造价员2014年继续教育学习测试题

2014年继续教育学习测试题

姓名： 资格证号：

一、单选题：（每题1分，共计50分）

1、按照《建筑法》规定，建筑施工许可证的申请者是( A )。 A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.设计单位

2、开标应当由( B )主持，在招标文件中预先确定的地点公开进行。

A.政府招投标管理办公室负责人 B.招标人 C.投标人推选的代表 D.公证人 3、建筑物的封闭阳台（ D ）建筑面积。

A.需要视具体情况确定 B.不计算 C.按其水平投影面积计算 D.按其水平投影面积的一半计算

4、阳台铁栏杆刷调和漆二遍的综合单价为（ C ）元/t。 A.240.69 B.317.71 C.411.58 D.457.31 5、“地基与基础工程”属于（ A ）工程。

A.分项工程 B.分部工程 C.单位工程 D.单项工程 6、建筑物的变形缝（ A ）建筑面积。 A.需要视具体情况确定是否计算 B.不计算

C.分层按其缝宽的一半面积计算 D.分层按其缝宽的面积计算

7、自升式塔吊塔高（檐高）70m，每台次的安拆费综合单价为（ D ）元。

A.21649.57 B.23814.53 C.25979.48 D.28144.44 8、普通混凝土的养护时间不得少于（ C ）。 A.12小时 B.48小时 C.7天 D.14天 9、踢脚线工程量计算时，门洞口侧壁的面积（ A ）。

A.计算 B.不计算 C.块料面层时计算 D.整体面层时计算

10、招标文件与中标人投标文件不一致的地方，在签订合同和执行合同时，均应该以（ B ）为准。

A.招标文件 B.投标文件 C.工程造价管理部门的解释 D.双方另行协商

如需余下答案请下载此文档然后私信我

11、填方工程中，当采用不同土壤填筑时。下列说法正确的是（ ）。 A.应将透水性较大的土壤置于透水性较小的土层之下 B.应将透水性较小的土壤置于透水性较大的土层之下 C.应先将两种土壤进行拌合，然后再分层进行填筑 D.严禁采用不同土壤进行填筑

12、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的发布时间和实施时间分别是（ ）。

A、2013年3月25日和2013年5月1日 B、2013年3月25日和2013年7月1日 C、2012年12月25日和2013年5月1日 D、2012年12月25日和2013年7月1日

13、使用国有资金投资的建设工程发承包，（ ）采用工程量清单计价。

A、宜 B、必须 C、可以 D、不得

14、招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性应由（ ）负责。

A、招标人 B、投标人 C、招标代理机构 D、招标监督机构 15、投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照规范规定进行编制的，应在招标控制价公布后（ ）天内向招投标监督机构和工程造价管理机构投诉。

A、3 B、 5 C、7 D、10 16、投标报价不得低于（ ）。

A、招标控制价 B、结算价 C、工程成本 D、工程收入

17、承包人应当按照合同约定的计量周期和时间向发包人提交当期已完工程量报告，发包人应在收到报告后（ ）天内核实，并将核实计量结果通知承包人。 A、7 B、10 C、14 D、28

18、出现合同价款调减事项（不含工程量偏差、索赔）后的14天内，

（ ）应提交合同价款调减报告并附相关资料，未提交的应视为其对该事项不存在调整价款请求。

A、发包人 B、承包人 C、监理人 D、代理人

19、在工程项目的投标总价确定后，合理地调整投标文件中子目的报价，在不抬高总价以免影响中标的前提下，以争取更多盈利的一种投标报价方法是（ ）。

A、突然降价法 B、不平衡报价法 D、多方案报价法 C、费率报价法

20、若在合同履行期间出现设计图纸与招标工程量清单项目的特征描述不符时，应（ ）。

A、按照招标工程量清单项目描述的项目特征施工，并按照原有的综合单价计价

B、按照招标工程量清单项目描述的项目特征施工，并按照工程量清单计价规范规定重新确定综合单价

C、按照实际施工的项目特征施工，并按照工程量清单计价规范规定重新确定综合单价

D、按照实际施工的项目特征施工，并按照原有综合单价计价 21、发包人在招标工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备属于依法必须招标的，应当由（ ）以招标方式选择供应商，确定价格，并以此为依据取代暂估价，调整合同价款。

A、招标代理人 B、发包人 C、承包人 D、发承包双方

22、承包人应在收到发包人指令后的（ ）内向发包人提交现场签证报告，发包人应在收到现场签证报告后的（ ）内对报告内容进行核实，予以确认或提出修改意见。

A、7天；24小时 B、7天；48小时 C、3天；24小时 D、3天；48小时

23、包工包料工程的预付款的支付比例不得低于签约合同价的比例和不宜高于签约合同价的比例分别是（ ）。

A、10%；30% B、15%；30% C、20%；50% D、30%；50% 24、安全文明施工费由（ ）承担，不得以任何形式扣减该部分费用。

A、发包人 B、承包人 C、监理人 D、个人

25、发包人应该在合同约定的（ ）终止后，将剩余的质量保证金返还给承包人。

A、质量保修期 B、缺陷责任期 C、合同工期 D、竣工验收期 26、发承包双方不论在任何场合对与工程计价有关的事项所给予的批准、证明、同意、指令、商定、确认、通知和请求，或表示同意、否定、提出要求和意见等，均应采用（ ）形式。 A、口头 B、书面 C、传真 D、电子邮件 27、工程量清单应采用（ ）计价。

A、定额工料机单价 B、固定单价 C、综合单价 D、总价

28、由于国家法律、法规、规章和政策发生变化影响合同价款调整的，

应由（ ）承担。

A、发包人 B、承包人 C、发承包双方合理 D、发承包双方对半 29、实行工程量清单计价的工程，应采用（ ）合同。 A、总价 B、单价 C、成本加酬金 D、可调价

30、施工中进行工程计量，当发现招标工程量清单中出现工程量增减时，应按（ ）计算。

A、发包人人招标工程量清单数量 B、承包人投标工程量清单数量 C、承包人计量报告中所列的工程量 D、承包人在履行合同义务中完成的工程量

31、因承包人原因导致工期延误的，在合同工程原定竣工时间之后发生了法律法规、规章和政策的变化，且引起工程造价增减变化的，（ ）。

A、合同价款调增的予以调增，合同价款调减的予以调减 B、合同价款调增的予以调增，合同价款调减的不予调减 C、合同价款调增的不予调增，合同价款调减的予以调减 D、不予调整合同价款

32、招标工程承包人的报价浮动率可按下列（ ）公式计算。 A、承包人报价浮动率L=（招标控制价/中标价—1）×100% B、承包人报价浮动率L=（1—中标价/招标控制价）×100% C、承包人报价浮动率L=（1+中标价/招标控制价）×100%

D、承包人报价浮动率L=（1—中标价/预算价）×100%

33、承包人采购材料和工程设备的，应在合同中约定主要材料、工程设备价格变化的范围或幅度，当没有约定，且材料、工程设备单价变化超过（ ）比例时，超过

部分的价格应按照清单计价规范要求调整。 A、3% B、5% C、10% D、15%

34、因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加，应由（ ）承担。

A、发包人 B、承包人 C、发承包双方分别 D、保险公司

35、承包人应在知道或应该知道索赔事件发生后（ ）内，向发包人提交索赔意向通知书，说明发生索赔事件的事由。承包人逾期未发出索赔意向通知书的，丧失索赔的权利。 A、3天 B、7天 C、14天 D、28天

36、已签约合同价中的暂列金额应由（ ）掌握使用。 A、承包人 B、发包人 C、监理人 D、设计人

37、当发承包双方或一方对工程造价咨询人出具的竣工结算文件有异议时，可向（ ）投诉，申请对其进行执业质量鉴定。

A、总监理工程师 B、建设行政主管部门 C、工程造价管理机构 D、人民法院

38、合同工程完工后，承包人应编制完成竣工结算文件，且应在（ ）的同时向发包人提交竣工结算文件。

A、竣工验收 B、竣工验收合格 C、提交竣工验收申请 D、提交竣工结算申请

39、最终结清时，承包人被预留的质量保证金不足以抵减发包人工程缺陷修复费用的，应（ ）的补偿责任。

A、由发包人承担不足部分 B、由承包人承担不足部分 C、由双方各承担不足部分50% D、由承包人双倍承担不足部分 40、合同价款争议的解决方式不包括（ ）。 A、调解 B、仲裁 C、诉讼 D、媒体曝光

41、在建筑安装工程费中，材料运杂费是指由其来源地运到（ ）所发生的全部费用

A．施工工地 B．施工操作地点 C．施工工地仓库或指定堆放地点 D．施工工地仓库后出库

42、对承包单位来说，如果项目规模大、工期长，则项目的风险也大，这类项目不宜采用的合同是（ ）。 A.总价合同 B.单价合同

C.成本加酬金合同 D.FIDIC合同条件 43、无效合同从（ ）之日起无法律效力。 A.被发现无效 B.合同订立

C.人民法院确认无效 D.仲裁机构确认无效 44.以下关于建设工程招标投标的说法中，正确的是( )。 A.招标是要约，投标是承诺

B.投标是要约，中标通知书是承诺 C.招标是要约邀请，投标是承诺 D.开标是要约，中标通知书是承诺 45.下列文件中，属于要约邀请文件的是( )。 A.投标书 B.中标通知书

C.招标公告 D.现场踏勘答疑会议纪要

46.合同的订立需要经过要约和承诺两个阶段，关于要约和承诺的生效，是指( )时生效。

A.要约到达受要约人、承诺通知发出 B.要约通知发出、承诺通知发出 C.要约通知发出、承诺通知到达要约人 D.要约到达受要约人、承诺通知到达要约人

47.承包商根据合同通用条款的约定要求进行工期索赔的是由于非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过( )小时。 A.4 B.8 C.12 D.24

48.在工程索赔的实践中，以下( )费用允许索赔。 A.承包商对索赔事项的发生原因负有责任的有关费用 B.承包商对索赔事项未采取减轻措施因而扩大的损失费用 C.承包商进行索赔工作的准备费用

D.因非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过8小时

49.当地基开挖需要处理时，承包商应该按照设计院出具的设计变更单进行地基处理。承包商按照设计变更单( )。 A.只能进行费用索赔 B.只能进行工期索赔 C.可以进行费用和工期索赔

D.不能进行任何索赔

50.因工程量增加造成的工期延长，承包商可以根据合同约定要求进行工期索赔。工期确认时间根据合同约定为( )天。 A.7 B.14 C.21 D.28 二、判断题： （每题1分，共计20分） 1、工程量清单应采用综合单价计价。（ ）

2、建设规模较小、技术难度较低、工期较短，且施工图设计已审查批准的建设工程可采用总价合同。（ ）

3、由于市场物价波动影响合同价款的风险，应由承包人承担。（ ） 4、承包人对安全文明施工费应专款专用，并在财务账目中应单独列项备查，不得挪作他用。（ ）

5、由于承包人使用机械设备、施工技术以及组织管理水平等自身原因造成施工费用增加的，应由发包人全部承担。（ ）

6、招标文件与中标人投标文件不一致的地方，应以招标文件为准。

（ ）

7、发包人在招标工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备不属于依法必须招标的，应由承包人按照合同约定采购，经发包人确认单价后取代暂估价，调整合同价款。（ ）

8、招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价，未填写单价和合价的项目，可视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。当竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。（ ） 9、措施项目中的所有费用必须按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。（ ）

10、 出现合同价款调增事项后的7天内，承包人应向发包人提交合同价款调增报告并附相关资料。（ ）

11、已标价工程量清单中没有适用的也没有类似于变更工程项目的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。（ ）

12、清单计价规范规定工程量偏差超过15%时可进行调整，当工程量增加15%以上时，增加部分的工程量的综合单价应予提高，当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分工程量的综合单价应予降低。（） 13、经发承包双方确认调整的合同价款，作为追加（减）合同价款，应与工程进度款或结算款同期支付。（ ）

14、因承包人原因造成的超出合同工程范围施工或返工的工程量，发

包人不予计量。（ ）

15、合同工程发生现场签证事项，未经发包人书面签证确认同意，承包人擅自施工的，发生的费用应由承包人承担。（ ）

16、当承包人费用索赔与工期索赔要求相关联时，发包人可以只作出费用赔偿决定，而不需作工期延期决定。（ ）

17、发承包双方在合同工期实施过程中已经确认的工程计量结果和合同价款，在竣工结算办理时应直接进入结算。（ ）

18、工程完工后，发承包双方必须在发包方确定的时间内办理工程竣工结算。（ ）

19、不可抗力解除后复工的，若不能按期交工，发包人可以要求赶工，承包人应采取必要的赶工措施并承担相应费用。（ ）

20、在保修期内的工程缺陷都应由承包人负责修复且承担查验和修复的费用。（ ）

三、多选题：（每题2分，共计60分）

1、《中华人民共和国建筑法》中关于工程发包与承包的相关规定，以下说法中正确的有( )。

A.承包单位应在其资质等级许可的业务范围内承揽工程 B.实行联合共同承包的，可按联合体中资质等级较高单位的业务许可范围承揽工程

C.承包单位可将其承包的全部建筑工程转包给有相应资质等级的其他单位

D.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任 E.各类建筑工程必须依法实行招标发包 2、下列费用属于措施费的是( )。

A.环境保护费 B.工程排污费 C.二次搬运费 D.社会保障费 E.临时设施费

3、施工机械台班单价组成的内容包括( )。 A.预算价格 B.大修理费C.经常修理费

D.安拆费及场外运输费E.燃料动力费

4、在执行“08综台单价”计算工程量时，下列说法正确的是( )。 A基底钎探工程量，按设计图示尺寸的垫层底面积以㎡计算 B.加气混凝土砌块墙上下的实心砖体积，并入零星砌体工程量 C.二边由粱支撑的板，混凝土板的工程量算至粱侧壁，执行平板子目 D.成品人防门安装工程量，按“樘”计算 E.满堂基础脚手架工程量，接基础垫层底面积以㎡计算 5、混凝土的和易性主要表现在( )。

A.耐水性 B.抗冻性 C.保水性 D.流动性 E.粘聚性 6、在执行“08综合单价”计算工程量时，下列说法正确的是( )。 A.楼梯装饰工程量，按楼梯间的水平投影面积计算

B.内墙面抹灰工程量计算时，应该扣除墙捃面积，但不扣除踢脚线面积

C.金属卷闸门安装工程量，按设计图示尺寸的框外围面积计算 D.双层木门的油漆工程量，按设计图示尺寸以单面洞口面积计算 E.明式饰面板暖气罩工程量，按饰面板的展开面积计算 7、在执行“08综合单价”时，下列说法正确的是( ) A.场区道路的人工挖土方，抗行A.1土（石）方工程的相应子日 B.砖砌挡土墙，执行A建筑工程的砖墙相应综合单价子目 C.变截面粱的混凝土，执行A建筑工程的4-25子目 D..墙与构造柱拉结的锚拉筋，执行A建筑工程的4-168子目 E.防水砂浆墙基防潮层，不能执行A建筑工程的7-162子目 8、.根据《建设工程工程量清单计价规范》的要求，综合单价包括( )。 A、人工费、材料费、机械费 B、企业管理费 C、预备费 D、利润 E、一定范围内的风险费用

9、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）适用于建设工程（ ）阶段的计价活动。

A、设计 B、规划 C、发承包 D、实施 E、决策

10、由于下列因素出现，影响合同价款调整的，应由发包人承担的有（ ）。

A、国家法律、法规、规章和政策发生变化

B、省级或行业建设主管部门发布的人工费调整，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格

C、由于承包人原因造成施工费用增加

D、由政府定价或政府指导价管理的原材料等价格进行了调整 E、由于市场物价波动引起材料价格调整

11、以下哪些费用必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用（ ）。

A、安全施工费 B、企业管理费 C、文明施工费 D、规费 E、税金 12、招标工程量清单应由（ ）组成。

A、分部分项工程项目清单 B、措施项目清单 C、风险项目清单 D、其他项目清单 E、规费和税金项目清单 13、其他项目清单中包含以下哪些项目（ ）。

A、暂列金额 B、暂估价 C、计日工 D、规费 E、总承包服务费 14、以下属于发承包双方应在合同中约定的事项有（ ）。 A、工程价款的调整因素、方法、程序、支付及时间

B、承担计价风险的内容、范围以及超出约定内容、范围的调整方法 C、投标保证金的数额、支付方式及时间 D、工程竣工价款结算编制与核对、支付及时间 E、违约责任以及发生合同价款争议的解决方法及时间

15、发生下列（ ）事项，发承包双方应当按照合同约定调整合同价款。

A、工程变更和现场签证 B、工程量清单缺项和工程量偏差

C、不可抗力 D、承包人项目亏损 E、计日工

16、发生合同工程工期延误的，应按照下列规定确定合同履行期的价格调整（ ）。

A、因非承包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格，应采用计划进度与实际进度日期两者的较高者

B、因非承包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格，应采用计划进度与实际进度日期两者的较低者

C、因承包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格，应采用计划进度与实际进度日期两者的较高者

D、因承包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格，应采用计划进度与实际进度日期两者的较低者

E、因承包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格，应采用计划进度与实际进度日期两者的平均值

17、因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加，应由发包人承担的有哪些（ ）。 A、合同工程本身的损害 B、承包人人员伤亡

C、承包人的施工机械设备损坏及停工损失

D、承包人应发包人要求留在现场的必要的管理人员及保卫人员的费用

E、运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害

18、索赔三要素是（ ）。

A、正当的索赔理由 B、有效的索赔证据 C、优秀的索赔团队 D、在合同约定的时间内提出 E、索赔无时效 19、物价变化合同价款的调整方法有（ ）

A、平均价格调整法 B、价格指数调整法 C、造价信息调整法 D、双倍增值法 E、系数调整法

20、已完工程进度款支付申请应包括下列哪些内容（ ）。 A、累计已完成的合同价款 B、累计已实际支付的合同价款 C、本周期合计应扣减的金额 D、本周期应预留的质量保证金 E、本周期合计完成的合同价款

21、以下属于工程竣工结算编制和复核的依据有（ ）。 A、投标文件 B、工程合同 C、资格预审文件

D、发承包双方实施过程中已确认调整后追加（减）的合同价款 E、发承包双方实施过程中已确认的工程量及其结算的合同价款 22、以下关于招标控制价错误的是（ ） A、招标控制价必须委托造价咨询机构编制。 B、招标控制价不得公布。

C、招标控制价可以上调或下浮。

D、拟定的招标文件和招标工程量清单是编制招标控制价的依据之一。

E、投标人经复核认为招标控制价未按照规范规定进行编制的，可以进行投诉。

23、因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，应按照下列规定调整（ ）。

A、有适用于变更工程项目的，应采用该项目单价；但当工程变更导致该清单项目的工程数量发生变化，且工程量偏差超过15%时，该项目单价应于调整。

B、没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价。

C、没有适用也没有类似于变更工程项目的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。

D、没有适用也没有类似于变更工程项目的，且工程造价管理结构发布的信息价格缺项的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。

E、没有适用也没有类似于变更工程项目的，应由发包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格等

提出变更工程项目的单价，并应报承包人确认后调整。

24、承包人索赔要求赔偿时，可以选择下列一项或几项方式获得赔偿（ ）。 A、延长工期

B、延长质量缺陷修复期限

C、要求承包人按合同约定支付违约金 D、要求发包人支付实际发生的额外费用 E、要求发包人支付合理的预期利润

25、以下哪种情况可视为竣工结算办理完毕（ ）。

A、发承包双方对竣工结算经核对复核结果无异议，且均在复核7天内在竣工结算文件上签字确认。

B、发包人在收到承包人竣工结算文件后的28天内，不核对竣工结算或未提出核对意见的，应视为承包人提交的竣工结算文件已被发包人认可。

C、发包人委托工程造价咨询人核对工程竣工结算的，工程造价咨询人在28天内核对完毕，直接调整并出具审核报告。

D、发包人委托的工程造价咨询人指派的专业人员与承包人指派的专业人员经核对后无异议 并签名确认的竣工结算文件。

E、承包人在收到发包人提出的核实意见后的28天内，不确认也未提出异议的，应视为发包人提出的核实意见已被承包人认可。 26、下列不属于材料费用的是（ ）

A．材料原价 B．材料运杂费 C．材料采购保管费 D．材料二次搬运费

E．运输损耗费

27．变形缝的类型包括（ ）。

A．伸缩缝 B．沉降缝 C．防震缝 D．抗压缝

28．在多层砖混结构中，构造柱一般设置在（ ）等部位。A．外墙转角 B．较大房间内外墙交界处 C．较大洞口两侧 D．圆形洞口两侧

29.根据《合同法》规定，有( )情形的，合同无效。 A.乘人之危，使对方在违背真实意思情况下订立的合同 B.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的 C.以合法形式掩盖非法目的 D. 损害社会公共利益的

E.违反法律、行政法规的强制性规定

30.当事人在订立合同过程中有( )情形，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任。 A.不履行合同意向

B.假借订立合同，恶意进行磋商 C.因经营状况严重恶化而不签订合同

D.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况

E.与其他违背诚实信用原则的行为 四、编制单位工程工程造价。（20分）

已知信阳市区内某6层住宅楼，檐口高度18.3米，首层建筑面积600m2，总建筑面积3700m2，施工现场面积约2500m2。清单中分部分项项目费用3605000元，综合工日27308工日；技术措施项目费用687300元，技术措施项目综合单价5462工日，其他项目中暂列金额30000元，2014年9月签订施工合同。试根据题意计算此工程造价。

五、完成工程量清单计价表及综合单价分析表的编制。（50分） 根据已知的某工程楼地面装饰的工程量清单，完成该项目的工程量清单计价表、综合单价分析表的编制。

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量 综合单011101001001 水泥砂浆楼地面 1、60厚C15（40）（42.5水泥）现浇碎石砼垫层 2、现场搅拌砼 3、素水泥浆结合层一遍 4、20厚1:2水泥砂浆抹面压光 M2 100 附：人工单价、材料市场价

1、42.5水泥：378.10元/t 2、中粗砂：48.79元/m3 3、碎石：89.54元/m3 4、水：3.65元/t

5、人工单价：71元/工日

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/qd3v.html