建设工程监理及相关法规制度 试题库

建设工程监理及相关法规制度

一、单项选择题

1．所谓建设工程监理是指具有相应资质的工程监理企业，接受建设单位的委托，承担其( D )工作，并代表建设单位对承建单位的建设行为进行监控的专业化服务活动。

A．工程项目建设 B．建设项目监管 C．工程项目中介 D．项目管理 2．按照《建筑法》规定，建设工程监理实施的前提是( A )。 A．需要建设单位的委托和授权

B．建设工程监理单位代表建设单位对承建单位的建设为进行监控 C．工程监理企业应当客观、公正地执行监理任务 D．建设工程监理单位必须具有甲级资质

3 当前我国的建设工程监理主要在工程项目建设的( C )阶段进行。 A.决策 B．实施 C．施工 D．设计

4．建设工程监理的( A )是监理单位。

A.行为主体 B．行为客体 C．对象 D．责任主体

5 如果不具有( C )，那么建设工程监理就难以保持公正性，难以顺利进行合同管理，难以调解业主与承建商之间的权益纠纷。

A.科学性 B．服务性 C．独立性 D．委托性

9 《建筑法》明确规定，实行监理的建筑工程，由建设单位委托具有( A )的工程监理企业实施监理。 A．相应资质 B．资质等级 C．各级资质 D．执业资格 14．( B )是由建设工程监理要达到的基本目的决定的。

A．服务性 B．科学性 C．独立性 D．公正性 15 按照《建设工程监理规范》，( D )是指监理人员在工程施工阶段监理中，对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。

A．巡视 B．平行检验 C．工程计量 D．旁站监理

20．监理单位在开展建设工程监理活动时应当建立自己的组织机构，这是建设工程监理(C)的要求。 A．科学性 B．服务性 C．独立性 D．公正性

21．按照建设工程监理(D)的要求，工程监理企业在维护建设单位的合法权益时，不损害承建单位的合法权益。

A．服务性 B．科学性 C．独立性 D．公正性

36．所谓( A )是指一项建设工程从设想提出到决策，经过设计、施工直至投产或交付使用的整个过程中，应当遵循的内在规律。

A. 建设程序 B. 项目阶段 C. 项目管理 D. 建设工程监理 45. 工程项目建设监理实行( D )负责制。

A. 项目法人 B. 项目经理 C. 监理单位 D. 总监理工程师

53．(D)由总监理工程师、专业监理工程师和监理员组成。

A．工程监理企业 B．监理公司 C．项目管理团队 D．监理机构

62．( B )是指监理人员在工程施工阶段监理中，对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。

A．见证 B．旁站 C．巡视 D．平行检查 二、多项选择题

1．建设工程监理范围可以分为( BC )。

A．建设项目管理的范围 B．监理的工程范围

C．监理的建设阶段范围 D. 业主委托监理的范围 E. 监理单位的业务范围

1

2. 必须实行监理的建设工程包括以下( ABCD )。

A．大中型公用事业工程 B．国家重点建设工程 C．成片开发建设的住宅小区工程

D．利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程 E．国债建设工程

3．建设工程监理的科学性主要表现在( ACDE )。

A．工程监理企业应当由组织管理能力强、工程建设经验丰富的人员担任领导 B．要学习应用国外的先进经验和国际惯例

C．应当有足够数量的、有丰富的管理经验和应变能力的监理工程师组成的骨干队伍 D．要有一套健全的管理制度；要有现代化的管理手段

E．要积累足够的技术、经济资料和数据；要有科学的工作态度和严谨的工作作风，要 实事求是、创造性地开展工作

4．现阶段建设工程监理的特点是( ABDE )。 A．建设工程监理的服务对象具有单一性 B．建设工程监理属于强制推行的制度 C．建设工程监理就是建设工程项目管理 D．建设工程监理具有监督功能

E．市场准入采取企业资质和人员资格双重控制

6．《建设工程监理规定》和《建设工程监理规范》要求工程监理企业按照(ABD)原则开展监理工作。 A. 独立 B公正 C诚实 D自主 E守信 8. 建设工程监理的性质包括( BCDE )。

A.强制性 B科学性 C．独立性 D．公正性 E服务性 ll. 按照建设工程监理独立性要求，( BCD )。

A．工程监理企业必须是自主经营、自负盈亏的经济实体 B．工程监理单位应当严格按照规定的依据实施监理

C. 在委托监理的工程中，工程监理单位与承建单位不得有隶属关系和其他利害关系

D. 在开展工程监理的过程中，必须建立自己的组织，按照自己的工作计划、程序、流程、方法、手段，根据自己的判断，独立地开展工作

E. 在委托监理的工程中，工程监理单位与建设项目主管部门不得有隶属关系和其他利害关系 12．建设工程质量责任主体包括( BCDE )。

A政府建设行政主管部门 B勘察设计单位 C建设单位 D施工单位 E工程监理单位

22. 建设工程监理的作用是( ABCE )。

A．有利于提高建设工程投资决策科学化水平

B．有利于规范工程建设参与各方的建设行为

C．有利于促使承建单位保证建设工程质量和使用安全， D．有利于深化投资建设领域的体制改革

E．有利于实现建设工程投资效益最大化

24. 根据我国建设工程监理规定，总监理工程师应当拥有的基本权力是( BCD )。

A. 工程项目建设的指挥权 B.有关款项支付凭证的签认权

C．撤换不合格的分包单位的建议权 D授权范围内有关指令的发布权 E．撤换被监理单位不合格人员的决定权 26. 按照《建设工程质量管理条例》，施工单位应当建立质量责任制，确定工程项目的( ABC )。 A项目经理B技术负责人C施工管理负责人D监督负责人E质量员

2

27．监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取( ABCD )等形式，对建设工程实施监 理。

A旁站 B平行检验 C巡视 D见证 E．稽查

29. 建设工程监理是指监理单位受项目法人委托、依据( ACDE ),对建设工程实施的监督管理。 A．建设工程监理合同 B建设工程监理规划 C．建设工程合同 D国家批准的工程项目建设文件 E有关建设工程的法律、法规

30．在发生( ACDE )时，总监理工程师可签发工程暂停令。 A为了保证工程质量而需要进行停工处理 B设计单位要求暂停施工、且工程需要暂停施工

C发生必须暂时停止施工的紧急事件

D承包单位未经许可擅自施工，或拒绝项目监理机构管理

E施工出现了安全隐患，总监理工程师认为有必要停工以消除隐患 33．建设部对建设工程监理的管理主要职责是( ABCD )。

A．起草并同国家计委共同制定、发布建设工程监理行政法规，并监督实施 B．审批甲级监理单位资质

C．管理全国监理工程师资格考试、考核和注册等项工作 D．指导、监督、协调全国建设工程监理工作 E．参与重大工程质量事故处理

监理工程师和工程监理企业

第一部分第二章

一、单项选择题

3．监理工程师是指经( D )，取得监理工程师执业资格证书，并经注册从事建设工程监理活动的专业人员。

A监理工程师正规培训 B．监理工程师培训和考试 C监理工程师执业资格考核

D全国监理工程师执业资格统一考试合格

5. 从事建设工程监理工作，但尚未取得( A )的人员统称为监理员。

A《监理工程师注册证书》 B. 《监理工程师培训结业证书》 C．(监理工程师执业资格证书》 D. 本科学历

6. 要求监理工程师具有( A )最能反映建设工程监理的科学性。

A．较高的专业学历和复合型的知识结构 B．丰富的工程建设实践经验 C. 良好的品德 D. 健康的体魄和充沛的精力

13．我国监理工程师不得在影响( D )监理业务的单位兼职。

A．独立执行 B．正确执行 c．合理执行 D．公正执行

14．某监理单位拟招聘3名监理工程师，在应聘的人员中，甲有工程设计管理方面的实践经验，乙有工程施工的机械设备制造方面的实践经验，丙有工程经济管理方面的实践经验，丁有工程立项评估方面的实践经验，该监理单位根据应聘者工程实践经验，择优选择( A )。 A．甲、乙、丙 B．乙、丙、丁 C．甲、丙、丁 D．甲、乙、丁

17．工程监理企业年检结论分为( B )。

A．优秀、良好、合格、不合格四种 B．合格、基本合格、不合格三种

C．合格、不合格两科 D．优秀、良好、合格、基本合格、不合格五种 21．新设立的工程监理企业申请资质，应当( A )。

3

A. 先到工商行政管理部门登记注册并取得企业法人营业执照，然后到建设行政主 管部门办理资质申请手续

B. 先到建设行政主管部门办理资质申请手续，然后到工商行政管理部门登记注册 并取得企业法人营业执照

C．到工商行政管理部门登记注册并取得企业法人营业执照，同时办理资质申请手 续

D．到工商行政管理部门登记注册并取得企业法人营业执照即可 32．工程监理企业的资质包括( C )。 A．监理范围 B．资质等级

C．主项资质和增项资质 D．主营业务和兼营业务

33．对工程监理企业进行资质管理制度是我国政府实行( D )的有效手段。 A．行业管理 B．监督管理 C．项目管理 D．市场准人控制 34．乙级监理单位注册资金不得少于( C )。

A．100万元 B. 20万元 C．50万元 D。30万元

35．( B )是指监理企业允许其他单位或个人以本企业名义承揽监理业务。 A．转让监理业务 B．挂靠监理业务 c．转移监理业务 D．监理中介 36．甲级工程监理企业的资质年检由( A )办理。 A．国务院建设行政主管部门 B．中国监理协会 C．各省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门 D．建设部委托各省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门

40．工程监理企业只有连续( B )年年检合格，才能申请晋升上一个资质等级。 A．1 B．2 C．3 D．5

41．工程监理企业在规定时间内没有参加资质年检，其资质证书将自行失效，而且( A )年内不得重新申请资质。

A．1 B，2 C．3 D．5

42．工程监理企业资质条件中监理工程师注册人员数量、经营规模未达到资质标准，但不低于资质等级标准的( D )，其他各项均达到标准要求，且在过去一年内未发生规定所列违规行为的，年检结论为基本合格。

A．60％ B．70％ C．80％ D．90％

43．新设立的工程监理企业，其资质等级按最低等级核定，并设( A )年的暂定期。 A．1 B．2 C．3 。 D．5

73．在监理活动中监理单位的角色相当于项目( D )。 A．业主的代理人 B．保险公司

C．政府的代表 D．中介服务提供者

二、多项选择题

4. 报考监理工程师的条件有( BC )。

A. 从事工程技术或工程经济工作 B具有一定的专业学历 C．具有一定年限的工程建设实践经验 D取得高级职称 E. 热爱本职工作

7．监理工程师应当具有( ABD )方面的理论知识。

A. 工程技术 B．经济管理 c社会科学 D法律 E自然科学 ll. 工程监理企业按照其拥有的( BCD )等资质条件申请资质。

A. 成立年限 B. 专业技术人员 C. 监理业绩 D. 注册资本 E. 监理人员数量 15．建筑市场的主体主要是指( CDE )。

4

A．中介机构 B．咨询单位 c．监理单位 D．承建单位 E．项目法人

16．根据我国现阶段管理体制，我国工程监理企业的资质管理确定的原则是( BC )。 A．分工管理 B．分级管理 c．统分结合 D．统一标准 E．自下而上

22；项目业主授予监理单位的权力，应明确反映在( AD )中，据此监理机构才能开展监理活动。 A．监理合同B．承包合同c．监理大纲D．其他建设工程合同E．监理规划 23．当前，我国的建筑市场由( CDE )体系构成。

A．投资 B．监理 c．发包 D．承包 E．技术服务

27．对于( AB )的工程监理企业，建设主管部门应当重新核定其资质等级。 A. 资质年检不合格 B资质年检连续两年基本合格 C. 在规定时间内没有参加资质年检 D．资质证书丢失

E. 新进入本地监理市场

28. 在实施阶段开展全过程全方位监理的工程项目中。监理单位与( CDE )之间存在着监理与被监理关系。

A. 项目业主 B工程质量监督机构

C. 设计单位 D．施工单位 E．材料供应单位

29. 在委托监理的工程项目中，监理单位不具有( ABE )的权力。 A. 随意调换项耳总监理工程师 B确定工程项目规模

C. 下达总监理工程师指令 D建议撤换不合格的分包单位 E选定设计标准 。

30．监理单位在竞争承揽监理业务时应注意的事项有( ABE )。 A严格遵守国家的法律、法规及有关规定 B遵守监理行业职业道德

c按核定的监理范围承揽监理业务

D．按核定的资质等级承揽监理业务

E．承揽监理业务的总量要视本单位的力量而定 3l. 监理单位应当守法经营是指( ACDE )。 A. 在核定的业务范围内开展经营活动 B. 按公正、独立、自主的原则开展监理活动

C. 认真履行建设工程监理合同

D. 遵守项目所在地有关法规和规定，并到当地(省、自治区、直辖市)建设主管部门 登记注册，接受其监督指导

E. 遵守国家有关企业法人的法律、法规的规定

32. 我国建设主管部门对监理单位进行资质管理包括( ABCD )内容 A. 设立监理单位的资质审查、审批 B. 监理单位资质定级

C. 监理单位资质等级核定、升级和降级 D. 监理单位变更和终止 E. 审查监理单位法人资格、注册登记并发放营业执照

33. 已取得法人资格的工程监理企业申请资质升级，除提供新设立工程监理企业申请资质应当向建设行政主管部门提供的材料外，还应当提供( ACE )材料。 A．企业原资质证书正、副本 B．企业章程

c．企业的财务决算年报表 D．《监理工程师执业资格证书》

E．《监理业务手册》及已完成代表工程的监理合同、监理规划及监理工作总结 34．工程监理企业的资质包括( AC )。

A．主项资质 B．甲级 c．增项资质 D．乙级 E．临时资质 38 . 监理单位在报经业主同意后有权发布( BCD )。

5

A．终止令 B．停工令 c．复工令 D．开工令 E．撤换令

建设工程目标控制 第一部分第三章

一、单项选择题

4．目标控制的前提工作，一是目标规划和计划，二是( A )。 A．组织 B．协调 C．领导 D．检查

15. 工程项目监理的目标是指( A )。

A. 投资目标、工期目标 质量目标 B. 控制投资、控制工期、控制质量 C. 控制投资、控制工期、控制质量、合同管理、组织协调 D．依法经营高标准服务

18．培目标控制的综合性措施包括( C )。

A. 技术措施、经济措施、组织措施、行政措施 B. 组织措施、技术措施、法律措施、行政措施

C. 组织措施、技术措施、经济措施、合同措施 D．技术措施、经济措施、组织措施、法律措施

25．监理工程师实施付款控制的主要阶段应当是( D )。

A．决策阶段 B．设计阶段 C．招标阶段 D．施工阶段

26．建设工程质量控制的目标，就是通过有效的质量控制工作和具体的质量控制措施，在满足投资和进度要求的前提下，实现工程( A )。

A．预定的质量目标 B．设计质量目标 c．施工质量目标 D．系统目标 27．一般当质量标准提高时，工程项目的( D )。

A．投资降低，工期延长 B．投资增加，工期缩短 C．投资降低，工期缩短 D．投资增加，工期延长 28．( C )阶段是影响建设工程投资的关键阶段。

A．决策 B．招标 C．设计 D．施工

29．对工程项目实体质量实施控制的主要阶段是( D )。

A．决策阶段 B．设计阶段 C．招标阶段 D。施工阶段

31．为了有效地进行目标控制，监理工程师需要采取组织措施。下面各项工作中，( B )属于组织措施。

A．制定防止索赔措施 B．改善目标控制的工作流程

C．对工程变更进行技术可行性分析 D．收集已建工程目标数据

38．项目监理组织在开展目标控制工作之前，必须明确监理各部门和人员的岗位职责以及相互协作关系。所以( B )是目标控制的重要前提，它是目标控制的基本保障。 A．制定监理计划 B. 建立监理组织 C．加强领导 D. 组织协调 39．下面各项监理括动，( A )属于控制的合同措施。

A. 确定并采取防止索赔措施 B．落实目标控制的部门和人员

C. 对工程变更方案进行可行性分析 D. 收集已建工程目标数据 40. 在施工监理过程中，减少第三方提出的索赔条件和机会，正确处理索赔等事宜，是投资控制的( D )措施。

A经济 B技术 C 组织 D合同 41．施工准备阶段监理工作应包括( D )。

A制定施工方案 B．进行设计交底 c施工测量放线 D．审批工程开工 42．( B )控制是建立在预测和经验基础上的控制方法。

6

A反馈 B．前馈 c事后 D事中 43. 工程设计监理的基本任务是( C )。

A.编制设计要求、协助业主选择设计单位、设计跟踪监理与设计文件验收 B.控制投资、控制设计质量、控制设计进度 C.保证工程项目安全可靠性、适用性、经济性 D．保障业主正确决策、避免设计失误、优化工程设计 45. 施工阶段监理在投资控制方面的基本任务是( D )。

A. 控制工程付款不超过合同价 B. 控制工程成本不超过合同价 C. 公正地按合同价支付工程款

D. 在合同价的基础上，控制施工阶段的新增费用

47. 不论是投资控制、质量控制或进度控制，工作的重点应当放在( A )上。 A. 事前控制 B. 事中控制 C. 事后控制 D. 全过程控制 49．被动控制是一种( C )。

A．前馈控制 B．面对未来的控制

C．事中控制和事后控制 D．开环控制 50．主动控制是一种( B )。

A．反馈控制 B．开环控制 C．事中控制 D．事后控制 51. 监理活动中，协调职能的目的主要是( D )。

A．处理人与人之间关系 B．处理好单位与单位之间的关系 C．处理好建设工程与外界客观环境间关系

D．实现建设工程项目质量好、投资省、工期短的目标

53．在建设过程的实施过程中，如果缩短工期，可能导致(A)。 A．投资增加、质量降低 B．投资减少、质量降低

C．投资增加、质量提高 D．投资减少、质量提高

54．建设工程监理投资控制是指在整个项目的实施阶段开展管理活动，力求使项目在满足( C )要求的前提下，实现项目实际投资不超过计划投资。 A．质量 B．进度 c．质量和进度 D．优化实现投资、质量、进度目标

59．( B )具有工程质量等级认证权。

A．项目总监理工程师 B．工程质量监督站 C．项目法人 D．项目质量监理工程师 二、多项选择题

4．监理目标控制的前提工作是( AB )。

A. 目标规划和计划 B. 落实好控制机构、人员和职能 C. 与被监理单位的充分协商 D. 与业主合作监理 E. 落实全部项目建设资金

5. 在设计阶段，监理单位投资控制的主要任务( ABD )。

A开展技术经济分析，协调和配合设计单位力求使设计投资合理化 B审核概(预)算，提出改进意见，优化设计 C根据总工期要求，协助业主确定合理的设计工期

D通过收集类似建设工程投资数据和资料，协助业主制定建设工程投资目标规划 E与外部有关部门协调相关事宜，保障设计工作顺利进行 7. 主动控制也称为( ACE )。

A．前馈控制 B反馈控制 c．面对未来的控制

7

D面对现实的控制E事前控制

8. 设计阶段监理工程师质量控制的主要工作包括( ABCD )。 A．建设工程总体质量目标论证

B．提出设计要求文件，确定设计质量标准 c．利用竞争机制选择并确定优化设计方案

D．对设计提出的主要材料和设备进行比较，在价格合理的基础上确认其质量是否 合要求

E及时、准确、完善地提供设计工作所需的基础数据和资料 10．施工阶段需要协调的内容较多．主要包括( ABCD )。 A材料和设备供应与施工的协调 B设计与施工的协调 c．总包商与分包商 D．与政府有关管理部门 E．与建设单位的关系

15．建设项目的质量、投资和进度三者之间的关系是( DE )。

A．互相促进 B．相互独立 C．相互对立 D．相互关联 E．互相制约 16．建设项目的质量控制与投资、进度控制的不同之处是( BCE )。 A．质量形成具有互补性 B．投资、进度控制具有互补性 C．质量控制有国家强制标准

D．投资、进度控制要求低，质量控制要求高 E．出现质量事故一定会给投资、进度控制带来不好的影响 17．与其他建设工程阶段相比较，施工阶段具有( BCD )特点。 A．决定工程价值的关键阶段 B．出现工程变更的主要阶段 C．合同争议较多的阶段 D．资金投放量最大的阶段 E．确定工程项目总目标的阶段

19．工程项目三大目标间的对立关系表现在( ABC )。

A．提高质量标准就增加投资 B．提高质量标准就延长工期‘ C．缩短工期就增加投资

D．提高质量工程不返工，相当于缩短了工期 E．缩短工期，项目提前动用，增加经济效益

20．工程进度款审核的过程中，先经过( BDE )审核，再进行最后审核并签署工程款凭证。A．总监理工程师 B．质量控制监理工程师

C．信息管理监理工程师 D．投资控制监理工程师 E．进度控制监理工程师

23．被动控制具有( BCE )特点。

A．事前控制 B．事后控制 C．纠正偏差 D．防止偏差 E．反馈控制 24．施工阶段监理的组织协调包括( AC )。

A．与外部环境间的协调 B．子系统间的协调 C．各有关要素间的协调 D．各职能间的协调

26．对建设监理三大目标的控制包括(ABCD)。

A．组织措施 B．合同措施 c．经济措施 D技术措施 E质量措施

建设工程风险管理

8

第一部分第四章

一、单项选择题

3．对整个经济而言，( A )的影响范围大．其后果严重。 A基本风险 B特殊风险 C盗窃风险 D火灾 8．( C )是风险管理的首要步骤。

A．风险评价 B风险对策决策 C风险识别 D检查

9．( C )是指通过一定的方式，系统而全面地识别出影响建设工程目标实现的风险事件并加以适当归类的过程，必要时，还需对风险事件的后果作出定性的估计。 A．风险评价 B风险对策决策 C风险识别 D．检查

10．( A )是将建设工程风险事件的发生可能性和损失后果进行定量化的过程。 A风险评价 B风险对策决策 C风险识别 D．检查

11．( D )就是一个识别、确定和度量风险，并制定、选择和实施风险处理方案的过程。 A风险评价 B实施对策 C风险识别 D风险管理 13．风险识别的结果是( B )。

A对经验数据进行分析 B建立建设工程风险清单 C识别建设工程风险要素、风险事件及后果 D建设工程风险分解

14．建设工程的( A )往往是通过对经验数据的分析、风险调查、专家咨询以及实验论证等方式，在对建设工程风险进行多维分解的过程中，认识工程风险，建立工程风险清单。 A．风险识别 B．风险评价 C．风险对策决策 D．实施对策 24．( B )是一种主动、积极的风险对策。

A．风险回避 B．损失控制 C．风险自留 D。风险转移

25．制定损失控制措施必须以( B )为依据，才能确保损失控制措施具有针对性，取得预期的控制效果。

A．风险识别的结果 B．定量风险评价的结果 C．风险预测的结果 D，风险分析的结果

29．风险自留与其他风险对策的根本区别在于( D )。

A．它改变建设工程风险的客观性质 B．它改变工程风险的发生概率

C．它改变工程风险潜在损失的严重性 D．它不改变建设工程风险的客观性质 30．风险自留水平是指( B )。

A．风险量的大小 B．选择哪些风险事件作为风险自留的对象 C．识别风险能力的大小 D．进行风险决策的水平高低 31．非保险转移的媒介是( B )。

A．保险合约 B．合同 C．保险公司 D．分包商 32．在定量评价建设工程风险时，首要工作是( C )。

A．风险识别 B．分析经验数据 C．风险衡量 D．风险调查 二、多项选择题

4．按风险的影响范围大小可将风险分为( A B )。

A．基本风险 B．特殊风险 C．投机风险 D．纯风险 E．全局风险 5．风险管理过程包括(A B C D )：

A．风险识别 B．风险评价 C．风险对策决策和实施决策 D．检查 E．反馈

6．风险管理中运用的对策主要有( A B C D )。

9

A．风险回避 B．损失控制 C．风险自留 D．风险转移 E．风险分散 13．建设工程风险识别的方法有( B C D E )。

A定量预测法 B．专家调查法 C．流程图法 D.经验数据法 E.初始清单法 18．建设工程风险损失包括( A B C D )。

A．投资风险 B进度风险 C质量风险 D安全风险 E．合同风险

25在损失控制计划系统中，预防计划主要包括( A B C D )。

A．组织措施 B．管理措施 C．合同措施 D．技术措施 E．经济措施 26．风险自留主要包括( A B )。

A．计划性风险自留 B．非计划性风险自留 C．保险性风险自留 D．非保险性风险自留 E．选择性风险自留

28．计划性风险自留的计划性主要体现在( B D )。 A．风险识别能力 B．风险自留水平 C．风险决策水平 D．损失支付方式 E．风险识别范围

31．建设工程风险最常见的非保险转移有( A B E )。 A．承包商进行合同转让或工程分包

B．业主将合同责任和风险转移给对方当事人

C．委托咨询 D．委托监理 E．第三方保险 32．在采用风险回避对策时需要注意( A B C )。 A、 回避一种风险可能产生另一种新的风险

B、 回避风险的同时也失去了从风险中获益的可能性 C、 回避风险可能不实际或不可能 D、 回避风险是一种积极的风险对策 E、 风险回避往往是一种首选的风险对策

建设工程监理组织 第一部分第五章

16．平行承发包模式下的监理模式有( B )种。

A l B 2 C 3 D 4

17．监理机构一般由总监理工程师、( A )和其他监理人员组成。 A．监理工程师 B．管理人员 C．副总监 D．总工程师 18．下列建设工程监理程序中，( C )项工作是错误的。

A.编制建设工程监理规划，然后分专业编制建设监理细则

B．按照建设监理细则，进行建设监理 C．组织工程竣工验收 D．建设监理任务完成后，向项目法人提交监理档案资料 25．建立有效的项目监理组织，首当其冲的工作是( B )。 A．选择确定总监理工程师 B．明确监理总目标

C．确定监理工作内容 D．选定适合本项目的监理组织模式 29．( B )模式发包的工程也称\交钥匙工程\。 A．设计或施工总分包 B。工程项目总承包

C平行承发包D设计和(或)施工联合体承包

31．( A )监理组织适用于监理项目能划分为若干相对独立子项的大、中型建设项目。 A直线制 B职能制 C直线职能制 D矩阵制 32．( C )的缺点是职能部门与指挥部门易产生矛盾，信息传递路线长。

10

A完成监理工作后获得酬金的权利 B．获得奖励的权利 C批准承包人索赔的权利 D终止合同的权利 E．对工程设计的批准权利

16．正常监理工作的酬金由( A B C E )等费用构成。

A．直接成本 B管理人员、行政人员、后勤人员的工资

C办公费用

D使用委托人提供的住房和通信设备在监理服务期间需交纳的使用折旧费

E监理服务期间的差旅费

解题要点：监理酬金由直接成本和间接成本两部分组成。按照监理合同示范文本的规定．监理服务期间应由业主免费向监理单位提供住房和通信设备。如果业主不能提供．则应归于附加监理工作的范畴，因此不应包括在正常监理工作的酬金之内。 17．《建设工程监理合同》应明确委托人的权利有( A B C )。 h授予监理人权限的权利

B委托监理工程重大事项的决定权 C对工程承包人的选定权

D．不包括对监理人履行合同的监理控制权 E．有关各方的主持协调权

建设工程施工合同管理

第二部分第六章

一、单项选择题

9．当工程变更中减少了工程量或工作内容时，实际完工所需天数也相应缩短，则( A )合同工期。 A．不能缩短 B．．应缩短 C．延展 D．重新签订

10．当为( B )投保工程一切险时，保险金额可以是该工程全部重置成本加15％附加金额。

A．临时工程 B．整个工程

C．到场的施工设备 D．到场的施工材料

11．不属于建设工程施工合同文件的组成内容的是( D )。 A建设工程施工合同条件 B．投标书

C协议书 D建设项目可行性研究报告

12．由于变更需要重新确定价格，而发包人与承包人的意见又不能统一时，( A )有权确定一个价格作为执行价格。

A工程师 B发包人 C承包人D定额站

21．我国《施工合同》示范文本中规定承包人应当在索赔事件发生之日起( C )天内，向工程师提出索赔意向通知。

A10天 B 20天 C 28天D 30天

22．施工合同示范文本规定，工程竣工验收时，验收委员会提出了修改意见，承包人修复后达到验收要求的，其竣工日期为( B )。

A．送交竣工验收报告日 B．修改后提请发包人验收日 C．修改后验收合格日 D．办理竣工移交手续日

23．建设工程施工合同的延期验收，是指工程师不能按时参加验收或试车，该延期要求不得超过( A )。

A．2天 B．5天 C．7天 D．1天

24．《建设工程施工合同》示范文本中规定，乙方(承包人)不能将工程( D )。

16

A．分包 B．施工现场围拦、封闭 C．继承 D．转包或出让

25．发包方无正当理由，在收到竣工结算报告后( C )内不办理结算手续时，自第二天起应向承包方支付拖欠工程款的利息，并承担违约责任。

A．10天 B．20天 C．28天 D．15天

28．施工合同示范文本规定，工程实际进度与计划不符时，承包人按工程师的要求提出改进措施，经工程师认可后执行，事后发现改进措施有缺陷，应由( B )承担责任。

A．发包人 B．承包人 C．工程师 D．承包人和工程师

33．承包人可按投标书和施工合同协议条款约定分包部分工程，承包人与分包人签订分包合同后，应将( C )送工程师。

A合同正本 B．合同正本复印件 C．合同副本 D．合同副本复印件

34．根据《建设工程施工合同》，监理工程师对其口头指令应在( B )内予以书面确认。 A 24小时 B 48小时 C 72小时 D．96小时

35．对因( A )所造成竣工日期推迟的延误，经工程师确认，工期顺延。 A工程量变化和设计变更

B一周内。非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计4小时 C．合同中协议条款含糊不清．甲乙双方理解不一致 D承包人上级业务主管部门的干预 47．当( C )时，承包人可提出终止合同。

A．出现恶劣的天气 B．发生严重的工伤事故

C．发包人严重拖欠承包人应得工程款D．承包人与工程师关系紧张 55．在工期管理中，工程师不应做的工作为( D )。

A．审核批准承包商的阶段进度计划 B．分析影响进度的原因 C．审批承包方修改的进度计划 D．确定合同工期 64．已竣工工程交付使用之前应由( B )负责该工程的保护工作。 A发包人 B承包人 C监理人 D工程师

76．因不可抗力发生，工程所需清理修复费用由( A )承担。 A．发包人 B．承包人

C．发包人和承包人协商D．发包人和承包人共同

82．承包人在协议条款约定的日期内编制的施工组织设计和进度计划，应由（C ）批准或提出修改意见。

A建设单位主管部门 B发包人 C工程师 D项目经理

84．发包人负责采购的建筑材料，到货后双方共同验收时发现规格和等级与施工合同内清单规定不符，承包人应( B )。

A．自行将其运出工地 B要求发包人将其运出工地 C要求供货商将其运出工地

D．要求送货的运输公司将其运回发货单位 89．竣工结算在( D )之后即可进行，

A施工全部完毕 B保修期满

C试车合格 D竣工验收报告被批准

91．承包人按约定时间向工程师提交已完工程量报告，工程师应在( D )内予以计量。 A．2天 B 3天 C 5天 D 7天

17

92工程师对承包商( B )的工程量，不予计量。

A经批准超出设计图纸 B．自身原因造成的返工 C设计变更而增加 D业主原因造成的返工 ． 94．我国工程保修期从( C )之日算起。

A乙方提交竣工验收报告 B合同约定的竣工日 C竣工验收合格 D业主支付竣工结算款

建设工程施工索赔 第二部分第九章

一、单项选择题

2．当工程师根据规定，对承包商同时给予费用补偿和工期展延时，( B )。 A工程师的决定为最终决定 B业主有权决定只进行费用补偿 C由工程师与业主协商一致 D．业主不得变更工程师已下达的决定 3．工程师确定批准索赔额时，应遵守( C )。

A．工程师只能在其权限范围内行使工期顺延批准权

B工程师在其权限范围内确定索赔额后，还应报请业主批准 C工程师确定的批准索赔额超过其权限时，必须报请业主批准 D工程师超过其权限批准的索赔额时，应报请业主批准

5．在工期索赔中，对于持续影响时间超过28天以上的延误事件，工程师最终批准的总展延工期天数，( C )。

A必须等于以前各阶段已同意展延天数之和 B是承包商每隔28天报送的阶段天数之和

C不应少于以前各阶段，已由工程师同意展延天数之和 D工程师有全部权限处理工期展延

7．工程师审查承包商索赔报告成立的条件是( C )。 A事件已造成承包商施工成本的额外支出 B事件已造成承包商直接工期损失

C按照合同对照已造成承包商施工成本的额外支出或直接工期损失

D依据证据已造成承包商施工成本的额外支出，或直接工期损失 8．《建筑工程施工合同条件》中明确规定：在索赔事件发生( B )天内提出通知的索赔要求，工程师应当受理。

A 20 B 28 C 10 D 14

9．承包商索赔时，因对变更估价有异议而暂按工程师单方面的决定执行时其向工程师提出意向通知的时间，必须是( A )。

A工程师单方决定后的28天内 B承包商与工程师议定的合理期间内 C事件发生后的28天内 D．承包商可提出保留的期限 10．以下材料中，( A )不能作为承包商向业主索赔的证据。 A．监理工程师的施工建议 B现场施工记录 C．工程变更指令 D施工组织计划

11．承包商向业主提出索赔要求时，发出的索赔意向通知( B )。

A．即正式的索赔报告 B即非正式的索赔报告

C是指口头形式的意向通知 D并非是要求保留索赔的权利

12．当监理工程师与承包商就索赔问题经过谈判不能达成一致意见时，应( A )。 A．由监理工程师单方面决定一个他认为合理的单价或价格

18

B由业主自行决定索赔的处理意见

C由业主协调监理工程师与承包商的意见，形成一个都能接受的结果 D．提请仲裁机关处理

13．施工中的费用索赔出现的原因是( C )。 A只限定事件引起的补偿

B只限定因当事人违约而提出的赔偿

C．非自身的原因．且实际造成了实际损失，应由对方承担责任的补偿或赔偿

D不包括因第三者过错造成的损失的补偿或赔偿

24．工程索赔中，不论是工程师通过与承包商谈判达成的协议，还是工程师单方面的决定，计算的索赔款额和展延天数是在授予监理工程师的权限范围内，工程师即可( B )，如果超过批准权限，则应报请业主批准。

A支付索赔款 B．将此结果通知承包人

C提前终止合同 D决定工期延长

25．施工合同范本规定，承包人向工程师提交的索赔报告工程师在收到后的28天内未作出任何答复．则该索赔应认为( A )。 A已经批准 B．不批准

C尚待批准 D承包商还需进一步报送证明材料 二、多项选择题

l．按照索赔依据，可以将索赔划分为( A B C )。 A合约内索赔 B合约外索赔 C．额外支付 D保险索赔 E．工期索赔

2．工程师在处理工期展延中，( B E )。 A依据合同有权删减工作内容和缩短工期

B依据合同有权删减工作内容，但无权要求缩短工期 C由工程师提出，经业主批准缩短工期 ， D由工程师与承包商协商一致缩短工期

E由业主与承包商协商，变更合同后缩短工期

3．由于人力不可抗拒的自然灾害造成的经济损失，承包商应当向（A)索赔，同时可以向(B)提出工期索赔。

A保险公司 B业主 C监理工程师’ D建筑师 E．分包人

4．在处理索赔过程中，施工合同当事人达不成协议时，处理争议的方式是( A B D )。 A调解 B双方议定仲裁C．必须议定起诉

D仲裁或起诉 E仲裁和起诉

5．承包商的索赔要求成立必须同时具备( A B C D )。 A与合同相比较已经造成了实际的额外费用增加或工期损失 B造成费用增加或工期损失的原因不是承包商的过失 C按合同规定不应由承包商承担的风险

D承包商在事件发生后的规定时间内提出了书面索赔意向通知 E承包商提供的证据足以支持自己的主张

6．承包商向监理工程师提交索赔意向通知后的( B C )，还应递送正式的索赔报告。 A 14天 B 28天 C工程师同意的其他合理时间内 D．业主同意的其他合理时间内 E 56天

7．作为索赔证据的材料必须具备( A B C D )的要求。 A真实性 B全面性 C及时性

19

D．是经过合理程序形成的书面资料 E合理性

8．承包商提出正式的索赔报告的内容应当包括( A C D )。 A权益受影响的证据资料 B．可不列述事件发生的原因 C．索赔的依据

D．列出补偿的款额，并应有详细的计算资料

．E．列出补偿的工期时，可不附交详细计算的有关资料 15．工程师对承包人施工索赔的处理决定，承包商( B C D )。 A必须执行 B可以不予理睬

C可以执行 D可以要求工程师重新考虑

E．可以依据合同提交仲裁

17．工程师可以对承包商索赔提出质疑的情况有( A B D E )。

A业主和承包商共同负有责任 B损失计算不足

C合同中免除了业主的补偿责任 D承包商没有采取适当措施减少损失 E承包商以前已经暗示放弃索赔要求

建设工程质量概述 第三部分第一篇第一章

1．工程质量控制，包括监理单位的质量控制，勘察设计单位的质量控制，施工单位的质量控制和( C )方面的质量控制。

A．主管部门 B．建设银行 C．政府 D．社会监理 3．在( A )需要确定工程项目的质量要求，并与投资目标相协调。 A 项目可行性研究时 B．项目决策时 C．工程勘察设计时 D．工程施工时 4．监理单位的产品是( D )。

A硬件 B．软件 C．流程性材料 D．服务 6．因地震、洪水、台风等不可抗拒原因造成的损坏问题，先由施工单位负责维修，经济责任由( C )。 A建设单位承担 B．施工单位承担

C．根据国家具体化政策由建设各参与方分担 D．保险公司承担

8．质量监督机构是经( B )考核认定的，具有独立的法人资格的单位。 A．国家(部)级建设行政主管部门

B省级以上建设行政主管部门或有关专业部门 C．县级建设行政主管部门 D省级工商行政主管部门

13．施工图审查工作所需经费，应由( C )承担。

A．施工单位 B．设计单位 C．建设单位 D．监理单位

15．由于使用单位使用不当造成的建设工程质量损坏问题，先由施工单位负责维修，其 经济责任由( B )承担。

A．施工单位 B．使用单位 C．设计单位 D．监理单位

16．根据《建设工程质量管理条例》规定，承担质量责任的单位有：施工单位、监理单位、勘察设计单位、( D )和建筑材料构配件及设备生产或供应单位。

A．总包单位 B．分包单位 C．监督单位 D．建设单位 二、多项选择题

2．工程质量的特点有( A B D E )。

20

A．影响因素多 B．质量波动大 C．产生第一判断错误 D．终检的局限性 E．质量隐蔽性

3．工程质量，( A B D E )均属于明确满足要求。 A．合同中的规定 B．业主的需要

C．公认的和不言而喻的需要 D．规范标准规定的 E．图纸中标明的

4．建设工程质量特性主要表现为( A C D E )等方面。

A．适用性 B．超前性 C．经济性 D．可靠性 r．q环境协调性 5．工程质量管理制度包括( A B C E )制度。

A．施工图设计审查 B．工程质量监督 C．工程质量检测 D．工程质量监理 E．工程质量保修

6．在工程质量控制中，( B D )为自控主体。 A．监理单位质量控制 B．施工单位质量控制 C．政府质量控制 D．勘察设计单位质量控制 E．建设单位质量控制

工程质量问题与质量事故的处理

第三部分第一篇第六章

一、单项选择题

1．工程质量事故处理的核心及关键是( B )。 A．查明事故发展变化规律 B．搞清原因

C．落实措施妥善处理 D．提高认识，吸取教训

2．一般工程事故通常是指直接经济损失在( D )的质量事故。 A．1 000 元～5 000元 B．小于5 000元

C．5 000～1万元 D．5 000元～5 万元

3．对于已停工的工程，必须有( D )签署的复工指令方能复工。 I A．业主代表 B．施工单位负责人 C．质监站监督员 D．总监理工程师 4．工程质量事故是指由于工程质量不合格而造成直接经济损失( B )。 I

A．1 000～5 000元 B．5 000 元以上 C．1 000元以下 D．10万元以上 5．按国家建设行政主管部门规定，工程重大事故分为( C )个级别。 i A．2 B．3 C．4 D．5

二、多项选择题

1．针对质量方面存在的问题，监理工程师应学会区分( A B C )。

A．质量不合格 B．质量问题 C．质量事故 D．质量责任人 E．质量措施

2．在工程质量事故处理后，对处理结果应作出结论，处理结论可能有( A B C D )等几种。 A．事故已排除，可继续施工

B．短期内难以作出结论，提出进一步观测检验意见 C．经修补处理后，能满足使用要求

D．基本满足使用要求，但使用时应有附加限制条件 E．关于可靠性要求的结论

3．对工程质量事故的发生，监理工程师也要承担间接监控责任，因为监理工程师对工程 质量具有( A B C D )。

21

A．事前介人权 B．事中检查权 C．事后验收权 D．质量否决权 E．事故调查权

4．工程质量事故处理方案有( A C D )。

A．修补处理 B．表面处理 C．返工处理 D。不做处理 E。工程保险 5．工程质量事故处理方案的辅助方法有( A B D E )。 A．实验验证 B．定期观测 C．做破坏性检测实验 D．专家论证 E．方案比较

6．质量问题处理报告的主要内容包括( A B C D )。 A．基本处理过程描述 B．调查与核查情况

C．原因分析结果 D．处理的依据 E．质量问题调查报告

投资控制概述 第三部分第二篇第一章

一、单项选择题

1．建设项目投资是指( C )。

A．建设项目进行固定资产再生产的投资 B．建筑安装工程投资

C．建设项目进行工程建设花费的全部费用 D．建设项目的全寿命费用

2．( D )是能用较为简单的施工过程生产出来的，可以用适量的计量单位计算并便于 测定或计算的工程基本构造要素，也是假定的建筑安装产品。 A．建筑项目 B．单位工程 C．分部工程 D．分项工程

3．在项目建设的不同阶段上，分别要编制或确定估算、概算、预算、合同价、决算等，这体 现的工程造价运动的特点是( C )。 A．批量性计价 B．单价性计价

C．多次性计价 D．按构成的分部组合计价 4．实现建设工程投资控制最有效的手段是( C )。 A．进行招标和投标 B．尽量节约投资

C．技术与经济相结合 D．实行经济承包责任制

5．施工阶段控制建筑安装工程投资的目标是( D )。

A．投资估算 B．设计概算 C．修正概算 D．施工图预算

6．建设项目投资控制应贯穿于建设工程全过程，在建设项目的实施阶段，应以( B )为 ，重点。 、

A．施工 B．设计 C．发包 D．决策

7．监理公司对建设项目的投资控制工作应贯穿于( A )。

A．建设全过程 B．设计阶段 C．招标阶段 D．施工阶段 8．建设项目投资控制就是要( D )。

A．追求投资费用越小越好 B．控制投资目标的计划值 C．把投资的发生控制在目标的实际值以内

D．把投资的发生控制在批准的投资限额以内

9．技术设计和施工图设计阶段的投资控制目标是( B )。

A．投资估算 B．设计概算 C．施工图预算 D．投资包干额 10．建设项目静态投资考虑的因素是( D )。

22

A．价格上涨风险引起的投资增加 B．因时间迁移而产生的单利利息支出

C．因时间迁移而产生的复利利息支出 D．因工程量误差而可能引起的投资增加 11．工程造价计价依据的编制是一个( C )的过程。 A．由一般到特殊 B．由细到粗逐步综合扩大 C．由粗到细逐步具体化 D．由简到繁逐步清晰

二、多项选择题

1．施工阶段监理工程师投资控制的主要工作内容有( A B C )。 A．签署工程付款凭证 B．审查工程结算

C．审查施工技术方案和施工进度计划 D．编制施工组织设计 E．执行工程承包合同

2．( A D E )是监理工程师在工程施工阶段投资控制的工作内容。 A．控制工程变更 B．审查承包合同价 C．审查施工图纸 ， D．审查工程结算 E．签署工程付款凭证

3．下列属于监理公司在控制项目投资方面的业务内容的是( A C D )。 A．对拟建项目进行经济评价 B．编制设计概预算 C．协助建设单位与承建单位签订承包合同

D．签署工程付款凭证 E．执行工程承包合同

4．下列各项中，属于项目静态投资的费用有( A D E )。 A．基本预备费 B．固定资产投资方向调节税 C．建设期贷款利息 D．建筑安装工程费 E．设备工器具购置费

5．下列费用中( A C E )不属于静态投资。

A．固定资产投资方向调节税 B．办公和生活家具购置费 C．建设期贷款利息

D.竣工验收时未鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘合修复费用 E．涨价预备费

设计阶段的投资控制 第三部分第二篇第五章

一、单项选择题

1．价值工程的重要特点是以提高项目的( B )为目标。 A．投资 B 价值~ C．功能 D美观

2价值工程活动的中心环节是( B )。

A_价值分析 B功能分析 C成本分析 D寿命周期费用 3l按照价值工程原理．\价值\是指( D )。

A产品消耗的社会必要劳动时间 B功能的实现程度

C成本与功能的比值 D功能与实现此功能所耗费用的比值

4．限额设计控制就是将施工图预算严格控制在批准的( C )范围内并有所节约。A经批准的投资估算 B可行性研究 C设计概算 D规划阶段的投资

5．设计概算是在( B )阶段编制的确定工程项目投资费用的文件。 A．方案设计 B，初步设计 C．技术设计 D．施工图设计

23

6．进行限额设计中，初步设计阶段的重点是( B )。 A．正确确定投资控制目标 B．方案选择 C．实现限额设计节奖超罚 D．设计概算审查

7．价值工程的主要特征是着眼于提高价值，即以( D )实现必要的功能。 A．产品的合理成本 B．产品的最低成本

C．产品的研制、生产费用 D．最低的寿命周期费用

8．初步设计深度不够，不能准确地计算工程量，但工程采用的技术比较成熟又有类似指 标可以利用时，可采用( D )法编制设计概算。

A．类似工程预算 B．概算定额 C．扩大单价 D．概算指标

9‘项目提出了四个设计方案，成本和功能评价系数如下表所示，根据价值工程原理，最 优方案为( B )方案。 方案名称 甲 乙 丙 丁 成本系数 1．07 0,91 1．12 1．31 功能系数 2．12 2．10 1．90 2．50 A*甲 B*乙 C。丙 D．丁 j

10．工程项目采用两阶段设计，当初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确时，宜采用 ( C )编制建筑工程概算。

A．概算指标法 B．预算单价法 C．扩大单价法 D．造价指标法 11．价值工程分析的最终目的是为了寻求( D )。 A．功能最高的方案 B．成本最低的方案 C。质量最好的方案 D．价值最大的方案

12．价值工程工作步骤的正确顺序是( B )。

A．提出改进方案、方案的评价与选择、功能分析、功能评价 B．功能分析、功能评价、提出改进方案、方案的评价与选择 C．功能评价、功能分析、提出改进方案、方案的评价与选择 D．方案的评价与选择、功能评价、功能分析、提出改进方案 15．设备及其安装工程施工图预算审查的重点是( B )。 A．灯具的种类、型号、数量是否与设计相符 B．需要安装与不需安装设备是否分清

C各种管道的长度、口径是否符合设计规定

D暖气片的数量是否与设计相符

16．下列( C )方法不属于审查施工图预算方法。

A筛选法 B对比审查法 C扩大单价法 D逐项审查法

17．对两个条件基本相同的工程的施工图预算进行审查，宜采用的审查方法是( A )。 A．对比审查 B分组计算审查 C．标准预算审查 D．重点审查

18．在审查施工图预算时，对建筑结构较简单、工程规模较小、分部分项较少的工程适于 采用( D )。

A标准预算审查法 B对比审查法 C．筛选法 D逐项审查法

19．用实物法和单价法编制施工图预算的主要区别在于( D )。 A计算措施费的方法不同 B．计算间接费的方法不同

C，计算利润和税金的方法不同

D．计算人工费、材料费和施工机械使用费三者之和的方法不同。

24

20用实物法编制施工图预算，有关人工、材料和施工机械台班的单价，采用的是 ( B )

A．预算定额手册中统一规定的价格 B．当时当地的实际市场价格

C．考虑通货膨胀因素在内的预测价格

D．国家计划价格

21．对结构复杂的大中型项目，施工图预算审查方式多采用( B )。 A单审 B．会审 C设计部门审查 D建设单位审查 22在预算审查中，审查分部分项单价应依据( C )。 A施工定额 B．扩大单位估价表

C预算定额 D．定额基价

23仅对工程量大或造价较高的各种工程、补充单位估价、计取的各项费用等进行审核 的施工图预算审查方法称为( D )法。

A逐项审查 B对比审查 C分组计算审查 D重点审查

24审查施工图预算的重点应该放在( C )等方面。 A审查文件的组成

B审查总设计图和工艺流程

C工程量计算是否准确、预算单价套用是否正确、各种取费标准是否符台现行规定 D审查项目的\三废\治理 二： 多项选择题

l单位建筑工程概算的审查重点是( A C D E )。 A工程量的计算是否准确

B工程计量单位是否符合国家标准 C．采用的定额或指标是否合理 D．各项费用的计取是否适合

E．材料预算价格的取定是否正确

2在价值工程活动过程中，分析出V>1，则表明( A B )。

A．实际成本偏低 B功能可能过剩 C．实际成本偏高 D．功能可能不足 E不能确定

3．审查建筑工程概算时，主要依据( A C E )对工程量进行审查。

A．初步设计图纸 B．预算定额 C．工程量计算规则 D．取费标准

E概算定额

4运用价值工程原理，通过( A C )等基本途径可以提高价值，进行优化设计。 A保证工程功能不变，降低项目投资 B保证工程功能不变，提高项目投资

C．在项目投资不变的情况下，提高工程功能 D在项目投资不变的情况下，降低工程功能 E略提高工程功能，使项目投资大幅度上升 5．建筑工程概算审查的内容包括( A B C D )。 A．工程量 B．采用的定额或指标

C．材料价格 D．各项费用 E．工程变更 6．通过( A C D E )等途径可以提高价值。

A．提高功能、降低造价 B．降低功能，提高造价

25

C．功能不变的情况下降低造价 D．造价不变的情况下提高功能 E大幅提高功能，造价略有上升

7设计概算编制依据的审查内容有( A C D )。 A编制依据的合法性 B．概算文件的组成

C．编制依据的时效性 D编制依据的适用范围 E工程量或设备清单

8下列( A B D E )属于项目总概算中建设工程其他费用。 A土地使用费 B生产准备费

C辅助和服务性工程项目综合概算 D供电贴费 E工程监理费

9建筑工程概算常用的编制方法有( A C )。 A扩大单价法 B预算单价法 C概算指标法

D．实物法 E造价指标法

10某新建机械制造厂的总装配车间，其综合概算书中应包含属于该车间的( B C D ）等各 项费用。

A土地征用费概算 B建筑工程概算

C电气设备及安装工程概算 D机械设备及安装工程概算 E建设单位管理费概算

11．对建筑工程概算中的各项费用(取费)进行审查，重点是审查( C D E )。 A．各项费用的划分是否合理

B．各项费用的计取是否与企业的性质及隶属关系相适应 C．各项费用包含的具体内容是否重复计算 D．各项费用的取费标准是否符合规定

E．概算中的取费项目是否符合规定

12．价值工程的主要特征表现为( B C D E )。

A．科学管理的特征 B．以使用者的功能需求为出发点

C．对所研究对象进行功能分析，并系统研究功能与成本之间的关系 D．致力于提高价值的创造性活动

E．有组织、有计划、有步骤地开展工作 13 施工图预算的编制依据有( B C D E )。 A．工程量清单 B．施工图纸及说明

C．定额及费用标准 D．工程合同或协议 E．地区单位计价表

14．施工图预算审查的步骤是( A C D E )。

A．做好审查前的准备工作，熟悉工程图纸及预算有关资料 B．报请项目法人批准

C．选择合适的审查方式和方法，按相应内容进行审查 D．综合整理审查资料，与编制单位交换并统一意见 E．定案后编制调整预算

15．施工图预算审查的内容包括( A B C D )。 A．工程量 B．预算单价 C．利润和税金 D．间接费的计算E．其他基本建设费用 16．编制施工图预算的方法有( A C )。 A．单价法 B．扩大单价法 C．实物法

26

D．类似工程概算法 E．概算指标法

17．用实物法编制施工图预算时，其直接费的计算与( A B E )有关。 A．人工、材料、机械的市场价格 B．工、料、机的预算定额用量 C．预算定额基价D．取费定额 E．实物工程量

18．审查施工图预算时，监理工程师审查的主要内容是( A B C E )。 A．工程量计算是否正确 B．预算单价套用是否合理

C．取费标准是否符合规定 D．工程量计算规则是否合格 E．间接费的计取基础是否符合规定

19．审查建筑单位工程概算的工程量时应要求( B C D )。 A．遵守国际通用的工程量计算规则

B．符合有关部门或地方规定的工程量计算规则 C．依据初步设计图纸

D．依据概算定额

E. 各项费用所包含的具体内容是否重复计算或遗漏

20．采用扩大单价法编制建筑工程概算，其中工程量的计算必须遵循额中规定的（A C D）A．工程量计算规则 B．计算手段 C.计算单位 D．计算方法 E．计算顺序

建设工程施工阶段的投资控制 第三部分第二篇第七章

一、单项选择题

1工程变更由( B )审查批准。

A．业主 B监理工程师 c承包商 D造价工程师

2我国现行建筑安鼗工程价款结算中，采用最多的结算方式是( C )。 A．竣工后一次结算 B分段结算

c．按月结算 D．结算双方约定的其他结算方式

3．由监理工程师签发工程变更令，进行设计变更而导致的经济支出及工期延误，应由 ( C )承担。

A设计方 B监理方 c．发包方 D承包方

4业主委托施工单位对原设计存在的问题进行处理，其费用的承担单位是( A )。 A原设计单位 B业主 c施工单位D．三个单位

5监理工程师在接到承包商报告( A )内未进行工程计量．此后承包方报告开列的工 程量可作为工程价款支付的依据。

A 7夭 B．9天 C10天 D11天

6某工程合同价款为520万元，合同工期为1年，主要材料和构件费用占65％ 预付工 程款为25％，预付款的起扣点为( A )。

A．320万元 B 200万元 c 285万元 D．235万兀

9．确定工程变更价款时，合同中没有类似和适用的价格，则由( A )。 A．承包方提出变更价格，监理工程师批准执行 B．监理工程师提出变更价格，业主批准执行

27

c．业主提出变更价格，监理工程师批准执行

D．承包商和监理工程师提出变更价格，业主批准执行

18根据施工合同示范文本的规定，工程变更价款通常由( C )提出，报( )批准。 A监理工程师，业主 B承包商，业主 c承包商，监理工程师 D业主，承包商

19我国现行建筑安装工程价款按月结算的结算对象是( D )。 A建设项目 B单项工程 c单位工程 D分部分项工程

20如果合同中无适当的合同价款变更价格，各方就变更价格又不能协调一致，则变更 价格应由( A )确定。

A工程造价管理部门 B建设主管部门 c监理工程师 D合同管理部门 二、多项选择题

1．遇到( A B C E )情况时，承包商可以向业主既要求延长工期，又索赔费用。 A．设计文件有缺陷 B．由于业主原因造成临时停工

c．业主供应的设备和材料推迟到货 D．当地气候恶劣，造成施工停顿 E．工程师对竣工试验干扰

2．在合同价款复核与支付时，合同价款可进行调整的情况有( A B C D )。 A．监理工程师确认的工程量增减 B．监理工程师确认的设计变更 c．造价管理部门公布的价格调整 D．合同约定的调整 E．超越图纸多做的工程量变化

3由于业主设计变更，导致工程暂停一个月，则承包商可索赔的费用有( B C D E )。 A利润 B．人工窝工费

c机械设备窝工费 D增加的现场管理费 E由于工程延误导致材料价格上涨和超期储存费 4施工阶段投资控制的主要措施有( A B C D )。 A组织措施 B经济措施 c．技术措施 D合同措施 E法律措施

5．索赔费用的计算方法有( A B C )。

A实际费用法 B总费用法 c修正的总费用法 D公式法 E经验法

E承包商的工作使监理工程师满意

8．按我国现行规定，合同中没有类似和适用的价格，其工程变更价款的处理原则是 ( B D )。

A由监理工程师提出适当的变更价格，报业主批准执行

B由承包方提出适当的变更价格，由监理工程师批准执行

c当监理工程师与承包方对变更价格意见不一致时，由监理工程师单方面确定其认 为合适的价格

D当监理工程师与承包方对变更价格意见不一致时，由造价管理部门裁定 E业主与承包方对变更价格意见不一致时，由造价管理部门裁定

9编制按子项划分的资金使用计划时，单位工程的投资目标要包括( A B )。 A建筑安装工程费用 B．设备工器具费用 c建设期贷款利息 D预备费 E投资方向调节税

10修正的总费用法是对总费用法的改进，其修正内容包括( A B E )。

28

A只计算索赔事件受影响时段

B只计算受影响时段内受影响工作的损失 c只计算额外直接费 D．只计算额外间接费

E．重新核算报标报价费用

建设工程进度控制概述 第三部分第三篇第一章

一、单项选择题

1．下面( A )不是设计作业进度计划的依据。

A．初步设计工作进度计划 B．施工图设计工作进度计划 C．单位工程设计工日定额 D．所投入的设计人员数量 2．下面( B )不属于施工单位的计划系统。

A．施工准备工作计划 B．工程项目建设总进度计划 C．施工总进度计划 D．分部分项工程进度计划

6建设工程设计和施工进度安排必须以建筑设计周期定额和建筑安装工程工期定额为 ( B )。

A最低时限 B最高时限 C．适中时间 D两者无关系

9。施工图设计工作进度计划是建设工程阶段性设计进度计划的主要内容之一，它主要 考虑各个( A )的设计进度及其搭接关系。

A单位工程 B．单项工程 C分部工程 D分项工程 10单位工程施工进度计划一般由( C )编制。

A建设单位 B．设计单位 C施工单位 D．监理单位 11．建设工程进度控制的经济措施是指( A )。 A对工期提前给予奖励 B保证材料的供应 C．保证劳动力的供应 D保证机具设备的供应 12．在建设工程设计阶段进度控制的任务有( A )。 A．编制详细的出图计划并控制其执行 B．编制项目总进度计划

C．编制施工总进度计划并控制其执行 D施工现场条件调研和分析

13．建立控制目标体系、明确现场监理组织机构中进度控制人员及其职责分工是监理工 程师控制建设工程进度的( A )。

A，组织措施 B．技术措施 C．经济措施 D．合同措施

14．编制进度控制工作细则．指导监理人员实施进度控制是控制建设工程进度的 ( A )。

A．技术措施 B组织措施 C经济措施 D合同措施

15．加强风险管理，在合同中应充分考虑风险因素及其对进度的影响以及相应的处理方 法，是监理工程控制工程建设进度的( B )。

A．技术措施 B合同措施 C经济措施 D组织措施 16．项目总进度计划应在( B )阶段编制。

A．前期决策 B．设计前准备 C．设计 D．施工招标 17．工程项目建设总进度计划中不应包括的内容是( C )。

29

A．工程项目一览表 B．投资计划年度分配表

C．竣工投产交付使用表 D．工程项目进度平衡表 18．工程项目年度计划中不应包括的内容是( A )。 A．投资计划年度分配表 B．年度计划项目表 C．年度建设资金平衡表 D．年度设备平衡表 19．不是进度控制的合同措施的有( B )。 A．分段发包 B．保证建设资金到位

C．风险管理 D．各合同的合同期与进度计划的协调

20．建立进度信息沟通网络是监理工程师控制建设工程进度的( A )。 ， A．组织措施 B．技术措施 C．经济措施 D．合同措施

21．在工程项目实施阶段，监理工程师应在( A )阶段协助业主确定该项目的工期总目 标和进度控制决策。

A．设计前准备 B．设计 C．施工招标 D．施工

22．当通过施工招标选定总承包商后，监理工程师应负责( D )。 A．编制建设工程项目施工总进度计划 B．编制单位工程施工进度计划 、 C．编制单项工程施工进度计划

D．审核总承包商提交的施工总进度计划

23．采用网络计划对工程进度实施动态控制是监理工程师控制建设工程进度的( B )。 A．组织措施 ’B．技术措施 C．经济措施 D．合同措施

24．项目设计阶段进度控制的主要任务是编制设计阶段工作进度计划并控制其执行以 及( C )。

A．处理好投资与质量的关系

B．严格检查图纸质量，减少修改与变更

C．编制详细的出图计划并控制其执行 。 D．要做好设计前的准备工作

25．建设工程进度控制的总目标是( B )。

A．项目周期’ B．建设工期 C．施工进度 D．项目实施阶段 26．工程项目年度计划由( A )根据工程项目总进度计划编制。 A．建设单位 B．设计单位 C．施工单位 D．主管单位 27．建设工程监理进度控制的最终目的是控制( D )。 A．承包合同工期 B．项目竣工验收时间 C．项目竣工预验收时间 D．项目最终动用的计划时间 28．实现有效进度控制的关键是( A )。

A．组织协调 B．合同管理 C．风险管理 D．信息管理

29．常见的影响建设项目进度的因素，可归纳为( D )个方面的影响因素，其中人为因 素是最大的干扰因素。

A 2 B 4 C．6 D 8

30工程竣工日期应当是从( C )算起，加上合同工期所确定的日期。 A建设单位与承包单位签订合同之日 B．建设单位做好建设准备之日 C监理工程师发布工程开工之日 D施工单位进场之日 二、多项选择题

30

1．工程项目建设总进度计划的内容包括( A C )。 A投资计划年度分配表 B竣工投产交付使用表 C工程项目进度平衡表 D年度建设资金平衡表

E年度设备平衡表

2．监理工程师控制建没工程进度的组织措施包括( A C D )。 A落实进控人员及其职责 B编制项目建设总进度计划 C建立进度实施中的检查分析制度D确定进度协调会议制度 E盘际进度与计划进度的动态比较

3．监理工程师控制建设工程进度的技术措施包括( A E )。 A审查承包商提交的进度计划 B编制项目建设总进度计划 C进度目标实现的风险分析D编制施工进度计划 E编制进度控制工作细则

4．监理工程师受业主委托对某工程项目实施全对程监理时，不仅需要编制监理总进度 计划，而且还需要将该计划按( A B )进行分解。 A.年．季、月 B进展阶段 C各子项目 D各专业 E各参与单位

5．建设单位进度控制的计划系统包括( A B E )。

A工程项目前期工作计划 B．工程项日建设总进度计划 C工程项目设计总进度计划 D工程项目施工总进度计划 E 工程项目年度计划

6．设计单位的计划系统包括( A C E )。

Al设计总进度计划 B工程项目前期工作计划 C．阶段性设计进度计划 D工程项目总进度计划

E．设计作业进度计划

7．监理工程师进行建设工程进度控制的经济措施包括( A B C E )。 A．加强索赔管理，公正地处理索赔 B对工期提前给予奖励

C．对工程延误收取误期损失赔偿金 D审查承包商提交的进度计划 E及时办理工程预付款及工程进度款支付手续

8．工程项目年度计划的内容包括( B D )。

A．投资计划年度分配表 B年度竣工投产交付使用表 C工程项目进度平衡表 D年度建设资金平衡表 E．工程项目一览表

9．施工单位的计划系统包括( A B D E )。

A．施工准备工作计划 B．施工总进度计划 C．工程项目年度计划 D．季度施工计划 E．月度施工作业计划

10．施工阶段进度控制的主要任务是( A B E )。 A．编制施工总进度计划并控制其执行 B．编制单位工程进度计划并控制其执行 C．编制分部分项工作计划并控制其执行

D。编制专业工程进度计划并控制其执行

E．编制施工年、季、月实施计划并控制其执行

16．监理工程师在业主的委托授权下，有可能编制的进度计划是( B D )。 A．阶段性设计进度计划 B．施工总进度计划

31

C．单位工程施工进度计划 D．工程项目年度计划 E．设计工作分专业进度计划

17．建设工程设计阶段进度控制的任务包括( B C )。 A．编制项目总进度计划 B．编制阶段性设计进度计划 C．编制详细的出图计划 D．编制施工总进度计划

E．编制实施性施工总进度计划

18．为了有效地控制建设工程进度，必须事先对影响进度的各种因素进行全面分析和预 测。其主要目的是为了实现建设工程进度的( A B )。

A动态控制 B．主动控制 C．事中控制 D．纠偏控制 19．影响进度的因素常见的情况有：( A B C D )。 A资金因素 B勘察设计因素 C组织管理因素 D自然环境因素 E合同因素

施工阶段的进度控制 第三部分第三篇第六章

1．建设工程施工阶段进度控制的最终目的是（D） A 编制、审核施工进度计划并监督其执行 B 确定施工进度控制目标

C 保证工程质量优良、投资不超过预算

D 保证工程按期建成交付使用

2.按计划期分解施工进度控制目标是指( C )分解。 A按各承包单位的交叉施工方案及前后衔接条件 B按工程项目的进展阶段：基础、结构、内外装修 c按年度、季度、月度等时问

D按资金、材料供应

3.监理工程师对承包单位施工进度计划的审查或批准，这样做( B )。 A解除了承包单位对施工进度计划的责任和义务 B并不解除承包单位对施工进度计划的责任和义务 c部分解除承包单位对施工进度计划的责任和义务 D．监理工程师可以支配施工中所需的劳动力、设备和材料 4．施工进度检查的主要方法是( C )。

A词查法 B询问法 c对比法 D．实测法

5．建设工程物资供应进度控制是为实现工程项目目标而对( A )进行计划、组织、协调、控制的过程。

A物资的需求 B物资的储备 c．物资的采购 D物资的供给

7．在工程施工过程中，由于调查处理施工质量事故造成实际进度拖后时，承包商接到监理工程师赶工令后采取赶工措施所增加的费用应由( C )承担。

A工程业主 B监理单位 c承包商 D质量监督站 8.施工进度控制工作细则的主要内容之一是( B )。

A工程进度款的支付时间与方式 B．工程项目进度控制的方法和措施 c施工机械的进出场安排 D．原材料进场及检验安排

11施工阶段进度控制工作细则是以( B )为指导而进一步编制的。 A监理大纲 B．监理规划 c监理方案 D监理报告

32

12当施工进度拖延是由于( D )时。承包商不能要求监理工程师批准工程延期。 A工程业主原因 B监理工程师原因

c异常恶劣的气候条件 D承包商自身的原因

15．在工程施工过程中，如果由于不可抗力原因造成进度拖延，则所延长的工期( B ) A．必须由施工承包单位承担责任，采取赶工措施予以弥补 B．经监理工程师核实确认后纳入合同工期

c．经监理工程师核实确认后，其中一半时间纳入合同工期

D．不需要监理工程师核实确认，可直接纳入合同工期

16．某承包商通过投标承揽了某大型建设项目的设计和施工任务，在施工过程中该承包商能够提出工程延期的条件是( C )。

A．未按时提供施工图 B．施工机械未按时到场 c．不可抗力 D．分包商未按时交工

17．在施工阶段进度控制中，编制年度、季度、月度工程进度计划属于（ A )的内容。 A．事前控制 B．事中控制 c．事后控制 D．施工总进度 18．承包单位的工程延期应由( C )审批。 A．施工公司负责人 B．施工工地负责人 c．监理工程师 D．业主

19．施工进度控制工作中事后进度控制的内容包括( A )。 A．整理工程进度资料并进行归类和编目 B．核实已完工程量，签发应付工程进度款 c．向业主提供进度报告 D．审批工程延期 二、多项选择题

1．当监理工程师协助业主将某建设项目的设计和施工任务发包给一个承包商后，需要审核的进度计划有( B D E )。

A．工程项目建设总进度计划 B．工程设计总进度计划 c．工程项目年度计划 D．工程施工总进度计划 E单位工程施工进度计划

2．监理工程师受业主委托对某建设项目实施监理时，需要监理工程师编制施工总进度计划的情况有( A C )。

A各单项工程分期分批发包，且没有施工总承包单位 B．整个建设项目的施工任务发包给一个施工联合体 c整个建设项目的施工任务平行发包给若干施工单位 D整个建设项目的施工任务发包给一个施工承包单位

E各单项工程分期分批发包给一个施工承包单位

3施工阶段进度控制工作内容中的施工进度计划的审核内容有( A B E )。 A进度安排是否符合合同中开工、竣工日期的规定 B施工顺序的安排是否符合施工工艺的要求 c施工进度控制的方法与措施是否得当 D进度控制人员的职责分工是否明确

E总包、分包单位的施工进度计划是否协调

4施工阶段进度控制工作细则的内容包括( A B E )。 、 A施工进度控制目标分解图 B进度控制的主要措施和方法 c工程进度款的支付方式 D主要施工机械进场时间一览表

33

E．进度控制目标实现的风险分析

5施工进度计划调整的组织措施包括( A D E )。 A增加工作面，组织更多的施工队伍B改善劳动条件 c采用更先进的施工机械 D增加劳动力和施工机械的数量 E．增加每天的施工时间

6施工总进度计划的编制依据有( A B C )。 A施工总方案 B工程动用时间目标

c工程项目建设总进度计划 D单位工程施工进度计划

8在确定工作项目的持续时间中要安排每班工人数，这时应考虑( A C )。 A工作面限制 B资源供应限制c劳动组合限制 D施工工艺限制 9在施工过程中，调整施工进度计划的技术措施包括( B D )。 A增加施工人数及工作班次 B．改进施工工艺和施工技术 c改善外部配合条件 D采用更先进的施工机械 E增加工作面和施工班组

10施工进度控制目标的主要依据有( A B C D )。 A建设工程总进度目标对施工工期的要求 B工期定额．类似工程项目的实际进度 C．工程难易程度 D．工程条件的落实情况 E．进度计划的表示方法

11．施工总进度计划的编制步骤为( A B C E )。 A．计算工程量

B．确定各单位工程的施工期限

c．确定各单位工程的开竣工时问和相互搭接关系 D．编制工料采购计划

E．编制正式施工总进度计划

12．监理工程师可以通过以下方式( B D )获得工程项目的实际进展情况。 A．建立项目实施的管理机构

B．定期地、经常地收集由承包单位提交的有关进度报表资料 c．对影响进度目标实现的干扰因素和风险因素进行分析 D．由驻地监理人员现场跟踪检查工程项目的实际进展情况 E．对收集的数据进行整理、统计、分析

13．监理工程师在审批工程延期时应遵循下列原则( A C E )。 A．合同条件 B．申报程序 c．影响工期

D．误期损失 E．实际情况

14．施工阶段对施工进度总目标分解时，可以( A B C D )分解。 A．按项目组成 B．按承包单位 C．按施工阶段 D．按计划期 E．按监理单位

15．在施工进度计划检查中首要检查的是( C D E )。 A．主要机具、材料等的利用是否均衡和充分

B。主要工种的工人是否能满足连续、均衡施工的要求 C．总工期是否满足合同规定

D．各项工作的施工顺序是否合理

E．工作之间的平行搭接和技术间歇是否合理

34

18．施工阶段监理工程师在进度控制中的主要权限有( A D E )。 A．下达开工、停工、复工的命令权 B．设计变更的审批和独立签字权

c．施工技术组织方案的决策权和现场指挥权 D．合同条款的解释和管理权

E工程进度付款的审批和签证权 20*监理工程师对施工进度偏差，应在分析原因的基础上提出纠偏措施，并制定相应的计划调整方案，此时应考虑的因素主要有( A B C E )。 A后续施工活动合同工期的要求 B给项目投资和质量目标带来的影响

c后续施工因进度调整而造成的损失

D监理单位与造成进度拖延责任单位之间的关系

E后续施工活动及总工期允许拖期的幅度

2l施工阶段进度计划的调整，为了做出合理的调整方案，进度控制人员应( A B C )。 A分析出现进度偏差的原因

B分析进度偏差对后续工作产生的影响及影响大小 c制定调整方案 D制定实施规划 E建立信息管理系统

22对由于承包商的原因所导致的工期延误，监理工程师可采取的制约手段包括 ( A B D )。 A停止付款 B责成对方赔偿误期损失 c罚没保留金 D取消承包资格 E取消承包人的经营资格执照

35

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/kxfp.html