装饰装修工程劳务分包

装饰装修劳务分包合同范本2019最新整理版

甲方： 负责人： 地址： 电话： 乙方： 负责人： 地址： 电话：

甲方因生产需要，经与乙方协商，由乙方提供足额、技术熟练的装饰工及相应的管理班子进入由甲方施工的______________公司厂房、办公楼项目并承揽该项目装饰装修工程施工任务。为明确双方的责任，特制定本协议，以便共同遵守。 风险提示：工作岗位及工作时间

雇员从事的工种和工作实践。从事的工种要注明在什么岗位从事什么工作，如电机房的值班电工或大厦照明的维修电工（因为工种不同工资差别很大）；

工作时间包括聘用期限，应注明从何时起知何时止；每周工作多少天，每天工作多少小时；一般每周至少有一天的休息日；按国际惯例，在节假日，雇员应享受所在国家规定的节假日，如所在国国庆、春节等。 建议双方在签劳务合同的时候最好明确约定相关工作岗位，工作时间以及劳务报酬等问题，避免之后因履行合同发生纠纷。

一、工作期限

进场日期暂定为_______年_______月_______日（管理班子及班组长应提前_______天进场），具体时间由甲方通知；终止日期根据工程进展、乙方工程质量、安全、工期、现场文明施工及综合管理等情况由甲方确定。

二、劳务承包工程范围、承包

建设工程转包、分包与劳务分包辨析

浙江万盛律师事务所 毛卓良

摘要 本文主要通过对建设工程转包、分包、劳务分包的法律特征，建设工程转包、分包、劳务分包的认定要件及建设工程转包、分包与劳务分包的区别进行分析来讨论司法实践中如何认定建设工程转包、分包和劳务分包；本文还结合《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律问题的解释》及相关法律规定讨论了法律法规对建设工程转包、分包与劳务分包民事责任的归责原则。

关键词 工程转包 分包 劳务分包 民事责任 近年来， 我国建筑业的产业结构发生了深刻的变化，最为明显的就是形成施工总承包、专业承包、劳务承包三个层次的结构体系。但长期以来，由于立法上的原因对劳务承包人在建设工程合同中的法律地位不明确，司法实践中，在处理工程款结算，工程质量纠纷、劳动纠纷时，由于对建设工程转包、分包、劳务承包的本质、法律特征认识不一，以致于对同种性质的纠纷作出不同的判决结果也是常事。2004年9月29日《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》公布，并在2005年1月1日起施行。该司法解释对建设工程转包、分包与劳务分包的处理原则都

作出了新的规定。但司法实践中对同种性质的纠纷作出不同的判决结果的案件仍

金岛国际一期（A地块）

水电安装工程劳务分包施工合同

甲广西建工集团第四建筑工程有限责任公司海南分公司

项目部

乙方：___________ 身份证号码：______________

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，就乙方承包金岛国际一期（A地块）项目水电安装劳务分包工程事项协商一致，订立本合同，以资共同遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程规模：

二、工程承包方式、内容

<—一> 承包方式：

1、包清工，包小型辅材，包施工机具，包质量、包安全、包工期、包文明施工。

2、按甲方提供的施工图纸、图纸会审、设计变更等设计文件，按水电安装的相关规范进行施工。

3、负责工程上所有的小型附材：包括但不限于PVC专用供、排水粘接胶水，

电焊条、铁丝、扎丝、膨胀螺丝、螺丝、自攻钉、水泥钉、油漆、氧气、乙炔、切割片、锯片、电工胶布、封口胶、泡沫板及所有的工具耗材。

4、负责配合工程施工质量及检验批验收资料、隐蔽工程资料、安装资料及测试资料、编写施工日记，配合甲方资料员整理竣工资料，参与并配合甲方竣工、验收。

5、本工程采用综合单价包干的形式，综合单价包括水电安装清包工

建筑装饰工程施工班组及分包劳务承包合同

发包方（甲方）：四川文广新建筑智能化工程有限公司南川项目部 承包方(乙方)：

根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包方合同条例》的规定，在平等、自愿的基础上，结合甲、乙双方及本工程的具体情况，经双方协商一致，达成如下合同条款，双方共同遵守。 一、

工程概况

1、工程名称： 南川区广播电视台标准化（一级台）系统集成建设工程 2、工程地址：南川区传媒中心 3、承包范围：

墙面——声学墙、实体背景墙、玻璃隔断、乳胶漆等

天棚——铝格栅吊顶(含隔声层)、纸面石膏板吊顶、硅钙板吊顶、乳

胶漆

地面——地面找平、地板砖安装、厕所墙地面装饰 钢构楼梯装饰

（具体项目详见清单）

4、承包方式：具体工程内容及部位均以甲方签字认可的施工图、实施方案及书面通知为准。

5、工期：开工日期为: 完工日期为： 6、工程质量：合格。

7、工程单价：详见《工程单价表》。

8、暂定合同总价为人民币（大写）： （￥ 元）。 二、

甲方工作

1、开工前三天，向乙方提供确认的施工图纸及相关施工资料，并向乙方进行安全、文明、技

　230

2009年12

月

2009年　第6期第35卷　总第152期

工程分包与劳务分包的控制与管理

韩春景

(中铁电气化局集团有限公司城铁公司,北京　100000)

　　摘　要:工程分包、劳务分包已成为我局跨越式发展的必由之路。形式要求总承包单位必须严把合格分包单位准入,确保对分包单位进行有效的监督管理,杜绝以包代管;总承包单位必须认真履行分包合同,及时进行工程结算和支付分包工程款与劳务费用,维护农民工合法权益,防止纠纷的产生。经过不断的利益博弈,单位将在控制管理,目标的,。　　关键词:;劳务分包;工程分包　　中图分类号:TU723

文献标识码:B

文章编号:1672-4011(2009)06-0230-03

将由自身技术管理能力的差异,分化为大大小小的专业承包企业,既走劳务承包,。

,它的项目管理方,,正扮演着两种角,,,;另一方面也在向管理方,积累着总承包管理经验,其中对分包的依赖度进一步增加,更多的具体施工任务要寻找分包单位来完成。

212　依法规范分承包体系为各方带来发展机遇

(1)有利于企业获得较高的经济效益。总承包商会为

提高效率从而对分包的管理将越来越重视。专业施工队伍和劳务队提高管理水平和技术能力,加强自身竞争力,可以在市场中获取更多的业务机会,

劳务分包合同 （混凝土工程）

工程劳务单位： 四川谊远建筑劳务有限公司 （以下简称甲方） 工程分包班组： 陈世金（身份证：510623197710193011）（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公评和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，在双方完全自愿和完全理解本协议条款的情况下，双方就北大资源〃颐和翡翠府二标段主体工程（混凝土工程） 劳务分项分包事项协商一致，订立本合同。

1、劳务分包工作对象及分包范围 1.1 工程概况

1.1.1 工程名称： 北大资源〃颐和翡翠府二标段主体工程 1.1.2工程地点： 成都市高新区中和镇 1.2 分包范围

1.2.1 乙方负责对本工程进行劳务分包，分包范围为：包括但不限于设计施工图、各类标准规范要求及甲方要求的所有混凝土工程、各类零星砼构件、框架施工阶段的少数自拌砼及其他零星用工等，且须达到竣工交验合格为止。

1.2.2包括施工用布料机、斗车等各类砼浇筑机具，灰桶、铁锹等浇筑砼用各种操作工具、劳保用品等所有工作内容以及相关材料费用；

1.2.3 不包括甲方所供应的砼、钢丝网材料、设备、

钢筋工程劳务分包合同

（以下简称甲方） （以下简称乙方） 根据《建筑法》、《建筑工程质量管理条例》《建筑工程安全生产管理条例》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，遵循平等、互惠、自愿、公平、诚信的原则，双方就该项目钢筋工程劳务协商一致，明确权利和义务，签订此合同，并共同遵照执行。

一、工程名称：七星片区城市及棚户区改造项目7号地块7#、8#楼（含连接的裙楼工程）

二、工程地点：都匀市115片区

三、工程总面积：暂定建筑面积约55000平方米（以实际完成建筑面积为准）

四、承包范围：

1、按本项目施工图纸所有钢筋工程（制作、绑孔、焊接、电焊条、钢筋切割片、扎丝、钢筋班组所需的机械设备）。

2、含基础、主体工程、及二次结构、附属结构（不包含孔桩钢筋制作，绑扎和焊接安装）。如产生，甲方按承建方发放价格全额拨付给乙方。

3、材料抽检取样。

4、伸出结构瞄固钢筋制作、安放、焊接、连接（电渣压力焊接、桩头钢筋的校正、直螺纹接头钢筋套丝，配合钢

1

筋的验收，砼浇筑过程中钢筋的维护及看护、绑扎、多余钢筋的回收）。

五、

装饰装修工程考题

抹灰工程部分 一、单项选择题

1★不同材料基体交接处表面的抹灰，应采取防止开裂的加强措施，当采用加强同时，加强网与个基体的搭接宽度不应小于（100mm）

1、 抹灰工程室内墙面阳角的护角高度不应低于（2m）

2、 抹灰工程当抹灰总厚度大于或等于（35mm）数值时，应采取加强措施。 4★滴水线应整齐顺直，并应做到（内高外低）。

3、 室内墙面、柱面和门洞口的阳角做法应符合设计要求，设计无要求时，应采用（1:2水

泥砂浆做暗护角）。

4、 抹灰用的石灰膏的熟化期不应小于（15天）。 5、 罩面用的磨细石灰粉的熟化期不应小于（3天）。 6、 滴水槽的宽度和深度不应小于（10mm）。 二、多项选择题

1． 对室内抹灰墙面、柱面和门洞口的阳角做法，当设计无需求时，应（ABD）

A． 采用1:2水泥砂浆做暗护角 B． 护角高度不应低于2m C． 护角高度不应低于1.8m D． 护角每侧宽度不应小于50mm E． A+C

2★外墙抹灰工程前应先施工下列项目（ABE）.

F． 安装钢木门窗框、护栏等 G． 将墙上的孔洞堵塞密实 H． 完成内墙抹灰 I． 拆除外脚手架 J． 基体表面洒水湿润 3★.下列说法正确的是（AC）

A．水泥砂浆不得抹在

钢筋分项工程劳务分包合同

甲方：

乙方：

工程地址：

工程名称：

甲方将承建的后亭茅洲山工业厂房工程钢筋分项工程承包给乙方，根据《经济合同法》、《建筑法》、《劳动法》有关条款，本着公平、互利的原则，甲、乙双方经协商达成以下协议：

一、分包范围及方式

（一）分包范围

1、茅洲山工业园厂房所有工程按结施、建施图纸（包括构造柱、过梁、女儿墙、看台、窗头台板、空调板、桩芯、消防水池、门卫室、化粪池等所有钢筋工程）的图纸及变更工程所有钢筋制作与安装全过程。

2、钢筋制作、安装及焊接钢筋、铁件预埋、操作架安拆、施工余物杂物的清理、施工用机械设备、工具、材料的清理及堆放。短筋按现场管理人员安排尽量焊接使用，不准浪费材料。

3、负责制安钢筋保护层垫块。

4、负责插柱、构造柱的预留筋（如乙方不及时插预留筋，或甲方派人插筋和以后植筋发生的工资在乙方工资中扣除）。如属模板工未及时钻孔的要马上通知现场施工员，否则也属钢筋班责任。

5、包电焊、压力焊及螺纹套筒连接费用。

6、乙方焊接的钢筋，要按验收规范要求的数量，制作试验件,并保证接头全部合格。如发现送检不合格，甲方每次对乙方处以500元罚款。

（二）分包方式

1、按结构施工图、建筑施工图、图纸会审、变更通知、现行国家施工规范及操作规程等的质量要

工程劳务分包承诺书

致：南通宏仁建设工程有限公司

为了明确责任，提高企业经济效益，强化财务管理，确保工程质量，加强安全及文明施工管理，调动工人的积极性，在平等自愿的前提下，我自愿向公司作出以下承诺：

一、 工程劳务分包的经济责任

1、 经本人申请，公司研究决定，将大东汽车部件（南通）有限公司厂区雨污水处理池劳务工程承包给（具体内容见合同副本）。工程劳务分包人确保工程质量、安全、工期，及公司管理费用全额；确保工地安全文明施工，确保《建设工程施工合同》中所有条款及责任，按有关法律法规，市、县、区、公司规定条款执行。

2、 工程质量实行分包人终生制，工程经济责任从工程合同签订至竣工验收交付使用。结清账款、偿

还清所有欠款账务，按国家规定至工程保修期满为止。

3、 开竣工时间按公司与甲方签订《建设工程施工合同》约定的工期执行。

二、 工程质量

本人严格按照现行国家施工规范、验收规范及施工组织设计要求组织施工，建立质量管理体系和质量管理制度，健全质量保证体系、安全保证体系和落实岗位责任制，确保工程施工质量达到合同要求标准，若造成质量问题愿承担一切责任。

三、 安全生产、文明施工

1、 本人在工程施工过程中，保证遵守现行国家、地方及行业有关建筑施工安全方