不转包分包工程承诺书

工程劳务分包承诺书

致：南通宏仁建设工程有限公司

为了明确责任，提高企业经济效益，强化财务管理，确保工程质量，加强安全及文明施工管理，调动工人的积极性，在平等自愿的前提下，我自愿向公司作出以下承诺：

一、 工程劳务分包的经济责任

1、 经本人申请，公司研究决定，将大东汽车部件（南通）有限公司厂区雨污水处理池劳务工程承包给（具体内容见合同副本）。工程劳务分包人确保工程质量、安全、工期，及公司管理费用全额；确保工地安全文明施工，确保《建设工程施工合同》中所有条款及责任，按有关法律法规，市、县、区、公司规定条款执行。

2、 工程质量实行分包人终生制，工程经济责任从工程合同签订至竣工验收交付使用。结清账款、偿

还清所有欠款账务，按国家规定至工程保修期满为止。

3、 开竣工时间按公司与甲方签订《建设工程施工合同》约定的工期执行。

二、 工程质量

本人严格按照现行国家施工规范、验收规范及施工组织设计要求组织施工，建立质量管理体系和质量管理制度，健全质量保证体系、安全保证体系和落实岗位责任制，确保工程施工质量达到合同要求标准，若造成质量问题愿承担一切责任。

三、 安全生产、文明施工

1、 本人在工程施工过程中，保证遵守现行国家、地方及行业有关建筑施工安全方

第一篇：不兼职承诺书

雇员不兼职承诺书

本承诺书适用于以下公司：

本人， ，证件类型： ，证件号码为： ，于 年 月 日至 年 月 日止，服务于 ，郑重承诺在此期间不在其他任何单位兼职或兼岗。

如果有确实必要在 以外从事其他工作，必须获得以下条件方能获得许可：这些工作不能干扰或者妨碍承诺人 完全履行 的工作职责和义务，保证不产生与 实际或潜在的利益冲突的行为。本人同意：

1、未经执行董事的事前书面批准，不得参与独立咨询、审计、评估或授课等所有第三方公益或者盈利活动，不得利用 的各项资源与社会影响接受第三方提供的顾问、讲师、培训师工作职务，不得为 的客户、竞争对手及供应商工作。

2、未经执行董事的事前书面批准，不得为销售与 提供类似服务或产品的其他公司服务。

3、不得参与增强竞争对手的产品或服务的市场性活动。在接受公司以外的其他工作之前，必须获得执行董事的书面授权。

4、即使在获得执行董事的事前书面批准后，承诺人仍需要遵守《雇员商业秘密保密协议》，并受到《雇员商业秘密保密协议》的约束及制约，承诺人理解并遵守《雇员商业秘密保密协议》中提到的各项惩戒措施约定。

5、本承诺书自签署日期起生效。

承诺人（签章）：

年 月

日

第二篇：不兼职承诺书

不兼职

劳务分包人承诺书

乙方：

1、我方承诺：在签订此合同协议书前已充分阅读理解《专用合同条款》及《通用合同条款》；已充分了解考察了施工现场，结合我方以往的施工经验，能够做好合同内的工作及现场管理工作，服从甲方对我方的管理。

2、我方承诺：对本单位施工人员定期进行安全教育，建立健全安全管理制度，保证施工人员遵守甲方的规定，服从甲方现场管理人员的管理。承诺文明施工，保证现场不出现消防安全事故和工伤事故，当甲方管理人员发现重大不安全因素时，随时有权要求我方停工整改，损失由我方承担。如因施工发生任何意外或造成人员伤亡，由我方完全负责。

3、鉴于本工程具体情况，我方理解甲方有可能随时调整工期，在协商一单价时我方已充分考虑了工期调整可能带来的影响，因此我方承诺无条件接受甲方调整工期的要求，工期调整后单价也不作任何调整。

4、我方承诺：合同中约定的工程数量为暂定工程数量，甲方有权根据现场实际情况对施工段落进行调整，并按照实际完成的工程数量进行款项结算以及支付。

5、我方充分理解甲方关于施工标准化的要求，积极配合发包人标准化建设工程的检查、屏蔽工作，确保营造优质、安全、文明标准化施工工地。

6、我方承诺：认真执行建设工程施工质量规范、标准（包括强制性标准）的相关

家装项目经理承包工程责任承诺书

甲方： 乙方：

为高质量、高标准的完成公司承接的装修工程，为创公司品牌，为给业主交上一份满意的答卷，公司全体员工将竭诚奋进。特要求施工队也作出以下承诺并遵从我部相应的处罚规定以共鞭策。

1） 甲方负责对本工程指派工程监理。

2） 开工前甲方向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明一份，向乙方进行设计交底及技术

交底各两份，双方签字备查。

3） 甲方工程监理有权对乙方发出质量、工期整改单，并限定整改日期及整改标准。

4） 若乙方对甲方造成严重名誉损失，甲方有权开除乙方并没收乙方所有工程款（包括质保

金及未结算工程款）。

5） 乙方有权要求甲方提供设计交底、施工图纸、报价单一套。

6） 乙方须作好开工前现场清点工作，对开工前有损的成品及其他问题以书面形式请客户签

字后上报甲方，否则一切损失乙方负责。

7） 乙方必须严格执行施工规范、安全操作规范、防火规定，环境保护规定，严格按照图纸、

《工艺质量及材料作法说明》进行施工，作好各项质量检查记录、变更记录，水、电等工程量需附客户签字记录，竣工前4天与工程监理共同编制工程量结算清单，并参加竣工验收、验收结算。

8） 乙方须对甲方施工监理现场提出的问题按质量、工期整改单的要求，在限定的

家装项目经理承包工程责任承诺书

甲方： 乙方：

为高质量、高标准的完成公司承接的装修工程，为创公司品牌，为给业主交上一份满意的答卷，公司全体员工将竭诚奋进。特要求施工队也作出以下承诺并遵从我部相应的处罚规定以共鞭策。

1） 甲方负责对本工程指派工程监理。

2） 开工前甲方向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明一份，向乙方进行设计交底及技术

交底各两份，双方签字备查。

3） 甲方工程监理有权对乙方发出质量、工期整改单，并限定整改日期及整改标准。

4） 若乙方对甲方造成严重名誉损失，甲方有权开除乙方并没收乙方所有工程款（包括质保

金及未结算工程款）。

5） 乙方有权要求甲方提供设计交底、施工图纸、报价单一套。

6） 乙方须作好开工前现场清点工作，对开工前有损的成品及其他问题以书面形式请客户签

字后上报甲方，否则一切损失乙方负责。

7） 乙方必须严格执行施工规范、安全操作规范、防火规定，环境保护规定，严格按照图纸、

《工艺质量及材料作法说明》进行施工，作好各项质量检查记录、变更记录，水、电等工程量需附客户签字记录，竣工前4天与工程监理共同编制工程量结算清单，并参加竣工验收、验收结算。

8） 乙方须对甲方施工监理现场提出的问题按质量、工期整改单的要求，在限定的

家装项目经理承包工程责任承诺书

甲方： 乙方：

为高质量、高标准的完成公司承接的装修工程，为创公司品牌，为给业主交上一份满意的答卷，公司全体员工将竭诚奋进。特要求施工队也作出以下承诺并遵从我部相应的处罚规定以共鞭策。

1） 甲方负责对本工程指派工程监理。

2） 开工前甲方向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明一份，向乙方进行设计交底及技术

交底各两份，双方签字备查。

3） 甲方工程监理有权对乙方发出质量、工期整改单，并限定整改日期及整改标准。

4） 若乙方对甲方造成严重名誉损失，甲方有权开除乙方并没收乙方所有工程款（包括质保

金及未结算工程款）。

5） 乙方有权要求甲方提供设计交底、施工图纸、报价单一套。

6） 乙方须作好开工前现场清点工作，对开工前有损的成品及其他问题以书面形式请客户签

字后上报甲方，否则一切损失乙方负责。

7） 乙方必须严格执行施工规范、安全操作规范、防火规定，环境保护规定，严格按照图纸、

《工艺质量及材料作法说明》进行施工，作好各项质量检查记录、变更记录，水、电等工程量需附客户签字记录，竣工前4天与工程监理共同编制工程量结算清单，并参加竣工验收、验收结算。

8） 乙方须对甲方施工监理现场提出的问题按质量、工期整改单的要求，在限定的

员工不购买社保承诺书

员工姓名： 身份证号码：

单位名称：

双方签定劳动合同日期： 年 月 日至 年 月 日 员工申请不购买社保日期： 年 月 日至 年 月 日

本人 进入XXX有限公司（以下简称“公司”）后，成为该公司正式员工，现就本人有关社保购买事宜做出如下承诺和要求（申请和承诺）：

一、本人作为公司正式员工，因 原因特申请不购买社保。

二、本人由于不愿意缴纳社保（养老保险）中员工个人缴纳部分的款项，接受公司保险补贴（ ）元/月，因此，自愿要求公司不要为本人在就职期间购买该社会保险中的养老保险。

三、本人承诺因公司按照本承诺书要求未为本人购买社会保险的，因此而导致本人未享受到社保待遇的后果和责任完全由本人承担，给自己和公司造成的所有损失和法律责任一律与公司无关，一切后果自负。

四、本人承诺在与公司劳动关系存续期间及解除以后，我均不会就社会保险问题以任何方式对公司提出任何要求，也不会通过政府部门及司法

篇一:《员工自愿不交社保协议书》

员工自愿不交社保协议书

甲方(以下简称甲方)

乙方_____________(以下简称乙方)身份证号

乙方于年月日到甲方工作，双方签订了为期年的《劳动（务）合同》。在此期间，甲方同意为乙方缴纳社会保险，因乙方考虑从工资中扣除个人承担的缴费部分会影响工资收入，经双方协商，乙方自愿放弃甲方为乙方办理社保并双方达成如下条款，以资共同遵守

一、乙方自愿放弃办理社保，并承诺因未办理社会保险而产生的任何状况，如在办理社会保险后理应由社保机构承

担的利益损失部分，由乙方自行全部承担。

二、经乙方申请，甲方不强制为乙方在社保机构办理社会保险。

三、在工作期间，如有需要，乙方可以重新以书面形式向甲方申请为其办理参保手续。甲方接到申请后，按照社保

机构的规定，从社保机构同意受理乙方参保的当月起，为乙方办理社会保险。甲方按规定从乙方工资中代扣代缴应当由乙方承担的参保费用。

四、本协议是基于乙方申请而签订，今后凡因履行本协议引起的任何经济、法律责任（包括行政部门对甲方的处罚）

均由乙方承担。

五、本协议一式两份，自甲、乙双方签字或盖章后生效。

甲方_______________

乙方_______________

_______年____月___ 日

______

建设工程转包、分包与劳务分包辨析

浙江万盛律师事务所 毛卓良

摘要 本文主要通过对建设工程转包、分包、劳务分包的法律特征，建设工程转包、分包、劳务分包的认定要件及建设工程转包、分包与劳务分包的区别进行分析来讨论司法实践中如何认定建设工程转包、分包和劳务分包；本文还结合《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律问题的解释》及相关法律规定讨论了法律法规对建设工程转包、分包与劳务分包民事责任的归责原则。

关键词 工程转包 分包 劳务分包 民事责任 近年来， 我国建筑业的产业结构发生了深刻的变化，最为明显的就是形成施工总承包、专业承包、劳务承包三个层次的结构体系。但长期以来，由于立法上的原因对劳务承包人在建设工程合同中的法律地位不明确，司法实践中，在处理工程款结算，工程质量纠纷、劳动纠纷时，由于对建设工程转包、分包、劳务承包的本质、法律特征认识不一，以致于对同种性质的纠纷作出不同的判决结果也是常事。2004年9月29日《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》公布，并在2005年1月1日起施行。该司法解释对建设工程转包、分包与劳务分包的处理原则都

作出了新的规定。但司法实践中对同种性质的纠纷作出不同的判决结果的案件仍

承诺书

老师：

我是 年级 班的学生 。 因为 ，所以家长 不能接我上学、放学，在上、放学期间，我在校外发生的安 全事故，由我们家长自己负责。

学生签名：

家长签名： 联系电话：

201 年 月 日

承诺书

老师：

我是 年级 班的学生 。 因为 ，所以家长 不能接我上学、放学，在上、放学期间，我在校外发生的安 全事故，由我们家长自己负责。