4.xx集团110kv变电工程EPC总承包合同（二）

发包人合同编号： 承包人合同编号：

庆华集团新疆煤化工有限公司 苏拉宫工业园区110kV变电工程

EPC总承包合同

发包人：庆华集团新疆煤化工有限公司

承包人：新疆伊犁电力有限责任公司

2013年4月·新疆伊宁市

封面背面无正文

庆华集团新疆煤化工有限公司苏拉宫工业园区110千伏变电工程EPC总承包合同文件

目 录

目 录 ................................................................................................................................... 1 第一部分 协议书 ................................................................................................................... 5 一、工程概况 ....................................................................................................................... 5 二、工程承包范围 ............................................................................................................... 5 三、合同工期 ....................................................................................................................... 5 四、质量标准 ....................................................................................................................... 5 五、合同价款 ....................................................................................................................... 5 六、组成合同的文件 ........................................................................................................... 6 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 ................................................................................................................................... 6 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 ................................................................................................................... 6 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 ............................................................................................................................... 6 十、合同生效 ....................................................................................................................... 7 第二部分 通用条款 ........................................................................................................... 7 一、词语定义及合同文件 ................................................................................................... 8 1词语定义 ........................................................................................................................ 8 2合同文件及解释顺序 .................................................................................................... 9 3语言文字和适用法律、标准及规范 .......................................................................... 10 4 图纸 ............................................................................................................................. 11 二、双方一般权利和义务 ................................................................................................. 11 ５．工程师 ..................................................................................................................... 11 ６．工程师的委派和指令 ............................................................................................. 11 ７．项目经理 ................................................................................................................. 13 ８．发包人工作 ............................................................................................................. 13 ９．承包人工作 ............................................................................................................. 14

第 1 页共 56 页

庆华集团新疆煤化工有限公司苏拉宫工业园区110千伏变电工程EPC总承包合同文件

三、施工组织设计和工期 ................................................................................................. 15 10．进度计划 ................................................................................................................. 15 11．开工及延期开工 ..................................................................................................... 15 12．暂停施工 ................................................................................................................. 15 13．工期延误 ................................................................................................................. 16 14．工程竣工 ................................................................................................................. 16 四、质量与检验 ................................................................................................................. 16 15．工程质量 ................................................................................................................. 16 16．检查和返工 ............................................................................................................. 17 17．隐蔽工程和中间验收 ............................................................................................. 17 18．重新检验 ................................................................................................................. 17 19．工程试车 ................................................................................................................. 17 五、安全施工 ..................................................................................................................... 18 20．安全施工与检查 ..................................................................................................... 18 21、安全防护 ................................................................................................................. 19 22、事故处理 ................................................................................................................. 19 六、合同价款与支付 ......................................................................................................... 19 23．合同价款及调整 ..................................................................................................... 19 24．工程预付款 ............................................................................................................. 20 25．工程量的确认 ......................................................................................................... 20 26．工程款（进度款）支付 ......................................................................................... 20 七、材料设备供应 ............................................................................................................. 21 27．发包人供应材料设备 ............................................................................................. 21 28．承包人采购材料设备 ............................................................................................. 22 八、工程变更 ..................................................................................................................... 22 29．工程设计变更 ......................................................................................................... 22 30．其他变更 ................................................................................................................. 23 31．确定变更价款 ......................................................................................................... 23 九、竣工验收与结算 ......................................................................................................... 24 32．竣工验收 ................................................................................................................. 24

第 2 页共 56 页

庆华集团新疆煤化工有限公司苏拉宫工业园区110千伏变电工程EPC总承包合同文件

33．竣工结算 ................................................................................................................. 24 34．质量保修 ................................................................................................................. 25 十、违约、索赔和争议 ..................................................................................................... 26 35．违约 ......................................................................................................................... 26 36．索赔 ......................................................................................................................... 26 37．争议 ......................................................................................................................... 27 十一、其他 ......................................................................................................................... 27 38．工程分包 ................................................................................................................. 27 39．不可抗力 ................................................................................................................. 28 40．保险 ......................................................................................................................... 28 41．担保 ......................................................................................................................... 29 42．专利技术及特殊工艺 ............................................................................................. 29 43．文物和地下障碍物 ................................................................................................. 29 44．合同解除 ................................................................................................................. 30 45．合同生效与终止 ..................................................................................................... 30 46．合同份数 ................................................................................................................. 31 第三部分 专用条款 ............................................................................................................. 32 一、词语定义及合同文件 ................................................................................................. 32 1.合同文件及解释顺序 ................................................................................................. 32 2.语言文字和适用法律、标准及规范 ......................................................................... 32 3.图纸 ............................................................................................................................. 33 二、双方一般权利和义务： ............................................................................................. 33 4.工程师 ......................................................................................................................... 33 5.项目经理 ..................................................................................................................... 33 6.发包人工作 ................................................................................................................. 33 7.承包人工作 ................................................................................................................. 34 三、施工组织设计和工期 ................................................................................................. 34 8.进度计划 ..................................................................................................................... 34 9.工期延误 ..................................................................................................................... 35 四、质量与检验 ................................................................................................................. 35

第 3 页共 56 页

庆华集团新疆煤化工有限公司苏拉宫工业园区110千伏变电工程EPC总承包合同文件

10.隐蔽工程和中间验收 ............................................................................................... 35 11.工程试车 ................................................................................................................... 35 五、安全施工 ..................................................................................................................... 35 六、合同价款与支付 ......................................................................................................... 35 12.合同价款 ................................................................................................................... 35 13.工程预付款 ............................................................................................................... 35 14.工程量的确认 ........................................................................................................... 35 15.工程款（进度款）支付 ........................................................................................... 36 16.发包人供应材料设备 ............................................................................................... 36 17.承包人采购材料设备 ............................................................................................... 36 七、工程变更 ..................................................................................................................... 36 八、竣工验收与结算 ......................................................................................................... 37 18.竣工验收 ................................................................................................................... 37 九、违约、索赔和争议 ..................................................................................................... 37 20.争议 ........................................................................................................................... 38 十、其他 ............................................................................................................................. 38 21.工程分包 ................................................................................................................... 38 22.不可抗力 ................................................................................................................... 38 23.保险 ........................................................................................................................... 38 24.担保 ........................................................................................................................... 38 25.合同份数 ................................................................................................................... 39 26.补充条款 ................................................................................................................... 39 附件1：工程质量保修书 ...................................................................................................... 40 附件2：工程承包范围 .......................................................................................................... 42 附件3：工程总承包管理 ...................................................................................................... 44 附件4：：安全施工管理协议 .............................................................................................. 51 附件5：履约保函 .................................................................................................................. 53

第 4 页共 56 页

庆华集团新疆煤化工有限公司苏拉宫工业园区110千伏变电工程EPC总承包合同文件

第一部分 协议书

发包人(全称)： 庆华集团新疆煤化工有限公司 承包人(全称)： 新疆伊犁电力有限责任公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规．遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：庆华集团新疆煤化工有限公司苏拉宫工业园区110千伏变电工程 工程地点：新疆伊宁苏拉宫工业园区 工程内容：

（1）庆华集团新疆煤化工有限公司苏拉宫工业园110kV变电站工程； 工程立项批准文号： / 资金来源：业主提供

二、工程承包范围

承包方式：以EPC工程总承包方式对本工程内容范围内的勘测设计、前期手续、土地征迁、设备材料采购、施工、调试、送电、竣工验收、移交以及本工程整个总承包的管理协调工作。（具体内容见附件2）

三、合同工期

开工日期：2013年 月 日 竣工日期：2013年 月 日

四、质量标准

工程质量标准：合格(达到专用条款第2. 3条适用标准、规范)。

五、合同价款

第 5 页共 56 页

庆华集团新疆煤化工有限公司苏拉宫工业园区110千伏变电工程EPC总承包合同文件

合同总金额(大写)暂定价：

（￥ 元整）。 合同价款组成及说明： 1. 勘察设计费及其它； 2. 设备购置费； 3. 建筑安装调试工程费;

4. 项目管理费：项目管理费=设备购置费ｘ5%。； 5. 土地征迁费用令协商后作为附件。 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括：

1. 本协议书的补充协议或其他具有对本协议书进行修订、修改或变更性质的书面文件； 2. 本合同协议书 3. 本合同专用条款 4. 本合同通用条款 5. 本合同附件；

6. 工程质量保修书

7. 标准、规范及有关技术文件 8. 图纸

9. 经双方确认进入合同的其他文件；

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

第 6 页共 56 页

庆华集团新疆煤化工有限公司苏拉宫工业园区110千伏变电工程EPC总承包合同文件

十、合同生效

合同订立时间： 年 月 日

合同订立地点： 新疆伊宁市 本合同双方约定 签字盖章 后生效

发包人：庆华集团新疆煤化工有限公司 承包人：新疆伊犁电力有限责任公司 地 址: 伊宁苏拉宫工业园区 地 址:新疆伊宁市斯大林街72号 法定代表人签字： 法定代表人签字： 委托代理人： 委托代理人： 电 话： 电 话： 邮 编： 邮 编：835000 账户名称： 账户名称： 账 号： 账 号： 开户银行： 开户银行： 日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日

第 7 页共 56 页

庆华集团新疆煤化工有限公司苏拉宫工业园区110千伏变电工程EPC总承包合同文件

第二部分 通用条款

一、词语定义及合同文件

1词语定义

下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

1.1 通用条款： 是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。

1.2 专用条款： 是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

1.3 发包人： 指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.4 承包人： 指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.5项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

1.6 设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

1.7 监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

1.8 工程师： 指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。

1.9工程造价管理部门： 指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。

1.10工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。 1.11合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

1.12追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

1.13费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济

第 8 页共 56 页

庆华集团新疆煤化工有限公司苏拉宫工业园区110千伏变电工程EPC总承包合同文件

支出。

1.14 工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。

1.15 开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。

1.16 竣工日期：指发包人承包人在协议书约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

1.17 图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。

1.18 施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

1.19 书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.20违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

1.21索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。

1.22不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。 1.23小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。

2合同文件及解释顺序

2.1合同文件应能相互解释， 互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本协议书的补充协议或其他具有对本协议书进行修订、修改或变更性质的书面文件； （2）本合同协议书 （3）本合同专用条款

第 9 页共 56 页

庆华集团新疆煤化工有限公司苏拉宫工业园区110千伏变电工程EPC总承包合同文件

（4）本合同通用条款 （5）本合同附件；

（6）工程质量保修书

（7）标准、规范及有关技术文件 （8）图纸

（9）经双方确认进入合同的其他文件；

合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

1.2.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时， 在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师做出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师做出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

3语言文字和适用法律、标准及规范 3.1语言文字

本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。 在少数民族地区，双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。

3.2适用法律和法规

本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。

3.3适用标准、规范

双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。

国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。

第 10 页共 56 页

庆华集团新疆煤化工有限公司苏拉宫工业园区110千伏变电工程EPC总承包合同文件

本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。

4 图纸

4.1承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由发包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务。

4.2承包人未经发包人同意， 不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。

4.3承包人应在施工现场保留一套完整图纸， 供工程师及有关人员进行工程检查时使用。

二、双方一般权利和义务

５．工程师

5.1实行工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。

5.2监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师，其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。工程师按合同约定行使职权，发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准。

5.3发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明，但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。

5.4合同履行中，发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内，客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

5.5除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。

5.6不实行工程监理的，本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表，其具体职权由发包人在专用条款内写明。

６．工程师的委派和指令

第 11 页共 56 页

庆华集团新疆煤化工有限公司苏拉宫工业园区110千伏变电工程EPC总承包合同文件

6.1工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。 工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。 除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。

6.2工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的， 承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。

承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内做出修改指令或继续

第 12 页共 56 页

庆华集团新疆煤化工有限公司苏拉宫工业园区110千伏变电工程EPC总承包合同文件

执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。

本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。

6.3工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。

6.4如需更换工程师，发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

７．项目经理

7.1项目经理的姓名、职务在专用条款内写明。

7.2承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。

7.3项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师送交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。

7.4承包人如需要更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知发包人，关征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。 7.5发包人可以与承包人协商，建议更换其认为不称职的项目经理。

８．发包人工作

8.1发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

（1）办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；

（2）将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要；

（3）开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地

第 13 页共 56 页

庆华集团新疆煤化工有限公司苏拉宫工业园区110千伏变电工程EPC总承包合同文件

内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；

（4）向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；

（5）办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）； （6）确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验； （7）组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作、承担有关费用；

（9）发包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。

8.2发包人可以将8.1款部分工作委托承包人办理，双方在专用条款内约定，其费用由发包人承担。

8.3发包人未能履行8.1款各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，发包人赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。

９．承包人工作

9.1承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

（1）向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表； （2）根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明（施工范围之内）、围栏设施，负责安全保卫；

（3）按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用；

（4）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外；

（5）已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在专用条款内约定； （6）按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；

第 14 页共 56 页

庆华集团新疆煤化工有限公司苏拉宫工业园区110千伏变电工程EPC总承包合同文件

（7）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款； （8）承包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。

9.2承包人未能履行9.1款各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失。

三、施工组织设计和工期 10．进度计划

10.1承包人应按专用条款约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划提交修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。

10.2群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划，其具体内容双方在专用条款中约定。

10.3承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

11．开工及延期开工

11.1因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。

12．暂停施工

工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包

人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承

包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施工程师做出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师做出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承

第 15 页共 56 页

庆华集团新疆煤化工有限公司苏拉宫工业园区110千伏变电工程EPC总承包合同文件

担发生的费用，工期不予顺延。

13．工期延误

13.1因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延： （1）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；

（2）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行； （3）发包方提出设计变更，工期顺延； （4）不可抗力；

（5）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

13.2承包人在13.1款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

14．工程竣工

14.1承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。

14.2因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。

14.3施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。

四、质量与检验

15．工程质量

15.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

15.2双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

第 16 页共 56 页

庆华集团新疆煤化工有限公司苏拉宫工业园区110千伏变电工程EPC总承包合同文件

16．检查和返工

16.1承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。 16.2工程质量达不到约定标准的部分，工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

16.3工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。

16.4因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。

17．隐蔽工程和中间验收

17.1工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

17.2工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。

17.3经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。 18．重新检验

无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

19．工程试车

第 17 页共 56 页

庆华集团新疆煤化工有限公司苏拉宫工业园区110千伏变电工程EPC总承包合同文件

19.1双方约定需要试车的，试车内容应与承包人承包的安装范围相一致。 19.2设备安装工程具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知工程师。通知包括试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格，工程师在试车记录上签字。

19.3工程师不能按时参加试车，须在开始试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，不参加试车，应承认试车记录。

19.4设备安装工程具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，双方在试车记录上签字。 19.5双方责任

（1）由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款，工期相应顺延。

（2）由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由发包人采购的，发包人承担上述各项追加合同价款，工期相应顺延。

（3）由于承包人施工原因试车不到验收要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。

（4）试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外，均由发包人承担。

（5）工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束24小时后，视为工程师已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工手续。 五、安全施工

20．安全施工与检查

20.1承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费

第 18 页共 56 页

庆华集团新疆煤化工有限公司苏拉宫工业园区110千伏变电工程EPC总承包合同文件

用，由承包人承担。

20.2发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

21、安全防护

21.1承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由发包人承担。

21.2实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。

22、事故处理

22.1发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。 22.2发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。 六、合同价款与支付 23．合同价款及调整

23.1招标工程的合同价款由发包人承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。非招标工程的合同价款由发包人承包人依据工程预算书在协议书内约定。

23.2合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。下列三种确定合同价款的方式，双方可在专用条款内约定采用其中一种：

（1）固定价格合同。双方在专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整方法。应当在专用条款内约定。

（2）可调价格合同。合同价款可根据双方的约定而调整，双方在专用条款内约定合同价款调整方法。

第 19 页共 56 页

庆华集团新疆煤化工有限公司苏拉宫工业园区110千伏变电工程EPC总承包合同文件

（3）成本加酬金合同。合同价款包括成本和酬金两部分，双方在专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法。

23.3可调价格合同中合同价款的调整因素包括：

（1）法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款； （2）工程造价管理部门公布的价格调整； （3）双方约定的其他因素。

23.4承包人应当在23.3款情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知工程师，工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。

24．工程预付款

实行工程预付款的，双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。 预付时间应不迟于约定的开工日期前7天。发包人不按约定预付， 承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付， 承包人可在发出通知后7天停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。 25．工程量的确认

25.1承包人应按专用条款约定的时间，向工程师提交已完工程量的报告。 工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量（以下称计量），并在计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。

25.2工程师收到承包人报告后7天内未进行计量，如有异议，7日内工程师及时复函，计量时间依次顺延；从第8天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，计量结果无效。

25.3对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。

26．工程款（进度款）支付

第 20 页共 56 页

庆华集团新疆煤化工有限公司苏拉宫工业园区110千伏变电工程EPC总承包合同文件

26.1在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付工程款（进度款）。按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程款（进度款）同期结算。 26.2本通用条款第23条确定调整的合同价款，第31条工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款（进度款）同期调整支付。 26.3发包人超过约定的支付时间不支付工程款（进度款），承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起应付款的贷款利息。

26.4发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。 七、材料设备供应

27．发包人供应材料设备

27.1实行发包人供应材料设备的，双方应当约定发包人供应材料设备的一览表，作为本合同附件（附件2）。一览表包括发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和地点。

27.2发包人按一览表约定的内容提供材料设备，并向承包人提供产品合格证明，对其质量负责。发包人在所供材料设备到贷前24小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。

27.3发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管。因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。

发包人未通知承包人清点，承包人不负责材料设备的保管，丢失损坏由发包人负责。

27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，发包人承担有关责任。发包人应承担责任的具体内容，双方根据下列情况在专用条款内约定： （1）材料设备单价与一览表不符，由发包人承担所有价差；

（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符，承包人可拒绝接收保管，由发包人运出施工场地并重新采购；

（3）发包人供应的材料规格、型号与一览表不符，经发包人同意，承包人可代为调剂串换，由发包人承担相应费用；

第 21 页共 56 页

庆华集团新疆煤化工有限公司苏拉宫工业园区110千伏变电工程EPC总承包合同文件

（4）到货地点与一览表不符，由发包人负责运至一览表指定地点； （5）供应数量少于一览表约定的数量时，由发包人补齐，多于一览表约定数量时，发包人负责将多出部分运出施工场地；

（6）到货时间早于一览表约定时间，由发包人承担因此发生的保管费用；到贷时间迟于一览表约定的供应时间，发包人赔偿由此造成的承包人损失，造成工期延误的，相应顺延工期；

27.5发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由发包人承担。

27.6发包人供应材料设备的结算方法，双方在专用条款内约定。 28．承包人采购材料设备

28.1承包人负责采购材料设备的，应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点。

28.2承包人采购的材料设备与设计标准要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

28.3承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

28.4工程师发现承包人采购并使用不符合设计和标准要求的材料设备时，应要求承包人负责修复、拆除或重新采购，由承包人承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

28.5承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。

28.6由承包人采购的材料设备，发包人可指定不少于三家或共同确认的生产厂家。 八、工程变更 29．工程设计变更

29.1施工中发包人需对原工程设计变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理

第 22 页共 56 页

庆华集团新疆煤化工有限公司苏拉宫工业园区110千伏变电工程EPC总承包合同文件

部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更： （1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸； （2）增减合同中约定的工程量； （3）改变有关工程的施工时间和顺序； （4）其他有关工程变更需要的附加工作。

因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。

29.2施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。 29.3承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经工程师同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。 工程师同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人承包人另行约定分担或分享。 30．其他变更

合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

31．确定变更价款

31.1承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款； （2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。

31.2承包人在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。

31.3工程师应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起14天后视为变更工程价款

第 23 页共 56 页

庆华集团新疆煤化工有限公司苏拉宫工业园区110千伏变电工程EPC总承包合同文件

报告已被确认。

31.4工程师不同意承包人提出的变更价款，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

31.5工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付。

31.6因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。 九、竣工验收与结算 32．竣工验收

32.1工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。双方约定由承包人提供竣工图的，应当在专用条款内约定提供的日期和份数。

32.2发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

32.3发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。

32.4工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

32.5发包人收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收，从第29天起承担工程保管及一切意外责任。

32.6中间交工工程的范围和竣工时间，双方在专用条款内约定，其验收程序按本通用条款32.1款至32.4款办理。

32.7因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法。

32.8工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。 33．竣工结算

33.1工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交竣工

第 24 页共 56 页

庆华集团新疆煤化工有限公司苏拉宫工业园区110千伏变电工程EPC总承包合同文件

结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。

33.2发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人。

33.3发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。

33.4发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付的，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

33.5工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付；发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任。

33.6发包人承包人对工程竣工结算价款发生争议时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。 34．质量保修

34.1承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的在关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

34.2质量保修工作的实施。承包人应在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修书，作为本合同附件（附件1）。 34.3质量保修书的主要内容包括： （1）质量保修项目内容及范围； （2）质量保修期； （3）质量保修责任；

第 25 页共 56 页

庆华集团新疆煤化工有限公司苏拉宫工业园区110千伏变电工程EPC总承包合同文件

（4）质量保修金的支付方法。 十、违约、索赔和争议 35．违约

35.1 发包人违约。当发生下列情况时：

（1）本通用条款第24条提到的发包人不按时支付工程预付款；

（2）本通用条款第26.4款提到的发包人不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行；

（3）本通用条款第33.3款提到的发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款；

（4）发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。 发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。双方在专用条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法或者发包人应当支付违约金的数额或计算方法。

35.2承包人违约。当发生下列情况时：

（1）本通用条款第14.2款提到的因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工；

（2）本通用条款第15.1款提到的因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准；

（3） 承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。 承包人承担违约责任，赔偿因其违约发包人造成的损失。双方在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法或者承包人应当支付违约金的数额可计算方法。

35.3一方违约后，另一方要求违约给方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。 36．索赔

36.1当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

36.2发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）承包人不能及时得到合同价款及

第 26 页共 56 页

庆华集团新疆煤化工有限公司苏拉宫工业园区110千伏变电工程EPC总承包合同文件

承包人的其他经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔： （1）索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；

（2）发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；

（3）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；

（4）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；

（5）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）、（4）规定相同。

36.3承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按36.2款确定的时限向承包人提出索赔。 37．争议

37.1发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用条款内约定以下一种方式解决争议：

第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁； 第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。

37.2发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工； （2）调解要求停止施工，且为双方接受； （3）仲裁机构要求停止施工；

（4）法院要求停止施工。 十一、其他 38．工程分包

38.1承包人按专用条款的约定分包所承包的部分工程，并与分包单位签订分包合同。非经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包。

第 27 页共 56 页

庆华集团新疆煤化工有限公司苏拉宫工业园区110千伏变电工程EPC总承包合同文件

38.2承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

38.3工程分包不能解除承包人任何责任与义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失，承包人承担连带责任。

38.4分包工程价款由承包人与分包单位结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项。 39．不可抗力

39.1不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风雨、雪、洪、震等自然灾害。 39.2不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，产大力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。 不可抗事件持续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

39.3因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担； （2）发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用； （3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；

（4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；

（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担；

（6）延误的工期相应顺延。

39.4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。 40．保险

第 28 页共 56 页

庆华集团新疆煤化工有限公司苏拉宫工业园区110千伏变电工程EPC总承包合同文件

40.1工程开工前，发包人为建设工程和施工场内的自有人员及第三方人员生命财产办理保险，支付保险费用。

40.2运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险，并支付保险费用。

40.3发包人可以将有关保险事项委托承包人办理，费用由发包人承担。 40.4承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

40.5保险事故发生时，发包人承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

40.6具体投保内容和相关责任，发包人承包人在专用条款中约定。 41．担保

41.1发包人承包人为了全面履行合同，应互相提供以下担保：

（1）发包人向承包人提供履约担保，按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务。

（2）承包人向发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义务。 41.2一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任。 41.3提供担保的内容、方式和相关责任，发包人承包人除在专用条款中约定外，被担保方与担保方还应签订担保合同，作为本合同附件。 42．专利技术及特殊工艺

42.1发包人要求使用专利技术或特殊工艺，就负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用；承包人提出使用专利技术或特殊工艺，应取得工程师认可，承包人负责办理申报手续并承担有关费用。

42.2擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任者依法承担相应责任。 43．文物和地下障碍物

43.1在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程师， 工程师应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，发包人承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。

第 29 页共 56 页

庆华集团新疆煤化工有限公司苏拉宫工业园区110千伏变电工程EPC总承包合同文件

如发现后隐瞒不报，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。

43.2施工中出现影响施工的地下障碍物时，承包人应于8小时内以书面形式通知工程师， 同时提出处置方案，工程师收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。

所发现的地下障碍物有归属单位时，发包人应报请有关部门协同处置。 44．合同解除

44.1发包人承包人协商一致，可以解除合同。

44.2发生本通用条款第26.4款情况，停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。

44.3发生本通用条款第38.2款禁止的情况，承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。 44.4有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同： （1）因不可抗力致使合同无法履行；

（2）因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。

44.5一方依据44.2、44.3、44.4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方， 通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。 44.6合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。 44.7合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。 45．合同生效与终止

45.1双方在协议书中约定合同生效方式。

45.2除本通用条款第34条外，发包人承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。

第 30 页共 56 页

庆华集团新疆煤化工有限公司苏拉宫工业园区110千伏变电工程EPC总承包合同文件

45.3合同的权利义务终止后，发包人承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

46．合同份数

46.1本合同正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。 46.2本合同副本份数，由双方根据需要在专用条款内约定。 47．补充条款

双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际经协商一致后，可对本通用条款内容具体化、补充或修改，在专用条款内约定。

第 31 页共 56 页

庆华集团新疆煤化工有限公司苏拉宫工业园区110千伏变电工程EPC总承包合同文件

第三部分 专用条款

一、词语定义及合同文件

1.合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：依通用条款2合同文件及解释顺序。 2.语言文字和适用法律、标准及规范

2.1本合同除使用汉语外，还使用 无 语言文字。 2.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规： 1.中华人民共和国合同法； 2.中华人民共和国建筑法； 3.建设工程质量管理条例； 4.建设工程安全管理条例等。

2.3适用标准、规范 适用标准、规范的名称：

《电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148—1990； 《低压电器施工及验收规范》GB50254—1996；

《1kV及以下配线工程施工及验收规范》GB50258—1996； 《电气照明装置施工及验收规范》GB50259—1996； 《高压电器施工及验收规范》GBJ147—1990； 《母线装置施工及验收规范》GBJ149—1990；

《盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171—1992； 《接地装置施工及验收规范》GB50169—1992； 《电缆线路施工及验收规范》GB50168—1992； 《蓄电池施工及验收规范》GB50172—1992； 《电气设备交接试验标准》GB 50150-2006； 《电能计量装置技术管理规程》 DL/T448-2000；

以及其他相关的标准、规范，和国家电网公司、新疆电力公司有关规程、规定。

以上标准若有新的标准，执行新标准，替代原有标准。

发包人提供标准、规范的时间： 承包人按照规范提供，并在合同签订后提交甲方审核。

第 32 页共 56 页

庆华集团新疆煤化工有限公司苏拉宫工业园区110千伏变电工程EPC总承包合同文件

国内没有相应标准、规范时的约定：参照国家或行业标准执行。 3.图纸

3.1发包人向承包人提供图纸套数：由承包人向甲方提供图纸三套。 3.2发包人对图纸的保密要求：未经甲方书面许可此项目图纸不得向第三方提供使用。

3.3使用国外图纸的要求及费用承担：费用已付自行承担。 3.4发包人提前七天向承包人提供图纸: 由承包人自行解决 。 二、双方一般权利和义务：

4.工程师

4.1监理单位委派的工程师

姓名： 职务： 发包人委托的职权：对承包方承建的工程质量、进度协调及签订的监理合同的条款履约。

需要取得发包人批准才能行使的职权：由发包人选定监理单位，并签订监理

合同，并合同范围内经发包人授权行驶监理权利。

4.2发包人派驻的工程师 姓名： 职务：

职权： 全权代表公司行使并承担工程承包合同中发包方的权利和义务。 4.3不实行监理的，工程师的职权： 同上。 5.项目经理

姓名： 职称： 6.发包人工作

6.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：合同签订后20日内。 （2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求： 合同签订后20日内。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：合同签订后20日内，确保道路畅通。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前三天。

第 33 页共 56 页

庆华集团新疆煤化工有限公司苏拉宫工业园区110千伏变电工程EPC总承包合同文件

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：合同签订后15日内。

（6）水准点与标控制点交验要求：执行通用条款内容。 （7）图纸会审和设计交底时间：合同签订后30日内。

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：执行通用条款。

（9）双方约定发包人应做的其他工作： 无 。

6.2发包人委托承包人办理的工作： 无 。 7.承包人工作

7.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： 合同签订后20日。

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：施工组织设计、施工技术方案（措施）、设备材料计划、工程用款计划、发包人需要承包人提供的其它计划。合同生效后10日内。

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：执行通用条款内容。

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求： 执行通用条款内容。 （5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人负责办理，费用包含在合同价款当中。

（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：执行通用条款内容。 （7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：执行通用条款内容。

（8）施工场地清洁卫生的要求:依据施工现场管理办法，负责清理现场工程

及生活区全部垃圾，保证施工现场及施工生活区整洁、卫生。

（9）双方约定承包人应做的其他工作：承担总承包人应当注重的合理注意义务。

三、施工组织设计和工期

8.进度计划

第 34 页共 56 页

庆华集团新疆煤化工有限公司苏拉宫工业园区110千伏变电工程EPC总承包合同文件

8.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：合同签订后5日内。

工程师确认的时间：收到施工组织设计（施工方案）和进度计划后5日内。 8.2群体工程中有关进度计划的要求： 无 。 9.工期延误

9.1双方约定工期顺延的其他情况：发包方没有特殊要求时，不能工期顺延。 四、质量与检验

10.隐蔽工程和中间验收

10.1双方约定中间验收部位：设备进场、其它按照建筑安装工程及电气装置安装工程中的有关规定执行。

11.工程试车

11.1试车费用的承担：由承包人承担，费用包含在合同价款当中。 五、安全施工

双方签署安全施工管理协议，作为合同附件4。 六、合同价款与支付

12.合同价款

本合同价款采用：(2) 采用可调价格合同。

（1）采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围： 无 。 风险费用的计算方法： 无 。

风险范围以外合同价款调整方法： 无 。

（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法：详见协议书“五”。 （3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定： 无 。 12.1双方约定合同价款的其他调整因素： 无 。 13.工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同固定价款总额的比例： 合同生效承包人向发包人提供履约保函后10日内，支付合同价款30%的工程预付款 元（大写人民币：整）。

14.工程量的确认

14.1承包人向发包人提交已完工程量报告的时间：每月5日前，逾期则累

第 35 页共 56 页

庆华集团新疆煤化工有限公司苏拉宫工业园区110千伏变电工程EPC总承包合同文件

计至下月确认。

15.工程款（进度款）支付

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：

（1）本合同签订后，承包人（含分包工程）开始进场施工前，承包人应当按有关上级文件和伊宁市当地文件要求，足额向劳动监察部门缴纳工人工资保障金，如未能及时缴纳的，同意发包人从以下款项中扣除代缴。

（2）本工程开工，设备订购完成后，发包人向承包人支付合同价款30%的工程进度款；本工程设备全部到货、安装调试完成，发包人向承包人支付合同价款20%的工程进度款；工程完工并经验收合格送电后，资料移交完毕发包人向承包人支付合同价款10%工程进度款；剩余10%质保金待工程完工并经验收满一年后支付。

16.发包人供应材料设备

16.1发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

（1）材料设备单价与一览表不符：无。

（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：无。 （3）承包人可代为调剂串换的材料：无 。 （4）到货地点与一览表不符：无。 （5）供应数量与一览表不符：无。 （6）到货时间与一览表不符：无 。 17.承包人采购材料设备

17.1承包人采购材料设备的约定： （1）材料设备单价按照招标价格执行；

（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级按照设计规范要求选择品种、规格、型号材料设备进场。 七、工程变更

发包人需对原工程设计变更，应提前10天以书面形式向承包人发出变更通知。

第 36 页共 56 页

庆华集团新疆煤化工有限公司苏拉宫工业园区110千伏变电工程EPC总承包合同文件

承包人不得对原工程设计进行变更。承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经发包人派驻的工程师书面同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用。 八、竣工验收与结算

18.竣工验收

18.1承包人提供竣工资料的约定： 竣工验收后30日内，提供竣工资料两份（贰正贰副，外加壹份PDF电子版，资料为新疆电力系统版本）。

18.2中间交工工程的范围和竣工时间：竣工时间按照合同条款中规定的节点执行。

18.3 勘察设计费及其它、 设备购置费、建筑安装调试工程费、项目管理费暂定，最终结算依据按本合同协议书第五条款执行。

18.4 结算价涉及到的可调部分，除施工期间的签证外，需经发包人书面同意，方可计入结算内容。在出具工程结算报告后，暂不作为结算依据，由双方协商确定专业中介机构审核，并经双方分别审核，若无异议，作为合同最终价款，进入决算。

九、违约、索赔和争议

19.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任： 无 本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的延期利息,并承担违约责任。

双方约定的发包人其他违约责任：无。

19.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：因承包人自身原因造成合同约定的工期延误，延误期限在1周内时，每逾期1天向发包人支付违约金2000元；若延误期限在1周至2周时，每逾期1天向发包人支付违约金5000元；若延误期限在2周以上时，每逾期1天向发包人支付违约金5000元，若延误期限在3周以上发包人有权因此终止合同，当发包人提出终止合同时承包人应立即支付违约金。

第 37 页共 56 页

庆华集团新疆煤化工有限公司苏拉宫工业园区110千伏变电工程EPC总承包合同文件

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：因承包人原因质量达不到合同约定的质量标准承包人应当按照发包人的要求对质量不符合约定的工程进行修理和（或）重做，以使得工程质量达到合同约定质量标准并支付合同结算总价20%的违约金，同时承担由此产生的一切费用。

承包人整改至达到合同约定的质量标准为止，费用由承包人承担。 双方约定的承包人其他违约责任：无。 20.争议

20.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第二种方式解决：

（一）提交合同签订地仲裁委员会仲裁； （二）依法向项目所在地人民法院起诉。 十、其他

21.工程分包

21.1本工程发包人同意承包人分包的工程：本工程的土建、安装、调试部分。

分包施工单位为：由承包人招标确定。 22.不可抗力

22.1双方关于不可抗力的约定：执行通用条款。 23.保险

23.1本工程双方约定投保内容如下： （1）发包人投保内容： 无。

发包人委托承包人办理的保险事项： 无。

（2）承包人投保内容：承包人根据需要办理通用条款40.4条所包含内容的保险，费用由承包人承担。

24.担保

24.1本工程双方约定担保事项如下：

（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：无。 担保合同作为本合同附件。

（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：银行保函，保函金额为

第 38 页共 56 页

庆华集团新疆煤化工有限公司苏拉宫工业园区110千伏变电工程EPC总承包合同文件

合同总价的10％，保函格式符合附件5 。

担保合同作为本合同附件。

（3）双方约定的其他担保事项： 无。 25.合同份数

25.2双方约定合同份数： 拾贰份，其中正本贰份，副本拾份 （双方各执6份）。

26.补充条款

双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际经协商一致，做如下补充：

26.1如工程竣工日期提前，发包人可给予承包人奖励。

26.2 本合同承包范围内的总承包管理部分具体合同条款，详见附件3。 26.3本合同中所有附件均为主合同不可分割的一部分，与主合同具备同等法律效力。

第 39 页共 56 页

庆华集团新疆煤化工有限公司苏拉宫工业园区110千伏变电工程EPC总承包合同文件

附件1：工程质量保修书

工 程 质 量 保 修 书

发包人（全称）：庆华集团新疆煤化工有限公司 承包人（全称）：新疆伊犁电力有限责任公司

为保证庆华集团新疆煤化工有限公司苏拉宫工业园110kV变电站工程在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目，具体质量保修内容双方约定如下：

合同中所包含的全部工程内容。 二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家有关规定，结构具体工程约定质量保修期如下： 1、土建工程为 1 年，屋面防水工程为 5 年； 2、电气管线、上下水管线安装工程为 1 年； 3、供热及供冷为 2 个采暖期及供期； 4、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为 1 年； 5、其他约定： 本工程保修期为工程竣工验收合格后十二个月。 三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后24小时派人到现场，5天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包

第 40 页共 56 页

庆华集团新疆煤化工有限公司苏拉宫工业园区110千伏变电工程EPC总承包合同文件

人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为总承包合同价款的10%。 五、质量保修金的返还

发包人在质量保修期满后14天内，将剩余保修金返还承包人。 六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项： 因承包人原因造成的保修期内的工程质量事故，承包人实施保修，费用由承包人承担。

本工程质量保修书作为主合同附件，由主合同发包人承包人双方共同签署。

发包人（盖章）： 承包人（盖章）：

法定代表人或委托代理人：（签名） 法定代表人或委托代理人：（签名）

年 月 日 年 月 日

第 41 页共 56 页

庆华集团新疆煤化工有限公司苏拉宫工业园区110千伏变电工程EPC总承包合同文件

附件2：工程承包范围

工程承包范围

一、工程项目：本项目包括以下三项内容(详情明确如何同一项目内容)

（1）庆华集团新疆煤化工有限公司苏拉宫工业园110kV变电站工程。 以上项目的建设除以下部分外均包含在本工程中 以下部分由发包人承担: (一)变电部分:

1. 建设场地征用费及清理费；

2. 项目建设管理费中的工程监理费、项目后评价费、工程建设监督检测费； 3．生产准备费；

4．提供施工电源及施工用水，承包人按实际用量付费。 二、设计部分：

本项目庆华集团新疆煤化工有限公司苏拉宫工业园110kV变电站工程中的初设全图及初设说明书、所有的施工图设计、设计说明书； 三、采购部分

本项目设计施工图中所包含的安装工程全部设备、材料、装置性材料及耗材等采购，经发包方与承包方协商确定后，由承包方采购。 四、施工部分：

本项目设计施工图中所包含的全部建筑、电气设备安装、检验、调试、试运行全部由承包人完成。

注：本工程承包范围及费用含义依据中华人民共和国国家发展和改革委员会2007-07-26发布，2007-12-01实施的“电网工程建设预算编制与计算标准”

第 42 页共 56 页

庆华集团新疆煤化工有限公司苏拉宫工业园区110千伏变电工程EPC总承包合同文件

发包人（盖章）： 承包人（盖章）：

法定代表人或委托代理人：（签名） 法定代表人或委托代理人：（签名）

年 月 日 年 月 日

第 43 页共 56 页

庆华集团新疆煤化工有限公司苏拉宫工业园区110千伏变电工程EPC总承包合同文件

附件3：工程总承包管理

工程总承包管理

1 分包商的确定程序：

1.1设备供货商招标程序：承包人编制技术规范书、商务招标文件、评标办法，向发包人提供入围供货商名单；承包人按发包人批准入围设备供货商发标；承包人组织评标，发包人参与评标，（发标人在评标小组中的权重为51％，即使只有一人参加）；承包人将评标小组的评标结果书面通知发包人，同时

向预中标供货商发预中标通知书；承包人组织合同谈判并签订合同。

1.2建筑、安装、第三方检验及调试分包商招标程序：承包人编制招标文件和评标办法并提出入围分包商名单；承包人按发包人批准的招标文件和评标办法，向发包人批准的入围分包商发标；承包人组织评标，发包人参与评标，（发标人在评标小组中的权重为51％，即使只有一人参加）；承包人将评标

小组的评标结果书面通知发包人，同时向预中标分包商发预中标通知书；承包人组织合同谈判，承包人签订合同。

1.3 发包人在招标文件中提供的合格供货及承包人在招标时提供的合格入围分包商名单更新，但招标分包时的入围供货商/分包商名单必须由发包人批准确定，承包商需提供相关设计资质、供货资质、施工资质。

1.4如果发包人在接到承包人的通知后未能按时派代表参加承包人组织的招标，且未明确表示评标意见的，那么承包人应将评标结果报给发包人，由承包人确定最终的中标单位。

2 会议

2.1发包人定期或不定期组织的工程协调会是项目的最高会议，发包人委托的监理工程师、总承包人代表、发包人要求的分包商代表必须参加会议，与会单位向发包人汇报工程进展情况和需要协调处理的问题，并服从发包人的管理、协调。会议纪要由发包人编制下发到有关单位。

第 44 页共 56 页

庆华集团新疆煤化工有限公司苏拉宫工业园区110千伏变电工程EPC总承包合同文件

2.2承包人要定期组织总承包范围内的工程协调、调度会议，发包人派代表参加。会议要贯彻落实发包人协调会的会议精神，同时做好总承包范围内工程进度、质量、安全等的管理、协调工作。发包人有权要求总承包人随时召开有关工程会议。会议纪要由承包人负责编制并报发包人代表和监理工程师。

2.3 发包人委托的监理工程师定期或不定期组织的监理会议，承包人代表或其委托的代表及监理要求的主要分包商代表必须参加。监理工程师在发包人委托的职权范围内管理、监督、协调工程的质量、进度、投资控制、安全等事宜。

2.4如果必要，由发包人决定以上会议的合并及组织程序。 3 沟通与联系

3.1 发包人负责采购的设备必须经发包人代表、承包人和监理工程师的检验验收合格后方能使用。发包人代表、承包人和监理工程师的检验验收不能免除发包人对材料的规格、质量、性能保证等的责任。

3.2承包人负责采购的材料必须经过发包人代表和监理工程师的检验验收合格后方能使用。发包人代表和监理工程师的检验验收不能免除承包人对材料的规格、质量、性能保证等的责任。

3.2发包人代表和监理工程师在发包人授权范围内有权对供货商/分包商行使健康安全和环境管理、质量监督管理的权利。

3.3承包人提供的设计变更、材料代用和其他发包人认为必要的设计资料必须经过发包人组织的审查和批准才能用于工程实施。即使经过审查和批准，不管是否经过修改，承包人仍应对其提供的技术规格、图纸和其他技术资料中的不符合、错误或遗漏负责。

3.4 承包人不得从发包人或发包人代表所雇用的人员中，招收或试图招收其所需要的员工。

3.5 自合同生效开始至工程竣工，承包人应保持其工程施工负责人一直在工程所在地，及时协调处理工程实施过程中的施工问题。如果确需离开，应得到发包人批准，并保证发包人随时能与之取得联系。

4 设计管理要求 4.1 设计义务的一般要求

4.1.1承包人被视为，已经仔细审查了初步设计及相关文件、发包人要求，

第 45 页共 56 页

庆华集团新疆煤化工有限公司苏拉宫工业园区110千伏变电工程EPC总承包合同文件

并对初步设计的错误、遗漏在合同签订时已做出修正和补充。承包人负责工程的设计，要保证其设计文件以及完成的工程符合下列文件：

（1）设计应遵守国家有关的法律、法规和强制性标准，及行业标准与规范，并满足合同规定的技术性能、质量标准和工程的可施工性、可操作性及可维修性的要求

（2）合同文件。

4.1.2设计管理由设计经理负责，并适时组建项目设计组。在项目实施过程中，设计经理应接受项目经理和设计管理部门的双重领导。

4.1.3设计经理及各专业负责人应根据设计计划的要求，除应按时完成全部设计文件外，还应准备或配合为获取发包人对设计文件的确认及正式验收合同项目，进而达到最终关闭合同所需要的相关设计文件。

4.1.4设计完成后，承包人应编制设计完工报告，进行设计工作总结，将项目的经验与教训反馈给工程总承包企业有关职能部门，进行持续改进。

4.2设计文件交付进度及设计审查

4.2.1 承包人提出设计文件交付进度，设计交付进度必须满足合同约定的所有里程碑及进度计划要求。

4.2.2 发包人收到承包人提交的正式设计文件后7个工作日内批复设计文件。发包人在上述期限内可向承包人发出通知，指出承包人上述文件、图纸等存在不符合合同的规定之处。如果承包人的上述文件、图纸等确实不符合，该文件、图纸等费用由承包人承担，承包人按照本款修正后，重新上报，并批复。发包人根据需要召开设计文件审查会，承包人按要求派人参加。

4.2.3 承包人设计文件中发现有错误、遗漏、含糊、不一致、不适当或其他缺陷，尽管根据本条作出了任何同意或批准，承包人仍需自费对这些缺陷和其带来的工程问题进行改正。

4.3设计协调

承包人负责设计工作与本工程供货商/分包商工作的协调与实施，包括经发包人批准同意的其他承包方的协调。发包人有权参加承包人与其供货商/分包商的设计联络和协调，对会议内容进行见证，以使其满足合同要求。

4.4 设计变更

第 46 页共 56 页

庆华集团新疆煤化工有限公司苏拉宫工业园区110千伏变电工程EPC总承包合同文件

4.4.1双方变更权益 4.4.1.1 承包人的变更

承包人在施工中提出并经发包人批准的任何变更，费用不再增加。 本项目实行工程总承包，工程总造价原则上实行总价包干办法，除非本合同另有约定的。在施工中原则上对发包人批准的原设计不作变更，对确需实质性变更设计时，必须经发包人代表批准，实行“去项去费、漏项不增费”的原则，对原设计中出现的不合理之处需变更发生的减项的均按照合同价格水平扣除所有费用，由于初步设计、施工图设计漏设漏算实行补项不增费的办法。

4.4.1.2 发包人的变更

由于发包人的责任，造成了工程的错误或缺陷，可要求进行变更，承包人可追加相应费用。

4.4.2变更程序

所有发包人提出的合同变更均以由发包人代表签发的“发包人变更通知单”书面发给承包人，承包人在收到此变更通知单7日内提交书面的说明是否执行此变更，并说明原因。如承包人确认执行此变更，承包人需在之后的14日内提交书面的文件说明对费用及工期的影响，由发包人审核批准并签定补充协议后方可执行。

承包人在工作执行过程中如发现需要对合同范围的实质性变更时，需向发包人提出书面的“变更申请”，经发包人代表书面批准后签发“发包人变更通知单”后，按上述程序执行。发包人代表有权拒绝此变更申请。

所有变更须履行文字手续。 5 物资采购管理 5.1项目采购组织机构

承包人应成立完整的项目采购组织机构，编制详细的组织机构图，落实、明确具体工作人员和各自职责分工。在项目执行过程中发包人有权提出撤换承包人不能胜任此项工作的工作人员，承包人必须满足发包人要求。

5.2采购过程控制

承包人应结合发包人的相关要求制定详细、标准的物资采购程序文件，承包人应严格执行物资采购程序。

5.3发包人有权派代表对承包人所采购的物资进行质量检验。按合同交付的

第 47 页共 56 页

庆华集团新疆煤化工有限公司苏拉宫工业园区110千伏变电工程EPC总承包合同文件

材料质量是否符合标准及其它合同上规定的要求。承包人必须在其分包合同、订单中对发包人的此项权利加以规定，并在发包人行使此项权利时给予配合。发包人进行检查时发现问题，应通过承包人向分包商提出意见。承包人、供货商负责处理相关问题。

5.4售后服务：

发包人应保证供货商选派有经验的技术人员做好售后服务工作，包括工程设计配合，施工安装监督，发现问题及时处理，指导设备调试等。

6 施工管理要求 6.1施工一般要求

6.1.1承包人应全面负责组织合同项目的施工任务，保证施工进度、工程质量、施工费用在控制目标内。

6.1.2承包人的施工质量、投资和进度计划应满足招标文件、合同协议书、合同通用条款、合同专用条款等合同其它条款及附件规定的要求。

6.1.3发包人负责办理施工许可证、消防报建以及当地政府对施工要求的各类手续和证件。承包人配合发包人提供有关报建资料。

6.1.4承包人和发包人对现场施工的开工条件进行检查和确认,由承包人提出施工开工申请。

6.1.5承包人对施工过程的安全负责。承包人有责任和义务创造安全的施工环境，并保证施工过程的安全。

6.1.6承包人组织制定项目现场施工管理文件，确定现场施工管理组的人员及岗位，在具备现场施工条件时，组织施工管理人员进驻施工现场。在施工期间，根据工作需要，对现场施工管理人员进行合理调配。

6.2施工临时设施

6.2.1 承包人根据施工需要和发包人确认的施工项目，规划好施工现场道路、停车场、施工用地、施工用水、电、通讯、土石方平整及场地排水的总体规划方案。并报发包人批准备案。

6.2.2发包人负责提供满足施工要求的施工临时用地。并向承包人提供满足施工临时用电及施工用水。施工用水、电由发包人提供到本项目界区外50米范围内的指定地点。

6.3施工管理

6.3.1承包人编制项目总体部署计划，报发包人审批后实施。施工管理规划详细地描述项目中需要完成的施工任务，以及为完成施工任务所作的规划和部署，作为工程施工的指导文件。

第 48 页共 56 页

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/rk1w.html