（最新）2012年 - 陈印老师word版葵花宝典

更新时间：2024-06-07 22:08:01 阅读量：综合文库文档下载

说明：文章内容仅供预览，部分内容可能不全。下载后的文档，内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的，是否完整无缺。

最新2012年伦理片推荐度：
相关推荐

建设工程法规与相关知识 2012年月葵花宝典（题库）

1Z301000 建设工程基本法律知识

1Z301010 建设工程法律体系 1Z301012法的形式和效力层级

1. 有权制定地方性法规的主体是（） A.省人大常委会B.省人民政府

C.省建设行政主管部门D.市人民政府

2．下列与工程建设有关的规范性文件中，法律效力最高的是( )。 A．上海市建筑市场管理条例B．建筑业企业资质管理规定 C．工程建设项目施工招标投标办法D．安全生产许可证条例提示：我国规范性文件的后缀一般有以下规律： **法—————法律（全国人大及其常委会）行政法规（国务院） **条例————法规地方法规（省人大）

部委规章（建设部、发改委等） **规定/办法——规章地方政府规章（省政府）

3.光华建筑公司是甲省一家建筑施工企业。2005 年，公司参与承建乙省的某大型基础设施建设项目。现发现就某一事项的规定，《甲省建筑市场管理条例》与《乙省建筑市场管理条例》发生冲突，而《乙省建筑市场管理条例》又与《建设工程质量管理条例》冲突，但《甲省建筑市场管理条例》与《建设工程质量管理条例》则规定一致。应如何适用？（）。 A. 适用《甲省建筑市场管理条例》B. 适用《乙省建筑市场管理条例》 C. 适用《建设工程质量管理条例》D. 由国务院裁决适用

4.《民法通则》（1986）136 条规定：身体受到伤害要求赔偿以及出售质量不合格的商品 2 / 59

未声明的，诉讼时效均为一年；而《产品质量法》（1993）第45 条规定：因产品存在缺陷造成损害要求赔偿的诉讼时效期间为二年。则根据我国《立法法》确定的原则，就不合格产品致人损害案件的诉讼时效，应（） A. 适用民法通则B. 适用产品质量法

C. 由人民法院决定适用D. 由全国人大常委会裁决

5. 根据《立法法》，( )之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。 A．地方性法规与地方政府规章B．部门规章

C．部门规章与地方性法规D．地方政府规章与部门规章 E．同一机关制定的旧的一般规定与新的特别规定

6. 就建筑业企业办理意外伤害险事项，某地方法规（2003 年颁布）与某部门规章（2004 年颁布）规定不一致，此种情况下，应当（）

A. 适用地方法规B. 适用部门规章 C. 由国务院裁决D. 由国务院提出意见

1Z301013建设法与相关法律的关系

7．某市政府投资的环城公路改造项目，甲建设单位经公开招标确定了乙施工单位为中标人，中标价为12.03 亿元。该合同已经过该市招投标行政主管部门备案。项目竣工后，经有关审计部门审计，确定最终审计价格为11.35 亿元。关于本案，说法正确的是（） A．审计结论与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，审计结论无效

B．审计结论与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，合同约定的价格无效 C．施工单位不服审计结论的，有权对审计部门提起行政复议

D．该审计结论对被审计单位具有约束力，但不得作为法院审理判决的依据

1Z301020 建设工程法人制度

8．在某工程项目施工中，经项目经理签字并加盖项目专用章的材料采购合同，未能按时付款，则对此承担法律责任的主体是( )。 A．施工企业B．项目经理 C．建设单位D．项目经理部

1Z301030 建设工程代理制度 1Z301031代理的法律特征和种类

9．甲委托乙购买设备，乙以自己的名义与丙签订了设备购买合同。由于甲的原因，乙未支付设备款，在向丙说明情况后，丙的权利正确的是（） A 只能要求甲支付B 只能要求乙支付

C 可以要求甲或乙支付D 甲和乙承担连带责任

10．由于不具备编写招标文件和组织评标的能力，甲房地产公司依照法律规定，与乙招标代理公司签订了一份合同，指定由乙公司负责某住宅小区工程的公开招标工作。甲乙之间的这种法律关系属于（）。

A.法定代理B.指定代理C.委托代理D.表见代理

1Z301032建设工程代理的设立和终止

11．某律师接受当事人委托参加民事诉讼，以下属于委托代理权消灭的原因有( ) 3 / 59 A.诉讼终结B.当事人解除委托C.代理人辞去委托 D.委托代理人死亡E.委托代理人有过错

1Z301033代理人和被代理人的权利、义务、责任

12（无权代理）. 某单位甲委托某乙代为采购10 吨早强水泥，乙持授权委托书向供应商某丙采购，但供应商恰好缺货，在向乙说明情况后，乙同意购买普通水泥代替。则本案说法错误的是（）

A. 乙的行为属于表见代理B. 甲有权拒绝接受这批普通水泥

C. 如甲拒绝，应由乙承担付款义务D. 如甲同意，应由甲承担付款义务

13（表见代理）.张某原是甲建筑公司的采购员，辞职后与王某合办了一家建筑设备租赁公

司。张某现在以甲公司的名义与其长期负责的大客户乙公司签订3000 吨钢材购销合同，乙公司对张某辞职并不知情。请问，对该合同承担付款义务的是（） A. 甲建筑公司B. 建筑设备租赁公司

C. 张某D. 张某、王某与建筑设备租赁公司

14（授权不明）．某单位甲委托某乙代为采购10 吨16mm 螺纹钢，但并未限定最高采购价格。乙持授权委托书向供应商某丙采购，约定采购价格6000 元/吨，3 日内送货。但丙将货物发到后，甲单位认为该价格明显过高，拒绝付款。则（）

A. 丙只能要求甲承担付款责任B. 丙只能要求乙承担付款责任 C. 丙可以要求甲，也可以要求乙承担付款责任 D. 丙只能要求甲返还货物，不得向甲主张付款责任

15．某单位甲委托某乙代为采购10 吨早强水泥，乙持授权委托书向供应商某丙采购，但供应商恰好缺货，在向乙说明情况后，乙同意购买普通水泥代替，后因水泥不符合要求发生质量事故。则该部分损失，某甲（）

A.只能向乙主张赔偿B.只能向丙主张赔偿

C.只能要求乙、丙承担相应赔偿责任D.可以要求乙、丙承担连带责任

1Z301040 建设工程物权制度 1Z301041物权的法律特征和种类

二、物权的种类

16．以下属于用益物权的是（）

A. 地役权B. 抵押权C. 质权D. 留置权

1Z301042土地所有权、建设用地使用权和地役权

（三）建设用地使用权的流转、续期和消灭

17. 根据《物权法》，正在建造的建筑物可以作为抵押物。说法错误的是（）。 A．施工单位可以将其承建的在建工程抵押B．应将建设用地使用权一并抵押 C．在建工程抵押权自登记时设立D．抵押合同应当以书面形式订立

1Z301043物权的设立、变更、转让、消灭和保护

18. 下列抵押财产中，抵押权自登记时成立的有（） A.建筑物B.建设用地使用权

C.生产设备、材料D.在建工程E.在建船舶 4 / 59

提示：原则上，我国物权法就不动产物权采登记设立主义；一般动产物权采交付主义；特殊动产物权采登记对抗主义。

不动产物权自登记时设立（不登记不设立）一般动产物权自交付时设立（不登记也设立）特殊动产物权（车辆、船舶、航空器、企业动产等）

自交付时设立（不登记也设立；但未经登记不得对抗善意第三人）。

19．当事人之间订立有关设立不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，该合同效力表现为（）。

A. 合同自成立时生效B. 合同自办理物权登记时生效

C. 未办理物权登记合同无效D. 未办理物权登记不影响合同效力 E. 合同生效当然发生物权效力

提示：物权效力与合同效力相区分原则：物权效力由物权法评价；合同效力由合同法评价。合同效力与物权效力无关。

20. 3 月1 日甲将房屋70 万元卖给乙，但借故未办理过户登记。3 月5 日，乙取得房屋钥匙进行装修。丙得知此事后，向甲表示愿意加价10 万元购买。4 月1 日，甲与丙办理了房屋过户登记。则（）

A.乙自房屋交付时起取得房屋所有权

B.由于甲乙未办理过户登记，故甲乙房屋买卖合同无效

C.由于甲丙已办理过户登记，故甲丙房屋买卖合同有效

D.如甲乙签订房屋买卖合同后及时办理预告登记，则预告登记生效期间，甲丙的房屋转让行为不发生物权效力（二级知识点，了解）

21. 某单位在工程施工中采取的保护措施不当，致使与该工程毗邻的若干民宅开裂和倾斜，且一围墙倒塌，造成部分居民出行不便。对此，受影响的居民可请求（） A. 确认物权B. 排除妨碍C. 恢复原状 D. 返还原物E. 赔偿损失

1Z301050 建设工程债权制度 1Z301052建设工程债的发生根据

22．甲车超载，经过某桥梁时，桥梁突然坍塌，致使正从桥下经过的某货船被击沉，则船主应向（）提出索赔。

A. 甲车车主B. 桥梁管理部门

C. 建设单位与施工单位D. 交警部门

23. 2011 年8 月5 日，赵某停放在某办公楼停车场的车辆被车库顶棚脱落的消防管线砸伤，赵某的损失可以向该办公楼的（）主张。 A、物业管理单位B、总承包单位 C、消防分包单位D、监理单位

24. 某采石场将本应发给建筑公司的200 吨碎石错发给了某路桥公司。采石场向路桥公司要求无偿返还，路桥公司却要求采石场支付保管费用。下列说法正确的是（） A. 路桥公司与采石场之间没有债务关系，不用返还 5 / 59

B. 路桥公司负有不当得利之债，应当返还石料，并且无权要求支付保管费用 C. 路桥公司的无因管理使建筑公司受益，应当由建筑公司支付保管费用

D. 基于不当得利和无因管理，路桥公司应当返还石料并有权要求采石场支付保管费用

1Z301060 建设工程知识产权制度

25．某住宅小区工程项目，甲招标人委托乙招标代理公司组织公开招标，乙招标代理公司指定工作人员王某编制招标文件。后乙招标代理公司依法向投标人出售招标文件，按每份

500 元价格收取了费用。则该招标文件的著作权归（）完全所有。 A、甲招标人B、乙招标代理公司 C、全体投标人D、王某

26. 某施工单位购买了一套正版结构计算软件，由于该软件不能在WIN7 系统下正常运行，施工单位又委托钱某对软件作了必要修改，后监理李某提出为了学习该软件的设计原理，希望施工单位提供一个备份，则（）

A. 需经过软件著作权人许可B. 需经过钱某许可

C. 施工单位的修改和制作备份行为属于非法使用D. 可以不经任何人许可

27. 某培训机构在委托教师陈某授课时录制随堂课件，双方约定该音像作品著作权共同所有。后培训机构将该音像作品定价300 元在网上销售，被黑客王某破解后定价150 元销售。培训机构发现后及时委托律师制止该侵权行为，现已查实王某共销售课件300 份，扣除制作成本和销售成本后共非法获利2 万元。培训机构因此侵权行为实际损失6 万元，支付的律师费用和其他必要开支1.8 万元。则培训机构可以向王某主张赔偿（）。 A、3.8 万元B、7.8 万元 C、10.8 万元D、50 万元

1Z301070 建设工程担保制度 1Z301071担保与担保合同的规定

28．某施工单位通过行贿中标某大型项目，并向项目建设单位提交了某银行出具的工程履约保函。目前工程已经实施过半，经其他投标人投诉，招标主管部门调查认定行贿谋取中标情节属实。则（2 ）

A. 施工合同无效，履约保函有效B. 施工合同无效，履约保函也无效

C. 施工合同有效，履约保函也有效D. 施工合同与履约保函效力没有相关性

1Z301072建设工程保证担保的方式和责任

一、保证的基本法律规定

29．根据《担保法》规定，必须由第三人为当事人提供的担保方式是（） A.保证B.抵押 C.质押D.留置

30．在《担保法》规定的五种担保方式中，既允许债务人用自己的财产也可以用第三人财产向债权人提供担保的有（）。

A．保证B．抵押C．动产质押D．权利质押E.定金

31．某项目，建设单位甲公司在银行办理了在建工程抵押，银行同时要求建设单位提供保证人。回答(1)(2)题。

(1). （）可以作为保证人。

A．街道办事处B．建设单位上级公司财务部 C．国有商业银行D．私立医院 (2). 保证合同应当由（）签订。

A．甲建设单位与银行B．甲建设单位与保证人 C．银行与保证人D．甲建设单位、银行与保证人

32．甲发包人与乙承包人订立建设工程合同，并由丙公司为甲出具工程款支付担保，担保方式为一般保证。现甲到期未能支付工程款，则下列关于该工程款清偿的说法，正确的是（）

A、丙公司应代甲清偿B、乙可要求甲或丙清偿 C、只能由甲先行清偿D、不可能由甲或丙共同清偿

33．某银行为建设单位向施工单位提供工程款支付担保，保证合同中没有明确约定保证范围。工程交工后，建设单位拖欠施工单位工程款530 万元，迟延履行利息7 万元，违约金 15 万元。施工单位起诉产生的诉讼费用40 万元。则施工单位有权向保证人主张（） A．530 万元B．537 万元C．552 万元D．592 万元

34．甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同中未约定保证方式及保证期间，下列说法正确的是（）。 A、丙的保证方式为一般保证

B、保证期间与买卖合同的诉讼时效相同

C、如果甲在保证期间内未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任

D、如果甲在保证期间内未经丙书面同意将主债权转让给丁，则丙不再承担保证责任二、建设工程常用的保证种类

35．某项目招标文件规定，“招标人应出具10 万元的银行保函或等额汇票作为投标担保”，则该工程采用的担保方式包括（）

Ａ、保证Ｂ、抵押Ｃ、动产质押Ｄ、权利质押Ｅ、定金

1Z301073抵押权、质权、留置权和定金

一、抵押权

36. 根据有关担保的法律规定，属于不得抵押的财产有（）。 A．土地所有权B. 农村集体宅基地土地使用权

C. 学校游泳馆产权D. 荒地承包经营权E. 被扣押的房屋

37．施工企业以自有的房产作抵押，向银行借款100 万元，后来施工企业无力还贷，经诉讼后其抵押房产被拍卖，拍得的价款为150 万元，贷款的利息及违约金为20 万元，实现抵押权的费用为10 万元，则拍卖后应返还施工企业的款项为（）万元。 A．10 B．20 C．30 D．50

38．某项目，建设单位甲公司在银行办理了在建工程抵押，银行同时要求建设单位提供保证人。保证方式没有约定。工程竣工后，甲建设单位无力偿还贷款5000 万元，则银行有权（）

A．与甲建设单位协议折价B．向法院起诉拍卖该工程项目后优先受偿 C．自行变卖该工程项目D．自行转移占有该工程项目 E. 直接要求保证人代为清偿债务

39. 某企业将自己所有的一批原材料抵押给甲，后由于资金短缺，又将此批原材料抵押给乙，上述抵押均未办理登记。后某企业无力偿还甲乙的借款，甲乙拟行使抵押权。下列表述正确的是（）。

A．由于均未办理抵押登记，抵押权不成立 B．甲抵押权成立在先，应先由甲优先受偿

C．同一财产重复抵押的，甲乙按照债权比例清偿

D．同一财产禁止重复抵押，乙抵押权无效，无优先受偿权二、质权

40．甲施工企业在银行办理投标保函，银行要求甲提供反担保。则甲提供的以下单证，能够质押的不包括（）。

A．存款单B．仓单C．房屋所有权产证D．汇票

41.甲委托某车行修理汽车。取车时，因钱未带够不能支付修理费，征得车行同意将iPhone 手机一枚留下，约定交清修理费时取回手机，则车行对该手机享有（）。 A.处分权B.抵押权C.质押权D.留置权三、留置

42. 承运人按运输合同约定将货物运输到指定地点后，托运人拒绝支付运输费用，承运人可以对相应的运输货物行使（）。

A．抵押权B．质押权C．抵消权D．留置权

43．甲仓库为乙单位保管500 吨水泥，双方约定保管费用为1000 元，后乙未能按约定支付保管费用，则甲可以（）

A、行使质押权变卖全部水泥B、行使质押权变卖部分水泥 C、行使留置权变卖全部水泥D、行使留置权变卖部分水泥 44．因（）发生的债务，不适用留置权。 A．保管合同B．货物运输合同

C．加工承揽合同D．建设工程施工合同四、定金

45．甲向乙购买1000 吨水泥，约定6 月1 日到货，甲同时向乙支付定金8 万元，6 月2 日乙发来700 吨货物后无货可交，则甲有权要求乙返还（）。 A. 10.4 万元B. 8 万元

C. 4.8 万元D. 16 万元

46． 6 月1 日，甲乙双方签订建材买卖合同，总价款为100 万元，约定由买方支付定金 30 万元。由于资金周转困难，买方于6 月10 日交付了25 万元，卖方予以签收。下列说法正确的是（）。

A.买卖合同是主合同，定金合同是从合同B.买卖合同自6 月1 日成立 C.定金合同自6 月1 日成立D.若卖方不能交付货物，应返还50 万元 E.若买方放弃购买，仍可以要求卖方返还5 万元

1Z301080 建设工程保险制度

1Z301082建设工程保险的主要种类和投保权益

一、建筑工程一切险

（一）投保人与被保险人

47．《建设工程施工合同（示范文本）》（ GF-1999）规定，工程开工前，（）应当为建设工程办理保险，并支付保费。

A．发包人B．承包人C．发包人与承包人D．工程建设各方（二）保险责任范围（三）除外责任

48．以下因（）引起的损失和费用属于建筑工程一切险保险责任范围。 A．自然灾害B．设计错误C．自然磨损D．材料缺陷（六）保险期限

49．2004 年2 月1 日某建设单位与某施工单位签订了施工合同，约定开工日期为2004 年5 月1 日，竣工日期为2005 年12 月31 日。2004 年2 月10 日施工单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工单位为保证工期，于2004 年4 月20 日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为2004 年5 月10 日。该工程保险开始生效日为（）。

A．2004 年2 月10 日B．2004 年4 月20 日 C．2004 年5 月1 日D．2004 年5 月10 日

50. 2009 年2 月1 日某商品房项目的建设单位向某保险公司投保了建筑工程一切险，保险单明细表中列明的保险期限为2 年（保险终止日为2011 年2 月1 日）。2011 年1 月1 日，建设单位将底层大堂装修为售楼处，接受客户预售登记。该工程实际于2011 年2 月 15 日竣工验收合格，2011 年3 月2 日工程交付使用。该工程保险终止日为（）。 A．2011 年1 月1 日B．2011 年2 月1 日 C．2011 年2 月15 日D．2011 年3 月2 日二、安装工程一切险（二）除外责任

51．某起重机械设备安装单位投保了安装工程一切险，在机械设备安装过程中基于下列原因造成损失，其中应由保险公司承担损失的原因是（）。

A．短路、过电压B．材料瑕疵C．机械结构不合理D．战争、暴乱（三）保险期限

52．某安装工程项目于2010 年2 月15 日开工，合同约定的竣工日期是同年6 月30 日。实际竣工日期为7 月1 日，并于7 月15 日投入使用。试车考核期从7 月15 日开始，其间在8 月20 日至9 月20 日因故停止运行，9 月21 日恢复。则下列关于该项目投保的安装工程一切保险期限的说法中，正确的有（）。

A．试车考核期的保险责任至10 月15 日B．试车考核期的保险责任至11 月15 日 C．维修期应从6 月30 日开始算D．维修期应从7 月15 日开始算

E．保险责任可以拖延至3 年的维修期满日

1Z301090 建设工程法律责任制度 1Z301092~1Z301094

53.下列属于行政处罚的是（）。

A.没收财产B.罚金C.撤职D.责令停产停业

54．某施工企业安全生产许可证有效期满未及时办理延期手续，继续从事施工活动。则其 9 / 59 可能受到的行政处罚不包括（） A．责令在建项目停止施工B．罚款 C．没收违法所得D．没收财产

55．以下招投标不正当竞争行为中，情节严重可能构成犯罪的是（） A 投标人之间相互约定抬高或降低报价B 投标人低于成本报价竞标 C 投标人以他人名义投标D 投标人中标后转包 E 投标人行贿谋取中标

1Z302000 施工许可法律制度

1Z302010 建设工程施工许可制度 1Z302011施工许可证和开工报告的范围

56．建筑施工企业确定后，在建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门中请领取（）。 A.建设用地规划许可证B.建设工程规划许可证 C.施工许可证D.安全生产许可证

57．根据《建设工程施工许可管理办法》，下列工程项目无需申请施工许可证的是（）。 A.北京故宫修缮工程B.长江汛期抢险工程

C.工地上的工人宿舍D.某私人投资工程E.部队导弹发射塔

1Z302012申请主体和法定批准条件

58. 某大型体育馆项目总投资6000 万元，经划拨方式取得建设用地使用权。施工合同价 4000 万元，工期18 个月。则领取施工许可证前，应当具备的开工条件不包括（）。 A．已经取得建设用地批准书和建设工程规划许可证B．已经确定施工单位和监理单位 C．到位资金必须超过1800 万元D．已经过消防设计审核合格

59.某大型体育馆项目申请领取施工许可证前，建设单位应当事先取得的批准文件不包括（）。

A．建设用地批准书B．建设工程规划许可证 C．安全生产许可证D．消防设计审核批准文件

1Z302013延期开工、核验和重新办理批准的规定

60. 某建设单位于2011 年3 月1 日领取了施工许可证，由于某种原因工程未能按期开工，该建设单位按照《建筑法》的规定向发证机关多次办理了申请延期手续，该工程最迟应当在（）开工。

A. 2011 年5 月1 日B. 2011 年6 月1 日 C. 2011 年9 月1 日D. 2011 年12 月1 日

61.2009 年7 月，某医院将住院部大楼及其裙楼发包给总承包商甲，工程开工后不久即因

分包商乙发生严重安全事故而导致在建大楼被勒令停工整改，直到2010 年6 月方达到复工条件。则恢复施工前，（）

A．医院应当向施工许可证发证机关报告，且需要核验施工许可证 B．医院应当向施工许可证发证机关报告，但不需要核验施工许可证

C．总承包商甲应当向施工许可证发证机关报告，且需要核验施工许可证 D．分包商乙应当向施工许可证发证机关报告，不需要核验施工许可证

62.《建筑法》规定，中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当（） A．重新办理施工许可证B．重新办理安全生产许可证

C．向发证机关申请施工许可证延期D．报发证机关核验施工许可证

63．某灌区节水改造项目2008 年元月15 日取得开工报告批复，因故未能按时开工，建设单位于3 月10 日、5 月10 日两次向主管部门报告开工准备的进展情况， 08 年7 月1 日方始开工建造。则（）

A. 该项目应在08 年4 月15 日前开工B. 项目应在08 年7 月15 日前开工 C. 因故不能按时开工的应及时申请延期

D. 因故不能按时开工的应当重新办理开工报告的批准手续 E. 因故不能按时开工的应当重新核验开工报告

1Z302020 施工企业从业资格制度 1Z302021企业资质的法定条件和等级

64．新建施工企业，在向建设行政主管部门申请资质时，（）不是必备的条件。 A. 有符合规定的注册资本B. 有符合规定的专业技术人员 C. 有符合规定的技术装备D. 有符合规定的工程业绩

65．一级施工总承包企业的资质证书和安全生产许可证有效期分别为（）。 A．3 年，3 年B．5 年，3 年 C．5 年，5 年D．3 年，5 年

66. 甲为二级施工总承包企业、乙为三级钢结构施工企业，甲乙合并后成立丙企业，该企业注册资本、专业技术人员和技术装备条件均符合一级施工总承包企业要求。则丙领取营业执照后首次申请办理资质等级，主管机关可以核定其资质为（） A．一级施工总承包B.二级施工总承包 C．三级钢结构施工D.暂定级

67. 某二级施工企业因建设单位拖欠尾款而拒不履行保修义务，造成严重后果。则其（）年后方可以提出资质升级或增项申请。 A. 1 年B. 2 年C. 3 年D. 5 年

1Z302022禁止无资质或越级承揽工程的规定

68．甲公司将项目发包给乙公司，乙公司将项目转包给包工头某丙。工程竣工验收合格后，甲公司拖欠乙公司500 万元，乙公司拖欠某丙600 万工程款。现某丙打算直接起诉甲公司，则以下说法正确的是（）。

A、某丙与甲公司无合同关系，法院不宜受理

B、只有在乙无支付能力时，甲才需要对丙承担付款责任 C、某丙可以向甲公司主张500 万元 D、某丙可以向甲公司主张600 万元

69．分包工程发包人没有将其承包的工程进行分包，在施工现场所设项目管理机构的①项目负责人、②技术负责人、③项目核算负责人、④质量管理人员、⑤安全管理人员不是工程承包人本单位人员的，视同（）

A．肢解发包B．劳务分包

C．再分包D．允许他人以本企业名义承揽工程

1Z302030 建造师注册执业制度

1Z302033建造师的受聘单位和执业岗位范围

70.甲某在施工单位担任项目经理，2008 年在某省报名通过全国一级建造师执业资格考试（建筑工程专业），并办理了初始注册。2009 年甲某又办理了机电安装专业的增项注册。则以下关于甲某的注册和执业管理，说法正确的是（） A 其只能在本省范围内以一级注册建造师名义执业 B 其注册证书和执业印章应由单位保管，由本人使用 C 其在每一注册有效期内应接受120 学时继续教育

D 其信用档案信息不属于个人隐私，应按规定向社会公示 E 其所负责项目未办理竣工验收手续前，不得办理变更注册

71.以下关于注册建造师在其执业活动中形成的施工管理文件上签字盖章的行为，表述正确的是（）

A. 注册建造师签章完整的施工管理文件方为有效

B. 注册建造师签章的施工管理文件有错误的，单位可自行修改 C. 注册建造师有权拒绝在含有虚假内容的施工管理文件上签字盖章 D. 分包工程施工管理文件，应当由分包企业注册建造师签章 E. 分包竣工验收合格文件上，必须加盖总包项目负责人签章

1Z303000 建设工程基本法律知识

1Z303010 建设工程招标投标制度

1Z303011建设工程必须招标的范围、规模和招标方式

72.根据《招标投标法》和《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，下列说法错误的是（）。 A．某办公楼投资额5600 万元，其中120 万元为财政资金，必须招标 B．某体育场投资额2800 万元，施工单项合同1200 万元，必须招标

C．施工单项合同估算为300 万元人民币的经济适用住房施工项目可以不招标

D．利用扶贫资金实行以工代赈使用农民工的施工项目，由审批部门批准，可以不进行施工招标

73. 某高铁交通项目系国家重点项目，在（）情形下，经批准可以不进行施工招标。 A、地质条件特殊B、项目技术复杂

C、受自然地域环境限制D、主要技术采用特定专利 74．下面关于项目招标的说法错误的是（）。

A、施工单项合同估算价在200 万元人民币以上的项目必须招标 B、个人投资的项目不需要招标

C、施工主要技术采用特定专利的项目可以不招标 D、涉及到公众安全的项目必须招标

E、符合工程招标范围，重要材料采购单项合同估算价100 万元人民币以上项目必须招标

75．招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者组织来投标，这种招标方式称为（）。 A.公开招标B.邀请招标C.议标D.定向招标

1Z303012招标基本程序和禁止肢解发包的规定

1Z303022联合共同承包

118.（）建筑工程，可以接受联合体承包。 A．大中型B．结构特别的

C．结构复杂的D．涉及专利技术的

119. 甲施工单位与乙施工单位联合承包某市政工程，双方约定甲承担基础施工，乙承担路面施工，并要求各方对自己施工的工程质量承担全部责任。现甲的工作任务已通过验收并已退场，在后续施工过程中，乙公司发生质量事故给建设单位造成50 万元损失，建设单位竟要求甲公司承担全部损失。本案中，正确的表述是（）。 A. 由于基础工程已通过验收，甲有权拒绝建设单位的无理要求

B. 建设单位应首先要求乙赔偿，不足部分才可以要求甲承担连带赔偿责任 C. 甲有权申请事故鉴定，然后按责任比例对建设单位承担损失 D. 甲应向建设单位先行赔付全部损失

1Z303023建设工程分包

四、转包和违法分包 18 / 59

120. 甲建设单位发包某大型工程项目，乙是总承包单位，丙是具有相应专业承包资质的分包单位，下列关于该项目的劳务分包行为，不符合法律规定的有（） A、甲指定电梯安装作业必须分包给有相应资质的某劳务公司 B、甲将道路绿化作业直接发包给劳务公司

C、乙将主体结构的混凝土浇筑任务分包给有相应资质的劳务公司 D、乙将钢筋绑扎任务分包给长期合作、信誉良好的包工头刘某 E、丙将空调安装作业分包给有资质的劳务公司

1Z303030 建筑市场信用体系建设 1Z303031建筑市场诚信行为信息的分类

121. 建筑市场诚信行为信息中的不良行为记录主要是指由( )所形成的记录。 A．合同履行纠纷B．投诉或诉讼过程

C．工程质量和安全检查D．行政处罚或行政处理

1Z303032建筑市场施工主体不良行为记录认定标准

122.按照建设部《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列选项中属于施工单位承揽业务不良行为的是( )。 A．串通投标B．偷工减料

C．恶意拖欠或克扣劳动者工资D．出借、转让资质证书

123．建筑施工企业的下列行为中，应作为不良行为记入其信用档案的有( )。 A．甲公司用仲裁方式解决与建设单位的合同履约纠纷 B．乙公司中标后不与建设单位签订合同，受到行政处罚 C．丙公司将承包的工程转包给他人被责令停业整顿

D．丁公司允许包工头以自己的名义承包工程，被吊销了营业执照 E．戊公司因工资纠纷被员工投诉

124．注册建造师的下列行为中，应作为不良行为记录记入其信用档案的有( j。 A．以欺骗、贿赂手段取得注册证书后被撤销注册 B．在执业中实施商业贿赂受到行政处罚

C．超越执业范围执业被警告、处罚

D．弄虚作假取得继续教育证书后被取消继续教育记录 E．为自己的执业活动进行辩解造成不良影响

1Z303033建筑市场诚信行为的公布和奖惩机制

125.根据《建筑市场诚信行为管理办法》的规定，除招标投标违法行为外，建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚决定作出后的( )日内。 A．30 B．20 C．15 D．7

126．某施工单位因借用其他企业的资质证书骗取中标，被有关主管部门取消1 年投标资格。则该违法行为记录公告期限应为（） A 3 个月B 6 个月C 1 年D2 年

127．建筑市场诚信行为记录信息的公布期限一般为6 个月到3 年，但针对具体情况有不同的规定。对此，下列表述中正确的是( )。 19 / 59 A．良好行为记录信息的公布期限为5 年

B．企业整改经审核确有实效的，可以缩短公布期限，但最短不得少于3 个月

C．招标投标违法行为记录的公告期限为6 个月，但行政处罚限定当事人投标资格的期限少于6 个月的例外

D．需要同时在地方和全国公布的不良行为记录，公布期限可以不同

1Z304000 建设工程合同和劳动合同法律制度

1Z304010 建设工程合同制度 1Z304011合同的法律特征和订立原则

二、合同订立原则

128．某市中心医院项目进行公开招标，乙建筑公司在当地建设行政主管部门的干预下中标。经多轮谈判，最终招标人甲与乙签订了将风险不合理转嫁给乙的承包合同。施工过程中，乙公司偷工减料，没有按照施工图纸和规范进行施工。而监理单位丙因甲拖欠监理费，减少了来现场的次数，未能及时发现和阻止乙的行为。最终导致质量事故的发生。对本案各方行为，分析错误的是（）。

A.建设行政主管部门的不合理干预违反了合同自愿原则 B.甲的行为违反了合同公平原则

C.乙的行为违反了合同履行的诚实信用原则

D.丙的行为属于先履行抗辩，体现了合同平等原则三、合同的分类

129．建设工程合同不属于（） A．有名合同B．双务合同 C．实践合同D．要式合同

130. 合同法规定，（）应当采用书面形式订立。 A．借款合同B．买卖合同

C．租赁合同D．建设工程合同

131．某项目建设单位以施工单位伪造资质文件为由请求认定承包合同无效。如建设单位的请求获得支持，则相关的（）也无效。 A．仲裁协议B．保证合同 C．分包合同D．劳动合同四、建设工程合同

132．建设工程合同实质上是一种特殊的（） A．委托合同B．买卖合同 C．实践合同D．承揽合同

133．（）不属于建设工程合同。

A．建设工程施工合同B．建设工程勘察合同 C．建设工程设计合同D．建设工程监理合同

1Z304012要约与承诺

134. 甲以15 万元出卖房屋一套，乙表示愿意以12 万元买入，甲说不能低于14 万元， 20 / 59 乙表示最多出13 万元，甲最终同意成交。所以（） A．甲是最终的要约人B．甲是最终的承诺人 C．乙是最初的承诺人D．乙是最终的承诺人

135. 甲发函至乙搅拌站，欲采购某标号早强水泥10 吨，500 元/吨，货到付款。乙要求款到发货，则乙的意思表示属于（） A. 要约邀请B. 要约C. 承诺D. 合同

136．下列法律行为中，属于承诺的是（） A 发布招标公告B 递交投标文件 C 发售招标文件D 发出中标通知书

137. 某项目招投标过程中，某投标单位因报价失误,在投标有效期内索回其投标文件，业主没收了其投标保证金，该事件说明( )。 A．要约不能撤回B．要约具有法律效力 C．承诺不能撤销D．要约邀请具有法律效力

138.2008 年3 月12 日，甲建筑工程公司向乙钢铁公司发出一封传真，内容如下：本公司希望向你公司购买二级螺纹钢20t，每吨4800 元，2008 年3 月20 日之前在甲公司所在城市的火车站交货，货到付款，请于3 日内答复。2008 年3 月14 日，乙公司回复：同意你方要求，但请预付3 万元定金。对于本案的表述正确的是( )。 A．甲公司和乙公司通过要约和承诺订立合同，合同已经成立 B．甲公司的传真不构成要约，所以合同并未成立 C．乙公司的回复不构成承诺，所以合同并未成立

D．甲公司的传真不构成要约，乙公司的回复也不构成承诺，所以合同并未成立

139．某建设工程项目采用直接发包方式，6 月1 日甲建设单位表示同意接受乙施工单位的最终报价，交由乙施工单位施工。乙施工单位随即提出双方应签订书面合同，但建设单位对乙的施工能力并不完全放心，遂借口公章已挂失，等重新刻好章后再签。6 月5 日施工单位进场放线并开始搭设脚手架，此后工程进展顺利，9 月15 日工程竣工，9 月30 日双方补签了施工合同。则双方的施工合同自（）起成立。 A、6 月1 日B、6 月5 日 C、9 月15 日D、9 月30 日

140. 甲建筑公司向乙供货商发出购买100 吨钢材的要约，3500 元/吨，乙公司收到要约后直接将80 吨钢材送进现场，甲公司接受并使用于工程。以下说法正确的是（） A. 乙公司的行为构成承诺B. 乙公司的行为属于新要约

C. 甲公司接受钢材并使用于工程，构成承诺D. 双方的合同已经成立 E. 乙的行为违背了甲公司的真实意思，合同不成立

141.建设工程施工合同的订立受《合同法》关于合同订立一般规则的约束，同时又具有其特殊性。下列表述中错误的是（） A．投标邀请书是要约邀请

B．投标文件是要约，但投标文件并非送达招标人时生效而是自投标截止时间起生效

C．中标通知书是承诺，但中标通知书并非到达中标人时生效而是自发出时生效 D．承诺生效时建设工程施工合同成立

提示：教材表述有错，注意学习本题的系统表述。

1Z304013建设工程施工合同的法定形式和内容 21 / 59 1Z304014建设工程工期和价款支付的规定

一、建设工程工期（四）竣工日期

142. 施工中发包人如需提前竣工，以下做法正确的是( )。 A．发包人只需要提前书面通知承包人提前竣工的时间 B．发包人需要通知承包人提前竣工的时间及追加的价款 C．发包人需要与承包人协商一致，签订提前竣工协议 D．发包人与承包人需要针对此工程另订协议

143．某扩建工程建设单位因急于参加认证，于11 月15 日未经检验而使用该工程，11 月 20 日承包人提交了竣工验收报告，11 月30 日建设单位组织验收，12 月3 日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为（）

A、11 月15 日B、11 月20 日C、11 月30 日D、12 月3 日

144．承包人3 月1 日提交竣工验收报告，发包人因自身原因，8 月1 日才组织竣工验收，验收不合格。整改后，8 月15 日，第二次验收合格。8 月20 日，建设单位办理工程竣工验收备案，8 月30 日，工程交付使用。则本案中，竣工日和保修期自应分别自( )起算。 A、3 月1 日，8 月30 日B、8 月20 日，8 月15 日 C、3 月1 日，8 月15 日D、8 月15 日，5 月30 日二、工程价款的支付

145．设备供应商与施工单位签订设备买卖合同后，在履行合同过程中，发现就设备的安装费用没有约定，则应首先( )来支付。

A．按照双方合同中的其他有关条款B．按照订立合同时履行地的市场价格 C．按照双方补充协议的方式D．按照交易习惯

146. 某施工招标项目，招标人与中标人签订固定总价为5000 万元的合同并在主管机关办理备案。工程结算时，因设计变更导致工程量增加，双方协商追加400 万元工程款并签订了补充协议，就该补充协议的效力，判断正确的是（）

A．经主管机关备案后方为有效B．经主管机关批准后方为有效

C．违反法律禁止性规定，无效D．与备案的中标合同无实质性冲突，有效（三）解决工程价款结算争议的规定 1.视为发包人认可承包人的单方结算价

147.某承包合同约定：“发包人收到竣工结算文件后60 日内应予以答复”。承包人6 月1

日提交竣工结算文件。8 月5 日，发包人回复说不予认可。承包人即向法院起诉，请求按照竣工结算文件结算工程价款。则人民法院对承包人的请求应（） A、予以支持B、不予支持

C、征求发包人意见D、要求承包人提供证据

148．某承包合同约定：“发包人收到竣工结算文件后60 日内应予以答复，逾期视为认可”。承包人6 月1 日提交竣工结算文件。8 月5 日，发包人回复说不予认可。承包人即向法院起诉，请求按照竣工结算文件结算工程价款。则人民法院对承包人的请求应（） A、予以支持B、不予支持

C、征求发包人意见D、要求承包人提供证据 2．对工程量有争议的工程款结算

149．某项目施工过程中发生了多次设计变更导致工程量增加。双方办理竣工结算时，建设 22 / 59 单位以部分变更无现场签证为由拒绝支付。则对这部分工程量的处理，人民法院应当（） A、不予认可B、委托进行鉴定

www.shishuoblog.com 23

C、推定为未变更D、要求承包人提供相关证据 3．欠付工程款的利息支付

150．某建设工程合同约定，“工程通过竣工验收后2 个月内，结清全部工程款”。2005 年10 月1 日工程通过竣工验收，10 月10 日承包人提交竣工结算文件，10 月20 日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。2006 年5 月1 日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为（） A、2005 年10 月10 日B、2005 年10 月20 日 C、2005 年12 月1 日D、2006 年5 月1 日 4．工程垫资的处理

151.建设单位要求施工单位垫资进行建设，双方在合同中约定了垫资条款，建设单位同意按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息。工程竣工后，施工单位要求返还垫资并要求按照合同约定支付垫资利息。根据有关司法解释，下列说法正确的是( )。 A．法院对垫资应当按照工程欠款处理

B．由于垫资违反法律的强制性规定，该合同无效

C．法院对返还垫资和支付垫资利息的请求均应予以支持

D．法院对返还垫资请求应予支持，但对支付垫资利息的请求不应支持 5．承包人工程价款的优先受偿权

152、某工程竣工后，甲建设单位无力偿还开发贷款5000 万元,也无力支付施工单位工程款3000 万元（其中含违约造成的损失500 万元），则（） A．施工单位和银行均有权与甲建设单位协议折价

B．施工单位和银行均有权向法院申请拍卖该工程项目后优先受偿

C．竣工之日起6 个月内，施工单位有权要求其3000 万元债权优先于银行受偿 D．竣工之日起6 个月后，银行有权要求其5000 万元债权优先于施工单位受偿 E. 施工单位无权就其500 万元因建设单位违约造成的损失主张优先受偿

153．工程竣工结算造价5670 万元，其中工程款5510 万元，利息70 万元，建设单位违约金90 万元。工程竣工5 个月后，建设单位仍没有按合同约定支付剩余款项，欠款总额为 1670 万元（含上述利息及建设单位违约金），随后施工单位依法行使了工程款优先受偿权。问：本事件中，施工单位行使工程款优先受偿权可获得多少工程款？行使工程款优先受偿权的起止时间是如何规定的？

154.根据合同法相关规定，承包人行使优先受偿权的期限应当自建设工程（）起计算。 A．合同订立之日B. 实际竣工之日

C．开工之日D. 保修期届满之日E．合同约定竣工之日

1Z304015 建设工程赔偿损失的规定

五、赔偿损失的限制（一）可预见原则

155. 某商业项目，2008 年3 月1 日建设单位与施工单位订立施工合同，约定工期罚款 3000 元/天，工期3 年。当时同地段类似项目运营收益为1 万元/天。2009 年5 月1 日，建设单位签订预租合同，约定大楼完工后整体租赁予某大型超市运营商，租金2 万元/天， 2011 年5 月1 日交房。则如果施工单位工期延误，建设单位可以主张施工单位赔偿的最高额不超过（）

A. 3000 元/天B. 10000 元/天 C. 13000 元/天D. 20000 元/天（二）减损义务

156．施工中，由于图纸延误造成施工单位机械闲置损失800 元/天，工人窝工损失1200 元/天。由于设计单位事先通知将推迟30 天提供设计图纸，因此，项目经理安排这批工人到近郊的另一项目上作业，为此，需每天派车接送这批工人上下班，发生交通费用400 元/ 天。建设单位应当就此事件向施工单位承担（）的损失赔偿。 A. 机械闲置、交通费用共3.6 万元 B. 工人窝工、交通费用共4.8 万元 C. 机械闲置、工人窝工共6 万元

D. 机械闲置、工人窝工、交通费用共7.2 万元六、施工合同中的赔偿损失

157 某工程地下室底板钢筋绑扎完成，准备浇筑混凝土前，承包人按照合同约定提前48 小时书面通知了发包人代表，但对方未及时到场检查。则承包人（）。 A. 应当及时进行下一道工序施工B. 应当采取必要减损措施，防止损失扩大 C．可以向发包人提出工期索赔D. 可以就停工、窝工损失向发包人提出索赔 E. 可以解除合同

1Z304016无效合同和效力待定合同

一、无效合同

158. 根据招标投标相关法律和司法解释，下列施工合同中，属于无效合同的是( )。 A．建设单位直接与专业施工单位签订的合同

B．未经发包人同意，承包人将部分非主体工程分包给具有相应资质的施工单位的合同 C．承包人将其承包的工程全部分包给其他有资质的承包人的合同 D．投标人串通投标中标后与招标人签订的合同

E．招标文件中明确要求投标人垫资并据此与中标人签订的合同

159.甲建筑公司为了中标借用了乙建筑公司的资质。2010 年12 月，其所承建的工程竣工验收合格。此后甲因工程款纠纷起诉到法院，建设单位请求认定合同无效。关于本案，说法正确的是( )。

A．由于工程竣工验收合格，人民法院应当认定合同有效

B．由于工程竣工验收合格，甲有权请求参照合同约定支付工程款 C．由于合同无效，业主有权拒绝支付全部工程款

D．由于合同无效，人民法院有权收缴甲公司的全部工程款二、效力待定合同

160．某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板。施工完毕，施工单位以自己的名义将该批模板卖给其他公司。后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。此时施工单位出卖模板的合同为（）合同。

A．可变更、可撤销B．有效C．无效D．效力待定

1Z304017合同的履行、变更、转让、撤消和终止 24 / 59

二、合同变更（主体不变内容变）

161． 2007 年3 月1 日建设单位甲公司与承包单位乙钢结构公司订立钢结构施工合同。 2007 年6 月1 日，因为图纸变更导致用钢量大大增加。2007 年10 月1 日钢结构完工，双方办理竣工结算。钢结构公司提出，由于2007 年6、7 月份期间，钢材价格发生大幅上涨，该阶段实际用钢量远远超出原合同约定，请求建设单位对该部分损失予以合理补偿，对超出的用钢量单价按6 月份实际价格调整。双方发生争议。问：本案应如何处理？

162．某施工合同约定质量标准为合格，监理工程师在巡视时要求承包人“把活儿做得更细些，到时不会少了你们的”。于是项目经理在施工中提高了质量标准，因此增加了费用，则该笔费用应由（）承担

A、发包人B、承包人C、监理工程师D、承包人和发包人共同

163．某施工合同约定质量标准为合格，甲方代表在巡视时要求承包人“把活儿做得更细些，到时不会少了你们的”。于是项目经理在施工中提高了质量标准，因此增加了费用，则该笔费用应由（）承担

A、发包人B、承包人C、监理工程师D、承包人和发包人共同三、合同转让（内容不变主体变）

164．甲向乙借款5 万元，同时丙又欠甲5 万元，如果由丙向乙直接偿还，下列作法错误的是（）。

A、甲、乙协商一致，再通知丙B、甲、丙协商一致，再通知乙 C、甲、丙达成协议并得到乙同意D、甲、乙、丙三方达成协议

165．施工单位甲向水泥厂乙购买水泥，乙因生产能力所限无法按时供货，便将该笔业务部分转让给另一厂家丙，约定届时一起向甲供货和收款，并将此事通知了甲，但甲未置可否。最终，因丙提供的水泥质量不符合要求，造成质量事故。则（）。 A．甲有权追究乙、丙的连带责任

B．甲有权要求乙继续履行合同，但只能要求丙赔偿损失 C．甲只能要求乙继续履行合同，并赔偿损失 D．甲只能要求丙继续履行合同，并赔偿损失如甲同意呢？

166.根据我国法律规定，下列合同转让行为无效的是( )。 A. 甲将中标的某项目全部转让给乙施工单位

B. 甲将自己对乙单位的一笔债务部分转让给丙公司，没有通知乙单位 C. 甲将中标的某项目的劳务作业全部分包给具有相应资质的丁企业

D. 甲不顾合同约定的不得转让债权条款，将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司 E. 甲将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司，随后通知乙单位

167．某借款合同债权人将合同权利转让给第三人。在合同没有特别约定的情况下，随之转移的其他权利有( )。

A．人身损害赔偿请求权B．任意撤销权 C．担保权D．抗辩权E．抵消权四、可撤消合同

168．因日本核辐射事件引起的中国“谣盐”风波中，武汉市民郭先生花2.7 万元购入总计 6.5 吨食盐，被称为“抢盐帝”。国家调控后，盐价回落到每袋0.65 元。关于本案，说法错误的是（）

A、因重大误解，可以要求变更或撤消合同 25 / 59 B、因显失公平，可以要求变更或撤消合同 C、因乘人之危，可以要求变更或撤消合同

D、因不可抗力不能实现合同目的，可以要求解除合同 E、没有法律根据，不能要求变更、撤消或解除合同

169．因欺诈、胁迫而订立的施工合同可能是无效合同，也可能是可撤消合同。认定其为无效合同的必要条件是（）

A 违背当事人的意志B 乘人之危C 显示公平D 损害国家利益

170．建设单位与施工单位于2009 年1 月签订某项目装饰工程施工合同，建设单位由于对面积计算规则发生重大误解，在2010 年3 月竣工结算时，才发现该项目的实际装修面积是2500m2，而不是3000m2。则建设单位（）

A、只能按3000m2 履行合同B、应按效力待定处理该合同

C、可以要求变更为按2500m2 履行合同D、可以要求撤消该合同 E、可以要求确认该合同无效

171．甲受到欺诈的情况下与乙订立了合同，后经甲向人民法院申请，撤消了该合同，则该合同自（）起不发生法律效力

A 人民法院决定撤消之日B 合同订立时

C 人民法院受理请求之日D 权利人知道可撤消事由之日

172.在投标形势竞争激烈的情况下，承发包双方签订了将风险不合理转嫁给承包人的合同，合同中约定了有效的仲裁条款。该合同履行中承包人始终未提出异议，则( )。 A. 承包人有权向仲裁机构申请变更B. 发包人有权向仲裁机构申请撤消 C. 承包人撤消权已经消灭D. 仲裁协议已经消灭综合题型

173.施工单位甲将其工地上的废渣、废料卖给乙废品收购站。回答（1）-（4）题。（1）若施工单位没有销售废品业务许可，则此合同（）。 A．有效B.无效C. 效力待定D.可撤消

（2）若工地上的废渣废料归建设单位所有，则此合同属于（） A．有效B.无效C. 效力待定D.可撤消

（3）若工地上的废渣、废料归施工单位所有，但废品收购站对部分废料的性能发生重大误解。则此合同属于（）

A．有效B.无效C. 效力待定D.可撤消

www.shishuoblog.com 27

（4）若上述合同系施工单位某负责人李某越权订立，则该合同在（）的情况下无效。 A．施工单位拒绝B. 李某事后撤消

C. 乙单位明知李某越权D. 经过法院宣告五、合同终止

174. 根据《合同法》的相关规定，下列施工合同履行过程中发生的情形，当事人可以单方解除合同的有（）

A. 发生泥石流将拟建工厂选址覆盖

B. 由于报价失误，施工单位在订立合同后表示无力履行 C. 建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保 D. 施工组织不力，导致工期延误，使该项目已无投产价值 E. 施工单位未经建设单位同意，擅自更换了现场技术人员

175．5 月12 日，工程所在地发生强烈地震，工程全部被毁。5 月15 日，承包人书面通 26 / 59 知发包人解除施工合同，5 月25 日，发包人收到该通知，5 月26 日，发包人回复同意解除。则该施工合同解除的时间是( )。

A.5 月12 日B.5 月15 日C.5 月25 日D.5 月26 日

176．承包人具有下列（）情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，人民法院应予支持。

A.将机械设备、人员全部撤离现场B.拖延工期

C.已完工程不合格，拒不整改D.未经发包人许可将工程分包 E.存在严重安全事故隐患

177．下列关于解除合同的表述，符合《合同法》的规定的是( )。 A．当事人必须全部履行各自义务后才能解除合同 B．当事人协商一致可以解除合同

C．因不可抗力致使不能实现合同目的，可以解除合同

D．一方当事人对解除合同有异议的，应当通过法院或仲裁机构确认解除的效力 E．合同解除后，当事人均不得再要求对方承担任何责任

1Z304018违约责任及违约责任的免除

178．当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在合同对违约责任没有具体约定的情况下，违约方应当承担的法定违约责任有( ) A.继续履行B.采取补救措施C.赔偿损失D.支付违约金E.定金

179．工程施工合同履行过程中，建设单位迟延支付工程款，则施工单位要求建设单位承担违约责任的方式可以是( )。

A．继续履行合同B．降低工程质量标准C．提高合同价款 D．提前支付所有工程款E．支付逾期利息

180．甲将自有的一台挖掘机租赁给乙，约定租期为3 月1 日至8 月31 日，2 月12 日甲将该挖掘机卖给丙，约定3 月15 日交货，则乙自（）起可以要求甲承担违约责任 A 2 月12 日B 3 月1 日C 3 月15 日D 8 月31 日 181. 下列违约责任承担方式可以同时适用的有( )

A.赔偿损失与继续履行B.实际履行与解除合同C.定金与支付违约金 D.赔偿损失与修理、重作、更换E.违约金与解除合同

182.甲与乙订立了一份水泥购销合同，约定：甲向乙交付200 吨水泥，货款为40 万元，乙向甲支付定金4 万元，如任何一方违约应支付违约金6 万元。后发现水泥过期，但乙因处理及时未遭受实际损失，则乙除拒付货款外，还应向甲主张（） A．请求甲双倍返还定金8 万元 B．请求甲支付违约金6 万元

C. 请求甲双倍返还定金8 万元，同时请求甲支付违约金6 万元； D．请求甲支付违约金6 万元，同时请求返还支付的定金4 万元

183. 甲乙材料采购合同约定，违约金4 万元，定金3 万元，由于甲方不履行，给乙造成损失5 万元，则乙可以向主张最多返还（）万元 A 8 万B 6 万C 11 万D 7 万

184．甲乙施工合同约定乙方应在2009 年4 月30 日竣工，但是乙因管理原因导致工程延误，最终于2009 年6 月1 日才竣工，按照合同约定，工期每拖延一天罚款2 万，但是在

2009 年5 月13 日-18 日该地区下了一场罕见的特大暴雨被认定为属于不可抗力事件，对 27 / 59 此，乙方应支付（）万元的工期罚款。 A. 48 B. 50 C. 52 D. 62

185.甲施工单位与乙建材公司订立水泥供货合同，乙建材公司委托丙运输公司将水泥发往甲所在地。由于正值货运旺季，车辆安排不开，丙逾期发货。在运输途中，遇山洪暴发，公路被洪水淹没，导致水泥运至甲时已经延误了15 天。对此损失，应由（）最终承担。 A．甲B．乙 C．丙D．甲丙

1Z304020劳动合同及劳动关系 1Z304021劳动合同订立的规定

186、根据《劳动合同法》，用人单位在招用劳动者时可采取的行为有（） A、扣押居民身份证B、扣押职业资格证

C、要求提供担保D、签订专业技术培训服务违约条款 E、签订竞业限制保证书

187.某建筑公司签订的以下劳动合同中，试用期约定合法的是（）

A. 公司与项目经理甲书面约定，试用期2 个月，待试用期满，再根据甲的能力和表现决定是否签订劳动合同

B. 公司与电工乙约定，劳动合同期限为某项目开工日至竣工日，试用期1 个月 C. 公司与出纳丙续订2 年劳动合同，调整丙担任会计岗位，约定试用期1 个月 D. 公司与业务员丁签订1 年劳动合同，合同期限内包含2 个月试用期

188．某施工单位发现其员工王亮在应聘时伪造了学历和工作经历，则其劳动合同（） A.有效B. 无效C. 可撤消D. 效力待定

1Z304022劳动合同的履行、变更、解除和终止

189．职工李某因参与打架斗殴被判处有期徒刑一年，缓期二年执行，用人单位决定解除与李某的劳动合同。考虑到李某在单位工作多年，决定向其多支付一个月的额外工资，随后书面通知了李某。这种劳动合同解除的方式属于（）。 A.随时解除B.预告解除 C.经济性裁员D.违法解除

190．某施工单位濒临破产进行法定整顿期间，拟实施经济性裁员，则以下可以列入裁员名单的是( )。

A．甲木工因工伤被鉴定为七级伤残

B．乙项目经理与单位签订有无固定期限劳动合同 C．丙业务员患肝炎在家病休，2 个月后医疗期到期 D．丁会计超期休产假一周，仍未上班

191.某施工单位试验员李某2009 年3 月上班，2010 年5 月，施工单位以李某怀孕不能胜任工作为由将其解雇。经劳动争议仲裁，如李某不愿意回单位上班，可主张按（）的工资标准支付赔偿金。 A．1 个月B．1.5 个月 C．3 个月D．4.5 个月

192. 施工单位聘用刘某担任项目经理，与刘某口头约定劳动合同期限为项目开工日至竣工 28 / 59 日，试用期2 个月，试用工资3000 元，转正工资4000 元。项目完工后，施工单位通知刘某终止劳动合同。刘某发现单位里相同岗位最低工资为6000 元，遂申请劳动仲裁要求按照每月6000 元工资标准支付劳动报酬。则以下说法正确的是（） A. 该劳动合同为无固定期限劳动合同 B. 该劳动关系自用工之日起建立

C. 施工单位最迟应于用工之日起1 个月内与刘某订立书面劳动合同 D. 该劳动合同试用期约定无效 E. 刘某的仲裁请求不应当支持

1Z304023合法用工与违法用工

193．某甲建筑施工企业出资设立了专门从事建筑业服务的某乙劳务公司，乙公司向某丙电力公司派遣了3 名工人。则关于该劳务派遣行为，说法错误的是（） A. 甲公司与该3 名工人自用工之日建立劳动关系

B*.乙公司应当与该3 名工人签订2 年以上固定期限劳动合同

C. 该3 名工人在丙公司工作期间，有权主张与丙公司工人同工同酬

D. 该3 名工人在无工作期间，也有权向乙公司主张按月支付最低标准工资

194. 小王是A 市人，被B 市的人才服务公司录用，从B 市派遣到C 市的某建筑公司工作。 2 个月后，C 市建筑公司要求小王到位于D 市的某项目担任测量员。则小王的劳动报酬和劳动条件应按照（）的标准执行。 A. A 市B.B 市C. C 市D. D 市

1Z304024劳动保护

一、劳动者

195．某工程基础施工时出现险情，施工单位安排工人抢险直到深夜。则就加班时间和加班费用，说法正确的是（）

A．加班时间不超过1 小时的，不需要支付加班费用 B．加班时间不得超过3 小时，需要支付150%的加班费用 C．加班时间不得超过3 小时，不需要支付加班费用 D．加班时间不受限制，需支付150%的加班费用四、女职工和未成年工的特殊保护

196.某单位生产过程中，有如下具体安排，其中符合《劳动法》劳动保护规定的有（） A、安排女工赵某在经期从事高温焊接作业B、安排怀孕6 个月的女工钱某从事夜班工作 C、批准女工孙某只能休产假120 天D、安排17 岁的李某担任矿井安检员 E、安排15 岁的周某担任仓库管理员 197.施工单位招聘油漆工的要求是（）

A、限男性，年满18 周岁，必须具有特种作业资格证书 B、限男性，年满16 周岁，不需特种作业资格证书 C、性别不限，年满16 周岁，不需特种作业资格证书 D、性别不限，年满18 周岁，不需特种作业资格证书

198．女大学生孙某毕业后被企业录用。孙某为了锻炼自己，主动要求到最苦、最累、最脏的岗位上工作。企业不得安排的工作是（） A 高处高温工作B 低温、冷水作业 29 / 59 C 夜班劳动D 矿山井下作业五、劳动者的社会保险和福利

199. 以下（）保险，只需要单位缴纳费用，职工个人无须缴费。 A. 基本养老保险B. 基本医疗保险C. 工伤保险 D. 失业保险E. 生育保险（三）工伤保险

200. 因工伤发生的费用，按照国家规定应当从工伤保险基金中支付的不包括（） A．医疗费B．安装配置伤残辅助器具费 C．护理费D．误工费

1Z304025劳动争议

201.项目经理韩某与施工单位发生劳动纠纷，经劳动仲裁，韩某的部分请求未获得支持。如韩某不服仲裁裁决，（）

A .可以向人民法院起诉B . 可以重新申请劳动仲裁 C. 必须履行仲裁裁决D. 可以请求撤消仲裁裁决

1Z304026工伤处理

一、工伤认定

202．施工企业职工有下列情形之一的，应当认定或视同为工伤（） A．驾车下班途中发生交通事故致残，在事故中负同等责任 B．在工地现场被讨要工资的农民工殴打致伤

C．为催讨工程欠款宴请甲方负责人时饮酒过量死亡 D．在外地参加投标活动时因地震下落不明

E. 夜班中突发脑溢血死亡，经医学鉴定有先天性脑血管疾病

203.王某在某施工项目担任测量员，在外出购买测量器具时发生交通事故。王某的工伤认定应当自事故发生之日起30 日内由（）提出申请。

A．王某向事故发生地的社会保险行政部门B．王某向单位所在地的社会保险行政部门 C．单位向项目所在地的社会保险行政部门D．单位向单位所在地的社会保险行政部门

1Z304030 相关合同 1Z304031承揽合同

204.甲施工单位委托乙安装单位在施工现场安装两台塔吊，约定塔吊验收合格后付款。下列关于该承揽合同说法错误的是（）

A．如塔吊不能通过验收，甲有权拒付任何款项

B．乙以自己的技术、设备独立完成工作，并有权要求甲给予必要协助 C．甲有权监督、检查乙的工作过程 D．甲、乙均有权随时解除安装合同

1Z304034租赁合同

205. 2008 年3 月1 日，甲将塔吊出租给乙，租期3 年。同年4 月1 日，甲又将塔吊抵

押给丙并办理抵押登记，2010 年1 月1 日，丙因债务到期未受清偿而行使抵押权，丁通 30 / 59 过竞拍取得该塔吊所有权。则丁是否有权解除甲乙租赁合同收回塔吊？为什么？

1Z304036运输合同

206．运输过程中，因（）发生货物毁损、灭失的，承运人应承担赔偿责任。 A 不可抗力B 货物本身自然属性 C 托运人过错D 第三人原因

207．乙公司将甲承包商订购的材料交由丙公司运送，约定运费由甲支付。运输途中遭遇山洪，全部材料被毁。关于此损失的责任分担．下列说法中正确的是( )。 A．丙可要求甲支付运费B．甲可要求乙赔偿损失 C．乙可要求丙赔偿损失D．材料损失由乙承担

1Z305000 建设工程施工环境保护、节约能源和文物保护

1Z305010现场环境保护

208. 3 月1 日，某染织厂项目投入试生产。则就该项目配套的污水处理站的建设和验收，做法正确的是（）

A．建设单位对染织厂污染环境进行检测后决定是否修建污水处理站 B．污水处理站应在项目初步设计阶段同时设计

C．染织厂试生产之日起3 个月内必须建设污水处理站 D．污水处理站应在3 月1 日投入试运行

E. 污水处理站验收不合格的，染织厂不得正式投入生产

209、在市区施工产生环境噪声污染的下列情形中，可以在夜间进行施工作业而不需要有关主管部门证明的是（）。

A、混凝土连续浇筑B、特殊需要必须连续作业

C、自来水管道爆裂抢修D、由于施工单位计划向国庆献礼而抢进度的施工 E、路面塌陷抢修

210．某交通施工项目贯穿某市区噪声敏感建筑集中区域，可能造成环境噪声污染，下列说法正确的是（）

A、禁止一切夜间施工作业活动B、因特殊需要进行夜间施工的，须取得证明 C、夜间施工前必须公告附近居民D、采取有效的控制噪声污染的措施 E、在开工15 日前向工程所在地县级以上环境保护行政主管部门报告

211．某施工单位在土方施工作业过程中，为有效防治扬尘大气污染，施工现场应采取的措施不包括( )。

A．运送土方车辆封闭严密B．施工现场出口设置洗车槽 C．堆放的土方洒水、覆盖D．垃圾就地焚烧处理

1Z305020节约能源

212. 某建设项目，监理工程师在巡视时发现施工人员没有按照民用建筑节能强制性标准来施工，提出了整改要求，但是施工人员拒不整改。该监理工程师应当（）。 A．要求暂时停工B．报告建设单位

C．报告有关主管部门D．报告建设单位和有关主管部门 213. 国家禁止使用（）作为建筑材料。 31 / 59 A．固体废物生产的建筑材料B．散装水泥 C．预拌混凝土D．黏土砖

1Z305030文物保护

214. 根据《文物保护法实施条例》规定，文物保护单位的修缮、迁移、重建工程的建筑活动，必须由（）的单位承担。

A．具备文物保护工程资质证书B．具备建筑业企业资质证书 C．同时具备文物保护资质和建筑业企业资质

D．文物保护工程资质和建筑业企业资质联合共同承包

215. 某施工单位挖掘作业人员邓某在作业中意外发现一段城墙遗址，邓某应当立即停止作业，保护现场，并立即报告（） A．本单位负责人B．总监理工程师

C．当地建设行政主管部门D．当地文物行政主管部门

1Z306000 建设工程安全生产法律制度

1Z306010 施工安全生产许可证制度

216．从事下述活动，不需要取得安全生产许可证的是（）。 A、幕墙安装施工B、大型铸造设备制造 C、雷管生产D、铜矿开采

1Z306011领证条件

217．根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》的要求，建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件有（）。 A．建立、健全安全生产责任制

B．保证本单位安全生产条件所需资金的有效使用

C．设置安全生产管理机构，按规定配备专职安全生产管理人员 D．建立应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备

E．依法参加工伤保险，并为施工现场所有工人办理意外伤害保险 218、取得安全生产许可证必须具备的条件有（） A、特种作业人员经考核合格B、职工参加了工伤保险 C、通过了安全生产管理体系认证D、依法进行了安全评价

E、已办理安全监督手续

219.某施工单位申领建筑施工企业安全生产许可证时，根据我国《建设施工企业安全生产许可证管理规定》，应具备经建设行政主管或其他有关部门考核合格的人员包括（）。 A、应急救援人员B、单位主要负责人

C、全部作业人员D、安全生产管理人员E、特种作业人员

1Z306012安全生产许可证的有效期和政府监管

220.某施工单位在安全生产许可证有效期内，共发生两起安全事故，重伤1 人，轻伤3 人。根据《条例》，说法错误的是（） A、安全生产许可证有效期3 年 32 / 59

B、该施工单位申请办理安全生产许可证延期手续时，发证机关可以不审查其安全生产条件 C、若施工单位发生死亡事故，发证机关应及时吊销其安全生产许可证 D、施工单位被吊销安全生产许可证的，不得从事建筑施工活动

1Z306020 施工安全生产责任和安全生产教育培训制度 1Z306021施工单位的安全生产责任

221.施工单位（）依法对本单位的安全生产全面负责。 A．法定代表人B．主要负责人

C．安全生产管理机构D．专职安全生产管理人员

222. 某一级施工总承包资质企业，配备专职安全员的法定最低人数为（）。 A．2 人B．3 人C．4 人D．6 人

1Z306022施工项目负责人的安全生产责任

223.施工单位的项目负责人的安全生产责任主要包括（）

A.制定安全生产规章制度和操作规程B.确保安全生产费用的有效使用 C.组织制定安全施工措施D.消除安全事故隐患 E.及时、如实报告生产安全事故

224.某大型工程施工前，施工单位拟安排安全施工技术交底工作。根据《建设工程安全生产管理条例》规定，下列说法正确的是（）。

A.施工单位负责项目管理的技术人员向施工作业班组交底 B.专职安全员向施工作业班组交底

C.施工单位负责项目管理的技术人员向安全员交底 D.施工作业班组向项目技术负责人交底

1Z306023施工总承包和分包单位的安全生产责任

225.总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位。工程主体结构施工过程中发生了生产安全事故，专业承包单位由此开始质疑总承包单位的管理能力，并一再违反总承包单位的安全管理指令，导致重大生产安全事故，则关于本工程的安全生产管理，下列说法中，正确的有（）

A、总承包单位对施工现场的安全生产负总责

B、专业承包单位应服从总承包单位的安全生产管理

C、总承包单位与专业承包单位对全部生产安全事故承担连带责任 D、专业承包单位对该重大生产安全事故承担主要责任 E、分包合同中应明确双方的安全生产方面的权利与义务

226.甲公司是某项目的总承包单位，乙公司是该项目的建设单位指定的分包单位。在施工

过程中，乙公司拒不服从甲公司的安全生产管理，最终造成安全生产事故，则（）。 A.甲公司负主要责任B.乙公司负主要责任 C.乙公司负全部责任D.监理公司负主要责任

227★.某工程的总承包商甲在例行的安全生产检查中，发现某分包工程的施工存在严重的安全隐患，于是书面要求分包商乙限期整改。同一天，监理单位丙也书面向甲乙发出停工通知。

但乙拒不停工，也未采取有效整改措施，发生重大安全事故。关于各方安全生产责任的划分， 33 / 59 下列说法错误的是( )。

A．该现场安全生产由甲负总责

B．乙就该安全事故的发生负主要责任

C．即使甲已书面通知乙整改，也不能免除责任 D．由于丙已书面通知停工，可以免除责任

1Z306024施工作业人员安全生产权利和义务

228. 某施工单位项目经理未对施工现场内的安全危险因素进行说明，便要求安装拆卸工甲进入现场作业，则该项目经理侵犯了甲的( )。 A.劳动权B.知情权C.紧急避险权D.拒绝权

229（请求赔偿权）甲建设单位与乙施工单位订立总承包合同。乙经甲的同意，与丙单位订立劳务分包合同。丁是丙的工人，在办理工伤社会保险后，在一次事故中受伤，经鉴定为七级伤残，则其（）

A. 只能向工伤保险机构提出赔偿请求

B. 应首先向丙公司提出赔偿请求，不足部分可以要求乙公司赔偿 C. 应首先向工伤保险机构提出赔偿请求，不足部分由丙公司赔偿 D.可以追究甲、乙、丙的连带责任

230 劳务分包单位作业人员发现本班组作业现场钢管堆放过高且无防护措施时，应立即向（）报告。

A．兼职安全巡查员B.专业监理工程师 C．发包人代表D.建设工程安全生产监督站

231 下列情形中，属于施工作业人员的安全生产义务是（）。 A、对本单位的安全生产工作提出建议 B、接受安全生产教育和培训

C、发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业 D、拒绝违章指挥和强令冒险作业

1Z306025施工管理人员、作业人员安全生产教育培训

一、管理人员的考核

232.根据法律、行政法规的规定，不需要经有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格就可以任职的岗位是（）。

A.施工企业的总经理B.施工项目的负责人 C.施工企业的技术负责人D.施工企业的董事二、全员培训

三、新岗位、新现场培训

四、新技术新工艺新设备新材料培训

233. 根据《建设工程安全生产管理规定》，施工企业对作业人员进行安全生产教育培训，应在（）之前。

A. 作业人员进入新的岗位B. 作业人员进入新的施工现场 C. 企业采用新技术D. 企业采用新工艺

E. 企业申请办理资质延续手续五、特种作业人员 34 / 59

234.施工单位的( )，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

A．垂直运输机械作业人员B．专职安全生产管理人员 C．起重信号工D．安装拆卸工E．企业主要负责人六、消防安全教育

235. 在建工程的施工单位开展消防安全教育工作的表述正确的是( )。 A．施工前应当对施工人员进行消防安全教育

B．在建设工地醒目位置、施工人员集中住宿场所设置消防安全宣传栏，悬挂消防安全挂图和消防安全警示标识

C．对明火作业人员在工程施工前进行一次消防安全教育 D．组织救火演练E．组织应急疏散演练

1Z306030 施工现场安全防护制度

1Z306031编制安全技术措施、专项施工方案和安全技术交底

236.根据《安全生产管理条例》，施工单位在其施工组织设计中对某项目的脚手架搭建编制了专项施工方案，在编制和实施该专项施工方案时应当（） A 附具安全验算结果B 经项目技术负责人签字

C 经总监理工程师签字D 由专职安全员现场监督E 组织专家论证

237.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当组织专家论证、审查的专项施工方案是( )。

A．基坑支护工程B．土方开挖工程

C．大体积混凝土浇筑工程D．高大模板工程

1Z306032施工现场安全防护

一、警示标志

238．施工现场应当设置显著安全警示标志的部位是（） A．现场入口B．所有仓库入口

C．作业垃圾堆边沿D．施工电梯、塔吊E. 基坑底部

239．施工现场各种安全警示标志设置后，未经（）批准，不得擅自移动或者拆除。 A．监理工程师B．专职安全员

C．施工项目技术负责人D．施工单位负责人二、不同施工阶段采取相应安全施工措施

240.因监理工程师错误指令导致施工现场暂时停工的，如果合同中没有单独约定，则（）（A）由建设单位做好现场保护，建设单位承担所需费用（B）由施工单位做好现场保护，监理单位承担所需费用（C）由建设单位做好现场保护，施工单位承担所需费用（D）由施工单位做好现场保护，建设单位承担所需费用三、施工现场临时设施

241.某市区一高架道路的施工现场总平面图如下：在建生活区办公区（已投入使用） 35 / 59 仓库、料场作业二区

食堂进口

该施工现场总平面布置存在的问题有（）

A、办公区不符合安全性要求B、仓库、料场不能合并设置 C、作业垃圾堆放位置不当D、现场未设置封闭围挡 E、现场消防通道不符合要求七、施工起重机械设备安全管理

242．根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位在使用( )前，应当组织有关单位进行验收，也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。 A．施工电梯B．物料提升机

C．整体提升模板D．满堂脚手架E．深基坑支护桩

243.★某施工分包合同约定，由分包单位租赁某大型施工起重机械用于工程施工，则该施工机械使用前应由（）共同进行验收。

A 总承包单位、出租单位、监理单位和建设单位 B 总承包单位、出租单位、安装单位和监理单位 C 分包单位、出租单位、安装单位和建设单位 D 总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位

244. 某建设单位甲的一个项目招标，总承包商乙中标，乙将其中的桥梁架设工程合法分包给丙，而丙因施工需要向设备租赁公司丁租了一台塔吊。在施工中，该塔吊的安全合格有效期届满。则应当由（）向特种设备检验机构提出检验要求。 A．建设单位甲B．总承包商乙 C．分包商丙D．设备租赁公司丁

1Z306033施工现场消防安全职责和消防安全措施

245．重点工程的施工现场应当履行的消防安全责任包括( )。 A．确定消防安全管理人B．建立消防档案

C．实行每周防火巡查，并建立巡查记录D．对职工进行岗前消防安全培训 E．定期组织消防演练

1Z306034办理意外伤害保险

246★. 施工单位在施工现场员工，情况列表如下：姓名性别年龄身体状况岗位赵某女17 良好档案员

钱某女27 怀孕3 个月起重信号工孙某男29 良好塔吊安装工李某男39 伤残未愈架子工周某女28 良好油漆工

（1）依据《安全生产管理条例》，施工单位应当办理意外伤害险的是（） A 赵某B 钱某C 孙某D 李某E 周某

（2）依据《安全生产管理条例》，以上人员中，经过特种作业培训才可上岗的是（） A 赵某B 钱某C 孙某D 李某E 周某

（3）依据《劳动法》，施工单位有法定义务为（）做定期体检。 A 赵某B 钱某C 孙某D 李某E 周某

（4）该施工单位因破产重整，经向劳动行政部门报告后实施经济性裁员，则依据《劳动合同法》，( )肯定不能列入裁员名单。 A 赵某B 钱某C 孙某D 李某E 周某

247. 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程意外伤害保险的期限（）。 A、自保险合同生效之日起至保险合同解除止 B、自施工合同订立之日起至施工合同履行完毕止 C、自实际施工之日起至竣工结算完毕止 D、自工程开工之日起至竣工验收合格止

248．有关总承包单位与分包单位安全施工问题，说法正确的有（）。 A．分包工程的安全生产由分包单位负责，总承包单位仅有协调责任

B．建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责 C．分包单位高空作业人员的意外伤害险费用应由分包单位自行承担 D．分包单位的安全事故应由总承包单位向建设行政主管部门报告 E．总承包单位应为分包单位的工人购买工伤社会保险

249. 根据建设部规定，对于没有办理（）投保的项目，不予发放施工许可证。 A．工伤保险B．意外伤害险

C．建筑工程一切险D．安装工程一切险

1Z306040 施工安全事故的应急救援与调查处理

250. 施工单位违反施工程序，导致一座13 层在建楼房倒塌，致使一名工人死亡，七人重伤，直接经济损失达7000 余万元人民币。

（1）根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该事件属于（）事故。 A.特别重大B.重大C.较大D.一般

（2）根据《建设工程安全生产管理条例》规定，事故发生后，施工单位负责人杨某应承担的义务不包括（）。

A. 立即如实上报事故B. 立即启动事故应急救援预案，组织抢救

www.shishuoblog.com 39

C．立即妥善保护事故现场及相关证据D. 立即组织事故调查（3）该事故应当由（）组织事故调查组。 A. 县级建设行政主管部门B. 县级人民政府 C．设区的市级人民政府D. 省级人民政府

（4）正常情况下，该事故调查工作应当( )完成。

A. 自事故发生之日起30 日内B.自调查组成立之日起60 日内 C. 自事故发生之日起60 日内D.自事故发生之日起90 日内

251. 某项目实施工程总承包，则关于项目应急救援处理工作，说法错误的是（） A 总承包单位统一组织编制工程应急救援预案 37 / 59 B 分包单位可以不再建立应急救援组织

C 综合应急预案和专项应急救援预案应在主管部门备案 D 每年至少组织2 次现场处置方案演练

1Z306050 建设单位和相关单位的建设工程安全责任制度 1Z306051建设单位

252. 某施工单位承接了一市政管道搬迁工程的分包工程，期间涉及一段道路的占道施工。则有关中断道路的审批手续，应当由（）提出申请。 A．建设单位B．总承包单位 C．分包单位D．监理单位

253.按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，（）不属于建设单位安全责任范围。

A、向建设行政主管部门提供安全施工措施资料 B、向施工单位提供准确的地下管线资料 C、对拆除工程进行备案

D、为施工现场从事特种作业的施工人员提供安全保障

254.甲建设单位将某工程发包给乙施工单位，甲依法应当向乙提供的资料有( )。 A.施工现场毗邻区域内供水、排水、供电、供气等地下管线资料

B.施工现场地下工程的施工方案资料C.施工现场的气象和水文观测资料 D.相邻建筑物和构筑物的有关资料E.地下工程的有关资料

255．某施工现场开挖时，因地下管线资料不全，施工单位不慎挖断一根军用光缆，依据《建设工程安全生产管理条例》及有关法律法规，表述错误的是（）。 A. 建设单位应保证现场资料的真实、准确、完整 B．建设单位负责向有关部门查询取得资料 C．该事件属于不可抗力，由军方承担全部损失 D．施工单位作出赔偿后，有权向建设单位追偿

1Z306053监理单位

256．以下属于监理单位安全责任的是( ) A、对现场安全生产负总责

B、编制和审查安全施工措施和专项施工方案 C、发现事故隐患，及时向主管部门报告

D、按照法律、法规和强制性标准实施安全监理，并承担监理责任 257．下列属于建设工程监理企业安全生产管理主要义务的是（） A、安全技术措施审查B、安全设备合格审查 C、专项施工方案审查D、施工招标审查 E、安全生产事故隐患报告

258.监理单位在实施监理过程中，发现工人不听劝阻，基坑开挖时盲目堆土，对基坑安全构成严重威胁。其应当（）。

A. 要求施工单位整改，并及时报告建设单位 B. 要求施工单位整改，并及时报告主管部门

C. 要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位 38 / 59 D. 要求施工单位暂时停止施工，并及时报告主管部门

1Z306054机械设备相关单位

259.某施工单位拟租赁一家设备公司的塔吊，依照《建设工程安全生产管理条例》，设备公司应当出具塔吊的（） A. 中文说明书B. 原始合同

C. 检测合格证明D. 生产许可证E. 产品合格证

260. 施工单位升降机安装后，不属于安装单位义务的是（） A. 编制拆、装方案B. 出具自检合格证明 C. 办理验收手续并签字D. 定期检测

1Z307000 建设工程质量法律制度

1Z307010工程建设标准

261. 《建筑工程施工质量统一验收标准》（GB50300-2001）属于（） A. 强制性国家标准B. 推荐性国家标准

C．强制性行业标准D. 推荐性行业标准

262. 某项目施工中，监理工程师根据某省地方标准要求施工单位就某特种材料做4 项指标检测，项目经理则依据有关国家标准提出只需要检测1 项指标。则表述正确的是（） A 应适用国家标准B 应适用地方标准

C 应适用行业标准D 应提请质量监督站决定适用何种标准 263.下列工程建设标准，属于强制性标准的是（）

A、工程建设通用的综合标准B、工程建设通用的安全标准

C、工程建设行业专用的试验标准D、工程建设行业专用的制图方法标准 E、工程建设行业专用的信息技术标准

264. 政府对工程建设各方执行强制性标准监督，最早从（）阶段介入。 A 规划B 勘察 C 设计D 施工

265．应当在工程验收阶段对工程建设各方执行强制性标准情况介入监督的是（）。 A、项目监理单位B、施工图设计审查单位

C、建筑安全监督管理机构D、工程质量监督机构

1Z307020施工单位的质量责任和义务 1Z307020施工单位的质量责任和义务 1Z307021对施工质量负责

266．根据《建设工程质量管理条例》，（）应当保证钢筋混凝土预制桩符合设计文件和合同要求。

A．建设单位B．监理公司C．施工单位D．设计单位

1Z307022按照设计图纸和施工技术标准施工 39 / 59

267．按照《建设工程质量管理条例》规定，网架施工分包单位必须按照（）施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。 A．网架设计图纸和工程施工技术标准

B．网架设计图纸、工程师指令和工程施工技术标准

C．网架设计图纸、现场设计代表要求和工程施工技术标准 D．网架设计图纸、业主要求和工程施工技术标准

268.在施工过程中，施工人员发现设计图纸不符合技术标准，施工单位的正确做法是（）。 A、继续按照工程设计图纸施工B、按照技术标准修改工程设计 C、及时向设计单位提出索赔D、及时提出意见和建议 E、通过建设单位要求设计单位予以变更

1Z307023对建筑材料、设备进行检验检测

269.施工单位试验员张某对用于工程的钢筋、水泥、防水材料等取样检验，根据《建设工程质量管理条例》，张某对以上材料必须按照（）要求进行检验，合格后方可使用。 A.施工技术标准B.总监理工程师C.设计图纸 D.施工合同E.质量监督机构

270．某钢筋混凝土工程的施工合同中规定，工程所需用的所有商品混凝土由建设单位负责供应，其余材料由施工单位负责采购，则（）。

A. 商品混凝土由建设单位负责检验，其他材料由施工单位负责检验 B. 商品混凝土由监理单位负责检验，其他材料由施工单位负责检验

C. 商品混凝土和其他材料均由施工单位负责检验 D. 商品混凝土和其他材料均由建设单位负责检验

271. 依据《建设工程质量管理条例》关于见证取样的规定，（）无需取样送检，即可用于工程。

A．水泥B．焊剂C．防水卷材D．钢筋垫块

272. 以下材料中，施工单位在工程施工中必须进行见证取样和送检的是( )。 A．地下防水材料B．承重钢筋连接接头

C．混凝土掺加剂D．砌筑砂浆的水泥E．分隔墙的混凝土小型砌块

273★.以下是施工单位试验员的见证取样行为，不符合《建设工程质量管理条例》的有（）。 A.现浇板混凝土试块在监理工程师监督下，从混凝土搅拌机出料口取样 B.在监理工程师监督下，从已完成的钢筋骨架上截取钢筋焊接接头试样 C.试验员和监理工程师去门窗厂抽取窗户样品

D.在甲方代表监督下，对进场的防水材料随机抽取样品 E.在甲方代表监督下，到公司仓库抽取钢材试件

274★.某施工合同约定包工包料，则以下说法正确的是( ) A. 建设单位无权指定主材的生产厂家和品牌

B. 未经甲方代表签字，所有建筑材料不得使用于工程 C. 所有建筑材料应由建设单位和施工单位共同负责检验 D. 检验合格的建筑材料，可以不再做见证取样

275★.施工单位以下做法符合《建设工程质量管理条例》规定的有（） A．施工中发现图纸错误，经监理同意后按照强制性标准施工 B．混凝土浇筑施工前，应当通知质量监督站见证取样 40 / 59

C．施工人员与专业监理工程师去钢材加工厂对钢构件进行抽样检测 D．拒绝接收不合格的甲供材料进场

1Z307024施工质量检验和返修

276．某工程地下室柱子钢筋绑扎完成，准备浇筑混凝土时，按《建设工程质量管理条例》要求，施工单位应通知建设单位和（）。 A．建设行政主管部门B．设计单位 C．建设工程质量监督机构D．勘察单位

277. 某厂房承包合同约定由建设单位采购墙体保温材料，外墙面采用彩钢板敷设。该保温材料到场后，施工单位做进场检验，未发现质量问题，遂直接使用安装于工程。质量监督站到场后，墙体工程已经隐蔽完成，要求拆验。经检验这是一批不合格材料。本案分析错误的是（）

A 施工单位应负责返修，费用和工期可以向建设单位主张 B 隐蔽工程隐蔽前，施工单位应当经监理工程师签字方可施工 C 隐蔽工程隐蔽前，施工单位应当通知质量监督站到场

D 保温材料使用前，施工单位应在质量监督站的见证下做现场取样

278.某高校将教工宿舍楼工程发包给某施工单位，合同约定由施工单位包工包料。在质量检查中发现宿舍楼部分非承重墙轻微开裂。则高校（）。 A、可要求解除合同B、可要求在合理期限内无偿修理或返工 C、可以追究设计单位的责任D、可以追究材料供应商的责任

1Z307030建设单位及相关单位的质量责任和义务 1Z307031建设单位

279. 某酒店项目经公开招标，由某施工单位承建，包工包料。施工过程中，建设单位要求更换外墙保温材料。根据《条例》规定，以下不属于建设单位质量责任的是（）。 A．不得迫使承包方以低于成本价格竞标B．对更换后的外墙保温材料进行检验 C．不得擅自改变主体结构进行装修D．未取得保修书，不得组织工程竣工验收

280.下列建设单位向施工单位作出的意思表示中，为法律、行政法规禁止的是（） A. 明示报名参加投标的各施工单位以低价竞标 B. 明示施工单位在施工中应优化工期

C. 暗示施工单位不采用《建设工程施工合同（示范文本）》签定合同 D. 暗示施工单位在非承重结构部位使用不合格的水泥

281. （）未经县级以上建设行政主管部门审查批准，不得使用。 A．施工安全技术措施B．施工组织设计 C．勘察文件D．施工图设计文件

282．建设单位拟装修其办公楼，其中涉及承重结构变动，则下列表述正确的有（） A 建设单位将装修方案报有关部门批准后，方可施工 B 建设单位在委托原设计单位提出设计方案后，方可施工

C 建设单位在委托相应资质等级设计单位提出设计方案后，方可施工 D 建设单位提出装修方案后，即可要求承包单位施工 E 建设单位可直接将装修任务发包给劳务公司 41 / 59

1Z307032勘察、设计单位

283.某设计单位承担了某体育场的设计任务，则其应承担的质量责任，表述错误的是（） A 应当根据勘察成果文件进行设计,并注明工程合理使用年限

B 对有特殊要求的电视转播设备，可以在设计文件中标明生产厂家 C 正在送审的排水管网图纸不得进行设计交底

D 对跑道地面材料质量导致的质量事故应当出具技术处理方案 284．下列关于设计单位质量责任和义务的说法，正确的有（）

A 为了保证工程质量，设计单位必须在设计文件中指定建筑设备的生产厂家 B 为了保证设计进度，设计单位可以将部分任务转包给其他设计单位

C 设计单位在设计文件中选用的建筑设备，应当注明规格、型号、生产厂家 D 有特殊要求的设备，设计单位可以指定生产厂家 E 设计单位应当就审查合格的施工图向施工单位说明

1Z307033监理单位

285．某建设单位拟委托监理，现有甲、乙、丙、丁四家监理公司可供选择。根据《建设工程质量管理条例》，则建设单位可将监理任务委托给（）监理公司。企业名称企业资质总监理工程师资格备注甲甲级高工,注册监理工程师施工单位子公司

乙甲级工程师,注册监理工程师该工程设计单位所属的监理公司丙乙级工程师,注册二级结构工程师

丁甲级高工,注册监理工程师该工程预制构件供应商的合伙企业 A.甲B.乙C.丙D.丁

286.以下不属于工程监理依据的是（） A.法律法规B.承包合同约定的推荐性标准 C.设计文件D.监理合同

287★.未经总监理工程师签字，（）。

A、建筑材料、构配件和设备不得在工程上使用或安装

B、施工单位不得进行下一道工序施工

C、不得进行隐蔽验收D、建设单位不拨付进度款

1Z307030建设单位及相关单位的质量责任和义务 1Z307031建设单位

288. 2010 年5 月，某开发商投资建设的A 别墅区完工，交付使用。2011 年3 月，开发商决定在相邻地块新建一批同户型的别墅，为节约投资，决定不做勘察，并套用原经过审查合格的别墅设计图纸，并要求总监理工程师向施工单位做了设计交底。施工中，因地质条件不同，部分工程出现不均匀沉降和外墙开裂现象。建设单位书面通知原设计单位出具技术处理方案，设计单位拒绝，致使损失扩大。本案中，需要对工程质量承担责任的主体不包括（）

A. 建设单位B. 施工单位

C. 设计单位D. 监理单位 42 / 59

289.在某房地产项目开发过程中，下列行为不符合相关法律规定的是( ) A.将桩基础工程发包给具有相应资质的某桩基公司

B.将监理任务委托给具有甲级监理资质的该工程设计单位 C.未办理施工许可证即开工建设

D.监理单位发现施工中存在严重质量隐患，下令施工单位停工整改 E 未组织竣工验收，将底层商场投入使用

1Z307033监理单位

290．必须经总监理工程师签字的工作是（） A. 开工前的放线定位B. 隐蔽工程验收 C. 竣工验收D. 建设单位拨付工程进度款 E. 基坑支护专项施工方案

1Z307040建设工程竣工验收制度 1Z307041竣工验收的主体和法定条件

291★．按照《建设工程质量管理条例》，工程竣工验收应当具备的条件有（） A 有完整的技术档案和施工管理资料B 部分工程的质量必须优良 C 有施工单位签署的工程保修书

D 有勘察、设计、监理单位共同签署的质量合格文件 E 已经办理竣工结算

292★．工程组织竣工验收前，不需要提交质量合格文件的是（）。 A. 建设单位B. 施工单位 C. 设计单位D. 监理单位

1Z307043规划、消防、节能、环保验收

293. 以下关于建设工程规划、消防、环保、节能验收，说法正确的是（）

A.工程竣工验收合格后，建设单位应提请经城乡规划部门核实建设工程是否符合规划条件

B．所有建设工程均应经过消防验收

C．环保设施竣工验收应当与主体工程竣工验收同时进行 D．节能验收由建设主管部门组织

294. ( )应当与主体工程竣工验收同时进行。

A. 建设工程竣工规划验收B. 建设工程竣工消防验收 C. 环境保护设施竣工验收D. 建筑节能分部验收

1Z307044竣工结算、质量争议

一、竣工结算

295. 某施工承包合同约定“本工程结算按照财政部、建设部《建设工程价款结算暂行办法》执行”。6 月1 日，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，结算价2200 万元，则发包人应在（）内审查完毕，否则视为认可。 A. 28 日B. 30 日 43 / 59 C. 45 日D. 60 日

二、竣工工程质量争议的处理

296.某商场项目，建设单位因急于开业，在尚未组织竣工验收的情况下提前将部分楼层交由商户进行店铺装修。装修过程中，建设单位陆续发现了一些质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉到人民法院，则下列质量问题中，不能够获得人民法院支持的有（） A．卫生间瓷砖贴面脱落、水管漏水B．电梯运行声响过大 C．屋面彩钢板破损D．地基沉降不均匀 E．部分非承重墙出现裂缝

297★．某写字楼工程主楼尚未完工，裙楼商场部分未经验收即投入使用。使用中发现一楼基础底板断裂。对此，应承担质量责任的是（） A 建设单位B 施工单位 C 使用单位D 质量监督机构

1Z307045竣工验收报告备案

298．某大型体育场项目竣工验收合格后15 日内，建设单位应向有关部门提交的竣工验收备案文件包括（）

A．工程竣工验收备案表B．工程竣工验收报告

C．规划、消防、环保部门出具的认可文件或准用文件 D．施工单位签署的质量保修书E．施工许可证

299.某工程3 月1 日，施工单位提交竣工报告，3 月5 日建设单位组织竣工验收，3 月6 日竣工验收合格，3 月11 日质量监督站报送质量监督报告。则建设单位至迟应当在（）前将竣工验收报告和消防准用文件上报公安消防机构备案。 A.3 月11 日B. 3 月16 日C.3 月21 日D.4 月6 日

1Z307050建设工程质量保修制度 1Z307051质量保修书和最低保修期限

300★.施工单位应当于（）出具工程质量保修书。 A、竣工验收合格时B、竣工验收备案时

C、提交竣工验收报告时D、提交竣工结算文件时

301.某综合楼工程于2004年7月20日开工建设，设计合理使用年限为50年，屋面防水为E 级，合理使用年限为15年。电梯工程于2005年7月20日验收合格，整个项目于2005年7

月26日竣工验收合格并交付使用。以下各项符合《建设工程质量管理条例》最低保修期限的有（）。

A.电梯工程:自2005 年7 月20 日起2 年B.供热系统:2 个采暖期

C.屋面轻钢结构工程:自2005 年7 月26 日起35 年D.设备安装和装修工程:2 年

E 地基基础工程和主体结构工程:自2004 年7 月20 日起50 年

302.某工程项目已超过合理使用年限，欲继续使用。此时应当委托具有相应资质等级的（）鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用年限。 A．设计单位B．建设单位

C．施工单位D．勘察单位E．监理单位

1Z307052质量责任的损失赔偿 44 / 59

303．下列质量保修期内发生的质量缺陷，施工单位不承担经济责任的情形是( )。 A．施工单位采购的材料质量不合格造成墙面脱落