工程内部承包协议

工程项目内部承包协议

甲方：****建筑安装有限公司

乙方：（项目负责人）

为了明确责任，保质、保量、按期完成工程任务。依照国家现行法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合公司的管理及本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本协议，并严格履行。

第一条 工程概况

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程内容：

四、工程规模：

五、工程总造价：

六、开、竣工日期：

第二条 承包方式

本工程采用包工包料、包质量、包工期、包安全文明、包盈亏自负等全面承包方式，乙方作为工程项目负责人，代表甲方履行与建设单位签订建设工程施工合同（含补充协议）。

第三条 工程费用

一、双方议定本工程甲方收取工程管理费 %，税费崭定（代收代缴） %，上述收费均以转款数与甲方抵拔材料款之和为基数收取，工程竣工后以决算数一次结清（含甲方尚欠工程款和扣留的保

证金）。

二、建设单位所付工程款必须汇入公司统一账号，由甲方扣除双方议定的管理费、税费后，余款全部支付给乙方作为工程的成本开支。乙方私自从建设单位领取工程款的，公司将追究其法律责任。

第四条 项目部组织机构

工程开工前，项目部要根据工程规模配备管理人员，建立健全组织机构，并将人员名单、岗位证书复印件、联系电话上报到公司备查。项

劳务分包工程内部承包协议书

甲方： 乙方：

身份证： 手机号：

甲方将 工程以《包工不包料》的形式承包给乙方，为使双方明确经济责任关弟，保质保量，多快好省地完成该工程，在平等互利的原则下，经双方共同协商，达成如下协议：

第一条 木工工程承包范围及工作内容

1、 工程名称： 2、 工程地点：

3、 承包范围：天花、墙身、茶几、机柜、服务台、收银台、门扇、超市水吧木工部分，

不含其它活动家具。

4、 承包方式：包人工、包机械、不包所有木工材料。 5、 不含量架子搭设、电焊、门面招牌制作。

第二条 油漆工程承包范围及工作内容

1、 承包范围：天花抹灰及刷乳胶漆、墙身抹灰及刷光油。 2、 木饰面清漆及木饰面手刷漆制作。 3、 不含墙纸安装及艺术涂料制作。

4、 不含乳胶漆、光油、白乳胶等其他油漆材料，只负责辅料。

第三条 水电工程承包范围及工作内容

1、 承包范围：主配电箱及各包房配电箱。

2、 辅设强电、弱电、水安装，含线槽、线管、电脑、电话、卡拉OK咪线、音响线等

配件，灯饰及五金洁具、开关、插座，（不含消防弱）

第四条 泥工部份

劳务分包工程内部承包协议书

甲方： 乙方：

身份证： 手机号：

甲方将 工程以《包工不包料》的形式承包给乙方，为使双方明确经济责任关弟，保质保量，多快好省地完成该工程，在平等互利的原则下，经双方共同协商，达成如下协议：

第一条 木工工程承包范围及工作内容

1、 工程名称： 2、 工程地点：

3、 承包范围：天花、墙身、茶几、机柜、服务台、收银台、门扇、超市水吧木工部分，

不含其它活动家具。

4、 承包方式：包人工、包机械、不包所有木工材料。 5、 不含量架子搭设、电焊、门面招牌制作。

第二条 油漆工程承包范围及工作内容

1、 承包范围：天花抹灰及刷乳胶漆、墙身抹灰及刷光油。 2、 木饰面清漆及木饰面手刷漆制作。 3、 不含墙纸安装及艺术涂料制作。

4、 不含乳胶漆、光油、白乳胶等其他油漆材料，只负责辅料。

第三条 水电工程承包范围及工作内容

1、 承包范围：主配电箱及各包房配电箱。

2、 辅设强电、弱电、水安装，含线槽、线管、电脑、电话、卡拉OK咪线、音响线等

配件，灯饰及五金洁具、开关、插座，（不含消防弱）

第四条 泥工部份

内部承包协议书

内部承包协议书

甲方：山东祥都建设集团新疆金城分公司第一工程处 乙方

一、

1、工程名称：大唐托克逊风电四期基础项目

2、施工地点：新疆托克逊境内

3、内部承包方式：风电基础清工大包

4、工程内容：按照施工图纸具体工作内容

5、工程造价：按照施工图纸实际工作量每立方

6、工程工期：按建设单位要求时间内施工完成工程量。

7、开工日期：按照建设单位进场通知为准。

二、双方的责任和义务

甲方的责任和义务：

1、甲方对该工程进行监督指导。

2、甲方每月给乙方及时结算工程进度款一次，结算时间按照每月完成的工程量的80%进行，总体工程完工后7-15日内结清。

3、甲方有权要求乙方对本公司的企业形象和信誉负责。

三、乙方的责任和义务

1、乙方严格按照建设单位的要求施工规范保质保量完成工程

2、乙方必须安全达标，质量达标。

3、乙方在施工过程中，必须遵守施工规范，文明施工，安全施工，如发生意外由乙方自行承担。

4、乙方必须维护公司的企业形象和信誉。

四、费用

内部承包协议书

1、工程所需各种机械设备、工具、食堂均由乙方承担。

2、乙方人员进场，如需搭建临时设施，均由乙方承担负责

3、在施工过程中质量不达标、整改所产生的一切费用均由乙方承担。

五、违约责任

有下列情况之一的视为违约。

1、不能按期完

内部承包协议书

内部承包协议书

甲方：山东祥都建设集团新疆金城分公司第一工程处 乙方

一、

1、工程名称：大唐托克逊风电四期基础项目

2、施工地点：新疆托克逊境内

3、内部承包方式：风电基础清工大包

4、工程内容：按照施工图纸具体工作内容

5、工程造价：按照施工图纸实际工作量每立方

6、工程工期：按建设单位要求时间内施工完成工程量。

7、开工日期：按照建设单位进场通知为准。

二、双方的责任和义务

甲方的责任和义务：

1、甲方对该工程进行监督指导。

2、甲方每月给乙方及时结算工程进度款一次，结算时间按照每月完成的工程量的80%进行，总体工程完工后7-15日内结清。

3、甲方有权要求乙方对本公司的企业形象和信誉负责。

三、乙方的责任和义务

1、乙方严格按照建设单位的要求施工规范保质保量完成工程

2、乙方必须安全达标，质量达标。

3、乙方在施工过程中，必须遵守施工规范，文明施工，安全施工，如发生意外由乙方自行承担。

4、乙方必须维护公司的企业形象和信誉。

四、费用

内部承包协议书

1、工程所需各种机械设备、工具、食堂均由乙方承担。

2、乙方人员进场，如需搭建临时设施，均由乙方承担负责

3、在施工过程中质量不达标、整改所产生的一切费用均由乙方承担。

五、违约责任

有下列情况之一的视为违约。

1、不能按期完

内部单位承包经营协议

甲方：

法定代表人： 职务： 住所地：

乙方：

身份证号： 联系方式： 住所地： 鉴于：

1、甲乙双方已经签署了《劳动合同》，乙方系甲方所聘用的工程项目管理人员，具有 资质，并具备承包经营管理能力。

2、为适应市场竞争的需要，转换经营机制，更好地发挥内部激励机制的作用，甲方制订了《企业内部承包经营管理办法》，并经董事会通过、职代会审议。

现双方经平等、友好协商，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规规定和《企业内部承包经营管理办法》，就乙方承包经营甲方设立于 的区域公司的相关事宜达成如下条款，以资共同遵守。

一、 承包范围及方式

1、 甲方将设立的区域级分支机构（以下简称“承包单位”）发包给乙方承包经营，由乙方在承包期间内实施内部经营核算、自负盈亏，履行承包单位的经营管理职责，确保承包单位资产在承包经营期间的保值增值，完成承包经营考核指标，承担承包经营管理责任。

2、 乙方有权在承包单位内

内部单位承包经营协议

甲方：

法定代表人： 职务： 住所地：

乙方：

身份证号： 联系方式： 住所地： 鉴于：

1、甲乙双方已经签署了《劳动合同》，乙方系甲方所聘用的工程项目管理人员，具有 资质，并具备承包经营管理能力。

2、为适应市场竞争的需要，转换经营机制，更好地发挥内部激励机制的作用，甲方制订了《企业内部承包经营管理办法》，并经董事会通过、职代会审议。

现双方经平等、友好协商，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规规定和《企业内部承包经营管理办法》，就乙方承包经营甲方设立于 的区域公司的相关事宜达成如下条款，以资共同遵守。

一、 承包范围及方式

1、 甲方将设立的区域级分支机构（以下简称“承包单位”）发包给乙方承包经营，由乙方在承包期间内实施内部经营核算、自负盈亏，履行承包单位的经营管理职责，确保承包单位资产在承包经营期间的保值增值，完成承包经营考核指标，承担承包经营管理责任。

2、 乙方有权在承包单位内

砼工程承包协议

发包方：仪征市心诚建筑劳务有限公司沈阳分公司 （以下简称甲方） 分包方：砼班代表人： （以下简称乙方）

为了高速、优质安全低耗地完成（ ）砼工程施工并明确双方在施工过程中的职责和义务、特签订本协议。 第一条：工程计算法

按施工图纸计算所施工的建筑面积完成图纸中的砼全部浇筑工程量。

第二条：工期（ ）年（ ）月（ ）日至（ ）年（ ）月（ ）日。乙方在 承包范围内，按甲方所规定施工计划要求完成砼浇筑任务。 第三条：工程质量与验收。

1、 乙方必须按照国家现行的施工技术规范、质量验收评定标准和甲方建设单位、监

理单位的要求严格施工，并且必须按施工图纸、施工说明、设计变更和技术交底严格组织施工。

2、 在施工中，如有严重断条、漏振、蜂窝麻面等现象，甲方有权按照项目部和公司

的质量管理规定处理，并在当月进度款中扣除（凭公司现场负责人处罚单）。

3、 本工程中在乙方承包范围内的工作量未完成的或处理的，按未完成实际工作量在

结算中扣除。

4、 检查方

个人承包建筑工程内部合伙协议的效力（参考）

案件简述: 问题：个人挂靠建筑施工企业的建筑施工合同一般被认定为无效合同几乎已成共识，那么，如果以约定个人挂靠施工企业为主要内容的个人内部合伙合同效力如何呢？本人在深圳市南山区人民法院代理的一案可作一借鉴。

个人承包建筑工程内部合伙协议的效力

问题：个人挂靠建筑施工企业的建筑施工合同一般被认定为无效合同几乎已成共识，那么，如果以约定个人挂靠施工企业为主要内容的个人内部合伙合同效力如何呢？本人在深圳市南山区人民法院代理的一案可作一借鉴。 一、基本案情：

2005年1月18日，原告张××与被告李×签订了一份协议书，约定双方共同合股承包义乌外商俱乐部工程。原告占25%的股份，出资50万元，被告占75%股份，出资其余部分（即150万元）。协议签订后，被告于同年1月18日和1月19日先后两次收取了原告入股金15万元。

被告在收到原告的15万元资金后，并没有让原告参与管理，原告因此与被告多次协商，但被告拒不理睬。依据相关法律规定，承包工程必须有相关建筑资质，原被告个人承接工程，违反了我国的强制性法律规定，应属无效。据此，请求法院判令：1、确认原被告双方签订的合股承包经营协议无效

合同编号：2010字 第 号

内部承包工程合同

甲方：

甲方代表： 甲方联系电话： 乙方：遵义侃航钢结构有限公司 乙方代表： 乙方联系电话：

甲方承建的 中石化遵义石油分公司 工程，为了保证工程质量、建设工程、安全生产、文明施工、提高效益、全面履行甲方与建设单位签订的工程承包合同。根据《建筑法》、《合同法》的规定，经双方协商，该工程项目由乙方实行幢号承包，并全面负责该工程的施工管理，为了明确双方的权利义务，特订立以下合同条款，以资共同信守。

第一条 工程概况

一、建设单位；中石化遵义石油分公司

二、工程名称：中石化遵义石油分公司维修 三、工程地点： 遵义市董公寺北关加油站 四、结构、层数、面积：

第二条 工程承包内容

一、甲方将该项（幢）工程按