二级建造师《建设工程法规》最新试题（六）

大家论坛Http://club.topsage.com

2009二级建造师《建设工程法规》最新试题(六)

一、单项选择题(共60题。每题1分。每题的备选项中。只有1个最符合题意)

第 1 题 某发包人负责采购材料，欠甲材料供应商100万元，在工程实施过程中，为了筹措资金又将工程抵押给银行，工程竣工后，施工单位经多次催促，发包人始终无法支付结 算价款。最后向法院申请拍卖该工程，那么，在拍卖完成后，( )将最先受偿。 A.甲材料供应商

B.银行 C.施工单位

D.先到先得，没有先后顺序 【正确答案】： C

第 2 题 甲乙双方均愿就合同纠纷以仲裁方式解决，但始终未达成书面协议。后甲向仲裁委员会申请仲裁，此时仲裁委员会正确的处理方法是( )。 A.因双方完全自愿，故可以受理 B.驳回申请，令双方补充协议后再申请 C.交给人民法院处理 D.不予受理 【正确答案】： D

第 3 题 要约由信件或者电报做出的，承诺期限自信件载明的日期或电报( )之日开始计算。 A.发出 B.交发 C.收到 D.邮戳

大家学习网http://www.topsage.com

大家论坛Http://club.topsage.com

【正确答案】： B

第 4 题 依《合同法》的规定，建设工程合同应采用( )。 A.口头形式 B.书面形式 C.实践行为方式 D.其他形式 【正确答案】： B

第 5 题 多名劳务工人共同委托律师甲代理其进行民事诉讼讨要工资，授权委托书中仅写明代理权限是“全权代理”，依此授权书，下列关于甲的代理权限的说法，错误的是( )。 A.甲获得了特别授权 B.甲没有获得特别授权 C.甲无权行使实体性诉讼权利 D.甲具有程序性的诉讼权利 【正确答案】： A

第 6 题 某项目建设过程中，发、承包双方就有关建设工程标准的执行问题有不同理解，对此问题下列各项观点中正确的是( )。

A.在承包合同中双方约定的内容不低于强制标准的规定 B.若强制性标准未在承包合同中约定，则对承包方不具约束力

C.因推荐性标准属自愿执行，所以对承包合同中的推荐性标准可以不执行 D.因发包方坚持要求承包方执行强制性标准而增加的成本应由发包方承担 【正确答案】： A

第 7 题 ( )是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。

大家学习网http://www.topsage.com

大家论坛Http://club.topsage.com

A.质量事故处理制度 B.质量事故统计报告制度 C.安全生产责任制度 D.安全生产监督制度 【正确答案】： C

第 8 题 ( )即合同权利转让，是指合同的债权人通过协议将其债权全部或者部分转移给第三人的行为。 A.债权转移 B.债务转让 C.债务转移 D.债权转让 【正确答案】： D

第 9 题 建设工程纠纷解决的几种途径中，( )是依靠国家强制力来实现的。 A.和解 B.调解 C.诉讼 D.仲裁

【正确答案】： C

第 10 题 根据《公司法》，有限责任公司股东人数较少和规模较小的，可设( )执行董事，不设董事会。 A.1名 B.2名

大家学习网http://www.topsage.com

大家论坛Http://club.topsage.com

C.1~2名 D.3名

【正确答案】： A

第 11 题 依《合同法》的规定，即时清结的合同或内容简单的合同可以采用( )。 A.书面形式 B.口头形式 C.数据电文 D.其他形式 【正确答案】： B

【参考解析】： 除即时清结的合同或内容简单的合同可用口头形式外，其他应当采用书面形式。

第 12 题 下列与工程建设有关的法律、法规、部门规章中，( )属于行政法规范畴。 A.中华人民共和国建筑法 B.建设工程安全生产管理条例 C.建造师执业资格制度暂行规定 D.建筑业企业资质等级标准 【正确答案】： B

第 13 题 有关部门在对一在建住宅小区工地的行政执法联合检查中发现，该工程虽符合开工条件，但尚未取得施工许可证。根据《建筑法》规定，应( ) A.责令改正 B.责令停止施工 C.对建设单位处以罚款

大家学习网http://www.topsage.com

大家论坛Http://club.topsage.com

D.降低施工单位资质等级 【正确答案】： A 【参考解析】：

第 14 题 合同生效是指已经成立的合同因符合法律规定而受到法律保护,并能够产生当事人所预想的法律结果。合同生效应当具备的要件,以下所列错误的是( )。 A.合同当事人应具有完全的民事权利能力和民事行为能力 B.合同当事人意思表示自愿和真实 C.合同不违反法律或者社会公共利益

D.具备法律、行政法规规定的合同生效必须具备的形式 【正确答案】： A

第 15 题 施工承包合同承包人按合同规定,将施工组织设计和工程进度计划提交工程师,工程师审查后在规定时间内予以确认。施工过程中,发现该施工组织设计和工程进度计划本身存在缺陷,对此应由( )承担责任。 A.发包人 B.工程师

C.工程师与承包人共同 D.承包人 【正确答案】： D

第 16 题 根据《专利法》第6条第1款的规定，执行本单位的任务或者主要是利用本单位物质技术条件所完成的发明创造为( )发明创造，该发明创造申请专利的权利属于该单位。 A.职务 B.组织

大家学习网http://www.topsage.com

大家论坛Http://club.topsage.com

C.集体 D.部门

【正确答案】： A

第 17 题 可以规定实行强制监理的建设工程的范围的机构是( )。 A.国家权力机关 B.社会组织 C.国务院 D.建筑协会 【正确答案】： C

【参考解析】： 本题主要考查《建筑法》关于建设工程监理的法律规定。《建筑法》规定，国家推行建筑工程监理制度。国务院可以规定实行强制监理的建筑工程范围。回答本题时应注意区分国务院与建筑协会的不同作用。

第 18 题 工程师李某经考试合格取得建造师资格证书后工作单位变动，通过新聘用单位进行的注册属于( )。 A.初始注册 B.延续注册 C.变更注册 D.增项注册 【正确答案】： A

第 19 题 下面说法正确的是( ) A.变更合同必须办理批准登记

B.债权人转让权利的应当征得债务人的同意 C.所有的合同都可以转让权利

大家学习网http://www.topsage.com

大家论坛Http://club.topsage.com

D.债权人转让权利的，应当通知债务人 【正确答案】： D

第 20 题 甲向乙出售房屋，约定甲应于10月20前向乙交付房屋并办理产权登记，乙应于10月21日前付款。10月18日 ，甲又将该房屋出售与丙，双方并办理了产权登记，但未交付房屋。则下列正确的是( )

A.10月20日前，乙不得向甲主张违约责任，因为履行期限没有届满，不构成违约 B.10月20 日前，乙不得向甲主张违约责任，因为房屋所有权尚未转移，甲仍需履行 C.10月20日前，乙得向甲主张违约过失责任，因为合同因标的不能而无效 D.10月20 日前，乙得向甲主张默示预期违约的责任 【正确答案】： D

第 21 题 甲建筑公司设立劳动争议调解委员会，下列争议中，可由劳动争议调解委员会负责调解的是( )。

A.甲建筑公司与本公司员工张某 B.甲建筑公司与乙公司员工李某 C.甲建筑公司与乙建筑公司 D.甲建筑公司员工王某与张某 【正确答案】： A 【参考解析】：

劳动争议调解委员会的主要职责是调解本单位内发生的劳动争议，调解委员会只负责调解用人单位与本单位职工之间的劳动争议，用人单位与其他单位职工，本单位职工与其他单位的争议不属其调解范围。选项B,C,D不符合题意。

第 22 题 在评标时，( )应当明确、严格，对所有在投标截止日期以后送到的投标书都应拒收，与投标人有利害关系的人员都不得作为评标委员会的成员。 A.评标程序

大家学习网http://www.topsage.com

大家论坛Http://club.topsage.com

B.评标时间 C.评标标准 D.评标方法 【正确答案】： C

第 23 题 实行监理的建筑工程，( )与其委托的工程监理单位应当订立书面委托监理合同。 A.建设单位 B.地方政府 C.质量监督部门 D.咨询公司 【正确答案】： A

【参考解析】： 实行监理的建筑工程，建设单位与其委托的工程监理单位应当订立书面委托监理合同。

第 24 题 下列使用国有资金的项目中，必须通过招标方式选择施工单位的是( )。 A.某水利工程，其单项施工合同估算价600万元人民币 B.利用资金实行以工代赈需要使用农民工

C.某军事工程，其重要设备的采购单项合同估算价100万元人民币

D.某福利院工程，其单项施工合同估算价300万元人民币且施工主要技术采用某专有技术

【正确答案】： A

第 25 题 《民法通则》和《合同法》均对违约责任作出明确规定,下面有关承担违约责任的基本形式,说法错误的是( )。 A.继续履行

大家学习网http://www.topsage.com

大家论坛Http://club.topsage.com

B.采取补救措施 C.赔偿损失 D.接受罚款 【正确答案】： D

第 26 题 工程监理人员发现工程设计不符合工程质量标准或合同约定的质量要求的，( )。 A.有权要求设计单位改正 B.无权要求设计单位改正

C.应当报告建设单位要求设计单位改正 D.应当通知设计单位改正 【正确答案】： C

第 27 题 当事人采用定金方式作担保时，应签订书面合同。定金合同从( )之日起生效。 A.订约 B.履行 C.实际交付定金 D.登记

【正确答案】： C

第 28 题 下列表述中，错误的是( )。 A.订立合同实行自愿的原则

B.依法成立的合同对当事人具有法律约束力

C.非依法律规定或者取得相对人的同意，不得擅自变更、解除合同 D.只有不履行合同义务，才承担违约责任

大家学习网http://www.topsage.com

大家论坛Http://club.topsage.com

【正确答案】： D

第 29 题 下面说法正确的是( )。

A.所有经营单位的主要负责人都应当由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核后方可任职

B.未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业

C.生产经营单位的特种作业人员必须经有关主管部门批准后方可上岗作业 D.生产经营单位没有向从业人员告知作业场所存在的危险因素的义务 【正确答案】： B

第 30 题 《安全生产法》规定的行政处罚，由( )决定。 A.县级以上人民政府 B.安全生产监督管理部门 C.公安机关 D.人民法院 【正确答案】： B

第 31 题 下列表述中，允许解除合同的情形是( )。 A.法定代表人变更

B.当事人一方发生合并、分立 C.由于不可抗力致使合同目的不能实现 D.当事人一方迟延履行主要义务 【正确答案】： C

【参考解析】： 《合同法》第94条规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同： ● 因不可抗力致使不能实现合同目的;

大家学习网http://www.topsage.com

大家论坛Http://club.topsage.com

● 在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务; ● 当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行; ● 当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的; ● 法律规定的其他情形。

第 32 题 当事人可以自己各自选定一个仲裁员，这体现了仲裁的( )特点。 A.体现当事人的意思自治 B.专业性 C.保密性 D.裁决的终局性 【正确答案】： A

第 33 题 通过详细的调查，查明事故发生的经过。弄清事故的各种产生因素，如人、物、生产和技术管理、生产和社会环境、机械设备的状态等方面的问题，经过认真、客观、全面、细致、准确地分析，确定事故的( )。 A.类别和性质 B.原因和性质 C.性质和责任 D.原因和责任。 【正确答案】： C

第 34 题 甲公司中标成为某市一商务中心工程的施工总承包人，该中心由一幢28层酒店式公寓和一幢16层写字楼组成。在签订总包合同后，甲公司将16层写字楼工程主体结构的施工分包给一家三级资质房屋建筑工程公司乙，业主提出异议，认为未经事先认可，且乙公司不具备相应资质等级。根据建筑法的规定，甲公司的行为属于违法分包，建设行政主管部门给甲公司的最低处罚应是( )。 A.责令改正，交由业主办理

大家学习网http://www.topsage.com

大家论坛Http://club.topsage.com

B.吊销资质证书

C.没收违法所得，并处罚款 D.责令停业整顿，降低资质等级 【正确答案】： C

第 35 题 中标人违反本法规定将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，处转让、分包项目金额( )的罚款。 A.3以下

B.3‰以上5‰以下 C.5‰以上10‰以下 D.10‰以上 【正确答案】： C

【参考解析】： 中标人将中标项目转让给他人的，将中标项目肢解后分别转让给他人的，违反《招标投标法》规定将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，或者分包人再次分包的，转让、分包无效，处转让、分包项目金额5‰以上10‰以下的罚款;有违法所得的，并处没收违法所得;可以责令停业整顿;情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照。

第 36 题 某施工单位向水泥厂订购水泥100吨，每吨价格300元，总货款为3万元，约定12月10日前交货，逾期交货的，水泥厂应支付违约金3000元，后水泥厂未能如期交货。关于本案正确的表述应是( )。

A.水泥厂支付违约金后，不必再承担其他民事责任 B.水泥厂支付违约金后，仍应当继续履行合同 C.水泥厂继续履行合同后，可不必支付违约金 D.水泥厂如无过错，可不必支付违约金 【正确答案】： B

大家学习网http://www.topsage.com

大家论坛Http://club.topsage.com

第 37 题 合同主体合格是指( ) A.合同当事人具有完全民事权利能力 B.合同当事人具有相应的民事行为能力

C.合同当事人具有完全的民事权利能力和民事行为能力 D.合同当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力 【正确答案】： D

第 38 题 甲公司从乙公司购进一批设备，因为存在严重质量问题，所以使甲损失10万元，乙同意退货，同时提出将部分缺陷比较小的设备维修后暂时使用，避免停产扩大损失，甲不予理睬，使损失扩大5万元，则( ) A.乙只需要承担10万元的违约责任 B.乙须承担15万元的违约责任 C.扩大的5万元损失由甲、乙分担 D.乙对扩大的5万元损失承担大部分责任 【正确答案】： B

第 39 题 招标投标活动的公正原则与公平原则的共同之处在于创造一个公平合理、( )的投标机会。 A.自由竞争 B.平等竞争 C.表现企业实力 D.展示企业业绩 【正确答案】： B

第 40 题 政府对工程质量的监督管理，主要以保证工程( )和环境质量为主要目的。 A.居住环境

大家学习网http://www.topsage.com

大家论坛Http://club.topsage.com

B.使用安全 C.使用功能 D.结构安全 【正确答案】： B

第 41 题 甲向乙发出一个要约表明了想要购买乙生产的材料的意向，乙发出的承诺由于外界原因到达时已经超过了要约中确定的期限，则下面正确的是( ) A.乙发出的承诺可以是拒绝甲购买材料的意思表示 B.该承诺是否有效由甲决定 C.该承诺是否有效由乙决定 D.这种以至的承诺属于承诺超期 【正确答案】： B

第 42 题 要求违约方( )是合同法赋予债权人的一种权利，其目的是为维护债权人的合法利益，保证债权人在违约的前提下，可以实现订立合同的目的。 A.继续履行 B.采取补救措施 C.赔偿损失 D.支付违约金 【正确答案】： A

第 43 题 建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用，其竣工日期应该是( )。 A.承包商提交竣工验收报告的日期 B.承包商实际完工的日期 C.发包人占有建设工程的日期

大家学习网http://www.topsage.com

大家论坛Http://club.topsage.com

D.发包人正式使用工程的日期 【正确答案】： C

第 44 题 商标的构成要素不包括( )。 A.商标的名称 B.商标的图案 C.商标的颜色 D.商标的使用范围 【正确答案】： D

第 45 题 当网络图中某一非关键工作的持续时间拖延△,且大于该工作的总时差TF时,网络计划总工期将( )。 A.拖延△ B.拖延△+TF C.拖延△-TF D.拖延TF-△ 【正确答案】： C

第 46 题 作为安装工程一切险附带投保的土木建筑工程项目，如果超过总价的( )，则整个安装项目按建筑工程一切险投保。 A.20% B.30% C.40% D.50%

【正确答案】： D

大家学习网http://www.topsage.com

大家论坛Http://club.topsage.com

【参考解析】： 包括安装工程的建设项目，如果建筑部分占主导地位的话，也就是说，如果机器、设施或钢结构的价格及安装费用低于整个工程造价的50%，亦应投保建筑工程一切险。如果安装费用高于工程造价的50%，则应投保安装工程一切险。

第 47 题 按照《建筑工程施工许可管理办法》规定，以下可以不申请施工许可证的建筑工程是( )。

A.工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300mz以下 B.工程投资额在100万元以下或者建筑面积在1000m2以下 C.工程投资额在300万元以下或者建筑面积在3000m2以下 D.工程投资额在1000万元以下或者建筑面积在10000mz以下 【正确答案】： A

第 48 题 某建筑公司因近来几笔大额应收工程款未到账，因而欠缴税款数额较大，现准备将长期闲置的桥梁施工设备转让，根据《税收征收管理法》。的规定，该公司应当( )。 A.向税务机关结清税款

B.向税务机关结清税款并支付滞纳金 C.向税务机关提供担保 D.向税务机关报告 【正确答案】： D

根据以下的资料，回答下列 49～54 问题

甲建设单位与乙施工单位签订了一份装饰合同，合同约定由乙负责甲办公楼的装饰工程，并且约定一旦因合同履行发生纠纷，由当地仲裁委员会仲裁。施工过程中，因乙管理不善导致工期延误，给甲造成了损失，甲要求乙赔偿，遭到乙拒绝，于是甲提出仲裁申请。 第 49 题 针对乙延误工期这一事实，提供证据的责任由( )承担。 A.甲 B.乙

大家学习网http://www.topsage.com

大家论坛Http://club.topsage.com

C.甲乙双方 D.仲裁庭 【正确答案】： A

第 50 题 仲裁过程中，如果甲申请证据保全，则正确程序是( )。 A.甲向仲裁机构所在地的基层人民法院提出申请 B.仲裁机构将甲的申请提交证据所在地的基层人民法院 C.仲裁机构将甲的申请提交证据仲裁机构所在地的基层人民法院 D.仲裁机构采取必要的证据保全措施 【正确答案】： B

第 51 题 仲裁庭审理过程中，仲裁员在赔偿数额上意见不一致，首席仲裁员张某认为赔偿数额为30万元，另两名仲裁员王某、李某都认为赔偿数额应为15万元，则仲裁庭应按( )意见作出。 A.仲裁委员会 B.仲裁委员会主任 C.张某 D.王某、李某 【正确答案】： D

第 52 题 该纠纷经仲裁后，裁决书( )发生法律效力。 A.自作出之日

B.经上级仲裁机构审查批准后 C.经人民法院审查批准后 D.在双方当事人不申请复议时

大家学习网http://www.topsage.com

大家论坛Http://club.topsage.com

【正确答案】： A

第 53 题 如果被申请人乙发现该案在仲裁过程中违反法律程序，则可以向( )申请撤销裁决。 A.仲裁庭

B.建设行政主管部门 C.上级仲裁委员会 D.人民法院 【正确答案】： D

第 54 题 如果裁决发生法律效力后，乙不履行裁决，甲可以( )。 A.向法院申请强制执行 B.向仲裁委员会申请强制执行 C.向公安部门申请强制执行 D.再申请仲裁 【正确答案】： A

第 55 题 合同的变更是新合同对旧合同的( )，所以必然住变更前就存在合同关系。如果没有这一作为变更基础的现存合同，就不存在合同变更。 A.补充 B.说明 C.修改 D.替代

【正确答案】： D

第 56 题 政府对工程质量的监督管理主要以地基基础、主体结构、环境质量和与此有关的工程建设各方主体的( )为监督的主要内容。

大家学习网http://www.topsage.com

大家论坛Http://club.topsage.com

A.安全行为 B.质量行为 C.工作行为 D.日常行为 【正确答案】： B

第 57 题 甲乙因合同纠纷申请仲裁，在审理过程中，双方和解并根据和解协议制作了裁决书。现甲反悔，则下述说法正确的是( )。 A.该裁决书不需履行 B.甲应当履行裁决书 C.甲可以申请法院撤销裁决书 D.乙可以向法院起诉 【正确答案】： B

第 58 题 下列关于建设工程保险正确的说法是( )。

A.保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人 B.投保人是指与保险人订立保险合同，并按照保险合同负有支付保险费义务的人 C.被保险人是指与投保人订立保险合同，并承担赔偿或者给付保险金责任的保险公司 D.投保人不可以作为被保险人 【正确答案】： B

【参考解析】： A应为“被保险人”，C应为“保险人”，D应为“投保人可以作为被保险人”(P74)。

第 59 题 下列有关代位权行使的表述，正确的是( )。 A.债权人必须以债务人的名义行使代位权

大家学习网http://www.topsage.com

大家论坛Http://club.topsage.com

B.债权人代位权的行使必须取得债务人同意 C.代位权行使的费用必须由债权人负担 D.债权人代位权的行使必须通过诉讼程序 【正确答案】： D

第 60 题 对于拆除工程，建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位，并将施工单位资质等级证明等资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政 主管部门( )。 A.审查 B.登记 C.备案 D.批准

【正确答案】： C

【参考解析】： 《建设工程安全生产管理条例》规定：建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质 等级的施工单位。并应当在拆除工程施工l5日前，将：(1)施工单位资质等级证明;(2)拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明;(3)拆除施工组织方案;(4)堆放、清除废弃物的措施等资料，报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。故选择C。

二、多项选择题(共20题.每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意。至少有1个错误选项。错选.本题不得分;少选。所选的每个选项得0.5分) 第 61 题 按照管理目标进行描述,施工措施通常包括( ) A.施工质量控制措施 B.施工成本控制措施 C.施工技术措施 D.施工进度控制措施

大家学习网http://www.topsage.com

大家论坛Http://club.topsage.com

E.施工安全、职业健康和环境管理措施 【正确答案】： A,B,D,E

第 62 题 定金是指当事人一方为了担保合同的履行,在履行债务前按照合同约定向对方支付一定数额的货币。下列与定金有关的说法,正确的是( )。 A.定金是合同成立的证明 B.定金具有双向担保性

C.如果合同得以正确履行,定金只能充抵应付款的一部分,不可以收回 D.定金数额最高不得超过主合同标的额的10% E.定金是一种预先给付,具有预付款的性质 【正确答案】： A,B,E

第 63 题 合同当事人承担违约责任的形式有( )。 A.合同继续履行 B.采取补救措施 C.支付赔偿金 D.返还财产恢复原状 E.支付违约金

【正确答案】： A,B,C,E

【参考解析】： 违约责任的承担形式

(1)继续履行(2)采取补救措施(3)赔偿损失(4)违约金(5)定金五种 第 64 题 代理的形式包括( ) A.委托代理 B.法定代理

大家学习网http://www.topsage.com

大家论坛Http://club.topsage.com

C.表见代理 D.指定代理 E.无权代理

【正确答案】： A,B,D

第 65 题 评标委员会成员收受投标人的财物或者其他好处的，评标委员会成员或者参加评标的有关工作人员向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况的，可以作出的处罚正确的是( )。 A.给予警告 B.没收收受的财物

C.处5000元以上10万元以下的罚款 D.构成犯罪的，依法追究刑事责任

E.对有所列违法行为的评标委员会成员取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何依法必须进行招标的项目的评标 【正确答案】： A,B,D,E

第 66 题 知识产权的特征包括的( ) A.具有人身权和财产权的双重性质 B.专有性 C.地域性 D.保护性 E.时间性

【正确答案】： A,B,C,E

第 67 题 在下列内容中，属于建设单位安全生产管理责任和义务的是( )。 A.不得压低合同约定的价格

大家学习网http://www.topsage.com

大家论坛Http://club.topsage.com

B.不得压缩合同约定的工期 C.在概算中确定安全设施费用 D.在概算中确定安全施工措施费用 E.报送安全施工措施 【正确答案】： B,D,E

根据以下的资料，回答下列 68～72 问题

甲建设单位将宾馆改建工程直接发包给乙施工单位，约定工期10个月，由丙监理公司负责监理。甲指定丁建材公司为供货商，乙施工单位不得从其他供应商处另行采购建筑材料。乙施工单位具有房屋建筑工程总承包资质，为完成施工任务，招聘了几名具有专业执业资格的人员。在征得甲同意的情况下，乙施工单位将电梯改造工程分包给戊公司。在取得施工许可证后，改建工程顺利开工。

第 68 题 下列关于施工许可证申请的表述正确的有( )。 A.施工许可证应由乙施工单位申请领取 B.申请用地已办理建设工程规划许可证 C.改建设计图已按规定进行了审查 D.到位资金不得少于工程价款的50%

E.宾馆建设消防设计图纸已通过公安消防机构审核 【正确答案】： B,C,D,E

第 69 题 下列关于工程发包、承包的表述正确的有( )。 A.乙单位与戊单位就电梯改造部分向甲单位承担连带责任 B.建筑工程应该招标发包，对不适用招标发包的可以直接发包 C.乙单位只能从丁公司采购建筑材料，否则构成违约 D.甲单位可以将电梯改造与其他改建工程分别发包

大家学习网http://www.topsage.com

大家论坛Http://club.topsage.com

【正确答案】： A,B,D

第 70 题 乙施工单位的企业资质可能是( )。 A.特级 B.一般 C.二级 D.三级 E.四级

【正确答案】： A,B,C,D

第 71 题 目前我国主要的建筑业专业技术人员执业资格种类包括( A.注册土木(岩土)工程师 B.注册房地产估价师 C.注册土地估价师 D.注册资产评估师 E.注册房地产经纪人 【正确答案】： A,B

第 72 题 丙监理单位在改建过程中，其监理内容包括( )。 A.进度控制 D.质量控制 C.成本控制 D.合同管理 E.施工管理

大家学习网http://www.topsage.com

)。 大家论坛Http://club.topsage.com

【正确答案】： A,B,C,D

第 73 题 抵押担保的范围包括( )。 A.主债权及利息 B.订约费用 C.违约金 D.损害赔偿金 E.实现抵押权的费用 【正确答案】： A,C,D,E

第 74 题 建设单位有下列行为之一的，责令改正，( )，责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款( )。

A.迫使承包方以低于成本的价格竞标的 B.将建设工程肢解发包

C.明示或暗示设计单位或施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量的 D.建设项目必须实行工程监理而未实行工程监理的 E.任意压缩合理工期的 【正确答案】： A,C,D,E

第 75 题 工程建设纠纷中，施工合同变更和解除纠纷的成因主要有( )。 A.设计与施工之间的脱节 B.“三边工程”导致大量变更产生 C.各方对分包管理不严

D.大量的口头变更导致事后责任无法分清 E.工程本身具有不可预见性

大家学习网http://www.topsage.com

大家论坛Http://club.topsage.com

【正确答案】： A,B,D,E

第 76 题 以下做法能够有效避免施工合同纠纷发生的是( )。

A.施工合同各方加强对授权委托书的管理，避免无权代理和表见代理的产生 B.避免合同缺项

C.严格监理制度，加强质量监督管理 D.按照规范和合同约定进行隐蔽工程验收 E.施工合同调价与索赔条款有所重合 【正确答案】： A,B,C,D

第 77 题 在开标时，如果发现投标文件出现( )等情况，应按无效投标文件处理。 A.未按招标文件的要求予以密封

B.投标函未加盖投标人的企业公章并无法定代表人签字或盖章的 C.联合体投标未附联合体协议书 D.明显不符合技术标准要求 E.在开标后送达的 【正确答案】： A,B,C,E

第 78 题 生产经营单位主要负责人的安全生产职责包括( )。 A.建立健全本单位安全生产责任制 B.组织制定实施生产安全事故隐患

C.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程 D.及时、如实报告生产安全事故应急救援预案 E.督促、检查本单位的安全生产工作

大家学习网http://www.topsage.com

大家论坛Http://club.topsage.com

【正确答案】： A,C,E

第 79 题 某建筑公司发生以下事件：职工李某因工负伤而丧失劳动能力;职工王某因偷窃自行车一辆而被公安机关给予行政处罚;职工徐某因与他人同居而怀孕;职工陈某被派往境外逾期未归;职工张某因工程重大安全事故罪被判刑。 对此，建筑公司可以随时解除劳动合同的有( )。 A.李某 B.王某 C.徐某 D.陈某 E.张某

【正确答案】： D,E

第 80 题 实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的( )书面通知被监理的建筑施工企业。

A.监理企业的责任 B.工程监理企业 C.监理的内容 D.监理权限 E.规划的内容 【正确答案】： B,C,D

【参考解析】： 本题主要考查《建筑法》关于建设工程监理企业的法律责任。《建筑法》规定：实施建设工程监理前，建设单位应当将委托的建设工程监理企业、监理的内容及监理权限，书面通知被监理的建筑施工企业。回答此题需要注意区分监理规划、监理大纲、监理权限等内容。

大家学习网http://www.topsage.com

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/vszo.html