水土保持投标文件格式范例 - 图文

副 本

湖北省丹江口库区及上游水土保持重点防治工程

（丹江口市官山等八个项目区）第三标段官山项目区

投 标 文 件

投标人： 丹江口宁彤水电建筑安装有限责任公司

二O一O 年 十二 月 二十 日

（盖单位章）

评标要素索引表

序号 1 2 3 4 5 类似业绩证明材料 企业具有金融机构出具的信用等级证明 政府或工商行政管理部门颁发的当年或上一年度重合同、守信用称号 ISO9001质量管理体系认证,ISO14001环境管理体系认证,OHSAS18001职业健康安全管理体系认证 不拖欠农民工工资的承诺 投标文件所提供资料真实性的承诺 ?? 项目经理部组织机构 项目经理具有履约能力 项目技术负责人职称及工作经历 “五大员”配备 项目经理和项目技术负责人月驻工地时间 流动资金 投标报价（工程量清单） 企业信誉业绩 施工总平面图 主要机械设备使用计划 资金使用、劳动力的安排、主要材料用量 施工程序和施工方法 施工进度 质量、安全、文明施工及环保等措施 工程原材料、中间产品、金属结构等检测计划 工程质量等级 工程总工期和开、完工日期 项目管理机构 评审内容 施工组织设计 投标文件 页码范围 P 180 ～P 180 P 122 ～P 123 P 124 ～P 126 P 92 ～P 111 P 162 ～P 179 P 129 ～P 175 P 111 ～P 113 P 78 ～P 78 P 78 ～P 78 P 81 ～P 81 P182 ～P 182 P 183 ～P 183 P 181 ～P 181 P 251 ～P 251 P ～P P 9 ～P 12 P 213 ～P 230 P ～P P ～P P ～P P 248～P 249 P 250 ～P 250

说明：此表必须放在投标书目录的前面，填写页码应与投标书对应。

目 录

一、投标函及投标函附录?????????????????????????1 二、法定代表人身份证明或授权委托书???????????????????3 三、投标保证金 ????????????????????????????7 四、已标价工程量清单??????????????????????????9 五、施工组织设计????????????????????????????67 六、项目管理机构表???????????????????????????181 七、资格审查资料????????????????????????????184 八、原件的复印件????????????????????????????190 九、其他资料??????????????????????????????231

一、投标函及投标函附录

（一） 投标函

丹江口市库区水土保持工程项目办公室 （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了湖北省丹江口库区及上游水土保持重点防治工程（丹江口市官山等八个项目区）（项目名称） 第三标段官山项目区（标段名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写） 壹仟叁佰捌拾捌万零捌佰元整元（￥ 13880800.00元 ）的投标总报价，工期 365 日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 合格 。

2．我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替代或者撤回本投标文件。 3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写） 伍 万 元 （￥ 50000.00 ）。 4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合

同；

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分； （3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保； （4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第2章投标人须知第1.4.3项规定的任何一种情形。

6． 无 （其他补充说明）。

投 标 人：丹江口宁彤水电建筑安装有限责任公司（盖章） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 地 址： 湖北省丹江口市电站路 网 址： 10.82.56.18 电 话： 07195377405 传 真： 07195375372 邮政编码 ： 442700

_二0一0_年__十二 月_二十__日

（二）投标函附录

序号 条款名称 合同条款号 约定内容 备注 1 项目经理 1.1.2.4 姓名： 张少忠 2 工期 缺陷责任期 （工程质量保修期） 分包 1.1.4.3 天数： 365 日历天 3 1.1.4.5 1年 4 4.3 无 ??

?? ?? ??

二、法定代表人身份证明

投标人名称： 丹江口宁彤水电建筑安装有限责任公司 单位性质： 有限责任 地 址： 丹江口市电站路 成立时间： 1995 年 3 月 16 日

经营期限： 2010年12月7日---2014年10月9日

姓名：周如良 性别：男 年龄：49 身份证号码： 422601196112200012

职务： 总经理 系 丹江口宁彤水电建筑安装有限责任公司(投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投 标 人：丹江口宁彤水电建筑安装有限责任公司（盖章）

二O一O 年 十二 月 二十 日

二、授权委托书

本人 周如良 （姓名）系 丹江口宁彤水电建筑安装有限责任公司（投标人名称）的法定代表人，现委托陈 峰 为我方代理人以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改湖北省丹江口库区及上游水土保持重点防治工程（丹江口市官山等八个项目区（项目名称） 第三标段官山项目区 （标段名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 2010年12月20日---2010年12月31日 。 代理人无转委托权。 附：法定代表人身份证明

投 标 人：丹江口宁彤水电建筑安装有限责任公司（盖章） 法定代表人： （签字） 身份证号码： 422601196112200012 委托代理人： （签字） 身份证号码： 422601196609100658

二O一O 年 十二 月 二十日

三、投标保证金

丹江口市库区水土保持工程项目办公室（招标人名称）：

我公司提供 5 万元的投标保证金作为本工程的投标担保。

投 标 人：丹江口宁彤水电建筑安装有限责任公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人： （签字）

二O一O 年 十二 月 二十 日

四、已标价工程量清单

五、施工组织设计

1.投标人编制施工组织设计时应采用文字并结合图表形式说明工程的施工组织、施工方法、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。施工组织设计还应结合工程特点提出切实可行的工程质量、工程进度、安全生产、防汛度汛、文明施工、水土保持、环境保护管理方案。

2．施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

附件一 拟投入本标段的主要施工设备表 附件二 拟投入本标段的实验和检测仪器设备表 附件三 拟投入本标段的劳动力计划表

附件四 计划开工日期、完工日期和施工进度网络图 附件五 施工总平面图 附件六 临时用地表

附件一：

拟投入本标段的主要施工设备表

序号 设备名称 型号规格 数量 国别产地 制造年份 额定功率（KW） 生产能力 用于施工 部位 备注

附件二：

拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

序号 仪器设备名称 型号规格 数量 国别产地 制造年份 已使用台 时数 用途 备注

附件三：

拟投入本标段的劳动力计划表

单位：人

工种 按工程施工阶段投入劳动力情况 附件四：

计划开工日期、完工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用 网络图（或横道图）表示。

附件五：

施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图及表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附件六：

临时用地表

用 途 面 积（平方米） 位 置 需用时间

六、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

执业或职业资格证明 职务 姓名 职称 证书名称 级别 证号 专业 社会保险 备注 项目经理 张少忠 工程师 注册建造师 二级 鄂242000810182 水利 已交纳 技术负责人 刘建军 高级工程师 职称证书 高级 水利 0800074 水利工程 已交纳 安全员 龙辉海 工程师 安全员 071700300004688 工程 已交纳 施工员 陈生记 工程师 施工员 071700100011438 工程 已交纳 材料员 宋敏 经济师 材料员 07170050002209 工程 已交纳 质检员 史灵丽 工程师 质检员 071700200004678 工程 已交纳 预算员 郭红云 助工 预算员 208075 工程 已交纳

（二）主要人员简历表1

项目经理简历表

姓 名 执业资格 职 称 毕业学校 张少忠 年 龄 49 学历 安全生产考核合格证书 大专 水建安B（2008）0009270 项目经理 二级临时注册建造师 中级 职 务 生产部部拟在本合同任职 长 1992年毕业于郧阳师范 专科学校 中文专业 主要施工管理经历 时 间 参加过的类似项目 担任职务 发包人及联系电话 项目经理 汉江王甫洲水力发电有限责任公司07108221333 襄阳区水利局水土保持工程项目办公室 0710-2820033 汉江王甫洲水利枢纽库区水土保持2008.11.10—2009.4.30 工 程 襄阳区黑清河小流域水土保持生态示范工程 2009.12.1-2010.4.30 项目经理 注：主要人员指项目经理、技术负责人。

（二）主要人员简历表

技术负责人简历表

姓 名 执业资格 职 称 毕业学校 高级 刘建军 年 龄 高级工程师 职 务 43 学历 安全生产考核合格证书 本 科 技术部部拟在本合同任职 技术负责人 长 1988年毕业于 湘潭大学 机械系机械制造专业 主要施工管理经历 时 间 参加过的类似项目 担任职务 项目经理 发包人及联系电话 汉江王甫洲水力发电有限责任公司07108221333 襄阳区水利局水土保持工程项目办公室 0710-13329860636 汉江王甫洲水利枢纽库区水土保持2008.11.10—2009.4.30 工程 襄阳区黑清河小流域水土保持生态示范工程 2009.12.1-2010.4.30 项目经理

七、资格审查资料

（一）投标人基本情况表 投标人名称 注册地址 丹江口宁彤水电建筑安装有限责任公司 湖北省丹江口市电站路 联系人 联系方式 传 真 组织结构 法定代表人 技术负责人 成立时间 企业资质等级 营业执照号 注册资金 开户银行 姓名 姓名 周如良 杨华 1995.3 水利水电施工总承包叁级 420381000015709 805万元 其中 丹江口市建设银行 420016166080500021账号 80 技 工 57 初级职称人员 18 07195375372 网 址 法人负责制 技术职称 技术职称 工程师 高工 员工总人数： 项目经理 高级职称人员 中级职称人员 电话 电话 5377405 5377405 119 15人 8 36 郭红云 邮政编码 电 话 442700 07195377405 水利水电建筑安装工程、高低压线路架设、房屋建筑工程施工；水暖管道安装施工、建筑装饰装修施工；铝塑钢门窗加工、安装；防腐保温工程施工；房屋经营范围 租赁。 备注 注：相关材料复印件在“原件的复印件”中提供。

（二）近3年财务状况表

财务状况表

名称 一、注册资金 二、净资产 三、总资产 四、固定资产 五、流动资产 六、流动负债 七、负债合计 八、营业收入 九、净利润 单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 2007年 805.00 865.27 1071.01 387.80 683.20 205.74 205.74 2171.63 34.89 2008年 805.00 879.41 1023.74 372.57 651.12 144.33 144.33 1809.86 21.26 2009年 805.00 885.75 1091.78 359.11 732.67 206.03 206.03 1694.61 14.07 注：相关材料复印件在“原件的复印件”中提供。

（三）近年完成的类似项目情况表1

合同名称 汉江王甫洲水利枢纽库区水土保持工程 合同项目所在地 湖北省老河口市 发包人名称 汉江王甫洲水力发电有限责任公司 发包人地址 湖北省老河口市 航空路60# 发包人电话 07105221333 签约合同价 327.55万元 开工日期 2008.11.10 完工日期 2009.4.30 承担的工作 截排水沟、护坡护岸、挡土（渣）墙和绿化等工程项目 工程质量 优良 项目经理 董刚 技术负责人 监理人和总监理工程师以及电话 刘建军 丹江口汉江工程咨询有限责任公司 陈谷民 07195375438 截排水沟、护坡护岸、挡土（渣）墙和绿化等工程项目。共完成浆砌块石1.48万方，干砌石0.39万m3,混凝土0.95万m3,锚杆1118根，排水沟总长度12.07km，实施植物措施面积5.15 h㎡，其中乔木7311株，灌木2649株，草坪面积1.56 h㎡，藤本植物10100株，花卉植物135㎡。 合同价款327.55万元，工程质量：优良，已通过竣工验收 合同项目描述 备注 注：相关材料复印件在“原件的复印件”中提供。

（四）近年完成的类似项目情况表2

合同名称 襄阳区黑清河小流域水土保持生态示范工程 合同项目所在地 襄樊市襄阳区程河镇谢营村 襄阳区水利局水土保持工程项目办公室 襄樊市襄阳区水利局(张湾交通路18号) 发包人名称 发包人地址 发包人电话 0710-2820033 签约合同价 317.51万元 开工日期 2009年12月1日 计划完工日期 2010年4月30日 该工程位于襄樊市襄阳区程河镇谢营村，包括坡改梯粮梯、坡改果梯以及蓄水池窖、沟渠、沉沙及作业道等 合格 承担的工作 工程质量 项目经理 张少忠 技术负责人 监理人和总监理工程师以及电话 项目描述 杨华 丹江口汉江工程咨询有限责任公司 该工程位于襄樊市襄阳区程河镇谢营村，包括坡改梯粮梯、坡改果梯以及蓄水池窖、沟渠、沉沙及作业道等 附施工合同、中标通知书 备注

（四）正在施工的和新承接的项目情况表

合同名称 湖北省保康县金盘洞水库施工工程 合同项目所在地 湖北省保康县 发包人名称 湖北省保康林江水业有限公司 发包人地址 湖北省保康县 发包人电话 15872259799 朱桂生 签约合同价 ￥1950.14万元 开工日期 2009年2月18日 计划完工日期 2010年12月30日 承担的工作 水库土建及闸门安装，设备安装工程 工程质量 合格 项目经理 周如良 技术负责人 监理人和总监理工程师以及电话 项目描述 唐 宵 宁志云 13707283511 山体松动爆破、土石方开挖转运、建筑工程、金属结构设备安装工程、机电设备安装工程等 附施工合同、中标通知书 备注 注：相关材料复印件在“原件的复印件”中提供。

（五）近3年发生的诉讼及仲裁情况

序号 诉讼及仲裁事项 诉讼及仲裁中的地位 缘由 结果 备注 一 诉讼事项 无 二 仲裁事项 无 注：相关材料复印件在“原件的复印件”中提供。

八、原件的复印件

序号 名称 备注 1 营业执照副本 有效 2 资质证书 有效 3 安全生产许可证 有效 4 信用等级证书 有效 5 外省入鄂水利水电工程施工企业人员登记表 6 企业主要负责人安全生产考核合格证 三级项目经理证或二级及以上水利水电工程专业注册建造师证、安全生产考核合格证、项目法人对其担任过类似工程项目经理的胜任工作的评价 技术负责人职称证 有 7 有 8 有 9 专职安全员的安全员证、安全生产考核合格证 有 10 造价工程师资格证、质检员质检员证、材料员材料员证、预算员五大员证件在年检中，有预算员证、施工员施工员证 丹江口市建设局证明文件 11 近三年类似工程业绩 12 信誉：1重合同守信用证书；2金融机构出具的信用等级；3质量管理体系认证,环境管理体系认证,职业健康安全管理体系认证 13 流动资金证明 3项 无 14

其他

九、其他材料

1、近三年财务审计报告 2、纳税人A类等级证书

3、关于工程质量、工期、不拖欠农民工工资的承诺 4、关于投标文件真实性的承诺

5、项目经理、技术负责人及五大员月驻工地时间的承诺

附件：

投标人资格审查记录表

标段名称： 湖北省丹江口库区及上游水土保持重点防治工程（丹江口市官山等八个项目区） 第三标段官山项目区

合同编号：STBC/DJ2010SG-ⅲ

证件名称 *营业执照 *资质证书 *安全生产许可证 *湖北省水利厅信用等级证书 *外省入鄂水利水电工程施工企业人员登记表 标准 有效 有效 有效 有效 无 原件审 查记录 *企业主要负责人安全生产考核合格证（A证） 姓名 石小平编号（2008）0001555 等级 A *二级及以上水利水电工姓名 张少忠 编号 鄂242000810182 等级 二级 程专业注册建造师证或三注册单位：丹江口宁彤水电建筑安装有限责任公司 级项目经理证 *安全生产考核合格证 姓名 张少忠 编号（2008）0001555 等级 B （B证） 项目经理 襄阳区黑清河流域水土保持生态示范工程 项目法人对其担任过类似是否有评价： 有 工程项目经理的胜任工作的评价 汉江王甫洲库区水土保持工程 是否有评价： 有 技术负责人 职称证 安全员证 专职安全员 *安全生产考核合格证 （C证） 注册证 质检员证 材料员证 预算员证 施工员证 姓名 刘建军 编号 水利0800074等级 高级 姓名 龙辉海 编号 071700300004688 姓名 龙辉海 编号 （2008）0006974等级 C 姓名 陈峰 编号 ZJG2009010028 姓名 史灵丽 编号 071700200004678 姓名 宋敏 编号 071700500002209 姓名 郭红云 编号 208075 姓名 陈生记 编号 071700100011438 ① 汉江王甫洲库区水土保持工程 合同额： 327.55万元，中标时间：2008.10.20，合同签定时间：2008.11.8 项目经理：张少忠 ②襄阳区黑清河流域水土保持生态示范工程合同额： 317.51 中标时间：2009.11.22，合同签定时间：2009.11.25 项目经理：张少忠 ③湖北省保康县金盘洞水库施工工程 合同额： 1950.14万元 中标时间：2009.2.18，合同签定时间：2009.12.30 项目经理：周如良 项目人员资格情况 造价工程师 质检员 材料员 预算员 施工员 近三年类似工程业绩

重合同守信用证书 金融机构出具的信用等级 信誉 ISO9001质量管理体系认证 ISO14001环境管理体系认证 OHSAS18001职业健康安全管理体系认证 流动资金证明 近三年财务审计报告 审查结论 审查结果确认 （发证单位 ） ， 发证日期 （认定单位 ） ， 认定日期 是否通过ISO9001质量管理体系认证 ， 是否有效 是否通过ISO14001环境管理体系认证 ， 是否有效 是否通过OHSAS18001职业健康安全管理体系认证 ， 是否有效 有 2007年、2008年.2009年 审查人： 年 月 日 投标人法定代表人（或委托代理人）： 注：（1）本表投标人填写的内容必须与提供的原件及投标文件中的复印件保持一致，否则将视为无效材料。

（2）原件审查记录、审查结论由审查人填写，其余由投标人填写。

（3）带*号为必要资格条件需要的原件，如不提供原件或不满足资格条件均为资格不合格，按废标处理。

（4）本表由投标人填写好后加盖单位公章，单独携带提交，不与投标文件装订在一起。 （5）近三年类似工程业绩证明是指2007年11月至2010年11月之间的承包合同，以施工承包合同签订时间为准，其他资料不能作为业绩证明。类似业绩指：水土保持工程；

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/p65x.html