全国造价员建筑装饰工程题纲
更新时间:2024-05-01 12:18:01 阅读量: 综合文库 文档下载
- 全国建筑装饰工程奖推荐度:
- 相关推荐
广 东 省 建 设 工 程
造价员专业资格考试大纲
(2012)
《建设工程计价基础知识》
第1章 工程造价的基础理论
1.了解投资的含义、分类、固定资产投资的特点; 2.熟悉我国现行工程造价构成; 3.熟悉工程投资的全过程控制;
4.熟悉建筑产品价格市场形成机制、工程成本的主要概念; 5.了解工程造价专业人员及工程造价咨询业及其管理制度。 第2章 工程造价计价
1.掌握工程造价的定额计价原理和方法; 2.熟悉建设工程造价计价方法和特点;
3.熟悉建设工程造价计价依据分类、作用与特点; 4.了解建筑安装工程预算定额、概算定额和投资估算指标的
编制原则和方法;
5.熟悉人工、材料、机械台班定额消耗量的确定方法及其单
价的组成和编制方法;
6.掌握预算定额、概算定额单价的编制方法。 7.掌握工程量清单计价原理和方法; 8.熟悉工程造价信息及其管理。 第3章 广东省建设工程计价通则
壹
1.了解广东省建设工程计价通则的特点; 2.熟悉广东省建设工程计价通则的主要条文; 3.熟悉广东省建设工程计价通则的应用; 4.掌握广东省建设工程计价通则创新要点。 第4章 工程招标投标
1.了解招标投标的概念和制度; 2.熟悉招标投标的程序; 3.了解招标的范围、种类及方式;
4.掌握建设工程招标工程量清单的编制方法; 5.掌握建设工程招标控制价和投标报价的编制方法; 6.了解国际工程招标投标的概况及通行做法。 第5章 工程合同管理
1.了解合同法的有关内容;
2.了解建设工程施工合同的概念、作用、订立和主要内容; 3.熟悉建设工程合同类型及其选择方式;
4.了解建设工程施工合同文件的组成,熟悉建设工程施工合
同造价相关条款;
5.熟悉建设工程总承包合同及分包合同的订立、履行与变更
的基本原则;
6.了解建设工程施工合同争议的解决方法; 7.了解合同管理的主要模式。 第6章 工程造价管理法律法规
贰
1.掌握建筑法; 2.熟悉合同法; 3.掌握招标投标法; 4.了解价格法;
5.熟悉建设工程施工发包与承包计价管理办法; 6.熟悉广东省工程造价管理规定; 7.熟悉广东省工程造价管理相关政策文件。
《标准施工合同应用》
第1章 标准合同导论
1.了解标准施工合同的起源、制定的背景和思路; 2.掌握制定标准施工合同的依据;
3.熟悉标准施工合同制定原则、特点和创新要点;
4.熟悉合同执业制度、合同法律约束力、合同造价管理、计量与支付程序、合同风险、解决合同争议机制等内容。 第2章 通用条款诠释
1.熟悉合同文件及解释、阅读、理解与接受、工程分包、招标错失的修正、投标文件的完备性、专项批准事件的签认等内容;
2.熟悉现场管理人员任命和更换、造价工程师、指定分包人等内容;
3.了解担保、保险与风险内容;
4.熟悉开工、工期和工期延误、竣工日期,以及提前竣工、误期
叁
赔偿等内容;
5.熟悉安全文明施工、材料和工程设备的检验试验、工程变更、竣工验收条件、缺陷责任与质量保修等内容;
6.熟悉造价方面的所有内容; 7.熟悉合同争议、解除与终止内容;
8.掌握缴纳税费、禁止转让和合同备案等内容。 第3章 合同应用分析
1.熟悉协议书应用分析; 2.掌握通用条款应用分析; 3.熟悉专用条款的概况和应用分析; 4.熟悉附件与格式的概况和应用说明。 第4章 施工合同管理
1.熟悉施工合同管理概念、内在关系和主要工作; 2.了解施工合同管理的现状、意义和措施;
3.熟悉政府部门的合同管理依据,以及合同备案管理; 4.熟悉发包人的履约管理,以及发包人委托管理; 5.掌握承包人的履约管理和制度管理。 第5章 合同前期管理
1.熟悉合同类型,了解选择合同类型的因素;
2.了解投标文件的分析,熟悉投标施工方案、投标报价的分析; 3.了解合同风险概念、种类,熟悉合同风险的防范方法和措施; 4.了解合同谈判的目的、策略与技巧,熟悉合同条款谈判;
肆
5.熟悉合同的分析、审查与订立。 第6章 合同履行管理
1.了解合同履行管理的意义和目标,掌握合同管理与项目管理的关系。
2.熟悉合同管理保证体系和合同监督的措施。 3.了解FIDIC合同条件下施工期间的合同管理。 第7章 风险、索赔和变更管理
1.掌握施工合同风险处理方法,以及风险管理; 2.熟悉施工合同索赔的法律依据,以及索赔管理;
3.了解工程变更的内容,熟悉工程变更控制和价款确定,以及工程变更管理。 第8章 合同终止管理
1.了解FIDIC合同条件下竣工期间的合同管理;
2.掌握竣工验收管理,包括竣工验收条件、竣工验收、缺陷责任期、质量保修期管理等;
3.熟悉竣工结算、质量保修金与最终清算管理。 第9章 合同争议解决
1.了解合同争议产生的原因; 2.熟悉争议的暂定原则和程序; 3.熟悉争议的调解原则、机构和程序;
4.熟悉争议的仲裁原则和程序,以及法院的协助和监督; 5.了解人民法院的管辖,熟悉争议的诉讼原则、第一和二审程序,
伍
以及强制执行程序。
《建筑与装饰工程计价应用》
一、专业基础知识
1.了解建筑与装饰工程组成及构造;
2.了解建筑与装饰工程常用材料的基本性能及用途; 3.了解建筑与装饰工程常用机械的使用; 4.了解建筑与装饰工程人工的分类及组成; 5.了解建筑与装饰工程施工工序及工程内容; 6.熟悉建筑与装饰工程识图原理与方法; 7.熟悉建筑与装饰工程相关标准规范的基本内容; 8.熟悉广东省建筑与装饰工程综合定额的组成及应用; 9.熟悉工程量清单计价与定额计价的异同。 二、工程计量与计价
1.熟悉建筑与装饰工程计价依据应用; 2.掌握建筑面积的规定与计算方法; 3.熟悉建筑与装饰工程量清单的内容与格式; 4.掌握建筑与装饰工程分部分项工程量清单的编制; 5.掌握建筑与装饰工程措施项目清单的编制;
6.熟悉建筑与装饰工程其他项目、零星工作项目清单的编制; 7.熟悉建筑与装饰工程定额计量及计价;
陆
8.熟悉计算机在建筑与装饰工程计量与计价中的应用。 三、案例
1.掌握建筑与装饰工程建筑面积计算与审查;
2.熟悉建筑与装饰工程人工、材料、机械台班消耗指标的编制及分析;
3.掌握建筑与装饰工程量清单计价方法,熟悉清单项目综合单价分析;
4.熟悉建筑与装饰工程设计概算、施工图预算、竣工结算的编制和审查;
5.熟悉建筑与装饰工程合同价款确定及调整方法;
6.熟悉建筑与装饰工程变更、签证、索赔、中期支付等工程付款的编制和审查;
7.熟悉建筑与装饰工程造价信息的应用; 8.掌握建筑与装饰工程分部分项工程计量及计价; 9.熟悉建筑与装饰工程措施项目计量及计价; 10.了解建筑与装饰工程其他项目费计算方法。
柒
正在阅读:
全国造价员建筑装饰工程题纲05-01
精卫填海故事新编450字06-29
部分法院面试真题04-24
学业测试-中职语文第二册4-6单元张香来01-24
房地产培训房企投融资税务规划及所得税税前扣除问题培训-03-19
三年级美术上册教案-《第2课 万花筒》人教版(1)07-27
亳州市场概况 - 图文10-09
机电辅修测试题09-21
- 多层物业服务方案
- (审判实务)习惯法与少数民族地区民间纠纷解决问题(孙 潋)
- 人教版新课标六年级下册语文全册教案
- 词语打卡
- photoshop实习报告
- 钢结构设计原理综合测试2
- 2014年期末练习题
- 高中数学中的逆向思维解题方法探讨
- 名师原创 全国通用2014-2015学年高二寒假作业 政治(一)Word版
- 北航《建筑结构检测鉴定与加固》在线作业三
- XX县卫生监督所工程建设项目可行性研究报告
- 小学四年级观察作文经典评语
- 浅谈110KV变电站电气一次设计-程泉焱(1)
- 安全员考试题库
- 国家电网公司变电运维管理规定(试行)
- 义务教育课程标准稿征求意见提纲
- 教学秘书面试技巧
- 钢结构工程施工组织设计
- 水利工程概论论文
- 09届九年级数学第四次模拟试卷
- 造价员
- 建筑装饰
- 工程
- 全国
- XX县食品冷链物流仓储中心项目建设可行性研究报告
- 关于实行对法定不批准出境人员
- 阳光与阴影——新中国60年60篇深度报道作品精选
- Linux复习题
- 施工组织设计abc - 图文
- 北京80㎡的房子,用什么采暖方式最为节能节钱?
- 第一团购源码、团购程序、团购系统源码、
- 新检测系统性能验证程序
- LH-17型注水缓蚀剂安全技术说明书
- 会议室管理细则
- 经济学原理(上):中国故事
- 公务员能力测试突发事件应对法试题
- 江苏省地质灾害危险性评估工作费用标准
- 财政学习题
- 计算机体系结构
- 大口径管件项目可行性研究报告(立项案例)
- 食堂厨房各项操作规范
- 三年级科学上册 复习题汇总
- 2014年上海九年级物理一模、二模压强计算题(含答案详解)
- 土力学(河海大学第二版)所有章节完整答案