买卖合同解除协议

关于解除《商品房买卖合同》的协议

甲方（出卖人）：四川泓宇房地产开发有限公司

乙方（买受人）： 身份证号码:

2011年 月 日，乙方为购买甲方开发建设的【鹭岛之星】 【栋】 【单元】 【号】 房屋，与甲方签订了合同编号为 的《商品房买卖合同》及《商品房买卖合同补充协议》（合同签约备案号: ）。现乙方因自身原因无法继续履行上述合同，经双方协商，依照《合同法》、《商品房买卖合同》、《商品房买卖合同补充协议》等法律的规定及双方签订的合同约定，就合同解除事宜达成如下协议，供双方遵守：

一、乙方因无法按照其与甲方签订的《商品房买卖合同》及《商品房买卖合同补充协议》的约定按期向甲方支付购房款，现乙方向甲方提出解除双方原签订的《商品房买卖合同》及《补充协议》，甲方同意解除双方签订的上述合同。

二、乙方同意按照《商品房买卖合同》第九条的及《商品房买卖合同补充协议》的相关约定，向甲方支付违约金人民币 元（大写： 元）。

三、因双方原签订的商品房买卖合同已办理了签约备案登记手 续，乙方应在本协议签订后 个工作日内携带本人有效证件及原商品房买卖合同等相关资料

竭诚为您提供优质文档/双击可除

解除车辆买卖合同起诉状

篇一：民事起诉状(返还车辆) 民事起诉状

原告：李俊，男，汉族，1986年1月24日生，身份证号*********，住南京市鼓楼区凤凰街室。

被告：洪涛，男，汉族，1991年3月12日生，身份证号320XX3*******，住南京市秦淮区曹都巷111号。 案由：返还原物纠纷 诉讼请求：

1、请求判令被告返还原告车牌号为苏az551B宝马轿车一辆（价值325000元）及车辆的行驶证。

2、请求判令被告承担本案的诉讼费用。 事实和理由：

原告于20XX年5月底以325000元的价格从南京协众宝马汽车销售服务有限公司购得宝马轿车一辆（车牌号为苏az5**B，车辆识别代号为JTHBJ1GG8E205***7，以下简称讼争车辆）。20XX年7月28日，原告将该轿车停在原告名下江苏扬子机电设备有限公司时（万达地下停车场），被告以与原告儿子存在经济纠纷为由将该讼争车辆强行开走，至今未还。原告获知后，曾经多次要求本案被告返还车辆，但被告一直未还。无奈，原告向建邺区公安分局**派出所报案，派出

竭诚为您提供优质文档/双击可除

所民警以本案中原告儿子与被告存在民事纠纷为由，建议原告到法院诉讼解决。故原告诉至贵

买卖合同框架协议

卖方（以下简称甲方）A公司 买方（以下简称乙方）B公司 丙方（以下简称丙方）某某人

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲、乙、丙三方本着自愿、公平和诚实信用的原则，经协商，就乙方向甲方购买标准写字楼和配套场地、丙方予以配合事项达成如下协议，以资共同遵守。

一、 基本情况：

1、乙方向甲方购买的写字楼坐落在_________市_______区（县）__________路_________写字楼（暂定名称：）共______层，写字楼建筑面积_________平方米，另附配套场地_________平方米，以实际面积为准。

2、土地使用权限为_______年，自_______年_____月_____日到_______年_____月___日止，以土地使用权证期限为准。

3、房屋现状：该楼现已完成封顶工作，装修进度为： ，配套场地建设状况为： 。

二、价款及其它费用：

1、经协议，转让价款按照写字楼建筑面积每平方米______元（大写： ），按照暂定面积 平方米计算，总价（________元（大写： ），转让时土地使

用权一并转让，转让价款包含地上建筑物、配套场地、装修及土地使用权转让费用；

编号：_____________

化肥买卖合同

甲 方：________________________________________________

乙 方：___________________________

签订日期：_______年______月______日

第 1 页 共 4 页

出卖人： 买受人： 签订地点： 签订时间：

第一条 标的、数量、价款及交（提）货时间 化肥 商标名称 或 品牌 规格 生产 厂家 计量 单位 数 量 单价 合计 金额 交（提）货时间及数量 （注：空格如不够用，可以另接）

第二条 质量标准：

第三条 出卖人对质量负责的期限： 年 月 日至 年 月 日止

第四条 包装标准：

合同编号：

物 资 代 储 代 销 协 议

需方： 供方： 合同名称： 签订地点：

签订时间： 年 月 日

物资代储代销协议

需方： 供方：

根据《中华人民共和国合同法》等法律法规以及《西南油气田公司物资代储代销管理实施暂行规定》，供需双方通过 类物资 （招标或谈判）方式确定结果，本着公开、平等、自愿的原则签订 物资代储代销协议。

1. 组成本框架协议的有关文件

下列关于 类物资 （招标或谈判）文件或与本次活动方式相适应的文件及有关附件是本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1.1 通过中国石油两级物资集中采购所发布的定商定价结果；

1.2 或者需方组织的招标文件及谈判邀请书、供方参与需方组织采购所提供的投标文件及谈判文件以及中标通知书、谈判记录及物资价格明细表（附表）；

1.3供需双方商定的其他文件。 2 相关术语定义

2.1 物资代储代销：供需双方签订协议或合同，供应商将物资

买卖合同_买卖合同_范文大全_127

买卖合同_买卖合同_范文大全

买卖合同篇1

出卖人：（以下简称甲方）

住所地：

法定代表人：

买受人：（以下简称乙方）

住所地：

法定代表人：

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定，在平等、自愿的基础上，经充分协商，就乙方购买甲方产品达成以下买卖合同条款。

一、产品名称、型号、数量

二、产品质量

1、质量标准：

2、乙方对产品质量的特殊要求：

3、乙方对产品包装的特殊要求：

4、乙方对产品质量有异议的，应当在收到产品后五日内提出确有证据的书面异议并通知到甲方；逾期不提出异议的，视为甲方产品质量符合本合同约定要求。但乙方使用甲方产品的，不受上述期限限制，视为甲方产品符合合同约定要求。

三、产品价款

1、产品的单价与总价：

上述货物的含税价为：总价款为：

2、甲方产品的包装费用、运输费用、保险费用及交付时的上下列支费用等按下列约定承担：

甲方产品的包装物由提供，包装费用由承担。

甲主产品的运输由办理，运输费用由承担。

甲方产品的保险由办理，保险费用由承担。

甲方产品交付时的上下力支费用由承担。

乙方承担的上述费用，乙方应当在甲方交货前一次性给付甲方。

四、产品交付

甲方产品交付方式为：乙方提货/甲方送货/甲方代办托运。

产品交付地点为甲方所在地，

合同订立原则

平等原则：

根据《中华人民共和国合同法》第三条：“合同当事人的法律地位平等，一方不得将自己的意志强加给另一方”的规定，平等原则是指地位平等的合同当事人，在充分协商达成一致意思表示的前提下订立合同的原则。这一原则包括三方面内容：①合同当事人的法律地位一律平等。不论所有制性质，也不问单位大小和经济实力的强弱，其地位都是平等的。②合同中的权利义务对等。当事人所取得财产、劳务或工作成果与其履行的义务大体相当；要求一方不得无偿占有另一方的财产，侵犯他人权益；要求禁止平调和无偿调拨。③合同当事人必须就合同条款充分协商，取得一致，合同才能成立。任何一方都不得凌驾于另一方之上，不得把自己的意志强加给另一方，更不得以强迫命令、胁迫等手段签订合同。 自愿原则：

根据《中华人民共和国合同法》第四条：“当事人依法享有自愿订立合同的权利，任何单位和个人不得非法干预”的规定，民事活动除法律强制性的规定外，由当事人自愿约定。包括：第一，订不订立合同自愿；第二，与谁订合同自愿，；第三，合同内容由当事人在不违法的情况下自愿约定；第四，当事人可以协议补充、变更有关内容；第五，双方也可以协议解除合同；第六，可以自由约定违约责任，在发生争议时，当事人可以自愿选择解决争

赢了网s.yingle.com

遇到房地产法问题？赢了网律师为你免费解惑！访问>>

http://s.yingle.com

商品房买卖合同解除后的法律责任

本文主要分析了商品房买卖合同的解除情况，解除后的损害赔偿。商品房买卖合同解除的法定事由，在解除后，在何种情况下可请求商品房买卖合同解除损害赔偿。

一、商品房买卖合同概述

根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》)第一条的规定，商品房买卖合同，是指房地产开发企业将尚未建成或者已竣工的房屋向社会销售并转移房屋所有权于买受人，买受人支付价款的合同。可见，我国的商品房买卖合同可以分为商品房现售合同和商品房预售合同两种。

在实践中，还出现有商品房认购书，即商品房买卖认购，订购，预订等协议，是指商品房买卖合同双方当事人在签署预售或买卖合同之前所签订的文书，是对双方交易房屋有关事宜的初步确认。其性质为商品房买卖预约合同，而非正式买卖合同，是开发商在取得预售许可证之前和买房人所签订的预约合同，但同样对当事人具有法律约束

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

合同编号

活动板房买卖安装合同

甲 方: 乙 方： 项目名称： 工程地点： 签订时间： 签订地点：

甲方： 乙方：

依据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确甲方和乙方的权力和义务，经双方友好协商一致，就活动板房买卖安装事宜签订本合同。 一、工程概况

1、本合同项下活动房将用于 工程； 2、该工程地址位于 ； 3、本项目工程建设方为： ； 4、本项目工程总承包方为：

买方（以下简称为甲方）：佛山市环保局 住址（送货地点）： 联系方式：

卖方（以下简称为乙方）：格力空调 注册地址： 法定代表人：

甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上就买卖空调一事达成如下协议： 第一条 甲方以每台2300元的价格购买乙方出售的海尔立式空调50台，型号为xx130（含配套外挂机）。

第二条 甲乙双方在合同上签字（盖章）后，甲方当下支付全部货款，乙方为甲方出具正式购物发票。

第三条 甲方自合同签订后四十八小时内家中留人以备接货和配合装机，并保证所留送货地址和联系方式准确无误。货物送到后，甲方有权检查货物包装有无破损，但不能打开包装。甲方在乙方安装人员没在场的情况下私自打开包装，视为乙方已按合同交货，乙方不再承担任何货物与合同不符的违约责任。本条约定的时间自双方签字之时的下一小时开始计算。

第四条 乙方在本合同签订后二十四小时内免费送货到甲方指定的地点，并随机交付使用说明、保修卡等材料。四十八小时内由海尔售后的专业人员为乙方免费安装调试。本条约定的时间自双方签字之时的下一小时开始计算。

第五条 乙方为甲方免费提供安装所需的空调外挂机的支架一副（含膨胀罗丝）、管线四米（超出部分按50元/米收费）。管线如需穿过墙体，乙方为甲方提供打眼