人防工程防护设备买卖安装合同

合同编号：

湖南省人民防空工程防护设备买卖安装合同

湖南省人民防空办公室

湖南省工商行政管理局

制定

人民防空工程防护设备买卖安装合同

人民防空工程防护设备买卖安装合同 示范文本印制、领发、使用须知

一、本合同文本是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国人民防空法》、<人防工程防护设备定点生产企业管理规定》（国人防[2009]325号）等有关法律、．法规制定的示范文本，订立合同前请仔细阅读。 二、人防工程防护设备产品质量、技术标准和验收标准依照《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》( RFJ01 - 2002)和((人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》( RFJ04 - 2009)的标准执行。 三、本合同适用于在湖南省境内具有生产、销售和安装资格的人防工程防护设备定点生产企业以及湖南省境内单独修建的人防工程和结合民用建筑修建防空地下室所用的防护设备买卖及安装。

四、本合同由湖南省人民防空办公室、湖南省工商行政管理局制定，任何单位和个人不得印制和买卖。

发发放单位：湖南省人民防空办公室 监制单位：湖南省工商行政管理局

人民防空工程防护设备买卖安装合同

人民防空工程防护设备买卖安装合同

甲方（买受方）： 乙方（出卖方）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国人民防空法》和有关法律、法规的规定，双方协商一致，订立本合同。

第一条 工程概况

1．工程名称： 。 2. 工程地点： 。

3. 工程开工日期： 年 月 日，竣

合同编号：

湖南省人民防空工程防护设备买卖安装合同

湖南省人民防空办公室

湖南省工商行政管理局

制定

人民防空工程防护设备买卖安装合同

人民防空工程防护设备买卖安装合同 示范文本印制、领发、使用须知

一、本合同文本是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国人民防空法》、<人防工程防护设备定点生产企业管理规定》（国人防[2009]325号）等有关法律、．法规制定的示范文本，订立合同前请仔细阅读。 二、人防工程防护设备产品质量、技术标准和验收标准依照《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》( RFJ01 - 2002)和((人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》( RFJ04 - 2009)的标准执行。 三、本合同适用于在湖南省境内具有生产、销售和安装资格的人防工程防护设备定点生产企业以及湖南省境内单独修建的人防工程和结合民用建筑修建防空地下室所用的防护设备买卖及安装。

四、本合同由湖南省人民防空办公室、湖南省工商行政管理局制定，任何单位和个人不得印制和买卖。

发发放单位：湖南省人民防空办公室 监制单位：湖南省工商行政管理局

人民防空工程防护设备买卖安装合同

人民防空工程防护设备买卖安装合同

甲方（买受方）： 乙方（出卖方）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国人民防空法》和有关法律、法规的规定，双方协商一致，订立本合同。

第一条 工程概况

1．工程名称： 。 2. 工程地点： 。

3. 工程开工日期： 年 月 日，竣

人防工程防护设备生产安装企业名录库（三）

企业名称 企业地址 负责人及联系电话 统一社会信用代码 91370112076198842K 91370200591291347D 91371421167275647H 91371000688290308U 91370212760294363F 91370900771027084x 91371400724953026A 济南市历城区郭店镇虞山大道吴奉胜 济南金峰源防护设备有限公司 2181号（人防证书的地址未变更） 13706406264 青岛市南昌路19-2号(经营地址） 山东四方伟业人防器材有限公司 青岛市四方区山东路177号702户 德州市陵县经济开发区西外环西山东中昊控股集团有限公司 侧（西环路6号） 威海映华人防工程防护设备 有限公司 青岛崂山兴业人防设备有限公司 厂址：威海市初村镇 昊山路50-7号 办公：威海市经济技术开发区杨家青岛市市南区山东路9号 邱国平 18669810269 李秀文 13356272788 周雷 13616308006 裴洪飞 13708959666 李君 13905386897 管印贵 13905343692 深业中心A座19EF(经营地址） 青岛市崂

题库更新版本及日期：第五版 For 20150314 For 14:00

一、单选题。

1、焊条药皮的作用之一是（ B ）

A.防止焊芯生锈 B.稳定电弧燃烧 C.增加焊接电流 D.降低焊接温度 2、焊条药皮中既是脱氧剂又是合金剂的是（ C ） A.CaCO3 B.Na2CO3 C.Mn-Fe D.石墨

3、普通低合金结构钢焊接接头热影响区塑性最高的区域是（ B ）

A.熔合区 B.正火区 C.过热区 D.部分相变区 4、CO2气体保护焊常用的焊丝是（ D ）

A.HO8 B.HO8A C.HOCr18Ni9Ti D.HO8MnSiA

5、用直流手工焊机焊接下列工件时,哪种不宜采用反接法? （ A ）

A.厚板工件 B.薄板工件 C.铸铁工件 D.有色金属及其合金 6、用同一材料,以下列种方法生产毛坯表现出的塑性最好（ B ）

A.拉丝 B.自由锻 C.冷冲压 D.模锻 7、钎焊时（ D ）

A.焊件与钎料同时熔化 B.焊件熔化,钎料不熔化

C.焊件与钎料都不熔化,靠两焊件原子间热扩散而结合 D.焊件不熔化,钎料熔化 8、金属在压力加工时,承受的压应力

附件1：

人防工程防护设备报审表

工程名称：编号： 致：（项目监理机构） 于 年月 日进场的拟用于人防工程 部位的防护设备，经我方检验合格，现将相关资料上报，请予以审查。 附件：1.防护设备清单 2.质量证明文件：《产品合格证》 3.《防护设备产品质量检测报告》或企业自检报告 人防工程防护设备生产安装企业（盖章） 项目负责人（签字） 年月日 审查意见： 项目监理机构（盖章） 人防专业监理工程师（签字） 年月日 注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。

附件2：

人防工程防护设备安装施工方案报审表

工程名称： 编号： 致：（项目监理机构） 我方已完成人防工程防护设备安装施工方案的编制和审批，请予以审查。 附件：人防工程防护设备专项施工方案 人防工程防护设备生产安装企业（盖章） 项目负责人（签字） 年 月 日 审查意见： 人防专用监理工程师（签字） 年 月 日 审核意见： 项目监理机构（盖章） 总监理工程师（签字、加盖执业印章

绿洲集团人防设备供货安装分合同

项目名称：

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

签约地点：

签订日期： 年 月 日

人防设备供货和安装分合同

发包方（甲方）： 承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》及国家的有关法律、法规的规定，以 年 月 日签订的《人防设备供货和安装总合同》（编号： ）为依据，甲方就 的人防设备的供货及安装事宜与乙方达成一致意见，特签订本合同，以资信守。

第一条 合同标的

乙方供给甲方人防设备（详见合同附件一：产品及价格清单），并负责安

检测报告 【样本】

人防工程防护设备及通风系统安装施工质量

检 测 报 告

编号：

工程名称： 工程地址： 委托单位： 发出日期：

（检测单位名称及盖章）

检测报告

报告编号：

工程名称* 建设单位* 委托单位* 施工单位* 监理单位* 设计单位* 防护设备生产企业* 通风设备安装企业* 人防工程防护设备安装施工质量； 人防工程防护通风系统安装施工质量。 工程设计图纸； 《人民防空工程防护设备产品质量检测与施工验收规范》； 《人民防空工程施工及验收规范》； 《人民防空工程防护设备试验检测与质量检测标准》； 其他有关检测规范标准。 1、 该工程防护设备施工安装质量所检项目符合检测依据要求； 2、 该工程通风系统施工安装质量所检项目符合检测依据要求； （以下空白） 检测结论 检测项目 检测依据 检测日期 检测人

批准:

人防车位买卖合同应为无效合同

——周岩诉张良、济南泽源房地产经纪有限公司买卖合同案

【案件基本信息】

1.裁判书字号

山东省济南市中级人民法院（2017）鲁01民终8946号民事判决书。

2．案由：买卖合同纠纷。

3．当事人

原告（被上诉人）：周岩。

被告（上诉人）：张良。

被告（上诉人）：济南泽源房地产经纪有限公司。

{38}

2016年5月29日，周岩、张良、济南泽源房地产经纪有限公司三方签订《车位买卖合同》，明确约定将“所有权”为张良的位于济南市鲁能领秀城L4地块（19区）东区地下车库T107出售给周岩，金额总计150000元。合同签订后，周岩给付张良20000元定金，给付济南泽源房地产经纪有限公司佣金5000元。经济南市市中区人防工程管理服务中心认定，案涉车位所在位置属于战时人防防护区域。后周岩获悉该车位为人防车位，所有权不得买卖，因此向法院起诉，要求解除合同，返还定金和佣金。张良以签订合同时，已告知车位相关情况；济南泽源房地产经纪有限公司以合同是各方真实意思表示，且周岩出具过免除该方责任的免责声明为由，均不同意解除合同、返

还定金和佣金。

【案件焦点】

1、针对人防车位的买卖合同，其效力如何认定。

2、济南泽源房地产经纪有限公司持免责声明，能否产生抗辩效力。

【法

cheng

cheng 人防工程电气安装要点

施工准备阶段、施工前、施工过程三个方面论述了人防工程电气施工的质量控制要点。

一、施工准备阶段的质量预控

1、开工前，熟悉图纸，参与设计交底，了解工程特点以及关键部位（特别是有防护密闭要求的部分）的质量要求。

2、电气安装工程所需材料、器件与设备的认定。

工程所需材料、器件与设备应由监理进行质量认定。对不符合质量要求的材料、器件与设备等应及时退换。

3、工程上所用的主要电气材料设备，进场时应由承包单位填写《材料/构配件/设备报验单》，并附准用证、出厂合格证、材料证明（检验报告）、商检证明等材料。由监理批复是否可以进场，是否可以在指定工程部位使用。

二、施工图交底会审和施工前应注意的事项

1、材料选用。

人防地下工程内部环境潮湿，电气设备和材料均应选用具有较好的防潮性能的产品。

2、关于电源

①、设有临战封堵出入口的人防工程，工程电源进线不得从临战

cheng 封堵区域进入，应通过墙体、下垂梁或顶板中预埋防护密闭盒或密闭套管进入。

②、对尚无区域电源可引接的地下室，应预留好电源进线穿管及

有关设备安装位置。

☆电力系统电源和区域内电源引入地下室，应有手动换切装置，保证战时顺利转换。

③、防空地下室内安装的变压器、断路器、电容器等高、

音响系统设备安装工程合同

承建方（以下简称甲方）：

承揽方（以下简称乙方）：

经甲、乙双方达成协议,（以下简称乙方）承接（以下简称甲方）音响系统设备安装工程。为明确双方责任,特订立合同条款如下:

一、工程内容:

乙方为甲方提供音响系统设备安装调试工程。

二、工程造价：

系统工程总造价为大写人民币 元整 (￥ 元整)。包括线材、设备、运输、安装调试。

（设备明细清单见附件）

三、付款方式:

1.合同签订生效后，甲方即支付乙方工程款工程总造价的 %，

即人民币 元整(￥ 元整)作为工程定金。

2.余款工程总造价的 %，即人民币 元整(￥ 元整)，于设备到场安装之前付清。

3.余款工程总造价的 %,即人民币 元整(￥ 元整)，于验收投入正常使用后1个月内付清。

四、工程期限：

自甲方通知乙方进场之日起 个工作日内完成音响系统设备安装调试工程。如因甲方或装璜进度原因影响乙方的系统安装进度,乙方工期顺延。

五、双方责任