《建筑招投标概论》网络作业题库（答案）

第一章 概论

1、招投标最基本的功用和目的，即__________和__________两方面是不变的。 答案：按市场原则实现资源优化配置，以廉政为原则的防止腐败。 2、拍卖属于招投标。 答案：错

3、建设工程的招标投标主体包括：___________、___________、___________。 答案：招标人、投标人、招标代理机构

4、招标投标制度被人称道之处就是___________、___________、___________原则以及择优原则。

答案：公开、公平、公正

5、我国招投标制度的发展趋势将表现在？

答案：我国招标投标发展过程中所经历过的国内招标、国内外一起招标、国际招标都将成为我国招投标前进过程中的一个脚印。我国的招标市场将进一步向外开放，我们将以世界经济中的一员参与真正意义上的国际招标投标，在工程、货物和服务的各个领域以招标投标的方式进行角逐。具体表现在：1.招标投标将完善法制化；2.招标投标代理服务将更加专业化和系统化；3.招标投标系统将更加行业自律化；4.招标投标将更加信息化。 6、招标投标的主要特征？

答案：招标投标的主要特征是两明、三公和一锤子买卖。所谓两明，就是用户或业主明确，招标的要求明确；所谓三公，就是指招标的全过程做到公开、公平、公正；所谓一锤子买卖，就是招标过程是一次性的。 7、狭义的建筑市场（ ）。 A. 一般指有形建筑市场 B. 一般指无形建筑市场

C. 它是以工程承发包交易活动为主要内容

D. 它是指承载与建筑业生产经营活动相关的一切交易活动的总称 答案：AC

8、建筑市场是以建筑工程承发包交易活动为主要内容的市场，其主体包含（ ）。 A. 业主 B. 承包商

C. 工程咨询服务机构 D. 建设工程交易中心 E. 监理单位 答案：ABE

9、按照规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（ ）日之内订立书面合同。 A. 20 B. 30 C. 25

D. 35 答案：B

第二章 建设项目招标

1、公开招标

答案：是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。 2、投标邀请书

答案：与招标公告一样，是向作为供应商、承包法人或其他组织发出的关于招标事宜的初步基本文件。 3、邀请招标

答案：是招标人一投标邀请书邀请法人或者其他组织参加投标的一种招标方式。 4、竞争性招标

答案：是指招标人在国内外主要报纸、刊物、网站等发布招标广告，邀请几个乃至几十个投标人参加投标，通过多数投标人竞争，选择其中对招标人最有利的投标人成交。它属于兑卖的方式。 5、招标

答案：是指在一定范围内公开货物、工程或服务采购的条件和要求，邀请众多投标人参加投标，并按照规定程序从中选择交易对象的一种市场交易行为。 6、经评审的最低评标法

答案：是指对符合招标文件规定的技术标准和满足招标文件实质性要求的招标报价，按招标文件规定的评标价格调整方法，将投标报价以及相应商务部分的偏差作必要的价格调整和评审，即将价格以外的有关因素折成货币或给予相应的加权计算，以确定最低评标价或最佳的投标人。

7、性价比评标办法

答案：是一种特殊的综合评标办法，是指按照要求对投标文件进行评审后，计算出每个有效投标人除价格因素以外的其他各项评分因素（包括技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度等）的汇总得分，以投标人为中标候选人或者中标人的评标方法。 8、综合评分法

答案：是指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照投标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法，也叫打分法。 9、招标标底

答案：是指招标人对招标项目工程所需工程费用的测算和事先控制，也是审核投标报价、评标和决标的重要依据。

10、根招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间；但是，依法必须进行招标的项目，自___________起至 止，最短不得少于 日。

答案

招标文件开始发出之日、投标人提交投标文件截止之日、二十

11、世界贸易组织制定的《政府采购协定》将___________、___________、___________规定为公共采购的招标方式。 答案：公开招标、邀请招标、谈判招标

12、招标文件包括_____________、_____________、_____________等。

答案：会议纪要、投标邀请书、投标人须知、合同主要条款、投标文件格式、技术条款、设计图样、评标标准和方法、投标辅助材料

13、投标人之间相互串标主要现象有______ _______、____ _ ________、_________ ____。

答案：建立价格同盟，设施陪标补偿、轮流坐庄、挂靠垄断

14、2007年3月1日施行的《工程建设项目招标代理机构资格认定办法》将工程招标代理机构资格分为_____________、_____________、_____________。 答案：甲级、乙级、暂定级

15、2004年8月实施的《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十条明文规定：货物服务招标采购的评标方法分为____________、____________、____________。 答案：最低评标价法、综合评分法、性价比法。 16、公开招标与邀请招标的区别？

答案：1.发布信息的方式不同；2.选择的范围不同；3.竞争的范围不同；4.公开的程度不同；5.时间和费用不同。

17、采用统一的电子招标投标平台优点？

答案：电子投标招标有着其他招标方式不可替代的优势：一是招标人与投标人相互不见面，减少围标、串标的机会；二是投标人相互不见面，让他们不知道竞争对手是谁，只能托出实盘投标，充分实现公平竞争的原则，事先招标投标的初衷；三是大大降低招投标成本，有效减轻招标投标各方的费用负担，增加经济效益和社会效益。 18、招标代理机构的权利和义务？ 答案：

权利：1.按规定收取招标代理报酬；2.对招标过程中应由招标人作出的决定，招标代理机构有权提出建议；3.当招标人提供的资料不足或不明确时，有权要求招标人补足材料或作出明确的答复；4.拒绝招标人提出违反法律、行政法规的要求，并向招标人作出解释；5.有权参加招标人组织的涉及招标工作的所有会议和活动；6.对于为本工程编制的所有文件拥有知识产权，委托人有使用或复制的权利。 义务：1.招标代理机构应根据委托招标代理业务的工作范围和内容，选择有足够经验的专职技术经济人员担任招标代理项目负责人；2.招标代理机构按约定的内容和时间完成下列工作：依法按照公开、公平、公正和诚实信用原则组织招标工作，维护各方的合法权益；应用专业技术与技能为招标人提供完成招标工作相关的咨询服务；想招标人宣传有关工程招标的法律、行政法规和规章，解释合理的招标程序，以便得到招标人的支持和配合。3.招标代理机构应对招标工作中受托人所出具的有关数据的计算、技术经济资料等的科学性和准确性负责；4.招标代理机构不得接受与委托招标 范围之外相

关的投标咨询业务；5.招标代理机构为本工程项目招标提供技术服务的知识产权应属招标代理机构专有，任何第三方付过提出侵犯指控，招标代理机构必须与第三方交涉，并承担由此而引起的一切法律责任和费用；6.未经招标人同意，招标代理机构不得分包或转让委托代理工作的任何权利和义务；7.招标代理机构不得接受所有投标人的礼品、宴请和其他好处，不得泄密招标、评标、定标过程中依法需要保密的内容。招标完成后，未经委托人同意，招标代理机构不得泄漏与本工程相关的任何招标资料的情况。 19、综合评分法的优缺点？ 答案：

优点：采用综合评分法比较容易制定具体项目的评标办法和评标标准，评标时，评委容易对照标准打分，工作量也不大。 缺点：采用综合评分法时，技术、商务、价格的权重比较难于指定，特别是难于详细制定评分标准使之精确到每一个分数值，另外也难于找出制定技术和价格等标准分值之间的平衡关系，有时候很难招标到物美价廉或者物有所值的投标人，所以比较难于在标准细化后最大限度地满足招标人的愿望。如果评分标准细化不足，则评分委员在打分时的自由裁量权容易，客观度不够，特别是在目前不正当竞争行为比较多的情况下，容易被个别的投标人或者评委人为地破坏。如果各项评分标准非常客观且公开，有些投标人自己就会认为实力不够而放弃投标，那么投标任务就难以完成。另外，这种招标方式容易发生最高价者中标现象，引起人们对于政府采购和招标投标的质疑。 20、公开招标的基本要求？ 答案：

《招标投标法》第十六条规定：招标人采用公开招标方式的，应当发布招标公告。依法必须进行招标的项目的招标公告，应当通过国家指定的报刊、信息网络或其他媒介发布。招标公告应当载明招标人的名称和地址，招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。因此公开招标方式的基本要求是要信息公开，公开的内容包括招标方式、时间、地点、数量、程序、办法、信息公布媒介等。在招标实践中，招标公告一般要在当地的工程交易中心网站、政府网站和中国招投标网同时发布，而招标结果一般只在当地的工程交易中心网站或政府网站上进行公布。

21、《招标投标法》规定，中标人的投标应当符合下列条件之一？

答案：

1.能够满足招标文件中规定的各项综合评价标准；2.能够最大限度地满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外。 22、询价招标的优缺点？ 答案

优点：1.招标周期短，招标效率高；2.节省资金，充分反映市场竞争特征； 缺点：1.没有完善的询价体系；2.难以确定符合资格条件的投标人。

23、通过资格预审淘汰资格预审文件达不到要求的企业，淘汰总分低于及格线的投标者。 答案：对

24、资格预审的评分标准必须考虑到评标的标准，一般凡属评标时考虑的因素，资格预审评审时必须考虑。

答案：错

25、招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。主要包括：发布招标公告或投标邀请书，组织资格预审，召开标前会议，开标、评标和定标。 答案：对

26、招标准备阶段是指业主决定进行建设工程招标到发布招标公告之前所作的准备工作，包括成立招标机构、确定招标方式、发布招标公告等。 答案：错

27、工程施工招标一般划分为招标准备、招标实施和定标签约三个阶段。 答案：对

28、招标人的权益包括（ ）。

A. 自行组织招标或委托招标代理机构进行招标 B. 自由选择招标代理机构并核验其资质证明 C. 要求投标人提供有关资质情况的资料

D. 确定评标委员会.并根据评标委员会推荐的候选人确定中标人 E. 控告.检举招标过程中的违法行为 答案：ABCD

29、投标资格审查主要是对投标人的情况进行审查，其审查的主要内容包括（ ）。 A. 法人资格和资质等级 B. 施工能力和企业信誉 C. 队伍素质和施工装备 D. 管理能力和工程经验 E. 施工图纸和工程标底 答案：ABCD

30、建设工程交易中心的基本功能包括（ ）。 A. 信息服务功能 B. 场所服务功能 C. 集中办公功能 D. 监督管理职能 E. 建筑规划功能 答案：ABC

31、招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。主要包括：（ ）。 A. 发布招标公告或投标邀请书 B. 组织资格预审 C. 召开标前会议 D. 开标.评标和定标

E. 编制招标有关文件 答案：ABCD

32、招标准备阶段是指业主决定进行建设工程招标到发布招标公告之前所作的准备工作，包括：（）。 A. 成立招标机构 B. 办理项目审批手续 C. 确定招标方式

D. 划分标段及选择合同计价方式 E. 编制招标有关文件 答案：ACE

33、招标人应在招标文件中明确规定合同的计价方式。计价方式主要有（ ）。 A. 固定总价合同 B. 单价合同 C. 成本加酬金合同 D. 固定总价加酬金合同 E. 单价合同加酬金合同 答案：ABC

34、工程施工招标一般划分为（ ）三个阶段。 A. 招标准备 B. 招标实施 C. 定标签约 D. 屡约 E. 评标 答案：ABC

35、下列（）不属于建设工程招标投标的主体。 A. 建设工程交易中心 B. 招标人 C. 投标人 D. 招标代理机构 答案：D

36、建筑工程的开标、评标、定标由（ ）依法组织实施，并接受有关行政主管部门的监督。

A. 投标单位 B. 监理单位 C. 设计单位 D. 建设单位

37、邀请招标是一种由招标人选择（ ）个以上符合招标条件的供应商或承包商，向其发出投标邀请，由被邀请的供应商、供应商投标竞争，从中选定中标者的招标方式。

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

38、在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（ ）招标。 A. 施工 B. 设备采购 C. 设计 D. 材料采购

施工招标文件的内容一般不包括（ ）。 A. 工程量清单 B. 资格预审条件 C. 合同条件 D. 投标须知

资格预审的评审方法一般采用（ ）。 A. 评分法 B. 投票法 C. 评议法 D. 举手表决 答案：A

41、施工招标阶段，招标人发给投标人的下列书面文件中，不构成对招标人和投标人有约束力的招标文件组成部分的是（ ）。 A. 投标须知 B. 资格预审表 C. 合同专用条款

D. 对投标人书面有质疑的解答 答案：D

42、资格预审的评分标准必须考虑到评标的标准，一般凡属评标时考虑的因素，（ ）。 A. 资格预审评审时可不必考虑 B. 资格预审评审时必须考虑 C. 资格预审评审时可适当考虑 D. 资格预审评审时首先考虑 答案：A

43、招标人采用邀请招标方式的，应当向（ ）个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或其他组织发出投标邀请书。 A. 二 B. 三 C. 四 D. 五

答案：B

44、定标签约阶段是整个招标过程的结果性阶段，包括：（ ）等工作。 A. 开标.评标.定标.签约 B. 评标.定标.签约 C. 定标.签约 D. 开标.定标.签约 答案：A

45、整个招标过程的实质性阶段是（ ）。主要包括：发布招标公告或投标邀请书，组织资格预审，召开标前会议，开标、评标和定标。 A. 招标准备阶段 B. 招标实施阶段 C. 定标签约阶段 D. 履约阶段 答案：B

46、建设工程标底是指招标人根据国家有关规定计算出来的造价，是建设工程的（ ）。 A. 计划价格 B. 预期价格 C. 实际价格 D. 合同价格 答案：B

第三章 建设项目投标

1、投标保证金

答案：就是投保人为保证其在投标有效期内不随意撤回投标文件或中标后提交履约保证金和签署合同而提交的担保金。

2、响应投标

答案：是指获得招标信息或收到投标邀请书后购买投标文件，并接受资格审查后，按照招标文件的要求编制投标文件等一系列的活动。 3、投标人

答案：是指响应招标并参加投标竞争的法人或其他组织。

4、按相关规定，招标人与中标人签订合同后个工作日内，应当向和 的投标人退还投标保证金。

答案：5、中标人、未中标人

5、投标策略是投标过程的关键性环节，常用的投标策略有 、 、和 的投标人退还投标保证金。

答案：与评标方法相结合的投标策略、与投标项目相结合的投标策略、与公司发展战略相结合的投标策略

6、投标人编报资格预审文件的内容，实际上就是招标人为考查潜在的投标人的 、 、 、人力、财务经济状况等方面的情况所需的资料。

答案：资质条件、业绩、信誉、技术、设备（答对三个即可）

7、建筑工程（施工）的投标文件一般可以分为 、 、和。

答案：技术文件、上午文件、价格文件

8、招标项目属于建设施工的，投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的 、 、和拟用于完成招标项目的等。

答案：简历、业绩、机械设备

9、投标文件的主要内容？

答案：投标文件一般包括以下七个方面的内容： （1）投标书。 （2）投标保证书。 （3）报价表。因合同类型而异，单价合同一般将各类单价列在工程量表上。有时业主要求提供单价分析，则需按招标文件规定将主要的或全部单价均附上单价分析表。 （4）施工规划。包括各种施工方案、施工进度计划表或资源安排直方图。 （5）施工组织机构表、主要工程管理人员人选及其简历。 （6）如欲将部分项目分包给其他承包商，则须将分包商情况写入投标文件。 （7）其他必要的附件和资料。如投标保函，承包商营业执照，承包商投标全权代表的委托书及姓名、地址，能确认投标者财务状况的银行或其他金融机构的名称和地址等。 10、案例分析

【背景】 某市越江隧道工程全部由政府投资。该项目为该市建设规划的重要项目之一，且已列入地方年度固定资产投资计划，概算已经主管部门批准，施工图及有关技术资料齐全。根据《国务院关于投资体制改革的决定》，该项目拟采用BOT方式建设，市政府正在与有意向的BOT项目公司洽谈。现决定对该项目进行施工招标。因估计除本市施工企业参加投标外，还可能有外省市施工企业参加投标，故招标人委托咨询单位编制了两个标底，准备分别用于对本市和外省市施工企业投标价的评定。招标人对投标人就招标文件所提出的所有问题统一作了书面答复，并以备忘录的形式分发给各投标人，为简明起见，采用表格形式见表1. 表1

序号 1 2 3 问题 提问单位 提问时间 答复 在书面答复投标人的提问后，招标人组织各投标人进行了施工现场踏勘。在投标截止日期前10天，招标人书面通知各投标人，由于市政府有关部门已从当天开始取消所有市内交通项目的收费，因此决定将收费站工程从原招标范围内删除。 【问题】 1、该项目施工招标在哪些方面存在问题或不当之处？请逐一说明。 2、如果在评标过程中才决定删除收费站工程，应如何处理？ 答案：

问题1：该项目施工招标存在5方面问题（或不当之处），分述如下：（1）本项目尚处在与BOT项目公司谈判阶段，说明资金尚未落实，不具备施工招标的必要条件，因而尚不能进行施工招标。（2）不应编制两个标底，因为根据规定，一个工程只能编制一个标底，不能对不同的投标单位采用不同的标底进行评标。（3）招标人对投标人的提问只能针对具体问题作出明确答复，但不应提及具体的提问单位（投标人），也不必提及提问的时间（这一点可不答），因为按《招标投标法》规定，招标人不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。（4）根据《招标投标法》的规定，若招标人需改变招标范围或变更招标文件，应在投标截止日期至少15天（而不是10天）前以书面形式通知所有招标文件收受人。若迟于这一时限发出变更招标文件的通知，则应将原定的投标截止日期适当延长，以便投标单位有足够的时间充分考虑这种变更对报价的影响，并将其在投标文件中反映出来。本案例背景资料未说明投标截止日期已相应延长。（5）现场踏勘应安排在书面答复投标单位提问之前，因为投标人对施工现场条件也可能提出问题。 问题2：如果在评标过程中才决定删除收费站工程，则应将各投标人的总报价减去其收费站工程的报价后再按原定的评标方法和标准进行评标。

11、投标保证金的形式有哪些？

答案：投标保证金可以选择现金、现金支票、银行汇票、保兑支票、银行保函货招标人认可的其他合法担保形式。值得注意的是，若采用现金支票或银行汇票，投标人应确保上述款项在投标文件提交截止时间前能够划拨到招标人的账户里，否则，其投标担保视为无效。若用银行保函，其格式必须采用招标文件中所给出的标准格式。银行的级别由招标人根据招标项目的情况在投标人须知资料表中规定，银行保函原件应在投标文件截止时间前由投标人单独密封到开标一览表中并递交给招标人。总之，投标保证金的相关证据要作为投标文件的一部分列出。

12、投标保证金可以选择（ ）或招标人认可的其他合法担保形式。

A. 现金 B. 现金支票 C. 银行汇票 D. 保兑支票 E. 银行保函 答案：ABCDE

13、《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》第八条规定的工程施工招标

应具备的条件有：（ ）。

A. 按照国家有关规定需要履行项目审批手续的.已经履行审批手续 B. 工程资金或者资金来源已经落实

C. 有满足施工招标需要的设计文件及其他技术资料

D. 法律.法规.规章规定的其他条件 E. 监理单位已确定 答案：ABCD

14、施工招标划分合同数量时，应考虑的影响因素包括()。 A. 有利于本地区的承包商 B. 有利于本系统的承包商 C. 施工内容的专业性较强 D. 避免施工现场的交叉干扰 E. 对项目建设总投资的影响 答案：CDE

15、下列（ ）属于投标人的权益。 A. 平等地获得招标信息

B. 组织和参与招投标活动.其行为对招标人或投标人产生效力 C. 依据招标文件规定.审定投标人的资质 D. 依法收取招标代理业务 答案：A

16、评标工作是由（ ）完成的，这个临时组织负责对所有投标文件进行评定、提出书面评标报告、推荐或确定中标候选人等工作。 A. 招标人 B. 评标委员会 C. 公证机关

D. 当地招标管理部门 答案：B

某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求，这时应当（ ）。A. 与相对接近要求的投标人协商.改为议标再确定中标人 B. 改为直接发包

C. 用原招标文件重新招标 D. 修改招标文件后重新招标

招标人和中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同后，中标人（）。 A. 应当按照合同约定履行义务.完成中标项目 B. 可将中标项目分解后分别向他人转让 C. 可向他人转让中标项目

D. 可将中标项目中的部分非主体工作分包给他人完成 答案：

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（ ）内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 A. 15 B. 20 C. 25 D. 30 答案：D

（ ）原则上适用于一切分期付款工程合同，但对单价合同最有效。 A. 确定利润率的策略 B. 平衡报价策略 C. 价格重分配策略 D. 降低预算成本的策略 答案：C

21、建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是（ ）。

A. 按工程实际损失计算赔偿 B. 扣除合同约定的全部监理酬金

C. 赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额 D. 应当双倍返还定金 答案：C

22、为了提高中标的可能性和中标后利益，在保证工程质量的前提下，进行合理报价，根据投标报价的原则，对下列（ ）项目可以报低价。 A. 工期要求急.投标对手少 B. 施工条件差.投标对手少 C. 投标对手多.支付条件好 D. 施工条件差.投标风险大 答案：C

第四章 建设项目开标、评标、定标

1、定标

答案：就是通过评标委员会的评审，将某个招标项目的中标结果通过某种方式确定下来或将招标授予某个投标人的过程（确定中标人）。 2、述标 答案：就是投标人派出代表，在评标现场向评标委员会介绍投标方案和相关的资源、力量等。 3、开标

答案：招标机构在预先规定的时间将各投标人的投标文件正式启封揭晓。 4、澄清

答案：是招标人或招标代理机构面对投标人提出的质疑公开进行统一答复的形式。 5、质疑

答案：是指投标人购买招标文件以后，对招标文件的公正性或某些有歧义、不清楚的内容提出疑问和质询。 6、标前会议

答案：是指开标齐之前招标人或招标代理机构召开的标前答疑会。

7、《招标投标法》第六十六条规定：涉及_____________、_____________、_____________或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家有关规定可以不进行招标。 答案：国家安全、国家秘密、抢险救灾 解析

8、评标无效的几种情形？

答案：

1.使用的招标文件没有确定的评标标准和方法；2.评标标准和方法含有倾向或者排斥投标人的内容，妨碍或者限制投标人之间的竞争，且影响评标结果的；3.应当回避的评标委员会成员参与评标的；4.评标委员会的组建及人员组成不符合法定要求的；5.评标委员会及其成员在评标过程中有违法行为，且影响评标结果的。

第五章 工程建设合同

1、合同债务

答案：既包括当事人在合同中约定的义务，又包括法律直接规定的义务，也包括根据法律原则和精神的要求，以及当事人所必需履行的义务。 2、违约行为

答案：是指违反合同债务的行为，也称为合同债务不履行。 3、索赔 答案：

是指由于合同一方违约而使对方遭受损失时由无违约方向违约方提出的费用补偿要求。 4、合同

答案：又名契约，是指当事人之间确立一定权利义务关系的协定。

5、合同变更一般主要是在合同主体不变的情况下，对合同内容_____________、_____________和_____________。

答案：标的条款变更、履约条款变更、合同责任条款变更

6、建筑工程合同的签订需要经过_____________、_____________、_____________三个步骤。

答案：要约邀请、要约、承诺

7、合同具有的法律特征是一种法律行为、__________________________、_________________________、__________________________。

答案：两个或两个以上当事人愿意表示一致的法律行为、合同当事人法律地位平等、当事人的合法行为

8、建筑工程合同执行时注意事项？

答案：为了应对各种纠纷或者避免纠纷的发生，最好的办法就是成立合同管理机构，以尽量规范合同的执行。特别是对于大型的建筑工程来说，招标人、中标人应有专门的合同管理部门。合同管理部门应从事对供应、施工、招标投标等合同从准备标书一直到合同执行结束全过程的管理工作。根据合同性质的不同，招标人的合同管理部门应与技术部门、采购部门等各个技术部门相互协作，分别负责合同的商务和技术两大部门的管理工作；进度投资控制部门、公司审计部门、财务部门等分别根据公司程序规定的管理权限，参与标书的编写审查、潜在承包商的资格评定、招标投标、合同谈判、合同款支付、合同变更的确定和支付、承包商索赔处理、重大争议的处理，并分别从各自的只能角度对合同管理部门进行监督。 9、合同签订的原则？

答案：合同依法成立后，当事人双方必须严格按照合同约定的标的、数量、质量、价数、履行期限、履行地点、履行方式等所有条款全面完成各自承担的合同义务。签订建筑工程合同时，必须遵循《合同法》所规定的基本原则，如平等原则、自由原则、公平原则和诚信原则等，不得损害社会利益和公共利益。 10、一般情况下承包商可以索赔哪些费用？ A. 人工费 B. 材料费

C. 施工机械使用费 D. 管理费 E. 利润 答案：ABCDE

11、按索赔的目的进行分类，索赔可以分为（ ）。 A. 工期索赔 B. 总索赔 C. 单项索赔 D. 费用索赔 E. 合同外的索赔 答案：AD

12、如果中标的施工企业拒绝与发包人签订工程施工承包合同，发包人（ ）。 A. 将不再返还其投标保证金 B. 将全部返还其投标保证金 C. 将部分返还其投标保证金

D. 将对其行为处以两倍保证金的罚金 答案：A

13、（ ）也称为经济索赔，是承包商要求取得合理的经济补偿。 A. 单项索赔

B. 总索赔 C. 工期索赔 D. 费用索赔 答案：D

14、建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是( )。

A. 按工程实际损失计算赔偿 B. 扣除合同约定的全部监理酬金

C. 赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额 D. 应当双倍返还定金 答案：C

综合试题

一、单项选择题

1、建设工程合同纠纷的仲裁由（ B ）的促裁委员会仲裁。 A 工程所在地 B 双方选定 C 施工单位所在地 D 建设单位所在地 2、在委托代理关系中，因代理人的行为给被代理人造成损害的（ D ） A 代理人与被代理人共同承担责任 B 代理人承担连带责任 C 代理人与被代理人协商确定责任 D 代理人独自承担责任 3、合同法律关系是由（ A ）三要素所构成。

A 主体、客体、内容 B 当事人、合同行为、合同利益 C 法人、合同、权利和义务 D 合同管理、经济协作、法律责任 4、材料采购合同中对材料质量检验的方法，（ C ）是错误的。 A 经济鉴别法 B 化学试验 C 理论换算法 D 物理试验

5、FIDIC合同条件规定的“合同有效期”是指从双方签署合同协议书之日起至（ D ）止。

A 颁发履约证书日 B 工程接收证书指明的竣工日 C 颁发工程接收证书日 D 承包商提交的结算单日生效日 6、合同变更或解除是一项法律行为，因此，当事人双方（ B ） A 口头协商即可 B 应签订书面协议 C 与第三方一起协调 D 承办任何手续

7、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准，该厂用其它厂家生产的水泥换上自己的包装后，作为样品与采购方签订水泥供应合同，则该合同属于（ B ）签订的合同。

A 采取胁迫手段 B 采取欺诈手段 C 超越经营范围 D 无效代理 8、合同生效后，当事人对合同条款的约定有缺陷的情况下（ B ） A 当事人可以约定补充协议 B 当事人可任意进行

C 当事人不能约定补充协议 D 当事人必须按交易习惯进行 9、《仲载法》规定，组成仲裁庭的仲裁员由（ D ）

A 由一方当事人选定 B 由仲裁委员会指定 C 由仲裁委员会议指定 D 由双方当事人指定

10、工程师在确有必在时可以书面形式要求承包方停施工，但工程师应当在提出暂停施工要求后（ B ）内提出书面处理意见。 A 1天 B 2天 C 7天 D 14天 11、要约是指：（ A ）

A、希望和他人订立合同的意思表示 B、同意和他人订立合同的意思表示 C、希望他人向自己发出订立合同的意思表示 D、招标公告 12、根据《合同法》的规定，要约在（ B ）时生效：

A、受要约人确认受到要约 B、要约到达受要约人 C、受要约人作出承诺 D、要约人发出要约 13、投标是：（ C ）

A、要约邀请 B、承诺 C、要约 D、履约

14、招标人和投标人应当自中标通知书发出之日起（ B ）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

A、10 B、30 C、15 D、60 15、施工合同文件的优先顺序是（排前者优先）：（ A ）

A、施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、专用条款、通用条款 B、中标通知书、投标书及其附件、施工合同协议书、专用条款、通用条款 C、施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、通用条款、专用条款 D、中标通知书、投标书及其附件、施工合同协议书、通用条款、专用条款

16、工程量不大且能精确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目，最适用于：（ A ）

A、总价合同 B、单价合同 C、成本加酬金合同 D、总承包合同 17、项目经理的更换，承包人应当至少于更换前（ A ）天以书面形式通知发包人。 A、7 B、10 C、14 D、15

18、工程开工前，（ B ）应为建设工程及施工现场内第三方人员生命财产办理保险，支付保险费。

A、承包人 B、发包人

C、承包人与发包人分别 D、向承包人与发包人均不 19、当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以（ C ） A、向仲裁委员会申请强制执行 B、再申请仲裁 C、向法院申请强制执行 D、向法院提请诉讼

20、如工程变更超过原设计标准或批准的建设规模时，须经（ D ）审批。 A、原设计单位 B、发包人 C、工程师 D、原审批单位 21、法人是指具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的（ D ）。

A、自然人 B、公民 C、领导者 D、组织 22、经济法律关系的（ A ）是指经济法律关系的参加者或者当事人。

A、主体 B、客体 C、内容 D、对象 23、对于合同当事人而言，所在国爆发战争是一种（D）。

A、合法行为 B、违法行为 C、自然事件 D、社会事件 24、在下列合同中，（C）合同是可变更的合同。

A、一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的 B、以合法活动掩盖非法目的的 C、因重大误解而订立的 D、损害社会公共利益的

25、仲裁委员会的仲裁裁决做出以后，当事人应当履行。当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以依照《民事诉讼法》的有关规定向（ B ）申请执行。 A、当地人民政府 B、人民法院 C、仲裁委员会 D、调解委员会 26、监理招标主要是对监理单位（ A ）的选择。

A、能力 B、报价 C、监理人员数量 D、设备 27、中标通知书（ A ）具有法律效力。

A、对招标人和中标人均 B、只对招标人 C、只对中标人 D、对招标人和中标人均不

28、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从（ C ）的日历天数计算。 A、合同签字日起按投标文件中承诺 B、合同签字日起按招标文件中要求 C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺 D、合同约定的开工日起按招标文件中要求 29、施工合同文本规定，承包人有权（ D ） A、自主决定分包所承包的部分工程 B、自主决定分包和转让所承担的工程 C、经发包人同意转包所承担的工程 D、经发包人同意分包所承担的部分工程

30、承包人按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修复和重新隐蔽的费用损失和工期处理为（ B ）。 A、费用和工期损失全部由业主承担 B、费用和工期损失全部承包人承担 C、费用由承包人承担，工期给予顺延 D、工期不予顺延，但费用由业主经予补偿 二、多选题

1、合同履行地点没有约定或约定不明确，下列确定方法的表述，正确的是（ ） A 给付货币的，在给付货币一方所在地履行 B 交付不动产的，在不动产所在地履行 C 交付动产的，在接受动产一方所在地履行

D 履行标的是行为的，在履行义务一方所在地履行

2、《合同法》规定，合同权利、义务终止，不影响合同中（ ）的效力。 A 清理条款 B 质量条款 C 结算条款 D 风险条款 3、在委托监理合同中，属委托人应履行的义务有（ ） A 开展监理业务前向监理人支付预付款

B 负责建设工程所有外部关系的协调，为监理工作创造外部条件 C 免费向监理人提供开展监理工作所需的工程资料 D 与监理人协商一致，选定项目的勘察设计单位

E 将授予监理人的监理权利在与第二方签订的合同中予以明确 4、设计合同承包方对所承担设计任务的建设项目应配合施工（ ） A 负责设计变更 B 负责修改预算 C 参加隐蔽工程验收 D 参与施工组织 E 参加工程竣工验收

5、施工合同示范文本规定，在施工合同履行过程中，承包人承担违约责任的方式有 （ ）

A 支付违约金 B 赔偿损失 C 顺延工期 D 继续履行 E 采取补救措施 6、监理工程师对设备采购合同的管理主要包括（ ） A 对合同及时编号、统一管理 B 签发到货质量证明 C 分析合同的执行情况 D 监督合同的履行 E 按合同约定的价格和结算条款办理结算

7、在FIDIC合同条件中，工程移交证书的主要作用（ ） A 指明竣工日期 B 转移工程照管责任 C 颁发证书日即缺陷责任期起始日 D 作为办理竣工结算的依据 8、公开招标条件下，所发布的招标公告主要内容包括（ ） A 工程概况 B项目资金来源 C 投标须知 D 评标方法 E 招标范围 9、根据《合同法》规定，生效的要约可因一定事由的发生而失效，这此事由包括 （ ）

A 要约人依法撤回要约 B 要约人依法撤销要约

C 拒绝要约的通知到达要约人 D 受要约人对要约内容作出变更 E 承诺期限届满，受要约人未作出承诺 10、委托合同的基本特征有（ ）

A 合同的标的是劳务 B 必须是有偿合同 C 合同是诺成，非要式合同 D 条款内不包括违约责任 E 合同是双务的 11、设计阶段监理的内容包括（ ）

A 选择勘察设计单位 B 组织设计方案竞赛 C 确定设计使用的技术参数 D 审查勘察设计方案和结果 E 编制项目概预算

12、承揽合同主要包括（ ）等型合同 A 修理 B仓储 C 定作 D 复制 E 检验

13、工程师审查承包人的索赔时，承包人提出的（ ）等证明材料可以作为合理的依

据。

A 中标意向书 B 经工程师认可的施工进度计划 C 工程师发布各种书面指令 D 招标时的标前会议记录 E 各类财务凭证

14、要使索赔得到公正合理地解决，工程师的工作必须遵守（ ） A 公正 B 批评教育 C 协商一致 D 平等 E自愿

15、建设工程施工合同履行过程中，发包人应完成的工作内容包括（ ） A 办理土地征用，拆迁补偿，平整施工场地 B 提供和维护非夜间施工使用的照明 C 开通施工场地与城乡公共道路的通道

D 保证施工场地清结符合环境卫生管理有关规定 E 确定水准点与坐标控制点，并进行现场交验

16、建设项目投保“建筑工程一切险”，承保的危险范围包括（ ）造成的损失。 A 战争、罢工、核污染 B 雷电、火灾、爆炸 C 地震 D 盗窃 E 错误设计 17、发生（ ）等情况后，应批准承包商合理展延工期 A 未增加额外工作的工程变更 B 业主延误移交施工现场

C 因承包商原因引起的暂停施工 D 需要拆除图纸中未标明的地下构筑物 E、因业主订的工程设备延误到货导致的暂停施工

18、在下述各项中，属投标报价降低风险报价策略的是（ ） A 加强索赔 B 购买保险 C 开口开级报价 D 多方案报价 E、按成本加酬金方式结算报价

19、在下述索赔原因中，属合同本身原因的是（ ） A 合同额增减超过15% B 法律法规的变化 C 汇率的变化 D 工程变更 E 监理工程师指示错误 20、对无权代理行为，被代理人有（ ）

A 撤回权 B 催告权 C追认权 D 抗辩权 E 拒绝权 21、合同法律关系的客体包括：（ ）

A、禁止流通物； B、完成一定的工作；C、建筑物；D、智力成果；E、货币。 22、无权的代理行为包括：（ ） A、代理人接受委托与自己签订经济合同；

B、代理人授权范围内与第三方协商签订了损害委托人利益了经济合同； C、代理人以被代理人的名义，与其所代理的其它人订立合同； D、在授权书有限时间内与第三方签订了超越代理权限的合同；

E、代理人在委托授权书的有效期终止后，与第三方签订了原委托受权书内容范围内的合同。

23、“建筑工程一切险”被保险人可获得保险公司赔偿的受损失费用范围包括：（ ） A、受损害的施工建筑物； B、承包人的施工运输机械；

C、在投保范围内的临时工程； D、业主在工地原有建筑物因施工受破坏； E、承包人施工人员受到人身体伤害。

24、当事人能行使留置权的合同有：（ ） A、买卖合同； B、技术合同； C、运输合同； D、委托合同； E、仓储合同。

25、无效合同的财产后果，可以采用处理方式有：（ ） A、追究违约金； B、返还财产； C、赔偿损失； D、追究处罚金； E、追缴财产。

26、代理具有如下特征：（ ）

A、以代理人的名义从事活动； B、以被代理人的名义从事活动；

C、任何事情及行为都可以代理； D、代理人可在授权范围内独立进行意思表示； E、代理行为产生的后果由代理人享有。 27、用于履行合同的担保方式有：（ ） A、定金； B、资产抵押； C、投标保证金； D、违约金； E、留置。

28、合同履行地点是指：（ ）

A、注册登记的地点； B、签订合同的地点； C、交付标的地点； D、支付价款的地点； E、标的生产地。

29、构成合同法律关系的要素包括：（ ） A、主体； B、代理； C、客体； D、内容； E、担保。

30、合同标的是双方当事人权利义务所指向的对象：（ ） A、工程量； B、劳务行为； C、工资表； D、建设资金； E、建筑物。

31、合同法的基本原则是：（ ）

A、等价有偿原则； B、平等原则； C、自愿原则； D、公平原则； E、严格责任原则。

32、订立合同可采用的形式有：（ ） A、承诺； B、要约； C、要约邀请； D、书面； E、口头。

33、合同的权利义务终止时，不影响合同中（ ）的效力： A、保险条款； B、仲裁条款； C、结算条款； D、担保条款；

E、清理条款。

34、对无效合同有确认权的机构是：（ ）

A、仲裁机构； B、业务主管部门； C、经济合同当事人； D、行政主客部门； E、人民法院。

35、合同法规定，合同包括的条款主要有：（ ） A、标的； B、鉴证条款； C、价款； D、质量； E、违约责任。

36、要约与要约邀请的主要区别在于：（ ）

A、是否采用书面形式； B、在法律上是否须承担责任； C、内容是否具体确定； D、是否须送达对方； E、是否明示希望与他人订立合同。

37、合同被撤消后的法律后果有：（ ）

A、双倍返还定金； B、支付违约金； C、赔偿损失； D、返还财产； E、追缴财产。

38、仲裁协议包括如下内容：（ ）

A、请求仲裁的意思表示； B、不向法院起诉的承诺； C、仲裁事项； D、双方争议的解决方式； E、所选定的进仲裁委员会。 39、合同有效的条件是：（ ）

A、双方（多方）是法人； B、双方（多方）有担保； C、当事人有合格的资格； D、内容要合法； E、订立的程序要合法。

40、下列哪些合同符合解除的条件：（ ） A、当事人一方不履行合同，不能实现合同目的； B、当事人一方要求解除合同； C、出现了致使合同无法履行的事件； D、监理工程师要求解除合同；

41、合同法律关系由（ ）等要素构成。

A、主体 B、客体 C、行为 D、事件 E、内容 42、担保方式包括（ ）等。

A、保证 B、抵押 C、质押 D、预付款 E、定金 43、在下列几种情形中，（ ）合同是可变更的合同。 A、损害公共利益的

B、以合法活动掩盖非法目的的

C、恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的 D、因重大误解而订立的

E、在订立合同时显失公平的

44、合同生效后，当事人对合同价款约定不明确的，可以按照（ ）确定的价格履行。

A、协议补充

B、按照有关合同条款确定 C、按照交易习惯确定

D、按照订立合同时履行地的市场价格履行 E、按照订立合同订立地的市场价格履行

45、在合同促裁制度中，首席仲裁员由（ ）。

A、当事人共同选定 B、仲裁申请人选定

C、未申请仲裁一方当事人选定 D、当事人共同委托仲裁委员会主任指定 E、仲裁委员会主任无须经委托，可以直接指定 46、在下列行为中，（ ）属于要约邀请。

A、价目表的寄送 B、招标公告 C、投标 D、招标说明书 E、不含价格的商业广告

47、合同当事人承担违约责任的形式有（ ）。

A、支付违约金 B、支付赔偿金 C、返回财产 D、追缴财产 E、继续履行

48、中标通知书发出后的30天内，双方应按照（ ）订立书面合同。 A、招标文件 B、中标人的投标文件

C、最后修改投标文件后确定的价格 D、综合所有投标文件中最优的内容 E、最后修改投标文件后确定的工期

49、在监理合同中，（ ）是监理人的权利。 A、工程建设有关事项和工程设计的建议权 B、对其他合同承包人的选定权 C、委托监理工程重大事项的决定权 D、获得酬金的权利

E、工程建设有关协作单位组织协调的主持权

50、大型项目的评标中，（ ）是初评的工作内容。 A、对各投标书实施方案和计划进行实际性评价与比较 B、投标人的资格 C、投标保证有效性 D、报送资料的完整性

E、投标书与招标文件的要求有无实质性背离

51、设计合同履行过程中,设计人承担的义务包括（ ）等方面工作。 A、保证设计质量 B、负责设计交底

C、协调工程施工 D、负责施工中发生的设计变更 E、确认承包人施工工艺的可靠性

52、质量监督机构对工程质量监督工作的范围包括（ ）。

A、抽样检查防水工程的质量 B、对使用的建筑材料进行见证 C、评定已完成工程的质量等级 D、对承包人的施工过程进行巡视监督 E、检查施工现场监理机构是否按照监理规划进行监理 53、施工合同文件组成包括（ ）。

A、图纸 B、协议书 C、技术规范 D、工程报价单 E、中标意向书 54、施工合同履行中，发生（ ）等情况,应给承包人顺延合同工期。 A、发生设计变更 B、发包人延误移交施工现场 C、承包人采购的材料供贷商未能按时交贷 D、基础开挖时遇到图纸未标明的地下通讯管线 E、分包人的施工干扰了承包人按计划进度施工

55、工程师对已同意承包人覆盖的隐蔽工程质量有怀疑，指示承包人进行剥露后重新取样试验。试验结果表明该部位的施工质量虽满足行业规范的要求，但未达到合同约定的标准，工程师应判定（ ）。

A、质量合格 B、需重新修复

C、不补偿费用但顺延合同工期 D、顺延合同工期并追加合同价款 E、承包人损失的工期和费用均不予补偿

56、施工过程中发生（ ）情况时，可以调整合同价款。

A、设计变更 B、工程师批准的承包人索赔 C、当地税务部门对税费的调整 D、遇到图纸未表明的地下构筑物 E、中期支付进度款扣回部分预付款

57、发包人出于某种需要希望工程能提前竣工,则他应该做的工作包括（ ）。 A、向承包人发出必须提前竣工的指令 B、与承包人协商并签订提前竣工的协议 C、负责修改施工进度计划 D、为承包人提供赶工的便利条件 E、减少对工程质量的检测试验项目

58、FIDIC《施工合同条件》中的指令分包商，其特点表现为（ ）。 A、由业主选定的施工单位 B、与业主签订合同

C、由承包商负责协调管理 D、从承包商中标价的暂列金额内支付 E、承担不属于承包商必须完成工作范围内的施工

59、FIDIC合同条件内规定，业主和承包商对合同的履行发生争议时，解决的方式包括（ ）。

A、当事人双方协商 B、工程师确定

C、建设行政主管部门调解 D、争端裁决委员会决定 E、仲裁机构裁决

60、工程师发布变更指令的范围应限于（ ）等方面。

A、删减部分承包商内容交给其他人完成 B、改变部分工程的基线 C、改变已批准承包商施工时间和顺序 D、增加合同约定的工程量 E、改变施工工程的性质

答案：

1、BD 2、ABC 3、ABCE 4、ABCE 5、ABDE 6、AD 7、AB 8、ABE 9、BCDE 10、ACE 11、BD 12、ACDE 13、BCE 14、AC 15、ACE 16、BCD 17、BDE 18、CDE 19、ABC 20、CE 21、BCDE 22、BDE 23、ACD 24、 CE 25、BCE 26、BD 27、ABE 28、CD 29、ACD 30、BDE 31、BCD 32、DE 33、CE 34、AE 35、ACDE 36、BCE 37、CDE 38、ACE 39、CDE 40、AC

41、ABE 42、ABCE 43、DE 44、ABCD 45、AB 46、ABDE 47、ABE 48、AB 49、ADE 50、BCDE 51、ABD 52、AE 53、ABCD 54、ABD 55、BE 56、ABDE 57、BD 58、ACDE 59、ABDE 60、BCDE

三、简答题

1、公开招标方式的基本要求？

答：《招投投标法》第十六条规定：“招标人采用公开招标方式的，应当发布招标公告。依法必须进行招标的项目的招标公告，应当通过国家指定的报刊、信息网络或其他媒介发布。招标公告应当载明招标人的名称和地址，招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。”因此公开招标方式的基本要求是要信息公开，公开的内容包括招标方式、时间、地点、数量、程序、办法、信息公布媒介等。在招标实践中，招标公告一般要在当地的工程交易中心网站、政府网站和中国招投标网同时发布，而招标结果一般只在当地的工程交易中心网站或政府网站上进行公布。 2、综合评分法的优缺点？

答：优点：采用综合评分法比较容易制定具体项目的评标办法和评标标准，评标时，评委容易对照标准打分，工作量也不大。

缺点：采用综合评分法时，技术、商务、价格的权重比较难于制定，特别是难于详细制定评分标准使之精确到每一个分数值，另外也难于找出制定技术和价格等标准分值之间的平衡关系，有时候很难招标到“价廉物美”或“物有所值”的投标人，所以比较难于在标准细化后最大限度地满足招标人的愿望。如果评分标准细化不足，则评分委员在打分时的自由裁量权容易，客观度不够，特别是在目前不正当竞争行为比较多的情况下，容易被个别的投标人活着评委认为地破坏。如

果各项评分标准非常可观且公开，有些投标人自己就会认为实力不够而放弃投标，那么投标任务就难以完成。另外，这种招标方式容易发生最高价者中标现象，引起人们对于政府采购和招标投标的质疑。 3、投标保证金的形式有哪些？

答：投标保证金可以选择现金、现金支票、银行汇票、保兑支票、银行保函货招标人认可的其他合法担保形式。值得注意的是，若采用现金支票或银行汇票，投标人应确保上述款项在投标文件提交截止时间前能够划拨到招标人的账户里，否则，其投标担保视为无效。若用银行保函，其格式必须采用招标文件中所给出的标准格式。银行的级别由招标人根据招标项目的情况在投标人须知资料表中规定，银行保函原件应在投标文件截止时间前由投标人单独密封到开标一览表中并递交给招标人。总之，投标保证金的相关证据要做味投标文件的一部分列出。 4、简述加强对工程分包管理的方法？

答：（1）履行开工手续，对承包商的每项工程，在开工前必须填报“开工申请单”，如果是分包工程，必须附上监理工程师批准分包的书面证明；（2）每次工地会议，承包商必须上报分包情况的资料，必要时，可邀请主要分包商参加工地会议；（3）核实分包商具体参加工程的管理人员和施工队伍是否与资格审查时所报的情况相符合；（4）如发现分包商的施工设备、技术力量以及工程质量均难以达到要求，就立即采取果断的措施。 5、投标文件的主要内容？

答：投标文件一般包括以下七个方面的内容： （1）投标书。 （2）投标保证书。

（3）报价表。因合同类型而异，单价合同一般将各类单价列在工程量表上。有时业主要求提供单价分析，则需按招标文件规定将主要的或全部单价均附上单价分析表。

（4）施工规划。包括各种施工方案、施工进度计划表或资源安排直方图。 （5）施工组织机构表、主要工程管理人员人选及其简历。

（6）如欲将部分项目分包给其他承包商，则须将分包商情况写入投标文件。 （7）其他必要的附件和资料。如投标保函，承包商营业执照，承包商投标全权代表的委托书及姓名、地址，能确认投标者财务状况的银行或其他金融机构的名称和地址等。

6、合同签订的原则？

答：合同依法成立后，当事人双方必须严格按照合同约定的标的、数量、质量、价数、履行期限、履行地点、履行方式等所有条款全面完成各自承担的合同义务。签订建筑工程合同时，必须遵循《合同法》所规定的基本原则，如平等原则、自由原则、公平原则和诚信原则等，不得损害社会利益和公共利益。 7、监理服务的依据是： ○1监理合同；

○2业主与第三方签订的正式合同、协议及附件； ○3合同图纸及说明； ○4合同工程量清单及说明；

○5合同指定使用的标准图纸、技术规范等；

○6国家、交通部、项目新在省、市颁布的监理法规等； ○7其它

8、答:(1)拒绝要约的通知到达要约人；(2)要约人依法撤销要约；(3)承诺期限届满,受要约人未作出承诺；(4)受要约人对要约的内容作出实质性变更。 9、答:公开招标的特点是招标中投标单位的数量不受限制,业主有较大的选择范围；有助于开展全面竞争,打破垄断和地区保护主义；能使承包商努力提高工程质量,缩短工期和降低造价；但使得业主的工作量较大,招标费用也多；同时投标的社会成本增大。

10、答:总价合同的特点是:业主管理工作量少,结算较简单,但只适用于施工图纸明确、工程规模较少且技术不太复杂的工程。

11、答:(1)工期分析法；(2)实测法；(3)类推法；(4)工时分析法；(5)造价比较法；(6)折合法。

12、答:(1)不可抗力引起的延误； (2)不利自然条件或客观障碍引起的延误； (3)特别恶劣的气候条件引起的延误；(4)特殊风险引起的延误；(5)罢工及其它经济风险引起的的延误。 四、合同管理案例分析

1、某山岭重丘区公路路基土、石方工程中，承包商在合同中标明有软石的地方未遇到软石，因此，该施工段的工期提前2个月。但另一施工段在合同中没有标明有岩石的地方遇到了较多的次坚石，使开挖工作变得困难，工期因此拖延了5个月。由于工期拖延，使得施工不得不在雨季进行。按一般公认标准计

算，影响工期2个月，由于实际遇到的地质条件比原预计的复杂，造成了实际生产率比原计划低得多，折算影响工期3个月。为此，承包商准备提出索赔。 问：该索赔计划有关索赔的内容、理由、证据、通知等，用文字简要说明要点。 答案： ：1、索赔的内容

由于意外地质条件造成施工困难，导致工期延长，相应产生额外的工程费用，因此，应包括费用索赔和工期索赔。 2、索赔的理由

施工中遇到合同中未标明的较多坚石，施工现场的条件与原来的勘察有很大差异，超出合同提供的条件，属业主的责任范围。 3、索赔的证据

（1）工程照片、施工记录、业主代表或监理工程师的签证，与地质变化有关的合同文件（如标书、图纸设计底记录、变更指令等）。

（2）施工进度表、施工备忘录、会议记录或纪要，以及以上各种记录报告，因此分析计算延误的工期情况并证实期限可信度。

（3）与本事件相关的人工报表、材料报表、机构设备报表，用以分析计算多用了人工或延长工作时间，增加了设备数量、种类或工作时间，以及多用材料数量。 4、索赔的文件

主要包括：索赔信、索赔报告、详细计算书与证据。 5、索赔的通知

应在索赔事件发生后合同规定的有效期内向业主或监理工程师提出索赔要求，在发出通知后，承包商应进一步开展索赔的取证工作，以备要求进一步补充索赔理由和证据。索赔通知参考形式如下：

索赔通知

致业主代表或监理工程师：

我方希望你方对土方开挖中工程地质条件变化问题引起重视。 一、在合同文件标明有软石的地方未遇到预计的软石。 二、在合同文件中未标明有岩石的地方遇到较多的次坚石。

由于第一条，我方实际工期提前。由于第二条，我方实际生产率降低，而引起工期拖延，并不得不在雨季施工。

综合上述情况，由于施工条件变化造成我方实际工期拖延四个月，并由此使得我方费用比合同预计的增加很多。所以，我方就地质变化情况，向你方提出工期索赔及费用索赔，具体工期索赔及费用索赔依据及数额的计算在随后的索赔报告中。

2、某路基土石方工程，按我国施工合同示范文本签订的施工承包合同规定实际完成工程量计价。根据合同规定，承包商必须严格按照施工图及承包合同规定的内容及技术规范要求施工，工程的价款根据承包商取得计量证书的工程量进行结算。

问题（1）：简述计量的原则；

（2）：在路基填筑施工时，承包商为确保路基边缘的压实度，在路设计尺寸范围外加宽了30cm填筑，施工完成后，承包商将其实际完成量（含加宽真筑部分）向监理工程师提出计量付款的要求，监理工程师应如何处理？理由是什么？

（3）在工程施工过程中，承包商按业主指示就部分工程进行变更施工。变更部分的合同价款应根据什么原则确定？

答案： （1）计量原则为：

○1不符合合同文件要求的工程，不得计量； ○2按合同文件规定的方法、范围、内容、单位计量； ○3按监理工程师同意的计量方法计量。

（2）对宽填部分不予计量。因为该部分的工程量超出了施工图及工程量清单的范围，共费用通常被认为隐含在路基填筑上方的报价中；且该部分的施工是承包商为了保证施工质量而采取的技术措施，一般情况下该费用由承包商承担。 （3）变更价款的确定原则：

○1工程量清单已有适用于变更工程的单价，可直接套用该单价；

○2工程量清单中只有相近于变更工程的单价，可参照该单价计算该变更工程价款； ○3基工程量清单无适用或相近单价，则由承包商提出适当的变更单价，通常是在

预算价格的基础上乘以中标下浮系数，由监理工程师批准后执行。

3、在路基施工过程中，遇有下列原因使工期拖延：1）业主拟将某段路基改为高架桥（处于关键线路上），在口头通知承包商两个月后才下发正式文件和变更图纸；2）在土方开控（不处于关键线路上）过程中遇到了一些地质勘探没有探明的孤石；3）6~8月份施工时遇到季节性降雨，雨量与往年相近；4）在设计图纸中指明借土场经取样试验，不能用于路基填筑（处于关键线路上），必须重找借土场，为此花费了7天时间。承包商就上述问题按政党索赔程序提出了延长工期及补偿停工期间窝工损失的申请。作为监理工程师，应如何处理？ 答案：对情况○1，同意索赔及延期，并办理变更手续； 对情况○2，不同意索赔及延期，并办理变更； 对情况○3，不同意索赔及延期；

对情况○4，不同意索赔，同意延期，并办理变更。

4、某大桥工程项目所在地区,因连降暴雨成灾，发生严重的山洪暴发，使正在施工的桥梁工程遭受如下损失：

(1)一大部分施工临时栈桥和脚手架被冲毁,估计损失为300万元； (2)一座临时分仓库被狂风吹倒，使库存水泥等材料被暴雨冲坏，估计损失为80万元；

(3)洪水原因冲走和损坏一部分施工机械设备，其损失为50万元； (4)临时房屋工程设施倒塌，造成人员伤亡，损失为15万元； (5)工程被迫停工20天，造成人员、机械设备闲置，损失达60万元。 问题：(1)业主应承担哪几项风险？ (2)承包商应承担哪几项风险？

(3)若已办理了3%的保险,该项工程造价为8000万元,投保金额分期办理，本期只办理了6000万元，则可向保险公司索赔多少？ 答案：答(1).业主应承担(1)与(2)两项与工程相关的风险；

(2).承包商应承担(3)、(4)和(5)的有关风险；

(3).保险公司赔偿金额(300+80)×6000/8000 =285万元。

5、根据监理工程师的判断，如果他认为有必要对工程或其中任何部分的形式、质量或数量作出任何变更，他应有权指示承包商进行而承包商也应进行什么工作？

答案：(1)合同中所列出的工程项目中任何工程量的增加和减少；(2)取消合同中任何部分的工程细目的工作,被取消的工作是由业主或其它承包方实施者除外；(3)改变合同中任何工作的性质、质量及种类；(4)改变工程任何部分的标高、线

形、位置和尺寸；(5)为完成本工程所必须的任何种类的附加工作；(6)改变本工程任何部分的任何规定的施工时间安排等，有关规定的施工顺序和时间安排,也一定是在规定范围里有所规定。

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/ipgg.html