建设工程专业分包种类

合同编号（）建设工程专业工程分包合同防火防盗门制作与安装

工程名称：

工程地点：

甲方：

乙方：

签订地点：

签订日期：

1/ 5

民主小区A-6地块防火防盗门制作和安装合同协议书

发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规和招标文件的要求，并结合本工程的具体情况，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就

工程室内钢质防火防盗门制作和安装施工事项协商一致，同意订立本合同，达成协议如下：

一、项目概况及工程承包方式：

1、项目名称：

2、项目地址：

3、项目规模：建筑面积约 4.8万M2

4、现场施工条件：施工用水、用电已接通、土建洞口已具备安装条件。

5、承包方式：包工包料，包安全，包工期，包质量，包验收合格，

包工程资料，包保修期责任，包材料送检；承包单价一次性包干。二、本合同施工范围：

1～13#楼工程室内钢质防火防盗门制作和安装（约 648 扇，数量

以实际安装为准），包括原材料采购、加工制作、运输、现场协调、现场安装、门框内灌C20细石砼、所有五金配件（防火防盗门锁、拉手、防火猫眼，合页）等，现场配合验收、因质量问题引起的维修和更换、技术指导及成品保护等。

本分项工程，必须先施工样板门，

上海市建设工程施工专业分包合同备案

一、办理依据

《关于改进本市建设工程合同登记备案工作的通知》（沪建建管[2006]第086号）

《上海市建设工程合同登记备案操作程序》（沪建建管[2006]第097号） 二、携带材料

1、《上海市建设工程施工专业分包合同备案表（沪建合同07表）》（一式两份）注：该表由总包单位在上海建筑建材业（www.ciac.sh.cn）网上填报后打印，盖章确认。分包合同在总包合同备案完成后，方可填报。 2、建设工程施工专业分包合同副本（1份，加盖骑缝章） 3、《上海市建设工程施工合同备案手册》

注：专业分包为外市省进沪企业的，须在备案表上加盖相应外省市驻沪办建管处核认章。 三、办理程序

1、核对网上填报的内容与合同副本是否一致；

2、材料正确，在《上海市建设工程施工专业分包合同备案表》盖合同登记备案专用章，合同副本上盖骑缝章，并将《上海市建设工程施工专业分包合同备案表》（1份）装订在《上海市建设工程施工合同备案手册》中，留存《上海市建设工程施工专业分包合同备案表》（1份）和合同副本（1份）。材料有误，告知补正。 四、办理时限 当场办理。 五、受理部门和时间：

受理部门：上海市建筑

建设工程专业分包合同

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，签订本分包合同，双方共同遵照执行。

第一条 工程概况、乙方概况、分包范围及分包内容 1.1工程概况：

工程名称： 工程地址： 工程概况：

项目计税方式为： （一般计税方法/简易计税方法）。 1.2 乙方概况：

统一社会信用代码：

资质证书：颁发机构： ；证书编号： ；有效期截止日： 安全生产许可证书：颁发机构： ；证书编号： ；有效期截止日： 增值税纳税人资格：□一般纳税人 / □小规模纳税人。 1.3分包范围及分包内容：

分包范围（楼号、部位等）及分项工程名称 具体分包内容： （1） 工程：

工程特点：

建设工程转包、分包与劳务分包辨析

浙江万盛律师事务所 毛卓良

摘要 本文主要通过对建设工程转包、分包、劳务分包的法律特征，建设工程转包、分包、劳务分包的认定要件及建设工程转包、分包与劳务分包的区别进行分析来讨论司法实践中如何认定建设工程转包、分包和劳务分包；本文还结合《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律问题的解释》及相关法律规定讨论了法律法规对建设工程转包、分包与劳务分包民事责任的归责原则。

关键词 工程转包 分包 劳务分包 民事责任 近年来， 我国建筑业的产业结构发生了深刻的变化，最为明显的就是形成施工总承包、专业承包、劳务承包三个层次的结构体系。但长期以来，由于立法上的原因对劳务承包人在建设工程合同中的法律地位不明确，司法实践中，在处理工程款结算，工程质量纠纷、劳动纠纷时，由于对建设工程转包、分包、劳务承包的本质、法律特征认识不一，以致于对同种性质的纠纷作出不同的判决结果也是常事。2004年9月29日《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》公布，并在2005年1月1日起施行。该司法解释对建设工程转包、分包与劳务分包的处理原则都

作出了新的规定。但司法实践中对同种性质的纠纷作出不同的判决结果的案件仍

建设工程专业分包合同

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，签订本分包合同，双方共同遵照执行。

第一条 工程概况、乙方概况、分包范围及分包内容 1.1工程概况：

工程名称： 工程地址： 工程概况：

项目计税方式为： （一般计税方法/简易计税方法）。 1.2 乙方概况：

统一社会信用代码：

资质证书：颁发机构： ；证书编号： ；有效期截止日： 安全生产许可证书：颁发机构： ；证书编号： ；有效期截止日： 增值税纳税人资格：□一般纳税人 / □小规模纳税人。 1.3分包范围及分包内容：

分包范围（楼号、部位等）及分项工程名称 具体分包内容： （1） 工程：

工程特点：

长沙市建设工程施工作业分包(专业分包)合同备案表

劳务合同备案编号：HNCS 招标项目编号： 年 月 日 工程名称 工程结构 建筑面积 承包范围 工程合同价款（万元） 竣工日期 质量等级 元 使用要求、调整方式条款 预付时间 支付方式 工程地址 建筑层数 中标价（万元） 开工日期 合同工期（天） 总 额 安全防预付金额护、文和比例 明施工措施费 按进度支付比例 合 同 主 要 约 定 情 况 年 月 日 年 月 日 年 月 日 1、不拖欠农民工资的承诺： 有 [ ] 无[ ] 2、规费、税金、人工工资单价、管理费、利润是否低于规定标准： 是 [ ] 否[ ] 3、发包人设置要求分包人垫资带资条款 有 [ ] 无[ ] 4、优质工程奖、罚是否对等 有 [ ] 无[

附件一

GF—2003—0213

建设工程施工专业分包合同

（示范文本）

中华人民共和国建设部 国家工商行政管理总局

2003年8月

1

第一部分 协议书

承包人（全称）： 分包人（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于 （以下简称为“发包人”）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

一、分包工程概况 分包工程名称： 分包工程地点： 分包工程承包范围：

二、分包合同价款

金额：大写：人民币 元，

小写： 元。

三、工期

开工日期：本分包工程定于

年 月 日开工；

竣工日期：本分包工程定于 年 月 日竣工； 合同工期总日历天数为： 天。

四、工程质量标准

附件一

GF—2003—0213

建设工程施工专业分包合同

（示范文本）

中华人民共和国建设部 国家工商行政管理总局

2003年8月

第一部分 协议书

承包人（全称）： 分包人（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于 （以下简称为“发包人”）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

一、分包工程概况 分包工程名称： 分包工程地点： 分包工程承包范围：

二、分包合同价款

金额：大写：人民币 元，

小写： 元。

三、工期

开工日期：本分包工程定于年日开工；

竣工日期：本分包工程定于年日竣工； 合同工期总日历天数为： 天。

四、工程质量标准

本分包工程质量标准双方约定为：

五、组成分包合同的文件包括： 1、本合同协议书； 2、中标通知书（如有时）； 3、分包人的报价书；

4、除总包合同工程价款之外的总包合同文件； 5

..

. .下载可编辑. . 建设工程劳务分包投标文件

工程名称：

招标单位：

投标单位：

法定代表人或委托代理人：

经办人：联系电话

二○一七年月日

..

. .下载可编辑. . 目录

一投标函

二投标授权书

三承诺书

四劳务投标书

五报价明细表

六拟派劳务人员情况七同类施工业绩

八公司等级资质材料九公司荣誉

..

. .下载可编辑. . 投标函

函至：

我公司于2011年月日收到贵公司学校加固工程劳务招标文件，在我公司认真研究招标文件所述内容，结合我公司实力，认为我公司有能力承担该施工任务，在此特作如下声明：

一我公司已经全面理解，确认并接受该劳务招标文件中各项要求

二我公司将派遣（身份证号：）作为该工程项目经理，代表我公司与贵公司就该工程劳务投标及施工方面有关事宜进行接洽。

三我公司对其所签署的劳务招投标有关文件、协议予以确认。

单位名称：

法定代表人：

2017年6月11日

..

. .下载可编辑. . 投标授权书

致：北京市昌平一建建筑有限责任公司

本授权书声明：成都市平安腾兴劳务有限公司法定代表人代表本公司，授权给同志，职位为我公司代理人，代表本公司在学校加固工程劳务招投标活动中，以我公司名义进行劳务投标事宜。

本授权书自年月日至年月日有效

单位名称：成都市平安腾兴劳务有限公司

授权人：胡廷兴

河南省水利第二工程局专业工程、劳务采购管理办法

按照局《项目经营管理制度》“第九条（六）”的规定，为进一步提高工程局项目资源采购管理工作水平，制定本办法。

第一章 总则

第一条 局自营项目所需要的专业工程和劳务协作项目，涉及金额在10万元以上的，应采用公开招标的方式进行选择。

第二条 项目管理中心在组织专业工程和劳务采购招标工作过程中，应充分听取项目经理部的意见。

第二章 工作流程

第三条 项目经理部组建完成后应尽快开展专业工程和劳务协作采购工作，按照《项目管理实施规划》的安排，对招标项目进行分解，制定工作计划，编制招标文件，形成《专业工程、劳务采购工作方案》，报项目管理中心审批。

第四条 项目管理中心在收到项目部提交的工作方案后。必须在5天内完成审核、意见反馈和方案完善工作。

第五条 项目管理中心根据招标项目具体情况，可以采用在工程局内部办公信息网上发布招标公告，或向有限的潜在投标人发出招标通知书的形式传达招标信息。公告或通知的内容应包括：项目名称、合同金额、主要工程量、主要合同条件和其他要求。

第六条 项目管理中心对潜在投标人进行资格审查，并出具书面审查意见，然后接受其报名，发售招标文件，并在招标公告

规定的时间内接受投标文件和进行开标。