2009年二级建造师《法规及相关知识》考题及答案

2009年二级建造师《法规及相关知识》考题及答案

2009年度全国执业资格

《建设工程法规及相关知识》试卷及答案

一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1．在我国法律体系中，《建筑法》属于（ ）部门。

A．民法

B．商法

C．经济法

D．诉讼法

2．关于民事法律行为分类，以下说法错误的是（ ）。

A．民事法律行为可分为要式法律行为和不要式法律行为

B．订立建设工程合同应当采取要式法律行为

C．建设单位向商业银行的借贷行为属于不要式法律行为

D．自然人之间的借贷行为属于不要式法律行为

3．引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据是（ ）。

A．合同

B．扶养

C．不当得利

D．无因管理

4．根据《物权法》规定，下例关于抵押权的表述中错误的是（ ）。

A．在建工程可以作为抵押物

B．即使抵押物财产出租早于抵押，该租赁关系也不得对抗已经登记的抵押物

C．建设用地使用权抵押后，该土地上新增的建筑物不属于抵押财产

D．抵押权人应当在主债权诉讼时效期间行使抵押权

5．根据《物权法》规定，一般情况下动产物权的转让，自（ ）起发生效力。

A．买卖合同生效

B．转移登记

C．交付

D．买方占有

6．某工程项目建设工期为三年，为保证施工顺利进行，开工前的到位资金原则上不得少于工程合同价的（ ）。

A．20％

B．30％

C．50％

D．80％

7．建筑施工企业确定后，在建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定项工程所在地县级以上人民政府激射行政主管部门申请领取（ ）。

A．建设用地规划许可证

B．建设工程规划许可证

C．施工许可证

D．安全生产许可证

8．按照建筑法规定，以下正确的说法是（ ）。

A．建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程

B．建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程

C．联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程

D．施工企业不允许将承包的全部建筑工程转包给他人

9．关于建筑工程的发包、承包发式，以下说法错误的是（ ）。

A．建筑工程的发包方式分为招标发包和直接发包

B．未经发包发式方同意且无合同约定，承包方不得对专业工程进行分包

C．联合体各成员对承包合同的履行承担连带责任

D．发包方有权将单位工程的地基与基础、主体结构、屋面等工程分别发包给符合资质的施工单位

12．根据《招标投标法》规定，投标联合体（ ）。

A．可以牵头人的名义提交投标保证金

B．必须由相同专业的不同单位组成

C．各方应在中标后签订共同投标协议

D．是各方合并后组建的投标实体

13．按照建筑法及其相关规定，投标人之间（ ）不属于串通投标的行为。

A．相互约定抬高或者降低投标报价

B．约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价

C．相互探听对方投标标价

D．先进行内部竞价，内定中标人后再参加投标

14．招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者组织来投标，这种招标方式称为（ ）。

A．公开招标

B．邀请招标

C．议标

D．定向招标

15．招标人采取招标公告的方式对某工程进行施工招标，于2007年3月3日开始发售招标文件，3月6日停售；招标文件规定投标保证金为100万元；3月22日招标人对已发出的招标文件作了必要的澄清和修改，投标截止日期为同年3月25日。上述事实中错误有（ ）处。

A．1

B．2

C．3

D．4

16．根据法律、行政法规的规定，不需要经有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格就可以任职的岗位是（ ）。

A．施工企业的总经理

B．施工项目的负责人

C．施工企业的技术负责人

D．施工企业的董事

17．施工单位违反施工程序，导致一座13层在建楼房倒塌，致使一名工人死亡，直接经济损失达7000余万元人民币，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该事件属于（ ）事故。

A．特别重大

B．重大

C．较大

D．一般

18．某建设工程施工过程中发生较大事故，根据《生产安全事故调查处理条例》规定，该级事故应由（ ）负责调查。

A．国务院

B．省级人民政府

C．设区的市级人民政府

D．县级人民政府

19．监理工程师发现施工现场料堆偏高，有可能滑塌，存在安全事故隐患，则监理工程师应当（ ）。

A．要求施工单位整改

B．要求施工单位停止施工

C．向安全生产监督行政主管部门报告

D．向建设工程质量监督机构报告

20．甲公司是某项目的总承包单位，乙公司是该项目的建设单位指定的分包单位。在施工过程中，乙公司拒不服从甲公司的安全生产管理，最终造成安全生产事故，则（ ）。

A．甲公司负主要责任

B．乙公司负主要责任

C．乙公司负全部责任

D．监理公司负主要责任

21．安全生产许可证的有效期为（ ）年。

A．2

B．3

C．4

D．5

22．下列关于建设单位质量责任和义务的表述中，错误的是（ ）。

A．建设单位不得将建设工程肢解发包

B．建设工程发包方不得迫使承包方以低于成本的价格竞标

C．建设单位不得任意压缩合同工期

D．涉及承重结构变动的装修工程施工期前，只能委托原设计单位提交设计方案

23．根据相关司法解释的规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用后的（ ）工程质量不符合约定为由主张权利的，法院应予以支持。

A．主体结构

B．电气

C．装饰

D．暖通

24．根据《建设工程质量管理条例》规定，下列关于监理单位的表述错误的是（ ）。

A．应当依法取得相应等级的资质证书

B．不得转让工程监理业务

C．可以是建设单位的子公司

D．应与监理分包单位共同向建设承担责任

25．施工单位于6月1日提交竣工验收报告，建设单位因故迟迟不予组织竣工验收；同年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位的过错未能正常进行；10月20日建设单位实际使用该工期。则施工单位承担的保修期应于（ ）起计算。

A．6月1日

B．8月30日

C．10月8日

D．10月20日

26．《建设工程质量管理条例》中确定的建设工程质量监督管理制度，其主要手段不包括（ ）。

A．工程质量保修制度

B．施工许可制度

C．竣工验收备案制度

D．工程质量事故报告制度

27．建设单位应当自建设竣工验收合格之日起（ ）日内，将竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A．10

B．15

C．30

D．60

28．按照我国《产品质量法》规定，建设工程不适用该法关于产品的规定，以下不属于产品质量法所指的产品是（ ）。

A．购买的电气材料

B．购买的塔吊设备

C．现场制作的预制板

D．商品混凝土

29．根据《产品标识与标注规定》，对所有产品或者包装上的标识均要求（ ）。

A．必须有产品质量检验合格证明

B．必须有中英文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址

C．应当在显著位置标明生产日期和安全使用期或失效日期

D．应当有警示标志或者中英文警示说明

32．某建筑公司在工地采取的下列消防安全措施中，正确的是（ ）。

A．责令安置在仓库里居住的员工尽量不使用明火

B．将施工用剩余炸药存放在会议室橱柜里

C．禁止仓库保管员晚上在仓库里居住

D．为防丢失，将消防器材锁在铁柜里

33．根据《劳动争议调解仲裁法》的规定，劳动争议申请仲裁的时效期限为（ ），仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。

A．2个月

B．6个月

C．1年

D．2年

34．李某今年51岁，自1995年起就一直在某企业做临时工，担任厂区门卫。现企业首次与所有员工签订劳动合同。李某提出自己愿意长久在本单位工作，也应与单位签订合同，但被拒绝并责令其结算工资走人。根据《劳动合同法》规定，企业（ ）。

A．应当与其签订固定期限劳动合同

B．应当与其签订无固定期限的劳动合同

C．应当与其签订以完成一定工作任务为期限的劳动合同

D．可以不与之签订劳动合同，因其是临时工

35．某施工单位与王先生签订了为期二年的劳动合同，按照劳动合同法的规定，王先生的试用期不得超过（ ）个月。

A．1

B．2

C．3

D．6

36．职工李某因参与打架斗殴被判处有期徒刑一年，缓期三年执行，用人单位决定解除与李某的劳动合同。考虑到李某在单位工作多年，决定向其多支付一个月的额外工资，随后书面通知了李某。这种劳动合同解除的方式称为（ ）。

A．随时解除

B．预告解除

C．经济性裁员

D．刑事性裁员

37．按照劳动合同的规定，企业的集体合同由（ ）与企业订立。'

A．企业工会代表企业职工

B．企业每一名职工

C．企业10名以上职工

D．企业绝大部分职工

38．重大建设项目档案验收应在竣工验收（ ）个月前完成。

A．1

B．2

C．3

D．4

39．根据《税收征管法》规定，纳税人未按期缴纳纳税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从之纳税款之日起，按日加收滞纳税款的（ ）的滞纳金。

A．0.1‰

B．0.5‰

C．1‰

D．5‰

40．下列属于行政处罚的是（ ）。

A．没收财产

B．罚金

C．撤职

D．责令停产停业

41．施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，12名工人被砸死。该行为涉嫌触犯（ ）。

A．重大责任事故罪

B．重大劳动安全事故罪

C．工程重大安全事故罪

D．以其他方式危害公共安全罪

42．下列属于我国《合同法》调整的法律关系是（ ）。

A．收养关系

B．劳动合同

C．税款代扣合同

D．赠与合同

43．下列关于《合同法》中格式合同的表述，错误的是（ ）。

A．合适合同由提供方事先拟定，可以重复使用

B．提供格式条款的一方免除对方的责任、加重自己责任的，该条款无效

C．对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释

D．对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于格式条款提供方的解释

44．要约是希望和他人订立合同的意思表示，包括（ ）。

A．寄送的价目表

B．投标书

C．拍卖公告

D．招股说明书

45．甲企业于2月1日向乙企业发出签订合同的信函。2月5日乙企业收到了该信函，第二天又收到了通知该信函作废的传真，甲企业发出传真，通知信函作废的行为属于要约（ ）的行为。

A．发出

B．撤回

C．撤销

D．变更

46．某建筑公司以欺骗手段超越资质等级承揽某工程施工项目，开工在即，建设单位得知真相，遂主张合同无效，要求建筑公司承担（ ）。

A．违约责任

B．侵权责任

C．缔约过失责任

D．行政责任

47．某建筑材料买卖合同被认定为无效合同，则其民事法律后果不可能是（ ）。

A．返还财产

B．赔偿损失

C．罚金

D．折价补偿

48．根据《合同法》规定，对效力待定合同的理解正确的是（ ）。

A．在相对人催告后一个月内，当事人之法定代理人未作表示，合同即可生效

B．效力待定合同的善意相对人有撤销的权利，撤销期限自行为作出之日起一年

C．表见代理实质上属于无权代理，却产生有效代理的后果

D．超越代理权签签订的合同，若未经被代理追认，则必定属于效力待定合同

49．某建筑公司为承揽一工程施工项目与某设备租赁公司签订了一份塔吊租赁合同，其中约定租赁期限至施工合同约定的工程竣工之日，则该合同是（ ）。

A．附条件合同，条件成就合同解除

B．附条件合同，条件成就合同生效

C．附期限合同，期限届满合同解除

D．附期限合同，期限届满合同生效

52．甲公司欠刘某100万元，丙公司欠甲公司150万元，均已届清偿期。甲公司一直拖延不行使对丙公司的债权，致使其自身无力向刘某清偿。下列关于代位权的说法正确的是（ ）。

A．刘某可以以甲公司的名义向丙公司提出偿债请求

B．刘某可以通过仲裁方式行使代位权

C．刘某行使代位权的必要费用应当由甲公司承担

D．代位权顺利行使后，丙公司对甲公司所负债务消灭

53．下列情形中，可以导致施工单位免除违约责任的是（ ）。

A．施工单位因严重安全事故隐患且拒不改正而被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误

B．因拖延民工工资，部分民工停工抗议导致工期延误

C．地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加

D．由于为工人投保意外伤害险，因公致残工人的医疗等费用由保险公司支付

54．建设工程民事纠纷经不同主体调解成功并制作了调解书，其中可以强制执行的是（ ）。

A．双方签收的由人民调解委员会制作的调解书

B．双方签收的仲裁调解书

C．人民法院依法作出但原告方拒绝签收的调解书

D．双方签收的由人民政府职能部门依法作出的调解书

55．民事诉讼的证据不包括（ ）。

A．书证

B．物证

C．视听资料

D．科学实验

56．根据《民事诉讼法》规定，（ ）可以作为民事诉讼证人。

A．本案审判员

B．涉及本案的鉴定人员

C．本案原告诉讼代理人

D．本案被告的亲属

57．对民事诉讼的基本特征表述正确的是（ ）。

A．当事人约定诉讼方式解决纠纷的，人民法院才有管辖权

B．除简易程序外均采用合议庭制

C．所有民事案件审理及判决结果均应当向社会公开

D．一个案件须由两级人民法院审理才告终结

58．下列关于诉讼管辖的表述正确的是（ ）。

A．第一审重大涉外民事案件应当由中级人民法院管辖

B．建设工程施工合同纠纷应当由不动产所在地人民法院管辖

C．受移送人民法院认为移送的案件不属于本院管辖的，可继续移送有管辖权的人民法院

D．房屋买卖纠纷实行"原告就被告"原则

59．当事人委托傅泽律师事务所的张律师做自己的诉讼代理人，授权委托书中委托权限一栏仅注明"全权代理"。则张律师有权代为（ ）。

A．陈述事实、参加辩论

B．承认、放弃、变更诉讼请求

C．进行和解

D．提起反诉或上诉

60．下列关于《仲裁法》中规定的仲裁制度的表述正确的是（ ）。

A．仲裁委员会由当事人自主选定

B．仲裁委员会是人民法院的下属事业单位

C．仲裁审理以公开审理为原则

D．对生效的仲裁裁决书请求上级仲裁委员会予以撤销

二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

61．根据《行政复议法》规定，下列选项中不可申请行政复议的有（ ）。

A．建设行政主管部门吊销建筑公司的资质证书

B．人民法院对保全财产予以查封

C．监察机关给予机关工作人员降级处分

D．建设行政主管部门对建设工程合同争议进行的调解

E．行政拘留

62．根据我国宪法规定，公民的宪法权利包括（ ）。

A．在法律面前一律平等

B．有言论、出版、游行和示威的自由

C．有宗教信仰的自由

D．对任何国家机关和国家工作人员有批评和建议权

E．有维护祖国的安全、荣誉和利益的权利

63．下列各选项中，属于民事法律关系客体的是（ ）。

A．建设工程施工合同中的工程价款

B．建设工程施工合同中的建筑物

C．建材买卖合同中的建筑材料

D．建设工程勘察合同中的勘察行为

E．建设工程设计合同中的施工图纸

64．国有建设用地使用权的用益物权，可以采取（ ）方式设立。

A．出租

B．出让

C．划拨

D．抵押

E．转让

65．根据《建设工程施工许可管理办法》，下列工程项目无需申请施工许可证的是（ ）。

A．北京故宫修缮工程

B．长江汛期抢险工程

C．工地上的工人宿舍

D．某私人投资工程

E．部队导弹发射塔

66．在工程建设项目招标过程中，招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金。投标保证金可以是（ ）。

A．银行保函

B．银行承兑汇票

C．企业连带责任保证

D．现金

E．实物

67．按照《招标投标法》及相关规定，在建筑工程投标过程中，下列应当作为废标处理的情形是（ ）。

A．联合体共同投标，投标文件中没有附共同投标协议

B．交纳投标保证金超过规定数额

C．投标人是响应招标、参加投标竞争的个人

D．投标人在开标后修改补充投标文件

E．投标人未对招标文件的实质内容和条件作出响应

68．生产经营单位保证安全生产必须的资金由（、）予以保证，并对由于安全生产所需的资金投入不足导致的后果承担责任。

A．公司董事会

B．公司法定代表

C．个人经营的投资人

D．公司股东

E．公司工会

71．建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程（ ）。

A．同时规划

B．同时设计

C．同时施工

D．同时竣工验收

E．同时投产使用

72．下列属于承担民事责任的方式是（ ）。

A．赔偿损失

B．返还财产

C．支付利息

D．支付违约金

E．支付定金

73．下列关于承诺的表述中，正确的有（ ）。

A．受要约人发出承诺，表示价格再降一成即可成交

B．承诺超期的后果是承诺不可能发生法律效力

C．承诺一经送达要约人即发生法律效力

D．撤销承诺的通知应当在双方签订书面合同前到达要约人 ．

E．承诺可以由受要约人的代理人向要约人授权的代理人作出

74．对于可撤销合同，具有撤销权的当事人（ ），撤销权消灭。

A．自知道或者应当知道权利受到侵害之日起一年内没有行使撤销权的

B．自知道或者应当知道撤销事由之日起六个月内没有行使撤销权的

C．自知道或者应当知道撤销事由之司起一年内没有行使撤销权的

D．知道撤销事由后明确表示放弃撤销权的

E．知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权的

75．致使承包人单位行使建设工程施工合同解除权的情形包括（ ）。

A．发包人严重拖欠工程价款

B．发包人提供的建筑材料不符合国家强制性标准

C．发包人坚决要求工程设计变更

D．项目经理与总监理工程师积怨太深

E．要求承担保修责任期限过长

76．某建设工程施工合同履行期间，建设单位要求变更为国家新推荐的施工工艺，在其后的施工中予以采用，则下列说法正确的是（ ）。

A．建设单位不能以前期工程未采用新工艺为由，主张工程不合格

B．施工单位可就采用新工艺增加的费用向建设单位索赔

C．由此延误的工期由施工单位承担违约责任

D．只要双方协商一致且不违反区强制性标准，可以变更施工工艺

E．从法律关系构成要素分析，采用新工艺属于合同主体的变更

77．6月1日，甲乙双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金30万元。由于资金周转困难，买方于6月10日交付了25万元，买方予以签收。下列说法正确的是（ ）。

A．买卖合同是主合同，定金合同是从合同

B．买卖合同自6月10日成立

C．买卖合同自6月1日成立

D．若卖方不能交付货物，应返还50万元

E．若买方不履行购买义务，仍可以要求卖方返还5万元

78．根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》，当事人无需要举证证明的事实有（ ）。

A．太阳自东方升起，自西方落下

B．人受重伤后若得不到及时救治，会有生命危险

C．人所共知的某企业偷工减料

D．已被仲裁机构生效的裁决书所确认的事实

E．已被人民法院生效裁判所确认的事实

79．根据《仲裁法》和《民事诉讼法》规定，的情形包括（ ）。

A．约定的仲裁协议无效

C．适用法律确有错误

E．申请人死亡对国内仲裁而言，人民法院不予执行仲裁裁决

B．仲裁事项超越法律规定的仲裁范围

D．原仲裁机构被撤销

80．我国建筑业专业技术人员执业资格的共同点有（ ）。

A．只有注册以后才能执业

B．一次注册终生有效

C．均需接受继续教育

D．不得同时注册于两家不同的单位

E．均有各自的职业范围

2009年度全国执业资格

《建设工程法规及相关知识》试卷及答案

一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1．在我国法律体系中，《建筑法》属于（ ）部门。

A．民法

B．商法

C．经济法

D．诉讼法

2．关于民事法律行为分类，以下说法错误的是（ ）。

A．民事法律行为可分为要式法律行为和不要式法律行为

B．订立建设工程合同应当采取要式法律行为

C．建设单位向商业银行的借贷行为属于不要式法律行为

D．自然人之间的借贷行为属于不要式法律行为

3．引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据是（ ）。

A．合同

B．扶养

C．不当得利

D．无因管理

4．根据《物权法》规定，下例关于抵押权的表述中错误的是（ ）。

A．在建工程可以作为抵押物

B．即使抵押物财产出租早于抵押，该租赁关系也不得对抗已经登记的抵押物

C．建设用地使用权抵押后，该土地上新增的建筑物不属于抵押财产

D．抵押权人应当在主债权诉讼时效期间行使抵押权

5．根据《物权法》规定，一般情况下动产物权的转让，自（ ）起发生效力。

A．买卖合同生效

B．转移登记

C．交付

D．买方占有

6．某工程项目建设工期为三年，为保证施工顺利进行，开工前的到位资金原则上不得

少于工程合同价的（ ）。

A．20％

B．30％

C．50％

D．80％

7．建筑施工企业确定后，在建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定项工程

所在地县级以上人民政府激射行政主管部门申请领取（ ）。

A．建设用地规划许可证

B．建设工程规划许可证

C．施工许可证

D．安全生产许可证

8．按照建筑法规定，以下正确的说法是（ ）。

A．建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程

B．建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程

C．联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程

D．施工企业不允许将承包的全部建筑工程转包给他人

9．关于建筑工程的发包、承包发式，以下说法错误的是（ ）。

A．建筑工程的发包方式分为招标发包和直接发包

B．未经发包发式方同意且无合同约定，承包方不得对专业工程进行分包

C．联合体各成员对承包合同的履行承担连带责任

D．发包方有权将单位工程的地基与基础、主体结构、屋面等工程分别发包给符合资质

的施工单位

12．根据《招标投标法》规定，投标联合体（ ）。

A．可以牵头人的名义提交投标保证金

B．必须由相同专业的不同单位组成

C．各方应在中标后签订共同投标协议

D．是各方合并后组建的投标实体

13．按照建筑法及其相关规定，投标人之间（ ）不属于串通投标的行为。

A．相互约定抬高或者降低投标报价

B．约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价

C．相互探听对方投标标价

D．先进行内部竞价，内定中标人后再参加投标

14．招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者组织来投标，这种招标方式称为

（ ）。

A．公开招标

B．邀请招标

C．议标

D．定向招标

15．招标人采取招标公告的方式对某工程进行施工招标，于2007年3月3日开始发售招标文件，3月6日停售；招标文件规定投标保证金为100万元；3月22日招标人对已发出的招标文件作了必要的澄清和修改，投标截止日期为同年3月25日。上述事实中错误有（ ）

处。

A．1

B．2

C．3

D．4

16．根据法律、行政法规的规定，不需要经有关主管部门对其安全生产知识和管理能力

考核合格就可以任职的岗位是（ ）。

A．施工企业的总经理

B．施工项目的负责人

C．施工企业的技术负责人

D．施工企业的董事

17．施工单位违反施工程序，导致一座13层在建楼房倒塌，致使一名工人死亡，直接经济损失达7000余万元人民币，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该事件

属于（ ）事故。

A．特别重大

B．重大

C．较大

D．一般

18．某建设工程施工过程中发生较大事故，根据《生产安全事故调查处理条例》规定，

该级事故应由（ ）负责调查。

A．国务院

B．省级人民政府

C．设区的市级人民政府

D．县级人民政府

19．监理工程师发现施工现场料堆偏高，有可能滑塌，存在安全事故隐患，则监理工程

师应当（ ）。

A．要求施工单位整改

B．要求施工单位停止施工

C．向安全生产监督行政主管部门报告

D．向建设工程质量监督机构报告

20．甲公司是某项目的总承包单位，乙公司是该项目的建设单位指定的分包单位。在施工过程中，乙公司拒不服从甲公司的安全生产管理，最终造成安全生产事故，则（ ）。

A．甲公司负主要责任

B．乙公司负主要责任

C．乙公司负全部责任

D．监理公司负主要责任

21．安全生产许可证的有效期为（ ）年。

A．2

B．3

C．4

D．5

22．下列关于建设单位质量责任和义务的表述中，错误的是（ ）。

A．建设单位不得将建设工程肢解发包

B．建设工程发包方不得迫使承包方以低于成本的价格竞标

C．建设单位不得任意压缩合同工期

D．涉及承重结构变动的装修工程施工期前，只能委托原设计单位提交设计方案

23．根据相关司法解释的规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用

后的（ ）工程质量不符合约定为由主张权利的，法院应予以支持。

A．主体结构

B．电气

C．装饰

D．暖通

24．根据《建设工程质量管理条例》规定，下列关于监理单位的表述错误的是（ ）。

A．应当依法取得相应等级的资质证书

B．不得转让工程监理业务

C．可以是建设单位的子公司

D．应与监理分包单位共同向建设承担责任

25．施工单位于6月1日提交竣工验收报告，建设单位因故迟迟不予组织竣工验收；同年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位的过错未能正常进行；10月20日建设单

位实际使用该工期。则施工单位承担的保修期应于（ ）起计算。

A．6月1日

B．8月30日

C．10月8日

D．10月20日

26．《建设工程质量管理条例》中确定的建设工程质量监督管理制度，其主要手段不包

括（ ）。

A．工程质量保修制度

B．施工许可制度

C．竣工验收备案制度

D．工程质量事故报告制度

27．建设单位应当自建设竣工验收合格之日起（ ）日内，将竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关

部门备案。

A．10

B．15

C．30

D．60

28．按照我国《产品质量法》规定，建设工程不适用该法关于产品的规定，以下不属于

产品质量法所指的产品是（ ）。

A．购买的电气材料

B．购买的塔吊设备

C．现场制作的预制板

D．商品混凝土

29．根据《产品标识与标注规定》，对所有产品或者包装上的标识均要求（ ）。

A．必须有产品质量检验合格证明

B．必须有中英文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址

C．应当在显著位置标明生产日期和安全使用期或失效日期

D．应当有警示标志或者中英文警示说明

32．某建筑公司在工地采取的下列消防安全措施中，正确的是（ ）。

A．责令安置在仓库里居住的员工尽量不使用明火

B．将施工用剩余炸药存放在会议室橱柜里

C．禁止仓库保管员晚上在仓库里居住

D．为防丢失，将消防器材锁在铁柜里

33．根据《劳动争议调解仲裁法》的规定，劳动争议申请仲裁的时效期限为（ ），

仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。

A．2个月

B．6个月

C．1年

D．2年

34．李某今年51岁，自1995年起就一直在某企业做临时工，担任厂区门卫。现企业首次与所有员工签订劳动合同。李某提出自己愿意长久在本单位工作，也应与单位签订合同，

但被拒绝并责令其结算工资走人。根据《劳动合同法》规定，企业（ ）。

A．应当与其签订固定期限劳动合同

B．应当与其签订无固定期限的劳动合同

C．应当与其签订以完成一定工作任务为期限的劳动合同

D．可以不与之签订劳动合同，因其是临时工

35．某施工单位与王先生签订了为期二年的劳动合同，按照劳动合同法的规定，王先生

的试用期不得超过（ ）个月。

A．1

B．2

C．3

D．6

36．职工李某因参与打架斗殴被判处有期徒刑一年，缓期三年执行，用人单位决定解除与李某的劳动合同。考虑到李某在单位工作多年，决定向其多支付一个月的额外工资，随后

书面通知了李某。这种劳动合同解除的方式称为（ ）。

A．随时解除

B．预告解除

C．经济性裁员

D．刑事性裁员

37．按照劳动合同的规定，企业的集体合同由（ ）与企业订立。'

A．企业工会代表企业职工

B．企业每一名职工

C．企业10名以上职工

D．企业绝大部分职工

38．重大建设项目档案验收应在竣工验收（ ）个月前完成。

A．1

B．2

C．3

D．4

39．根据《税收征管法》规定，纳税人未按期缴纳纳税款的，税务机关除责令限期缴纳

外，从之纳税款之日起，按日加收滞纳税款的（ ）的滞纳金。

A．0.1‰

B．0.5‰

C．1‰

D．5‰

40．下列属于行政处罚的是（ ）。

A．没收财产

B．罚金

C．撤职

D．责令停产停业

41．施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，12名工人被砸死。

该行为涉嫌触犯（ ）。

A．重大责任事故罪

B．重大劳动安全事故罪

C．工程重大安全事故罪

D．以其他方式危害公共安全罪

42．下列属于我国《合同法》调整的法律关系是（ ）。

A．收养关系

B．劳动合同

C．税款代扣合同

D．赠与合同

43．下列关于《合同法》中格式合同的表述，错误的是（ ）。

A．合适合同由提供方事先拟定，可以重复使用

B．提供格式条款的一方免除对方的责任、加重自己责任的，该条款无效

C．对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释

D．对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于格式条款提供方的解释

44．要约是希望和他人订立合同的意思表示，包括（ ）。

A．寄送的价目表

B．投标书

C．拍卖公告

D．招股说明书

45．甲企业于2月1日向乙企业发出签订合同的信函。2月5日乙企业收到了该信函，第二天又收到了通知该信函作废的传真，甲企业发出传真，通知信函作废的行为属于要约

（ ）的行为。

A．发出

B．撤回

C．撤销

D．变更

46．某建筑公司以欺骗手段超越资质等级承揽某工程施工项目，开工在即，建设单位得

知真相，遂主张合同无效，要求建筑公司承担（ ）。

A．违约责任

B．侵权责任

C．缔约过失责任

D．行政责任

47．某建筑材料买卖合同被认定为无效合同，则其民事法律后果不可能是（ ）。

A．返还财产

B．赔偿损失

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/yr84.html