2009年江苏省造价员理论考试

二〇〇九年江苏省建设工程造价员资格考试

工程造价基础理论试卷

一、单项选择题 (共40 题，每题1 分，共40 分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意)

1．建设工程项目的分类有多种形式，按建设用途划分的是( B)。工程项目分类 A．市政基础设施项目 B．生产性建设项目 C．自筹资金建设项目 D．经营性工程建设项目

按用途; （1）生产性; 工业、水利

（2）非生产性; 经营性和非经营性项目

2．在一般工业和民用建筑工程中，不能作为分部工程的是(D)。分部工程 A．地面工程 B．采暖工程 C．屋面工程 D．脚手架工程 分部工程：

分部工程是单位工程的组成部分

单位工程进一步分解为分部工程。按单位工程的结构形式、工程部位、构件性质、使用材料、设备种类等的不同而划分的工程项目

土建划分，如；地面、屋面、采暖、基础、主体、门窗等。

3．建设单位领取工程施工许可证后，因故不能按期开工，应向发证机关申请延期，整个工程延期最长不得超过(B)。开工延期时限 A．三个月 B．六个月 C．九个月 D．十二个月

自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的，应当在期满前向发证机关申请延期，并说明理由；延期以两次为限，每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期次数、时限的，施工许可证自行废止。 4．关于工程造价的特点，以下说法不正确的是(B)。造价的特点及定义 A．工程造价的大额性使其对宏观经济产生重大影响 B．产品的差异性取决于工程造价的个别性差异

C．工程造价在整个建设期中处于不确定的状态，直到竣工决算后才能最终确定工程的实际造价

D．工程造价的兼容性首先表现在它具有的两种含义，其次表现在工程造价构成因素的广泛性和复杂性

造价的特点（熟悉）05单、07单、（09单）

1、 大额性；关系到各方重大利益，对宏观经济有重大影响。

2、 个别性、差异性；内容和实物形态具有个别性、差异性，所处地理位置不同。 3、 动态性 ；不可控因素影响造价，造价处于不确定状态。05单

4、 层次性；一个项目包含多项单项刚才，一个单项又由多个单位工程组成。07

单

5．根据建设部《工程造价咨询企业管理办法》规定，乙级工程造价咨询企业从事工程造价咨询活动表述正确的是( D )。程造价咨询企业业务范围 A．只能在本省从事工程造价咨询业务

B．不受行政区域和工程造价咨询业务规模限制

C．只能在本省从事工程造价咨询业务且业务规模在5000 万元下 D．不受行政区域限制但工程造价咨询业务规模在5000 万元以下 程造价咨询企业业务范围：

1） 不受行政区域限制

2） 甲级企业可以从事各类建设项目造价

3） 乙级企业可以从事5000万元以下各类建设项目造价、09

单

6．根据建设部《注册造价工程师管理办法》有关造价工程师权利的规定，下列错误的说法是(D)。造价师权利 A．发起设立工程造价咨询企业 B．在本人执业成果文件上签字并盖执业印章 C．参加继续教育 D．保证执业活动成果质量 造价师权利：（了解）6项09单 1) 使用注册造价工程师名称； 2) 依法独立执行工程造价业务；

3) 在本人造价成果文件上签字并加盖执业印章； 4) 发起设立工程造价咨询企业；

5) 保管和使用本人的注册证书和执业印章；

1

6）参加继续教育

7．施工企业生产工人6个月以内的病假人员工资应列入(B)。生产工人辅助工资 A．职工福利费 B．生产工人辅助工资 C．劳动保险费 D．工资性津贴

辅助工资10项；非作业天数工资；学习、培训、探亲、休假、气候停工、哺乳、病假6个月内、产、婚、丧。

8．施工企业在施工现场搭设临时设施的支出应列入(D)。通用措施项目内容 A．分部分项工程费 B．企业管理费 C．工程建设其他费用 D．措施项目费

1、通用措施项目费表一、表二；126页、14项 表一 （1）、现场安全文明施工措施费：3项；1）安全（三宝、四口、五临边）2）文明3）环保

含3部分；由基本费、现场考评费、奖励费 （2）、夜间施工费 （3）冬雨季施工

（4）已完工程设备保护费

（5）临设费（3项见33页）05判、09单（属于选项）

1、临时宿舍2、福利用房与构筑物3、仓库4、办公室5、加工场 （6）材料与设备检验试验费；由建设单位支付。05判 （7）赶工措施 （8）按质论价 表二；

（1）二次搬运费07单

（2）大型设备进出场安拆费 （3）排水费 （4）降水费

（5）设施物临保费 （6）特出条件施工增加

9．不属于材料预算单价的组成部分是( C )。材料费的预算价构成 A．材料原价 B．采购保管费 C．新材料的试验费 D．包装费 材料费的预算价构成6项；=材料原价+包装+采保+运输+其他+风险

10．我省2009 版费用定额规定，下列( A )属于通用措施项目费的内容。 通用措施项目构成 A．大型机械设备进出场及安拆费 B．垂直运输机械费 C．围堰 D．脚手架费

通用措施项目费表一、表二；126页、14项 表一 （1）、现场安全文明施工措施费：3项；1）安全（三宝、四口、五临边）2）文明3）环保

含3部分；由基本费、现场考评费、奖励费 （2）、夜间施工费 （3）冬雨季施工

（4）已完工程设备保护费

（5）临设费（3项见33页）05判、09单（属于选项）

1、临时宿舍2、福利用房与构筑物3、仓库4、办公室5、加工场 （6）材料与设备检验试验费；由建设单位支付。05判 （7）赶工措施 （8）按质论价 表二；

（1）二次搬运费07单

（2）大型设备进出场安拆费 （3）排水费 （4）降水费

（5）设施物临保费 （6）特出条件施工增加

2

11．与项目建设有关的其他费用中，研究试验费不包括(C)。研究实验费 A．自行研究试验所需的人工费、材料费

B．自行研究试验所需的试验设备及仪器使用费 C．按规定付给商品检验部门的进口设备检验鉴定费

D．委托其他部门研究试验所需的人工费、材料费、试验设备及仪器使用费 研究实验费（内容）

1人工费2材料费3试验设备仪器费4委托人、材设备仪器使用费

12．我省2009版费用定额规定，( B )不属于规费内容。规费构成

A．工程排污费 B．安全文明施工措施费 C．社会保障费 D．住房公积金

规费（概念、内容）：4项05单07多、0 1、工程排污费（气、水、固体、尘、声） 2、安全监督管理费

3、社会保障费（5险；养老、医疗、失业、工伤、生育） 4、住房公积金。

13．有一批进口设备货价(FOB)600 万元，国际运费100 万元，运输保险费20万元．外贸手续费10万元，进口关税税率17％，则关税额为(B)。关税计算 A．119万元 B.122.4万元 C.124.1万元 D.120.7万元 关税=[货价(FOB)+国际运费+运输保险费]×进口关税税率 关税=(600+100+20)*17％=122.4万元

14．下列项目中不属于设备运杂费的是(A)。设备运杂费构成

A.设备原价中包含的包装费 B.设备供销部门的手续费 C.采购与保管费 D.运费和装卸费 设备运杂费构成： 1）设备采购 2、运费

3）途中包装费； 4）仓储保管费

5）设备供销部门手续费； 15．工程建设定额中所规定的各种劳动与物化劳动消耗量的多少，是由一定时期的社会生产水平所确定的，有一个相对的执行期，地区和部门定额一般在3～5 年之间，国家定额在5～10年之间。这体现了工程建设建设定额的(D)特征。定额特征

A.时效性 B.科学性 C.统一性 D.稳定性 工程建设定额的特征：大纲没有要求（三组六性）07多 真实性和科学性、系统性和统一性、稳定性和时效性

16．衡量工人劳动数量和质量，反映成果和效益指标的是(C)。施工定额概念 A.时间定额 B.产量定额 C.施工定额 D.预算定额 施工定额概念（熟悉）

1、 反映企业的施工水平，施工定额是企业定额。 2、 施工定额的5作用：（熟悉）07多、05多 1) 企业计划管理的依据 2) 组织和指挥施工有效工具

3) 计算工人报酬的依据（概念） 4) 有利于推广先进技术

5)编制施工预算、成本管理的基础

17. 建筑工程中必须消耗的材料不包括( C )。必须消耗=净耗量+损耗量 A.直接用于构成建筑工程实体的材料 B.不可避免的施工废料 C.不可避免的场外运输材料损耗 D.不可避免的操作损耗 净耗量；直接构成建筑安装工程实体的材料

损耗量；不可避免的施工废料和施工操作损耗材料

18. 某操作班组18人，人工挖基础土方，需5天完成，人工挖土方的定额为0.31工日/m3,该班组完成的挖土工程量是( D )。砌筑体积

A.27.9m3 B.58.06m3 C.279m3 D.290.32m3 解：

3

产量定额=1/时间定额=1/0.31=3.23m3/工日。 砌筑的总工日数＝18*5=90工日

3

砌筑体积=90工日×3.23m/工日=290.32m3

19. 墙砖规格为300mm×200mm，灰缝lmm，其损耗率为1％，则100m2墙砖消耗量为( B )。面砖消耗量

A.1684块 B.1670块 C.1678块 D.1637块

2

100m面层净用量=100/（块料长+灰缝）×（块料宽+灰缝） 面层消耗量=面层净用量/（1-损耗率）

解：面砖净用量=100/(0.2+0.001)×(0.3+0.001)=1653块 面砖消耗量=1653/（1-0.01）=1669.69块

20. 根据建筑安装工程定额编制的原则，按平均先进水平编制的是( B )。施工定额

A.预算定额 B.施工定额 C.概算定额 D.概算指标

平均先进水平??是施工定额的理想水平

21. 某砼工程工程量为100m3，每m3砼需要基本用工1.11 工日,辅助用工和超运距用工分别是基本用工的25%和15%，人工幅度差系数为10%，则该砼工程的人工工日消耗量是(A )。人工工日消耗量

A．170.9工日 B.155.4工日 C.122.1 工日 D.152.6 工日

解：人工工日消耗量=基本用工+辅助用工+超运距用工+人工幅度差 人工幅度差=（基本用工+辅助用工+超运距用工）*人工幅度差系数 基本用工=100*1.11=111 辅助用工=111*25%=27.75 超运距用工=111*15%=16.5

人工幅度差=（111+27.75+16.5）*0.1=155.25*0.1=15.525 人工工日消耗量=111+27.5+16.5+15.525=170.9

22. 概算指标的作用表述正确的是( A )。概算指标的作用

A.作为编制投资估算的主要依据 B.估算主要材料用量的主要依据 C.建设单位选址的主要依据 D.确定投资额的主要依据 概算指标的作用（了解）62

1、是编制投资估价和控制初步设计概算、工程概算造价的依据。

2、是设计单位进行设计方案的技术经济分析、衡量设计水平、考核投资效果的标准。

3、是建设单位编制基本建设计划、申请投资贷款和主要材料计划的依据。 23．工程量清单表中项目编码的第二级为( C )。项目编码5级含义 A.具体清单项目编码 B.节顺序码 C.章顺序码 D.名称顺序码

项目编码：分部分项工程量清单项目名称的数字标识。以“五级编码”用十二位阿拉伯数字表示：

第一级表示工程分类顺序码（分二位，附录A、B、C、D、E、F对应01建、02装、03安、04市、05园绿、06矿）；05单、07单、 第二级表示专业工程（章）顺序码（分二位）；（ 第三级表示分部工程（节）顺序码（分二位）； 第四级表示分项工程顺序码（分三位）；（考点）05单，7、8、9位表示、 第五节表示具体清单项目码（分三位）。

24. 工程量清单计价规范包括正文和附录两大部分，二者的效力( D )。正文和附录（规范相关术语）

A.不等 B.正文优先 C.附录优先 D.同等 08计价规范包括正文和附录两部分，二者具有同等效力

25. 某单位拟建浴室，预计工期为4个月，土建工程合同价款为90万元，该工程采用( B )方式较为合理。价款结算的方式

A.按月结算 B.竣工后一次结算 C.分段结算 D.按进度结算 价款结算的方式；

4

1) 2) 3) 4)

按月结算。

竣工后一次结算。 分段结算。 其他结算方式。

26. 计日工是指在施工过程中完成发包人提出的( D )的零星项目或工作所需的费用。计日工定义

A.设计变更 B.现场签证 C.暂估工程量 D.施工图纸以外 计日工：

完成发包人提出的施工图纸以外的零星项目或工作，按合同中约定的综合单价计价。 27．工程量清单计价规范规定，对清单工程量以外的可能发生的工程量变更应在( C )费用中考虑。暂列金额定义

A.暂估价 B.零星工程项目费 C.暂列金额 D.措施项目费

暂列金额：指“招标人”在工程量清单中暂列并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。由发包人确定并掌握使用。

28．在可行性研究阶段，其投资估算的精度要求在(C )以内。投资估算的阶段划分

A．±30％ B.±20％ C.±lO％ D.±5％

投资估算的阶段划分（大纲没有要求） 投资估算阶段划分 投资估算误差率 ±30% 投资1.规划（机会研究）阶段 决策2.项目建议书（初步可行性研究）阶段 ±20% 过程 3.可行性研究阶段 ±10% 4.评审阶段（含项目评估） ±10% 29. 建设项目总概算是确定整个建设项目( B )。建设项目总概算

A.从筹建到竣工所需建筑安装工程全部费用的文件 B.从筹建到竣工验收所需全部费用的文件

C.从开工到竣工所需建筑安装工程全部费用的文件 D.从开工到竣工交付使用所需全部费用的文件

建设项目总概算；是从筹建到验收全部费用总文件

30. 遵照工程量计算规则中关于计算精确度的要求,1.2359m、1.2354t、1.49个按照规定的计量单位最终确定的数值分别为( B )。工程数量规则; A.1.236、1.235、2 B.1.24、1.235、2 C.1.236、1.24、1.5 D.1.24、1.235、1.5

工程数量规则;（大纲没有要求）07判、 1） 以“t”为单位，保留小数点后三位

2） 以“m3” “m2” “m”为单位，保留小数点后二位 3） 以“个” “项”为单位，取整数

31. 在下列合同中，( C )合同是可变更的合同。可变更、撤销合同情形 A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同的 B.以合法形式掩盖非法目的 C.因重大误解订立的 D.损害社会公共利益的 可变更、撤销合同情形：请求法院撤销合同 两种 07单 1) 重大误解 2) 显失公平

32. 审查施工图预算时对工程量大、单价高、对预算造价有较大影响的项目的宜采用( A )。预算审查7方法；

A.重点审查法 B.全面审查法 C.分部抽查法 D.筛选审查法

5

、预算审查7方法；

1) 全面审查法：适用工程量较小、结构工艺较简单的工程。07单 2) 重点审查法：（1）对量大、单价高、较大影响的（2）对补充单价（3）

对计取的各项费用

3) 标准预算审查法：适用于按标准图纸施工的工程。 4) 分解对比审查法：要求对比的两个工程条件相同。（1）同一个施工图（2）

设计相同（3）面积相同 5) 分组计算审查法

6) 筛选法：适用于住宅工程或不具备全面审查条件的工程。 7) 手册法

33．合同中没有适用或类似变更工程的价格，则变更部分的价款调整应该( D )。价格调整

A.按审价部门提出的价格调整 B.按发包人指定的价格调整 C.按设计部门提出的价格调整 D.由承包人提出综台单价，经发包人确认后执行 因清单漏项或非承包人原因，而增加新项目；合同中有类似的，参照类似的。合同中没有适用或类似的综合单价，由承包人提出综合单价，经发包人确认后执行。05单、07单、

34. 我省规定，材料费占单位工程费( C )以下的各类材料为非主要建筑材料；材料费占单位工程费( )以上的各类材料为第二类主要建筑材料。主要建材和非主要建材

A.2%；5% B.5%；10% C.2%；10% D.5%；15%

附录三

非主要建筑材料；材料费占单位工程费2%以下的各类材料。 A；第一类主要建材；材料费占单位工程费2%-10%内 B；第二类主要建材；材料费占单位工程费10%以上

35.《建设工程施工合同示范文本》附有三个附件，不属于其附件的是(A)。《施工合同文本》（三部分、三附件）

A.承包人分包工程一览表 B.承包人承揽工程项目一览表 C.发包人供应材料设备一览表 D.工程质量保修书 《施工合同文本》（三部分、三附件）；由协议书、通用条款、专用条款三部分组成，（考点） 三个附件：《承包人承揽工程项目一览表》、《发包人供应材料设备一览表》、《工程质量保修书》。09单（两表一书） 36. 如单项工程的分类已详细而明确，但实际工程量与预计的工程量可能有较大出入时，宜优先选择( B )。按计价方式划分合同

A.总价合同 B.单价合同 C.成本加酬金合同 D.以上合同类型均合适 按计价方式划分合同4形式：（掌握）169 07单

1) 固定总价合同：一般适用于合同工期较短且工程合同总价较低的项目。

特点：承包方承担全部风险，报价较高，施工图预算+包干系数属此类。

2) 调值总价合同：一般适用于工期较长的项目。05单、07单

特点：建设单位承担通货膨胀风险，承包方风险小。

3) 单价合同：适用于工程项目内容和设计不能十分确定，或是工程量可能

出入较大时。07单

特点：鼓励承包方提高工效和利润，降低成本。建设单位可减少意外开支。

单价三种形式；（1）估算工程量（2）纯单价（3）单价包干与包干混合式

4) 成本加酬金合同；适用于两种情况：

一是工程内容及其技术经济指标尚未完全确定，投标报价的依据尚不充分的情况下，建设单位因工期紧迫，必须发包； 二是建设单位与承包方之间具有高度的信任，承包方在某些方面具有独特的技术、特长和经验。

四种形式；(1) 成本+固定百分比酬金（2）成本+固定酬金（3）成本+奖罚合同（4）最高限额成本+固定最大酬金

37. 在下列索赔事件中，承包商不能提出费用索赔的是(C)。索赔4种情形

A.业主要求加速施工导致工程成本增加 B.由于业主和工程师原因造成施工中断

6

C.特殊恶劣天气导致工期延误 D.设计中某些工程内容错误导致工期延误 索赔4种情形（了解）172 （一）自然与人为障碍

(二) 工期延长和延误（由于恶劣天气，承包商可以要求延长工期，但不能要求索赔）

（三）施工中断和降效 （四）工程中止或放弃（由于业主和建筑师原因中断、降效，承包商可以提出人、材机费用增加的索赔）

38. 行政法规是由(A)制定的有关国家行政管理的规范性文件的总称。法律的5形式

A.国务院 B.国务院各部、委 C.省级人民政府 D.全国人大常委会 我国法律的5形式（熟悉）182 05多 1、 宪法；根本大法 2、 法律；人大及常委会

3、 行政法规；国务院（如《建工质管条列》等）09单

4、 地方性法规；省级和较大城市（如《江苏建工管理条列》等）07判

5、 行政规章：部门行政规章和地方行政规章；国务院各部委（如建设部《造价

工程师注管办法》等）

39. 评标委员会的成员人数为5人以上的单数，其中技术、经济等办面的专家不得少于成员总数的( C )。评标委组成

A.1/2 B.1/3 C. 2/3 D.3/4

评标委由招标人和有关技术、经济的专家组成，成员为5人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于成员总数的三分之二。

40. 实行工程量清单招标的工程建设项目应当采用固定单价合同，量的风险由( B )承担。量与价的风险承担

A.承包人 B.发包人C.承包人与发包人共同 D.受发包人委托的造价咨询人 实行工程量清单招标的工程建设项目应当采用固定单价合同，量的风险由发包人承担，价的风险在约定风险范围内的，由承包人承担，风险范围以外的按合同约定

二、多项选择题(共20题，每题2分，共40分。每题的备选答案中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得O.5分)

1. 工程量清单项目特征描述的意义在于( ACD )。项目特征意义 A.用于区分计价规范中同一清单条目下各个具体的清单项目 B.用于规范操作程序

C.是工程量清单项目综合单价准确确定的前提 D.是履行合同义务、减少造价争议的基础 E.用于规范工程内容

项目特征意义：指对构成工程实体的分部分项工程量清单项目和非实体的措施清单项目，反映其自身价值的特征进行的描述。其意义在于： (1) 用于区分计价规范中同一清单条目下各个具体的清单项目。 (2) 是工程量清单项目综合单价准确性确定的基础。 (3) 是履行合同义务、减少造价争议的基础。

2． 工程造价控制原理包括( ACD )。工程造价控制原理 A.合理设置工程造价控制目标

B.以施工阶段为重点进行全过程造价控制

C.采取主动控制措施 D.采用技术与经济相结合的控制手段 E.加强对工程结算的审核

工程造价控制原理：17页（掌握）05单、07单、 2) 合理设置造价控制目标

3) 以设计阶段为重点进行全过程造价控制05单、 4) 采取主动控制措施

5) 技术与经济相结合是控制造价最有效的手段05单、07单、。 3． 2008 版计价规范规定，下列(ADE )属于工程量清单组成内容。（五大项目） A.分部分项工程清单B.其他直接费清单 C.间接费清单 D.措施项目清单E.税金项目清单 工程量清单计价法费用构成：（五大项目） 1、 分部分项工程费07多

7

2、 措施项目费07单 3、 其他项目费 4、 规费05单、 5、 税金

4. 我省2009版费用定额规定人工单价组成包括( BDE )。人工单价的组成 A.劳动保险费 B.工资性津贴C.社会保障费 D.职工福利费 E.劳动保护费

人工单价的组成5项:07单、

（三资二费）基本工资、工资性津贴、辅助工资、福利费、劳动保护费。

5． 我省2009 版费用定额规定，施工机械台班单价组成包括( ABCDE )。施工机械台班单价费用

A.折旧费 B.大修理费 C.人工费D.燃料动力费 E.大型机械设备场外运输费及安装拆除费 施工机械台班单价费用7项；07多

折旧费、大修理费、经常修理费、安拆费及场外运费、人工费、燃料动力费、车辆使用费

6. 我省2009版费用定额规定，企业管理费包括( ABE )。企业管理费构成 A.管理人员基本工资B.固定资产使用费

C.已完工程及设备保护费 D.企业检验试验费 E.差旅交通费 企业管理费包括15项： 05判、

概念；施工企业组织施工生产和经营管理所需费用

1) 管理人员的基本工资、工资性（津）补贴、职工福利费、劳动保护费等； 2) 差旅交通费； 3) 办公费 ；

4) 固定资产使用费； 5) 生产工具用具使用费；

6) 工会经费及职工教育经费； 7) 财产保险费； 8) 劳动保险补助费； 9) 财务费；

10) 税金；4税；房产、车船、土地、印花 11) 意外伤害保险费；

12) 工程定位、复测、点交、场地清理费；

13) 非甲方所为四小时以内的临时停水停电费用； 14) 技术研发费；

15) 其他：10项；包括技术转让费、技术开发费、业务招待费、绿化费、广

告费、公证费、法律顾问费、审计费、咨询费、联防费等。

7. 我国《担保法》规定，下列(CE )可以抵押。可以抵押财产 A.土地所有权 B.耕地 C.抵押人的房屋

D.抵押人被扣押的财产 E.抵押人的变通工具

可以抵押财产；1、房屋、地上定着物2、机器、运输工具3、土地使用权4、有权处分机器、运输工具5、承包、可以抵押的4荒；山、沟、滩、地6、可抵押其他财产

8. 我省2009版费用定额规定，其他项目费包括( BCD )。其他项目费 A.工程排污费 B.总承包服务费 C.暂列金额 D.计日工 E.二次搬运费 其他项目费（概念、内容）：4项 34页

1、暂列金额（不明确、不可预见的材料、设备、服务、变更、索赔、签证） 2、暂估价（材料单价、专业工程） 3、计日工（图纸以外零星项目） 4、总承包服务费。

9. 除建筑安装工程费用和设备、工器具购置费用以外的与工程建设有关的其他费用包括( CDE ) 与建设项目有关的费用。 A.建筑安全监督管理费 B.土地使用费C.勘察设计费 D.企业技术研发费 E.工程造价咨询费

与建设项目有关的费用11项（大纲没要求）

1、 建设单位管理费 2、 堪察设计费

8

3、 技术研究实验费（内容） 4、 建设单位临设费 5、 工程监理费 6、 招标代理费

7、 造价咨询费（概念）07判 8、 工程保险费；

民用建筑：占工程费千分之二至千分之四 其他建筑：占工程费千分之三至千分之六 安装工程：占工程费千分之三至千分之六 9、 供电贴费

10、 引进技术、设备费 11、 工程承包费

10. 工程建设定额按其内容可分为( ACD )。定额的分类\\按内容分类 A.劳动消耗定额B.时间消耗定额C.机械消耗定额 D.材料消耗定额E.施工消耗定额 定额的分类（熟悉） 1、 按内容分类：（人、材、机）劳动消耗、机械消耗、材料消耗 2、 按范围分类：（3定额2指标）施工定额、预算定额、概算定额、概算指标、

投资估算指标

3、 按目的分5类：建工定额、设备安装定额、建安定额、工器具定额、其他费

用定额。

11. 以下哪些项目必须用工程量清单计价( ABCE )。08规范适用范围 A.全部使用国有资金投资的工程建设项目 B.国有资金投资为主工程建设项目

C.使用国家对外借款或者担保所筹资金的项目 D.私营投资项目

E.国有资金不足50%但国有投资者实质上拥有控股权的工程建设项目 08计价规范的适用范围（掌握）

1、 08计价规范适用6类工程；建筑、装饰装修、安装、市政、园林绿化、矿山 2、 全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的工程建设项目，必须采用工程

量清单计价。09多

国有资金投资的项目包括使用国有资金投资和国有融资投资的工程建设项目：（大纲没有要求）

1) 国有资金投资项目包括：财政预算资金的项目；使用纳入财政管理的各

种政府性专项建设资金的项目；使用国有企事业单位自有资金，并且国有资金投资者实际拥有控制权的项目。

2) 国家融资资金投资项目包括：使用国家发行债券所筹资金的项目；使用

国家对外借款或者担保所筹资金的项目；使用国家政策性贷款的项目；国家授权投资主体融资的项目；国家特许的融资项目。

12. 关于施工图预算，下列说法正确的有(ADE)。施工图预算构成、施工图预算的5作用

A.施工图预算有单位工程预算、单项工程预算和建设项目总预算 B.施工图预算是签订建设工程合同和贷款合同的依据

C.施工图预算是编制建设项目投资计划、确定和控制建设项目投资的依据。 D.施工图预算是落实或调整年度建设计划的依据 E.施工图预算是施工企业编制施工计划的依据

施工图预算构成；1、单位工程预算2、单项工程预算3、建设项目总预算 施工图预算的5作用：（熟悉）97页 1) 考核成本、确定工程造价

2) 编制投标文件、签订承发包合同 3) 工程价款结算

4) 落实或调整年度建设计划 5) 施工企业编制施工计划

13. 2008 版计价规范规定，工程量清单是招标文件的组成部分，编制工程清单必须遵循(BCDE )的原则。08规范术语（掌握）（五统一） A.统一工程内容B.统一项目特征C.统一计量单位 D.统一工程量计算规则 E.统一项目名称和项目编码 08规范术语（掌握）（五统一）

9

1.统一项目特征2.统一计量单位

3.统一计算规则 3.统一项目名称4、统一项目编码

14．我省关于工程造价规费正确的表述是( ABDE )。规费构成 A.取消了“工程定额测定费”

B.增加了“安全生产监督管理费，，

C.“社会保障费”只包括养老保险、失业保险、医疗保险三项 D.危险作业意外伤害保险作为商业保险列入管理费中

E.规费计算基础为“分部分项工程费+措施项目费+其他项目费” 规费、（07单）（规费计取基数）（见110页，表4-20）05单、 1) 工程排污费、

2) 社会保障费（包括养老保险费、失业保险费、医疗保险费）、住房公积金、

危险作业意外伤害保险”。 3) 我省对规费项目清单规定：

(1) “工程排污费”包括污水、废气、固体及危险废物和噪声超标排污

费等内容。

(2) 取消“工程定额测定费”，增加“安全生产监督费”为规费项目清

单第2项。

(3) “社会保障费”包括养老保险、失业保险、医疗保险、生育保险和

工伤保险五险一金。

(4) “危险作业意外伤害保险”作为商业保险列入管理费中。 (5) 规费计算基础为“分部分项工程费+措施项目费+其他项目费

15．下列关于竣工结算的说法正确的是(ABC)。08规范有关竣工结算的规定 A.工程竣工结算由承包人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制，由发包人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人核对

B.措施项目费应依据合同约定的项目和金额计算，如发生调整的，以发、承包双方确认调整的金额计算

C.索赔费用应依据发、承包双发确认的索赔事项和金额计算

D.建设项目竣工总结算在最后一个单项工程竣工结算审查确认后15天内汇总，送发包人后60天内审查完成

E.承包人应在合同约定时间内编制完成竣工结算书，并在竣工验收合格后递交给发包人

08计价规范有关竣工结算的规定：（掌握） 1、 合同中没有约定或约定不清的，按08规范和有关规定实施。（无约定按规范） 2、 由承包人委托有造价资质的人编制，由发包人委托有造价资质的人审核09

多（委托有资质编制审核）

3、 分部分项工程量按双方确认的量，综合单价按合同约定，发生调整按双方确

认价（调整按确认）

4、 措施项目费用按合同约定项目和金额计算，发生调整按确认价（措施费用按

约定或确认）

总结算在最后一个单项工程竣工结算确认后15天内汇总，送发包人后30天内审查完成.07单

发包人在合同约定期限不提核对意见，视为对结算认可，发包人应支付结算价款 16. 发、承包双方发生工程造价合同纠纷时，应通过下列办法解决( ABCD )。合同争议解决方法

A.双方协商B.提请调解C.申请仲裁D.向人民法院起诉 E.申请司法鉴定 合同争议（纠纷）解决方法：1、协商2、调解3、仲裁4、诉讼

17. 决标成交阶段的主要工作内容包括( CDE )。决标成交阶段内容 A.发标B.封标C.开标D.评标E.定标 决标成交阶段（ 1) 开标 2) 评标 3) 定标

18. 施工合同中的索赔及其争议的处理方法有( ACD )。索赔处理方法

A.协商谈判B.行政机关裁定C.邀请中间人调解D.向仲裁机构申请仲裁 E.中介机构鉴定

索赔处理方法；

1、协商谈判2、邀请中间人调解3、向仲裁机构申请仲裁 19．不履行合同义务或履行合同义务不符合合同约定时，违

10

约人承担违约责任的正确方式包括( BCD )。承担违约责任方式

A.罚款B.采取补救措施C.赔偿损失D.继续履行合同E.支付赔偿金后不再继续履行合同

承担违约责任的3方式07单 1) 继续履约 2) 补救措施 3) 赔偿损失

20. 具有下列情形之一的，人民法院不予支持(CD)

A.经过招标投标订立的建设工程施工合同，工程虽然经验收合格，但因合同约定的工程价款低于成本价而导致合同无效，发包人要求参照合同约定的价款结算的 B.由国家财政投资的建设工程，当事人未在合同中约定以国家财政部门或国家审计部门的审核、审计结果作为工程价款结算依据的，承包人要求按照合同约定结算工程价款

C.建设工程竣工并验收合格后，承包人要求发包人支付工程价款，发包人对工程质量提出异议并要求对工程进行鉴定的

D.除合同履行过程中原材料价格发生重人变化，建设工程施工合同约定工程价款实行固定价结算的，一方当事人要求按定额结算工程价款 E.建设工程竣工但未经验收，承包人要求发包人支付工程价款，发包人对工程质量提出异议并要求进行鉴定的

附件一最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释 江苏省高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题的意见 三.判断题(共20 题．每题1 分，共20 分。回答“”或“错误”)

1. 工程造价咨询企业不可以同时接受招标人和投标人对同一工程项目的工程造价咨询业务，但是可以同时接受两个以上投标人对同一工程项目的工程造价咨询业务。(错误) 工程造价企业不得行为 工程造价企业不得行为；

1、涂、卖、租、借、转让资质证书 2、超越资质等级承接业务

3、不可以同时接受招标人和投标人或两个以上投标人对同一工程项目的工程造价咨询业务。

4、以给予回扣、恶意压低收费进行不正当竞争 5、转包承接业务 6、法律禁止行为

2．经营性项目铺底流动资金不构成建设项目总造价(正确) 铺底流动资金 铺底流动资金：05判、

经营性项目铺底流动资金是保证项目投产初期，能正常生产经营所需要的最基本的周转资金数额，是项目总资金的一个组成部分。按流动资金的30%计入建设项目总概算

3. 暂列金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，它不直接属承包人所有，而是由发包人暂定并掌握使用的一笔款项。(正确) 暂列金额

其他项目费（概念、内容）：4项 34页

暂列金额（不明确、不可预见的材料、设备、服务、变更、索赔、签证） 4. 工程建设定额是指在正常的施工生产条件下，完成单位产品所消耗的人工、材料、施工机械的数量标准。(错误) 定额的含义 施工定额的含义（概念） （熟悉）

在正常的施工生产条件下，完成单位合格产品所消耗的人工、材料、施工机械及资金消耗的数量标准。

5. 施工定额水平和劳动生产率水平变动方向一致，与劳动和物质消耗水平变动方向相反。(正确) 施工定额水平与劳动生产率水平 施工定额水平与劳动生产率水平变动方向一致：劳动生产率水平越高，施工定额水平也越高；

施工定额水平与劳动和物质消耗水平变动方向相反：劳动和物质消耗数量越多，施工定额水平越低。

6. 周转性材料摊销量=周转使用量-补损费(错误) 摊销量 摊销量=周转使用量-回收量

7. 砂浆、混凝土搅拌机由于按小组配用，以小组产量计算机械台班产量，不另

11

增加机械幅度差。(正确) 人工幅度差

人工幅度差=（基本用工+辅助用工+超运距用工）*人工幅度差系数 产量定额=1/时间定额

8．综合单价是指完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费和利润。(错误) 综合单价；

完成一个计量单位的所需的人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费和利润，及风险费用。

9. 2008版计价规范规定，编制工程量清单出现附录中未包括的项目，编制人应作补充，并报省级或行业工程造价管理机构备案，补充项目的编码由附录的顺序码与B和三位阿拉伯数字组成，并应从×B001 起顺序编制，同一招标工程的项目不得重码。(正确) 补充项目的编码规则

补充项目编码由附录的顺序码与B和三位阿拉伯数字组成，并应从XB001起顺序编制，同一指标工程的项目不得有重码， 10. 凡工程内容中未列全的其他具体工程，投标人可以按照招标文件或图纸要求补充列入，并综合考虑到报价中。(正确)漏项处理规则

凡工程内容中未列全的其他具体工程，由投标人按照招标文件或图纸要求编制，以完成清单项目为准，综合考虑到报价中

11. 对2008 版计价规范中未列的措施项目，招标人可根据工程实际情况进行补充。对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，同时可以更改招标人已列措施项目的序号。(错误) 未列的措施项目规则 措施项目清单的编制规定:07单

对08规范中未列的措施项目，招标人可根据工程实际情况进行补充。对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改招标人已列措施项目的序号。 12. 经发、承包双方确定调整的工程价款，作为追加(减)合同价款与工程进度款同期支付。(正确) 调整价款的支付

经发、承包双方确认调整的工程价款，作为追加（减）合同价款与工程进度款同期支付。

13. 2008 版计价规范规定，国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，并应编制招标控制价。招标控制价超过批准的概算时，招标人应重新编制概算并报有关部门审核。(正确) 招标控制价的适用3原则 我国对国有资金项目的控制实行的是投资概算控制制度，因此，当招标的控制价超过批准的概算时，招标人应当将其报原概算审批部门审核。 14. 编制投标价时招标文件中提供了暂估单价的材料，按暂估的单价计入综合单价。(正确) 材料暂估价列入项目

材料暂估价应按招标人列出的单价计入综合单价，专业工程按招标人列出的金额填写。

15. 竣工结算时，暂列金额应减去工程价款调整与索赔、现场签证金额计算，如有余额归发包人。若出现差额，则由发包人补足并反映在相应项目的工程价款中。(正确) 暂列金额

暂列金额应减去工程价款调整与索赔、现场签证金额计算，如有余额归发包人。若出现差额，则由发包人补足并反映在相应项目的工程价款中 16. 竣工结算办理完毕，发包人应将竣工结算书报送工程所在地工程造价管理机构备案。竣工结算书作为工程竣工验收备案、交付使用的必备文件。(正确) 竣工结算书备案 竣工结算完毕，发包人应将结算书报送造价机构备案。竣工结算书作为验收交付必备文件

17. 两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程。(错误) 不同资质等级共同承包规则 工程承包；190页

两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。 18．能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低的工程即能中标。(错误) 中标条件

能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外。07单、31题

19. 当事人订立的合同被确认无效或者被撤销后，表明当事人的权利与义务全部

12

结束。(错误) 合同无效或撤销后结果 3)

当事人订立的合同被确认无效或者被撤销后，并不表明当事人的权利和义务的全部结束。（大纲没有）

20. 法律、行政法规规定必须要经过招标投标的建设工程，当事人实际履行的建设工程施工合同与备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为工程价款的结算根据；未经过招标投标的，该建设工程施工合同为无效合同，应当参照实际履行的合同作为工程价款的结算根据。(正确) 备案中标合同 第十五条 建设工程采用招标方式发包的，建设工程合同中关于工程造价的约定应当与招标文件和中标人投标文件的实质性内容相一致;不一致的，不作为工程结算和审核的依据

当事人签订的合同变更或者另行签订的其他协议与经过备案的施工合同在实质性内容上不一致的，以经过备案的合同作为工程结算和审核的依据

13

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/quy.html