二建法规2015年真题及答案解析

2015年二建《法规及相关知识》真题

第 1题：

施工企业项目经理部经营活动的法律后果由（）。

A.项目经理部承担

B.企业法人承担

C.企业法定代表人承担

D.项目经理部与企业法人共同承担

【正确答案】：B

【试题解析】：

由于项目经理都不具备独立的法人资格，无法独立承担民事责任，所以，项目经理部行为的法律后果将由企业法人承担，所以B选项正确。

第 2题：

关于委托代理终止情形的说法，正确的是（）。

A.被代理人恢复了民事行为能力

B.被代理人取得了民事行为能力

C.指定单位取消指定

D.代理期间届满或者代理实务完成

【正确答案】：D

【试题解析】：

法定代理或者指定代理终止：

①被代理人取得或者恢复民事行为能力；

②被代理人或者代理人死亡；

③代理人丧失民事行为能力；

④指定代理的人民法院或者指定单位取消指定；

⑤由其他原因引起的被代理人和代理人之间的监护关系消灭。

第 3题：

甲房地产公司在A地块开发住宅小区，为满足该小区住户景观的需要，便于相邻的乙工厂协商约定，甲公司支付乙工厂800万元，乙工厂在20年内不在本厂区建设15米以上的建筑物，以免遮挡住户观景，合同签订生效后甲公司即支付了全部款项。后来，甲公司将A地块的建设用地使用权转让给丙置业公司。关于A地块权利的说法，正确的是（）。

A.甲公司对乙工厂的土地拥有地役权

B.甲公司对乙工厂的土地拥有担保物权

C.甲公司约定的权利自合同公证后获得

D.甲公司转让A地块后，丙公司不享有该项权利

【正确答案】：A

【试题解析】：

地役权人登记对抗主义。

1

第 4题：

关于不动产物设立的说法，正确的是（）。

A.不动产物权的设立应依法登记

B.不动产物权的设立属自愿登记

C.不动产物权的设立自合同成立之日时生效

D.不动产登记由合同签订地的登记机构办理

【正确答案】：A

【试题解析】：

不登记不产生物权变动效力。

第 5题：

下列事项中，属于专利权保护对象的是（）。

A.施工企业的名称或标志

B.施工企业编制的投标文件

C.施工企业编制的施工方案

D.施工企业发明的新技

术

【正确答案】：D

【试题解析】：

我国《专利法》保护的是发明创造专利权，并规定发明创造是指发明、实用新型和外观设计。

第 6题：

关于担保的说法，正确的是（）。

A.担保是用益物权的一种

B.担保的目的是保障特定债权实现

C.担保合同是主合同

D.反担保不适用《担保法》的规定

【正确答案】：B

【试题解析】：

担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人的权利的法律制度。

第 7题：

某开发商一起A地块的建设用地使用权作为向银行贷款的担保，确保按期还贷。此担保方式属于（）。A.保证 B.质押 C.抵押 D.留置

【正确答案】：C

2

【试题解析】：

建设用地使用权属于可以抵押的财产。

第 8题：

关于建筑市场诚信行为的公布内容和范围，下列说法中，正确的是（）。A.招标投标违法行为记录公告涉及商业秘密的一律不得公开B.招标投标违法行为记录公告涉及个人隐私的一律不得公开C.招标投标违法行为记录公告涉及公共利益的一律不得公开D.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密的一律不得公开

【正确答案】：D

【试题解析】：

招标投标违法行为记录公告不得公开涉及国家秘密、杭州华夏优职与大家分享商业秘密、个人隐私的记录。但是，经权利人同意公开或者行政机关认为不公开可能对公共利益造成重大影响的涉及商业秘密、个人隐私的违法行为记录，可以公开。

第 9题：

根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的相关人员未经安全教育培训或经考核不合格即从事相关工作的，成责令限期改正，逾期未改正的，责令停业整顿，下列人员中，属于“相关人员”范围的是（）。

A.安全员

B.资料员

C.材料员

D.标准员

【正确答案】：A

【试题解析】：

《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他部门考核合格后方可任职。

第 10题：

关于工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收。下列说法中，正确的是（）。

A.分期建设分期投入生产的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收

B.需进行试生产的建设项目，环境保护设施应当自建设项目正式投入试生产之日起1个月内申请验收

C.建设行政主管部门收到验收申请之日起15日内，完成环境保护设施验收

D.环境保护设施验收不合格，主体工程正式投入生产的，由建设行政主管部门责令停止生产

【正确答案】：A

【试题解析】：

需要进行试生产的建设项目，建设单位应当自建设项目投入试生产之日起3个月内，向审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门，申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收。环境保护行政主管部门应当

3

自收到环境保护设施竣工验收申请之日起30日内，完成验收。建设项目需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者经验收不合格，主体工程正式投入生产或者使用的，由审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门责令停止生产或者使用，可以处10万元以下的罚款。

第 11题：

根据《大气污染防治法》，施工企业在城市市区内进行建设施工，未采取有效扬尘防治措施，致使大气环

境受到污染。关于其应收“处罚”的说法，正确的是（）。

A.县级以上地方人民政府建设行政主管部门决定处罚

B.县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定处罚

C.县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定限期改正，处以罚款

D.县级以上地方人民政府建设行政主管部门和环境保护行政主管部门共同决定停工整顿，处以罚款

【正确答案】：A

【试题解析】：

在城市市区进行建设施工或者从事其他产生扬尘污染的活动，未采取有效扬尘防治措施，致使大气环境受到污染的，限期改正，处2万元以下罚款；对逾期仍未达到当地环境保护规定要求的，可以责令其停工整顿。对因建设施工造成扬尘污染的处罚，由县级以上地方人民政府建设行政主管部门决定；对其他造成扬尘污染的处罚，由县级以上地方人民政府指定的有关主管部门决定。

第 12题：

依法应当招标的项目，在下列情形中，可以不进行施工管理招标的情形是（）。

A.技术复杂，有特殊要求的

B.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供的

C.采购人自行建设，生产或者提供更为节省成本的

D.需要向原中标人人采购工程，货物或者服务，否则所需费用将大幅增加的

【正确答案】：B

【试题解析】：

《招标投标法实施条例》规定，除《招标投标法》规定可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一的，可以不进行招标：

①需要采用不可替代的专利或者专有技术；

②采购人依法能够自行建设、生产或者提供；

③已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供；

④需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求；

⑤国家规定的其他特殊情形。

第 13题：

租赁合同的出租人出卖租赁房屋的通知了承租人，此时承租人享有的权利是（）。

A.优先购买权

B.留置权

C.抗辩权

D.优先受偿权

4

【正确答案】：A

【试题解析】：

出租人出卖租赁房屋的，应当在出卖之前的合理期限内通知承租人，承租人享有以同等条件优先购买的权利。

第 14题：

“绿色施工”是指工程建设中，在保证质量、安全等基本基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动，实现“四节一环保”，其中“四节”是指（）。

A.节电、节能、节水、节材

B.节能、节地、节水、节材

C.节能、节水、节油、节材

D.节能、节电、节地、节材

【正确答案】：B

【试题解析】：

《循环经济促进法》规定，建筑设计、建设、施工等单位应当按照国家有关规定和标准，对其设计、建设、施工的建筑物及构筑物采用节能、节水、节地、节材的技术工艺和小型、轻型、再生产品。

第 15题：

根据《注册建筑师继续教育管理暂行办法》，注册建造师不参加继续教育或继续教育不合格的，应给予的处理是（）。

A.撤销注册

B.处1万元以上3万元以下罚款

C.三年内不得再次申请注册

D.不予注册

【正确答案】：D

【试题解析】：

《注册建造师继续教育管理暂行办法》规定，注册建造师应按规定参加继续教育，接受培训测试，不参加继续教育或继续教育不合格的不予注册。

第 16题：

根据《注册建造师执业管理办法（试行）》，注册建造师可同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形是（）。

A.两个项目的发包人是同一单位

B.因发包人原因导致停工超过3个月

C.合同约定的工程验收合格，正在办理工程结算

D.建造师同时具有两个专业的职业资格

【正确答案】：C

【试题解析】：

注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外：

5

①同一工程相邻分段发包或分期施工的；

②合同约定的工程验收合格的；

③因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的。

第 17题：

某建设工程项目，甲公司中标后将其转包给不具有相应资质等级的乙公司，乙公司施工工程不符合规定质量标准，给建设单位造成损失，下列说法中，正确的是（）。A.建设单位与甲公司有直接合同关系，应由甲公司承担赔偿责任B.甲、乙承担连带赔偿责任

C.实际施工并造成损失的是乙公司，应由乙公司承担赔偿责任

D.因建设单位管理不到位，应由建设单位承担部分损失

【正确答案】：B

【试题解析】：

承包单位违法行为应承担的法律责任

第 18题：

根据《节约能源法》，违反建筑节能标准的，由建设主管部门责令改正，处10万元以上50万元以下罚款的参建单位是（）。

A.建设、施工、监理

B.设计、施工、监理

C.建设、设计、施工

D.建设、设计、监理

【正确答案】：B

【试题解析】：

《节约能源法》规定，设计单位、施工单位、监理单位违反建筑节能标准的，由建设主管部门责令改正，处10万元以上50万元以下罚款。

第 19题：

某工程施工合同因被拖欠工程款发生纠纷，施工方诉讼法院，后本案经调解达成协议，并制作了调解书。

关于本案中调解的说法，正确的是（）。

A.法院调解应由审判员一人主持

B.调解书经双方当事人签收即发生法律效力

C.法院调解必须邀请有关单位和个人协助

D.调解书与判决书的效力不同

【正确答案】：B

【试题解析】：

《民事诉讼法》规定，人民法院进行调解，可以由审判员一人主持，也可以由合议庭主持，并尽可能就地进行。人民法院进行调解，可以邀请有关单位和个人协助。被邀请的单位和个人，应当协助人民法院进行调解。

6

第 20题：

下列试块、试件和材料中，必须实施见证取样和送检的是（）。

A.屋面、厕浴间使用的防水材料

B.非承重结构的钢筋及连接接头试件

C.用于防水层上保护层的商品混凝土

D.抹灰砂浆中使用的掺加剂

【正确答案】：A

【试题解析】：

涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：

①用于承重结构的混凝土试块；

②用于承重墙体的砌筑砂浆试块；

③用于承重结构的钢筋及连接接头试件；

④用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；

⑤用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；

⑥用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；

⑦地下、屋面、厕浴间使用的防水材料；

⑧国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。

第 21题：

某市质量监督站一科长李某因涉嫌制假被公安机关拘留、处以5000元罚款，没收其全部违法所得财产。市质量监督站知道此事后将李某开除，李某不服公安机关和质量监督站的做法，就以下事项提出行政复议，其中超出行政复议范围的事项是（）。

A.被拘留

B.被罚款5000元

C.被质量监督站开除

D.被没收违法所得

【正确答案】：C

【试题解析】：

下列事项应按规定的纠纷处理方式解决，不能提起行政复议：

①不服行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定的，应当依照有关法律、行政法规的规定提起申诉；

②不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理，应当依法申请仲裁或者向法院提起诉讼。

第 22题：

根据履约保证金的说法，正确的是（）。

A.中标人必须交纳履约保证金

B.履约保证金不得超过中标合同金额的20%

C.履约保证金是投标保证金的另一种表述

D.中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标项目

【正确答案】：D

7

【试题解析】：

《招标投标法》规定，招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交。

《招标投标法实施条例》进一步规定，履约保证金不得超过中标合同金额的10%。中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。

第 23题：

根据《建筑工程安全生产管理条例》，施工起重机械和整体提升脚手架，模板等自升式架设设施安装完毕后，应当由（），并出具合同证明。

安装单位质检合格

建设单位检查验收

建设行政主管部门检查验收

监理单位检查验收

【正确答案】：A

【试题解析】：

《建设工程安全生产管理条例》规定，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向施工单位进行安全使用说明，华优夏职整理分享办理验收手续并签字。

第 24题：

根据《建筑业企业资质管理规定》，施工企业隐瞒相关情况或提供虚假材料申请建筑业企业管理的，不予受理并给予警告，申请人在（）内不得再次申请。

A.4年

B.3年

C.2年

D.1年

【正确答案】：D

【试题解析】：

取得建筑业企业资质的企业，申请资质升级、资质增项，在申请之日起前1年内有下列情形之一的，资质许可机关不予批准企业的资质升级申请和增项申请：

①超越本企业资质等级或以其他企业的名义承揽工程，或允许其他企业或个人以本企业的名义承揽工程的；

②与建设单位或企业之间相互串通投标，或以行贿等不正当手段谋取中标的；

③未取得施工许可证擅自施工的；

④将承包的工程转包或违法分包的；

⑤违反国家工程建设强制性标准的；

⑥发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的；

⑦恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的；

⑧隐瞒或谎报、拖延报告工程质量安全事故或破坏事故现场、阻碍对事故调査的；

⑨按照国家法律、法规和标准规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗，情节严重的；

⑩未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务，造成严重后果的；?涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让建筑业企业资质证书；?其他违反法律、法规的行为。

第 25题：

关于承揽合同解除的说法，正确的是（）。

8

A.承揽人未经定作人同意将其承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同

B.除非合同当事人双方书面约定，定作人和承揽人均不得随时解除承揽合同

C.承揽人发现定作人提供的材料不符合规定的，有权以书面通知的方式，单方解除承揽合同

D.承揽人可以随时解除承揽合同，造成定做人损失的，应当赔偿损失

【正确答案】：A

【试题解析】：

承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的，应当就第三人完成的工作成果向定作人负责；未经定作人同意的，定作人可以解除合同。

第 26题：

某施工合同纠纷案仲裁裁决，将已经竣工工程的部分楼层拆价给施工单位抵偿工程欠款，但建设单位拒绝

履行裁决。因此，施工单位决定申请执行仲裁裁决。关于申请执行仲裁裁决的说法，正确的是（）。

A.施工单位申请执行的期间为1年

B.申请执行本案的仲裁裁决，由施工单位所在地的中级人民法院管辖

C.申请执行本案的仲裁裁决，由本案工程合同签订地的中级人民法院管辖

D.施工单位有权利向人民法院申请执行

【正确答案】：B

【试题解析】：

选项A：错误。申请仲裁裁决强制执行的期间是2年。

选项CD：错误。施工单位可以向执行人所在地或被执行财产所在地中级人民法院申请执行。

第 27题：

关于投标的说法，正确的是（）。

A.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字的，招标人应当拒收

B.投标文件未按照招标文件要求密封的，招标人应当拒收

C.招标人逾期送达投标文件的，应当向招标人作出合理说明

D.联合体投标的，可以在评标委员会提出书面评标报告前更换成员

【正确答案】：B

【试题解析】：

《招标投标法实施条例》规定，未通过资格预审的申请人提交的投标文件，以及逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人应当拒收。

第 28题：

根据《劳动合同法》，用人单位违反相关规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的，自应当订立无固定期限劳动合同之日起劳动者按时支付（）。

A.4倍

B.3倍

C.2倍

D.1倍

9

【正确答案】：C

【试题解析】：

用人单位违反本法规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的，自应当订立无固定期限劳动合同之日起向劳动者每月支付2倍的工资。

第 29题：

关于招标方式的说法，正确的是（）。

A．公开招标是招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标

B．邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式要求五个以上待定的法人或者其他组织投标

C．省级人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经省级人民政府批准可以进行邀请招标的D．国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目一律公开招标

【正确答案】：C

【试题解析】：

本题考查的是建设工程法定招标的范围、招标方式和交易场所。国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准，可以进行要去招标。

第 30题：

根据《文物保护法》，下列对违法行为处理方法中，正确的是（）。

A.擅自迁移，拆除不可移动文物的，处以罚款

B.擅自在文物保护范围内建设工程的，吊销资质证书

C.刻划，涂污文物尚不严重的，由公安机关或文物所在单位处以罚款

D.刻划，涂污文物尚不严重的，由公安机关或文物所在单位给予警告，可以并处罚款

【正确答案】：D

【试题解析】：

《文物保护法》规定，有下列行为之一，尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府文物主管部门责令改正，造成严重后果的，处5万元以上50万元以下的罚款；情节严重的，由原发证机关吊销资质证书：

①擅自在文物保护单位的保护范围内进行建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的；

②在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，其工程设计方案未经文物行政部门同意、报城乡建设规划部门批准，对文物保护单位的历史风貌造成破坏的；③擅自迁移、拆除不可移动文物的；

④擅自修缮不可移动文物，明显改变文物原状的；

⑤擅自在原址重建已全部毁坏的不可移动文物，造成文物破坏的；

⑥施工单位未取得文物保护工程资质证书，擅自从事文物修缮、迁移、重建的。

刻划、涂污或者损坏文物尚不严重的，或者损毁依法设立的文物保护单位标志的，由公安机关或者文物所在单位给予警告，可以并处罚款。

第 31题：

10

关于施工企业违法行为应承担法律责任的说法，正确的是（）。

A.超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为并降低资质等级

B.将承包的工程转包的责令改正并没收违法所得

C.未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，并处罚款；有违法所得，予以没收

D.允许他人以本企业名义承揽工程的，没收违法所得并处罚款和吊销资质证书

【正确答案】：C

【试题解析】：

超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为，处以罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书；有违法所得的，予以没收。所以A错误。承包单位将承包的工程转包的，或者违反本法规定进行分包的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。所以B错误。建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。所以D错误。

第 32题：

某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故责任主体应该承担的刑事责任是（）。

A.重大责任事故

B.重大劳动安全事故

C.串通投标罪

D.工程重大安全事故罪

【正确答案】：D

【试题解析】：

《刑法》第137条规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。

第 33题：

根据《安全生产法》，生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡和财产损失，应当依法承担赔偿责任，拒不承担的，由（）依法强制执行。

A.人民法院

B.人民政府

C.建设行政主管部门

D.安全生产监督管理部门

【正确答案】：A

【试题解析】：

《安全生产法》规定，生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡、他人财产损失的，应当依法承担赔偿责任；拒不承担或者其负责人逃匿的，由人民法院依法强制执行。

第 34题：

关于合同示范文本的说法，正确的是（）。

11

A.示范文本能够使合同的签订规范和条款完备

B.示范文本为强制使用的合同文本

C.采用示范文本是合同成立的前提

D.采用示范文本是合同生效的前提

【正确答案】：A

【试题解析】：

合同示范文本，是指由规定的国家机关事先拟定的对当事人订立合同起示范作用的合同文本。

第 35题：

甲装饰公司拖欠某劳务公司10万元工程款，劳务公司多次索要无果，当决定起诉时发现，甲装饰公司已经分立为乙装饰公司和丙运输公司，而乙、丙两个公司对10万元工程欠款的偿还事宜并未做明确约定，劳务公司便以乙装饰公司为被告诉至法院，法院受理后通知丙公司应诉。此时，丙公司作为当事人属于（）。

A.共同诉讼人

B.原告

C.有独立请求权的第三人

D.无独立请求权的第三人

【正确答案】：A

【试题解析】：

《民事诉讼法》规定，对当事人双方的诉讼标的，第三人认为有独立请求权的，有权提起诉讼。对当事人双方的诉讼标的，第三人虽然没有独立请求权，但案件处理结果同他有法律上的利害关系的，可以申请参加诉讼，或者由人民法院通知他参加诉讼。人民法院判决承担民事责任的第三人，有当事人的诉讼权利和义务。

第 36题：

根据《劳动合同法》，劳务派遣单位应当于被派遣劳动者订立（）以上的固定期限劳动合同。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

【正确答案】：B

【试题解析】：

劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立2年以上的固定期限劳动合同。

第 37题：

某工程竣工验收时发现隐蔽工程检查质量不合格，经查，是由于设计缺陷造成的。下列说法中，正确的是（）。

A.设计人应负责返修，费用由设计方先行承担

B.承包人应负责返修，费用由承包人先行承担

C.承包人应负责返修，费用由发包人先行承担

D.由设计缺陷造成质量不合格的，承包人不负责返修

12

【正确答案】：C

【试题解析】：

对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当负责返修，但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。

第 38题：

根据《建设施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011），建筑施工场界环境夜间噪声的“夜间”是指（）期间。

A.21点至次日6点

B.22点至次日6点

C.22点至次日8点

D.21点至次日8点

【正确答案】：B

【试题解析】：

建筑施工场界环境噪声排放限值，昼间70dB（A），夜间55dB（A）。夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A）。杭华州夏优职“昼间”是指6:00至22:00之间的时段；“夜间”是指22：00至次日6:00之间的时段。

第 39题：

下列合同各项内容中，不属于合同主要条款的是（）。

A.价款或者报酬

B.保险条款

C.履行期限、地点和方式

D.当事人的名称

【正确答案】：B

【试题解析】：

合同的内容，即合同当事人的权利、义务，除法律规定的以外，主要由合同的条款确定。

合同的内容由当事人约定，一般包括以下条款：

①当事人的名称或者姓名和住所；

②标的，如有形财产、无形财产、劳务、工作成果等；

③数量，应选择使用共同接受的计量单位、计量方法和计量工具；

④质量，国家有强制性标准的，必须按照强制性标准执行，并可约定质量检验方法、质量责任期限与条件、对质量提出异议的条件与期限等；

⑤价款或者报酬，应规定清楚计算价款或者报酬的方法；

⑥履行期限、地点和方式；

⑦违约责任，可在合同中约定定金、违约金、赔偿金额以及赔偿金的计算方法等；

⑧解决争议的方法。

第 40题：

某建设工程项目中，甲公司中标后将其转包给不具有相应资质的乙公司，乙公司施工工程不符合规定质量

标准，给建设单位造成损失，下列说法中，正确的是（）。

A．建设单位与甲公司有直接合同关系，应由甲公司承担赔偿责任

B．甲、乙承担连带赔偿责任

C．实际施工并造成损失的是乙公司，应由乙公司承担赔偿责任D．因建设单位管理不到位，应由建设单位承担部分损失

13

【正确答案】：B

【试题解析】：

本题考查的是承包单位违法行为应承担的法律责任。因对转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失，与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。

第 41题：

下列情形中，投标人中标有效的是（）。

A.投标人给予招标人金钱获取中标

B.投标人在投标书中标明给予招标人折扣获取中标

C.投标人在账外给予招标人回扣获取中标

D.投标人在账外给予评标委员会财务获取中标

【正确答案】：B

【试题解析】：

本题考查的是禁止投标人以行贿手段谋取中标。投标人以行贿手段谋取中标是一种严重的违法行为，其法律后果是中标无效，在账外暗中给予对方单位或者个人回扣的，以行贿论处；对方单位或这个人在账外收受回扣的，以受贿论处，禁止投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标。

第 42题：

下列评标委员会成员的行为，合法的是（）。

A.向招标人征询确定中标人的意向

B.接受投标人提出的主动邀请

C.对投标提出否决意见

D.接受个人所提出的询问意见

【正确答案】：C

【试题解析】：

本题考查的是评标委员会成员违法行为应承担的法律责任。评标委员会的违法行为：

①应当会比二部回避；

②擅离职守；

③不按照招标文件规定的评标标准和方法评标；

④私下接触投标人

⑤向招标人征询确定中标人的意向或者接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求；

⑥依法应当否决的投标不提出否决意见；

⑦暗示或者诱导投标人作出澄清，说明或者接受投标人主动提出的澄清、说明；

⑧其他不客观、不公正履行职务的行为。

14

第 43题：

某施工企业与材料供应商订立的合同中约定了违约金5万元，同时约定由施工企业支付供应商定金4万元。

后来供应商未能交货，施工企业为最大限度维护自身利益，可以要求供应商支付（）万元。

A.13

B.9

C.8

D.5

【正确答案】：B

【试题解析】：

施工单位首先要求退还定金4万，在根据违约金条款要求对方承担责任，因此可要求供应商支付9万元。

第 44题：

根据《建筑法》及相关法规，建设单位应当办理施工许可证的工程是（）。

A.国务院批准开工报告的工程

B.城镇市政基础设施工程

C.建筑面积200平方米以上的农民自建低层住宅

D.工程投资额在20万元以上的工程

【正确答案】：B

【试题解析】：

工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。

第 45题：

根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法规问题的解释》，下列情形中，造成建设工程质量缺陷，发包人应当承担过错责任的是（）。

A.未申领施工许可证

B.迟延提供设计文件

C.拖欠工程款

D.直接指定分包人包专业工程

【正确答案】：D

【试题解析】：

最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第12条规定，发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任：

①提供的设计有缺陷；

②提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准；

③直接指定分包人分包专业工程。

第 46题：

根据《建筑工程质量管理条例》，在工程建造过程中，有违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪，应对（）依法追究刑事责任。

15

A.法定代表人

B.经营负责人

C.直接责任人

D.项目负责人

【正确答案】：C

【试题解析】：

《建设工程质量管理条例》规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员依法追究刑事责任。

第 47题：

根据《民事诉讼法》，下列证据中，属于书证的是（）。

A.录音录像材料

B.建筑材料样品

C.工程质量鉴定报告

D.施工合同

【正确答案】：D

【试题解析】：

本题考查的是民事诉讼证据。选项A属于电子数据；选项B属于物证；选项C属于鉴定意见。

第 48题：

关于工程监理单位的相关质量责任和义务，下列说法中，正确的是（）。

A.监理单位仅对施工单位承担责任

B.监理单位在接受监理委托后，因利害关系需回避的，可转让监理业务

C.工程监理实行总监理工程师负责制

D.监理单位将不合格的建筑材料按照合格签字，造成损失的，承担全部责任

【正确答案】：C

【试题解析】：

监理单位不与施工单位有合同关系，因此不向施工单位承担责任。所以A错误。

监理单位不得转让监理业务。因此B错误。

施工单位对建设工程质量负责。因此D错误。

第 49题：

以守法为基础，根据违法违规行为的行政处罚记录，对市场主体进行诚信评价的是（）。

A.行业协会的综合信用评价

B.行业协会协助政府部门的综合信用评价

C.政府对市场主体的守法诚信评价

D.社会中介信用机构的综合信用评价

【正确答案】：C

16

【试题解析】：

政府对市场主体的守法诚信评价是政府主导，以守法为基础，根据违法违规行为的行政处罚记录，对市场主体进行诚信评价。

第 50题：

下列安全生产责任中，属于施工单位安全生产管理机构专职安全生产管理人员责任的是（）。

A.检查危险性较大工程安全专项施工方案的落实情况

B.落实制定安全生产规章制度和操作规程

C.确保安全生产费用的有效使用

D.组织制定安全施工措施

【正确答案】：A

【试题解析】：

建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员在施工现场检查过程中具有以下职责：

①查阅在建项目安全生产有关资料、核实有关情况；

②检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况；

③监督项目专职安全生产管理人员履责情况；

④监督作业人员安全防护用品的配备及使用情况；

⑤对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，有权当场予以纠正或作出处理决定；

⑥对不符合安全生产条件的设施、设备、器材，有权当场作出査封的处理决定；

⑦对施工现场存在的重大安全隐患有权越级报告或直接向建设主管部门报告；

⑧企业明确的其他安全生产管理职责。

第 51题：

货运合同的托运人未按照约定包装货物，承运人可以（）。

A.留置货物

B.要求赔偿

C.解除合同

D.拒绝运输

【正确答案】：D

【试题解析】：

对包装方式没有约定或者约定不明确的，适用《合同法》第156条的规定。托运人违反包装的规定的，承运人可以拒绝运输。

第 52题：

下列行为中，不属于工程安全不良行为的是（）。

A.在施工中偷工减料的，使用不合格建筑材料，建筑构配件和设备的

B.未对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取防护措施的

C.不按照工程设计图纸或施工技术标准施工的

D.未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检测的

【正确答案】：B

17

【试题解析】：

ACD均属于工程质量不良行为认定标准。

第 53题：

某施工企业的下列工作安排，违反《劳动法》中关于女职工特殊保护规定的是（）。

A.安排怀孕期间女工赵某从事第3级体力劳动强度的劳动

B.安排正在哺乳未满1周岁婴儿的女工李某从事资料整理工作

C.安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作

D.批准女工王某只能休产假120天

【正确答案】：A

【试题解析】：

对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。女职工生育享受不少于90天的产假。不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。

第 54题：

关于招标程序和要求的说法，正确的是（）。

A.依法必须进行招标的项目，招标人必须委托有资质的招标代理机构办理招标事宜

B.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，获得批准

C.招标文件可以不包括拟签订合同的主要条款

D.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当重新招标

【正确答案】：B

【试题解析】：

《招标投标法》规定，招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准。

第 55题：

关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是（）。

A.一审程序包括普通程序和特别程序

B.必须以书面形式起诉

C.原告必须与案件有直接利害关系

D.提交起诉状的同时提交全部证据

【正确答案】：C

【试题解析】：

一审程序包括普通程序和简易程序。起诉方式，应当以书面起诉为原则，口头起诉为例外。

18

第 56题：

某买卖合同约定甲向乙供货，并约定甲向承运人再交付货物即视为甲完成交付。在货物交付运输期间，乙将该批货物转卖给丁并通知丙向丁交货。但乙和丁对于货物毁损，灭失的风险没有约定。关于本案例中货物毁损，灭失风险承担的说法，正确的是（）。

A.乙与丁的买卖合同成立时，货物毁损、灭失的风险由丁承担

B.甲向丙交付货物后，货物毁损、灭失的风险由丙承担

C.甲与乙的买卖合同成立，货物毁损、灭失的风险由乙承担

D.丙向丁交付货物前，货物毁损、灭失的风险由乙承担

【正确答案】：A

【试题解析】：

出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。

第 57题：

建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，该工程竣工日期应为（）。

A.提交验收报告之日

B.建设工程完工之日

C.转移占有建设工程之日

D.竣工验收合格之日

【正确答案】：C

【试题解析】：

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：

①建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；

②承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；

③建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

第 58题：

根据《消防法》和《食品安全法》，关于施工现场违法行为应承担法律责任的说法，正确的是（）。

A.埋压、厢占、遮挡消火栓或者占用防火间距的，处以罚款

B.进货时未查验许可证和相关证明文件的，给予警告并处以罚款

C.未按规定要求贮存、销售商品或者清理库存食品的，罚款并责令停产停业

D.故意破坏或者伪造火灾现场尚不构成犯罪的，拘留并可处以罚款

【正确答案】：D

【试题解析】：

埋压、厢占、遮挡消火栓或者占用防火间距的，责令改正，处5000元以上5万元以下罚款。所以A错误。进货时未查验许可证和相关证明文件的，以及未按规定要求贮存、销售食品或者清理库存食品的由有关主管部门按照各自职责分工，责令改正，给予警告；拒不改正的，处2000元

19

以上2万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证。所以BC错误。

第 59题：

根据《工伤保险条例》，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病，需要暂停工作接受工伤治疗的，停工留薪期一般不超过（）个月。

A.12

B.10

C.8

D.6

【正确答案】：A

【试题解析】：

停工留薪期待遇：治疗工伤需要确定停工留薪期，通常由治疗工伤的医疗机构出具意见，由劳动能力鉴定委员会确认，杭华夏优职州一般不超过12个月，伤情严重或者情况特殊可以申请延长，经劳动能力鉴定委员会确认，最多延长12个月。在停工留薪期内原工资福利待遇不变，由单位按月支付。

第 60题：

下列仲裁协议中，有效的仲裁协议是（）。

A．本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请仲裁委员会仲裁

B．本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，可申请仲裁或提起诉讼

C．本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请北京仲裁委员会仲裁

D．本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，应先申请仲裁后提起诉讼

【正确答案】：C

【试题解析】：

考查仲裁协议的内容。(1)请求仲裁的意思表示。(2)仲裁事项。(3)选定的仲裁委员会。

第 61题：

下列行为中，属于招标人违法行为的有（）。

A.招标人与投标人就投标方案进行谈判的

B.招标人发出中标通知书后无正当理由改变中标结果的

C.招标人按规定时间和程序对已发出的资格预审文件进行修改

D.招标人在合同建立时向中标人提出附加条件

E.招标人按规定的时间和程序对已发出的招标文件进行修改

【正确答案】：ABD

【试题解析】：

本题考查的是招标人违法行为应承担的法律责任。选项ABD都属于招标人的违法行为。

第 62题：

根据《合同法》，应当采用书面形式的合同有（）。

20

A.委托合同

B.承揽合同

C.建设工程勘察合同

D.建设工程施工合同

E.建设工程设计合同

【正确答案】：CDE

【试题解析】：

建设工程合同应当采用书面形式。

第 63题：

根据《合同法》，违约方承担赔偿损失的构成要件包括（）。

A.具有违法行为

B.造成损失后果

C.违约方有过错，或虽无过错，但法律规定应当赔偿

D.具有惩罚目的

E.违约行为与损失后果之间具有因果关系

【正确答案】：BCE

【试题解析】：

承担赔偿损失责任的构成要件是：

①具有违约行为；

②造成损失后果；

③违约行为与财产等损失之间有因果关系；

④违约人有过错，或者虽无过错，但法律规定应当赔偿。

第 64题：

根据《合同法》，合同权利义务终止的情形有（）。

A.合同解除

B.债务相互抵消

C.债务人依法将标的物抵押

D.债权人依法将标的物提存

E.债权人免除债务

【正确答案】：ABDE

【试题解析】：

《合同法》规定，有下列情形之一的，合同的权利义务终止：

①债务巳经按照约定履行；

②合同解除；

③债务相互抵消；

④债权人依法将标的物提存；

⑤债权人免除债务；

⑥债权债务同归于一人；

⑦法律规定或者当事人约定终止的其他情形。

第 65题：

根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件有（）。

A.完成建设工程设计的各项内容

21

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/u2lq.html