屋顶光伏系统施工合同

屋顶光伏系统施工合同

发包方： 承包方： 地 点:

日 期： 年 月 日

《屋顶太阳能光伏系统（XXXXXXXXXX项目）采购和施工合同》（以下简称“本合同”）由以下双方共同签署： 发包方： 法定代表人 承包方： 法定代表人： 地址： 鉴于：

一、发包方是一家根据中国法律依法设立并有效存续的有限责任公司，现有其山阳县移民搬迁安置点屋顶光伏发电项目；

二、承包方是一家根据中国法律依法设立并有效存续的有限责任公司，可提供包括新能源发电项目在内的工程总承包。 和项目管理服务；

三、根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规的规定，发包方通过相关的招标程序决定将项目的施工事宜全部发包给承包方，承包方同意向发包方提供上述总承包服务。

因此，发包方与承包方经友好协商，本着平等互利的原则达成以下协议：

一、工程承包 1.1 工程地点：

1.2 合同总价：含税人民币 圆整（￥ ），此价格包含设备材料（除组件外）供应/采购和施工在内的全部价格。

1.3 承包方式：实行项目固定总价承包，除发生特定的工程变更情形外，其他任何情形下第1.2条的合同总价不变。

1.4 工程承包范围：根据合同规定，承包方应完成包括下述内容的工作：

1.4.1 设计和技术文件

根据本合同承包方应设计并提供太阳能光伏发电系统的全部设计文件，包括电站

范围内的所有太阳能光伏发电系统、变压系统、配电装置、主控系统、接入系统、电缆及接地、安保系统及系统布置等。（具体设计内容详见附件一技术文件）

1.4.2 设备和材料供应/采购

承包方应根据附件一技术文件中所述的设备和材料，提供或自行采购包括（电站的太阳能电池组件外）支架、并网逆变器等主要电气设备，以及电线和电缆、备件等材料。 1.4.3 安装、调试和培训

承包方应负责整个屋顶太阳能光伏系统的安装、调试和试运行，并向发包方人员提供培训服务。 1.4.4 电站施工

承包方应提供所需的全部材料并完成施工。 二、工程期限

2.1 工程总工期为 个月，具体开工日期以承包方跟发包方签订合同之日起开始计算，结束以验收合格之日为准。

2.2 承包方应在合同签订后的二十（20）日内向发包方提交将系统接入电网的方案及审批；在合同签订后的三十五（35）日内向发包方提交施工图设计方案。具体的工程进度安排，参见附件三工程进度里程碑表。

2.3 如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期可相应顺延： (1) 承包范围与承包内容出现重大变更，无法继续施工； (2) 一周内非承包方原因停电、停水，累计停工超过【24】小时； (3) 不可抗力因素而延误工期；及 （4）发包方书面允许延期的其他情况 三、工程质量

3.1 工程质量必须达到国家法律法规及行业标准和当地相关部门的验收标准，双方对工程质量有争议，由经发包方认可的工程质量检测机构鉴定，所需相关费用 及因此造成的损失，由承包方承担。

3.2 承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家相关行业颁发的建筑安装工程规范、规定和标准进行施工，并接受发包方派驻代表监督。

3.3 工程质量达不到约定标准的部分，发包方一经发现，有权立即要求承包方拆除和重新施工，承包方应按发包方的要求拆除和重新施工，直到工程质量符合约定标准，由此造成的工程进度延误由承包方自行承担责任。

3.4 由于承包方自身原因出现工程质量问题，拆除和重新施工等

相关费用由承包方承担。

3.5 承包方必须按附件一的标准提供设备和材料和服务，并保证使用的设备、材料和工艺均是最新的并符合相关的中国标准，所提供的服务也为最优，同时所有物件均无设计、工艺和材料上的固有缺陷。上述物件须经发包方检验合格后方可用于工程，但并不因此免除或减少承包方在本合同项下的责任。

3.6 工程除应符合约定标准获得发包方的竣工验收外，还应符合相关法律法规的规定，最终获得相关政府机构的项目验收。 四、材料、设备的供应、运输和验收

4.1 承包方负责供应和采购本工程范围内所涉及的材料和设备。 4.2 除非另有规定，所有的材料、设备都应以适当的形式进行包装以确保运输及

转运过程中的安全。每个包装箱必需贴有标签并有可识别的标识注明其内容，所有的包装都应包括内装物品清单。

4.3 承包方使用的材料、设备，必须是合格品并附有产品合格证，发包方有权对承包方提供的材料和设备进行复验，如果复验不合格，该部分材料、设备不能进场使用并由承包方承担复验费用。由此造成的工期延误及其他损失，由承包方承担。

4.4 发包方一旦发现承包方采购并使用不符合双方约定的设计或标准要求的材料设备时，承包方应立即修复、拆除或重新采购，并承担一切费用和损失。 五、结算方式

10.12 承包方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内人员生命财产和施工机械设备办理保险以及行业通常要求的保险，支付保险费用。保险事故发生时，承包方有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

10.13 工程竣工后承包方应及时、彻底清理现场，保证施工场地干净、整洁。若施工过程中造成任何污迹或损坏，承包方应彻底清洁并/或恢复原状。

10.14 应发包方要求，承包方应参加、计划本合同项下工程的全部会议，制作会议记录并应迅速地将会议记录分发至所有参与方、发包方及其负责人。承包方应与参与本合同项下工程的，和/或受雇于发包方的，和/或在工程现场工作的其他承包商进行协调。承包方应采取必要措施保证本合同项下工程及发包方其他工程不受罢工、劳动纠察或其他劳动动乱的干扰。承包方应掌握并负责所有工程施工方式、方法及程序。承包方应向发包方每月提交进度报告，报告应包含工程进度表以说明工程的关键流程及重要日期，并说明各任务间的依存关系，另外还需为发包方提供工程情况的详细说明。

10.15 承包方同意以合理的详细程度，对于任何针对其提起的可能对发包方接受本合同服务造成不利影响的威胁、警告或侵权索赔通知，或针对其采取的行动，立即书面通知发包方。

10.16 若承包方未遵守本条规定的义务及保证，除发包方可适用的其他救济措施之外，依发包方要求，承包方应自负费用重新提供相应服务。如果承包方拒绝或无能力提供发包方要求的服务，发包方有

权自行组织或聘期其他合适的承包商提供符合要求的服务，由此产生的全部费用及造成工期的延误由承包方承担责任。 十一、承包方保证

11.1 承包方应遵守与提供本合同项下工程施工服务相关的法律、法规及发包方的规章制度，并保证其履行本合同的行为不会导致发包方违反相关法律。承包方应遵守劳动法律法规，与其所有人员建立合法的劳动关系，缴纳相关社会保险，

并自行处理任何可能的包括薪资在内的劳动纠纷。若因此给发包方带来任何损害和不便，承包方应赔偿发包方的全部损失。 11.2 承包方保证其具有提供本合同项下服务的能力、经验、资质、许可以及政府批准，并负责支付所有许可、特许权使用及检验费用、税费，承包方取得所有相应资质后方可提供本合同项下的工程施工服务，并应在开始施工前向发包方提供现存有效的资质证件。 11.3 承包方保证其按照本合同规定提供的材料工艺先进，以优良的材料制造，不含有设计上和材料上的缺陷。承包方保证将根据本合同要求提供专业、熟练的服务，包括所有为履行本合同所必须完成的义务及临时性服务。承包方向发包方保证所提供的服务和材料、设备上不存在留置权、为全新的、未曾使用过的，且符合双方约定。 11.4 任何与本条规定的保证不相符的服务或材料、设备均应被视为不合格服务。

11.5 除本条款所规定的承包方保证义务，承包方同意自工程最终经发包方竣工验收通过之日起，或本合同提前中止之日起两年内，

自负费用，按照发包方要求对任何不合格之处进行修补或替换，直至发包方满意为止。修补或替换包括但不限于：提供修补或替换所需要的劳动力、设备及材料。本条款规定在本合同规定的竣工之日后或本合同提前中止后仍然有效。本条规定与质保期规定互为补充。 十二、知识产权

12.1承包方应在工程竣工后制作并提供由发包方提供的所有文件的可复制的Mylar 或CAD 工程图，并标识出对原始的重要工程文件所作出的重大修改。

12.2 承包方在履行工程中提供或将提供的所有图纸、说明书、文件、设计和其他数据和技术信息应当成为发包商的财产。自本合同生效之日起，承包方向发包方转让包括技术信息的专有知识产权的权利。

十三、违约责任

13.1 如果承包方未能满足或履行第11.2条的保证，将被视为承包方违约，发包方有权单方免责终止本合同，并追究承包方的违约责任。

13.2 承包方应确保发包方不因下列事项受到损害，并同意就发包方因此遭受的任何或全部损失、损害、支出或费用赔偿发包方，以使发包方免受损失，该赔偿义务不受承包方、分包商在劳工赔偿等相关法律法规项下应付款项或任何限额的限制：

(1) 承包方在本合同项下的行为侵犯第三人的权利； (2) 承包方违反本合同规定的权利保证及服务保证；

(3) 承包方的故意或过失行为；

(4) 可归责于承包方的人身伤亡或财产损失；或

(5) 承包方或受承包方控制的第三人履行本合同的措施或未能履行本合同或其作为或不作为。

13.3 若承包方违反本合同任何条款规定，或出于债权人利益将合同整体转让，或被转让方被任命为承包方，则承包方即构成本合同项下的违约。一旦承包方违约，发包方在不影响或放弃其依据法律规定可享有的任何其他权利的前提下，有权采取以下一项或多项救济措施：

(1) 终止本合同；

(2) 责令承包方中止本合同项下工程或任何部分的施工服务； (3) 获得承包方在施工现场所有的或可取得的材料、工具、设备以及电气用具的所有权，完成本合同项下的全部或部分工程，并就完成工程全部或部分施工支出的超出本合同价款部分向承包方索赔； (4) 履行承包方转让于发包方的分包合同；

(5) 在该等违约得到救济之前，延迟向承包方支付金额相当于发包方估计其由于承包方违约而已经遭受或将会遭受的损失金额的150%的款项；及/或

(6) 就超过发包方未支付的本合同项下工程施工款项向承包方索赔，以偿付发包方由于承包方违约而造成的损失，包括但不限于：赔偿额外支出的行政管理服务费用、设计专业化服务的支出、法律服务费用及支出、其他承包商履行工程施工的额外成本、工程延期的损

失。发包方有权收取由于履行本合同条款所遭致的或由于承包方违约（包括但不限于：参与任何争议解决，或解决争议的替代性程序，或诉讼）所导致支出的合理法律服务费用（包括专家咨询费）。 13.4 承包方违反本合同约定，影响发包方正常生产经营的，发包方有权要求承

包方在一定期限解决，逾期未解决的，发包方有权终止合同，或者自行或聘请其

他承包方继续履行合同，并要求承包方赔偿发包方全部损失。 13.5 工程质量不符合合同规定的，承包方负责无偿修理或返工，并赔偿发包方由此遭受的全部损失。

13.6 承包方应安全施工，并做好相应的安全防护措施，本合同有效期内，因承包方原因而导致安全事故，或发包方人员人身或财产遭受损失的，承包方应负责全额赔偿。

13.7 如发包方因承包方违反环境保护的相关规定而遭到第三方向其提出的任何诉讼、索赔或行为，承包方应向发包方赔偿其由此遭受的任何或全部损失、损害、支出或费用。

13.8 如果承包方未能按照附件三规定的工程进度节点按时完成工程进度，发包方有权暂停支付到期的工程进度款，并按照[ ]元/天向承包方计收违约金。如果因承包方原因项目未能按时竣工，导致政府收回部分或全部补助资金，发包方仅以实际收到和剩余的政府补助金额为限继续支付工程款，发包方无义务以自有资金向承包人支付政府补助金外的工程款。

十四、不可抗力

14.1 凡因发生严重自然灾害、战争，或其他不能预见、不能避免并不能克服的客观情况致使任何一方不能履行本合同时，遇有上述不可抗力的一方，应尽其努力减轻影响并应立即用邮递或传真通知对方，并应在三十日内提供不可抗力的详情及合同不能全部/部分履行或需延期履行理由的证明文件。该项证明文件应由不可抗力发生地区的公证机关出具，如无法获得公证出具的证明文件，则提供其他有力证明。遭受不可抗力的一方由此而免责。但任何一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

14.2 因不可抗力致使本合同在该不可抗力事件发生后六十日内仍无法履行，非受不可抗力影响的一方有权终止本合同。

十五、保密

15.1 双方应切实遵守保密协议/条款中约定的保密义务。 15.2 除非双方另有书面约定，承包方不应向第三方披露或公开宣称如下事项：

(1) 双方正在或即将进行某种磋商，或双方缔结某种合作关系的可能性；或

(2) 双方即将缔结、或已缔结、或已终止某种合作关系。 15.4 各方在讨论、订立及履行本合同过程中发包方向承包方提供的全部技术和商业信息、本合同的内容及本合同的存在均应被视为保密信息（“保密信息”）。

15.5 对于发包方向承包方提供的保密信息，承包方负有保密义

务，未经发包方事先书面同意，承包方不得以任何形式向任何第三方披露。承包方仅应为履行本合同的目的使用保密信息。承包方应采取必要合理的措施保护发包方的保密信息。承包方不应对披露方保密信息进行任何性质的反向工程。

15.6 无论是否属于“保密信息”，承包方应就其拥有或控制的发包方数据采取其保护自身数据类似的防护措施，以免发包方数据信息遭受破坏、丢失或者被改写。本条所称的“发包方数据”指承包方直接或间接通过发包方或代表发包方得到的任何形式的有关发包方的网站、雇员及承包商、或其他由发包方的信息系统所生成、储存的发包方资源数据及信息。承包方除了用于提供本合同项下的服务外，不得将“发包方数据”用于其它任何目的；发包方数据为发包方的财产，承包方不得将任何发包方数据以出售、转让、出租或者其他任何方式向第三方予以处置，或者用于商业开发，承包方亦无权就发包方数据享有或设定任何留置权。

15.7 违反本条款约定的，承包方应当向发包方支付两倍于合同总价款的违约金，如承包方支付的违约金不足抵付发包方损失的，承包方还应赔偿造成的损失与违约金的差额部分。 十六、合同转让及分包

16.1 除经双方事先书面同意外，双方不得转让本合同项下的部分或全部权利及义务。本合同对所有相关方及其法定继承人或受让方均具有约束力。

16.2 分包商指经发包方认可的与承包方签订分包合同，为本合

同项下工程提供部分劳动力、供应材料、设备或服务的自然人、法人或其他组织。各分包商必须与承包方签订合同，且对其约束程度不应小于本合同的规定。

16.3 承包方将其签订的所有分包合同项下与实施本合同项下工程相关的所有权利、资格及利益转让、授权于发包方。一旦承包方违约或本合同终止，发包方可凭其自身独立判断，接受该等转让并可将分包合同再次转让于其他分包商或发包选定的任何其他自然人或法人。承包方同意其签署的分包合同均应包含以下内容： (1) 该分包合同的分包商同意上述转让；及

(2) 该分包商同意，一旦发包方书面通知其已行使本合同项下的转让权利，该分包商为发包方利益而继续履行其分包合同项下的义务。

16.4 如果承包方未能提供发包方所要求的服务，发包方可以自行决定从第三方处获得替代性的服务。承包方应偿付发包方因此而支出的一切费用。前述发包方从第三方处获得替代性服务的行为，并不影响发包方就承包方未能提供本合同下服务而要求赔偿或承担有关责任的权利。

十七、合同变更和终止

17.1 合同期内，除合同另有约定，本合同任何一方不得擅自变更或解除本合同。

17.2 若发生以下任一情形，各方均有权向对方发出书面通知以提前终止本合同：

(1) 对方实质性违反本合同的约定，致使本合同无法履行，且自本方发出指出其违约的书面通知起五日内亦未弥补此违约行为； (2) 对方破产，或已进入破产或其他类似性质的程序； (3) 对方决定解散或清算；

(4) 对方实质性股权变更，包括被接管或与其他公司合并。 17.3 本合同一旦终止，承包方应在三日内向发包方返还全部发包方为执行本合同向承包方提供的各种文档、资料、器件、工具、设备、仪器及其他物品，并返还发包方保密信息及其全部副本，承包方应予配合。

17.4 本合同提前终止的，除截至终止日发包方对承包方应付而未付的款项外，

未向承包方支付的费用发包方不再支付。

17.5 尽管有上述之约定，发包方有权根据自己经营的需要，在已向承包方支付相应的工程承包费的前提下任何时候均可提出终止本合同，发包方将补偿承包方因合同终止而产生的合理费用。 十八、争议解决

18.1 双方应通过直接的友好协商解决本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。

18.2 如从该协商开始后30 日内发包方和承包方仍不能友好解决合同争端，双方同意采取如下第1)种方式解决争议：

1）提交北京的中国国际经济贸易仲裁委员会根据其届时有效的仲裁规则予以仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方都具有约束力，胜诉

方有权向有管辖权的法院申请执行仲裁裁决；

2）向发包方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

18.3 在仲裁或诉讼期间，除争议部分外，其他合同部分应继续执行。

十九、通知

19．1 本合同项下要求或允许的所有通知应以书面形式作出，并将在(a)如以专人递送，在送达时；(b)如以传真方式发送，在确认发送时；(c)如以挂号邮件或平信方式寄出(要求回执、预付邮资)，在投寄后五(5)日；或(d)在交给商业性通宵服务速递公司后一(1)日视为送达。所有通信将送至本合同首部所列地址或一方根据本条规定经向另一方发出书面通知指定的其他地址。. 二十、其他

20.1 本合同自双方法定代表人或授权代表签字并盖章之日起生效。

20.2 本合同所有附件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等的法律效力。

20.3 合同履行期间，双方如有任何修改或补充意见，应协商一致签订修改或补充协议。修改或补充协议是本合同的组成部分，签字盖章后与本合同具有同等法律效力。

20.4 本合同中任何被视作无效或不可执行的部分，将不会影响本合同其他条款或部分的有效性与可执行性。

20.5 本合同中的各节标题只为方便所设，并不应影响本合同的

理解或解释。

20.6 任何一方履行本合同项下义务均应作为独立合同人。本合同所载任何内容不应被解释为在双方间创设雇佣、合资、合伙、代理或任何其它本合同目的以外的关系。

20.7 双方之间的清廉关系是彼此真诚合作的基础。基于非清廉关系对双方真诚合作都是不利的，现双方承诺：任何一方不向对方工作人员或者与对方利益有关联关系的第三方（如财务顾问、法律顾问等）提供商业贿赂或者其它任何形式的利益，该等利益包括但不限于礼品、馈赠、小费、现金、样品、物品回佣、回扣等，其中馈赠包括但不限于免费娱乐、免费旅游等。否则，违约方之行为构成违约，守约方有权单方解除合同且要求违约方做出赔偿。

20.8 本合同适用中华人民共和国法律并依据其予以解释。 20.9 本合同一式四份，双方各执两份，均具有同等法律效力。 20.10 本合同及其附件中文字为中文，若有英文文本，仅供参考。如中、英文本在描述和含义上有矛盾之处，以中文文本为准。 20.11 本合同未尽事宜，双方友好协商解决。 发包方： 承包方： （盖章） （盖章）

授权代表（签字）： 授权代表（签字）： 日期： 年月日 日期： 年月日 附件一技术文件 附件二承包方供应设备

附件三工程进度表 附件四履约保函格式 [附件五质量保函格式]

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/tzp6.html