个人承包物业协议

个人承包生产车间协议

甲方：扬州润通机械有限公司

乙方：董林林

双方根据有关法律规定，在合法平等、自愿的基础上，与共同遵守，经协商签定本合同，商定如下条款：

第一条：合同期限

1.承包日期从 2015年 3 月 1日至 2016 年 2 月 28 日，合同先试行壹个

月，在双方都认可的情况下，直接履行本合同。

2.合同期满后，双方未提出合同变更或终止，乙方可顺延本合同直接履行下一

个年度继续承包；其中提出合同变更或终止时，在双方协商认可的情况下，方可进行合同变更或终止行为。

第二条：工作内容及要求

1.乙方自愿承包，承担生产，保质、保量、安全生产等管理事务，并接受甲方的监督管理。

2. 乙方必须严格按规范操作，并负责设备设施的维修、维护和保养，费用协商处理。

3. 甲方为乙方提供；1；厂房、设备和配套设施，2；水、电。

4.乙方负责车间生产人员的组织，由甲方统一管理，在不违反劳动法和厂规厂纪的情况下，乙方可根据生产的实际情况对车间工作人员作以调整

5.生产车间员工由乙方自行签合同，工资待遇乙方和员工自行商定，但不得低于当地最低工资标准，社保福利全部按国家规定执行。工资和社保费用甲方统一在每月10日划拨给乙方。乙方自行发放员工工资。不得无故拖欠员工工资。

6.乙方必须配合甲

个人承包建筑工程内部合伙协议的效力（参考）

案件简述: 问题：个人挂靠建筑施工企业的建筑施工合同一般被认定为无效合同几乎已成共识，那么，如果以约定个人挂靠施工企业为主要内容的个人内部合伙合同效力如何呢？本人在深圳市南山区人民法院代理的一案可作一借鉴。

个人承包建筑工程内部合伙协议的效力

问题：个人挂靠建筑施工企业的建筑施工合同一般被认定为无效合同几乎已成共识，那么，如果以约定个人挂靠施工企业为主要内容的个人内部合伙合同效力如何呢？本人在深圳市南山区人民法院代理的一案可作一借鉴。 一、基本案情：

2005年1月18日，原告张××与被告李×签订了一份协议书，约定双方共同合股承包义乌外商俱乐部工程。原告占25%的股份，出资50万元，被告占75%股份，出资其余部分（即150万元）。协议签订后，被告于同年1月18日和1月19日先后两次收取了原告入股金15万元。

被告在收到原告的15万元资金后，并没有让原告参与管理，原告因此与被告多次协商，但被告拒不理睬。依据相关法律规定，承包工程必须有相关建筑资质，原被告个人承接工程，违反了我国的强制性法律规定，应属无效。据此，请求法院判令：1、确认原被告双方签订的合股承包经营协议无效

精选资料

洹文苑小区物业承包合同

委 托 方(以下简称甲方)： 受委托方(以下简称乙方)：

根据《中华人民共和国合同法》、及其实施细则等国家、地方有关物业管理法律、法规和政策，在平等、自愿、协商一致的基础上，甲乙双方现就有关宜达成以下合同条款。 一、委托管理的范围及事项

(一)、管理范围： 项目名称：安阳市 物业类型：物业服务管理 坐落位置：

建筑占地： 2 建筑面积： (二)、管理事项：

1、房屋的使用、维修、养护。包括：屋顶、梁、板、柱、墙体等承重结构，楼梯间、门厅、走廊、墙地面等。

2、区域内设备、设施维修、养护、运行和管理。包括：供水、供暖、供电、照明、消防及其他设备设施。

3、公用设施和附属建筑物、构筑物的维修、养护、管理。包括：道路、化粪池、沟渠、自行车棚、停车场等。

4、公用绿地、花木、建筑小品等的养护、管理。

可修改编辑

精选资料

5、公共卫生的清洁、垃圾收集、清运。 6、交通与车辆停放秩序的管理。

7、安全巡视、门岗值勤、安全监控、人员登记。 8、管理与物业相关的档案资料等。 二.物业管理服务内容及标准 (一)、保安

1、保安人员按照职责坚持门岗值勤，交接

三一文库（www.31doc.com）/合同范文

小区物业承包协议

委托方(以下简称甲方)：

受委托方(以下简称乙方)：

根据《中华人民共和国合同法》、及其实施细则等国家、地方有关物业管理法律、法规和政策，在平等、自愿、协商一致的基础上，甲乙双方现就有关宜达成以下合同条款。

一、委托管理的范围及事项

(一)、管理范围：

物业类型：

坐落位置：

建筑占地：

绿地面积：

(二)、管理事项：

1、房屋的使用、维修、养护。包括：屋顶、梁、板、柱、墙体等承重结构，楼梯间、门厅、走廊、墙地面等。

2、区域内设备、设施维修、养护、运行和管理。包括：供水、供暖、供电、照明、消防及其他设备设施。

3、公用设施和附属建筑物、构筑物的维修、养护、管理。包括：道路、化粪池、沟渠、自行车棚、停车场等。

4、公用绿地、花木、建筑小品等的养护、管理。

5、公共卫生的清洁、垃圾收集、清运。

6、交通与车辆停放秩序的管理。

7、安全巡视、门岗值勤、安全监控、人员登记。

防水承包合同

需方：xxx（以下称甲方）

供方：xxx【税务登记号（或身份证号）：xxx】（以下称乙方） 甲乙双方为明确双方权利和义务，依照《中华人民共和国合同法》及其有关法律、法规规定，经双方协商一致，特订立本合同。

一、工程概况和内容

1、工程名称：（贵州）剑河温泉小镇核心区室内装饰装修工程 2、工程地点：贵州省黔东南州剑河县温泉景区 3、施工区域和面积：墙柱面和地面，暂定15000平方

4、施工用材料品牌：鑫胜源，施工用型号为：1.2mmJS聚合物防水涂料

5、承包方式：包工包料。

二、合同（暂估）价款

1、金额：(人民币大写)xxx（￥xxx元 ）。该价款已包含主材、辅材、人工、运输、利

润、税金等在内的所有费用。

2、本合同价款的方式为：单价结算，乙方应缴纳自己所进行施工部分的税收及行政管理部门的其他收费。

三、工期

1、开工日期：本承包工程定于xxxx年xx月xx日开工； 竣工日期：本承包工程定于xxxx年xx月xx日竣工； 协议总工期为：xx天。

（1）本承包工程工期需满足甲方项目总工期的需要，若根据实际情况

第 1 页 共 12 页

需调整本承包工程的工期，由甲方向乙方发送书面文件，乙方若有异议应在收到后四十八小时内书面提出，若

泥水班组承包协议

甲方： （以下简称甲方） 乙方： （以下简称乙方）

经甲已双方协商，甲方同意将<<世欧.上江城>> 地下室 泥水项目承包给乙方施工，为了明确双方权利和义务，按时保质保量完成业主交给施工任务，特立以下条款，并共同遵守和执行。 一、 工程项目：<<世欧.上江城>> 地下室

二、 承包形式：包工不包料、包机械（外脚手架、分项工程室内满堂架除外）：应具备砼搅拌机、砂浆机、松木跳板、插式、平板振动器、电线、末级开关箱（不包括一、二级电箱）、灯光、灯具以及开关电线、雨具、合格安全帽等施工用具，包括国家所规定的本班组施工人员应缴的一切费款。 三、 承包内容：

1、 按甲方提供的施工图及图纸会审纪要和设计图纸修改项目上

所有泥部施工项目、并负责砼钢筋保护层砂浆垫块、砼木砖、过梁的制作、养护、堆放，包括一切粉刷用的木条铝合金和砼浇捣后浇水养护，养护连续7天，一天多于4次并保持湿润，包括装饰前后本班项目的卫生清理及用具，到工程交付使用为止。

2、 承包以外项目依据实际情况双方面议定价，零星签证点技工

85元

砼工程承包协议

发包方：仪征市心诚建筑劳务有限公司沈阳分公司 （以下简称甲方） 分包方：砼班代表人： （以下简称乙方）

为了高速、优质安全低耗地完成（ ）砼工程施工并明确双方在施工过程中的职责和义务、特签订本协议。 第一条：工程计算法

按施工图纸计算所施工的建筑面积完成图纸中的砼全部浇筑工程量。

第二条：工期（ ）年（ ）月（ ）日至（ ）年（ ）月（ ）日。乙方在 承包范围内，按甲方所规定施工计划要求完成砼浇筑任务。 第三条：工程质量与验收。

1、 乙方必须按照国家现行的施工技术规范、质量验收评定标准和甲方建设单位、监

理单位的要求严格施工，并且必须按施工图纸、施工说明、设计变更和技术交底严格组织施工。

2、 在施工中，如有严重断条、漏振、蜂窝麻面等现象，甲方有权按照项目部和公司

的质量管理规定处理，并在当月进度款中扣除（凭公司现场负责人处罚单）。

3、 本工程中在乙方承包范围内的工作量未完成的或处理的，按未完成实际工作量在

结算中扣除。

4、 检查方

合伙承包协议范本

解决住房问题，充分利用土地，经决定合伙合资建房，建房地点为体育小区西面，合购国有土地一宗，面积约为600平方米左右，房屋为南北朝向，具有一定的环境优势，交通便利。现经各合资方协商决定，以包工包料方式承包给建设方施工，现就有关事宜双方签订如下协议：

合资方代表： （以下简称甲方）

建设方代表： （以下简称乙方）

一、工程概况：本住宅楼为砖混结构单元套房，底层为车库及杂房，二层以上为单元套房，车库及杂房层高3.3米，二层以上住宅层高为3.2米，每户南面设一阳台。工程地点在县新体育馆西面。

二、工程内容：

乙方负责的内容：

乙方按照设计图要求进行建设施工。主要内容如下：

1、土建部分：基础为水泥砂浆片石基础，墙体一至五层为240眠墙，六至七层为180眠墙，梁上填充墙体为120单墙，墙体材料为水泥环保砖。楼板、屋面板及楼梯均为钢筋砼现浇板，上人屋顶设架空隔热层，架空层高240。东、南、北三立面外墙贴外墙砖，西立面水泥砂浆抹光。内墙面，所有内墙面及顶棚均为普通抹灰，楼地面：一楼地面为水泥抹光，楼梯间地面及踏步为瓷砖粘

贴，其它楼地面均为现浇板原浆找平，楼梯栏杆扶手为不锈钢栏杆扶手，楼顶栏杆为120墙女儿墙。

篇一：单位职工食堂承包合同

××××单位食堂

承包合同

发包方（甲方）：××××单位

法定代表人：

承包方（乙方）：

法定代表人：

担保方（丙方）：

法定代表人：

为解决甲方职工就餐问题，甲方将单位职工食堂交乙方承包经营。甲、乙、丙三方经平等自愿协商，达成如下协议：

一、承包期限

从年 月 日至 年 月日止。

二、承包费和付款方式

承包费为每月柒万捌仟元整（￥78000.00）。每月餐费均在次月5日前结算。乙方应当向甲方开具正式发票。

三、甲方用餐人数、开餐时间和餐费标准

1，甲方早餐用餐人数为120人，中餐用餐人数为150人。

2，早餐开餐时间7：40，中餐开餐时间12：00。

四、备餐标准

1.早餐备自助餐，应当提供馒头、粗粮、粥、米粉、面条、糕点、鸡蛋、鲜牛奶、水果等。中餐备自助餐，应当提供至少十个菜（荤菜 个、素菜 个，同时提供糕点、水果等）。做到安全卫生，健康可口。

2.如甲方有按桌备餐的需要，应当提前一天告知乙方，乙方按桌备餐。

3.如甲方有业务招待用餐或会议活动用餐（可能有早、中、晚餐和夜宵），应当提前一天将用餐人数、时间、备餐方式和餐费标准告知乙方，乙方按甲方的标准配菜，拟定菜单（包含主，副食），并向甲方提交菜单，甲方签字同意后，乙方按照菜单备餐。如甲方不能

XXXXXXX项目 施工总承包框架协议

（编号：2015-001）

发包方： （以下简称甲方） 承包方： （以下简称乙方）

经甲、乙双方协商，甲方将 X X X X X X X 工程委托给乙方施工，结合该工程具体情况,订立本协议，以资共同遵守。并在项目总承包施工单位中标后，由甲方与中标单位签订施工总承包合同。同时甲乙双方终止本此协议，不再具备法律效力。 第一条、工程概况

1、工程名称： X X X X X X X 2、工程地点： X X X X X X X 3、工程内容： X X X X X X X 4、资金来源： X X X X X X X 第二条、承包内容及材料

1、工程内容：协议承包范围： X X X X X X X 施工图纸所包含的内容。 2、材料选用：依据设计施工图纸要求

3、承包形式：包工、包料、包含施工图纸内所有施工内容、包机械、包工期、包质量、包安全、包工程施工资料编制报验、包验收。

第三条、质量标准

工程质量标准：达到国家《建筑工程质量验收统一标准》，