建设法规与合同管理第1次作业答案

《建设法规与合同管理》作业集

第一章 绪论

一、填空题

1.法是一种规范，它确定人的行为的 自由程度 。 2.法是上层建筑的组成部分，受 经济基础 的制约。

3.法是人们的行为规范，它调整的是人们的 行为 ，而不是 思想 或其他 非行为的东西 。 4.法的内容只能是 国家利益，且不是简单相加，而是集中的、高度的概括 。

5.法的作用是由 国家确立、维护和发展社会秩序的 工具，这个工具的作用是以 军队 、 法庭 、 监狱 等为后盾的。

6.从广义上讲，法律制度是指一个 国家法律规范 的总和；从狭义上讲，法律制度是指调整 某一类特定关系 ，规范 某一类特定行为 的法律规范的总和。

7.法人是 具有民事权利能力和民事行为能力 ，依法独立享有 民事权利 和 承担民事义务 的组织。

8.法定代表人是指能代表法人 行使民事权利 、 承担民事义务 的主要负责人。

9.任何一个法律规范都必须由 假定 、 处理 、 制裁 三部分组成，法学上称之为法律规范的三要素。 三、简答题 1.法人的成立条件？

答：1）依法成立；2）有必要的财产或经费；3）有名称、组织机构和经营场所；4）能够独立承担民事责任。

2.举例说明法规的构成要素？

答：例如，2000年1月10日国务院第25次常务会议通过的《建设工程质量管理条例》，按法规的构成要素分析，在“总则”部分明确指出该条例所适用条件，即构成本例的“假定”要素，“第二条，凡在中华人民共和国境内从事建设工程的新建、扩建、改建等有关活动及实施对建设工程质量监督管理的，必须遵守条例。”“第三条，建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。”“第四条，县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门应当加强对建设工程质量的监督管理。”并明确指出该条例确定勘察、设计、监理等单位允许做什么、禁止做什么和要求做什么，即构成本条例的“处理”要素，如第三章勘察、设计单位的质量和义务，明确规定允许做的是“在其资质等级许可的范围内承担工程。”禁止做的是“超越其资质等级许可的范围或者以其他勘察、设计单位的名义承揽工程。禁止勘察、设计单位允许其他单位或个人以本单位的名义承揽工程。”“不得转包或者违法分包所承揽的工程。”要求做的是“对其勘察、设计的质量负责”、“注册执业人员应当在设计文件上签字，对设计文件负责。”构成本条例的“制裁”要素，如第六十条“对勘察、设计单位或工程监理单位处以合同约定的勘察费、设计费或者监理酬金1倍以上2倍以下的罚款；对施工单位处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款，可以责令停业整顿、降低资质等级，情节严重的吊销资质证书，有违法所得的，予以没收。”

第二章 建设法基本概念

一、基本概念

1.建设法规：是指国家权力机关或其授权的行政机关制定的，旨在调整国家及其有关机构，企事业单位、社会团体、公民之间在建设活动中或建设行政管理活动中发生的各种社会关系的法律、法规的统称。

2.建设法律关系：是指建设法律规范所确认的，在建设业管理和建设协作过程中所产生的权利、义务关系。

3.建设法律关系主体、客体：主体是指参加建设业活动，受建设法律规范调整，在法律上享有权利、承担义务的人；客体是指建设法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的事物。

4.许可证制度：指国家为管理自然资源而规定的，要求某些开发利用自然资源的项目只有在获得国家资源管理机构颁发的许可证，并遵守该许可证中规定的条件时才能进行的一种管理制度。 二、填空题

1.建筑活动是指各类房屋建筑及其 附属设施 的建筑，及其配套的 线路 、 管道 、 设备 的安装活动。

2.房屋是指具有 顶盖 、 梁柱 、 墙壁 、 基础 以及能够形成内部空间，满足人们 生产 、 生活等所需的工程主体。

3.建设行政管理关系是国家及其建设行政部门与 建设单位 、 设计单位 、 施工单位 及有关 单位（如中介服务机构） 之间发生的相应的 管理 与 被管理 关系。 4.建设活动中的经济协作关系一般应以 经济合同的 形式确定。

5.经济合同是法人之间为实现一定 经济 目的、明确相互间 权利义务关系的 协议。 6.许可是国家通过建设法律规范允许 特别的主体 在法律允许范围内有 某种作为 权利。 7.建设法规的经济性既包括 财产性 ，也包括其与 生产 、 分配 、 交换 、 消费 的联系性。

8.建设法律关系是指由建设法律规范所 确认的，在建设业 管理 和建设 协作 过程中所产生的 权利 、 义务 关系。

9.法律事实是指能够引起 建设法律关系产生 、 变更 和 消灭 的客观现象和 事实 。 10.行政法规是指国务院以及 建设部制定 颁布，或建设部与其他 部 、 委联合颁布 的规范性文件，其效力低于 宪法 和 法律 ，在 全国范围内 有效。

11.行政法规的名称可谓 条例 、 办法 、 行政措施 、 决定 、 命令 、 指示 、 规章 等。 三、简答题

1. 建设法规调整对象？

答：1）一是建设管理关系；2）二是建设经济关系；3）三是从事建设活动的主体内部的民事关系。

2. 建设法规对人们建设行为的规范性表现是什么? 答：1）必须为一定的建设行为；2）禁止所为的建设行为。

四、论述题

1. 建设法律关系的特征？

答：1）建设法律关系不是单一的，而带有明显的综合性；2）建设法律关系是种涉及面广，内容复杂的权利义务关系；3）建设法律关系是以受国家计划制约的建设管理、建设协作过程中形成的权利和义务为内容的；4）建设行政法律关系决定、制约、影响着有计划因素的协作关系。

2. 论述建设法规的作用？

答：1）规范指导建设行为。人们所进行的各种具体行为必须遵循一定的准则，只有在法律规定的范围内所进行的行为才能得到国家的承认与保护，也才能实现行为人预期的目的。 2）保护合法建设行为。建设法规的作用不仅在于对建设主体的行为加以规范和指导，还应对一切符合本法规的建设行为给予确认和保护。

3）处罚违法建设行为。建设法规要实现对建设行为的规范和指导作用，必须对违法建设行为给予应有的外罚。否则，建设法规的制度由于得不到实施过程中强制制裁手段的法律保障，即变成无实际意义的规范。

第三章 建设立法与实施

一、基本概念

1.建设行政执法：是指各级建设行政主管部门对其所属工作机构及其行政执法人员和其下级建设行政主管部门实施建设法律、法规、规章和其他规范性文件的行政行为进行监督检查的活动。 二、填空题

1.建设法律的内容包括 党和国家提出的关于建设方面的基本方针、政策 和 需要用法律规定的，涉及全国建设领域的根本性的、长远的和重大的问题 。

2.建设行政执法监督检查的对象主要是 行政机关 、 执法机关 及其 工作人员 。 3. 建设行政执法的方式包括 建设法律、法规、规章和规范性文件的备案制度 ； 建设法律、法规和规章实施情况报告制度 ； 建设法律、法规、规章实施情况检查制度 ； 重大行政处罚决定备案制度 和 重要行政案件督察制度 。

4. 建设行政诉讼的审理包括 审理前准备 、 开庭审理 及 判决 三道程序。 5. 建设行政司法的内容包括 行政调解 、 行政复议 和 行政仲裁 。 6. 行政处罚的决定程序有 简易程序 、 一般程序 和 听证程序 三种。 三、问答题

3.简述建设工程项目行政执法的范围和内容。

答：范围：为已竣工、在建、新开工项目及一定建设规模的工程，根据需要确定检查范围。

内容：1）为规范性文件的合法性；2）建设行政主管部门的具体行为的合法性与适用性；3）建设行政执法主体的合法性；4）建设法律、法规、规章的实施情况；5）处理行政执法中出现的一些重大问题，特别是社会关注的问题；6）调查研究法律、法规、规章实行中的问题，并提出处理意见；7）其他需要监督检查的事项。

第四章 基本建设程序

一、基本概念

1.基本建设程序：是建设项目从设想、选择、评估、决策、设计、施工到竣工验收、投入使用整个建设过程中，各项工作必须遵守的先后次序的法则。

2.可行性研究：是指在项目决策前，通过对项目有关的工程、技术、经济等各方面条件和情况进行调查、研究、分析，对各种可能的建设方案和技术方案进行比较论证，并对项目建成后的经济效益进行预测和评价的一种科学分析方法，由此考察项目技术上的先进性和适用性，经济上的盈利性和合理性，建设的可能性和可行性。 二、填空题

1.为了工程管理工作的需要，建设项目可按 分项工程 逐级分解。

2.根据建设项目的不同情况，设计过程一般划分为两个阶段，3.投产日期是指 经验收合格 、三、判断题

1.分部、分项工程的划分，一般应与国家颁发的概预算定额分项一致。2.凡属大中型或限额以上项目的项目建议书应首先报送国家发改委审批。3.初步设计文件经批准后，总平面布置、主要工艺过程、主要设备、建筑面积、建筑结构，总概算可根据实际情况进行修改、变更。四、选择题

1.以下不属于建设产品的特殊性的是A．总体性 B．单件性 2.属中央投资、中央和地方合资的大中型和限额以上项目的可行性研究报告要报送A．国家发改委 B．国务院五、间答题

1.我国基本建设程序主要分为哪几个阶段？答：分为项目建议书阶段，可行性研究报告阶段，设计文件阶段，建设准备阶段，建设实施阶段，竣工验收和后评价阶段。

一、基本概念

1.建设工程招标投标：是指建设单位作为建筑工程的发包者以招标的形式使投标竞争者分别提出有利条件，而由招标人选择其中最优者（承包者）律制度。 二、填空题

1.建筑工程规划许可证，是指由城市规划行政主管部门核发的，用于确认建筑工程是否符合 城市规划要求 的法律凭证。2.“ 中止施工 ”，是指建筑工程在已经开始施工尚未完工期间，由于某种原因而暂时停业下来。

单项工程 、 单位工程 、 分部工程 和 即 初步设计 和 施工图设计 。 达到竣工验收标准 、 正式移交生产（或使用） 的时间。（ √ ） （ × ）

（ × ） D 。

C．固定性 D．流动性

A 审批。C．建设部 D．行业归口主管部门

第五章 建筑市场法规

，并与之订立建设工程合同的一种法

3.建筑工程发包与承包应当遵循 公开 、 公正 、 公平 的原则。

4.建设工程招标投标包含着 招标发包 和 投标承包 及 政府管理 三方面内容。 三、判断题

1.改建的建筑工程开工前可不申请领取建筑工程施工许可证。（ × ） 2.提倡对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包。（ √ ）

3.建设工程的招标文件，由招标单位负责编制；也可委托有资格的咨询公司编制，由招标单位审定。（ √ ）

4.建筑工程的决标包括评标和定标两个阶段。（ × ） 四、选择题1.建设单位应当自领取施工许可证之日起A．一周内 2.以下哪个不属于建设工程勘察、设计合同中发包方的义务A．向承包方提供开展勘察、设计工作所需的有关基础资料B．初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改。C．明确设计范围和深度，并负责及时向有关部门办理各设计阶段设计文件的审批工作。D．负责必要的工作和生活条件。五、简答题1.建筑工程施工许可证的申请条件。答：1）已经办理有关建设用地批准手续；规划许可证；有满足施工需要的施工图纸及技术资料；定应该委托监理的工程已委托监理；六、论述题建筑工程招标方式及法定程序。答：招标方式：可采用公开招标、邀请招标和议标三种。 法定程序：位代理招标；审批；4）发出招标公告或发出招标邀请书；质审查并将审查结果通知各申请投标者；组织投标单位踏勘现场，并对招标文件进行答疑；10）召开招标会议，审查投标书；通知书；13

一、基本概念1.注册工程师：是指经考试取得中华人民共和国注册工程师资格证书，并按照本规定注册，取得中华人民共和国注册工程师注册执业证书和执业印章，业务活动的专业技术人员。 B．一个月内 3）需要拆迁的，拆迁进度符合施工要求；1）招标单位组建一个招标工作机构，或者委托有相应资质的咨询、监理单2）向政府招标投标办事机构提出招标申请书；

C 内开工。 C．三个月

2）在城市规划区的建设工程，已经取得建筑工程6）有保证工程质量和安全的具体措施；8）建设资金已经落实；5）投标单位申请投标；7）向合格的单位分发招标文件及有关技术资料；）组织评标，决定中标单位； 工程勘察设计法规

D．半年内 B 。

4）已经确定施工的建筑业企业；9）法律、法规规定的其他条件。

3）编制招标文件和标底并呈报69）建立评标组织，制定评标、议标办法；12）向中标单位发出中标

从事建设工程勘察、 5）7）按照规8）

）对投标单位进行资11）招标单位与中标单位商签承包合同。第六章设计及有关

答：建筑业在国民经济和社会发展中有着十分重要的地位和作用；建筑市场各方主体行为不规范，建筑市场秩序混乱，必须依法予以调整；建筑工程质量问题尚未根治，人民群众还不满意，法律应当规范解决；建筑安全生产问题突出，依法加强建筑安全生产管理是《建筑法》的重要目的。

第十章 合同法基本原理

一、填充题

1.合同法律关系由 主体 、 客体 和 内容 3个基本要素构成。 2.合同成立的根本标志在于合同当事人的 意思表示一致 。 3.《合同法》规定，依法成立的合同，自 成立 时生效。

4.合同成立制度主要表现了当事人的意志，体现了 合同自由 的原则；而合同生效制度则体现了国家对合同关系的认可与否，它反映了国家对合同关系的 干预 。 5.代位权的核心是以自己的名义行使 债务人 对 第三人 的债权。

6.《合同法》规定，当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为 未变更 。 7.合同转让有两种基本形式是 债权转让 和 债务承担 。 8.合同的变更通常分为 协议变更 和 法定变更 两种。

9.在建设工程中，法律明确规定，承包商的债务转移只能是 部分转移 。 10.合同解除是 合同终止 的一种特殊的方式。

11. 法定解除 是合同解除制度中最核心、最重要的问题。

12.违约责任的后果承担形式有 继续履行 、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金、定金罚则 等。

二、单选题

1.以下关于主合同和从合同的关系描述中，错误的是 C 。 A.主合同和从合同并存时，两者发生互补作用； B.主合同无效或者被撤销时，从合同也将失去法律效力； C.从合同无效或者被撤销时，一般将影响主合同的法律效力； D.从合同无效或者被撤销时，一般不影响主合同的法律效力。

2.《合同法》分为两大部分共428条内容。其中总则分别阐述了包括一般规定、合同的订立、合同的效力、合同的履行等共计8章129条规定，主要叙述了《合同法》的基本原理和基本原则。分则部分则对各种不同类型的合同作出专门的规定，分别阐述了买卖合同、气热力合同等 B 种包括经济、技术和其他民事等列名合同共计15章298条规定。A. 13 B. 15 C. 14 D. 16 3.以下不属于合同法律关系客体的是 B 。 A.行为 B.事件 C.物 D.智力成果

4.当事人希望对方向自己提出订立合同的意思表示的是 B 。 A.要约 B.要约邀请 C.承诺 D.出盘

5.在合同订立过程中，一方当事人违反诚实信用原则的要求，因自己的过失而引起合同不成立、无效或者被撤销而给对方造成损失时所应当承担的损害赔偿责任是 C 。

供用电水 A.违约责任 B.违法责任 C.缔约过失责任 D.违纪责任 6.以下有关可撤销合同的论述中，不正确的是 D 。 A.可撤销合同是当事人意思表示不真实的合同。 B.可撤销合同在未被撤销之前，仍然是有效合同。

C.对可撤销合同的撤销，必须由撤销人请求人民法院或者仲裁机构作出。 D.当事人可以撤销合同，也可以维持原合同不变，但不能变更合同的内容。

7. C 是指按照合同约定或者法律规定负有先履行债务的一方当事人，届期未履行债务或履行债务严重不符合约定条件时，相对人为保护自己的到期利益或为保证自己履行债务的条件而中止履行合同的权利。A.同时履行抗辩权8.履行抗辩权的目的不在于完全消除或者改变自己的债务，只是延期履行自己的债务的是A 。

A. 同时履行抗辩权9.以下不属于代位权成立条件的是A.债务人对第三人享有债权C.债务人的行为对债权人造成损害D.债务人不行使债权，有造成债权消失或者丧失的危险。10.《合同法》规定，债权人自知撤销事由之日起起 年内，没有行使撤销权的，该撤销权消灭。正确选项是A. 1，2 11.以下有关合同变更后的效力的描述中，错误的是A.变更后的合同部分，原有的合同失去效力，当事人应当按照变更后的合同履行。B.合同的变更只对合同未履行部分有效，不对合同中已经履行部分产生效力。C.合同的变更不产生追溯力。D.合同的变更将影响当事人请求损害赔偿的权利。12.在提存期间，发生一切的提存物的毁损、灭失的风险由A.提存机关 13.在违约责任与侵权责任竞合的情况下，受害人在两项请求权中只能选择A.违约责任 C.违约责任和侵权责任中的任意一项14.某承包商与业主就某酒楼的装修工程达成协议。该酒楼包括歌舞厅。在签订的合同中没有对该酒楼是全部装修还是部门装修作出具体规定，的工程量表中仅仅开列了包括大厅和包厢在内的工程的装修要求， C 规则，应当认为该装修合同中未包含歌舞厅的装修。A.对合同条款起草人不利C.排他 15.在某装修工程合同中没有对材料的防火阻燃等要求进行事先约定，在施工过程中，承包商采用了易燃材料，业主对此产生异议。根据 B.不安抗辩权 B. B. 2，5 B.债权人 C.后履行抗辩权 D.保证履约抗辩权 C.违约救济权 D. 不安抗辩权 B 。

B.债务人实施了处分财产的法定行为

年内或者债务人的行为发生之日 C C. 1，5 D. 2，6 D 。

B 承担。C.债务人 D.债权人与提存机关共同

B.侵权责任

D.违约责任和侵权责任共同2个大厅、对歌舞厅未作要求。 B.主张合同有效的解释优先 D.同类相容

C 解释，承包商应当采用防火阻燃材料

C 行使。20个包厢和在招标文件 个

后履行抗辩权 。

1根据 进行装修。

A.词句 B.整体 C.合同目的 D.交易习惯 三、多选题

1.广义上的合同是指以确定权利、义务为内容的协议，除了包括民事合同外，还包括 BC 等。

A.债权合同 B.行政合同 C.劳动合同 D.身份合同 E.经济合同 2.以下属于《合同法》中所述的合同法律特征的是 ABE 。 A.合同是两个以上当事人意思表示一致的协议。 B.合同是一种民事法律行为。C.合同是一种行政法律行为。D.合同以设立、变更、终止身份关系为目的。E.合同以设立、变更、终止民事权利义务关系为目的。3.按照合同的表现形式，合同可以分为A.书面合同 B.双务合同4.按照合同的成立是否已递交标的物为必要条件，合同可分为A. 双务合同 B.单务合同5.《合同法》具有以下特点A.统一性 B.公正性6.以下属于合同法的基本原则的是A.平等原则 B.自由原则7.合同法律关系主体的种类包括A.自然人 B.法人8.合同成立的条件包括A.订立主体存在双方或者多方当事人。C.对主要条款达成合意。E.合同按约定办理公正、鉴证手续。9.无效合同具有以下法律特征A.合同已经成立 C.是当事人意思表示不真实的合同E.订立合同时显失公平10.以下属于效力待定合同类型的是A.限制民事行为能力人订立的纯利益合同。C.无权代理订立的合同。E.无权处分财产人订立的合同。11.《合同法》中规定，在合同履行过程中必须遵循的基本原则是A.适当履行原则 D.诚实信用原则 12.有关合同履行中约定不明情况的处置，如果合同当事人双方不能达成一致意见，又不能

ADE 。

C.诺成合同 D.口头合同 E. C.提供服务合同 D. 诺成合同 ACE 。

C.任意性 D.科学性 E.强制性 ABCE 。

C.公平原则 D.公正原则 E.诚实信用原则 ABE 。

C.经济人 D.社会人 E.其他组织 AC 。

B.合同的订立符合法律规定。 D.合同按规定办理了批准、登记手续。 ABD 。

B.合同不能产生法律约束力 D.合同自始无效

BCDE 。

B.无民事行为能力人订立的合同。 D.法定代表人超越权限订立的合同。

B.全面履行原则 C.公平合理原则 E.遵守法律原则

DE 。 E.要物合同 BD 。 默示合同 按照合同的有关条款或者交易习惯确定。则以下处置规定的描述中正确的是 ABD 。 A.质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履约；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

B.价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地市场价格履行；依法执行政府定价或者政府指导价的，按照规定执行。

C.履行地点不明确，给付货币的，在给付货币一方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行。

D.履行期限不明确，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。

E.履行费用的负担不明确的，由履行债权的一方负担。13.据《合同法》规定，可引起合同终止的几种情形中，不影响合同中结算与清理条款及有关争议解决方法条款效力的情形是A.债务相互抵消 C.债务人依法将标的物提存 E.法律规定或者当事人约定终止的其他情形14.合同解除有两种方式，即约定解除和法定解除。其中的约定解除包括A.不可抗力解除 B.约定解除 15.不可抗力是指 CDE 的客观情况。A.不能判断 B.不可改变 16.以下属于合同违约责任的特点的是A.违约责任是当事人违反法律规定和合同义务所产生的责任。B.违约责任具有行政责任、刑事责任、民事责任等多种形式。C.违约责任具有相对性。

D.违约责任具有法定性和任意性双重特征。E.违约责任具有补偿性和惩罚性双重属性。四、简答题

1.《合同法》的适用范围和基本原则有哪些？答：平等原则；合同自由原则；公平原则；诚实信用原则；遵守法律、尊重社会公德原则；合同严守原则；鼓励交易原则。2.试用合同的要约－承诺理论分析建设工程招标投标过程。答：建设单位向施工发出投标邀请信或招标文件，的施工水平提出施工方案、工期、质量、报价等，并编写成投标书。经过开标、评标与合同谈判后，双方协商一致达成协议，即完成了要约与承诺这两在过程。3.什么是效力待定合同、无效合同和可撤销合同？相互之间有哪些区别？答：效力待定合同是指合同虽然已经成立，能否发生还不能确定，一般须经权利人确认才能生效的合同。无效合同是指合同虽然已经成立，利益，自始不能产生法律约束力的合同。 BE 。 B.合同被解除 D.债权债务归于一人

C.违约解除 D.其他解除权

C.不能预见 D. CDE 。

施工单位细致阅读招标文件后，但因其不完全符合合同的生效要件，但因违反法律、

BE 。 E.协议解除 E.不能克服 根据自已

因此其效力

不能避免

行政法规的强制性规定或者社会公共可撤销合同是指因当事人在订立合同的过程中意思表示不真实，经过撤销人请示，由人民法院或者仲裁机构变更合同的内容，或者撤销合同的从而使合同自始消灭的合同。

其区别：无效合同是合同已经成立，这是无效合同产生的前提，其不能产生法律约束力，即当事人不受合同条款的约束，且其自始无效；可撤销合同是合同当事人意思表示不真实的合同，在未被撤销之前，仍然是有效合同，对可撤销合同的撤销，必须由撤销人请示人民法院或者仲裁机构作出，当事人可以撤销合同，也可以变更合同的内容，甚至可以维持原合同保持不变；效力待定合同是限制民事行为能力人依法不能独立订立的合同，无民事行为能力人订立的合同，无权代理订立的合同，法定代表人、负责人超越限订立的合同，无权处分财产人订立的合同。4.答：同时履行抗辩权，后履行抗辩权，不安抗辩权履行顺序；阻却违法和对抗的效力务或者可能丧失履行债务能力的情形；先履行一方有确切的证据。对方提供适当的担保、恢复履行或者解除合同。5.答：①质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的选定标准履行。者政府指导价的，按照规定执行。产所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行。必要的准备时间。的，由履行义务一方负担。6.答：违约责任是一种单纯的民事责任，是当事人违反合同义务产生的责任，定性、任意性、补偿性和惩罚性双生属性。 人的过失导致他人信赖利益的损害。7.答：词句解释、整体解释、合同目的解释、交易习惯解释、诚实信用原则解释。8.答：双当事人依据合同解释方法自愿协商解决争端，争端的，则寻求司法途径解决，司法途径可分为仲裁和诉讼两种方式。

同时履行抗辩权要件：双方当事人互负对待给付，双方当事人负有的对待债务没有约定须对方未履行债务或未完全履行债务；双方当事人的债务已届清偿期。 其效力：

后履行抗辩权要件：由同一双务合同债务并具有先后发行顺序，后履行一方有不履行债其效力：中止履行、要求

?

②价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地市场价格履行，依法执行政府定价或

③履行地点不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地履行；交付不动产的，在不动

④履行期限不明确，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方

⑤履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行。⑥履行费用的负担不明确

具有相对性、法

缔约过失是发生在订立合同过程中的法律责任，其基础是违背了诚实信用的原则，责任

首先应当按照公平合理和诚实信用原则由或者通过调解解决争端。如果仍然不能解决 合同履行中有哪些抗辩权？其构成要件及效力有哪些？在施工合同中如何应用？合同内容约定不明时应当如何处理违约责任与缔约过失责任由哪些区别？ 合同争议条款的解释原则有哪些？发生了合同争议应通过哪些途径加以解决？当双方当事人在合同履行过程中发生争执后，

11.计算额外工作索赔和损失索赔的主要区别是：前者的计算基础是 价格 ；后者的计算基础是 成本 。 二、单选题

1.综合费用索赔的计算方法中，承包人广泛采用的方法是 B 。 A.总费用法 B.分项法 C.修正的总费用法 D.分摊法 三、多选题

1.工程延误按索赔事件之间的时间关联性划分，可分为 CDE 。

A.关键线路延误 B.相关性延误 C.单一延误 D.共同延误 E.交叉延误 2.工期索赔的计算方法主要有A.网络分析法 3.按照工程惯例，以下费用中不能包含在承包人的可索赔费用中的是A.承包人进行索赔工作的准备费用B.承包人对索赔事项未采取减轻措施，因而扩大的损失费用C.保函手续费 四、简答题

1. 工程延误有哪些分类？工程延误的一般处理原则是什么？答：工程延误按工程延误原因分类：包商原因引起的延误，误和不可索赔延误；延误发生的时间分布划分：关键线路延误和非关键线路延误。 一般处理原则：第一类是合同双方均无过错的原因或因素而引起的延误，主要指不可抗力事件和恶劣气候条件等；第二类是由于业主或工程师原因造成的延误。2. 试分析共同延误可能的补偿结果。答：⑴得不到任何补偿的情况：①不可索赔延误、可索赔工期延误赔工期延误和费用的延误工期的延误、可索赔工期和费用的延误；可得一项工期和费用补偿的情况：项费用补偿的情况：工期的延误、可索赔工期和费用的延误、可索赔工期和费用的延误。3. 试分析交叉延误的几种典型情况及其结果。答：①在初始延误是由承包人原因造成的情况下，会对最初的延误性质产生任何影响，误时间内，业主原因引起的延误和双方不可控制因素引起的延误均为不可索赔延误；在承包人的初始延误已解除，业主原因的延误或双方不可控制因素造成的延误依然在起作用，那么承包人可以对超出部分的时间进行索赔。师原因引起的，获得从业主的延误开始到延误结束期间延长及相应的合理费用补偿。不可控制因素引起的，那么在该延误时间内，在该延误结束后，承包人才能对由业主或工程师原因造成的延误进行工期和费用索赔。B.经验推算法 D.保险费③不可控制因素导致的延误；按延误事件之间的时间关联划分：单一延误、,③不可索赔延误、只可索赔费用的延误只可索赔费用的延误； ACDE 。

C.比例类推法

E.索赔金额在索赔处理期间的利息①因业主及工程师或合同变更原因引起的延误，

⑵可得一项工期赔偿情况：可索赔工期的延误；⑶可索赔工期的延误、⑸可得一项工期和二项费用补偿的情况：

直到承包人的延误缘由和影响已不复存在。承包人只可索赔工期，而不能索赔费用。D.直接法 E.工时分析法 ABE 。

②因承按工程延误的可能结果划分：可索赔延共同延误和交叉延误；按

,②不可索赔延误、可索,④不可索赔延误、可索赔可索赔工期和费用的延误；⑷可得二可索赔 因而在该延②如果如果初始延误是由于业主或工程此时承包人将有权④如果寝延误是由双方只有

随之产生的任何非承包人原因的延误都不③反之，那么其后由承包人造成的延误将不会使业主摆脱其责任。4. 工期索赔的合同依据有哪些？ 答：合同文件，法律法规，工程建设惯例 5. 举例说明费用索赔的原因有哪些？

答：常见原因主要有：业主违约，工程变更，业主拖延支付工程款或预付款，工程加速，业主或工程师责任造成的可索赔费用的延误，非承包人原因的工程中断或终止，工程量增加（不含业主失误），其他如业主指定分包商违约、合同缺陷、国家政策及法律、法令变更等。

第十八章 土木工程合同的争议处理

一、填充题

1.在我国，合同争议解决的方式主要有四、简答题

1. 工程合同争议有哪几种常见类型？可能引起的合同终止有几种情况？答：争议类型：工程价款支付主体争议、工程价款结算及审价争议、工程工期拖延争议、安全损害赔偿争议、属于承包人责任引起的终止合同、起的终止合同、任何一方由于自身需要而终止合同。2. 时效的概念和特征是什么？诉讼时效期间如何计算？中止、中断和延长如何计算？答：诉讼或仲裁时效是指权利人请求法院或者仲裁机构保护其合法权益的有效期限。通则》第5条规定，除外。《合同法》第申请仲裁的期限为3. 运用诉讼时效应当注意的问题有哪些？答：1）、诉讼要及时进行，超过时效，失去胜诉权。2）、证据要充分，证人要找对，证件（身份证、营业执照等）要准备。3）、起诉状要有，同时带上诉讼费用，否则立案会有麻烦。4）、被告要明确，否则不能立案，或法院不受理。5）、选准诉讼理由，通过对证据的分析，选择更有利的诉由，如：以违约为由，还是以侵权为由进行诉讼；以物权确权进行诉讼，还是以债务侵权进行诉讼等。6）、如果是行政诉讼：一定要找准行政主体的行为违反的法律程序和法律条款。7）、如果是刑事诉讼，在必要的时候，可向检察院求助。8）、如果自己符合法律援助条件，可到司法局申请法律援助，可得到免费法律帮助。9）、如果是劳动纠纷，需要先进行仲裁才能提起诉讼，否则法院不受理。10）、如果是国家赔偿案件，要先由被申请方先行处理后才能起诉。属于发包人责任引起的终止合同、向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为129条规定：因车际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或者4年。

和解 、 调解 合同中止及终止争议。

仲裁 和 诉讼 4种。

可能引起的合同终止情况有：不属于任何一方责任引 《民法2年，法律另有规定的

、工程质量及保修争议、

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/hsa2.html