包工包料建房合同(农村建房合同,绝对实用)
更新时间:2023-04-19 15:08:01 阅读量: 实用文档 文档下载
- 农村自建房包工包料合同推荐度:
- 相关推荐
包工不包料施工合同
包工包料建房施工合同书
发包方:身份证号:
(以下简称甲方)承包方:身份证号:(以下简称乙方)
甲方将位于江津区建设工程经双方协商承包给乙方,经双方协商同意,就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议:
一、此次建房的施工承包方式为乙方包工包料。乙方负责出工建设并自行解决建筑施工所需的所有设备、建房所用的全部原材料,施工过程所需的水电费用由乙方支付,施工人员的吃住行以及过路人、旁观人和施工人员的安全(包括税费、管理费)由施工方全部负责。
二、施工要求
1、乙方需严格按照施工图纸完成施工任务,不得随意更改,如需更该,需征得甲方同意。
2、乙方自本合同签订后开始施工,工期为月(合计天),即自起至止。乙方需要严格按照工期要求合理安排施工进度,保证按期交房。如因不可抗力因素(自然灾害)导致停工,其工期顺延。
3、乙方在施工过程中所需材料必须使用红砖、国际钢材、拉发基水泥。建筑结构相关要求如下:
基础:钻井个、柱子50cm、钢筋6根18、箍筋8个。
地圈梁:高600cm、宽25cm、钢筋5根25、箍筋8个,间距15cm。
构造柱:24cm,钢筋4根12、楼面板筋7个双层,间距15cm,楼面厚度10cm。
梁柱C30,、板面C25
地坪打好,排水160,管子3根,屋面天沟宽30cm,楼梯铁门一道,隐蔽部分请甲方监督。不包含所有门窗。
4、水、电、气:建房手续费用由甲方支付,乙方协助办理。
页脚内容
包工不包料施工合同
三、工程价款及付款方式
工程报价:每平方元,主体、楼梯、阳台以实做建筑面积结算为准,本单位包含税收。
1、基础完工付总造价的%。
2、按每层楼面打好付每层的造价的%。
3、主体完工后付总造价的%。
4、内外抹灰完工后付%。
5、办理的一切证件(产权证、建房手续由施工方办理),一年内付钱全部余款。
6、如甲方未按时支付工程款,乙方有权停工,停工期间产生的一切经济损失由甲方全部负责。
四、工程内容:包括旧房屋拆除、弃渣转运、基础、主体三层砖混结构、室内外抹灰、街面外墙漆、屋顶瓦盖、水电气到户门口、化粪池一口。其中:门市高度3.5米,住房每层高度3米。工程内容不含门窗(门市门除外)。
五、安全责任:施工过程中所发生的安全事故由乙方自行承担。
六、其他约定:施工或如涉及居民阻工导致停工,应由甲方赔偿负责协调解决。
七、违约责任:
1、乙方承诺:如建好的房屋出现重大质量问题,足以影响甲方生活安全的,甲方可向乙方索赔,索赔金额不低于全部建房款。
2、本合同一式签署,双方不得反悔,若任意一方反悔,除正常的工程材料款结算清外,须赔偿另一方违约金 5 万元。
八、本协议履行过程中发生争议的,双方应友好协商解决,协商不成的均可向江津区人民法院提起诉讼。
九、本协议自甲乙双方在协议文本上签字(或盖章)之日起生效。本协议一式两份,甲乙双方各一份。
甲方签字:乙方签字:
签约时间:年月日
页脚内容
正在阅读:
地面供暖施工员岗位竞聘演讲范文汇报报告范文 - 图文05-26
铁路便线工程03-27
手动作稳定性实验报告11-16
感谢【精选10篇】03-25
工作票负责人签发人考试题08-10
课件计算机二级冲刺课10-16
江西省九江外国语学校2020-2021学年九年级12月月考物理试题05-10
检察官去检察院的个性自我介绍02-24
永钢实习报告 - 图文01-06
- 教学能力大赛决赛获奖-教学实施报告-(完整图文版)
- 互联网+数据中心行业分析报告
- 2017上海杨浦区高三一模数学试题及答案
- 招商部差旅接待管理制度(4-25)
- 学生游玩安全注意事项
- 学生信息管理系统(文档模板供参考)
- 叉车门架有限元分析及系统设计
- 2014帮助残疾人志愿者服务情况记录
- 叶绿体中色素的提取和分离实验
- 中国食物成分表2020年最新权威完整改进版
- 推动国土资源领域生态文明建设
- 给水管道冲洗和消毒记录
- 计算机软件专业自我评价
- 高中数学必修1-5知识点归纳
- 2018-2022年中国第五代移动通信技术(5G)产业深度分析及发展前景研究报告发展趋势(目录)
- 生产车间巡查制度
- 2018版中国光热发电行业深度研究报告目录
- (通用)2019年中考数学总复习 第一章 第四节 数的开方与二次根式课件
- 2017_2018学年高中语文第二单元第4课说数课件粤教版
- 上市新药Lumateperone(卢美哌隆)合成检索总结报告
- 建房
- 合同
- 包工
- 农村
- 绝对
- 实用
- 包料
- 2022-2022学年上学期广东省广州应元二中期中试题及解析 七年级
- 消防部队三级岗位资格最新题库
- 鸭2022版新高考政治一轮复习文化生活第一单元文化与生活3单元过
- 最新2022年春人教部编版七年级下册道德与法治教案:9.1 生活需要
- 兰大《行政法与行政诉讼法学》19春平时作业1
- Google Scholar网页无法访问解决方法
- 人教版初中地理知识点总结-
- 物业公司规章制度完整版【彭彬】
- 信托资讯2011年第28期
- 油料作物病害章节试题
- 20XX销售及服务工程师英文个人简历模板
- 北师大版八年级历史下册第四五单元复习提纲教案
- 有关乡情的作文600字
- 鱼塘养殖承包合同范本(完整版)
- 【吐血推荐】史上超强《深入浅出讲通信原理》4
- 钢结构高质量问题整改处理专项方案设计
- 简述重大火灾隐患单位成因及整改对策
- 小学低年级期末评语
- 最新防灾校园广播稿
- (word)2008年成都市中考物理试卷及答案