实习合同

实习合同书

甲乙双方经平等协商同意，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。

一、实习期限实习期限自年____月____日至年____月____日。 （注：实习期限为三个月。

之后可以再签一份为期三个月的实习合同。 实习期最长不超过6个月。

）二、实习内容1.在乙方实习期间，甲方为乙方指派一名员工担任实习指导，负责指导乙方进行实习。

2.乙方在实习期间，应该虚心学习，发扬认真求实、踏实肯干的精神，展现大学生的精神风貌，完成指定的任务。 3.乙方同意根据双方协定，在________岗位进行实习。

三、实习期间的劳动保护和劳动条件1.甲方安排乙方进行实习，每日工作时间不超过8小时，平均每周不超过40小时。

甲方保证乙方每周至少休息两日，甲方由于工作需要，经与和乙方协商后可以延长乙方工作时间，一般每日不得超过1小时。 2.甲方为乙方在实习期间提供必要的工作条件，制定工作规范、劳动安全、卫生制度及其标准。

3.在乙方实习期间，甲方享有对乙方在安全、卫生工作等方面进行管理、保护的权利和义务。

4.甲方负责对乙方在正式实习前进行职业道德、业务技术、工作

安全及有关规章制度的教育和培训。

四、实习期间的

大学生实习劳动合同范本 关键词：合同范本,实习,劳动,大学生

大学生实习劳动合同范本 介绍：甲方：________________________________　　乙方：_________(计算机系____届毕业生)　　为提高我院毕业生职业能力，真正培养适合社会需求的专业人才，我系对毕业生实施院外对口专业实习教育，我系和本系学生就学生本人的院外对口专业实习问题，达成如下协议(乙方在自由选

大学生实习劳动合同范本 详情：

[免费论文：www.lwlwlw.com]

　　甲方：________________________________

　　乙方：_________(计算机系____届毕业生)

　　为提高我院毕业生职业能力，真正培养适合社会需求的专业人才，我系对毕业生实施院外对口专业实习教育，我系和本系学生就学生本人的院外对口专业实习问题，达成如下协议(乙方在自由选择的基础上，同时遵守如下协议)：

　　1.甲方负责指派相应的指导教师负责院外实习的指导工作，必要时可派指导教师巡视。

　　2.甲方在乙方离校前有责任进行安全教育，并对乙方进行定期或不定期的考勤或抽查，解决有关实习中出现的问题。

　　3.甲方负责并建立毕业生就业网站和专用信箱负责技术答疑。

赴日研修（技能实习）派遣合同书

（参考版）

派遣单位___________________________________________（以下简称“甲方”）与赴日研修生________________（以下简称“乙方”）根据中国对外劳务合作有关管理规定和行业规范、甲方与日本__________________________ (协同组合)（以下简称“接收机构”）签订的《研修生派遣接收协议书（或合同）》，经友好协商，自愿签订本合同。

第一章 总 则

一、甲方对日本接收机构的经营资格、研修与技能实习项目的合法性和可行性进行了认真核实，本合同项下的研修与技能实习项目真实可行，符合中日两国政府的有关规定。

二、乙方充分了解日本接收机构选拔资格、工作内容和津贴（工资）福利等相关情况，本人的技能和身体状况满足工作岗位要求的能力和条件。

三、乙方赴日本___________________________（以下简称“接收企业”）从事研修（含技能实习），所从事的工种是 ______________。

四、乙方赴日研修的期限为一年，自抵达日本之日算起。期满后，如获准延期转为技能实习生，技能实习期限根据甲方与接收机构签订的《研修生派遣接收协议书（或合同

编号： [2013]ZRKC -- 号

实习生合同

甲方（实习单位）：中软科创科技无锡有限公司

乙方（实习生）：

签订日期：年月日

根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规,甲乙双方经平等自愿、协商一致，就乙方到甲方实习事宜，签订本合同,共同遵守本合同所列条款。

一、双方当事人基本情况

第一条甲方：

法定代表人（主要负责人）或委托代理人：

注册地址：

经营地址：

第二条乙方：

性别：户籍类型（非农业、农业）

居民身份证号码：

所在学校名称：院系：

学号：

学校住址：

邮政编码：

在京居住地址：

二、实习期限

第三条实习期于年月日生效，于年月日终止。

三、实习工作内容和地点

第四条乙方同意根据甲方工作需要，在岗位(工种)上实习。

第五条根据甲方的岗位作业特点，乙方的实习区域或地点为:

第六条甲方指派对乙方进行指导，乙方实习应达到

标准。

四、实习工作时间及制度

第七条乙方应执行甲方有关工作时间的规定，并遵守甲方的相关规章制度。

- 1 -

五、实习报酬

第八条甲方每月向乙方支付实习津贴元，于次月日前以货币形式支付乙方。

六、保险及其他福利待遇

第九条甲方为乙方购买一份人身意外伤害保险并支付保险费。

第十条甲方为乙方提供以下福利待遇：实习期间提供集体宿舍

七、合同的解除、终止

　　两个月的实习生活转瞬即逝，回顾实习生活，感触很深，收获颇丰。20xx年x月x日正式开始实习，从刚开始的迷茫和不知所措，到后来逐渐适应，这次实习又一次让我成长。

　　经过实习我更加认识到实践是检验真理的唯一标准，只学不实践，那么所学的就等于零，理论应当与实践相结合。另一方面，实践可为以后找工作打基础。作为翻译专业的学生，在实习之前没有太多机会接触翻译行业，让我觉得学习后劲不足，之前也接过一些翻译稿件，但也一直向往去翻译公司做更全方位的真正实践工作，所以也感谢学校和老师给我这么一个难得的机会，能真正接触这一行业。

　　经过这段时间的实习，学到很多在学校里学不到的东西。有很多是很实际的知识和内容，不仅是培训中我们学会运用的软件和翻译技巧，还有很多社交生活等的经验，这也是很重要很值得学习的东西。如今我们这一代年轻人着实缺乏脚踏实地的态度和丰富的生活技能，所以我觉得此次实习我学到的东西是多元化的，很有帮助。

　　实习体会（2）：

　　为期两个月的实习马上就要结束了，从最初文件排版、语料库制作等，到后期的翻译练习，老师们的耐心讲解与指导，让我们学到很多东西，这次实习收获满满。

　　之前认为翻译就是纯粹的把要翻译的文字内容信息转换出来就可以了

篇一：中学教师实习报告

姓 名： 张宁

学 号： 1004970223

专 业： 数学与应用数学

院 系： 统计学院数学与应用数学系

本校指导教师： 张健

实习单位指导教师： 呼宝胜

完成日期： 2014 年 4月 20 日

西安财经学院教务处 制

延长县前进中学实习报告

一、实习目的

我此次实习的基本目的，在于通过理论与实际的结合、学校与社会的沟通，进一步提高自身的思想觉悟，尤其是观察、分析和解决问题的实际工作能力，以便是自己成为能够主动适应社会主义现代化建设需要的高素质的复合型人才。具体表现在两个方面：

（一）了解和熟悉学校的运行。

对非师范类专业的本科生来说，想要成为一名合格的老师，实际能力的培养至关重要，而这种实际能力的培养单靠课堂教学是远远不够的，必须从课堂走向实践。

（二）预演和准备就业工作。

通过实习，让自己找出自身状况与社会实际需要的差距，并在以后的学习期间及时补充相关知识，为求职与正式工作做好充分的知识、能力准备，从而缩短从校园走向社会的心理转型期。

二、实习内容

（一）公司简介

我实习的地方是一所初级中学，叫做延长县前进中学是延长县唯一一所私立学校，坐落于延长县槐里坪的前进中学，全封闭式的校园，避免了社会的外来干扰，在全市近200所中学排

实习总结

2015年8月13日至2016年8月13日，为期一年的实习期转瞬即逝。通过这一年的实习，对于律师这个行业本身有了更深入的了解，对于律师业务有了初步的学习，相关法律文书的撰写，案件焦点的把握，法律关系的分析等等。这一年里，收获颇多，也有诸多的困惑与焦虑。现就这一年的实习生活，做一个简单的总结。

一、更加深入了解律师行业。

因为在成为实习律师，进入律师这个行业之前，自己在某司法行政机关工作，并担任公证律师管理科副科长一职，在自己的日常工作，尤其是与当地律师的沟通交流中，对于律师行业有一个初步的了解。但终究未能身临其境，不能切身的感受这个行业。基于对这个行业的向往，我于2015年6月辞去公职，进入北京盈科（合肥）律师事务所，开始自己的实习律师生活。通过这一年的实习，对于律师行业的认知相比之前有转变、更深入。

首先是对律师行业认知的转变。之前对于律师的认识可能和大多数人一样：职业高端、工作轻松、收入颇高。而经过这一年的实习生活，通过自己的切身体会，以及一年里所了解的实际情况，可能现实情况并非如我之前所想的那样。想法很美满，现实很残酷。这可能是对这个行业一个很好的总结。律师工作并非如我们所想的那么轻松，这个行业也讲究一个长线投资，而这个投资最

第一篇：实习报告实习总结

生产实习四实习总结

专业班级： 姓名：学号：

成绩：

为期两个月的实习结束了，在这段实习生活中，锻炼了意志，体验了生活，接触了社会。我实习的单位是一家拉链公司，虽然与本专业的学习关系不大，但是因为个人喜好等问题，我选择了以后更有可能走的路来作为毕业前对自己的一个能力上的充实。

为了锻炼自己的社会交际能力，我选择在业务部实习。在这里不仅能学到各种本行业专业技能，而且能学习到怎样处理好人际关系，对自己的现在和以后的发展都是一个十分重要的挑战。实习的结果也证明我的选择是正确的。在实习的开始头两个星期里，我主要是熟悉产品，包括：学习各种产品的规格及价钱。纸上得来终觉浅，要知此事要躬行。书上早已学过的东西，因为没有接触的比较少，故而学习的时间也比较长。 学习中，我倍加用功，专心致志，却也收到了事半功倍的效果。到厂房观看产品得制作过程、熟悉产品，还不算难的，真正要下功夫学的是怎样向客户全面、生动，而又要简明、扼要、有所侧重要地介绍出自己的产品。这里面的关键是要会说，不仅要说对，还要说地能引起客户的兴趣，从而能成功地作成一桩生意。这也是对我一个巨大挑战，因为我本就不善言语，就更没有什么说话技巧和口才了。

了解到的是作为一个业务员，必须得拥有一

合同编号：

换热站设备安装工程施工合同

发包人:山东金宇建筑集团有限公司 承包人：东营伟信建筑安装工程有限公司

发包人: 山东金宇建筑集团有限公司 承包人：东营伟信建筑安装工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵守：

第一条 工程概况

一、工程名称：金鼎园、金宇大厦项目换热站设备安装工程。 二、工程地点：南一楼以南，胶州路以西。

三、承包范围和内容：金鼎园、金宇大厦换热站；一次管线安装、接头；验收交付并使用。

四、承包方式：包工包料。 第二条 工程期限

2015年4月20日前安装并调试完成,达到供暖运行合格条件,并验收完成；如遇下列情况，经发包人签证确认后，工期相应顺延：

一、不可抗力； 二、工程量增加；

三、发包人同意顺延。

其他情况，工期一概不得延误。 第三条 工程价款及拨付

一、工程价款：约计￥2400000元，大写人民币贰佰肆拾万元整。 其中材料费包含因本工程发生的材料费、试运转费、检测验收费、管理费、利润、税金及价格风险、贮存保管运输等全部费用，且保

浙江XX律师事务所

2011年6月申请律师执业实习人员工作台账

记录人（签字）： 指导律师（签字）：

实习律师台账

领判决书 6.20 接待当事人 旁听 会见 6.21 调查取证 归档 调查取证 6.22 旁听 归档 6.23 办委托手续 领判决书 邮寄律师函 6.24 整理卷宗 拟诉状

1、到 XX 法院法院代吴 XX 律师领取一份判决书； 2、陪同曾 XX 律师接待一起民间借贷案件当事人； 3、到 XX 法院第 7 庭旁听故意伤害案件审理。 1、陪同叶 XX 律师到 XX 看守所会见当事人侯 X; 2、到市车管所查询杨 XX 车辆登记信息； 3、归档操作一份民事卷宗。 1、到 XX 工商局查询 XX 服装鞋革厂工商信息 2、至 XX 派出所查询李 XX 身份信息； 3、至 XX 法院 17 庭旁听一起民事案件审理。 1、整理卷宗材料； 2、办理民事案件委托手续； 3、至 XX 法院领取一份民事判决书。 1、邮寄一份律师函； 2、整理一份交通事故案件卷宗材料； 3、学习写交通事故案件诉状； 4、学写证据目录。 1、整理归档一份民事卷宗； 2、到国美电器购买两台空调。

第一次去旁听案件审理，了解案件 审理过程。

第一次去看守所会见被告人，初步 了解刑事案件