08-11法规真题及答案

2008年一级建造师《建设工程法规及相关知识》试题及答案

一．单项选择题(共70题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 01．根据法的效力等级，《建设工程质量管理条例》属于（C） A．法律 B．部门规章C．行政法规 D．单行条例

02．某施工单位法定代表人授权市场和约部经理赵某参加某工程招标活动,这个行为属于(B) A．法定代理 B．委托代理C．指定代理 D．表见代理

03．甲建设单位委托乙设计单位编制工程设计图纸,但未约定该设计著作权归属。乙设计单位注册建筑师王某被指派负责该工程设计,则该工程设计图纸许可使用权归( A)享有。 A．甲建设单位 B．乙设计单位

C．注册建筑师王某 D．甲、乙两单位共同

04．某建设工程合同约定,建设单位应于工程验收合格交付后两个月内支付工程款。2005年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。若施工单位通过诉讼解决此纠纷，则下列情形中，会导致诉讼时效中止的是（ B）。 A．2006年8月，施工单位所在地突发洪灾，一个月后恢复生产

B．2007年6月，施工单位所在地发生强烈的地震，一个月后恢复生产 C．2007年7月，施工单位法定代表人生病住院，一个月后痊愈出院 D．2007年9月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉 05．监理工程师李某在对某工程施工的监理过程中，发现该工程设计存在瑕疵，则李某（C）。 A．以要求施工单位修改设计

B．应当报告建设单位要求施工单位修改设计 C．应当报告建设单位要求设计单位修改设计 D．应当要求设计单位修改设计

06．某工程项目，建设单位未取得施工许可证便擅自开工，经查建设资金未落实。依照《建筑法》的规定，对此，正确的处理方式是（D）。 A．责令改正，并处以罚款 B．令改正，可以处以罚款

C．责令停止施工，并处以罚款 D．责令停止施工，可以处以罚款

07．使用财政预算资金的建设项目，需要设备采购的单项合同估算价最低在（B ）万元人民币以上的，必须进行招标。 A．50 B．100C．200 D．3000

08．某施工项目招标，招标文件开始出售的时间为3月20日，停止出售的时间为3月30日，提交招标文件的截止时间为4月25日，评标结束的时间为4月30日，则投标有效期开始的时间为（C ）

A．3月20日 B．3月30日 C．4月25日 D．4月30日

09．甲．乙两个同一专业的施工单位分别具有该专业二．三级企业资质，甲．乙两个单位的项目经理数量合计符合一级企业资质要求。甲．乙两单位组成联合体参加投标则该联合体资质等级应为（ C）

A．一级 B．二级C．三级 D．暂定级

10．在项目评标委员会的成员中，无须回避的是（D ）

A．投标人主要负责人的近亲属 B．项目主管部门的人员

C．项目行政监督部门的人员 D．招标人代表

11．某必须招标的建设项目，共有三家单位投标，其中一家未按招标文件要求提交投标保证金，则关于对投标的处理是否重新发包，下列说法中，正确的是（A ） A．评标委员会可以否决全部投标，招标人员应当重新招标 B．评价委员会可以否决全部投标，招标人可以直接发包 C．评价委员会必须否决全部投标，招标人应当重新招标 D．评价委员会必须否决全部投标，招认人可以直接发包

12．某建设项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，经评审的投标价格最低的投标人报价1020万元，评标价1010万元，评标结束后，该投标人向招标人表示，可以再降低报价，报1000万元，与此对应的评标价为990万元，则双方订立的合同价应为（A ） A．1020万元 B．1010万元C．1000万元 D．990万元

13．某生产经营单位按照<<安全生产法>>的有关规定，只配备了兼职安全生产管理人员，则该单位从业人数上限是（ C）

A．100人 B．200人C．300人 D．500人

14．安全生产监督部门对某大型施工单位进行应急求援工作情况检查时，提出了以下要求，其实符合〈〈安全生产法〉〉有关规定的是（C ） A．应建立应急救援资金专款专用制度

B．应建立应急久远组织，但应指定兼职应急救援人员 C．应对应急救援器材进行经常性维护保养 D．各级负责人应兼任应急救援人员

15．劳务分包单位作业人员发现本班组作业现场钢管堆放过高且无防护措施时，应立即向（ A）报告。

A．兼职安全巡查员 B．专业监理工程师 C．发包人代表

D．建设工程安全生产监督站

16．下列关于施工单位安全生产责任制度的说法，正确的是（ B） A．施工单位主要负责人是指施工单位法定代表人 B．专职安全生产管理人员对项目的安全施工负责

C．专职安全生产管理人员应常驻现场对安全生产进行监督检查

D．装修工程应按照工程总造价配备相应数量的专职安全生产管理人员

17．根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，属于施工单位安全责任的是（B ） A．提供相邻构筑物的有关资料

B．编制安全技术措施及专项施工方案 C．办理施工许可证时报送安全施工措施 D．提供安全施工措施费用

18．下列关于安全生产许可证申请与管理制度的说法，正确的是（B ） A．原颁证机关的审查是办理安全生产许可证延期的必经程序

B．原颁证机关发现施工单位不再具备相应条件的，应暂扣或吊销安全生产许可证 C．施工单位遗失安全生产许可证后，应于补办后立即登报声明原证作废 D．未取得施工许可证的，不能颁发安全生产许可证

19．下列建设单位向施工单位作出的意思表示中，为法律．行政法所禁止的是（D）

A．明示报名参加投标的各施工单位以低价竞标 B．明示施工单位在施工中应优化工期 C．暗示施工单位不采用〈〈建设工程施工合同（示范文本）〉〉签定合同 D．暗示施工单位在非承重结构部位使用不合格的水泥 20．依照〈〈建设工程施工合同（示范文本）〉〉通用条款的规定，建设单位供应的钢筋由（C ） A．建设单位负责试验，并承担试验费用 B．建设单位负责试验，双方分担试验费用 C．施工单位负责试验，建设单位承担试验费用 D．施工单位负责试验，双方分担试验费用 21．依据<<建设工程质量管理条例>>的规定,以下工作中,应由总监理工程师签字认可的是(A ) A．建设单位拨付工程款 B．施工单位实施隐蔽工程

C．商品混凝土应于基础工程 D．大型非标构件进行吊装

22．某工程竣工验收合格后第11年内,部分梁板发生不同程度的断裂．经有相应资质的质量鉴定机构鉴定,确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求,则该质量缺陷应由(B )

A．建设单位维修并承担维修费用 B．施工单位维修并承担维修费用

C．施工单位维修，设计单位承担维修费用

D．施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用

23．在保证项目完整性的前提下，甲建设单位将工程的设计业务分别委托个了乙．丙两家设计单位，并选定乙设计单位为主体承接方，负责整个工程项目设计的总体协调。关于该项目的设计责任，下列说法中，正确的是（A ） A．丙设计单位直接对甲建设单位负责 B．丙设计单位仅对乙设计单位负责

C．乙设计单位就整个项目的设计任务负总责 D．乙、丙设计单位对甲建设单位承担连带责任

24．某大型项目由于未进行配套环境保护措施的技术论证，其环境影响评价文件未获批准，关于该项目的立项和开工，下列说法中，正确的是（ B） A．可以先批准立项，但建设单位不得开工 B．不得批准立项，建设单位不得开工 C．不得批准立项，但建设单位可以先开工 D．可以先批准立项，建设单位可以先开工 25．施工单位的下列行为中，违反〈〈消防法〉〉规定的是（B ） A．为节约资金，未购买公安消防机构指定的灭火器材 B．施工人员从附近消防栓取水用于混凝土养护

C．为材料周转方便，将少量水泥堆放在现场通道附近 D．在道路两旁施工时使用明火作业

26．下列职责中，不属于施工单位消防安全职责的是（B ） A．制定施工现场的消防安全制度 B．向有关部门报审消防设计图纸 C．对施工人员进行消防宣传教育 D．定期检修施工现场的消防器材 27．拍卖公司接受委托，组织拍卖出让某宗国有土地使用权，建设单位竞买成功后应当与（ C）签定国有土地使用权出让和同

A．省人民政府 B．市人民政府 C．市土地管理部门 D．拍卖公司 28．某旧城改造项目范围内有部分建筑需要拆除，建设单位向市政府房屋拆迁管理部门申请领取房屋拆迁许可证，则其应提交的资料中不包括（C ） A．旧城改造项目批准文件 B．建设用地规划许可证 C．建设工程规划许可证 D．国有土地使用权批准文件

29．王某应聘到某施工单位，双方于4月15日签订为期三年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。7月18日，王某拟解除劳动合同，则（ C） A．必须取得用人单位同意B．口头通知用人单位即可 C．应提前30日以书面形式通知用人单位

D．应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位

30．某工程项目足额投保了建筑工程一切险，在保险期间内，工程发生了保险事故。为减少损失，被保险人共计支出6万元。经保险公司查勘定损，建筑物实际损失为20万元。保险公司应当支付的保险金为（D ）万元。 A．6 B．14C．20 D．26

31．工程总承包单位将部分工程依法分包，王某是分包单位的项目负责人，则王某工资收入应缴纳的个人所得税有（C ）

A．建设单位代扣代缴 B．总承包单位代扣代缴 C．分包单位代扣代缴 D．王某自行申报

32．某工程总承包合同工程总价款4000万元。经建设单位同意，总承包单位将部分专业工程分包，经结算，总承包单位支付人工．材料．设备费用等共计2500万元，支付给分包单位工程价款1000万元。根据〈〈营业税暂行条例〉〉规定，总承包单位应纳税营业额是（B）万元。

A．4000 B．3000C．2500 D．1500

33．甲工程公司是由乙公司．丙某和丁某共同出资设立的有限责任公司。为扩大经营，甲公司在外地设立了戊分公司及庚全资子公司。戊分公司因出现重大工程质量问题而需要承担巨额债务，对该债务负有清偿义务的的法律主体是（A ） A．甲公司 B．乙公司C．戊公司 D．庚公司

34．某施工单位向一建筑机械厂发出要约，欲购买一台挖掘机，则下列情形中，会导致要约失效的是（ B）。

A．建筑机械厂及时回涵，对要约提出非实质性变更 B．承诺期限届满，建筑机械厂未作出承诺

C．建筑机械厂发出承诺后，受到撤消该要约的通知 D．建筑机械厂发出承诺前，收到撤回该要约的通知

35．某施工单位分别对两个建设单位的工程项目投标，但是，在提交标书时，不慎将两个项目的投标文件互相错投。则此施工单位的两个投标文件均不构成要约，其原因是（C ） A．要约内容不明确 B．要约人不特定

C．受要约人错误 D．无订立合同的意思表示

36．某施工单位为工程项目投保工程险时，对保险公司提供的格式条款提出以下看法，其中正确的是（D ）

A．格式条款中不能有免除保险公司责任的内容 B．对格式条款理解有争议的，由施工单位予以解释 C．对格式条款有两种以上解释的，该条款无效

D．格式条款与非格式条款不一致时，以非格式条款为准

37．某施工单位以电子邮件的方式向某设备供应商发出要约，该供应商铬镍钢部了三个电子邮箱，并且没有特别指定，则此要约的生效时间是（ A） A．该要约进入任一电子邮箱的首次时间 B．该要约进入三个电子邮箱的最后时间 C．该供应商获悉该要约收到的时间 D．该供应商理解该要约内容的时间 38．甲施工单位与乙水泥公司签订一份水泥采购合同，甲签字．盖章后邮寄给乙签字．盖章。则该合同成立的时间为（ D）

A．甲．乙达成合意时B．甲签字．盖章时 C．乙收到合同书时D．乙签字．盖章时

39．甲水泥厂因无力支付建厂赊购钢材的贷款，遂向乙钢材厂提供了一批水泥用来抵帐。后乙将该批水泥出售给丙施工单位，则关于该水泥买卖合同的效力，下列说法正确的是（A ） A．有效

B．因乙超越经营范围而无效 C．因乙超越经营范围而效力待定 D．因乙超越经营范围而可撤消

40．下列由第三人向债权人履行债务的说法，错误的是（B ） A．必须征得债券人同意

B．第三人并不因此成为合同当事人 C．不得损害债权人的利益

D．第三人应向债权人承担违约责任

41．甲施工单位向乙预制件厂订制非标购件，合同约定乙收到支票之日三日内发货，后甲顾虑乙经营状况严重恶化，遂要求其先行发货，乙表示拒绝。则乙的行为（C ） A．违约行为B．行使同时履行抗辩权

C．行使先履行抗辩权D．行使不安抗辩权

42．甲供应商向同一项目中的乙．丙两家专业分包单位供应同一型号材料，两份供货合同对材料质量标准均未约定。乙主张参照其他企业标准，丙主张执行总承包单位关于该类材料的质量标准，甲提出以降低价格为条件，要求执行行业标准，乙．丙表示同意，则该材料质量标准应达到（B ）

A．国家标准 B．行业标准

C．总承包单位确定的标准 D．其他企业标准 43．某施工合同约定质量标准为合格，监理工程师在巡视时要求承包人“把活儿做得更细些，到时不会少了你们的”。于是项目经理在施工中提高了质量标准，因此增加了费用，则该笔费用应由（B ）承担 A．发包人 B．承包人

C．监理工程师 D．承包人和发包人共同 44．甲单位负有向乙单位支付50万元工程款的义务，乙单位负有向甲单位交付50万元建材的义务，则下列关于双方债务抵销的说法，正确的是（C ） A．双方的债务法定抵销

B．双方债务基于一方主张而抵销 C．双方债务性质不同不得抵销 D．双方债务只有约定方可抵销 45．某施工单位与采石场签定了石料供应合同，在合同中约定了违约责任。为确保合同履行，施工单位交付了3万元定金。由于采石场未能按时交货，根据合同约定应支付违约金4万元。

则本案中采石场最多应支付给施工单位（B ） A．10万元 B．7万元 C．6万元 D．4万元

46．甲仓库为乙单位保管500吨水泥，双方约定保管费用为1000元，后乙为能按约定支付保管费用，则甲可以（ D） A．行使质押权变卖全部水泥 B．行使质押权变卖部分水泥 C．行使留置权变卖全部水泥 D．行使留置权变卖部分水泥

47．甲发包人与乙承包人订立建设工程合同，并由丙公司为甲出具工程款支付担保，担保方式为一般保证。现甲到期未能支付工程款，则下列关于该工程款清偿的说法，正确的是（C） A．丙公司应代甲清偿B．乙可要求甲或丙清偿

C．只能由甲先行清偿D．不可能由甲或丙共同清偿

48．某建设工程采用招标方式选择承包人，则关于该建设工程招投标过程中的各行为，下列说法中，正确的是（ A）

A．虽然投标邀请书的对象是明确的，但仍属要约邀请 B．投标人购买招标文件，属要约行为 C．投标人参加现场考察，属要约行为

D．评标委员会推荐中标候选人，属承诺行为 49．某施工合同约定承包人对基础工程垫资施工，发包人对垫付资金按银行贷款利率2倍支付利息，后发包人为按合同约定支付垫资利息，承包人诉至法院，则人民法院对垫资利息的处理，正确的是（D ） A．予以追缴B．不予支持 C．支付按合同约定全部支付

D．只支持按银行同类贷款利息支付

50．某扩建工程建设单位因急于参加认证，于11月15日未经检验而使用该工程，11月20日承包人提交了竣工验收报告，11月30日建设单位组织验收，12月3日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为（A ） A．11月15日 B．11月20日 C．11月30日 D．12月3日

51．某建设工程合同约定，“工程通过竣工验收后2个月内，结清全部工程款”。2005年10月1日工程通过竣工验收，10月10日承包人提交竣工结算文件，10月20日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。2006年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为（C ） A．2005年10月10日B．2005年10月20日 C．2005年12月1日D．2006年5月1日

52．发包人与承包人约定按照固定价结算工程款，因合同履行过程中材料价格上涨，承包人请求进行造价鉴定，则人民法院对承包人的请求应（B ） A．予以支持 B．不予支持

C．征求发包人意见 D．要求承包人提供证据

53．某工程需租用钢管，双方约定租凭期限为8个月，则下列关于该租凭合同的说法，错误的是（B ）

A．应以书面方式订立

B．若以口头方式订立，则租凭期视为6个月 C．若以口头方式订立，出租人可随时解除合同

D．若以口头方式订立，承租人可随时解除合同

54．施工单位与物资供应单位因采购的防水材料质量问题发生争议，双方多次协商，但没有达成和解，则关于此争议的处理，下列说法中，正确的是（D ） A．双方依仲裁协议申请仲裁后，仍可以和解

B．如果双方在申请仲裁后达成了和解协议。该和解协议即具有法律强制执行力 C．如果双方通过诉讼方式解决争议，不能再和解

D．如果在人民法院执行中，双方当事人达成和解协议，则原判决书终止执行

55．建设单位以工程质量不合格为由，拒绝支付工程款，施工单位诉至人民法院。向人民法院提交的下列资料中，不属于证据的是（C ） A．工程质量检测机构出具的鉴定报告 B．建设单位职工的书面证明材料

C．建设单位与施工单位签订的施工合同 D．建设单位提交的答辩状 56．人民法院可以根据情况对不同的证据采用不同的保全方法，下列行为不是证据保全方法的是（A ）

A．没收 B．扣押 C．查封 D．勘验

57．某人民法院终审判决，建设单位应于2006年6月1日前付清施工单位工程款。建设单位未履行判决。依照有关法律规定，施工单位申请执行的期限不得迟于（ B） A．2006年9月1日 B．2006年12月1日 C．2007年3月1日 D．2007年6月1日

58．某施工单位拖欠王某工资，经劳动仲裁后，王某不服，将施工单位诉至人民法院。在一审人民反员开庭审理的过程中，王某的儿子有病住院急需用钱，则关于本案中先予执行的适用，下列说法中，正确的是（B ） A．人民法院可直接裁定先予执行

B．王某可请求一审人民法院裁定先予执行 C．因尚未审理完毕，当事人不能申请先予执行

D．若王某败诉，不须赔偿由此给施工单位造成的损失

59．某施工单位诉建设单位施工合同纠纷一案，由某人民法院开庭审理。建设单位经传票传唤，无正当理由拒不到庭，则人民法院可以（D ） A．撤消案件 B．中止审理 C．终结审理 D．缺席判决

60．某施工单位在一起工程质量诉讼中，委托其法务部负责人李某为诉讼代理人，其向人民法院出具的授权委托书中仅注明李某为全权代理，未列举具体权限，则李某有权（A ） A．进行辩论 B．进行和解 C．提起反诉 D．提起上诉

61．某工程质量纠纷经仲栽庭开庭审理后，在赔偿数额上形成三种意见，甲．乙．丙仲裁员分别认为应赔偿15．16．20万元，其中丙仲裁员是由当事人双方共同选定的。此案中，应当裁决赔偿（D ）万元。 A．15 B．16C．17 D．20

62．甲与乙因施工合同纠纷诉至人民法院。在法庭调查时，乙出示了双方订立的有效仲裁协议，此时人民法院应当（ A） A．驳回起诉 B．继续审理

C．终止起诉 D．将案件移交合同约定的仲裁机构 63．下列关于仲裁开庭的说法，正确的是（A ）

A．仲裁应当开庭进行，当事人也可以协议不开庭 B．仲裁应当不开庭进行，当事人也可以协议开庭 C．仲裁不公开进行，当事人协议公开的必须公开 D．仲裁公开进行，当事人可以协议不公开 64．甲总承包单位将其承建的工程分包给乙承包单位，双方订立分包合同并约定因本合同发生的一切争议均由某仲裁委员会裁决。后双方因质量问题发生争议，同时发现该分包行为未经建设单位同意。下列关于本案仲裁协议效力的说法，正确的是（ D） A．分包合同无效，则仲裁协议无效 B．分包合同有效，则仲裁协议有效

C．分包合同效力待定，则仲裁协议效力待定 D．分包合同效力与仲裁协议效力没有相关性

65．建设行政管理部门对建设工程合同争议进行调解，施工单位不服，施工单位可以采取的行为是（B ）

A．申请行政复议或提起行政诉讼 B．申请仲裁或提起民事诉讼

C．申请行政复议后提起行政诉讼 D．申请仲裁后提起民事诉讼 66．某施工单位在参加投标中有违法行为，建设行政主管部门的处罚决定于5月20日作出，施工单位5月25日收到。如果施工单位申请行政复议，申请的最后期限为（D ） A．6月4日 B．6月9日C．7月19日 D．7月24日

67．施工单位对建设行政管理部门的下列行为提起行政诉讼，人民法院应当受理的是（A ）。 A．对施工现场侵权赔偿纠纷进行的调解 B．撤销施工单位资质证书的决定

C．因工作人员违法颁发资质证书而给予的行政处分 D．关于资质证书颁发的条件不符合法律规定

68．甲施工单位在承接乙建设单位发包的某工程后，将一分项工程分包给了刘某，刘某又雇佣了其他人员进行施工。施工过程中，一名雇员李某被钢筋戳伤右眼。跟据有关法律规定，李某的损失应由（B ）承担。

A．甲 B．乙C．甲和刘某 D．甲和乙

69．某施工单位违反国家规定降低工程质量标准，造成6000万元直接经济损失，应当认定为（B ）

A．串通投标罪

B．工程重大安全事故罪 C．重大责任事故罪

D．重大劳动安全事故罪

70．某施工单位将工程转包，给建设单位造成5万元损失，则该施工单位不可能承接的法律责任是（ D）

A．赔偿损失 B．降低资质等级

C．责令停业整顿 D．对主要负责人判处有期徒刑 二．多项选择

71．注册建造师享有的权利有（ACDE ） A．使用注册建造师名称

B．遵守法律．法规和有关规定

C．在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章

D．保管和使用本人注册证书．执业印章 E．接受继续教育

72．甲建筑设备生产企业将乙施工单位订购的价值10万元的某设备错发给了丙施工单位，几天后，甲索回该设备并交付给乙，乙因丙曾使用过该设备造成部分磨损而要求甲减少价款1万元。下列关于本案中债的性质的说法，正确的有（BCD ） A．甲错发设备给丙属于无因管理之债 B．丙向甲返还设备属于不当得利之债 C．乙向甲支付设备款属于合同之债

D．甲向乙少收1万元货款属于侵权之债 E．丙擅自使用该设备对乙应承担侵权之债 73．甲．乙两个施工单位组成联合体投标，双方约定，如因施工质量问题导致建设单位索赔，各自承担索赔额的50%。施工过程中建设单位确因质量原因索赔12万元，则下列关于此索赔和赔偿责任承担的说法中，正确的有（BCE ） A．如甲无过错，则其有权拒绝先行赔付 B．建设单位可直接要求甲承担12万元 C．建设单位可直接要求乙承担12万元

D．建设单位应当要求质量缺陷的过错方承担主要责任 E．先行赔付的一方，有权就超出50%的部分向另一方追偿

74．甲建设单位发包某大型工程项目，乙是总承包单位，丙是具有相应专业承包资质的施工单位，丁是具有劳务分包资质的施工单位，下列关于该项目发包．分包的说法中，正确的有（ABCD ）

A．乙可以将专业工程分包给丙 B．丙可以将劳务作业分包给丁 C．乙可以将劳务作业分包给丁 D．甲可以将专业工程发包给丙 E．加可以将劳务作业分包给丁

75．某项目招标中，招标文件要求投标人提交投标保证金，招标过程中，招标人有权没收投标保证金的情形有（ABCE ）

A．投标人在投标有效期内撤回投标文件 B．投标人在开标前撤回投标文件 C．中标人拒绝提交履约保证金

D．投标人拒绝招标人延长投标有效期要求 E．中标人拒绝签订合同

76．某建设项目招标，评标委员会由二位招标人代表和三名技术，经济等方面的专家组成，这一组成不符合《招标投标法》的规定，则下列关于评标委员会重新组成的作法中，正确的有（ BD）

A．减少一名招标人代表，专家不再增加

B．减少一名招标人代表，再从专家库中抽取一名专家 C．不减少招标人代表，再从专家库中抽取一名专家 D．不减少招标人代表，再从专家库中抽取二名专家 E．不减少招标人代表，再从专家库中抽取三名专家

77．某工程两劳务分包单位签订了安全生产管理协议，该协议应明确的内容有（ABCD ） A．各自应负责的安全生产管理范围 B．各自应尽的安全生产管理职责

C．各自应采取的安全措施

D．指定兼职安全生产管理人员进行磋商 E．双方的安全责任由总承包单位确定 78．总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位。工程主题结构施工过程中发生了生产安全事故，专业承包单位由此开始质疑总承包单位的管理能力，并一再违反总承包单位的安全管理指令，导致重大生产安全事故，则关于本工程的安全生产管理，下列说法中，正确的有（ABDE ）

A．总承包单位对施工现场的安全生产总责

B．专业承包单位应服从总承包单位的安全生产管理

C．总承包单位与专业承包单位对全部生产安全事故承担连带责任 D．专业承包单位对该重大生产安全事故承担主要责任 E．分包合同中应明确双方的安全生产方面的权利与义务 79．某工程为国家大型公用事业项目，下列关于该工程的工程监理的说法，正确的有（ADE ） A．该工程必须实行监理

B．建设单位可直接邀请具有相应资质的监理单位实行监理 C．监理单位保证承担全部责任的，可由其他监理单位代为监理 D．监理单位不得与设备供应单位有隶属关系

E．监理单位应选派具有相应资格的监理工程师进驻现场

80．建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程，使用过程中，建设单位发现了一些质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉到人民法院，则下列情形中，能够获得人民法院支持的有（ ）

81．下列工程建设标准，属于强制性标准的是（ ABC） A．工程建设通用的综合标准 B．工程建设通用的安全标准 C．工程建设通用的制图方法标准 D．工程建设行业专用的实验标准 E．工程建设行业专用的信息技术标准

82．施工单位的下列作法中，违反国家有关环境保护法律规定的有（ABD ） A．在施工现场附近的河流中清洗油桶 B．将施工垃圾处理后倒入附近河流 C．转运施工废弃物时未对其进行掩盖

D．居民区附近的高架桥施工时未设置声屏障 E．工程抢修工作一直持续到22点

83．下列行为中，违反国家有关节能管理规定的有（ACE ） A．设计单位对改建工程的设计中未考虑节能改造

B．施工图设计文件审查机构对节能设计进行了重点审查

C．项目开工后，建设单位以节约投资为由要求设计单位降低建筑节能标准 D．监理单位将建筑节能标准纳入了工程监理依据

E．施工单位为赶工期，未对其施工人员进行建筑节能标准培训

84．某工程实行总承包，则关于其工程文件的移交，下列做法中，符合国家有关规定的有（ BD）

A．总承包单位，各分包单位将其工程文件整理，立卷后分别移交建设单位 B．各分包单位将其工程文件整理，立卷后移交总承包单位

成了调解协议，法院制作了调解书,并送达了双方当事人。双方签收后乙公司又反悔，则下列说法正确的是（ A）。

A．甲公司可以向人民法院申请强制执行

B．人民法院应当根据调解书进行判决

C．人民法院应当认定调解书无效并及时判来源：建设工程教育网www.jianshe99.com决

D．人民法院应当认定调解书无效并重新进行调解

下列关于有限责任公司责任承担的正确说法是（ A ）。

A．股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任

B．股东以其个人资产为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任

C．股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其注册资本对其债务承担责任

D．股东以其个人资产为限对公司承担责任，公司以其注册资本对其债务承担责任 6．关于表见代理的错误说法是（ B ）。

A．表见代理的行为人没有代理权

B．表见代理是无效代理

C．表见代理在本质上属于无权代理

D．善意相对人有理由相信行为人有代理权

7．根据《安全生产许可证条例》规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，

未发生（ C ）事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有

效期延期3年。 A．安全

B．重大死亡 C．死亡 D．重伤

8．甲是乙的债务人，乙是丙的债务人，由于乙怠于行使自己到期的债权导致无法偿还对丙的债务，则下列说法

正确的是（ B）。

A．丙可以行使代位权，代替乙向甲行使债权

B．丙必须以乙名义行使乙的债权

C．丙可以行使不安抗辩权

D．甲可以行使代位权，直接向丙偿还债务

9．某施工单位拒不履行法院生效判决，现查明该单位在银行账户存有一笔款项，则法院可采取的强制执行措施 是（ A ）。 A．冻结 B．查封 C．拍卖 D．提存

10．某工程项目标底是900万元人民币，投标时甲承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币。刚刚竣

工的相同施工项目的实际成本是700万元人民币。则甲承包商投标时的合理报价最低应为（ B）。

A．700万元

B．800万元

C．900万元

D．1000万元

11．建设单位拟修建一座造纸厂，为了尽量减少对环境的污染，应当采取的措施是（ D ）。

A．污水处理设施要设计、施工、生产同时进行

B．造纸厂投入运营后3个月内必须建设污水处理设施

C．建设单位对造纸厂污染环境进行检测后决定何时修建污水处理设施 D．污水处理设施与造纸厂主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用 12．王某所签订的下列合同中，不属于我国《合同法》调整范围的是（ A）。

A．劳动合同

B．借款合同

C．劳务分包合同

D．房屋租赁合同

13．根据招标投标相关法律规定，在投标有效期结束前，由于出现特殊情况，招标人要求投标人延长投标有效

期时，（ B ）。

A．投标人不得拒绝延长，并不得收回其投标保证金

B．投标人可以拒绝延长，并有权收回其投标保证金

C．投标人不得拒绝延长，但可以收回其投标保证金

D．投标人可以拒绝延长，但无权收回其投标保证金

14．按照合同的约定，2007年1月1日发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付。2007年7月1日至8月1日之

间，当地发生了特大洪水，导致承包方不能行使请求权。2007年12月3日，承包方向法院提起诉讼，请求发包方

支付拖欠的工程款，2007年12月31日法院做出判决。则下面的说法正确的是（ A ）。

A．2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止

B．2007年12月31日起诉讼时效中止

C．2007年12月3日诉讼时效中断

D．2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断

15．王某位于市区的一套住宅被划入拆迁范围，该房屋已出租给张某。在张某不同意解

除房屋租赁合同的情况下，拆迁人应当（ D ）。

A．对王某实行货币补偿

B．对张某实行货币补偿

C．对张某实行房屋产权调换

D．对王某实行房屋产权调换

16．《建筑业企业资质管理规定》属于（ D）。

A．行政法规

B．一般法律

C．司法解释

D．部门规章

17．下列属于应当承担缔约过失责任的情形是（ D ）。

A．施工单位没有按照合同约定的时间完成工程

B．建设单位没有按照合同约定的时间支付工程款

C．施工单位在投标时借用了其他企业的资质，在资格预审时没有通过审查

D．建设单位在发出中标通知书后，改变了中标人

18．在一起钢材购销合同纠纷的诉讼过程中，作为买方的施二[企业将钢材供应商在其网站上发布的价目表下载

打印，并在法庭上作为证据出示，则该证据种类属于（C ）。 A．物证

B．勘验笔录 C．书证

D．视听资料

19．根据《建设工程质量管理条例》的规定，设计单位应当参与建设工程（ C ）分析，并提出相应的技术处理 方案。

A．工期延误

B．投资失控

C．质量事故

D．施工组织

20．甲方与乙方签订一项工程承揽合同并约定仲裁机构，后在合同履行期间产生纠纷，双方按照约定进行了仲

裁，乙方不服仲裁裁决，根据《仲裁法》规定，乙方可以向（ A ）

的中级人民法院提出撤销仲裁裁决的申请。

A．仲裁委员会所在地

B．合同签订地

C．乙方所在地

D．建设工程所在地

21．甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同中未约定保证方式及保证期间，下列说法正

确的是（ C ）。

A．丙的保证方式为一般保证

B．保证期间与买卖合同的诉讼时效相同

C．如果甲在保证期间内未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任

D．如果甲在保证期间内未经丙书面同意将主债权转让给丁，则丙不再承担保证责任

22．根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程意外伤害保险的期限（ D ）。

A．自保险合同生效之日起至保险合同解除止

B．自施工合同订立之日起至施工合同履行完毕止

C．自实际施工之日起至竣工结算完毕止

D．自工程开工之日起至竣工验收合格止

23．某施工企业对建设行政主管部门的行政处罚不服，向人民法院提起了行政诉讼。关于本案中的举证责任，

下列说法正确的是（ A）。

A．举证责任的分配原则是\谁主张，谁举证\

B．建设行政主管部门在诉讼过程中不得自行取证

C．施工企业对没有违法的事实负有举证责任

D．作出该行政处罚的依据应当由施工企业提供

24．某施工合同因承包人重大误解而属于可撤销合同时，则下列表述错误的是（ C ）。

A．承包人可申请法院撤销合同

B．承包人可放弃撤销权继续认可该合同

C．承包人放弃撤销权后发包人享有该权利

D．承包人享有撤销权而发包人不享有该权利

25．甲、乙双方因施工合同纠纷，经仲裁机构裁决乙方应承担责任，然而乙方拒不履行生效裁决。根据《仲裁法》规定，甲方可以（ D）。

A．向法院申请撤销裁决

B．向人民法院起诉

C．向上级仲裁机构申诉

D．向人民法院申请执行

26．甲公司与乙公司组成联合体投标，则下面说法正确的是（ D ）。

A．共同投标协议在中标后提交

B．甲公司与乙公司必须是同一专业

C．甲公司与乙公司必须是同一资质等级

D．联合体是以一个投标人的身份投标

27．根据不同的分类标准，建设工程施工合同属于（ A ）。

A．有名合同，双务合同，有偿合同

B．有名合同，双务合同，不要式合同

C．无名合同，单务合同，要式合同

D．有名合同，单务合同，要式合同

28．某项目2008年3月1日确定了中标入，2008年3月8日发出了中标通知书，2008年3月12日中标人收到了中标通

知书，则签订合同的日期应该不迟于（ C ）。

A．2008年3月16日

B．2008年3月31日

C．2008年4月7日

D．2008年4月11日

29．依据《合同法》对合同变更的规定，以下表述中正确的是（ A ）。

A．不论采用何种形式订立的合同，履行期间当事人通过协商均可变更合同约定的内容

B．采用范本订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容

C．采用格式合同的，履行期间不允许变更合同约定的内容

D．采用竞争性招标方式订立的合同，腔行期间不允许变更合同约定的内容

30．某施工项目总承包招标，合同估算价为人民币1.2亿元，则要求投标方提供的投标保证金数额最高应为（ C）元。

A．240万

B．120万 C．80万 D．20万

31．下列选项中不能提起行政复议的行为是（ C ）。

A．某市建设行政主管部门将某施工企业的资质由一级降低为二级

B．某市交通行政主管部门发布了禁止大型运输车辆超载的规定，并据此对某公司超载车辆进行扣押

C．某市建设行政主管部门下达有关文件对内部工作人员予以警告处分

D．某市民政部门对张某成立社团组织的申请不予批准

32．在施工承包合同中约定由施工单位采购建筑材料。施工期间，建设单位要求施工单位购买某采石场的石料

，理由是该石料物美价廉。对此，下面说法正确的是（ A）。

A．施工单位可以不接受

B．建设单位的要求施工单位必须接受

C．建设单位通过监理单位提出此要求，施工单位才必须接受

D．建设单位以书面形式提出要求，施工单位就必须接受

33．某建设项目递交投标文件的截止时间为2008年3月1日上午9点，某投标人由于交通拥堵于2008年3月1日上午

9点5分将投标文件送达，开标当时的正确做法是（A ）。

A．招标人不予受理，该投标文件作为无效标书处理

B．经招标办审查批准后，该投标有效，可以进入开标程序

C．经其他全部投标人过半数同意，该投标可以进入开标程序

D．由评标委员会按废标处理

34．某建筑公司与某安装公司组成联合体承包工程，并约定质量缺陷引起的赔偿责任由双方各自承担50％。施

工中由于安装公司技术问题导致质量缺陷，造成工程20万元损失，

则以下说法正确的是（ A ）。

A．建设单位可以向建筑公司索赔20万元

B．建设单位只能向安装公司索赔20万元

C．建设单位只能向建筑公司和安装公司分别索赔10万元

D．建设单位不可以向安装公司索赔20万元

35．某公司因情况紧急，于3月2日请求人民法院对某港口仓库的一批货物采取诉前保全措施，3月3日，法院同

意了财产保全申请，并于当天裁定对该批货物进行了扣押。如果该公司在（ B ）前未起诉，法院将解除该财产 保全。

A．3月22日

B．3月18日

C．3月13日

D．3月12日

36．下列关于以招标投标方式订立施工合同的说法中，正确的是（ D ）。

A．提交投标文件是承诺

B．发放招标文件是要约

C．签订书面合同是承诺

D．发放中标通知书是承诺

37．按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，（ D ）不属于建设单位安全责任范围。

A．向建设行政主管部门提供安全施工措施资料

B．向施工单位提供准确的地下管线资料

C．对拆除工程进行备案

D．为施工现场从事特种作业的施工人员提供安全保障

38．建设工程质量监督部门对某施工项目进行检查时，提出了若干检查要求，其中不属于质量监督部门职权范

围的检查内容是（ D ）。

A．要求出示施工项目经理和技术负责人的资格证书

B．要求提交质量保证体系和质量责任制度文件

C．抽查施工中主要建筑材料的质量

D．检查劳动合同履行及劳动保护情况

39．按照《担保法》的规定，可以作为保证人的是（ B ）。

A．厂矿的职能部门

B．有限责任公司

C．政府机关

D．某高等学校

40．在下列担保方式中，不转移对担保财产占有的是（ C ）。 A．定金 B．质押 C．抵押 D．留置

41．某工程施工合同履行过程中，经建设单位同意，总承包单位将部分工程的施工交由分包单位完成。就分包

工程的施工而言，下列说法正确的是（ A）。

A．应由分包单位与总承包单位对建设单位承担连带责任

B．应由总承包单位对建设单位承担责任

C．应由分包单位对建设单位承担责任

D．由建设单位自行承担责任

42．下列关于建设单位的质量责任和义务的表述中，错误的是（ C）。

A．建设单位不得暗示施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量

B．建设单位不得任意压缩合同工期

C．建设单位进行装修时不得变动建筑主体和承重结构

D．建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本价格竞标

43．建筑公司总经理王某将列入工程概算的安全施工措施费用50万元挪作他用，工地因安全生产条件不符合国

家规定而导致重大经济损失和人员伤亡，王某的行为涉嫌构成（ B ）。

A．渎职罪

B．重大劳动安全事故罪

C．重大责任事故罪

D．工程重大安全事故

44.甲与乙签订房屋买卖合同，将自有的一幢房屋卖给乙，并约定任何一方违约须向对方支付购房款25％的违约

金。但在交房前，甲又与丙签订合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理了过户登记手续。则下列说法中错误的是 （ B）。

A．若乙要求甲支付约定的违约金，甲可以请求法院或仲裁机构予以适当减少

B．甲必须收回房屋并向乙方交付

C．丙取得该房屋的所有权

D．乙不能要求甲实际交付该房屋，但可以要求甲承担违约责任

45．甲建筑公司是某施工项目的施工总承包单位，乙建筑公司是其分包单位。2008年5月5日，乙建筑公司的施

工项目发生了生产安全事故，应由（ B ）向负有安全生产监督管理职责的部门报告。

A．甲建筑公司或乙建筑公司

B．甲建筑公司

C．乙建筑公司

D．甲建筑公司和乙建筑公司

46．在施工合同履行过程中，当事人一方可以免除违约责任的情形是（ C ）。

A．因为建设单位拖延提供图纸，导致建筑公司未能按合同约定时间开工

B．因为建筑公司自有设备损坏，导致工期拖延

C．因为发生洪灾，建筑公司无法在合同约定的工期内竣工

D．因为三通一平工期拖延，建设单位不能在合同约定的时间内提供施工场地

47．某地区拟建设一项大型工程项目，按照项目建设程序，该项目的可行性研究报告已上报给了国家具有审批

权限的审批机构。但在审查过程中，发现该项目没有（ D ），最终该项目未能通过。

A．项目招标计划

B．项目施工组织设计

C．安全管理实施方案

D．合理用能的专题论证

48．某贷款合同，借款方以一块林地的承包经营权向贷款方做了抵押担保，但未到县级林业主管部门办理抵押

登记，贷款方即拨付了借贷的资金。按照相关法律规定，该抵押合同（ B ）。

A．在贷款方将资金拨付至借款方账户时生效

B．由于事先未获得林业主管部门的批准，属于无效合同

C．自当事人双方签字盖章后即生效

D．借贷双方办理完抵押登记手续后生效

49．以下各项中，属于监理单位主要安全责任的是（ B）。

A．组织专家论证、审查深基坑专项施工方案

B．施工单位拒不整改安全隐患时，及时向有关主管部门报告

C．申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料

D．提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议

50．受要约人在要约规定的期限内发出的书面承诺，由于水灾导致邮路中断，致使到达要约人的时间超过承诺

期限。按照《合同法》的规定，下列选项中正确的是（ C ）。

A．应视为受要约人撤回承诺

B．应视为受要约人撤销承诺

C．若要约人未做出任何表示，则该承诺有效

D．因承诺超过规定期限到达，则该承诺只能无效

51．甲诉乙建设工程施工合同纠纷一案，人民法院立案审理。在庭审中，甲方未经法庭许可中途退庭，则人民

法院对该起诉讼案件（ B ）。

A．移送二审法院裁决

B．按撤诉处理

C．按缺席判决

D．进入再审程序

52．民事责任的承担方式中不包括（ D）。

A．恢复原状

B．消除危险

C．赔礼道歉

D．没收财产

53．王某发现吊装预制构件欲脱落，拒绝继续作业并迅速躲避。王某的行为是行使法律赋予的（ B ）。

A．正当防卫权

B．紧急避险权

C．拒绝权

D．知情权

54．下列选项中，有关工程竣工日期的错误表述是（ A）。

A．建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定日期为竣工日期

B．承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期

C．建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期

D．建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期

55．甲市的王先生购买了位于乙市的商品房一套，该住房的开发商为丙市的某房地产开发公司，工程由丁市的

某建筑业企业施工建设。王先生入住不到一年，发现该房屋的承重墙出现严重开裂。王先生欲对此提起诉讼，

则本案应由（ B ）人民法院管辖。

A．甲市 B．乙市 C．丙市 D．丁市

56．下列关于格式条款的说法中，正确的是（ C）。

A．格式条款和非格式条款不一致的，应以格式条款为准

B．只要合同中写明，提供格式条款的一方无须提请对方注意限制其责任的条款

C．对格式条款的理解发生争议的，应当按通常理解予以解释

D．对格式条款有两种以上解释的，应作出有利于条款起草方的解释

57．某建设工程勘察单位业务实力较强，欲在全国范围内承接勘察业务，按照我国建设工程勘察设计管理相关

规定，该建设工程勘察单位的资质等级最低须为（ D ）。 A．丁级 B．丙级 C．乙级 D．甲级

58．按照国家工程建筑消防技术标准需要进行消防设计的建筑工程，建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸

及有关资料报送（ B ）审核。

A．建设行政主管部门

B．公安消防机构

C．消防检测机构

D．质量监督机构

59．由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是（ D ）。

A．由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担

B．由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担

C．由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担

D．由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担

60．某贸易公司与某建材供应商签订合同，约定供应商于合同签订后7日内将3000吨钢筋运至某工地，向施工单

位履行交货义务。合同签署后，供应商未按合同约定交货，则（ C）。

A．施工单位与贸易公司应共同向供应商追究违约责任

B．供应商应向施工单位承担违约责任

C．供应商应向贸易公司承担违约责任

D．施工单位与贸易公司均可向供应商追究违约责任

61．工程保险中属于强制保险的是（ D ）。

A．安装工程一切险

B．职业责任险

C．建筑工程一切险

D．意外伤害险

62．按照《担保法》的规定，债权人依法将主债权转让给第三入，在通知债务人和保证人后，保证人（ B ）。

A．可以在减少保证范围的前提下再承担保证责任

B．必须在原担保范围内继续承担保证责任

C．可以拒绝再承担保证责任

D．同意后，才继续承担保证责任

63.某建设单位取得土地使用权后，需要改变土地使用权出让合同约定的土地用途的，必须取得出让方和（ A ） 的同意。

A．城乡规划行政主管部门

B．环境保护行政主管部门

C．土地行政主管部门

D．建设行政主管部门

64．某建设工程总承包商与分包商在分包合同中约定了有效的仲裁条款。合同履行期间，总承包商以分包商不

具备资质为由向人民法院起诉，要求确认该分包合同无效。根据我国相关法律规定，人民法院（ B ）。

A．应当受理，确认合同有效后驳回起诉

B．不予受理

C．应当受理，确认合同有效后移送仲裁委员会

D．应当先审查合同效力，确认合同无效后受理

65．施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料应当在（ C ）的监督下现场取样并送检。

A．设计单位

B．工程质量监督机构

C．监理单位

D．施工企业质量管理部门

66．建设单位委托招标代理机构对拟建工程建设项目进行勘察设计招标，按照我国《工程建设项目勘察设计招

标投标办法》的规定，拟招标项目应当具备一定的条件，其中包括（ D）。

A．施工组织设计已编制完成并批准

B．材料、设备等物资供应合同已签订

C．施工项目管理规划己编制完成

D．勘察设计所需资金已经落实

67．甲房地产开发公司将一住宅小区工程以施工总承包方式发包给乙建筑公司，建筑公司又将其中场地平整及

土方工程分包给丙土方公司。在工程开工前，应当由（ D ）按照有关规定申请领取施工许可证。

A．乙建筑公司

B．丙土方公司

C．甲房地产开发公司和乙建筑公司共同

D．甲房地产开发公司

68．某施工单位因严重违章施工造成了重大生产安全事故，有关行政机关拟吊销其资质证书。以下有关行政处

罚程序的表述错误的是（ A ）。

A．这起行政处罚不适用听证程序

B．行政机关应负责组织听证

C．行政机关应承担组织听证的费用

D．施工单位有权要求举行听证

69．施工单位所承建的某办公楼，没有经过验收建设单位就提前使用。3年后，办公楼主体结构出现质量问题，

下面说法正确的是（ B ）。

A．主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任

B．主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任

C．施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款

D．由于建设单位提前使用，施工单位不需要承担保修责任

70．商品混凝土供应商甲作为证人，欲证明施工单位乙用于承包工程的商品混凝土数量及价款等事实。以下说

法不符合《关于民事诉讼证据的若干规定》的是（D ）。

A．询问证人甲时，其他证人不得在场

B．审判人员和当事人可以对甲进行询问

C．甲应当出庭作证

D．甲可以旁听法庭审理

二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本

题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

71．某施工单位申领建筑施工企业安全生产许可证时，根据我国《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》， 应具备经建设行政主管或其他有关部门考核合格的人员包括（BCDE ）。

A．应急救援人员

B．单位主要负责人

C．从业人员

D．安全生产管理人员

E．特种作业人员

72．以下关于建设工程企业资质等级划分的表述中，正确的有（ BDE ）。

A．取得甲级工程勘察劳务资质的企业，承接工程勘察业务范围不受限制

B．劳务分包与施工总承包是建筑业企业资质划分中两个独立的序列

C．工程监理企业的资质等级分为一级、二级、三级

D．工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质和工程设计专项资质

E．工程勘察综合资质与工程设计综合资质只设置一个级别

73．甲建筑公司收到了某水泥厂寄发的价目表但无其他内容。甲按标明价格提出订购1000吨某型号水泥，并附

上主要合同条款，却被告知因原材料价格上涨故原来的价格不再适用，要采用提价后的新价格，则下列说法正

确的是（ABE ）。

A．水泥厂的价目表属于要约邀请

B．甲建筑公司的订购表示属于要约

C．水泥厂的价目表属于要约

D．水泥厂新报价属于承诺

E．水泥厂新报价属于新要约

74．下列选项中，属于无效合同的有（AB ）。

A．供应商欺诈施工单位签订的采购合同

B．村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的村内道路施工合同

C．施工单位将工程转包给他人签订的转包合同

D．分包商擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的买卖合同

E．施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同

75．按照相关法律规定，勘察合同中勘察人的主要义务包括（CDE ）。

A．必须使用自己的机具设备完成勘察工作

B．参加主体结构隐蔽工程的施工验收

C．按约定的工作范围进行勘察

D．按约定的时间完成勘察任务

E．提供完整的勘察报告

76．关于工程建设中，施工单位应采取的消防安全措施，下列说法正确的有（ BCD ）。

A．实行防火安全责任制，确定各岗位的消防安全责任人

B．施工过程中，禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火作业

C．要求施工现场消防产品的质量必须符合国家标准或行业标准

D．要对职工进行消防安全培训，有火灾危险作业的人员必须持证上岗

E．在设有车间或仓库的建筑物内设置员工宿舍的，应当立即拆除

77．有五位先生通过了建造师执业资格考试，目前打算申请注册。下列情形中不予注册的有（AC ）。

A．李先生三年前担任工长时，由于偷工减料导致了安全生产事故而受到刑事处罚

B．赵先生就职于工商行政主管部门，希望能利用业余时间从事施工管理工作

C．王先生由于业务水平高，同时受聘于两家施工企业，申请在这两个单位分别注册

D．周先生拖欠农民工工资

E．张先生由于在今年的施工过程中擅自修改图纸而受到了处分

78．关于违约金条款的适用，下列说法正确的有（ ABC ）。

A．约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加

B．违约方支付迟延履行违约金后，另一方仍有权要求其继续履行

C．当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金条款或定金条款

D．当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以同时适用违约金条款及定金条款

E．约定的违约金高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构按实际损失金额调减

79．某建设项目实行施工总承包，总承包单位将该建设项目依法分包，则关于工程档案的整理、移交，下列说

法中正确的有（ BC ）。

A．总承包单位负责汇总各分包单位形成的工程档案，整理无误后向城建档案馆移交

B．分包单位自行整理本单位形成的工程文件，并向总承包单位移交

C．建设单位负责对档案文件的审查，审查合格后向城建档案馆移交

D．勘察、设计等单位立卷归档后，向总承包单位移交

E．分包单位自行整理的工程文件由本单位档案管理部门保存，不向其他单位移交

80．下列关于提存的说法中，正确的有（ ACDE ）。

A．自提存之日起，债务人的债务视为履行完毕

B．自债权人领取提存物之日起，提存物所有权转归债权人

C．自提存之日起，提存物损毁、灭失的风险转归债权人

D．如债权人对债务人负有未到期债务的，在债权人未履行债务或者提供担保之前，提存部门根据债务人的要求

应当拒绝其领取提存物

E．债权人领取提存物的权利，自提存之日起五年内不行使而消灭

81．甲施工企业与乙起重机厂签订了一份购置起重机的买卖合同，约定4月1日甲付给乙100万元预付款，5月12

日由乙向甲交付两辆起重机，但到了4月1日，甲经调查发现乙确已全面停产，经营状况严重恶化。此时甲可以

（ CD ），以维护自己的合法权益。

A．行使同时履行抗辩权

B．终止合同

C．中止履行合同并通知对方

D．请求对方提供适当担保

E．转让合同

82．在《评标委员会和评标方法暂行规定》中，对评标委员会组成的要求包括（ACDE ）。

A．评标委员会由5人以上的单数组成

B．评标委员会的成员必须是既懂经济又懂法律的专家

C．评标委员会的专家与所有投标人均没有利害关系

D．评标专家在相关领域工作满8年且具有高级职称或同等专业水平

E．评标委员会的成员能够认真、公正、廉洁地履行职责

83．在施工过程中，施工人员发现设计图纸不符合技术标准，施工单位技术负责人采取的正确做法是（ DE ）。

A．继续按照工程设计图纸施工

B．按照技术标准修改工程设计

C．追究设计单位违法责任

D．及时提出意见和建议

E．通过建设单位要求设计单位予以变更

84．根据我国法律规定，下列合同转让行为无效的是（ ABD ）。

A．甲将中标的某项目全部转让给乙施工单位

B．甲将自己对乙单位的一笔债务部分转让给丙公司，随后通知乙单位

C．甲将中标的某项目的劳务作业全部分包给具有相应资质的丁企业

D．甲不顾合同约定的不得转让债权条款，将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司

E．甲将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司，随后通知乙单位

85．根据《民事诉讼法》的规定，起诉必须符合的条件有（BC ）。

A．有充分的证据

B．有明确的被告

C．属于人民法院受理民事诉讼的范围

D．原告是与本案有间接利害关系的公民

E．有书面的起诉书

86．以下各项纠纷中，属于《仲裁法》调整范围的是（ ACD ）。

A．某建筑公司与某设备安装公司之间的借款合同纠纷

B．村民王某与村委会的耕地承包合同纠纷

C．某施工单位和某商品混凝土厂家的供货合同纠纷

D．建设单位和施工单位之间的施工合同纠纷

E．钢筋工赵某和所供职施工单位之间的劳动纠纷

87．根据《担保法》的有关规定，禁止抵押的有（ ABDE ）。

A．土地所有权

B．宅基地使用权

C．荒山承包经营权

D．学校图书馆

E．被扣押的汽车

88．按照法律规定，下列各选项中属于民事法律行为成立要件的有（ACDE

A．行为人意思表示真实

B．行为人必须具有完全民事行为能力

C．行为内容合法

D．行为形式合法

）。 E．行为不违反社会公共利益

89．在市区施工产生环境噪声污染的下列情形中，可以在夜间进行施工作业而不需要有关主管部门证明的是（ CE）。

A．混凝土连续浇筑

B．特殊需要必须连续作业

C．自来水管道爆裂抢修

D．由于施工单位计划向国庆献礼而抢进度的施工

E．路面塌陷抢修

90．某工程监理公司是施工项目的监理单位，其监理的依据包括（ABCE ）。

A．该项目施工单位与建设单位签订的施工承包合同

B．《建设工程质量管理条例》

C．《建设工程安全生产管理条例》

D．该项目设计单位与建设单位签订的设计承包合同

E．《工程建设标准强制性条文》

91．根据我国《企业所得税法》的规定，计算企业所得税的应纳税所得额时，准予扣除的项目是指与纳税人取

得收入有关的（ACD ）。 A．成本 B．红利 C．费用 D．损失 E．收益

92．根据我国《行政诉讼法》的规定，可以设定吊销企业营业执照行政处罚的规范性文件是（ BD ）。

A．地方政府规章 B．法律

C．部门规章

D．行政法规

E．地方性法规

93．施工企业按照安全生产责任制的要求，应完成的安全保障工作包括（ ABD）。

A．明确法定代表人对本企业的安全负主要责任

B．设置安全处室对安全负责

C．对内部职工进行安全培训，持证上岗

D．落实各岗位人员的安全生产责任

E．制定企业内部安全生产绩效考核标准

94．下面关于项目招标的说法错误的是（ BD ）。

A．施工单项合同估算价在200万元人民币以上的项目必须招标

B．个人投资的项目不需要招标

C．施工主要技术采用特定专利的项目可以招标

D．涉及到公众安全的项目必须招标

E．符合工程招标范围，重要材料采购单项合同估算价在100万元人民币以上的项目必须招标

95．甲乙双方的合同纠纷于2006年7月2日开庭仲裁，7月4日，经仲裁庭调解，双方达成了调解协议，7月5日仲

裁庭根据调解协议制定了调解书，7月6日调解书交由双方签收，根据《仲裁法》有关规定，则下列说法正确的

是（ AE）。

A．该调解书与仲裁裁决书具有同等法律效力

B．该调解书自2006年7月5日产生法律效力

C．若当事人签收调解书后反悔，则仲裁庭重新开庭仲裁

D．申请人签收调解书后，申请人应撤回仲裁申请

E．该调解书自2006年7月6日产生法律效力

96．某建设单位分别与设计、施工和监理等单位签订工程合同。根据我国《民用建筑节能管理规定》，各单位

在工程实施中负有应当执行建筑节能强制性标准的职责。下面有关对各单位执行建筑节能强制性标准行为的表

述，正确的是（ ABDE ）。

A．监理单位对节能工程实施监理时，不得违反有关法律、法规和标准

B．建设单位不得以任何理由要求施工单位修改经审查合格的节能设计文件

C．民用建筑工程在改建、扩建时，设计单位不得对原建筑进行节能改造

D．施工单位进行施工时，不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准

E．在竣工验收中，建设单位有违反强制性标准的，应当重新组织验收

97．下面关于施工单位对建设工程质量最低保修期限说法正确的是（ CDE ）。

A．有防水要求的卫生间为2年

B．给排水管道为5年

C．电气设备安装工程为2年

D．供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期

E．装修工程为2年

98．对某地级市建设行政主管部门作出的具体行政行为，当事人不服，可以向（BC ）

申请行政复议。

A．市建设行政主管部门

B．市人民政府

C．省级建设行政主管部门

D．省级人民政府

E．国务院建设行政主管部门

99．施工单位与建设单位签订施工合同，双方没有约定付款时间，后因利息计算产生争议，则下列有关工程价

款应支付日期的表述正确的有（BCE ）。

A．建设工程没有交付的，为提交验收报告之日

B．建设工程已实际交付的，为交付之日

C．建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日

D．建设工程未交付，工程价款也未结算的，为人民法院判决之日

E．建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日

100．甲房地产开发公司以招标方式将某住宅小区项目发包，乙施工单位中标。甲向有关行政监督部门提交招标

投标情况的书面报告，该书面报告至少应包括（ABCE ）等内容。

A．招标范围

B．招标方式和发布招标公告的媒介

C．招标文件中投标人须知、技术条款、评标标准和方法、合同主要条款等内容

D．资格预审文件

E．评标委员会的组成和评标报告

2010年度全国一级建造师执业资格考试试卷

建设工程法规及相关知识

中 华 人 民 共 和 国 人力资源和社会保障部

人事考试中心制

二 Ｏ 一 Ｏ年 九 月

一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1．根据《注册建造师管理规定》，负责核发《中华人民共和国一级建造师注册证书》的机构是(B )。

A．省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门 B．国务院建设主管部门 C．中国建筑业协会建造师分会 D．国务院发展和改革委员会

2．根据《民法通则》，当事人向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼时效是(B )年。 A．1 B．2 C．4 D．20

3．对全国注册建造师的注册、执业活动实施统一监督管理的机构是(A )。 A．国务院建设主管部门 B．省、自治区、直辖市人民政府 C．建设行业协会

D．人力资源与社会保障或其授权机构 4．民事法律关系的内容是指(A )。 A．民事权利和民事义务 B．民事权利和民事责任 C．民事规范和民事责任 D．民事义务和民事责任

5．根据《民法通则》，施工单位的项目经理属于施工单位的(A )。 A．委托代理人 B．法定代理人 C．指定代理人 D．职务代理人

6．根据《物权法》，建设用地使用权属于(B )。

A．所有权 B．用益物权 C．担保物权 D．留置权

7．根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列不属于建设单位申请领取施工许可证的前提条件是(A )。

A．已经取得安全生产许可证 B．办理了工程质量监督手续 C．有满足施工需要的施工图样 D．已经取得规划许可证

8．根据《建筑业企业资质管理规定》，关于我国建筑业企业资质的说法，错误的是(D )。 A．建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列 B．建筑业企业按照各自工程性质和技术特点，分别划分为若干资质类别 C．各资质类别按照各自规定的条件划分为若干等级

D．房屋建筑工程施工总承包企业资质分为特级、一级、二级三个等级 9．下列施工单位人员中，不必经建设主管部门考核合格即可任职的是( B)。 A．项目安全生产管理人员 B．项目技术员 C．企业主要负责人 D．项目经理

10．按照《城市维护建设税暂行条例》，施工单位在缴纳(D )的同时，还应缴纳城市维护建设税。 A．利息税 B．企业所得税 C．个人所得税 D．营业税

11．工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，情况严重的，应当要求施工单位( C)。

A．整改，并及时报告有关主管部门 B．整改，并及时报告建设单位

C．暂时停止施工，并及时报告建设单位 D．暂时停止施工，并及时报告有关主管部门

12．根据《工程建设项目施工招标投标办法》，不属于施工招标文件内容的是(C )。 A．技术条款 B．投标人须知 C．施工组织设计 D．合同主要条款

13．根据《工程建设项目施工招标投标办法》，关于投标保证金的说法，正确的是( A)。 A．中标人拒绝签订施工合同时，招标人有权没收其投标保证金 B．投标保证金不得采用银行保函方式

C．招标人发出中标通知书，投标保证金的有效期自动终止 D．投标保证金最高不得超过50万元

14．根据我国《合同法》的规定，关于代位权行使的说法，正确的是( C)。 A．债权人可选择以自己的名义或债务人的名义起诉次债务人 B．代位权是债权人行使的抗辩权

C．债权人可以代位行使的权利必须不是专属于债务人自身的债权 D．债权人自己承担行使代位权的必要费用

15．某施工项目材料采购合同中，当事人对价款没有约定，未达成补充协议的，也无法根据合同有关条款或交易习惯确定，则应按照( B)的市场价格履行。 A．材料所在地 B．订立合同时履行地 C．合同签订地 D．履行义务一方所在地

16．根据《安全生产法》，对全国建设工程安全生产实施综合监督管理的机构是( B)。 A．国务院

B．国务院负责安全生产监督管理的部门 C．国务院建设行政主管部门

D．国务院铁路、交通、水利等有关部门 17．关于和解的说法，错误的是(C )。 A．和解可以发生在民事诉讼的任何阶段

B．当事人在申请仲裁或提起民事诉讼后仍然可以和解 C．和解协议具有强制执行的效力

D．当事人和解后可以请求法院调解，制作调解书

18．下列与工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是(B )。 A．工程建设项目施工招标投标办法 B．安全生产许可证条例 C．安全生产法

D．建筑业企业资质管理规定

19．某建设单位与施工单位签订赶工奖罚协议，双方约定：双方法定代表人签字加盖公章并备案后生效。根据我国《合同法》，该赶工奖罚协议为( B)合同。 A．附期限 B．附条件 C．显失公平 D．可变更、可撤销

20．某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为4万元、定金6万元。采购方依约支付了6万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为( D)万元。 A．10 B．4 C．16 D．12

21．下列劳动合同条款，属于必备条款的是(B )。 A．福利待遇 B．劳动条件 C．试用期 D．补充保险

22．某施工单位的副经理将个人所有的钢管出租给本单位，并签订了租赁合同。根据《公司法》，该合同须经过(C )同意。 A．监事会 B．工会 C．股东会

D．董事会

23．根据《民事诉讼法》及相关规定，人民法院依法可要求对败诉方负有到期债务的第三人协助向(D )履行债务。 A．金融机构 B．败诉方 C．执行法院 D．胜诉方

24．施工单位与建设单位签订施工合同，约定施工单位垫资20%，但没有约定的垫资利息。后来施工单位向人民法院提起诉讼，请求建设单位支付垫资利息。对施工单位的请求，人民法院正确的做法是(B )。

A．尽管未约定利息，施工单位要求按中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持

B．由于未约定利息，施工单位要求支付垫资利息，不予支持 C．由于垫资行为违法，施工单位要求返还垫资，不予支持

D．尽管未约定利息，施工单位要求按低于中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持

25．某工程建设项目设计招标中，甲设计单位投标报价为2000万元，则其投标保证金最高应为( D)万元。 A．10 B．20 C．4 D．40

26．2008年4月1日，甲公司将其厂房无偿转让给乙公司，导致甲公司的债权人丙公司无法实现债权，丙公司于2009年1月1日才得知该情况，则丙公司撤销权的截止日期为 (D )。

A．2010年4月1日 B．2011年1月1日 C．2009年4月1日 D．2010年1月1日

27．某施工单位认为工商行政管理部门对其罚款过重，向法院提起诉讼。法院经过审理，认

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/rrux.html