2004年-2010年二级建造师项目管理真题 - 图文

二级建造师法律法规及相关知识模拟试卷B

一、单项选择题（每题1分，共60分。每题的备选项中，只有1个最符合题意。）

1、二级建造师执业资格的注册管理机构是（ ）。 A．建设部或其授权机构 B．人事部或其授权机构 C．建设行业协会

D．省级建设行政主管部门

2、经注册的建造师（ ）的，原注册管理机构将注销其注册资格。 A．同时在2个建筑业企业执业

B．注册建造师在一家企业的多个岗位上从事业务工作 C．未取得二级建造师执业资格

D．脱离建设工程施工管理及其相关工作岗位满1年

3、在委托代理法律关系中，如果因为授权不明确而给第三人造成损失，（ ）。 A．由被代理人独自承担责任 B．由代理人独自承担责任

C．由被代理人和代理人按照约定各自承担赔偿责任

D．被代理人要向第三人承担责任，代理人承担连带责任

4、某施工企业和某建设单位于1999年5月10日签订了一份工程施工合同，合同约定建设单位应于2001年9月10日前支付所有工程款，但建设单位一直未按约定支付。那么，施工企业的诉讼有效期限至（ ）。 A．2001年5月10日 B．2001年9月10日

C．2002年9月10日 D．2003年9月10日

5、自物权，又称( )，是指权利人对于自己所有物享有的占有、使用、收益和处分的权利。 A．抵押权 B．所有权 C．留置权 D．质权

6、全民所有制企业的经营权属于( )。 A．自物权 B．用益物权 C．担保物权 D．债权

7、建设单位领取施工许可证后，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，延期次数和每次期限分别为( )。

A．1次和3个月 B．2次和3个月

C．3次和2个月 D．1次和6个月

8、建设单位申领施工许可证时，建设资金应当已经落实。按照规定，建设工期不足一年的，到位资金原则上不少于工程合同价款的（ ）。 A．10% B．30% C．50% D．80%

9、根据《招投标法》的有关规定，大型基础设施项目，施工单项合同估算价和勘察设计合同单项合同估算价在( )以上时，必须进行招标。 A．200万元和100万元 B．100万元 和50万元 C．200万元和50万元 D．3000万元和100万元 10、招标人不得以任何方式限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标，是( )的体现。 A．公开原则 B．公平原则 C．公正原则 D．诚实信用原则

11、根据我国《建筑法》的规定，下列表述中正确的是（ ）。 A．经建设单位认可，分包单位可将其承包的工程再分包

B．两个以上不同资质等级的单位联合承包的，可以按照资质等级高的单位确定资质等级 C．施工现场的安全由建筑施工企业和工程监理单位共同负责 D．建筑施工企业应当为从事危险作业的职工办理意外伤害保险

12、联合体中标的，( )与招标人签订合同。 A．联合体

B．联合体各方共同 C．联合体各方分别 D．资质较高的联合方

13、根据《安全生产法》的规定，当发现直接危及人身安全的紧急情况时，从业人员停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所的权利是( )。 A．拒绝权 B．建议权 C．紧急避险权 D．拒绝权

14、根据《安全生产法》的规定，从业人员的知情权是指( )。

A．掌握本职工作所需的安全生产知识，增强事故预防和应急处理能力 B．获得符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的权利

C．了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急措施 D．熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位安全操作技能

15、有关总包分包的责任承担表述，不正确的是（ ）。 A．总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责 B．分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责

C．总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任

D．总承包单位和分包单位就分包工程依照分包合同的约定对建设单位承担各自的责任

16、大中型建设工程项目立项批准后，建设单位应按照（ ）顺序办理相应手续。 A．工程发包、报建登记、签订施工承包合同、申领施工许可证 B．报建登记、申领施工许可证、工程发包、签订施工承包合同 C．申领施工许可证、工程发包、签订施工承包合同、报建登记 D．报建登记、工程发包、签订施工承包合同、申领施工许可证

17、实施爆破作业的，使用爆破器材的建设单位应当( )，方准使用。 A．向上级主管部门领取《爆破物品使用许可证》 B．向建设行政主管部门申请领取施工许可证 C．向公安机关申请领取《爆破物品使用许可证》 D．向公安机关申请办理施工方案的审批手续

18、从事建筑活动的经济组织应当具备的条件是符合国家规定的（ ）。 A．注册资本、专业技术人员和技术装备 B．流动资金、专业技术人员和突出业绩 C．注册资本、专业管理人员并依法设立 D．注册资本、专业管理人员和资格证书

19、建设工程施工总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，( ）。 A．分包工程现场的安全生产由分包单位负总责

B．分包工程的生产安全事故由分包单位单独承担责任

C．总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任

D．分包单位不接受总承包商的安全生产管理的，应当承担全部责任

20、伤亡事故处理工作应当在（ ）日内结案，特殊情况不得超过（ ）日。 A．60、90 B．60、120

C．90、180 D．100、200

21、建设单位在领取施工许可证之前，应当按照有关规定( )。 A．办理开工报告手续 B．办理工程质量监督手续

C．签订工程施工合同

D．办理保证安全施工措施的备案手续

22、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程承包单位在向建设单位提交竣工验收报告时，应向建设单位出具（ ）。 A．质量保修书 B．质量保证书

C．质量维修书 D．质量保函

23、下列各项，符合《建筑法》建设工程监理规定的是（ ）。 A．工程监理单位代理建设单位利益执行监理任务

B．工程监理人员发现工程施工不符合工程建设强制性标准的，有权要求施工单位整改 C．工程监理人员发现工程设计不符合工程建设强制性标准的，有权要求设计单位整改 D．工程监理单位可以转让工程监理业务

24、工程建设标准划分为强制性标准和推荐性标准的根据是( ）。 A．标准的约束性 B．标准的内容 C．标准的属性 D．标准的等级

25、招标投标活动应当遵循的原则是（ ）。 A．公开、公平、公正和最低价中标 B．自愿、公平、公正和等价有偿 C．公开、公平、公正和诚实信用

D．自愿、公平、等价有偿和诚实信用

26、安全生产“三同时”制度是指建设项目的安全设施，必须与主体工程（ ）。 A．同时设计，同时施工，同时竣工验收 B．同时设计，同时施工，同时投入使用 C．同时论证，同时评价，同时投资 D．同时投资，同时施工，同时评价

27、生产经营单位使用涉及生命安全、危险性较大的特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，（ ），方可投入使用。 A．专业检测机构检测合格，取得安全标志

B．专业检测机构检测合格，报安全生产监督管理部门批准 C．专业检测机构检测合格，申请安全使用证 D．建立专门安全管理制度，定期检测评估 28、《建设工程安全生产管理条例》规定，不属于监理单位安全生产管理责任和义务的是（ ）。 A．编制安全技术措施及专项施工方案 B．审查安全技术措施及专项施工方案 C．报告安全生产事故隐患

D．承担建设工程安全生产监理责任

29、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当将施工现场的（ ）分开设置，并保持安全距离。

A．办公区与生活区 B．备料区与作业区

C．办公、生活区与备料区 D．办公、生活区与作业区 30、《招标投标法》规定，投标人以向招标人行贿的手段谋取中标的，其法律责任是（ ）。 A．情节严重的取消其5年以上参加投标的资格并予以公告 B．处中标项目金额5%以上10%以下的罚款

C．对单位直接负责人处中标项目金额1%以上5%以下的罚款 D．情节严重的，可由工商行政管理机关吊销营业执照 31、行政处分的方式是（ ）。 A．没收非法财产 B．吊销营业执照

C．行政拘留 D．记过、撤职、开除等 32、《建设工程质量管理条例》规定，装修工程和主体结构工程的最低保修期限为（）。 A．2年和3年 B．5年和合理使用年限 C．2年和5年 D．2年和合理使用年限 33、某建设工程项目由土木建筑工程和设备安装工程两部分组成，整个项目按建筑工程一切险投保的情形是( )。

A．土木建筑项目不超过总价的10% B．土木建筑项目不超过总价的20%

C．土木建筑项目介于总价的20%～50%之间的 D．土木建筑项目超过总价的50%

34、在试用期内被证明不符合录用条件的，用人单位( )。 A．可以随时解除劳动合同 B．必须解除劳动合同

C．可以解除合同，但应提前30日通知劳动者 D．不得解除劳动合同

35、按照《合同法》规定，合同履行中如果价款或报酬不明确，应按照（ ）履行。 A．订立合同时履行地的政府定价 B．订立合同时履行地的市场价格

C．履行合同时履行地的政府定价 D．履行合同时履行地的市场价格

36、建设工程一切险保险合同于2004年3月1日签订，建设工程承包合同约定工程开工日期为2004年3月20日。为保证工程如期开工，承包人于2004年3月10日将建筑材料运至

工地，一切准备就绪，承包人提前两天正式开工。建筑工程一切险的保险责任开始时间为（ ）。 A．2004年3月1日 B．2004年3月20日

C．2004年3月10日 D．2004年3月18日

37、承诺对要约内容的非实质性变更指的是（ ）。

A．受要约人对合同条款中违约责任和解决争议方法的变更 B．承诺中增加的建议性条款 C．承诺中要求增加价款

D．受要约人对合同履行方式提出独立的主张

38、根据《合同法》第78条规定，当事人对合同变更的内容约定不明确的，则（ ）。 A．由当事人诉请人民法院裁决 B．由当事人申请仲裁委员会裁决 C．推定为未变更 D．视为已变更

39、下列选项中属于要约的是（ ）。 A．拍卖公告 B．投标书

C．招标公告 D．商品价目表

40、下列选项中，不属于效力待定合同的是（ ）。 A．限制民事行为能力人订立的合同 B．企业负责人越权订立的合同 C．无权处分财产人订立的合同

D．无民事行为能力人未经法定代理人同意订立的合同

41、关于合同履行说法错误的是（ ）。

A．全面履行原则是指合同当事人应当按照合同的约定全面履行自己的义务

B．诚实信用原则要求当事人应当履行依据诚实信用原则产生的各种附随义务，如告知的义务、照顾的义务等

C．合同的主要内容没有约定或约定不明确的，当事人可以通过协商确定，不能达成补充协议的，按合同有关条款或者交易习惯确定

D．执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按合同约定的价格执行

42、根据我国《合同法》的规定，下列属于可变更或可撤销合同的是（ ）。 A．以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的 B．以合法形式掩盖非法目的

C．因重大误解订立或订立时显失公平

D．恶意串通，损害国家、集体或第三人利益

43、以下关于仲裁员组成的表述，正确的是( )。

A．仲裁庭可以由三名仲裁员或一名仲裁员组成，由3名仲裁员组成的设首席仲裁员 B．由若干名仲裁员组成仲裁庭的，不设首席仲裁员 C．仲裁庭由二名仲裁员组成，当事人双方各选定1名 D．仲裁庭由当事人各方选定二名仲裁员组成

44、根据我国《合同法》的规定，违约责任的归责原则实行（ ）。 A．过错责任原则 B．严格责任原则 C．过错推定原则 D．合理分担原则

45、根据我国《合同法》的规定，具有撤销权的当事人知道或应当知道撤销事由之日起（ ）内没有行使撤销权的，撤销权消灭。 A．1年 B．2年 C．4年 D．20年 46、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为( )办理意外伤害保险。 A．本单位职工 B．施工现场人员

C．施工现场从事危险作业的人员 D．施工现场从事特种作业人员

47、根据合同法的规定，要约可以撤回。但是，撤回要约的通知应当（ ）到达受要约人。 A．在合同成立前 B．在受要约人发出承诺通知之前

C．在承诺通知到达要约人之前 D．在要约到达受要约人之前或与要约同时

48、下列选项不属于施工合同工程款纠纷的防范措施的是（ ）。 A．加强风险预防和管理能力

B．加强工程量的计算和审核，避免合同缺项 C．加强工程变更管理

D．严格按照建设程序进行项目建设

49、根据我国《合同法》的规定，希望和他人订立合同的意思表示是（ ）。 A．要约邀请 B．要约 C．新要约 D．承诺

50、根据我国《合同法》的规定，希望他人向自己发出要约的意思表示是（ ）。 A．要约邀请 B．反要约 C．新要约

D．承诺

51、下列关于联合体投标的说法，错误的是（ ）。 A．联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力

B．由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级

C．联合体内部各方应当订立共同投标协议，但该协议由于不属于投标文件，因此不必提交招标人

D．联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任

52、根据主管机关或人民法院的指定而产生的代理是（ ）。 A．法定代理 B．指定代理 C．委托代理 D．表见代理

53、某企业在一次大型工程项目的招标活动中，根据《招标投标法》的要求安排了以下招标程序：①成立招标组织；②签收投标文件；③编制招标文件和标底；④发布招标公告。下列排列顺序正确的是（ ）。 A．①、②、③、④ B．①、②、④、③ C．①、④、③、② D．①、③、④、②

54、.根据我国有关招投标的法律规定，下列投标人提交的投标文件有效的是（ ）。 A．甲公司投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认

B．乙公司投标文件中的投标函未加盖企业及法定代表人印章

C．丙公司和丁公司组成了一个联合体，并在投标文件中附了联合体投标协议 D．戊公司未按招标文件的要求提供投标保函

55、下列各项，不属于建设工程法律责任构成要件的是（ ）。 A．有损害事实发生 B．违反职业道德

C．存在违法或损害行为 D．违法行为与损害事实有因果关系

56、下列各项，属于刑事责任的承担方式是（ ）。 A．有期徒刑 B．警告

C．没收违法所得 D．拘留

57、当事人双方既约定违约金，又约定定金的合同，一方当事人违约时，对违约行为的赔偿处理原则是（ ）。 A．只能采用违约金

B．由违约一方选择采用违约金或定金

C．由非违约一方选择采用违约金或定金 D．同时采用违约金和定金

58、按照《担保法》的规定，出质人可以提供（ ）办理质押担保。 A．个人房产 B．国有企业厂房

C．依法可以转让的股票 D．土地

59、下列选项，属债权合同的是（ ）。 A．监护合同 B．买卖合同

C．行政合同 D．劳动合同

60、依据《合同法》的违约责任承担原则，发包人可以不赔偿承包人损失的情况是（ ）。 A．建设资金未能按计划到位的施工暂停 B．发包人改变项目建设方案的工程停建 C．传染病流行导致施工暂停

D．征地拆迁工作不顺利导致施工现场移交延误

二、多项选择题（每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错误选项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

1.以下关于债的发生根据的表述中，正确的有（ ）。 A．合同 B．志愿服务

C．侵权行为 D．不当得利 E．无因管理

2.根据我国法律规定，委托代理关系因下列原因中的（ ）终止。 A．代理事项完成 B．被代理人取消委托 C．被代理人死亡

D．代理人丧失民事行为能力 E．代理人辞去委托

3、工程建设法律关系的构成要素是指（ ）。 A．主体 B．形式

C．客体 D．内容 E．目标

4、我国承认并以法律形式加以保护的主要知识产权有（ ）等。 A．著作权

B．专利权

C．商标权 D．商业秘密 E．肖像权

5、专利权的客体包括( )。 A．发明 B．实用新型

C．注册商标 D．外观设计 E．作品

6、根据《建筑法》的规定，申请领取施工许可证，应具备的条件包括（ ）。 A．已办理工程用地批准手续 B．已确定建筑施工企业

C．需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求 D．有满足施工需要的施工图纸及技术资料 E．材料、设备已经购入

7、建设工程发承包，《建筑法》作出禁止规定的有（）。 A．将建筑工程肢解发包

B．承包人将其承包的建筑工程分包他人

C．承包人超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程 D．分包人将其承包的工程再分包

E．两个不同资质等级的单位联合共同承包

8、根据《安全生产法》的规定，从业人员安全生产中的权利包括（）。 A．知情权 B．调查处理权

C．控告权 D．拒绝权 E．紧急避险权

9、施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对（）进行检验，未经检验或检验不合格的，不得使用。 A．建筑材料 B．周转材料

C．建筑构配件 D．设备

E．商品混凝土

10、投标人以非法手段骗取中标的表现形式有( )。 A．非法挂靠或借用其他企业的资质证书参加投标 B．投标时递交假业绩证明或资格文件 C．投标人以行贿手段谋取中标的 D．招标人向投标人泄露标底

E．假冒法定代表人签名，递交假委托书

11、根据《合同法》的规定，当事人对合同质量约定不明确的，( )。 A．按国家标准、行业标准执行 B．只要满足使用性能即可

C．没有国家标准、行业标准的，按企业标准执行 D．没有国家标准、行业标准的，按通常标准执行

E．没有国家标准、行业标准的，可以按符合合同目的的特定标准执行 12、《合同法》规定，有下列情形中( )的，合同无效。 A．乘人之危，使对方在违背真实意思情况下订立的合同 B．恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益 C．以合法形式掩盖非法目的 D．损害社会公共利益

E．违反法律、行政法规的强制性规定

13、《合同法》规定，执行政府定价或者政府指导价的合同，应遵守的规定有( )。 A．在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价 B．逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行 C．逾期交付标的物的，遇价格下降时，按照原价格执行 D．逾期提取标的物的，遇价格上涨时，按照新价格执行 E．逾期付款的，遇价格下降时，按照新价格执行

14、有关评标委员会的规定是( )。

A．评标委员会的成员人数为5人以上单数

B．评标委员会成员中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3 C．评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密 D．评标委员会成员不得私下接触投标人 E．评标委员会由招标代理机构负责组建

15、下列关于招投标程序的说法,正确的是（）。 A．开标在投标截止日后进行

B．招标人在投标截止日前收到的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读 C．评标应当在严格保密的情况下进行

D．评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标 E．招标人仅向中标人发出中标通知书，不必通知未中标的投标人

16、下列关于解除合同的表述，符合《合同法》的规定的是( )。 A．当事人必须全部履行各自义务后才能解除合同 B．当事人协商一致可以解除合同

C．因不可抗力致使不能实现合同目的，可以解除合同

D．一方当事人对解除合同有异议的，应当通过法院或仲裁机构确认解除的效力 E．合同解除后，当事人均不得再要求对方承担任何责任

17、根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，使用国有资金投资或者国家融资的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。但是，排名第一的中标候选人（）的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

A．放弃中标项目

B．投标报价低于其企业成本价 C．因不可抗力提出不能履行合同 D．与评标专家成员有利害关系

E．未在招标文件规定的期限内提交履约保证金

18、人民法院对第二审案件的审理，在下列表述中，正确的有（）。 A．一审判决认定事实基本清楚，引用法律并无不当，发回重审

B．一审判决认定事实清楚，适用法律正确的，判决驳回上诉，维持原判决 C．一审判决认定事实不清，证据不足，可以发回一审人民法院重审 D．一审判决适用法律错误的，依法改判 E．当事人对第二审案件的判决，不可以上诉

19、下列关于违约责任承担形式的说法，正确的是( )。 A．继续履行与采取补救措施，一般不被同时适用 B．继续履行与赔偿损失，可以同时适用 C．采取补救措施可以与违约金同时适用 D．赔偿损失与违约金可以同时适用 E．继续履行与定金罚则不能同时适用

20、施工合同主体纠纷的成因一般包括( )。 A．承包方无资质或资质不够 B．因联合体承包导致的纠纷 C．工程款恶意拖欠 D．挂靠

E．单价和总价不匹配

答 案

一、单项选择题

1.D; 2.A; 3.D; 4.D; 5.B; 6.B; 7.B; 8.C; 9.C; 10.B; 11.D; 12.B; 13.C; 14.C; 15.D; 16.D; 17.C; 18.A; 19.C; 20.C; 21.B; 22.A; 23.B; 24.A; 25.C; 26.B; 27.A; 28.A; 29.D; 30.D; 31.D; 32.D; 33.D; 34.A; 35.B; 36.C; 37.B; 38.C; 39.B; 40.D; 41.D; 42.C; 43.A; 44.B; 45.A; 46.C; 47.D; 48.D; 49.B; 50.A; 51.C; 52.B; 53.D; 54.C; 55.B; 56.A; 57.C; 58.C; 59.B; 60.C 二、多项选择题

1.ACDE 2.ABDE 3.ACD 4.ABCE 5.ABD 6.ABCD 7.ACD 8.ACDE 9.ACDE 10.ABE 11.ADE 12.BCD 13.ABD 14.ABCD 15.BCD 16.BCD 17.ACE 18.BCD 19.ABC 20.ABD

2007年二级建造师《建筑工程》考试试题及答案

一、 单项选择题(共40题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意)

场景(一)某海滨城市一建筑工程，16层施工时正遇台风多雨季节，为了保质保量完成施工任务，项目部制定了安全文明施工保障措施，落实了防火措施，主要部位设置了安全警示

标志牌，并加强了对高空作业人员的安全教育。安全员在检查时，发现存在以下问题： (1) 下雨天，地下室用电不符合要求; (2) 临时消防水管不符合要求; (3) 电焊工动火时未经审查批准。 根据场景(一)，作答下列题目： 1. 安全带使用时应(B)，防止摆动碰撞。 A. 低挂高用，垂直使用 B. 高挂低用，垂直使用 C. 高挂高用，水平使用 D. 低挂低用，水平使用

2. 根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)，照明电源电压不得大于12V的是(C)。 A. 人防工程 B. 有导电灰尘的场所

C. 特别潮湿场所及导电良好的地面 D. 高温场所

3. 施工现场防火，下列属于一级动火的是(A)。 A. 现场堆有大量可燃和易燃物质的场所

B. 在具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊割等用火作业 C. 小型油箱等容器用为作业 D. 登高焊、割等用为作业

4. 根据《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)，遇有(C)强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。 A. 三级 B. 四级 C. 五级 D. 六级

5. 本建筑工程临时消防竖管，其管径要求最小不得小于(D)mm. A.25 B.35 C.50 D.75

6. 符合安全警示标志安全色的是(B)。 A. 红、黑、蓝、绿 B. 红、黄、蓝、绿 C. 黄、白、蓝、绿 D. 红、白、黄、绿

7. 该项目部为贯彻ISO14000环境管理体系，制定了建筑工程施工环境管理计划，下列不属于环境保护内容的是(D)。 A. 噪声控制 B. 固体废弃物控制 C. 污水控制 D. 易燃易爆物控制

场景(二)某建筑工程，南北朝向，桩基采用锤击法施工，基础底板长×宽×厚为

40m×20m×1.1m，不设后浇带和变形缝，该建筑为钢筋混凝土框架结构，普通混凝土小型空心砌块填充墙作围护结构。底板混凝土标号为C35P8，配制底板混凝土采用P.O32.5水泥，浇筑时采用1台混凝土泵从东向西一次连续浇筑完成。 根据场景(二，作答下列题目：

8. 锤击沉桩法施工程序：确定桩位和沉桩顺序→桩机就位→吊桩喂桩→(B)→锤击沉桩→接桩→再锤击。 A. 送桩 B. 校正 C. 静力压桩 D. 检查验收

9. 国家标准规定，P.O32.5水泥的强度应采用胶砂法测定.该法要求测定试件的(A)天和28天抗压强度和抗折强度。 A.3 B.7 C.14 D.21

10. 本工程基础底板的混凝土浇筑方法是(A)施工方法。 A. 全面分层 B. 分段分层 C. 斜面分层

D. 台阶分层

11. 采用插入式振捣本工程底板混凝土时,其操作应(C)。 A. 慢插慢拔 B. 慢插快拔 C. 快插慢拔 D. 快插快拔

12. 该工程底板的混凝土养护时间最低不少于(B)天。 A.7 B.14 C.21 D.28

13. 本工程主梁、次梁、板的钢筋位置顺序是(D)。 A. 主梁筋在上，次梁筋居中，板筋在下 B. 主梁筋居中，次梁筋在下，板筋在上 C. 主梁筋在下，次梁筋在上，板筋居中 D. 主梁筋在下，次梁筋居中，板筋在上 14. 普通混凝土小型空心砌块的施工要求是(A)。 A. 必须与砖砌体施工一样设立皮数杆、拉水准线 B. 小砌块施工应错孔对缝搭砌 C. 灰缝可以有透明缝

D. 小砌块临时间断处应砌成直槎

15. 本工程普通混凝土小型空心砌块龄期至少(D)天的才可施工。 A.7 B.14

C.21 D.28

场景(三)某医院改扩建工程于2006年5月1日申报竣工，同年5月10日竣工验收合格，5月20日工程移交，5月24日办理了竣工验收备案手续。总包施工单位提交了工程质量保修书。在保修期间，建设单位找了一个家装施工队进行地板改造，将地埋采暖管损坏，冬季供暖时发生了跑水事故。医院在发生跑水后立即通知总包施工单位维修。地埋采暖管修复后，各方因维修费用的承担发生争议。 根据场景(三)，作答下列题目： 16. 本案工程保修期的起算时间为(B)。 A.5月1日 B.5月10日 C.5月20日 D.5月24日

17. 本案总包施工单位应在(A)向建设单位提交质量保修书。 A.5月1日 B.5月10日 C.5月20日 D. 5月24日

18. 在正常使用下，供热系统最低保修期限为(C)。 A.1年 B.2年 C.2个采暖期 D.5年

19. 本案跑水事故发生后，总包施工单位接到保修通知后，正确的做法是(D)。 A. 应在保修书约定的时间内予以维修 B. 不予维修 C. 立即到达现场抢修 D. 让医院通知家装队维修

20. 本案跑水事件维修完成后，应当由(B)组织验收。 A. 总包施工单位 B. 医院 C. 监理单位

D. 家装队

场景(五)某高层办公楼进行装修改造，主要施工项目有：吊顶、地面(石材、地砖、木地板)、门窗安装、墙面为墙纸、乳胶漆;卫生间墙面为瓷砖，外立面采用玻璃幕墙及干挂石材，大厅中空高度为12米，回廊采用玻璃护栏，门窗工程、吊顶工程、细部工程等采用人造木板和饰面人造木板。

合同要求：质量符合国家验收标准。

施工已进入木装修、石材铺贴阶段。施工过程中，质检人员发现存在以下质量问题： (1) 在不同材料基体交接处墙面抹灰产生了开裂现象。 (2) 发现将吊灯直接安装在吊顶龙骨上。

(3) 卫生间墙面瓷砖铺贴不够美观、非整砖铺贴不合要求。 根据场景(五)，作答下列题目：

31. 墙面砖粘贴每面墙不宜有两列以上非整砖，非整砖宽度一般不宜小于整砖的(A)。

A.1/3 B.1/2 C.2/3 D.3/4

32. 本工程中,不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,当采用加强措施时,加强网与各基体的搭接宽度最小不应小于(B)mm。 A.50 B.100 C.150 D. 200

33. 根据《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001)，吊顶安装时，自重大于(B)kg的吊灯严禁安装在吊顶工程的龙骨上，必须增设后置埋件。 A.2 B.3 C.4 D.5

34. 本建筑的公共疏散门应为(A)。 A. 防火门 B. 侧拉门 C. 吊门 D. 转门

35. 本工程采用湿作业法施工的饰面板工程中，应进行防碱背涂处理的是(C)。 A.人造石 B.抛光砖 C.天然石材 D.陶瓷锦砖

36. 实木复合地板或中密度(强化)复合地板面层铺设方法错误的是(D)。 A. 实铺 B. 空铺 C. 粘贴 D. 机械固定

37. 根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325)，本工程室内装修中采用的某一种人造木板或饰面人选木板面积大于(D)m2时，应对不同产品、不同批次材料的游离甲醛含量分别进行复验。 A.200 B.300 C.400 D.500

38. 本工程大厅护栏一侧距楼地面的高度为5米及以上，应使用不小于12厚的(B)mm玻璃。 A.钢化 B.钢化夹层 C.中空 D.夹丝

39. 建筑幕墙后置埋件应进行承载力现场试验，必要时应进行(D)试验。 A. 极限抗弯 B. 极限抗压 C. 极限抗剪 D. 极限拉拔

40. 干压陶瓷砖按材质分为5类，其吸水率在3%~6%范围的是(D)。 A. 瓷质砖 B. 炻瓷砖 C. 炻质砖 D. 细炻砖

二、 多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

场景(六)某公共建筑，主楼采用钢筋混凝土结构，辅楼采用钢结构。项目经理进场后，立即组织临建搭设。土方施工中加强了质量控制。地质报告显示地下水水位高于槽底标高。 根据场景(六)，作答下列题目： 41. 钢筋混凝土结构的优点是(AD)。

A.钢筋 和混凝土两种材料的强度都能充分利用 B.拆修方便 C.抗裂性能好 D.可模性好，适用面广 E.模板用料少，费工少

42. 为了控制土方开挖质量，除应对平面控制桩、水准点进行检查外，还应经常检查(ABC)。

A.基坑平面位置 B.水平标高 C.边坡坡度 D. 挖土机械 E.土的含水量

43. 本工程基坑验槽时，(ABCD)单位有关人员必须参加验收。 A.勘察 B.监理 C.施工总包 D.降水分包 E.支护分包

44. 施工中用于测量两点间水平夹角的常用仪器有(BD)。 A. 水准仪 B. 经纬仪 C. 测距仪 D. 全站仪 E. 铅垂仪

45. 钢结构的连接方法有(ABCD)。 A.焊接 B.普通螺栓连接 C.高强螺栓连接

D.铆接 E.绑扎连接

场景(七)某建筑公司中标了一个房建工程，该工程地上三层，地下一层，现浇混凝土框架结构，自拌C30混凝土，内隔墙采用加气混凝土砌块，双坡屋面，防水材料为3厚SBS防水卷材，外墙为玻璃幕墙。生产技术科编制了安全专项施工方案和环境保护方案。一层混凝土浇捣时，项目部针对现场自拌混凝土容易出现强度等级不够的质量通病，制定了有效的防治措施。一层楼板混凝土浇筑完毕后，质检人员发现木工班组不按规定拆模。 根据场景(七)，作答下列题目：

46. 该工程屋面的卷材防水的基层应做成圆弧的有(ACE)。 A. 檐口 B. 前坡面 C. 屋脊 D. 后坡面 E. 烟囱

47. 针对现场自拌混凝土容易出现强度等级偏低，不符合设计要求的质量通病，项目部制定了下列防治措施，正确的有(ACD)。

A.拌制混凝土所用水泥、粗(细)骨料和外加剂等均必须符合有关标准规定

B.混凝土拌合必须采用机械搅拌，加料顺序为：水—水泥-细骨料-粗骨料，并严格控制搅拌时间

C.混凝土的运输和浇捣必须在混凝土初凝前进行 D.控制好混凝土的浇筑振捣质量 E.周转模板不清理

48. 该单位工程的临时供电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统，必须符合(BDE)的规定。 A.采用二级配电系统 B.采用三级配电系统 C.采用一级漏电保护系统 D.采用二级漏电保护系统 E.采用TN-S接零保护系统

49. 混凝土结构施工后模板拆除时，以下说法正确的有(BCDE)。 A. 底模及其支架拆除时间根据周转材料租期需要确定，无需考虑影响 B. 侧模及其支架拆除时的混凝土强度应能保证其表面棱角不受损伤 C. 后浇带模板的拆除和支顶应按施工技术方案执行 D. 模板拆除时，不应对楼面形成冲击荷载 E. 拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运

50. 根据职业健康安全管理要求，下列要求正确的是(ACDE)。

A. 不得安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害的作业 B. 安排劳动者从事其所禁忌的作业

C. 不得安排未成年工从事接触职业病危害的作业

D. 不得安排孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业 E. 应对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期卫生培训 三、 案例分析题(共3题，每题20分) 案例一

背景资料：某开发公司(甲方)与某建筑公司(乙方)签订了某工程施工承包合同，合同总

价为800万元，工期为4个月。承包合同规定：(1)主要材料及构配件金额占合同总价的%;(2)预付备料款额度为合同总价的士%，工程预付款应从未施工工程尚需的主要材料及构配件价值相当于工程预付款备料款时起扣，每月以抵充工程款的方式连续收回;(3)工程保修金为合同总价的3%，甲方从乙方每月的工程款中按3%的比例扣留;(4)除设计变更和其它不可抗力因素外，合同总价不作调整。乙方每月实际完成并签证确认的工程量见下表： 某工程各月实际完成产值(单位：万元) 月份 完成产值 3 150 4 200 5 250 6 200

项目经理部为了搞好现场管理，加快施工进度，制定了一系列管理制度，并从现场实际条件出发，作了以下几项的具体安排：

(1) 按照文明施工检查的项目，在已经完成了现场围挡、封闭管理、材料堆放、现场防火、施工现场标牌的基础上，对其他未完成的项目要求忙完善。 (2) 因临时建筑不足，安排部分工人住在已建成的该工程地下室内。 (3) 为加快施工进度，每天要施工到晚上12点。 问题：

1. 本例的工程预付备料款是多少?

2. 工程预付备料款的起扣点是多少?从几月份起扣?

3. 市区主要路段的工地现场围挡设置高度应是多高?未完成的文明施工检查项目还有哪些?

4. 项目经理部对工人的住宿安排和工作时间安排合理吗?请说明理由。 5. 保修期满甲方应返回乙方的保修金是多少? 答案：

1. 工程预付备料款为：800×20%=160万元

2. 工程预付备料款的起扣点为：800-160/65%=553.85万元

3～5月累计完成：150+200+250=600万元>553.85万元，因此从五月份开始起扣. 3. (1)市区主要路段的工地现场围挡设置高度不得低于2.5m.

(2)未完成的文明施工检查项目有：施工场地、现场住宿、治安综合治理、生活设施、保健急救、社区服务。

4.(1)将部分工人的住宿安排在该工程地下室是不合理的。因为在建工程不能兼作住宿。 (2)工作时间安排不合理，因为超过22时即为夜间施工，会造成扰民现象。 5.保修期满，甲方应返还给乙方的质量保修金为：800×3%=24万元。 案例二

背景资料：某写字楼工程，地下1层，地上15层，框架剪力墙结构。首层中厅高12米，施工单位的项目部编制的模板支架施工方案是满堂扣件式钢管脚手架，方案由项目部技术负责人审批后实施。施工中，某工人在中厅高空搭设脚手架时随手将扳白手放在脚手架上，脚手架受振动后扳手从上面滑落，顺着楼板预留洞口(平面尺寸0.25m×0.50m)砸到在地下室施工的王姓工人头部。由于王姓工人认为在室内的楼板下作业没有危险，故没有戴安全帽，被砸成重伤。 问题：

1. 说明该起安全事故的直接原因与间接原因。 2. 写出该模板支架施工方案正确的审批程序。

3. 扳手放在脚手架上是否正确?说明理由。

4. 何谓“三宝”和“四口”?本例的预留洞口应如何防护? 答案：

1. 直接原因与间接原因包括：该工人违规操作，预留洞口未防护，王姓工人未戴安全帽，现场安全管理不到位，安全意识淡薄。

2. 该施工方案应先由施工的技术负责人审批，该模板支架高度超过8米还应组织专家组审查论证通过，再报监理审批同意。

3. 工具不能随意放在脚手架上，工具暂时不用应放在工具袋内。

4. “三宝”是指安全帽、安全网、安全带。“四口”是指预留洞口、楼梯口、通道口、电梯井口。

楼板面等处边长为25cm~50cm的洞口，可用竹、木等作盖板盖住洞口，盖板必须能保持四周搁置均衡、固定牢靠，盖板应防止挪动移位。 案例三

某施工单位与业主签订了某综合楼工程施工合同。经过监理方审核批准的施工进度网络图如下图所示(时间单位：月)，假定各项工作均匀施工。

在施工中发生了如下事件：

事件一：因施工单位租赁的挖土机大修，晚开工2天。

事件二：基坑开挖后，因发现了软土层，施工单位接到了监理工程师停工的指令，拖延工期10天。

事件三：在主体结构施工中，因连续罕见特大暴雨，被迫停工3天。 问题：

1. 分别指出图中的关键工作及关键线路。 2. 求出总工期是多少个月?

3. 施工单位对上述哪些事件向业主要求工期索赔成立，哪些不成立?并说明理由。 4. 施工单位决定采用工期-成本调整法进行工期压缩调整，请问工期-成本调整法的调整原则是什么? 答案：

1.(1)该网络计划的关键工作有：A、C、G、I、K和B、D、G、I、K (2)该网络计划的关键路线为：①→②→④→⑤→⑧→⑨→⑩和①→③→⑤→⑧→⑨→⑩ 2.总工期为：3+4+5+4+1=17月

3.事件一工期索赔不成立，因为此事件为施工单位责任。事件二工期索赔成立，因为此事件为非施工单位责任。事件三工期索赔成立，因为此事件属不可抗力。

4.调整是：调整对象必须是关键工作;该工作必须具有压缩时间，调整该工作的赶工费是最低的。

2008年二级建造师《建设工程施工管理》真题

一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中。只有1个最符合题意) 背景(一)

某施工企业承担了一幢六层房屋的施工任务。根据项目管理目标责任书中规定的各项职责，该工程的施工方项且经理组织有关人员完成了项目组织结构模式的确定、施工组织设计的编制等准备工作。在第二层施工时，旁站监理员发现施工人未按施工组织设计中的要求进行操作，存在质量隐患。

根据背景(一)，回答下列问题。

1．下列选项中，不是编制项目管理目标责任书依据的是( )。 A．项目合同文件 B．项目管理实施规划 C．组织的管理制度 D．组织的经营方针和目标

2．施工方项目经理在本工程实施中具有的权限是( )。 A．组建项目经理部 B．制订内部计酬方法 C．签订合同 D．选择分包方

3．项目组织结构模/考试大二级建造师网/式反映了一个组织系统中( )。 A．各工作部门的管理职能分工 B．各组成部门之间的指令关系 C.各项工作之间的逻辑关系 D．各子系统的工作任务

4．编制施工组织设计时，下列各项内容中应首先确定的是( )。 A．施工平面图 B．施工进度计划 C．施工方案 D．施工准备工作计划

5．旁站监理/来源考试大/员发现所述问题时，应向( )报告。 A．监理工程师 B．质检员 C．业主现场代表 D．项目技术负责人

8．反映组成该项目所有子系统的是( )。 A．项目结构图 B．组织结构图 C．合同结构图 D．工作流程图

9．甲公司向保险公司投保的做法，是风险响应策略中的( )。 A．风险规避 B．风险自留 C．风险分散 D．风险转移

10．甲公司用新型施工机械替换原有施工机械的做法，属于项目目标动态控制纠偏措施中的( )。 A．组织措施 B．管理措施 C．经济措施 D．技术措施 背景(三)

某独立土石方开挖工程采用工程量清单计价方式。建设工程施工合同约定：合同估计工程量30万立方米，单价35 元/立方米；完工后，按业主确认的工程量结算工程价款；当实际工程量超过估计工程量20％时，超过部分按30元/立方米结算。为控制施工成本，施工项目经理部制订了一系列管理措施：及时组织大型土石方开挖机械进出场，编制科学的施工作业计划，每班作业前做好施工机械检查，严格控制成本开支，作好成本分析。

工程完工后，经业主确认的工程量为40万立方米，施工项目经理部及时报送了有关索赔及结算资料。

根据背景(三)，回答下列问题。

11．根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)，大型土石方开挖机械进出场费用属于( )。

A．建筑安装工程机械使用费 B．建筑安装工程机械措施费 C．施工企业管理费 D．工程建设其他费用

12．施工项目经理部编制作业计划时，最便理的定额依据是( )。 A．施工定额 B．预算定额 C．概算定额 D．概算指标

13．施工项目成本控制应贯穿项目全过程，具体是指( )的阶段。 A．从施工投标开始直至竣工验收 B．从项目立项开始直至竣工验收 C．从项目开工开始直至保修期满 D．从基础施工开始到主体施工结束

14．从人工定额时间构成角度划分，每班作业前检查施工机械所需的时间属于( )。 A．基本工作时间 B．准备结束工作时间 C．不可避免的中断时间 D．辅助工作时间

15．进行土石方开挖工程预算成本、目标成本和实际成本的对比分析时，目标成本来自于 ( )。

A．投标报价成本

B．施工任务单中填列的工程量与单价 C．项目经理部编制的施工预算 D．设计单位编制的设计概算

16．项目经理部在计算索赔费用时，准确程度最高的方法是( )。 A．预算费用法 B．总费用法 C．修正的总费用法 D．实际费用法

17．工程竣工应结算的土石方开挖工程总价格为( )万元。 A．1 200 B．1 350 C．1 380 D．1 400

20．基础分部工程单价(550元／立方米)构成中，不包括工程施工所需的( )。 A．人工费 B．材料费

C．混凝土模板及支架费 D．施工管理费

21．基础分部工程所需钢材在使用前应进行物理和力学性能检验，检验费用属于( )。 A．建筑安装工程材料费 B．建筑安装工程措施费 C.建筑安装工程企业管理费 D．工程建设其他费用

22．施工项目经理部现场办公室搭建费用应该从( )中开支。 A．建筑安装工程材料费 B．施工企业管理费 C．建筑安装工程措施费 D．建设单位管理费

23．按成本计划的作用划分，施工项目经理部确定的基础分部工程成本计划值 (400元/立方米)及其分解指标属于( )成本计划。 A．战略性 B．竞争性 C．指导性 D．实施性 背景(五)

某工程总承包企业承接了某大型交通枢纽工程的项目总承包业务，并与业主签订了建设项目工程总承包合同。为了实现业主提出的建设总进度目标，工程总承包方开展了如下一系列工作：

(1)分析和论证了总进度目标实现的可能性，编制了总进度纲要论证文件；

(2)编制了项目总进度计划，形成了由不同编制深度、不同功能要求和不同计划周期的进度计划组成的进度计划系统；

(3)明确了工程总承包方进度控制的目的和任务，提出了进度控制的各种措施。 根据背景《五)，回答下列问题。

24．建设工程项目的总进度自标是在项目的( )阶段确定的。 A．决策 B．设计前准备 C．设计 D．施工

25．工程总承包方在进行项目总进度目标控制前，首先应( )。 A．确定项目的总进度目标 B．分析和论证目标实现的可能性 C．明确进度控制的目的和任务 D．编制项目总进度计划

26．建设工程项目总进度目标论证的工作有：①确定项目的工作编码；②调查研究和收集资料；③进行项目结构分析；④进行进度计划系统的结构分析。其工作步骤为( )。 A．①-②．③一④ B．②-①-④-③ C．①-④-②-③ D．②一③-④-①

27．大型建设工程项目总进度论证的核心工作是( )。 A．明确进度控制的措施

B．分析影响施工进度且标实现的主要因素

C．通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性 D．编制各层(各级)进度计划

28．下列进度控制的各项措施中，属于组织措施的是( )。 A．编制进度控制的工作流程

B．选择合理的合同结构，以避免过多合同界面而影响工作的进度 C．分析影响进度的风险并采取相应措施，以减少进度失衡的风险量

D．选择科学、合理的施工方案，对施工方案进行技术经济分析并考虑其对进度的影响 背景(六)

某施工企业与业主签订了某工程的施工承包合同。经监理工程师审核批准的施工进度计划如图所示(时间单位：天)。

根据背景(六)，回答下列问题。

29．监理工程师审核批准的施工进度计划工期是( )天。 A．210 B．245 C．280

D．300

30．上述施工网络计划中，外装修作业的最早开始时间和最迟开始时间分别是( )天。 A．185和205 B．185和235 C．205和235 D．235和255

31．上述施工网络计划中，电梯安装及调试工作的总时差为( )天。 A．30 B．60 C．90 D．120

32．下列关于网络计划的说法，正确的是( )。 A．一个网络计划只有一条关键线路 B．一个网络计划可能有多条关键线路 C．由非关键工作组成的线路称为非关键线路 D．网络计划中允许存在循环回路。 33．在网络计划中，关键工作是指( )。 A．总时差最小的工作 B．自由时差最小的工作

C．时标网络计划中无波形线的工作 D．持续时间最长的工作

34．双代号网络图中虚线表示( )。 A．资源消耗程度 B．工作的持续时间 C．工作之间的逻辑关系 D．非关键工作 背景(七)

某工业建筑工程的平面为圆形，施工测量精度要求较高，屋盖采用钢结构，部分钢材为国外进口，钢筋和水泥等主要材料为业主供应，施工单位负责检验。为保证工程质量，施工单位编制了详细的质量控制方案。对材料质量控制、测量控制、技术交底等都提出了具体方案。 根据背景(七)。回答下列问题。

35．运到施工现场的材料、半成品或构配件等都应具有产品( )和技术说明书。 A．出厂证 B．三包证 C．检验证 D．合格证

36．在影响施工质量的各个因素中，工程质量的基础是( )。 A．施工管理 B．材料质量 C．施工工艺 D．施工方法

37．对进口钢筋的长度和直径进行测量检查属于( )检验。 A．书面 B．外观

C．理化 D．无损

38．对进口钢材的检验程度应该是( )。 A．免检 B．抽检 C．全检 D．复检

39．施工测量控制方案应经过( )批准后实施。 A．项目经理 B．项目技术负责人 C．施工企业负责人 D．监理企业负责人 背景(八)

某钢结构工程；施工过程中发生了以下事件。

事件l：由于基础工程发生严重拖期，为了赶工，施工负责人未按质量标准进行控制和检验，导致混凝土模板严重变形，为弥补缺陷，花费5万元。

事件2：由于采用的水准仪不准确，导致楼面标高和层高错误，该缺陷无法弥补。 根据背景(八)。回答下列问题。

40.在施工过程中，施工测量复核结果应报送( )复验确认后才能进行后续相关工序的施工。 A．项目经理 B．监理工程师 C．业主技术负责人 D．项目技术负责人

41.在钢结构工程施工前，应由项目技术人员编写技术交底方案，并经( )批准后实施。 A．项目经理

B．监理单位技术负责人 C．施工单位技术负责人 D．项目技术负责人

42.在钢结构工程施工作业前，应由项目技术负责人向承担施工的负责人进行( )技术交底。 A．书面 B．示范性 C．例行性 D．口头

43．钢结构吊装机械的/考试大二级建造师网/使用应贯彻( )的使用管理制度。 A.定时、定机、定人 B．定机、定人、定岗位职责 C.定人、定岗、定工作顺序 D．定时、定人、定工作顺序

44．从事故等级看，事件l属于( )质量事故。 A．一般 B．严重 C．重大 D．特别重大

45．从事故责任来看，事件l属于( )责任事故。

A．指导 B．操作 C．组织 D．技术

46.为了保证以后的施工不再/考试大二级建造师网/发生类似事故，施工单位应严格实行“三检’’制度，即( )。

A．施工自检、监理复检、政府监督 B．自检、互检、交接检 C.预检、过程检、完工检 D．书面检验、实验检验、试验检验 背景(九)

某工业厂房建设项目，甲公司是施工总承包单位，乙公司是厂房钢结构安装劳务分包单位。在使用履带式吊车吊装该厂房吊车梁作业中，有一名安装工人高空附落，当场身亡，事故调查时发现下列情况。

(1)事故发生前已经按施工方案采取了安全措施，其中包括在吊车梁两端的柱子上设置安全操作平台，柱子之间没有钢丝安全绳等。

(2)事故发生经过是：该吊车梁吊装就位后，发现吊具脱勾装置失灵，该工人离开操作平台走到吊车梁上去摘勾，此时吊车司机误操作，突然起勾，导致吊车梁翻动，使该工人坠落。 (3)该工人是乙公司职工，按规定接受过上岗安全技术教育，但未办理意外伤害保险，当天的安全技术交底记录上没有他的签名，坠落时身上佩带安全带，挂勾绳整齐地缠绕腰间。 根据背景(九)。回答下列问题。

47．每天工作前，应对工人进行安全技术交底的责任人是( )。 A．班组长 B．工长

C．乙公司项目负责人 D．甲公司项目部技术人员

48．我国相关安全生产法规定，必须为设备安/考试大二级建造师网/装工人办理意外伤害保险并支付保险费的责任人是( )。 A．项目建设单位 B．甲公司 C．乙公司 D．当地劳动部门

49．企业主管部门和劳动部门接到该事故的报告后，应立即按系统逐级上报至( )。 A．企业负责人和企业所在地劳动部门、公安部门 B．县、市企业主管部门和劳动部门

C．省、自治区、直辖市企业主管部门和劳动部门 D．国务院有关主管部门、劳动部门

50．事故调查组认为该名死亡职工在事故中有不安全行为，这是指( )。 A．未办理意外伤害保险

B．离开安全操作平台，到/考试大二级建造师网/吊车梁上去摘勾 C．未在当天的安全技术交底记录上签字 D．没有将安全带持勾可靠地挂在安全绳上 背景(十)

某大型工程位于某市市郊，周围道路属一般路段，施工临时住宿、食堂均设置在现场围墙内。

在开工前，施工单位制订了施工安全技术措施，并向有关人员进行了技术交底。由于工期较紧，施工单位向有关部门申请夜间施工，并承诺保证文明施工。 根据背景(十)。回答下列问题。

51．根据施工安全技术交底制度，负责组/考试大二级建造师网/织有关部门向项目经理部和分包商进行安全技术措施交底的是( )。 A．建设单位技术负责人 B．监理单位技术负责人

C．总承包单位的安全部门负责人 D．总承包单位的工程师

52．根据《建设工程施工现场管理规定》，该工程现场围挡设置高度不宜低于( )米。 A．3 B．2．5 C．2 D．1．8

53．该工程的临时食堂，用餐人数在( )人以上，应设置简易有效的隔油池，使产生的污水经过隔油池后再排人市政污水管内。 A．50 B．30 C．90 D．100

54．根据施工现场噪声污染国家标准《建筑施工场界噪声限值))(GB l2523---90)的规定，做夜间混凝土撑拦机噪声限值为( )dB(A)o A．50 B．55 C．65 D．75 背景(十一)

某综合楼建设项目，业主将整个土建工程发包给甲承包商，将机电安装工程发包给乙承包商，同时委托监理公司对该项目实施监理。业主分别与甲承包商、乙承包商根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF--99—0201)签订了施工承包合同。在业主与甲承包商签订的施工承包合同中约定，部分建筑材料、设备由业主供应。甲承包商将主体工程施工的劳动作业分包给丙劳务分包人完成。项目最终按期完工，甲承包商于4月1日向业主递交了竣工验收报告，业主因企业改制直到5月20日才组织竣工验收，验收通过。5月25日甲承包商取得了竣工验收证书，6月1日到建设行政主管部门办理了有关备案手续。 根据背景(十一)，回答下列问题。 55．该项目的施工承发包模式属于( )。 A．平行发包 B．施工总承包 C．施工总分包 D．施工总承包管理

56．该工程的实际竣工日期为( )。 A．4月1 El B．5月20日 C．5月25 日

D．6月1日

57．在施工过程中，因甲承包商自身的原因导致了进度拖延，甲承包商按监理工程师的要求提出并实施了加快进度的赶工措施，则( )。

A．甲承包商有权就赶工措施要求追加合同价款，监理工程师对赶工措施的效果负责 B．甲承包商无权就赶工措施要求追加合同价款，但是监理工程师对赶工措施的效果负责 C．甲承包商无权就赶工措施要求追加合同价款，监理工程师不对赶工措施的效果负责 D．业主承担赶工措施所追加的合同价款，监理工程师对赶工措施的效果负责

58．在外墙保温工程施工过程中，甲承包商按监理工程师的要求暂停施工后，监理工程师没有及时对甲承包商提出的复工申请作出答复，导致了甲承包商无法及时复工，则承担违约责任的是( )。 A．监理工程师 B．业主 C．甲承包商 D．丙劳务分包人

59．业主供应的材料、设备使用前，负责检验或试验的人和承担检验或试验费用的人分别是 ( )。

A．业产和材料供应商 B．业主和甲承包商 C．监理工程师和业主 D．甲承包商和业主

60．在隐蔽工程施工过程中，承包人完成自检后，应在隐蔽前( )小时以书面形式通知监理工程师验收。 A．12 B．24 C．36 D．48 背景(十二)

甲承包商通过投标获得了某建设项目的施工总承包任务，并根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—99—0201)签订了总承包合同。甲承包商将主体结构工程的施工劳务分包给了乙劳务分包公司，并根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》(GF—2003—0214)签订了劳务分包合同。总承包合同中对承发包双方的责任和义务等进行了约定，合同的计价方式为单价合同。在施工过程中，发生以下两起事件。

事件l：2008年4月5日监理工程师在检查屋面防水工程施工质量时影响了施工的正常进行，检验结果不合格。

事件2：5月15日屋面工程施工完成后，监理工程师对屋面天沟某处的防水工程质量有疑虑，要求剥离重新检验。甲承包商按要求进行了剥离，检验结果合格。

在施工过程中，甲承包商根据合同实施偏差分析的结果，采取了调整工作计划和调整工作流程等措施，纠正了合同偏差，按计划完成了施工任务。 根据背景(十二)，回答下列问题。

61．对于事件1，影响施工正常进行造成的损失由( )承担。 A．甲承包商 B．监理工程师 C．业主

D．监理工程师或业主．

62．对于事件2，下列关于合同责任承担表述正确的是( )。 A．业主承担由此发生的全部追加合同价款，工期不予顺延

B．业主承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，工期顺延 C．甲承包商承担由此发生的全部费用，工期顺延 D．监理工程师承担由此发生的全部费用，工期顺延

63．劳务分包工作全部完成后，乙劳务分包公司应在甲承包商认可后( )天内，向甲承包商递交完整的结算资料，申请办理最终结算。 A．7 B．14 C．21 D．28

64．对于单价合同计价方式，确定结算工程款的依据是( )。 A．实际工程量和实际单价 B．合同工程量和合同单价 C．实际工程量和合同单价 D．合同工程量和实际单价

65．与总价合同计价方式相比较，单价合同的特点是( )。 A．业主的风险较小，承包人将承担较多的风险 B．评标时易于迅速确定最低报价的投标人 C．在施工进度上能极大地调动承包人的积极性 D．作业的协调工作量大，对投资控制不利

66． “调整工作计划”属于合同实施偏差处理措施中的( )措施。 A．技术 B．组织 C．经济 D．合同 背景(十三)

某高层办公楼工程项目，由甲公前进行施工总承包，主体结构工程施工由甲公司自行承担，桩基工程、暖通工程、装饰装修工程等经业主同意由甲公司分包给其他施工单位施工。小张是甲公司总承包项目部唯一的专职档案管理员，在进行施工文件立卷时，将绝密、机密、秘密三种不同密级的文件列入同一案卷(保密卷)。 根据背景(十三)，回答下列问题。 67．小张的主要工作职责应该是( )。

A．收集、整理、管理本项目范围内的所有信息

B．将主体结构工程施工形成的工程文件整理、立卷后移交建设单位

C．收集、汇总本单位和各分包单位形成的工程档案，立卷后及时间向建设单位移交 D．收集、整理本项目的工程文件，立卷后及时向地方城建档案部门移交

68．分包单位提出挖孔灌注桩工程使用的钢筋要进行材料代换，其工程洽商应( )。 A．由该分包单位向设计单位提出 B．由该分包单位向监理单位提出 C．通过监理单位审查后办 D．通过总承包单位审查后办理

69．本项目的暖通工程和装饰装修工程之间进行工程交接，《交接检查记录》中的“见证单位”应为( )。

A．政府质监部门 B．建设单位 C．监理单位 D．总承包单位

70．本工程施工文件的密级应( )。 A．定为绝密 B．定为机密 C．定为秘密

D．按其篇幅最大的文件的密级决定

二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选,本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分) 背景(十四)

某工业建筑工程项目，按产品类别分为3个子系统，计划投产时间各不相同；每个子系统均由原料、制造、成品等车间组成，能源介质、总图运输、生活办公等公共辅助设施则为各子系统共用；整个项目由一个施工企业承担施工总承包，有若干个分包单位参与施工；总承包项目部设立了综合信息管理组，负责施工方信息管理工作。 根据背景(十四)。回答以下列问题。

71．综合信息管理组的主要主要务是负责本施工项目实施过程中的信息管理，其内容包括( )。 A．建立基于互联网的企业管理信息系统 B．实现建设项目管理信息化

C．收集、整理本项目范围内的有关信息，含汇总、整理各分包人的相关信息 D．适应施工项目管理的需要，为预测未来和正确决策提供依据 E．提高施工管理水平

72．针对该项目的特点，进行项目结构分解应考虑的因素和原则有( )。 A．考虑项目的组成 B．考虑施工总体部署

C．考虑总、分包关系和合同结构 D．有利于工程交工验收 E．有利于项目目标控制

73．该总承包单位的项目管理工作涉及项目的( )阶段。 A．可行性研究 B．设计 C．动用前准备 D．保修 E．运营

74．综合信息管理组要对收集到的相关信息进行归类整理，属于施工记录信息的内容包括( )。 A．施工日志 B．施工进度计划表 C．施工质量检查记录 D．工程进度款支付记录 E．材料设备进场记录

75．项目竣工验收信息主要包括( )。 A．施工项目质量合格证书 B．单位工程交工质量核定表

C．施工成本分析表 D．施工技术资料移交表 E．主要材料消耗统计表 背景(十五)

某建设工程采用工程量清单计价/考试大二级建造师网/方式计价，根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206)和《建设工程工程时清单计价规范》(GB 50500--2003)组价。施工招标过程中，投标人在研究招标文件后认为，招标范围内的一个主要分部分项工程采用了新工艺，无现成可以参考的成本和报价，需要单独测算其综合单价。 根据背景(十五)，回答下列问题。

76．建设工程工程量清单的主要作用有( )。 A．为投标竞争提供一个平等的基础 B．为控制施工图设计提供依据 C．为施工招投标计价提供依据 D．为工程进度款支付提供依据 E．为工程索赔提供依据

77．投标人测算采用新工艺的分部分项工程综合单价时，正确的做法有( )。 A．新工艺试验鉴定费用计人建筑安装工/考试大二级建造师网/程材料费 B．人工、材料、施工机械消耗量应根据企业定额或者参照地方或行业定额确定 C．人工、材料、施工机械台班单价应通过市场调查和询价确定 D．综合单价中应包括建筑安装工程营业税 E．新工艺施工可能的风险费应计入综合单价

78．可以作为建筑安装工程/考试大二级建造师网/利润计算基数的有( )。 A．直接工程费 B．直接费和间接费之和 C．人工费和机械费之和 D．人工费和材料费之和 E．人工费

79．分部分项工程材料费的构成包括( )等。 A．材料原价或供应价格 B．材料运杂费

C．不可避免的运输损耗费 D．周转材料摊销费 E．材料采购及保管费

80．投标人填列有关清单计价表时，不能自主报价，只能根据业主提供的资料填列的费用项目有( )。 A．施工项目费 B．人工费 C．建设项目预留金 D．指定分包工程费 E．总承包服务费

2008年精选真题参考答案

来源:考试大_二级建造师考试

2008年二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题

一、单项选择题（共60题。每题l分。每题的备选项中，只有1个符合题意） 场景（一）

建设单位拟兴建一栋20层办公楼，投资总额为5 600万元，由建设单位自行组织公开招标。 建设单位对甲、乙、丙、丁、戊五家施工企业进行了资格预审，其中丁未达到资格预审最低条件。建设单位于投标截止日后的第二天公开开标。评标阶段丙向建设单位行贿谋取中标。评标委员会向建设单位推荐了甲、乙施工企业为中标候选人，建设单位均未采纳，选中丙为中标人。建设单位向丙发出中标通知书，并要求降低报价才与其签订合同。 根据场景（一）。回答下列问题。

1．根据《招标投标法》和《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，下列说法中错误的是（ ）。

A．若该项目部分使用国有资金投资，则必须招标

B．若投资额在3 000万元人民币以上的体育场施工项目必须招标

C．施工单位合同估算为300万元人民币的经济适用住房施工项目可以不招标

D．利用扶贫资金实行以工代赈使用农民工的施工项目，由审批部门批准，可以不进行施 工招标

2．招标人应当在资格预审文件中载明的内容不包括（ ）。 A．资格条件 B．最低标准要求 C．审查方法 D．审查目的

3．根据《招标投标法》的规定，下列说法中正确的是（ ）。 A．甲、乙、戊施工企业具有投标资格 B．丁施工企业可以参加投标 C．丙的行贿行为不影响中标 D．戊应当成为中标人

4．根据《招标投标法》的规定，下列关于建设单位的说法中正确的是（ ）。 A．建设单位有权要求丙降低报价。

B．建设单位应在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间开标 C．建设单位可以在招标人中选择任何一个投标人中标 D．评标委员会成员中的2／3可以由建设单位代表担任

8．甲公司的其他股东对吴某的还钱表示不予认同，下列观点正确的是（ ）。 A．吴某未得到其他股东授权，其还钱表态无效

B．吴某酒后失言，不是/考试大二级建造师网/真实意思表示，行为无效 C．吴某的行为后果，其他股东不负责任 D．吴某还钱可以，但需先行退还其他股东出资

9．从设计任务委托法律关系的角度看，乙设计院将张某变更为王某全权负责催讨欠款属于（ ）。 A．主体变更 B．客体变更 C．内容变更 D．未变更

10．张某代表设计院向甲公司催讨欠款属于（ ）。 A．委托代 B．法定代

C．指定代理 D．表见代理

11．下列关于诉讼时效的表述，正确的是（ ）。

A．距工程竣工已满两年，诉讼时效届满，乙设计院丧失胜诉权 B．王某不是乙设计院的全权代表，吴某向王某表示还钱无效

C．设计院事后安排王某负责处理催讨欠款事宜，故吴某向王某的表态，使诉讼时效中断D．因2008年1月1日处于诉讼时段的最后六个月当中，故诉讼时效中止 12．甲公司的下列行为中，正确的是（ ）。 A．为其他关系单位代开增值税发票 B．为单位职工代扣代缴个人所得税

C．设立两套账簿分别用于内部管理和外部检查 D．将税务登记证借给关系单位

15．该施工现场发生的两起安全事故，应由( )负责上报当地安全生产监管部门。 A．甲建设单位 B．乙施工单位 C．丙施工单位 D．丁监理公司

16．该施工现场的安全生产责任应由( )负总责。 A．甲建设单位 B．乙施工单位 C．丙施工单位 D．丁监理公司

17．根据《建设工程安全生产管理条例》规定，两单位从事危险作业人员的意外伤害保险费应当( )支付。

A．由甲建设单位 B．由乙施工单位 C．由丙施工单位 D．按合同约定

18．以下对丁监理公司的安全责任说法中，不正确的是( )。 A．按工程建设强制性标准实施监理 B．依据法律、法规实施监理 C．审查专项施工方案

D．发现安全事故隐患立即向劳动安全管理部门报告

19．在该焊接作业现场的下列说法中，不符合《消防法》规定的是( )。 A．氧气瓶应单独存放并做好安全标识

B．经项目负责人批准，可以携带火种进入焊接场所 C．焊接作业人员必须持证上岗

D．焊接作业人员应采取相应的消防安全措施

20．根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，( )不是施工企业取得安全生产许可证必须具备的条件。

A．建立、健全安全生产责任制

B．保证本单位安全生产条件所需资金的有效使用 C．设置安全生产管理机构 D．依法参加工伤保险

21．根据环境保护相关法律法规，对于项目夜间抢修的说法正确的是( )。 A．可以直接抢修

B．有县级以上人民政府或者有关主管部门证明可以抢修 C．向所在地居民委员会或街道申请后可以抢修 D．不可以夜内抢修

22．因宿舍失火，要临时安置施工人员，则下列有关说法中正确的是( )。 A．可以直接安排到仓库中，并远离危险品 B．不可以安排到仓库中

C．可以暂时安排到仓库中，并报公安消防机构批准 D．经公安消防机构批准，可以长期居住在仓库中 场景(四)

具有房层建筑设计丙级资质的某油田勘探开发公司欲新建专家公寓，该工程地下一层，地上九层，预制钢筋混凝土桩基础，钢筋混凝土框架结构。由甲设计院设计，施工图经乙审图中心审查通过。经公开招标，由某施工单位承建，包工包料，某监理公司负责工程的监理。施工过程中，建设单位要求更换外墙保温材料。 根据场景(四)，回答下列问题。

23．根据《建设工程质量管理条例》规定，以下不是建设单位质量责任的是( )。 A．组织工程竣工验收 B．确保外墙保温材料符合要求 C．不得擅自改变主体结构进行装修 D．不得迫使承包方以低于成本价格竞标

24．若施工合同约定本工程保修期间采用质量保证金方式担保，则建设单位应按工程价款( )左右的比例预留保留金。 A．结算总额5％

B．预算总额5％ C．预算总额10％ D．结算总额10％

25．根据《建设工程质量管理条例》，( )应当保证钢筋混凝土预制桩符合设计文件和合同要求。 A．建设单位 B．监理公司 C．施工单位 D．设计单位

26．根据《建设工程质量管理条例》的规定，下列选项中不属于工程验收必备条件的是( )。 A．有完整的技术档案 B．有完整的施工管理资料 C．设计单位签署的质量合格文件 D．监理单位签署的工程质量保修书

27．建设单位更换保温材料，应当由( )后方可施工。 A．原设计院出设计变更，报当地审图机构审查

B．当地具有相应资质的设计单位出设计变更，报当地审图机构审查 C．原设计院出设计变更，报原审图机构审查 D．建设单位设计院出设计变更，报原审图机构审查

28．若对外墙保温材料的质量要求不明确而产生纠纷时，首先应按照( )履行。 A．通常标准

B．符合合同目的特定标准 C．国冢标准 D．地方标准

29.施工过程中的质量控制文件应由( )收集和整理后进行立卷归档。 。 A．建设单位 B．施工单位 C．监理单位 D．设计单位

30．该项目关于节约能源的专题论证，应当包括在( )中。 A．可行性研究报告 B．招标文件 C．投标文件 D．竣工验收报告

31.依据《建设工程质量管理条例》关于见证取样的规定，( )无需取样送检，即可用于工程。 A．保温材料 B．供水管主控阀 C．钢筋原材料 D．钢筋垫块

32.以下关于工程质量保修问题的论述中，不符合《建设工程质量管理条例》的是( )。 A．地基基础工程质量保修期为设计文件规定的合理使用年限 B．发承包双方约定屋面防水工程的保修期为6年

C．保修范围属于法律强制性规定的，承发包双方必须遵守 D．保修期限法律已有强制性规定的，承发包双方不得协商约定

场景(五)

某市区一固定资产项目的施工现场图示如下，请根据图示回答以下问题：

根据场景(五)，回答下列问题。

33．因生活区尚未建成，可以将施工人员暂时安排在( )居住。 A．作业区① B．作业区② C．仓库③ D．办公区④

34.施工过程中产生的污染环境固体废弃物可暂时存放在( )区域。 A．作业区① B．作业区② C.办公区④ D．在建生活区⑤

35.对施工过程中产生的废弃硫酸容器的处理，正确的是( )。 A．可以和其他固体废弃物统一存放并做好安全性处置 B．可以和施工原材料统一存放到仓库中 C．可以直接回填在基坑内 D．应该单独存放并做好标识

36.施工过程中会产生噪声污染，施工单位应在开工l5日以前向( )申报环境噪声污染防治情况。

A．环境保护行政主管部门 B．所在地居民委员会或街道办 C．建设行政主管部门 D．安全生产行政主管部门

37．应在施工现场的( )处设置明显的安全警示标志。 A．生活区人口 B．生活用水源 C．在建工程出入通道 D．办公区人口

38．施工现场各区布置的相关说法中不正确的是( )。 A．办公、生活区与作业区应分开设置 B．应当对施工现场设置封闭围挡 C．施工现场应设置消防安全设施

D．施工现场临时搭建的建筑物可适当降低安全性 场景(六)

施工单位与水泥厂签订了水泥买卖合同，水泥厂因生产能力所限无法按时供货，便口头向施

工单位提出推迟l个月交货的要求，但施工单位未予答复。为此，水泥厂将该合同全部转让给建材供应商，约定建材供应商按水泥厂与施工单位所签合同的要求向施工单位供货，并就合同转让一事书面通知了施工单位。材料供货商按原合同约定的时间和数量供应了水泥，但水泥质量不符合合同约定的标准。施工单位要求水泥厂继续履行合同，并要求材料供应商赔偿相应损失。

根据场景(六)，回答下列问题。

39.若施工单位同意水泥厂转让合同，水泥质量不合格应由( )承担责任。 A．施工单位 B．水泥厂 C．材料供应商

D．水泥厂与材料供应商共同

40．水泥厂向施工单/考试大二级建造师网/位提出迟延交货的要求，则合同( )。 A．发生变更 B．效力待定

C.无效 D．未发生变更

41．水泥厂转让合同的行为在( )后有效。 A．水泥厂与材料供应商联名通知施工单位 B．水泥厂通知施工单位 C．材料供应商通知施工单位 D．征得施工单位同意

42．根据《合同法》的规定，不属于合同债权债务概括转移条件的是( )。 A．转让人与受让人达成合同转让协议 B．原合同有效 C．原合同为单务合同 D．符合法定的程序

43．根据《合同法》的规定，下列/考试大二级建造师网/说法中正确的是，施工单位( )。 A．有权要求水泥厂继续履行合同，并要求材料供应商赔偿损失 B．无权要求水泥厂继续履行合同

C．有权要求水泥厂继续履行合同，并赔偿损失

D．有权要求水泥厂继续履行合同，并要求水泥厂赔偿损失 场景(七)

2007年9月20 E1，施工单位与建材商签订了一份买卖合同，约定将工程完工后剩余的石材以8万元的价格卖给建材商，合同履行地为施工单位所在地。9月28日，建材商依约交付1万元定金。9月29日，施工单位为建材商代为托运。9月30日，建材商收到货物，但并没有按照约定在货到时付款。

根据场景(七)。回答下列问题。

44．如果该施工单位营业执照允许经营范围无销售石材业务，则设买卖合同为( )合同。 A．无效 B．有效

C．可变更、可撤销 D．效力待定

45．该定金合同的生效日期为( )。 A．9月20日 B．9月28日

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/zxn.html