建筑劳务分包

建筑工程劳务分包施工协议

页脚内容1建筑工程劳务分包施工合同

编号：

总包单位（甲方）：

分包单位（乙方）：

时间：

建筑工程劳务分包施工合同

建筑工程劳务分包施工协议

页脚内容2编号：

总包单位（甲方）：

分包单位（乙方）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共合国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共合国安全生产法》及其相关法律、行政法规，为了明确双方责任、权力和义务，经双方协商一致签订本合同，双方严格信守履行。

1 工程概况

1.1、工程名称：

1.2、工程地点：

1.3、工程内容(合同总价中包括的工程内容)

1.3.1、±0.00以下基础工程及地下室工程及车道和二次结构工程：包括但不限于基础砼垫层（已施工部分不扣除）及集水坑、电梯井等基础垫层，钢筋砼基础、钢筋砼设备基础、钢筋砼地下室的墙、梁、板、柱等其他现浇钢筋砼构件，基础及地下室、车道防水层（平面、立面）的水泥砂浆找平层及水泥砂浆保护层及卷材保护层、细石砼保护层、聚苯板保护层及砖砌保护墙（防水层除外）、低档卷材保护层、外墙对拉螺杆切除及打磨、止水螺杆限位筋及止水片的焊接、后浇带，二次结构的钢筋砼圈梁、过梁、压梁、拉梁、构造柱、各种材质墙体的砌筑，建筑、结构图设计的预留孔洞（有套管的孔洞除外）及管道

建筑安装工程劳务合同

建筑安装工程劳务分包合同

发包方： （简称甲方）

分包方： （简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》等法律、法规的的有关规定，经双方协商一致，签订本劳务分包合同，双方应严格遵守。

第一条 分包项目概况

1、工程名称：窑街大什字旧城改造项目3#住宅楼

2、工程地点：窑街大什字

3、分包劳务范围：为前述工程提供全部劳务（包括施工蓝图里的土建、水、电安装及打另及后期清场）。

第二条 分包方式

按实际建筑面积 元/平方米包工造价包干（包括打临及清场费，基坑土方回填及购臵土方费用）。

第三条 劳务期限

1、按本合同第一条规定的劳务范围自 年 月 日开工至 年 月 日止全部完工。

2、中间交工：本劳务项目范围内的 工程，自 年 月 日开工于 年 月 日完成交工。

第四条 劳务质量标准及要求

1、质量标准：合格（以法定质检部门的鉴定结果为准）。

2、质量要求：

①甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保

凤台县职教中心

消防工程专业分包协议

发包方：华厦建设集团有限公司（以下简称甲方）

承包方：安徽共济消防工程有限公司（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方达成一致，订立本协议。

一、 工程概况及内容

1、工程名称：凤台县职教中心工程工程

2、工程地点：凤台县州来大道四中对面

3、承包范围：施工图范围内消防灭火系统、应急照明系统等。

4、承包方式：包工包料

5、开竣工日期： 以开工和竣工报告实际日期为准。

6、工期： 日历天（不影响工程总体施工进度）。

二、 工程质量标准及进度要求

1、乙方必须严格按照施工图纸及现行施工规范施工，执行现行建筑安装工程施工及

质量验收规范，工程质量必须达到合格等级。

2、乙方必须保证充足的劳动力并按照甲方进度计划施工，确保本工程工期。

三、 承包价格及结算方式

1、包工包料：合同总价为人民币（大写）： （小写）：

￥ 元。（乙方不提供发票）

2、结算方式：采用合同总价加变更增加部分。

3、工程洽商：如因设计或现场变更，甲方应根据现场实际情况给予乙方经济签证。

4、合同价中包含脚手架

房屋建筑施工工程劳务

分包合同

-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

房屋建筑劳务分包合同

(提示：在拟定具体合同条款时，应当根据现场的实际情况对合同范本进行修改。文中红色斜体字应在使用时删除。)

合同编号：

甲方(提示:项目部名称)：

乙方(提示:劳务分包人)： (提示: 乙方名称及公章印鉴必须与提交的相关证照相符)

签约地点：

签约时间：年月日

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

第一条工程概况

1.1工程名称：

1.2劳务作业地点：

(提示:必须注明确切施工地点或施工里程)；

1.3劳务分包内容：

(提示:应参照下例将实际作业内容详细列明等全部劳务作业内容)。

1.3.1 基坑开挖、边坡防护、基底处理、基坑回填、余土外运及完成路本项工程的全部工作内容。

1.3.2 模板安拆、搭拆脚手架、灌注砼、捣固及养生；构件预制、运输、安装；砌体工程砌筑、养生、勾缝；防水层铺设；门窗安装；水、电、暖设施的敷设与安装；抹灰及饰面材料的铺贴及完成本项工程的全部工作内容。

1.3.3 钢筋加工制作、绑扎（焊接）成型；预埋管件的加

投标文件技术部分

1

一、施工组织设计

2

目录

第一章 总体概述 .............................................................................. 5 一、目标管理 ...................................................................................... 5 二、承包服务原则 .............................................................................. 7 第二章 专业机构设置 ....................................................................... 8 一、管理部........................................................................................... 8 二、技术部..................................

会计实务优秀获奖文档首发！

准确判断劳务派遣与建筑劳务分包-会计实务精选文档首发

案例

某建筑劳务公司经工商行政管理机关批准，经营范围为建筑劳务分包、国内劳务派遣，同时取得建设主管部门颁发的木工作业分包企业资质、砌筑作业分包企业资质和抹灰作业分包企业资质。

在纳税评估中，主管税务机关通过发票比对发现该企业申报异常，要求企业提供2012年~2013年评估期间所有用工合同、承接工程合同和发票予以核对。经核对发现，该企业签订的《建筑劳务分包合同》大体条款是：1.乙方（分包方）负责组织分包工程所需岗位专业人员；2.甲方（发包方）提供施工材料并负责工程质量监督；3.甲方按实际工程量结算人员工资并按期拨付乙方，由乙方支付；4.乙方按甲方实际结算人工费的1.5%收取管理费。该企业未与劳动者签订劳动合同。对上述业务应按建筑业税目还是服务业税目缴纳营业税，评估人员和企业财务人员观点不一。

劳务派遣和劳务分包是当今各行业较为普遍的劳动生产者供给方式。由于劳务派遣和劳务分包这两种经营模式存在一定的特殊性，在基层税收征管中出现了一些理解上的分歧，在建筑行业尤为突出。因此，应综合分析相关法律法规并结合实际情况，准确判断劳务派遣服务与建筑劳务分包。 1.建筑法有关规定

编号：

建筑施工劳务分包合同

工程名称： 西派澜岸一期精装修工程

工程地点：

二0一 年 月 日

1 / 11

建筑施工劳务分包合同

甲方：深圳市坐标建筑装饰工程有限公司 乙方：

根据 《 中华人民共和国合同法》 、 《 中华人民共和国建筑法 》 及其他有关法律、行政法规，结合本工程实际情况，遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程劳务分包事项协商一致，订立本合同。

一、工程名称及施工范围

1、工程名称： 西派澜岸一期精装修工程 2、工程地点： 成都市高新区锦城大道12 8 8号 3、施工范围：

? 为完成户内墙面、地面、顶面精装修工程所需的材料、所有装饰工作及其配套工作，包括但不限于瓷砖（墙砖和地砖，主材甲供）、壁纸（主材甲供）、木工板（含其他木工做法）、乳胶漆、地面石材（主材甲供）、吊顶、石膏装

劳务分包安全协议

工程承包人(以下简称甲方)：

劳务分包人(以下简称乙方)：

为了切实落实安全生产的责任，确保施工人员在生产过程中的安全与健康，保证施工顺利进行，依据《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、公平和诚实信用的原则，鉴于劳务分包人与工程承包人已经签订劳务分包合同，双方就施工安全管理协商达成一致，订立本协议。

1. 劳务分包人基本情况

资质证书号码： 有效期：

营业执照号码： 有效期：

2、责任范围：乙方所承担的工程项目施工中的人身安全和施工设施及环境的安全。

3、责任期：自 年 月 日起至乙方所承担的工程项目经甲方验收合格，人员撤离现场时止。

4、双方义务

4.1认真贯彻国家、地方及上级有关安全生产的方针、政策，严格执行安全生产的法律法规、规定、标准。建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入和有效使用。

4.2 对从业人员进行安全生产、文明施工教育培训和安全技术交底。

4.3严禁违章指挥，及时制止违章作业和违反劳动纪律的行为。

4.4发生事故，应当迅速采取有效措施，组织抢救伤者、保护好现场，并立即向上级有关部门报告。

4.5施工现场各自必须配备专职的安

建设工程转包、分包与劳务分包辨析

浙江万盛律师事务所 毛卓良

摘要 本文主要通过对建设工程转包、分包、劳务分包的法律特征，建设工程转包、分包、劳务分包的认定要件及建设工程转包、分包与劳务分包的区别进行分析来讨论司法实践中如何认定建设工程转包、分包和劳务分包；本文还结合《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律问题的解释》及相关法律规定讨论了法律法规对建设工程转包、分包与劳务分包民事责任的归责原则。

关键词 工程转包 分包 劳务分包 民事责任 近年来， 我国建筑业的产业结构发生了深刻的变化，最为明显的就是形成施工总承包、专业承包、劳务承包三个层次的结构体系。但长期以来，由于立法上的原因对劳务承包人在建设工程合同中的法律地位不明确，司法实践中，在处理工程款结算，工程质量纠纷、劳动纠纷时，由于对建设工程转包、分包、劳务承包的本质、法律特征认识不一，以致于对同种性质的纠纷作出不同的判决结果也是常事。2004年9月29日《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》公布，并在2005年1月1日起施行。该司法解释对建设工程转包、分包与劳务分包的处理原则都

作出了新的规定。但司法实践中对同种性质的纠纷作出不同的判决结果的案件仍

建筑劳务分包合同（初稿）

项目

合 同 编 号:

签 订 日 期: 2012年9月

1

建筑劳务分包合同

发包方（以下简称甲方） 承包方（以下简称乙方） 单位名称：（章） 单位名称：（章） 单位地址： 单位地址： 法定代表人或 委托代理人： 电 话： 传 真： 开户银行 ： 账 号： 签订日期： 年 月 日

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就谦祥·万和城建设工程施工事宜协商一致，订立本合同，双方共同遵照履行。 第一条 工程概况 一、工程名称：

2

法定代表人