工程建设监理随堂练习2019

第一章 建设工程监理概述·第一节 建设工程监理的基本概念 1.(单选题) 国家推行建设工程监理制度在( )年。 A．1980 B．1998 C.1995 D.2000 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：B 问题解析： 1(单选题) 所谓建设工程监理，是指具有相应资质的工程监理企业，接受建设单位的委托，承担( ) A.项目管理工作 B．设计管理工作 C.施工管理工作D.开发管理工作 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：A 问题解析： 2.(单选题) 国务院建设行政主管部门管理工程监理企业资质的主要职责不包括（ ）： A.每年定期集中审批一次全国甲级工程监理企业的资质； B.审查、批准全国甲级工程监理企业资质的变更与终止； C.制定有关全国工程监理企业资质的管理办法。 D.收取相关评审费用 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：D 问题解析： 第一章 建设工程监理概述·第三节 监理工程师 1.(单选题) 监理员与监理工程师的区别主要在于（ ）： A.监理工程师具有相应岗位责任的签字权B.监理员有相应岗位责任的签字权 C. 监理工程师年纪大D.监理员学历低 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：A 问题解析： 2.(单选题) 具体从事监理工作的监理人员，应该能够对工程建设进行( )。 A. 监督管理B. 组织建设C.监督执法D.科学试验 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：A 问题解析： 3.(单选题) 我国对监理工程师执业资格考试的报名条件从（ ）等做了限制 A.年纪B.工作地点C. 高等专业学历D. 一定年限的工程建设实践经验 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：D 问题解析： 4.(单选题) 监理工程师的注册，根据注册内容不包括（ ），按照我国有关法规规定，监理工程师只能在一家企业、按照专业类别注册。 A.初始注册B.续期注册C.变更注册D.任意注册 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：D 问题解析： 第一章 建设工程监理概述·第四节 工程监理企业 1.(单选题) 我国的建设工程监理是指具有相应资质的工程监理企业，接受建设单位的委托并代表建设单位对承建单位的( )。 A．建设行为进行监控的专业化服务活动 B. 工程质量进行严格的检验与验收 C. 建设活动进行拿过程、全力仪的系统抨制 D．施工过程进行监督与管理 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：A 问题解析： 2.(单选题) 工程监理企业是指取得工程监理企业资质证书，并从事建设工程监理工作的经济组织，是监理工程师的（ ）。 Ａ．组织 Ｂ．执业机构 Ｃ．职业平台 Ｄ．执法机构 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：B 问题解析： 3.(单选题) 监理公司是以盈利为目的，依照法定程序设立的（ ）。 A. 企业法人 B.管理机构 C.团体 D.组织 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：A 问题解析： 4.(单选题) 我国公司制监理企业具备的特征不包括（ ）： A.必须是依照《中华人民共和国公司法》的规定设立的社会经济组织； B.必须是以营利为目的的独立企业法人；C.自负盈亏，独立承担民事责任； D.可以不采用采用规范的成本会计和财务会计制度。 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：D 问题解析： 5.(单选题) 工程监理企业资质管理，主要是指对工程监理企业的设立、定级、升级、降级、变更、终止等的资质审查或批准以及资质年检工作等。新设立的工程监理企业申请资质应该（ ）。 A．到工商行政管理部门登记注册B. 到建设行政主管部门办理资质申请手续 C. 先到工商行政管理部门登记注册并取得企业法人营业执照后，才能到建设行政主管部门办理资质申请手续。 D. 先到建设行政主管部门办理资质申请手续后，才能到工商行政管理部门登记注册并取得企业法人营业执照。 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：C 问题解析： 6.(单选题) 关于工程监理企业的业务范围，下列说法错误的是( )。 Ａ. 甲级工程监理企业可以监理经核定的工程类别中的一、二、三等工程 B. 乙、丙级工程监理企业只可以在企业注册地开展监理业务 C. 丙级工程监理企业只可以监理经核定的工程类别中的三等工程 D. 乙级工程监理企业可以监理经核定的工程类别中的三等工程 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：B 问题解析： 一章 建设工程监理概述·第五节 建设程序与建设工程监理 1.(单选题) 某城市污水处理工程的建筑安装工程费为2300万元，设备购置赛为800万元。依据《建设工程监理范围和规模标准规定》，该工程（ ）。 A．可以不实行监理 B.必须实行监理C.仅建筑安装工程实行监理 D.设备制造实行监理 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：B 问题解析： 2.(单选题) 开展建设工程监理的依据包括行政法规，以下属于建设行政法规的是（ ）。 A．《中华人民共和国建筑法》Ｂ．《建设工程质量管理条例》 C．《建设工程监理范围和规模标准规定》D．《建设工程信理企业资质管理规定》 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：B 问题解析： 3.(单选题) 建设工程监理的依据不包括 ( ) A．工程程建设文件 B.法律法规规章C.委托监理合同 D施工单位要求 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：D 问题解析： 第二章 建设工程监理组织·第一节 组织的基本原理 1.(单选题) 在组织机构的设计过程中，当人数一定时，管理跨度与管理层次的关系是( ) A．职能关系 B．正比关系 C. 反比关系 D. 直线关系 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：C 问题解析： 2.(单选题) 下述关于组织构成因素不正确的说法是( )。 A．组织的最高管理者到最基层的实际工作人员权责逐层递减，而人数却逐层递增 B. 管理跨度的大小直接取决于这一级管理人员所需协调的工作量 C．管理部门的划分要根据组织目标与工作内容确定 D．管理职能的确定应使纵向部门相互联系、协调一致，横向各部门间指挥灵活 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：D 问题解析： 3.(单选题) 监理机构的组织活动效应并不等于机构内单个监理人员工作效应的简单相加现了组织机构活动的( )原理。 A．动态相关性 B．要素有用性 C. 主观能动性 D．规律效应性 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：A 问题解析： 第二章 建设工程监理组织·第二节 建设工程项目组织管理的基本模式 1.(单选题) 建设工程平行承发包模式的缺点是( )。 A．业主选择承承包单位范围小 B．投资控制难度大 C. 进度控制难度大 D．质量控制难度大 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：B 问题解析： 2.(单选题) 建设工程监理模式的选择与建设工程组织管理模式密切相关，以下关于监理模式的表述中正确的是( ) A．平行承发包模式下，业主委托一个监环单位监理时，要求被委托的监理单位的总监理工程师有较高的工程技术能力 B．平行承发包模式下，业土委托多个监理单位监理时，各监理单价之间的相互协作与配合需业主进行协调 C. 设计或施工总分包模式下，业主分别按设计阶段和施工阶段委托监理单位进行实施阶段全过程的监理，有利 于监理单位对设计阶段和施工阶段的工程投资、进度、质量控制统筹考虑 D．在项目总承包模式下，业主宜委托？家监理单位监理，也可按分包合同分别委托多家监理单价监理 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：B 问题解析： 3.(单选题) 建设工程施工完成以后，监理单位应（ ） A．组织工程竣工验收B．与建设单位一起组织竣工验收 C. 在正式验交前组织竣工预验收D．与施工单位一起组织竣工验收 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：C 问题解析：

第二章 建设工程监理组织·第三节 项目监理组织 1.(单选题) 建设工程监理的基本程序宜按( )实施 A．编创建设工程监理大纲、监理规划、监理细则、开展监理工作 B．编制监理规划，成立项目监理机构，编制监理细则、开展监理工作 C. 编制监理规划，成立项目监理机构，开展监理工作，参加工程竣工验收 D．成立项目监理机构，编制监理规划，开展监理工作，向业主提交工程监理档案资料 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：D 问题解析： 2.(单选题) 监理实施与监理组织设计都应遵循( ) A. 公正、独立、自主 B. 权责一致 C．分工与协作统一 D．综合效益 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：B 问题解析： 3.(单选题) 建立项目监理机构的基本程序是( )。 A．任命总监理工程师，编制监理规划，制定工作流程 B. 签订监理合同，任命总监理工程师，确定监理机构目标，制定工作流程 C．确定监理机构目标，确定监理工作内容，组织结构设计，制定工作流程和信息流程 D．选择组织结构形式，确定管理层次与跨度，划分监理机构部门，制定考核标准 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：C 问题解析： 4.(单选题) 矩阵制监理组织形式的主要优点是（ ） A．权力集中，隶属关系明确 B．命令统一，决策迅速 C．发挥职能机构的专业管理作用 D．机动性大，适应性好 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：D 问题解析： 5.(单选题) 关于监理组织常用的四种结构形式，下述说法不正确的是( )。 A 直线制临理组织形具有组织机构简单、权力集中、隶属关系明确的优点 B. 职能制监理组织形式是将管理部门和人员分为两类 C．直线职能制监理组织形式具有直线制和职能制监理组织的优点 D. 矩阵制监理组织形式中职能部门有权对指挥部门发布指令 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：D 问题解析： 6.(单选题) 平行承发包模式的缺点之一是投资控制难度大，主要表现在总合同价不易确定、需控制多个合同总价以及（ ） A．总合同价较高 B．施工过程中设计变更和修改较多 C承建小住之司竞争不激烈 D 工期较为紧张 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：B 问题解析： 第二章 建设工程监理组织·第四节 监理组织的人员配备及职责分工 1.(单选题) 不影响监理效率的因素是( ) A．建设工程强度 B. 对工程的熟悉程度 C. 监理人员素质 D．管理水平 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：A 问题解析： 2.(单选题) 总监理工程师应履行的职责是（ ） A. 签署工程计量原始凭证B. 编制各专业的监理实施细 C．负责合同争议调解D. 负责各专业监理资料的收集、汇总及整理 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：C 问题解析： 3.(单选题) 建设工程监理组织协调中，主要用于外部协调的方法是( )。 A．会议协调法 B. 交谈协调法 C. 书面协调法 D. 访问协调法 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：D 问题解析： 4.(单选题) 专业监理工程师的职责不包括（ ） A. 审核签署支付证书B. 负责编制本专业的监理实施细则 C．核查进场材料、设备、构配件的原始凭证D．做好监理日记 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：A 问题解析： 1.(单选题) 建设工程监理实施的原则不包括( ) A. 权责一致原则 B. 才职相称原则C.综合效益原则D．严格监理、热情服务原则 答题：

A.

B.

C.

D. （已提交）

参考答案：B 问题解析：

第四章 建设工程投资控制·第一节 建设工程投资控制概述 1.(单选题) 建设项目投资是指（ ） A.某项工程从建设到形成生产能力花费的全部费用 B.某项工程从建设到形成生产能力花费的除税金外的全部费用 C.某项工程从施工到形成生产能力花费的全部费用 D. 某项工程从施工到验收花费的全部费用 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：A 问题解析： 2.(单选题) 如果新建经营性项目需要向资金市场融资，各出资者必须资金拥有所投资总额一定比例的资本金作为对项目的投资，这项制度称作（ ） A.项目资本金制度 B.项目法人责任制度 C.国家投资主体代表制度 D.重大项目立项和投资审核制度 E.建设工程监理制度 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：A 问题解析： 3.(单选题) 关于投资控制目标的描述正确的是( ) A.以计划投资额为控制目标，在尽可能的情况下努力节约投资 B.以设计投资额为控制目标，在尽可能的情况下努力节约投资 C.以施工投资额为控制目标，在尽可能的情况下努力节约投资 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：A 问题解析： 第四章 建设工程投资控制·第二节 建设工程决策阶段的投资控制 1.(单选题) 所谓建设工程投资控制，就是在投资决策阶段、( )、发包阶段、施工阶段以及竣工阶段，把建设工程投资控制在批准的投资限额以内。 A．招标阶段 B．设计阶段 C．可行性研究阶段 D．技术性研究阶段 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：B 问题解析： 2.(单选题) 资金使用计划包括（ ） A.工程分项资金使用计划 B.分项工程资金使用时间计划 C.单位工程资金使用时间计划 D.工程分部资金使用计划 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：A 问题解析： 3.(单选题) 建设工程投资中的积极投资部分是指( )。 A．建筑安装工程费 B．设备工器具购置费 C．工程建设其他费 D．固定资产投资方向调节税 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：B 问题解析： 4.(单选题) 建筑工程安装费不包括（ ） A．直接工程费 B.间接费 C.利润 D土地使用费 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：D 问题解析： 5.(单选题) 下面（ ）不属于预备费： A.土地使用费 B.基本预备费C.风险预备费 D.事故预备费 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：B 问题解析： 第四章 建设工程投资控制·第三节 建设工程设计阶段的投资控制 1.(单选题) 如果业主和设计单位在执行勘察设计合同过程中出现争议，（ ）负责调解： A.设计单位 B.施工单位 C.监理工程师 D.业主 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：C 问题解析： 第四章 建设工程投资控制·第四节 建设工程招投标阶段的投资控制 1.(单选题) 对固定资产投资方向税表述正确的是（ ） A.铁路、公路 税率为0% B.煤炭、石油税率为0% C.机焦、燃油发电机组税率为30% D.城市住宅税率为10% 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：A 问题解析： 第四章 建设工程投资控制·第五节 建设工程施工阶段的投资控制 1.(单选题) 工料测量师行受雇于( )，根据工程规模的大小、难易程度，按总投资0.5%~3%收费，同时对项目投资控制负有重大责任。 A．工料测量师行 B．业主 C．监理方 D．施工方 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：B 问题解析： 2.(单选题) 关于工程变更，描述正确的是（ ）： A.设计单位提出的设计图变更，应编制设计变更文件 B.建设单位提出的设计变更，应由直接由建设单位交设计单位编制设计变更文件 C.承包单位提出的设计变更，经过监理、业主同意后，即可组织实施 D.监理提出的变更不需要经过设计单位确认。

答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：A 问题解析： 3.(单选题) 工程计量时，应着重注意的是（ ） A.严格确定计量内容 B.严格计量时间 C.严格计量流程 D.严格支付时间 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：A 问题解析： 4.(单选题) 不属于我国建安工程价款的主要结算方式有（ ） A.按月结算 B.竣工后一次结算 C.分段结算 D.按人头结算 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：D 问题解析： 5.(单选题) 因勘测设计错误而造成工程重大质量事故的，应承担（ ） A.免收损失部分的勘察设计费 B.行政处罚 C.刑事责任 D.领导责任 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：A 问题解析： 6.(单选题) 项目监理机构在建设工程投资控制中的主要任务在施工招标阶段有( )。 A．就竣工结算的价款总额与建设单位和承包单位进行协商 B．进行工程计算 C．编制工程量清单和招标工程标底 D．协商确定工程变更的价款 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：C 问题解析： 第五章 建设工程质量控制·第一节 建设工程质量控制概述 1.(单选题) 直接影响项目的决策质量和设计质量的是（ ）。 A、项目可行性研究；B、项目决策；C、工程设计；D、工程施工 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：A 问题解析： 2.(单选题) 建设工程质量特性不包括（ ）。 A、使用性能；B、可靠性；C、与环境的协调性；D、耐久性； 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：A 问题解析： 3.(单选题) 监理工程师质量控制工作应体现在对( )的控制上。 A．施工准备 B．作业活动 C．作业效果 D．现场旁站 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：B 问题解析： 4.(单选题) 质量事故调查组提出的质量事故处理意见经相关单位研究并完成技术处理方案后由( )审核签认。 A．调查组负责人 B．监理工程师 C．设计单位技术负责人 D．施工单位技术负责人 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：B 问题解析： 5.(单选题) 在工程质量事故处理过程中，可能要进行必要的检测鉴定，可进行检测鉴定的单位是( )。 A．总监理工程师指定的检测单位 B．建设单位指定的检测单位 C．政府批准的有资质的法定检测单位 D．监理工程师审查批准的施工单位试验室 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：C 问题解析： 6.(单选题) 工程质量事故处理完成后，整理编写质量事故处理报告的是( )。 A．施工单位 B．监理单位 C．事故调查组 D．事故单位 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：D 问题解析： 7.(单选题) 在进行质量问题成因分析中，首先要做的工作是( )。 A．收集有关资料 B．现场调查研究 C．进行必要的计算 D．分析、比较可能的因素 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：B 问题解析： 8.(单选题) 属于过程三检制度不包括（ ） A.自检 B.互检 C.交接检 D.抽检 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：D 问题解析： 9.(单选题) 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录中的结论，应由( )共同签认。 A．项目经理、质监站监督员 B．项目经理、总监理工程师 C．建设、设计、监理、施工单位 D．建设单位项目负责人、总监理工程师 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：B 问题解析： 第五章 建设工程质量控制·第四节 建设工程施工阶段的质量控制 1.(单选题) 由( )下达停工令及复工指令。 A．建设单位 B．监理工程师 C．总监理工程师 D．监理单位 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：C 问题解析： 2.(单选题) 承包单位填写《施工组织设计(方案)报审表》报送项目监理机构后，在约定的时间内由( )审核签认。 A．专业监理工程师 B．总监理工程师 C．建设单位 D．有关专业部门 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：B 问题解析： 3.(单选题) 在下列内容中，( )不属于施工阶段监理工程师审核的技术文件、报告或报表。 A．总包单位的技术资质证明文件 B．承包单位提供的施工方案 C．承包单位提供的有关材料、半成品的质量检验报告 D．有关工程质量事故处理报告 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：A 问题解析： 4.(单选题) ( )情况下，总监理工程师可以行使质量控制权下达停工令。 A．工作场所布置不合理 B．无技术资质的人员上岗操作 C．有大量工人矿工 D．有设计变更发生 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：B 问题解析： 5.(单选题) 按规定，建设工程四级重大质量事故应由( )归口管理。 A．国务院 B．国家建设行政主管部门 C．省、自治区、直辖市建设行政主管部门 D．市、县级建设行政主管部门 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：B 问题解析： 6.(单选题) 实施监理的某工程项目，在施工过程中发生质量问题，监理工程师发出《监理工程师通知单》以后，下一步要做的工作是( )。 A．进行原因分析 B．要求有关单位提交质量问题调查报告 C．及时向建设单位和监理公司汇报 D．组织调查取证 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：D 问题解析： 7.(单选题) “影响使用功能和工程结构安全，造成永久质量缺陷”的质量事故，是认定( )的一个条件。 A．一般质量事故 B．严重质量事故 C．一级重大质量事故 D．四级重大质量事故 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：A 问题解析： 8.(单选题) 建设工程重大事故的等级是以( )为标准划分的。 A．直接经济损失额度和人员伤亡数量 B．违法行为严重程度 C．工程项目的规模 D．永久质量缺陷对结构安全的影响程度 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：A 问题解析： 9.(单选题) 当发生工程质量问题时，监理工程师首先应做的工作是( )。 A．签发《监理通知》 B．签发《工程暂停令》 C．要求施工单位24h内上报 D．判断质量问题的严重程度 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：D 问题解析： 10.(单选题) 工程质量问题处理完毕，由( )编写质量问题处理报告。 A．质量问题责任单位 B．项目监理机构 C．施工单位 D．设计单位 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：B 问题解析： 11.(单选题) 总监理工程师在签发《工程变更单》之前，应就工程变更引起的工期改变及费用的增减分别与( )进行协商，力求达成双方均能同意的结果。 A．建设单位 、承包单位 C．建设单位、监理单位 D．承包单位、监理单位 E．承包单位、设计单位 答题：

A.

B.

C.

D.

E. （已提交）

参考答案：A 问题解析：

第五章 建设工程质量控制·第五节 建设工程施工的质量验收 1.(单选题) 对拟验收的单位工程，总监理工程师组织验收合格后对承包单位的《工程竣工报验单》予以签认，并上报建设单位，同时提出“工程质量评估报告”，“工程质量评估报告”要由( )共同签署。 A．建设单位、设计单位、施工单位、监理单位 B．总监理工程师、监理单位技术负责人 C．项目经理、总监理工程师 D．建设单位项目负责人、项目经理、总监理工程师

答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：B 问题解析： 2.(单选题) 当发生工程质量问题时，监理工程师首先应做的工作是（ ）。 A、签发《监理通知》 B、签发《工程暂停令》 C、要求施工单位24小时内上报 D、判断质量问题的严重程度 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：D 问题解析： 3.(单选题) 对于返工、返修就可以弥补的质量问题，监理工程师的处理程序中不包括( )。 A．发出监理通知 B．发出《工程暂停令》 C．进行原因分析 D．组织检查、鉴定、验收 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：B 问题解析： 4.(单选题) 检验批的质量验收记录中的验收结论应由( )填写。 A．专业监理工程师 B．项目专业质检员 C．总监理工程师 D. 建设单位代表 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：A 问题解析： 5.(单选题) 分项工程合格质量的验收条件是，只要构成分项工程的( )，且均已验收合格，则分项工程验收合格。 A．主控项目全数检验 B．一般项目抽样检验 C．施工过程记录完整 D．各检验批的验收资料文件完整 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：D 问题解析： 6.(单选题) 单位工程的观感质量应由验收人员进行现场检查，最后由( )确认。 A.总监理工程师 B．建设单位代表 C．设计单位代表 D．各单位验收人员共同 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：D 问题解析： 7.(单选题) 在单位工程的质量验收中，对于涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行( )。 A．见证取样检测 B．主控项目的复查 C．抽样检测 D．检验资料的抽查 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：C 问题解析： 8.(单选题) 单位(子单位)工程质量竣工验收时，各项验收记录中的验收结论应由( ) 填写。 A．监理单位 B．建设单位 C．施工单位 D．质量监督站 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：A 问题解析： 9.(单选题) 为把质量隐患消灭在萌芽状态，在( )的验收时就应及时发现并处理不合格的施工质量。 A．检验批 B．分项工程 C．子分部工程 D．分部工程 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：A 问题解析： 10.(单选题) 经返修或加固的分项、分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，可按技术处理方案和( )进行验收。 A．建设单位意见 B．设计单位意见 C．协商文件 D．质量监督部门意见 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：C 问题解析： 11.(单选题) 工程竣工验收过程中，参加验收各方对工程质量验收意见不一致时，应( )。

A. 由建设单位最终裁定 B. 由建设单位、监理单位协调处理 C. 请当地建设行政主管部门或工程质量监督机构协调处理 D. 由建设单位、工程质量监督机构协调处理 答题：

A.

B.

C.

D. （已提交）

参考答案：C

第六章 建设工程进度控制·第一节 建设工程进度控制概述 1.(单选题) 组织协调对( )作用最为突出且最为直接。 A．质量控制 B投资控制 C.进度控制 D．系统控制 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：C 问题解析： 2.(单选题) 对进度控制的全过程控制，下列表述错误的有( )。 A．在工程建设的早期就应当编制近度计划B.在编制进度计划则要充分考虑各阶段工作之间的合理搭接 C.抓好关键线路的进度控制D．对整个建设工程所有工作内容都要进行控制 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：D 问题解析： 3.(单选题) 下面（ ）不属于建设项目参加者的工作错误： A.低估了参加项目建设的每个单位之间的协调难度B.建设管理部门、监督机构拖延审批手续时间 C.建设单位未及时作出对有关问题的决策性意见D.承建单位资质不够等级、管理水平不足 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：A 问题解析： 4.(单选题) 下面（ ）不属于建设工程项目进度控制的主要内容 A.全面掌握建设项目的规模大小、工程特征和复杂程度、总体目标B.全面掌握征地拆迁情况C.检查和监督施工单位的开工前准备情况D.定期组织施工协调会议 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：B 问题解析： 5.(单选题) 下面不属于进度控制措施的组织措施的是（ ） A.落实监理单位进度控制部门的人员B.调整施工技术方案C.进行项目分解 D.确定进度协调工作制度 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：B 问题解析： 6.(单选题) 下面不属于进度控制措施的技术措施的是（ ） A.调整施工技术方案B.调整工、料、机的投入C.调整施工次序D.落实进度协调会议制度 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：D 问题解析： 7.(单选题) 工程项目年度计划由（ ）编制。 A.设计单位 B.监理单位 C.建设单位 D.施工单位 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：C 问题解析： 8.(单选题) 建设工程项目进度控制的计划系统不包括（ ） A.工程项目前期工作计划B.工程项目建设总进度计划C.工程项目年底计划D.工程项目分项工程进度计划 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：D 问题解析： 9.(单选题) 工程项目年度计划中不包括的内容是（ ）。 A、投资计划年度分配表B、年度计划项目表C、年度建设资金平衡表D、年度设备平衡表 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：A 问题解析： 第六章 建设工程进度控制·第二节 建设工程进度计划实施中的监测与调整 1.(单选题) 监理工程师受业主委托对某建设项目实施监理时，需要监理工程师编制施工总进度计划的情况有( )。 A、各单项工程分期分批发包，有施工总承包单位B、整个建设项目的施工任务发包给一个施工联合体 C、整个建设项目的施工任务平行发包给若干施工单位 D、整个建设项目的施工任务发包给一个施工承包单位 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：C 问题解析： 2.(单选题) 进度控制影响因素中，下面（ ）不属于不可预见事件： A.水灾、火灾 B.恶劣气候 C.工程质量事故 D.机械故障 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：D 问题解析： 3.(单选题) 影响建设工程进度的不利因素中（ ）是最大的干扰因素。 A、人为因素B、技术因素C、资金因素D、机具因素 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：A 问题解析： 第六章 建设工程进度控制·第三节 建设工程设计阶段的进度控制 1.(单选题) 下面（ ） 不属于勘察设计监理进度控制的内容： A.掌握完成设计的进度计划B.及时组织设计图纸提交 C.如发现不能交图计划、供图时间不满足施工进度时，及时协调设计单位 D.审查图纸内容 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：D 问题解析： 2.(单选题) 不属于工程项目前期工作计划的是（ ） A.可行性研究 B.设计任务书 C.初步设计 D.施工图设计 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：D 问题解析： 第六章 建设工程进度控制·第四节 建设工程施工阶段的进度控制 1.(单选题) 在施工阶段，施工单位将所编制的施工进度计划及时提交给监理工程师审查的目的是为了（ ）。 A．及时得到工程预付款 B．听取监理工程师的建设性意见

C．解除其对施工进度所承担的责任和义务 D．使监理工程师及时下达开工令 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：B 问题解析： 2.(单选题) 在施工过程中，为了加快施工进度．施工单位可采取的技术措施包括（ ）。 A．采用更先进的施工方法 B．增加每天的施工时间 C．实施强有力的施工调度 D．增加施工作业面 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：A 问题解析： 3.(单选题) 在建设工程施工过程中，为了加快施工进度，可采取的组织措施包括（ ）。 A. 改进施工工艺 B. 采用更先进的施工机械 C. 增加每天的施工时间 D. 改善劳动条件 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：C 问题解析： 4.(单选题) 根据工程延期的审批程序，当延期事件具有持续性、承包单位在合同规定的有效期内不能提交最终详细的申述报告时，应先向监理工程师提交该延期事件的（ ）。 A．工程延期估计值 B．延期意向通知 C．阶段性详情报告 D．临时延期申请书 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：C 问题解析： 5.(单选题) 根据工程延期的审批程序，当工程延期事件发生后，承包单位首先应在合同规定的有效期内向监理工程师提交（ ）。 A．详细的工程延期申述报告 B．工程延期意向通知 C．工程延期理由及依据 D．准确的工程延期时间 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：B 问题解析： 6.(单选题) 确定建设工程施工进度控制目标的依据之一是（ ）。 A．监理合同中有关工期的要求 B．施工总进度计划 C．工程条件的落实情况 D．单位工程施工进度计划 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：C 问题解析： 7.(单选题) 监理工程师控制物资供应进度的工作内容包括（ ）。 A．审查物资供应情况分析报告 B．履行物资供应合同中的义务 C．确定物资供应分包方式 D．负责业主方供应物资的订货 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：A 问题解析： 8.(单选题) 某工作是由三个性质相同的分项工程合并而成的。各分项工程的工程量和时间定额分别是：Ql=2300m3，Q2=3400m3，Q3=2700m3；H1=0.15工日／m3，H2：0.20工日／m3，H3=0.40工日／m3.则该工作的综合时间定额是（ ）工日／m3. A．0.35 B．0.33 C．0.25 D．0.21 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：C 问题解析： 9.(单选题) 某分项工程实物工程量为22 000m3，该分项工程人工产量定额为55m3／工日，计划每天安排2班、每班10人完成该分项工程，则其持续时间为（ ）天。 A．10 B．20 C．40 D．55 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：B 问题解析： 10.(单选题) 在施工进度计划的调整过程中，属于压缩关键工作持续时间的经济措施是（ ）。 A．增加劳动力和施工机械的数量 B．实行包干奖励 C．采用更先进的施工机械 D．改善外部配合条件 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：B 问题解析： 11.(单选题) 在建设工程施工阶段，为了减少或避免工程延期事件的发生，监理工程师应（ ）。 A．及时提供工程设计图纸 B．及时提供施工场地 C．适时下达工程开工令 D及时支付工程进度款 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：C 问题解析： 12.(单选题) 编制和实施施工进度计划是（ ）的责任 A.承包单位 B.设计单位 C.监理单位 D.建设单位 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：A 问题解析： 第七章 建设工程合同管理·第一节 建设工程合同管理概述 1.(单选题) 下列观点是正确的：( ) A．合同是双方法律行为 B．技术发明是单方法律行为 C．发现埋藏物是单方法律行为 D．拾得遗失物是单方法律行为 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：A 问题解析： 2.(单选题) 下列合同适用合同法：( ) A．政府采购合同 B．以悬赏广告为要约订立的合同 C．以招标、投标方式订立的合同 D．以拍卖方式订立的合同 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：B 问题解析： 3.(单选题) 主合同与从合同是两个不同的法律关系，两个不同的合同。( ) A．主合同无效，从合同有效，但可以有例外 B．主合同无效，从合同可能有效 C．主合同的当事人与从合同的当事人可以重合 D．主合同的当事人与从合同的当事人不能重合 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：C 问题解析： 第七章 建设工程合同管理·第二节 建设工程监理合同。 1.(单选题) 监理合同标的的特殊性体现在（ ） A.监理合同是技术使用权的转让 B.标的服务对象的多件性和流动性 C.监理合同是受业主直接委托的 D.监理合同不受施工合同的影响 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：A 问题解析： 2.(单选题) 不属于《建设工程委托监理合同示范文本》组成部分的是（ ） A. 建设工程委托监理合同 B.建设工程委托监理合同标准条件 C.建设工程委托监理合同专业条件 D.施工技术规范 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：D 问题解析： 3.(单选题) 以下不是建设工程委托监理合同的专用条件（ ） A. 签订具体工程项目监理合同时，结合地域特点、专业特点和委托监理项目的工程特点，对标准条件中的某些条款进行补充、修正。 B.补充指标准条件中的条款明确规定，在该条款确定的原则下，专用条件的条款中进一步明确具体内容，使两个条件中相同序号的条款共同组成一条内容完备的条款； C.修正指标准条件中规定的程序方面的内容，如果双方认为不合适，可以协议修改。 D.就是业主与监理单位专门约定的条件，便于业主支配监理 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：D 问题解析： 第七章 建设工程合同管理·第三节 施工合同管理 1.(单选题) 依据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，( )后推迟开工日期。 A．需承包人书面通知工程师 B．应经建设行政主管部门批准 C．应经工程师批准 D．需承包人书面通知发包人 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：C 问题解析： 2.(单选题) 按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按( )顺序解释。 A.施工合同协议书、工程量清单、中标通知书 B.中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议 C.合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单 D.施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：C 问题解析： 3.(单选题) 按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括()。 A.协调处理施工现场周围地下管线保护工作 B.按工程需要提供非夜间施工使用的照明 C.办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续 D.组织设计交底 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：B 问题解析： 4.(单选题) 施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定，( )。 A.发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人 B.工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人 C.承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师 D.承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：D 问题解析： 5.(单选题) 工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为( )日。 A.承包人第一次提交竣工验收报告 B.承包人修改后再次提请竣工验收 C.最终验收合格 D.办理竣工验收手续 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：B

问题解析： 6.(单选题) 施工合同示范文本通用条款规定，承包人对( )的保修期限应为5年。 A.地基基础工程 B.屋面防水工程 C.设备安装工程 D.排水管道工程 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：B 问题解析： 7.(单选题) 施工中需要使用专利技术及特殊工艺时，按照施工合同示范文本的规定，如果是（）。 A.发包人要求使用，由发包人办理相应手续，发包人承担相应费用 B.发包人要求使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用 C.承包人提出使用，由发包人办理相应手续，承包人承担相应费用 D.承包人提出使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：A 问题解析： 8.(单选题) 施工期间施工承包人从节约工程投资的角度，向监理工程师提出变更部分工程设计的建议。发包人接受建议后，由于设计人当时因人力资源的限制不能在要求的时间内完成变更任务，与设计人协商并经设计人同意将此部分工作委托其他设计单位完成。变更图纸经过监理工程师审核后用于施工，但施工中发现修改的设计存在重大缺陷。就设计合同而言，应由（ ）承担责任。 A、发包人 B、设计人 C、施工承包人 D、监理工程师 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：A 问题解析： 9.(单选题) 下列关于建设工程监理规划的说法，不正确的是（ ）。 A．监理规划在监理单位接受业主委托并签订委托监理合同后编制 B．监理规划由总监理工程师批准实施 C. 监理规划的内容比监理大纲更翔实、更全面 D. 监理大纲、监理规划和监理实施细则之间存在依据性关系 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：B 问题解析： 10.(单选题) 建设工程监理规划在监理工作中起着重要的作用，下述对监理规划作用的表述中不正确的是( )。 A．监理规划需要对项目监理机构开展的各项监理工作作出全面、系统的组织和安排 B. 监理规划的作用之一是政府建设工程监理主管机构对监理单位监督管理的依据，是监理单位在设立、定级、升级时应提交的主要资料之？ C. 监理规划应当能够为业主监督监理合同的履行提供依据 D．监理单位对项目监理机构的工作进行考核，其主要依据之一就是监理规划 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：B 问题解析： 第七章 建设工程合同管理·第四节 勘查、设计合同管理 1.(单选题) 《建设工程施工合同》规定的设计变更范畴不包括（ ）。 A、增加合同中约定的工程量 B、删减承包范围的工作内容交给其他人实施 C、改变承包人原计划的工作顺序和时间 D、更改工程有关部分的标高 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：B 问题解析： 第七章 建设工程合同管理·第六节 工程索赔管理 1.(单选题) 甲企业因基建需要竹签，与乙硬笔一供货合同。合同约定，乙供应甲竹签100捆，每根竹签单价1元，未约定总价。乙如约按惯例供应竹签100捆，每捆100根。甲企业以自己认为每捆竹签为10根，现每捆竹签为100根为由，主张变更合同，遭乙企业反对，双方发生纠纷。对此纠纷应如何处理？（ ） A．按重大误解处理 B．按合同解释处理 C．或按无效俣同处理，或按合同解释处理 D．按无效合同处理 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：B 问题解析： 2.(单选题) 甲、乙双方互负债务，没有先后履行顺序，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求，一方在对方履行债务不符合约定时有权拒绝其相应的履行要求。这在我国合同法上称作什么权利? A．先履行抗辩权 B．先诉抗辩权 C．同时履行抗辩权 D．不安抗辩权 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：C 问题解析： 3.(单选题) 合同中未约定标的，则合同：( ) A．两个意思表示不一致而未成立 B．因违法而无效 C．可撤销 D．可解除 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：A 问题解析： 4.(单选题) 李某将房屋租给张某使用，双方约定张某应在李某的儿子大学毕业分配至北京后的10 日内腾出房屋。这一协议属于：( ) A．附解除条件的合同 B．附停止条件的合同 C．延缓期限的合同 D．附解除期限的合同 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：C 问题解析： 5.(单选题) 施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照( )处理。 A.增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延 B.增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延 C.增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延 D.增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：C 问题解析： 6.(单选题) 依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由( )承担。 A.发包人 B.承包人 C.设备供应人 D.发包人和承包人分别 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：A 问题解析： 7.(单选题) 某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由( )承担。 A.乙承包人 B.发包人 C.甲承包人 D.工程师 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：B 问题解析： 8.(单选题) 下列属于发包人的违约责任的是（ ）。 A.施工延误 B.发包人延误支付定金 C.设计错误 D.设计人员受不可抗力影响延误完成 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：B 问题解析： 第八章 建设工程安全管理·第一节 建设工程安全管理概 1.(单选题) ) 为完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件称为( D.指南 C.记录 B.规范 A.质量计划 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：C 问题解析： 2.(单选题) ）原则。 最高管理者应定期评审质量管理体系，这体现了质量管理的（ D.基于事实的决策方法 C.过程方法 B.领导作用 A.持续改进 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：A 问题解析： 3.(单选题) )是企业安全生产的第一责任人。 ( D.企业经理 C.项目专职安全员 B.项目负责人 A.项目经理 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：D 问题解析： 4.(单选题) ） 《安全管理检查评分表》保证项目得分38分，一般项目得分38分，换算在汇总表中分项实得分为（ D.3.8分 C.15.2分 B.0分 A.7.6分 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：B 问题解析： 第八章 建设工程安全管理·第二节 建设工程监理安全管理的工作内容 1.(单选题) ） 为确保施工安全，施工过程中对施工电梯、井架（龙门架）等垂直运输设备的位置搭设等要求，稳定性、安全装置的要求，编制（ B.一般工程安全技术措施 A.特殊工程安全技术措施 D.应急措施 C.季节性安全技术措施 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：B 问题解析： 2.(单选题) ）米及以上时，该项作业即称为高处作业。 凡在有可能坠落的高处进行施工作业时，当坠落高度距离基准面（ D.5米 C.3米 B.2米 A.1米 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：B 问题解析： 3.(单选题) ） 安全管理的核心制度是（ B.安全检查制度 A.安全教育培训制度 D.特种作业管理制度 C.安全生产责任制度 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：C 问题解析： 4.(单选题) ） 建设工程安全生产管理的方针是（ B.安全第一、以人为本 A.安全第一、预防为主 D.安全第一、百年大计 C.安全第一、四不放过 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：A 问题解析： 5.(单选题) )防止事故的发生。 3E原则?指的是利用( A工程技术对策、教育对策、管理对策 B安全管理对策、预防对策、法规对策 C工程技术对策、教育对策、法制对策 D预防对策、教育对策、法制对策

答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：C 问题解析： 6.(单选题) )管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。 施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由( D专人 C操作人员 B作业班组 A项目部 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：D 问题解析： 第八章 建设工程安全管理·第三节 建设工程监理安全管理的程序与措施 1.(单选题) )；施工单位对重大事故隐患不及时整改的，应立即向建设行政主管部门报告。 监理工程师在实施监理过程中，发现存在重大事故隐患的，应立即要求施工单位( D立即报告 C停工 B停工整改 A限期整改 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：B 问题解析： 2.(单选题) )是生产经营单位各项安全生产规章制度的核心，是生产经营单位行政岗位责任和经济责任制度的重要组成部分。 ( B安全生产培训 A安全生产责任制 D职业安全健康管理体系 C安全生产技术措施 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：A 问题解析： 第八章 建设工程安全管理·第四节 建设工程安全事故的处理 1.(单选题) )。 下列哪个不是事故处理的原则( B?四不放过?原则 A安全第一、预防为主的原则 D实事求是、尊重科学的原则 C公正、公开的朦则 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：A 问题解析： 2.(单选题) )。 县级以上人民政府在履行安全监督检查职责时，对于发现的重大安全事故隐患在排除前或者排除过程中无法保证安全的，采取的必要措施是( D责令施工单位主要负责人作出检查 C责令从危险区域撤出作业人员或暂时停止施工 B更换施工队伍 A继续施工 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：C 问题解析： 第九章 建设工程风险管理·第一节 建设工程风险管理概 1.(单选题) 以下不属于目标控制的功能包括（ ） A.确定控制工作的目标B.计划的制定C.组织施工D.协调 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：C 问题解析： 2.(单选题) 风险评估的等级分为 （ ） A．四级 B. 二级 C.三级 D.一级 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：A 问题解析： 第九章 建设工程风险管理·第二节 建设工程风险识别 1.(单选题) 风险是一种潜在的可能出现的危险，以下属于风险含义和特点正确的是（ ） A.风险是随机的B.风险是针对现在和过去的C.风险是绝对的D.风险是相对的，也是一维的 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：A 问题解析： 2.(单选题) 下列风险源不属于自然原因的有（ ） A．地震 B.台风 C.泥石流 D.政权更替 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：D 问题解析： 3.(单选题) 下列风险源不属于人为原因的有（ ） A.酷热 B. 荷载计算错误 C.施工方法有误 D.安装工人操作失误 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：A 问题解析： 4.(单选题) 以下不是风险控制对策的是（ ） A.风险回避 B. 风险损失控制 C.风险自担 D. 风险消除 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：D 问题解析： 第九章 建设工程风险管理·第三节 建设工程风险评价 .(单选题) ）分析方法。 蒙特卡罗模拟法属于风险的（ ABC都不正确 D 定性和定量 C 定量 B 定性 A 答题：

A.

B.

C.

D. （已提交）

参考答案：B 问题解析：

第九章 建设工程风险管理·第四节 建设工程风险对策 1.(单选题) ）。 风险控制的方法主要有（ 损失预防和损失抑制 B 风险规避和风险单位分离 A ABC都是 D 控制风险转移 C 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：D 问题解析： 2.(单选题) ）。 风险管理理论主要有（ 能量释放理论 B 骨牌理论和一般控制理论 A ABC都是 D TOR系统理论 C 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：D 问题解析： 3.(单选题) ）风险管理技术。 风险承担是一种重要的（ ABC都是 D 非财务型或财务型 C 财务型 B 非财务型 A 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：B 问题解析： 4.(单选题) ）是减小投资风险和保障投资成功最关键的因素。 投资（ ABC都是 D 方式 C 方向 B 资金数量 A 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：B 问题解析： 第十章 建设工程信息管理与计算机辅助监理·第一节 信息管理概 1.(单选题) D、数量 C、客观实体属性的反映 B、信息 A、资料 )。 数据是( 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：C 问题解析： 2.(单选题) D、载体 C、数据 B、对数据的解释 A、情报 )。 信息是( 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：B 问题解析： 第十章 建设工程信息管理与计算机辅助监理·第二节 信息管理的内容、方法与手段 1.(单选题) )。 按照建设工程项目目标划分，信息的分类有( B、生产性、技术性、经济性和资源性信息 A、项目内部信息和外部信息 D、投资控制、进度控制、质量控制信息及合同管理信息 C、固定信息和流动信息 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：D 问题解析： 2.(单选题) ) 建设工程项目信息分类基本方法有面分类法和( D、综合分类法 C、线分类法 B、标准分类法 A、系统分类法 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：C 问题解析： 3.(单选题) )构成。 建设工程项目信息由文字图形信息、语言信息和( D、环境信息 C、固定信息 B、新技术信息 A、经济类信息 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：B 问题解析： 4.(单选题) )组成。 建设工程信息流由( A、 B、建设各方的信息流 建设各方的数据流 D、建设各方各自的信息流综合 C、建设各方的数据流综合 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：D 问题解析： 第十章 建设工程信息管理与计算机辅助监理·第三节 计算机辅助监理概述 1.(单选题) )。 基于互联网的建设项目信息管理系统功能分为( B、文档管理功能 A、电子商务功能 D、通知与桌面管理功能 C、基本功能和扩展功能 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：C 问题解析： 2.(单选题) )等。 基于互联网的建设工程信息管理系统的特点有( B、用户包括政府、监理单位、材料供应商 A、用户是建设单位的承包单位 D、用户依靠政府建设主管部门的网站 C、用户是建设工程的所有参与单位 答题： A. B. C. D. （已提交）

参考答案：C 问题解析： 第十章 建设工程信息管理与计算机辅助监理·第四节 计算机辅助监理的具体内容 1.(单选题) )五大类。 按照《建设工程文件归档整理规范》，建设工程档案资料分为：监理文件、施工文件、竣工图、竣工验收文件和( B、建设用地规划许可证文件 A、财务文件 D、工程准备阶段文件 C、施工图设计文件 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：D 问题解析： 2.(单选题) )两大类。 建设工程档案资料中的施工文件分为建筑安装工程和( D、室外工程 C、市政基础设施工程 B、电气工程 A、建筑与结构工程 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：C 问题解析： 3.(单选题) )3大类。 根据《建设工程监理规范》的规定，监理报表体系有承包单位用表、监理单位用表和( D、费用索赔审批表 C、报验申请表 B、各方通用表 A、工程款支付申请表 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：B 问题解析： 4.(单选题) )两大类。 常用的建设工程项目管理软件分为综合进度计划管理软件和( B、合同事务管理与费用控制管理软件 A、面向大型、复杂工程项目的项目管理软件 D、多功能集成项目管理软件 C、对各阶段进行集成的管理软件 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：B 问题解析： 第十一章 建设工程监理组织业务管理·第一节 监理规划系列文 1.(单选题) 建设工程监理规划要随着建设工程的展开不断补充、修改和完善，这反映了监理规划( )的编写要求。 A．具体内容应具有针对性 B．应当遵循建设工程运行规律 C．一般宜分阶段编写 D．应由总监理工程师主持编写 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：B 问题解析： 2.(单选题) 监理工程师对质量控制的技术措施是（ ）。 A．审核施工单位质量保证体系 B. 完善技术管理目标控制分工，落实技术控制责任 C. 制定协调控制程序 D. 考虑工程技术要求，合理确定建设工程组织管理模式 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：A 问题解析： 第十一章 建设工程监理组织业务管理·第二节 监理工地例会及监理月报手段 1.(单选题) 项目监理机构应建立的内部管理制度是（ )。 A．劳动合同管理制度 B. 监理责任保险制度 C．施丁图纸会审及设计交底制度 D．监理工作日志制度 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：D 问题解析： 2.(单选题) 建设工程监理规划的审核应侧重于( ）是否与合同要求和业主建设意图一致。 A．监理范围、工作内容及监理目标 B．项目监理机构结构 C. 投资、进度、质量目标控制方法和措施 D. 监埋工作制度 答题： A. B. C. D. （已提交） 参考答案：A 问题解析：

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/llsx.html