建设工程合同管理 - 2012年考试真题 - 2013年版

中大网校引领成功职业人生 www.wangxiao.cn 1、某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标，其投标书中投标人的名称应为（ ）。 A:该施工企业 B:该外地的分公司 C:项目经理部 D:项目经理 答案:A

解析:参见教材P4 法人资格

2、关于合同鉴定的说法，正确的是（ ）。 A:经过鉴定的合同，在诉讼中不需要进行质证 B:法律规定强制实施合同鉴定 C:合同鉴定的效力不限于我国国内 D:合同鉴定由工商行政管理机关作出 答案:D

解析:参见教材P20 合同公证于鉴证的区别

3、某通用设备采购合同中约定，采购方付款后，供货方交货。合同订立后，采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由，暂停支付设备货款。采购方暂停支付设备货款的行为行使的是（ ）。 A:同时履行抗辩权 B:后履行抗辩权 C:不安抗辩权 D:先诉抗辩权

中大网校 “十佳网络教育机构”、 “十佳职业培训机构” 网址：www.wangxiao.cn

中大网校引领成功职业人生 www.wangxiao.cn 答案:C

解析:参见教材P39 实行先履行抗辩权的情形之（1）经营状况严重恶化。

4、下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是（ ）。 A:和解 B:民间调解 C:行政调解 D:诉讼 答案:D

解析:参见教材P47 倒数第1行

5、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元，从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为（ ）。 A:A银行1000万元，B银行2000万元 B:A银行1800万元，B银行1200万元 C:A，B银行各项工作1500万元 D:A银行2000万元，B银行1000万元 答案:A

解析:参见教材P11 抵押物登记的先于未登记的受偿

6、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（ ）。 A:留置担保

中大网校 “十佳网络教育机构”、 “十佳职业培训机构” 网址：www.wangxiao.cn

中大网校引领成功职业人生 www.wangxiao.cn B:保证担保 C:抵押担保 D:质押担保 答案:B

解析:参见教材P12 施工投标保证

7、要约与要约邀请的共同特征是（ ）。 A:内容具体明确 B:具备合同的一般条款 C:明示订立合同的意思表示 D:对行为人具有约束力 答案:C

解析:参见教材P27 要约和要约邀请的概念

8、关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法，正确的是（ ）。 A:行使权利的时间要求相同 B:行使权利的条件要求相同 C:通知到达对方的时间要求相同 D:行为生效的条件不同 答案:D

解析:参见教材P27 要约的撤回和撤销

9、某监理合同约定了通过仲裁解决争议的条款。若该监理合同无效，则关于合同解决方式的说法，正确的是（ ）。

中大网校 “十佳网络教育机构”、 “十佳职业培训机构” 网址：www.wangxiao.cn

中大网校引领成功职业人生 www.wangxiao.cn A:合同无效，因而约定仲裁解决争议的条款也无效 B:合同无效，约定仲裁解决争议的条款仍有效 C:诉讼解决合同争议

D:合同无效后，应通过按先仲裁，后诉讼的程序解决争议 答案:B

解析:仲裁协议独立存在，合同的无效，不影响仲裁协议的效力。

10、某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险，保险人承担保险责任的开始时间是（ ）。

A:中标通知书发出日 B:施工合同协议书签字日 C:保险合同签字日

D:工程材料运抵施工现场日 答案:D

解析:参见教材P15 保险期限

11、关于施工合同当事人名称变更对施工合同效力产生影响的说法，正确的是（ ）。 A:合同应加盖变更后名称的公章方可继续有效 B:合同需要重新登记备案后继续有效 C:合同需要双方重新签字盖章后继续有效 D:合同的效力不受影响 答案:D

解析:参见教材P36 倒数第4行

中大网校 “十佳网络教育机构”、 “十佳职业培训机构” 网址：www.wangxiao.cn

中大网校引领成功职业人生 www.wangxiao.cn 12、某施工企业与材料供应商订立的钢材供应合同，执行的是政府指导价、价格为4000元/吨，合同约定2011年3月1日提货，但施工企业愈期至2011年4月10日才提货，而此时政府指导价已调整为4500元/吨。该施工企业给供应商的钢材款应按（ ）。 A:4500元/吨计算并追加违约金 B:4000元/吨计算并追加违约金 C:4500元/吨计算 D:4000元/吨计算 答案:C

解析:参见教材P38 第10~13行

13、关于合同转让的说法，正确的是（ ）。 A:债权人转让权利，不需经债务人同意 B:债权人转让权利，不需通知债务人 C:债务人转移义务，不需经债权人同意 D:债务人转移义务，新债务人不承担从债务 答案:A

解析:参见教材P41第18行

14、因不可抗力致使不能实现合同目的，合同当事人一方发出通知提出解除合同，则该合同解除日应为（ ）。 A:不可抗力发生日 B:发出通知日 C:通知到达对方日 D:对方同意日

中大网校 “十佳网络教育机构”、 “十佳职业培训机构” 网址：www.wangxiao.cn

中大网校引领成功职业人生 www.wangxiao.cn 答案:C

解析:参见教材P43合同自通知到达对方时解除。

15、关于承担违约责任的说法，正确的是（ ）。 A:无效合同有过错的合同当事人一方也可能承担违约责任

B:合同当事人一方因第三人的原因造成违约时，应当向合同对方承担违约责任 C:合同当事人一方因第三人的原因造成违约时，应当由第三方向合同对方承担违约责任

D:因不可抗力造成的违约，也应当承担违约责任 答案:B

解析:参见教材P44倒数第一行

16、仲裁协议是采取仲裁方式解决争议的前提条件，这体现了仲裁制度的（ ）。 A:自愿原则 B:公平合理原则 C:依法独立进行原则 D:一裁终局原则 答案:A

解析:参见教材P48第4行

17、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》要求，勘察项目必须招标的规模标准是单项合同估算价超过（ ）万元。 A:50 B:100

中大网校 “十佳网络教育机构”、 “十佳职业培训机构” 网址：www.wangxiao.cn

中大网校引领成功职业人生 www.wangxiao.cn C:200 D:1000 答案:A

解析:参见教材P53 第5行

18、对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是（ ）。 A:评标的工作量大 B:选择中标人的范围广 C:评标时间长 D:招标费用高 答案:B

解析:参见教材P55 三、招标方式

19、关于招标人解答投标人质疑的说法，正确的是（ ）。 A:招标人给予口头答复即可 B:招标人答复只给予提问者

C:招标人答复作为招标文件的组成部分

D:招标人答复与招标文件不一致，以招标文件为准 答案:C

解析:参见教材P58 回答函件作为招标文件的组成部分。

20、评标委员会评审某投标文件时发现，投标文件中的施工组织设计基本可行，但其中一个分项工程的施工方案存在质量安全隐患。关于评标委员会对该投标文件处理的说法，错误的是（ ）。

中大网校 “十佳网络教育机构”、 “十佳职业培训机构” 网址：www.wangxiao.cn

中大网校引领成功职业人生 www.wangxiao.cn A:该投标文件没有完全响应招标文件、存在细微偏差 B:该投标文件仍属于有效投标书

C:评标委员会应要求投标人对施工组织设计中的缺陷予以澄清

D:投标人修改施工组织设计时，可以在书面澄清中修改承诺的施工工期 答案:D

解析:参见教材P59倒数第16~15行

21、工程项目招投标中，确定中标人的权力属于（ ）。 A:招标人 B:评标委员会 C:招标代理机构 D:招标监督机构 答案:A

解析:参见教材P60 （1）定标程序

22、某施工项目采用评标价法评标，评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位，甲的投标价为7080万元、评标价为7040万元，乙的投标价为7060万元、评标价为7050万元，则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是（ ）。 A:甲投标人，合同价为7040万元， B:甲投标人，合同价为7080万元 C:乙投标人，合同价为7050万元 D:乙投标人，合同价为7060万元 答案:B

解析:参见教材P60 评标价最低的标书为最优，但仍以报价作为合同价。

中大网校 “十佳网络教育机构”、 “十佳职业培训机构” 网址：www.wangxiao.cn

中大网校引领成功职业人生 www.wangxiao.cn

23、根据《建设工程委托监理合同》示范文本，关于监理人义务的说法，正确的是（ ）。 A:向设计单位提供设备厂家名录

B:向承包人提供施工现场地下埋设的市政工程管线资料 C:指示设计单位变更设计 D:保守设计单位申明的秘密 答案:D

解析:参见教材P87 （二）监理人义务（7）

24、关于监理合同履行过程赔偿对方损失的说法，正确的是（ ）。 A:委托人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任 B:监理人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任

C:委托人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出 D:监理人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出 答案:B

解析:参见教材P88 第1~2行

25、《建设工程设计合同》示范文本规定，设计单位在施工期间派驻现场设计代表的办公用房，应由（ ）提供。 A:发包人 B:施工承包人 C:监理人 D:设计单位 答案:A

中大网校 “十佳网络教育机构”、 “十佳职业培训机构” 网址：www.wangxiao.cn

中大网校引领成功职业人生 www.wangxiao.cn 解析:参见教材P 98 （二）发包人责任 2.提供必要的现场工作条件

26、《建设工程设计合同》示范文本规定，设计合同的设计期限为（ ）。 A:从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止 B:从订立合同之日起，至完成工程验收之日止

C:从设计人收到定金之日起，至交付全部设计文件之日止 D:从设计人收到定金之日起，至完成工程验收之日止 答案:D

解析:参见教材P97倒数第6行、P98第4~5行

27、根据《建设工程设计合同》示范文本规定，关于设计成果的说法，错误的是（ ）。 A:设计概算不得超过合同约定的设计限额

B:设计文件中不得采用未经有资质检测机构试验论证的新材料. C:设计标准不得低于国家或行业规定的强制性标准 D:设计标准不得高于国家或行业规定的强制性标准 答案:D

解析:参见教材P99 1.保证设计质量

28、根据《建设工程设计合同》示范文本，关于初步设计应满足的深度要求的说法，错误的是（ ）。

A:满足主要材料订货的需要 B:满足非标准设备制作的需要 C:满足编制施工招标文件的需要 D:满足编制施工图设计文件的需要

中大网校 “十佳网络教育机构”、 “十佳职业培训机构” 网址：www.wangxiao.cn

中大网校引领成功职业人生 www.wangxiao.cn 答案:B

解析:参见教材P95 设计深度要求

29、《建设工程施工合同》示范文本规定，发包人负责采购的材料，使用前需要进行试验。关于检验责任的说法，正确的是（ ）。 A:发包人负责检验，费用由发包人承担 B:承包人负责检验，费用由发包人承担 C:发包人负责检验，费用由承包人承担 D:承包人负责检验，费用由承包人承担 答案:B

解析:参见教材P116 第20~21行

30、某工程的管道焊接完成后，承包人书面通知工程师要求24小时后进行合同规定的检查试验。工程师既未通知承包人变更试验时间，也未在预定时间到达现场。承包人单独进行试验后，将试验记录送交工程师。关于该事件的说法，正确的是（ ）。 A:虽然工程师未参加试验，但应视为施工质量合格 B:虽然工程师未参加试验，但应承认验收记录的正确性 C:由于工程师未在试验现场，本次试验结果无效

D:由于工程师未按时参加试验，应重新商定检查试验的时间 答案:B

解析:参见教材P118第12~14行

31、某工程项目施工过程中，因分包人的原因导致分包工程的进度严重滞后于计划进度，对现场同时施工的其他承包人的施工产生了干扰和阻碍。承包人按照工程师要求

中大网校 “十佳网络教育机构”、 “十佳职业培训机构” 网址：www.wangxiao.cn

中大网校引领成功职业人生 www.wangxiao.cn 督促分包人修改进度计划，并提出了相应赶工措施。该计划经工程师批准并经发包人同意后执行。在后续施工中，由于分包人赶工措施的缺陷，导致出现严重的质量事故、则该事件造成的损失应由（ ）承担。 A:发包人 B:承包人 C:分包人

D:工程师与承包人共同 答案:C

解析:修改的进度计划虽然经工程师批准并经发包人同意，但是所有的后果仍然有分包人承担。

32、某工程项目施工过程中，承包人按照工程师的暂停施工指示修复缺陷，经工程师验收认可后，书面提出复工要求，工程师收到复工要求后超过48小时未予答复。根据《建设工程施工合同》示范文本，此时承包人应（ ）。 A:继续等待工程师的进一步指示 B:再次书面提出复工申请 C:视为工程师已同意复工 D:向发包人书面申请复工 答案:C

解析:参见教材P119倒数第16~15行

33、某工程通过了竣工验收，但在验收文件中提出了5处还需要承包人修改的工程缺陷。按照《建设工程施工合同》示范文本，在工程缺陷修改完成前，工程的保护和照管责任应由（ ）负责。

中大网校 “十佳网络教育机构”、 “十佳职业培训机构” 网址：www.wangxiao.cn

中大网校引领成功职业人生 www.wangxiao.cn A:发包人 B:承包人 C:工程师

D:发包人和承包人共同 答案:B

解析:参见教材P127，工程缺陷修改完成后，移交给发包人运行使用，承包人才不再承担工程保管责任。

34、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工。但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是（ ）。 A:自行负责

B:由发包人给予补偿，合同工期不予顺延 C:不予补偿，但应合理顺延合同工期 D:由发包人给予补偿，合同工期相应顺延 答案:D

解析:参见教材P119，此暂停施工因工程师协调管理不善所致，工程师的指示错误由发包人承担责任。

35、某工程项目，由于部分拆迁工作延误不能按约定日期开工，工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，根据《建设工程施工合同》示范文本，承包人已到现场的人员和施工设备损失及合同工期的处理应为（ ）。 A:无须补偿经济损失，合同工期不予顺延 B:无须补偿经济损失，合同工期相应顺延

中大网校 “十佳网络教育机构”、 “十佳职业培训机构” 网址：www.wangxiao.cn

中大网校引领成功职业人生 www.wangxiao.cn C:补偿承包人的经济损失，合同工期相应顺延 D:补偿承包人的经济损失，合同工期不予顺延 答案:C

解析:参见教材P111、P114，拆迁工作属于发包人义务

36、承包人编制的施工进度计划及施工组织设计，经工程师认可和发包人同意。施工组织设计中，包括专家组审查批准的危险性较大深基坑施工方案。施工过程中，因施工方案的缺陷，导致承包人未能按施工进度计划完成基础工程。关于工期延误责任的说法，正确的是（ ）。

A:因施工方案缺陷，应由承包人承担责任

B:因工程师对施工方案的认可，应减少承包人的工期延误责任 C:因发包人同意施工进度计划，承包人不承担工期延误责任

D:因专家组对施工方案的审查批准，应与承包人承担连带工期延误责任 答案:A

解析:参见教材P113倒数第1行

37、某施工项目施工完成后，承包人自检合格并向工程师提出竣工验收申请。经验收检验后确认达到竣工验收标准。根据《建设工程施工合同》示范文本，承包人的竣工日应确认为（ ）。 A:承包人自检合格日 B:承包人递交竣工验收报告日 C:竣工验收开始日

D:竣工验收完毕，有关各方在竣工验收报告签字日 答案:B

中大网校 “十佳网络教育机构”、 “十佳职业培训机构” 网址：www.wangxiao.cn

中大网校引领成功职业人生 www.wangxiao.cn 解析:参见教材P127 （三）竣工时间的确定

38、根据《建设工程施工合同》示范文本，工程变更分为设计变更和其它变更，下列事项中，属于其它变更的是（ ）。 A:改变工程的标高和基线 B:增加合同中约定的工程量 C:提高合同中约定的质量标准 D:改变施工作业的顺序和时间 答案:C

解析:参见教材P121 采用排除法

39、某工程项目施工中，工程师对未经同意隐蔽的工程部位要求剥露重新检验。检验结果表明质量合格。因重新检验影响了正常施工，则工程师对此事项后果处理的方式应为（ ）。

A:工期顺延、给予经济补偿 B:工期不予顺延、给予经济补偿 C:工期顺延、不给经济补偿 D:工期不予顺延、不给经济补偿 答案:A

解析:参见教材P118（二）重新检验

40、根据《建设工程施工合同》示范文本，承包人采购材料运抵现场后，应由（ ）共同清点。 A:发包人与承包人

中大网校 “十佳网络教育机构”、 “十佳职业培训机构” 网址：www.wangxiao.cn

中大网校引领成功职业人生 www.wangxiao.cn B:承包人与供货人 C:工程师与供货人 D:工程师与承包人 答案:D

解析:参见教材P116 第11行

41、采购方验收运抵施工现场的钢管时，适宜检验供货数量的方法是（ ）。 A:衡量法 B:理论换算法 C:经验鉴别法 D:物理试验 答案:B

解析:参见教材P132倒数第3~4行

42、某材料采购合同，现场交货清点时发现，实际交货数量比订货数量少10%。采购方支付的货款应为（ ）。

A:订购数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金 B: 订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金 C:实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金 D:实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金 答案:D

解析:参见教材P133第10行、135第14~15行

43、根据FIDIC《施工合同条件》，履约保函担保承包商合同约定履行义务的期限为（ ）。

中大网校 “十佳网络教育机构”、 “十佳职业培训机构” 网址：www.wangxiao.cn

中大网校引领成功职业人生 www.wangxiao.cn A:从签订合同日起，至颁发工程接收证书日止 B:从签订合同日起，至颁发履约证书日止 C:从工程开工日起，至颁发工程接收证书日止 D:从工程开工日起，至颁发履约证书日止 答案:D

解析:参见教材P146，（1）履约担保的保证期限

44、根据FIDIC《施工合同条件》，对业主和承包商有约束力的合同的有效期终止日应为（ ）。

A:颁发工程接收证书日 B:颁发履约证书日 C:承包商提交结清单日 D:结清单生效日 答案:D

解析:参见教材P147，第14行

45、根据FIDIC《施工合同条件》，关于解决合同争议程序的说法，正确的是（ ）。 A:双方协商 争端裁决委员会 仲裁

B:工程师确定 定双方协商 争端裁决委员会决定 C:工程师确定 争端裁决委员会决定 仲裁 D:双方协商 工程师确定 争端裁决委员会决定 答案:C

解析:参见教材P150,1.解决合同争议的程序

中大网校 “十佳网络教育机构”、 “十佳职业培训机构” 网址：www.wangxiao.cn

中大网校引领成功职业人生 www.wangxiao.cn 46、根据FIDIC《施工合同条件》，不属于不可预见物质条件的是（ ）。 A:人为干扰

B:不利于施工的气候条件 C:图纸未标明的地下障碍物

D:与业主提供资料不一至的不良地质条件 答案:B

解析:参见教材P152，倒数第12~10行

47、某桥梁工程施工，中间桥墩施工到基底设计标高时遇到软弱地基，承包商按照工程师的指示采取了相应的技术施工。增加了施工成本20万元，为此提出了索赔，工程师审查索赔发现，桥台施工时河水实际水位低于技术资料中给定的水位条件。承包商的施工成本节约了3万元，岸上引桥施工条件也比资料表说明的条件好，节约施工成本4万元。根据FIDIC《施工合同条件》，工程师应批准的索赔金额为（ ）万元。 A:20 B:17 C:16 D:13 答案:D

解析:参见教材P153，第1~5行

48、承包商按投标文中承诺的数量和型号的施工机械投放到施工中，工程师发现承包商使用的某些机械影响了工程质量，要求承包商更换。根据FIDIC《施工合同条件》，承包商对此指示（ ）。 A:可以拒绝执行

中大网校 “十佳网络教育机构”、 “十佳职业培训机构” 网址：www.wangxiao.cn

中大网校引领成功职业人生 www.wangxiao.cn B:应当执行，但可获得费用补偿

C:应当执行，仍可获得费用和利润的补偿 D:应当执行，不能获得补偿 答案:D

解析:参见教材P156第12~14行

49、某工程，施工合同约定的合同竣工日为10月5日。承包商完成施工任务后于9月5日向工程师书面递交了竣工验收申请书，但由于非承包商原因尚不具备竣工验收的条件，按工程师的指示，承包商在10月20日向业主办理了工程移交手续。竣工试验条件满足后，11月5日通过了工程竣工验收，根据FIDIC《施工合同条件》。承包商的实际竣工日期应确定为（ ）。 A:9月5日 B:10月5日 C:10月20日 D:11月5日 答案:A

解析:参见教材P163，2.颁发工程接收证书

50、根据《建设工程施工合同》示范文本规定，工程师对承包人递交的索赔报告超过28天未作任何表示，则应视为（ ）。 A:需等待发包人批准 B:工程师已拒绝索赔要求 C:承包人的索赔要求已成立

D:承包人需进一步提交补充索赔证据

中大网校 “十佳网络教育机构”、 “十佳职业培训机构” 网址：www.wangxiao.cn

中大网校引领成功职业人生 www.wangxiao.cn 答案:C

解析:参见教材P183，第8~9行

51、关于保证方式的说法，正确的有（ ）。 A:保证方式有一般保证和连带责任保证 B:当事人没有约定保证方式，则为一般保证 C:当事人没有约定保证方式，则为连带责任保证

D:一般保证是指债务人没有按约定履行债务时，债权人可直接要求保证人履行 E:一般保证是指债权人必须首先要求债务人履行 答案:A,C,E

解析:参见教材P9，保证的方式

52、关于抵押的说法，正确的有（ ）。 A:抵押不转移抵押物的占有 B:抵押人不再负有保管抵押物的义务

C:抵押人未经抵押权人同意并告知受让人转让物已抵押的情况，转让抵押物的行为无效

D:抵押人转让抵押物只需通知抵押权人即可 E:抵押人转让抵押物应告知受让人转让物已抵押 答案:A,D,E

解析:参见教材P10~P11第4行

53、施工企业从银行货款，可作为质押担保的有（ ）。 A:汽车

中大网校 “十佳网络教育机构”、 “十佳职业培训机构” 网址：www.wangxiao.cn

中大网校引领成功职业人生 www.wangxiao.cn B:土地 C:土地所有权 D:支票

E:可以转让的商标专用权 答案:D,E

解析:参见教材P11，可以质押的权利包括

54、以下造成损失的事件中，依据建筑工程一切险的规定，应由保险人支付损失赔偿金的有（ ）。 A:地震造成的工程损坏 B:水灾的淹没损失 C:气温变化导致材料变质 D:施工机具的自然磨损 E:非外力引起的机械本身损坏 答案:A,B

解析:参见教材P15，责任范围和除外责任

55、《合同法》规定，合同被撤销的法律后果有（ ）。 A:返还财产 B:赔偿损失 C:罚款

D:记入不良信用名单 E:对经办人进行行政处分 答案:A,B

中大网校 “十佳网络教育机构”、 “十佳职业培训机构” 网址：www.wangxiao.cn

中大网校引领成功职业人生 www.wangxiao.cn 解析:参见教材P36，（三）合同被撤销后的法律后果。

56、关于迟到承诺的说法，正确的有（ ）。

A:受要约人超过承诺期限发出的承诺，一律视为新要约

B:受要约人超过承诺期限发出的承诺，要约人仍可通知该承诺有效 C:非受要约人责任延误到达的承诺，仍是有效的承诺

D:非受要约人责任延误到达的承诺，要约人可以不接受该承诺 E:迟到承诺的法律效力与迟到承诺的原因无关 答案:B,C,D

解析:参见教材P28 3.迟到的承诺

57、某建设单位以无资金为由拖欠施工企业工程款，现建设单位对甲单位的一项债权到期，但建设单位表示放弃。关于施工企业权利的说法，正确的有（ ）。 A:施工企业可以行使代位权 B:施工企业可以行使撤销权

C:施工企业应以建设单位名义行使权利

D:施工企业应在知道建设单位放弃债权之日起1年内行使权利 E:施工企业行使权利的范围以其债权为限 答案:B,D,E

解析:参见教材P39~40 （2）撤销权

58、关于合同中格式条款的说法，正确的有（ ）。 A:提供格式条款一方应提请对方注意免除其责任的条款 B:提供格式条款一方无说明免除其责任条款的义务

中大网校 “十佳网络教育机构”、 “十佳职业培训机构” 网址：www.wangxiao.cn

中大网校引领成功职业人生 www.wangxiao.cn C:对格式条款的理解发生争议时，应按照通常的理解予以解释 D:对格式条款有两种以上解释时，应采纳提供格式条款一方的解释 E:在格式条款与非格式条款不一致时，应采用格式条款 答案:A,C

解析:参见教材P30 四.格式条款

59、下列合同中，属于无效合同的有（ ）。

A:一方以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的合同 B:以合法形式掩盖非法目的的合同

C:约定的质量标准低于国家强制性标准的合同 D:必须招标的项目未招标的合同 E:订立合同时显失公平的合同 答案:A,B,C

解析:参见教材P34 （二）无效合同的情形

60、《合同法》规定，合同解除后对当事人双方仍有约束力的条款为（ ）。 A:履行期限条款 B:结算条款 C:清理条款 D:质量条款 E:违约责任条款 答案:B,C

解析:参见教材P43 第21~22行

中大网校 “十佳网络教育机构”、 “十佳职业培训机构” 网址：www.wangxiao.cn

中大网校引领成功职业人生 www.wangxiao.cn 61、关于违约金的说法，正确的有（ ）。 A:当事人可以约定一定数额的违约金

B:当事人不可以约定按损失额计算违约金的方法

C:违约金低于违约造成损失的，当事人可以同时请求赔偿损失 D:只要约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以请求增加 E:只要约定的违约金高于违约造成的损失，当事人可以请求减少 答案:A,D,E

解析:参见教材P46 （四）支付违约金

62、招标代理机构应具备的条件有（ ）。 A:招标代理业务 B:编制招标文件的能力

C:从事招标代理业务的营业场所 D:可以作为评标委员会人选的专家库 E:专业齐备的评标专家 答案:A,B,C,D

解析:参见教材P54 3.招标代理机构的资质条件

63、招标过程中，对投标人进行资格预审的目的有（ ）。 A:保证投标人具备完成招标工作的能力 B:简化招标程序 C:减少评标工作量 D:降低招标费用

E:确保招标人满意的投标人中标

中大网校 “十佳网络教育机构”、 “十佳职业培训机构” 网址：www.wangxiao.cn

中大网校引领成功职业人生 www.wangxiao.cn 答案:A,C,E

解析:参见教材P56倒数第3行~P57第1行

64、中标通知书发出后，其法律效力约束的对象有（ ）。 A:招标代理机构 B:招标人 C:评标委员会 D:中标人 E:未中标的投标人 答案:B,D

解析:参见教材P60倒数第14~12行

65、关于监理合同性质和特点的说法，正确的是（ ）。 A:监理合同是委托合同的一种 B:监理合同是建设工程合同的一种 C:监理合同的标的是服务 D:监理合同的标的是工程

E:监理合同的工作内容必须符合工程项目建设程序 答案:A,C,E

解析:参见教材P80 一、委托监理合同的概念与特征

66、《建设工程设计合同》示范文本规定， 下列工作中，属于设计单位义务的有（ ）。 A:组织设计成果鉴定 B:参加隐蔽工程验收

中大网校 “十佳网络教育机构”、 “十佳职业培训机构” 网址：www.wangxiao.cn

中大网校引领成功职业人生 www.wangxiao.cn C:审查外商提供的设备设计图纸 D:组织并主持设计交底会

E:向有关主管部门办理竣工图纸的审查备案 答案:A,C

解析:参见教材P99~100 （三）设计人的责任

67、某项工程项目由于设计错误造成部分工程发生了质量事故，按照《建设工程设计合同》示范文本，设计单位承担的违约责任包括（ ）。 A:负责修改该部分工程的设计 B:免收该部分工程的设计费

C:赔偿发包人该部分工程的全部损失

D:赔偿发包人该部分工程的一定百分比的损失 E: 赔偿施工承包人的实际损失 答案:A,B,D

解析:参见教材P102: 2.设计人的违约责任

68、按照《建设工程施工合同》示范文本对“设计变更”的规定，下列情况中属于设计变更的有（ ）。

A:减少合同中的约定的工程量 B:删减合同中约定的部分承包工作内容 C:提高合同中的约定的部分工程质量标准 D:增加附加工作内容 E:变更工程有关部分的基线 答案:A,E

中大网校 “十佳网络教育机构”、 “十佳职业培训机构” 网址：www.wangxiao.cn

中大网校引领成功职业人生 www.wangxiao.cn 解析:参见教材P121，（一）工程师指示的设计变更

69、按照《建设工程施工合同》示范文本规定，下列隐蔽工程的检验步骤和要求中，正确的有（ ）。

A:隐蔽工程施工完毕，承包人进行自检 B:自检合格后，书面通知工程师验收

C:工程师对通知隐蔽工程验收时间未提出异议，又未按时验收，承包人可继续施工 D:在任何情况下未经工程师签字认可，工程部位都不得隐蔽

E:隐蔽工程验收合格后，在合同约定时间内工程师未在验收记录上签字，承包人可继续施工 答案:A,B,C,E

解析:参见教材P118：（一）检验程序

70、按照《建设工程施工合同》示范文本规定，发包人出于某种需要希望工程提前竣工，则应完成的工作有（ ）。 A:向承包人发出要求提前竣工的通知 B:与承包人协商签订提前竣工的协议 C:负责修改施工计划

D:为承包人提供赶工的必要条件 E:减少工程质量检测的试验项目 答案:B,D

解析:参见教材P120，（五）发包人要求提前竣工

71、《建设工程施工合同》示范文本规定，下列工作中，属于竣工验收必须满足的条件

中大网校 “十佳网络教育机构”、 “十佳职业培训机构” 网址：www.wangxiao.cn

中大网校引领成功职业人生 www.wangxiao.cn 有（ ）。

A:承包人以完成了合同约定的各项工作 B:工程质量监督机构已确认了工程质量合格 C:有完整的技术档案和施工管理资料 D:承包人签署了工程质量保修书

E:设计单位对施工中其签署的设计变更通知书进行了确认 答案:A,C,D,E

解析:参见教材P126 （一）竣工验收需满足的条件

72、《建设工程施工合同》示范文本规定，承包人对合同约定质量保修期内的工程缺陷负有保修义务。下列工程缺陷中，修复时承包人不对保修费用承担责任的有（ ）。 A:工程验收时未发现的施工质量缺陷 B:不可抗力造成的工程损坏

C:发包人使用工程运行不当造成的损坏 D:发包人日常维护不当造成的损坏 E:承包人采购的材料质量缺陷造成的损坏 答案:B,C,D

解析:参见教材P128，保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

73、《建设工程施工合同》示范文本规定，下列工作，属于发包人义务的有（ ）。 A:办理施工许可 B:办理施工临时用地手续 C:施工用电接入现场

D:作好施工现场邻近建筑物的保护措施

中大网校 “十佳网络教育机构”、 “十佳职业培训机构” 网址：www.wangxiao.cn

中大网校引领成功职业人生 www.wangxiao.cn E:提供施工现场的安全防护设施 答案:A,B,C

解析:参见教材P111，（一）发包人的义务

74、某工程，合同约定3月10日开工，当年11月10日竣工，3月1日承包人因主要施工机具未能按计划到场，书面向工程师提出延期10天开工的申请，工程师对此申请始终未作任何答复，承包人延至3月20日实际开工，关于承包人竣工责任的说法，正确的有（ ）。

A:承包人通过赶工在11月10日竣工，赶工费用自行承担 B:承包人通过赶工在11月10日竣工，赶工费用由发包人承担 C:承包人通过赶工在11月10日竣工，可获得提前竣工奖励 D:工程在11月20日竣工，承包人不承担拖期违约责任 E:工程在11月20日竣工，承包人应承担拖期违约责任 答案:A,D

解析:参见教材P114，（一）承包人要求的延期开工

75、按照《建设工程施工合同》示范文本规定，对发包人和承包人都有约束力的合同文件有（ ）。 A:中标意向书 B:合同专用条款 C:有关技术文件 D:投标书附件

E:施工过程中双方洽商达成的书面协议 答案:B,C,E

中大网校 “十佳网络教育机构”、 “十佳职业培训机构” 网址：www.wangxiao.cn

中大网校引领成功职业人生 www.wangxiao.cn 解析:参见教材P109~110，（一）合同文件的组成

76、某材料采购合同履行过程中，供货方提前30天通过铁路运输将订购材料运抵项目所在地车站，且交付数量多于合同约定的尾差。采购方提货后的支付责任包括（ ）。 A:及时支付全部货物的货款 B:及时支付订购数量的货款

C:及时支付订购数量及合理尾差的货款 D:按合同约定的到货时间支付订购数量的货款 E:在应支付的货款中扣除提前交货期间的保管费用 答案:D,E

解析:参见教材P135：2）提前交付货物

77、采用FIDIC《施工合同条件》中的“暂列金额”的特点有（ ）。 A:该笔款额包括在中标通知书注明的“接受的合同款额”内 B:属于承包人控制使用的应急费

C:工程师有权根据工程进展的实际需要使用该笔款项 D:该笔款项的支出只能用于与业主签订施工合同的承包人 E:工程竣工结算前，该笔款项可以只使用一部分金额 答案:C,E

解析:参见教材P148倒数第3行~P149第9行

78、按照FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，关于分包合同管理的说法，正确的有（ ）。

A:签订施工合同后，承包商将某部分工程的施工任务交分包商完成，需经过业主同意

中大网校 “十佳网络教育机构”、 “十佳职业培训机构” 网址：www.wangxiao.cn

中大网校引领成功职业人生 www.wangxiao.cn B:业主应严格审查分包合同条款，保证分包合同与施工合同的一致性 C:工程师直接发给分包商的指令，分包商必须立即执行 D:承包商对分包商的施工负有监督、管理责任

E:工程师对承包商和分包商施工产生的交叉干扰没有协调责任 答案:A,D,E

解析:参见教材P174，（一）分包合同的管理关系

79、下列导致承包人索赔的情况中，工程师应批准补偿费用及利润的有（ ）。 A:延误发放施工图纸 B:延误移交施工现场

C:施工中由于异常不利的气候条件造成的暂停施工 D:施工中遇到有保护价值古迹的暂停施工 E:依据工程师提供的错误数据导致的放线错误 答案:A,B,E

解析:参见教材P188 表9-3

中大网校 “十佳网络教育机构”、 “十佳职业培训机构” 网址：www.wangxiao.cn

中大网校引领成功职业人生 www.wangxiao.cn B:业主应严格审查分包合同条款，保证分包合同与施工合同的一致性 C:工程师直接发给分包商的指令，分包商必须立即执行 D:承包商对分包商的施工负有监督、管理责任

E:工程师对承包商和分包商施工产生的交叉干扰没有协调责任 答案:A,D,E

解析:参见教材P174，（一）分包合同的管理关系

79、下列导致承包人索赔的情况中，工程师应批准补偿费用及利润的有（ ）。 A:延误发放施工图纸 B:延误移交施工现场

C:施工中由于异常不利的气候条件造成的暂停施工 D:施工中遇到有保护价值古迹的暂停施工 E:依据工程师提供的错误数据导致的放线错误 答案:A,B,E

解析:参见教材P188 表9-3

中大网校 “十佳网络教育机构”、 “十佳职业培训机构” 网址：www.wangxiao.cn

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/i8b6.html