资金承诺书劳务派遣人员应盖哪个单位的章

劳务分包人承诺书

乙方：

1、我方承诺：在签订此合同协议书前已充分阅读理解《专用合同条款》及《通用合同条款》；已充分了解考察了施工现场，结合我方以往的施工经验，能够做好合同内的工作及现场管理工作，服从甲方对我方的管理。

2、我方承诺：对本单位施工人员定期进行安全教育，建立健全安全管理制度，保证施工人员遵守甲方的规定，服从甲方现场管理人员的管理。承诺文明施工，保证现场不出现消防安全事故和工伤事故，当甲方管理人员发现重大不安全因素时，随时有权要求我方停工整改，损失由我方承担。如因施工发生任何意外或造成人员伤亡，由我方完全负责。

3、鉴于本工程具体情况，我方理解甲方有可能随时调整工期，在协商一单价时我方已充分考虑了工期调整可能带来的影响，因此我方承诺无条件接受甲方调整工期的要求，工期调整后单价也不作任何调整。

4、我方承诺：合同中约定的工程数量为暂定工程数量，甲方有权根据现场实际情况对施工段落进行调整，并按照实际完成的工程数量进行款项结算以及支付。

5、我方充分理解甲方关于施工标准化的要求，积极配合发包人标准化建设工程的检查、屏蔽工作，确保营造优质、安全、文明标准化施工工地。

6、我方承诺：认真执行建设工程施工质量规范、标准（包括强制性标准）的相关

竭诚为您提供优质文档/双击可除

资金使用承诺书

篇一：专项资金使用单位承诺书 专项资金使用单位承诺书

根据我单位的自行申请和市有关部门的审查批复，我单位取得政府环保专项资金资助，用于工程。 我单位承诺该笔资金用于： 我单位承诺该项目完成后达到：

我们确保该笔款项按专项资金管理办法和使用合同要求使用，并按申请资料中的工程建设周期完工，同时积极配合主管部门和中介机构的检查审计。 特此承诺。 法人代表（签名）： 单位盖章（公章）： 年月日

篇二：资金承诺书 资金承诺书

承诺人:工作部门;职务:住址：电话:

第 1 页 共 5 页

本人对xxxx有限公司财务管理规定中《零售业务银行卡管理规定》的要求充分理解,并认为是必要的和合理的。 本人郑重承诺:

本人在所任职期间决无下列现象： 1、决无截留资金现象;

2、决无支取农行零售卡现金现象；

3、所有零售卡资金均能保证一笔收入对应一笔支出； 本人承诺在任职期间能够保障pos资金安全； 违反上述制度，是属于严重违反公司规章制度的行为，本人同意接受公司的处罚，并自愿承担由此造成的经济损失和相

应的法律责任。以上承诺没有任何

工程劳务分包承诺书

致：南通宏仁建设工程有限公司

为了明确责任，提高企业经济效益，强化财务管理，确保工程质量，加强安全及文明施工管理，调动工人的积极性，在平等自愿的前提下，我自愿向公司作出以下承诺：

一、 工程劳务分包的经济责任

1、 经本人申请，公司研究决定，将大东汽车部件（南通）有限公司厂区雨污水处理池劳务工程承包给（具体内容见合同副本）。工程劳务分包人确保工程质量、安全、工期，及公司管理费用全额；确保工地安全文明施工，确保《建设工程施工合同》中所有条款及责任，按有关法律法规，市、县、区、公司规定条款执行。

2、 工程质量实行分包人终生制，工程经济责任从工程合同签订至竣工验收交付使用。结清账款、偿

还清所有欠款账务，按国家规定至工程保修期满为止。

3、 开竣工时间按公司与甲方签订《建设工程施工合同》约定的工期执行。

二、 工程质量

本人严格按照现行国家施工规范、验收规范及施工组织设计要求组织施工，建立质量管理体系和质量管理制度，健全质量保证体系、安全保证体系和落实岗位责任制，确保工程施工质量达到合同要求标准，若造成质量问题愿承担一切责任。

三、 安全生产、文明施工

1、 本人在工程施工过程中，保证遵守现行国家、地方及行业有关建筑施工安全方

派遣单位与用工单位劳务派遣协议

劳务派遣协议书

甲方（用工单位）：

法定代表人：

地址：

联系电话：

乙方（劳务派遣单位）：

法定代表人：

地址：

联系电话：

依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及其他相关法律法规，经甲乙双方平等协商一致，就乙方向甲方派遣劳动者、提供劳务派遣服务达成以下协议：

第一条派遣岗位及派遣员工数量

乙方派遣员工在甲方等岗位工作，派遣员工具体工作岗位及数量、劳动报酬和社会保险费见甲乙双方传递的工作联络单。在本协议执行期间，派遣员工发生增减变化的，甲方应于_ 3 _日内书面通知乙方。

乙方派遣的员工应符合以下条件：

1、年龄满18周岁；

2、身体健康，无传染疾病；

3、能够吃苦耐劳；

4、经甲方面试合格。

新招聘的派遣员工必须到乙方办理入职手续，由乙方办理完入职手续后，持乙方开具的派遣单到甲方报到。

第二条协议期限

协议期限为年，自年月日起至年月日止。

第三条甲方职责

1、负责安排派遣员工的工作岗位，确定其工作任务并如实告知派遣员工。

2、负责派遣员工的现场管理，告知派遣员工甲方的各项规章制度，并有权依据规章制度管理派遣员工。

3、负责派遣员工上岗所必需的技能培训，提供工作岗位相应的劳动条件和劳动保护，具有职业危害的岗位，应提前告知乙方和派遣员工

建筑劳务企业规范用工承诺书

为规范施工分包和劳务用工行为，保障劳务工合法权益，促进建筑市场健康有序发展，本单位作下列郑重承诺：

一、 本单位严格执行国家、当地政府部门的法规、政策及总承包单位规章制度，依法进行施

工分包和用工管理，不搞挂靠和接受挂靠，不使用小包工队和未培训的社会闲散人员。

二、 本单位使用劳务工人，保证做到先培训，后上岗，持证上岗。

三、 本单位使用建筑劳务工，依法与劳动者本人签订书面劳动合同，明确双方的权利和义务，

详细约定劳务作业的内容、计价方法、支付劳动工资的时间和发生违约后各自应承担的责任，并经双方签字（章）认可。

四、 本单位接受总承包方的监督与管理。严格执行总包方的《项目劳务工工资发放管理办法》，

项目现场作业的所有劳务工人工资全权委托总包方发放。劳务工入场时将身份证交给项目部备案。

五、 本单位严格按照劳动合同约定编制劳务工工资表且按时向总包方报送，并同意劳务工资

从月计量款中扣除。如不能按时报送劳务工工资表时，总包方有权拒绝支付当月计量款。

六、 企业一直拖延未报送劳务工工资表并因此引起工人上访，造成不良影响的，除对相关责

任人作严肃处理外，愿接受中止分包合同的处理。并按照拖欠工资款的50-100%缴纳违约金。

七、 企

实施-5

办杭州市国家建设项目工程竣工决算

（价款结算）审计承诺书

根据《中华人民共和国审计法》和审计署关于《审计机

杭州市审计局：

关监督社会审计组织审计业务质量的暂行规定》以及《浙江省国家建设项目审计办法》和《杭州市国家建设项目审计办法》有关规定，为了确保我们承办的杭州市国家建设项目审计工作顺利完成，我们郑重承诺：

一、自觉遵守杭州市国家建设项目审计有关规定，严格执行审计、廉政纪律和职业道德，保守审计秘密和工程资料数据的秘密。

二、对我们接受你局聘请、组织承办的杭州市国家建设项目审计，严格按工程建设项目竣工决算（价款结算）的有关规定和你局的要求实施审计，并自觉接受你局的分工、组织、协调、指导、监督和管理，同时按你局的质量和进度要求保质、保量、及时地向你局提供审计结果以及与审计事项相关的审计资料。

三、对在审计期间发现的违法和重大违纪违规问题随时向你局汇报，及时向你局提供在工程价款结算审计中发现的有关问题疑点和线索的书面材料。保证按你局规定的格式、要求起草有关审计文书和其他材料报你局审核。

四、承担具体审计任务的协审人员具备与审计事项相关的专业知识、从业资格和业务能力，完全胜任所承担的审计

任务。在审计实施前即明确协审人员并提供相应名单，未经你局

实施-5

办杭州市国家建设项目工程竣工决算

（价款结算）审计承诺书

根据《中华人民共和国审计法》和审计署关于《审计机

杭州市审计局：

关监督社会审计组织审计业务质量的暂行规定》以及《浙江省国家建设项目审计办法》和《杭州市国家建设项目审计办法》有关规定，为了确保我们承办的杭州市国家建设项目审计工作顺利完成，我们郑重承诺：

一、自觉遵守杭州市国家建设项目审计有关规定，严格执行审计、廉政纪律和职业道德，保守审计秘密和工程资料数据的秘密。

二、对我们接受你局聘请、组织承办的杭州市国家建设项目审计，严格按工程建设项目竣工决算（价款结算）的有关规定和你局的要求实施审计，并自觉接受你局的分工、组织、协调、指导、监督和管理，同时按你局的质量和进度要求保质、保量、及时地向你局提供审计结果以及与审计事项相关的审计资料。

三、对在审计期间发现的违法和重大违纪违规问题随时向你局汇报，及时向你局提供在工程价款结算审计中发现的有关问题疑点和线索的书面材料。保证按你局规定的格式、要求起草有关审计文书和其他材料报你局审核。

四、承担具体审计任务的协审人员具备与审计事项相关的专业知识、从业资格和业务能力，完全胜任所承担的审计

任务。在审计实施前即明确协审人员并提供相应名单，未经你局

承 诺 书

诸暨市中港设备安装有限公司：

贵公司在 年 月 日与 签订 工程总承包合同一份，合同造价为人民币 元，工程建设地点在 ，工程项目名称为 （附总包合同）。由本人自己具体组织实际施工，为切实履行工程承包合同中规定的所有义务，我特作以下承诺： 一、

一定按公司有关规定按时交纳国家和地方税收，相关各种规定费用和公

司按规定应收取的费用等，保证业主拨付款用于施工管理支出，亏损由我赔偿，盈利由我承担和享受。 二、

凡该工程 范围内所发生的民工工资、工程材料欠款及可能发生的赔（补）

偿等事项均元、由我承担支付义务；所发生的一切债权、债务均由我享有和承担；若发生诉讼纠纷，由我作为事实上的民事主体承担责任或连带承担民事责任。 三、

本承诺为不可撤销承诺。如贵公司遇到因该工程所引起的被法院判决、

仲裁机关裁决败诉以及受到行政机关处罚等情况，一起法律后果及经济责任均由我承担。若贵公司因此而造成的损失（包括实现债权的一切费用），可凭此承诺书连同相关的判决书、裁决、行政处

承 诺 书

诸暨市中港设备安装有限公司：

贵公司在 年 月 日与 签订 工程总承包合同一份，合同造价为人民币 元，工程建设地点在 ，工程项目名称为 （附总包合同）。由本人自己具体组织实际施工，为切实履行工程承包合同中规定的所有义务，我特作以下承诺： 一、

一定按公司有关规定按时交纳国家和地方税收，相关各种规定费用和公

司按规定应收取的费用等，保证业主拨付款用于施工管理支出，亏损由我赔偿，盈利由我承担和享受。 二、

凡该工程 范围内所发生的民工工资、工程材料欠款及可能发生的赔（补）

偿等事项均元、由我承担支付义务；所发生的一切债权、债务均由我享有和承担；若发生诉讼纠纷，由我作为事实上的民事主体承担责任或连带承担民事责任。 三、

本承诺为不可撤销承诺。如贵公司遇到因该工程所引起的被法院判决、

仲裁机关裁决败诉以及受到行政机关处罚等情况，一起法律后果及经济责任均由我承担。若贵公司因此而造成的损失（包括实现债权的一切费用），可凭此承诺书连同相关的判决书、裁决、行政处

人员、设备、资金等方面具有相应的施工

能力承诺书

篇一：承诺书

（1）确保连续施工承诺

1.在甲方资金暂不到位的情况下，可垫付部分资金，保证工程施工的连续性。

2.充分发挥公司自有大量施工设备的优势，在甲方资金暂不到位时，仍然可保证工程施工的连续性。

3.充分发挥我公司长期从事市政工程施工所建立的材料供应保障体系，保证在甲方资金暂不到位时，仍然可保证工程施工的连续性。

4.充分发挥我公司长期从事市政工程施工所建立的劳务合作关系，保证施工劳动力的供应。

5.公司将进行统筹安排，在甲方资金暂不到位的情况下，对该工程所需的机械、设备、技术人员、劳动力、材料、资金等资源给予优先保证。

6.由项目部总工程师全面负责该项目的施工技术管理，项目经理部设置工程技术部，负责制定施工方案，编制施工工艺，及时解决施工中出现的问题，以方 案指导施工，防止出现返工现象而影响工期。 7.开工前，公司物资部门、计划部门编制出详细的物资

用量计划和进场时间计划，提前做好各种物资供应商的考察洽谈工作，保证物资及时充足 的供应。

8.为了保证工程施工的连续性，我公司将投入充足的、性能良好的机械设

备，并且对容易发生故障的机械设备，做好备份，施工前对所有设备