纯净水系统工程施工招标文件

秦山第三核电有限公司电站配套设施管道直饮水系统工程施工招标文件

秦山第三核电有限公司

电站配套设施管道直饮水系统工程施工

招 标 文 件

招 标 人：秦山第三核电有限公司

二○○八年九月

第 1 页 共 83 页

第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章

秦山第三核电有限公司电站配套设施管道直饮水系统工程施工招标文件

目 录

投标邀请书 前附表

投标须知 评标办法 合同主要条款 投标辅助资料 技术规格书及图纸

管道直饮水系统机房外小区管网部分工程量清单（另册）

第 2 页 共 83 页

秦山第三核电有限公司电站配套设施管道直饮水系统工程施工招标文件

投标邀请书

：

根据秦山第三核电有限公司生活区建设要求，我公司决定建设电站配套设施管道直饮水系统并对电站配套设施管道直饮水系统工程的施工进行正式招标，特邀贵单位参加投标，有关事项如下：

1、本次招标范围为秦山第三核电有限公司电站配套设施管道直饮水系统工程的施工，承包方式为包工包料包工期，具体包括管道直饮水系统机房的装修和机房内所有设备的工艺及设备布置的设计（依据技术规格书确定的技术标准等）、供货、安装、调试，整个小区的管道直饮水系统管网的供货及安装（终点为各个用户端，包含计量表、鹅颈龙头等），并负责配合招标人办理相应主管部门的验收许可等；但不包括管道直饮水系统机房本身的建造工作；

2、如贵单位有意参与投标，欢迎贵方到我公司获得详细的资料。

3、请凭本邀请书于2008年9月2日上午9：00时到秦山第三核电有限公司商务合同处领取招标文件，并需缴纳投标保证金人民币肆万元(￥40,000.00元整)。投标人应妥善保存招标人发放的资料、图纸，若有毁损，则按照50元/张赔偿。招标人应在投标有效期满且未中标人交还完整的资料后14个日历日内无息退还投标保证金。 法定地址：浙江海盐

开户银行：工行秦山分理处；帐号：1204090309021000154。 联系人：

佟成郁 电话：0573-86652872 传真：0573-86652854

招标人：秦山第三核电有限公司

2008年9月

第 3 页 共 83 页

秦山第三核电有限公司电站配套设施管道直饮水系统工程施工招标文件

前附表

序号 1 工程施工 2 3 4 内 容 工程名称：秦山第三核电有限公司电站配套设施管道直饮水系统资金来源：由招标人自筹。 投标资格：投标申请人资格审查合格。 工期：总工期为120日历天，计划于2009年3月进场，具体开工时间以发包人签发的开工报告为准。 5 6 投标保证金：人民币肆万元（领取招标文件时缴） 质量要求：按国家和相关部委现行质量评定标准和施工技术验收规范执行，工程质量必须达到合格。 5 6 7 8 9 现场踏勘：投标人自行踏勘。 业主联系人：程建坤；电话：0573-86655916 投标文件份数：正本一份、副本三份。 投标文件的递交：秦山第三核电有限公司商务合同处 投标截止日期：2008年9月22日上午9时正。 开标日期：2008年9月22日上午9时正。 地址：秦山第三核电有限公司商务合同处一楼会议室（暂定） 投标人提供的履约保证金金额为合同价款的10% 10 （若以履约保证金形式则提交支票或银行汇票，若以银行保函形式，保函格式见第四章）

如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在2008年9月8日上午11：00时以前以书面形式（包括书面文字、传真等）向招标人提出，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。

第 4 页 共 83 页

秦山第三核电有限公司电站配套设施管道直饮水系统工程施工招标文件

第一章 投标须知

1 1.1

总则 工程概况

1.1.1 工程名称：秦山第三核电有限公司电站配套设施管道直饮水系统工程施工 1.1.2 建设地点：秦山第三核电有限公司配套生活区

1.1.3 质量标准：按国家和相关部委现行质量评定标准和施工技术验收规范执行，工

程质量必须达到合格。

1.1.4 工期要求：总工期为120日历天，计划于2009年3月进场，具体开工时间以发

包人签发的开工报告为准；投标人应承诺根据工程的需要将按最新的进度计划安排实施相关工作。

1.2

招标范围和方式

1.2.1 招标范围和内容：本次招标范围为秦山第三核电有限公司电站配套设施管道直

饮水系统工程的施工，承包方式为包工包料包工期，具体包括管道直饮水系统机房的装修和机房内所有设备的工艺及设备布置的设计（依据技术规格书确定的技术标准等）、供货、安装、调试，整个小区的管道直饮水系统管网的供货及安装（终点为各个用户端，包含计量表、鹅颈龙头等），并负责配合招标人办理相应主管部门的验收许可等；但不包括管道直饮水系统机房本身的建造工作；具体见详细技术规格书及施工图（本招标文件第五章：《技术规格书及图纸清单》）所包含的所有管道直饮水系统的相关工作。

1.2.2 负责与招标人另行发包的其他工程的施工接口的协调和现场配合工作。 1.2.3 招标方式：本次招标采取邀请招标的方式进行。 1.3

资格要求与合格条件

1.3.1 近三年来具有类似工程施工经验及业绩； 1.3.2 项目经理必须具有相关工程经验； 1.3.3 投标人应是收到投标邀请书的单位法人。

第 5 页 共 83 页

秦山第三核电有限公司电站配套设施管道直饮水系统工程施工招标文件

1.3.4 若投标人在最近一次提交招标人作质保评价的文件中的重大事项有变化，则应

随其投标文件一起提交已变化的相关资料（包括新完成的类似工程情况、新承接的工程、财务状况的变化以及新发生的诉讼案件等）。

1.3.5 在签订合同前，招标人有权要求投标人补充提交证明其合格的必要材料。 1.4

投标费用

1.4.1 投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结

果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

1.5

保密

1.5.1 招投标双方应分别为对方在投标文件和招标文件中涉及的商业和技术等秘密保

密，违者应对由此造成的后果承担责任。

2 2.1

招标文件 招标文件的组成 投标邀请书 前附表 第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章

投标须知 评标办法 合同主要条款 投标辅助资料

技术规格书及图纸清单

管道直饮水系统机房外小区管网部分工程量清单

2.1.1 除上述文件外，还包括所有按本章第2.2条和第2.3条所发出的澄清/修改补充

资料。

2.1.2 投标人应认真检查招标文件是否完整，若发现缺页或附录不全时，应及时向招

标人提出，以便补齐。

2.2

招标文件的解释与澄清

2.2.1 投标人若有问题需要澄清，应在2008年9月8日上午11：00以前以书面形式

(包括手写、打印、印刷、电传、电报和传真，下同)向招标人提出，同时将问

第 6 页 共 83 页

秦山第三核电有限公司电站配套设施管道直饮水系统工程施工招标文件

题清单电子版发送至：tongchy@tqnpc.com（电子版文件与书面文件不一致处，以书面为准）。招标人只对在2008年9月8日上午11：00以前收到的要求答疑的问题予以答复。投标人的问题清单应有投标人法定代表人或授权代理人签字并加盖法人公章和注明日期。

2.2.2 招标人将在2008年9月12日16：00以前以书面形式答复，并发给所有获得招

标文件的投标人但不指明答疑问题的来源。所有的答复资料均为招标文件的组成部分，具有约束作用。

2.3

招标文件的修改

2.3.1 投标截止日前，招标人有以补充通知的方式修改招标文件的权利。

2.3.2 补充通知将以书面形式发给所有获得招标文件的投标人，补充通知作为招标文

件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人收到修改书后，应立即电传、传真或电报方式通知招标人，确认已收到修改书。

2.3.3 为了给投标人合理的时间把修改书考虑进去，招标人可以按3. 2款规定酌情延

长递交投标书的截止日期，并将以书面形式通知投标人。

3

投标文件

投标文件和与投标有关的所有文件均使用汉语。除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。投标人应按招标文件规定的内容和格式编制并提交投标文件。

3.1

投标文件的组成

3.1.1 投标文件的组成包括：商务标、技术标； 3.1.2 投标文件格式要求

商务标 ? 投标函； ? 投标函附录； ? 授权书；

? 标价的报价清单（按第四章和第六章的格式及本章第4条款的要求进行填

写）；

第 7 页 共 83 页

秦山第三核电有限公司电站配套设施管道直饮水系统工程施工招标文件

技术标

? 投标企业概况及组织机构介绍； ? 本工程进度计划、详细设计方案； ? 本工程工艺流程图及机房内设备布置图； ? 本工程设备及材料清单；

? 施工组织设计：包括现场施工劳动力投入计划、机械设备的配置；投入本

工程的检测设备（仪器），总工期及进度计划表（投标人可自行设计表式），应反映工程主要的网络节点时间；施工用电、用水的最高、平均及总用量；工程质量和工期的技术保证措施；文明安全施工措施等； ? 项目经理简历表、主要施工管理人员表（包括必要的个人资质证书）； ? 质量保证方面的资料； ? 企业营业执照； ? 企业资质证书；

? 法定代表人身份证明书； ? 投标文件签署授权委托书；

? 拟派项目组织机构主要人员资格证书； ? 投标人基本信息表； ? 其他辅助说明资料；

? 资格审查更新资料（如有）；

3.1.3 投标人必须将其投标文件分为“技术标”、“商务标”两部分编写，分别按

3.1.2所列顺序进行编制，分别密封，密封要求与3.5条规定相同。

3.1.4 编写投标文件时，投标人应认真审阅全面理解招标文件中所有的须知、条件、

格式、条款、规范和资料。如果因投标人对招标文件阅读马虎、粗浅、误解或遗漏而导致投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标人自负。

3.2

投标有效期

3.2.1 投标文件有效期为90个日历日。

3.2.2 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，经招标人核准，招标人可以以

书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，投标人须以书面形式予以答

第 8 页 共 83 页

秦山第三核电有限公司电站配套设施管道直饮水系统工程施工招标文件

复，投标人可以拒绝这种要求而不失去他们的投标保证金。同意延长投标有效期的投标者也不允许修改他的投标文件，但需要相应地延长投标保证金有效期，在延长期内本章关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

3.3

投标保证金

3.3.1 投标人应在领取招标文件时向招标人提供人民币肆万元(RMB40,000.00元整)的

投标保证金。投标保证金在领取招标文件时提供。此保证金需在领取招标文件时单独提交给招标人（财务处）。

开户银行：工行秦山分理处；帐号：1204090309021000154。

3.3.2 投标人应妥善保存招标文件及图纸，招标人应在投标有效期满且未中标人交还

完整的资料后14个日历日内无息退还投标保证金。

3.3.3 如有下列情况发生，将被没收投标保证金： ? ?

投标人在投标有效期内撤回投标文件，或

中标人未能在接到中标通知书后30个日历日内签署合同协议或拒交第8条规定的履约保证金（或无条件下不可撤销履约保函）。

3.4

投标文件的份数和签署

3.4.1 投标人按本章第3.1条的规定，编制一份投标文件“正本”和三份“副本”，

并在封面上明确标明“正本”和“副本”的字样。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

3.4.2 投标文件的正本和副本均应使用打印、复印或不能擦去的墨水书写，加盖法人

单位盖章，并由法定代表人或被授权委托人签署授权书以书面委托的方式出具，并附在投标书中。

3.4.3 投标文件应尽量避免涂改和插字，若为了改正错误必须这样做时，除了按招标

人书面指示进行修改的以外，均由法定代表人（或被授权代表人）在修改处盖章或签名确认。

3.5

投标文件的递交

3.5.1 投标文件的商务标（包含电子光盘1份）、技术标应分开装袋密封，并在密封

袋上清楚标明“商务标”、“技术标”字样，并写明：投标的工程名称、投标

第 9 页 共 83 页

秦山第三核电有限公司电站配套设施管道直饮水系统工程施工招标文件

人的名称。若投标人未将投标文件按规定时间密封和标记，招标人将不承担与此有关的责任。

3.5.2 投标文件封面（或扉页）、投标函及招标文件规定格式注明处均应加盖投标人

法人公章并经法定代表人或其授权委托代理人签字或盖章；由授权委托代理人签字或盖章的，在投标文件正本中须同时提交法定代表人授权委托书。法定代表人授权委托书、签字、盖章及内容均应符合要求，否则该授权委托书无效。

3.6

投标截止时间：

3.6.1 投标人应在2008年9月22日上午9：00之前，将投标文件送达至秦山第三核

电有限公司商务合同处，投标文件应面交。

3.6.2 如投标截止期发生顺延，则招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权

力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

3.6.3 招标人在投标截止期以后收到的投标文件，将原封退还给投标人。 3.7

投标文件的修改与撤回

3.7.1 投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式向招

标人递交请求修改或撤回其投标文件的通知。但在投标截止日期以后，不能修改或撤回投标文件。

3.7.2 根据本章第3.2款的规定，在投标截止时间与招标文件中规定的投标有效期终

止日之间的这段时间内，投标人不能撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。

4 4.1

投标报价

除非合同中另有规定，投标报价应是招标文件所规定的招标范围内全部工作内容的价格表现，其中包括设备、材料的供货、设施、劳务、管理、利润、税金、临建、劳保统筹、文明施工、远征、在发移交证书前对工程维护、保修期间的保修费、合同条款规定的保险、政策性文件规定调价、材料差价及合同包含的所有风险、责任等。

第 10 页 共 83 页

秦山第三核电有限公司电站配套设施管道直饮水系统工程施工招标文件

4.1.1 投标人应按招标人提供的报价清单格式填报单价和合价，报价清单中的每一单

项均需计算填写单价和合价，未填写单价和合价的项目将不予支付，并认为此项费用已包括在报价清单的其他单价和合价中。

4.1.2 投标人必须在报价清单品牌和规格型号中详细填制所提供设备的品牌和型号规

格，如由于投标人的填制不详，引起实施时发生争议，造成一种以上物项或材料的类型或种类可供选择的情况下，材料或物项最终选择权属于招标人，如果引起价格差异，投标人不得对此提出索赔。

4.2

投标价格采用方式

4.2.1 投标人须按本章1.2条的要求、本招标文件第五章《技术规格书及图纸清

单》、第六章《管道直饮水系统机房外小区管网部分工程量清单》、施工进度、国家现行有关规定，根据公司的实力进行自主报价，如在技术规格书中或其它文件中已注明的项目，而投标人因对其阅读马虎、粗浅、误解或遗漏没有填入单价、总价的项目将得不到支付，并认为该细目的价款已包括在报价清单的其它细目的价款中。

4.2.2 各投标人的投标报价格式详见招标文件第四章：投标辅助资料，本工程的投标

总报价分为两个部分：管道直饮水系统机房内设备部分和管道直饮水系统机房外小区管网部分。

4.2.2.1 管道直饮水系统机房内设备部分：各投标人应按照招标文件要求的各项技术标

准对机房内的设备的工艺及设备布置进行设计自行填报到表格中，并应填报相应的规格型号、品牌/产地/厂家、数量、单价以及合价；安装调试费各投标人自行测算并填报费率A%；经过计算后的合计总价为固定包干价。

4.2.2.2 管道直饮水系统机房外小区管网部分：

（1） 计价模式：此部分工作采用工程量清单（综合单价）计价。计价方法统一以

《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2003）规定的项目编码、项目名称、计量单位、工程量计算规则为依据，参照《浙江省建筑工程预算定额（2003版）》、《浙江省安装工程预算定额（2003版）》和相配套的取费定额，结合项目具体条件和企业自身实力，自主报价。

第 11 页 共 83 页

秦山第三核电有限公司电站配套设施管道直饮水系统工程施工招标文件

（2） 分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单所填报的价格均为综合单

价，即完成清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润，并考虑风险费用。

（3） 其中：投标报价的人工、材料、施工机械台班消耗量应根据本单位企业定额确

定，没有企业定额的，可参照本省计价依据；人工、材料、机械台班单价应按照本单位自己掌握的市场价格信息确定，如没有，可参照省市建设工程造价管理机构发布的价格信息确定；企业管理费、利润应根据企业自身的经营管理水平、市场竞争状况、拟建工程实际情况综合分析确定。

（4） 措施项目清单计价表、其他项目清单计价表、零星工作项目计价表中的分项由

投标人按实际情况自主选择（但措施项目清单计价表中文明施工、安全施工两项措施费以及零星工作项目计价表中人工单价必须按规定填报）或补充，若要补充报价，则报价的内容必须写明。若投标人漏报，应视为投标人的总报价中已经包含该项报价。投标人应对所有的措施项目按“措施项目费分析表”进行报价分析，措施费用为包干费用。

（5） 投标人必须按招标人提供的工程量清单及零星工作项目表中的各分项内容，根

据技术文件并结自身实力及投入本工程的力量，在充分考虑工程技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上竞争报价。对于投标时递交的含报价的工程量清单，投标人须对其完整性准确性负责，除非招标人认可外，不得以任何理由增补或修改内容。

（6） 其中零星工作项目表中的工程量是招标人给出的暂估量，在工程结算时按工程

师核定的工程量按实调整。

（7） 含报价的工程量清单中的工程量是经双方确认的本部分工程范围内的包干量，

即在实施过程中，如没有发包人认可的设计变更或工程变更，工程量及其相应的价格将不作调整；如有经发包人认可的变更，也只调整变更部分相应工程量，以调整后的工程量乘以相应的固定单价来调整合同总价。

（8） 投标人应按招标人提供及澄清的工程量清单中列出的项目和工程量填报单价和

合价。每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。工程量清单中的每一单项均需计算填写单价和合价，未填写单价和合价的项目，在合同

第 12 页 共 83 页

秦山第三核电有限公司电站配套设施管道直饮水系统工程施工招标文件

实施后将不予支付，并认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中。

（9） 本部分工程总报价（除招标人预留金及暂估价外的）应为完成本部分工程全部

内容、涵盖合同规定的所有费用包括收集资料、现场踏勘、制定施工方案、进行施工、相应的组织和技术措施费用，现场办公、交通、通讯、食宿等相关费用，以及可能发生的各种规费、税金等。

（10） 投标人须按招标文件要求编报《主要材料价格表》，《主要材料价格表》中须

列明材料的名称、规格、型号、品牌、单位、数量（含施工损耗）、单价等，招标人提供的《主要材料设备清单》未包含的应由投标人提供的主材也须在《主要材料价格表》中按规定补充列明。材料价格上涨的风险由承包人自行承担，投标人在报价时应充分考虑。

（11） 招标人提供的《管道直饮水系统机房外小区管网部分工程量清单》编制按施工

图设计文件，是统一投标报价的依据。投标人收到《管道直饮水系统机房外小区管网部分工程量清单》后，应按照图纸对其进行复核。如发现有不符之处，须在2008年9月8日上午11：00时以前，以书面形式向招标人提出，招标人经审核确认后，将以补充文件形式进行修正。届时，投标人如未提出异议，一旦其中标，图纸和工程量清单存在的不符之处其费用均将被视为已包含在其他有价款的单价或合价内，并且该项工作实施后，招标人将不再为此而另行支付任何相关费用。

（12） 招标人提出的措施项目清单是根据一般情况确定的，投标人可以根据本企业的

实际情况增加措施项目内容报价。环境保护费、文明施工费、安全施工费不应低于弹性区间费率的下限。不得随意降低及取消该费用，否则作无效标处理。

（13） 投标人根据上述要求编制投标报价。本部分工程报价，采用固定综合单价，在

合同实施期间不因市场变化而变动，结算时以所报综合单价为准，除本招标文件第三章（合同主要条款）第三部分第31.1款规定外，均不得调整，即使投标人发生差错、遗漏费用也均不得调整。

（14） 投标人应认真填写工程量清单中所列的各细目的单价和总价；无论该清单的细

目中是否标明数量，投标人没有填入单价或总价的工程细目完工后招标人将不

第 13 页 共 83 页

秦山第三核电有限公司电站配套设施管道直饮水系统工程施工招标文件

予支付，并认为细目的价款已包括在工程量清单其他细目的单价或总价中，投标人在工程量清单中多报的细目或单价、总价招标人将不予接受，其投标将被拒绝。

4.2.3 投标报价书应按规定的格式和商务标中的排序编列。投标总价以大写为准。 4.2.4 施工用水用电：施工临时水、电（包括生产、生活用水）及相关费用（管线敷

设、维护、拆除及水、电费用）由承包人承担，投标人自行考虑并在4.2.2.2项的措施费用报价中考虑。

4.2.5 施工建筑垃圾：招标人在本项目中不指定弃渣（含建筑垃圾）地点，由投标人

根据自身情况在报价中考虑，但弃渣（含建筑垃圾）必须倾倒在合法的地点。若由于弃渣等问题导致的费用将均由承包人自行承担。

4.3

投标货币

投标文件报价中的单价、合价和总价全部采用人民币表示。

5 5.1 5.2

开标

招标人将于2008年9月22日上午9：00在秦山第三核电有限公司开标。 开标会议在所有投标人法定代表人或授权代表在场的情况下进行。投标人法定代表人或授权代表未能参加开标会议的视为自动弃权。

5.3

开标会议由招标人组织并主持，对投标文件进行检查，确定它们是否完整，是否按要求提供了投标保证金，文件签署是否正确，以及是否按顺序编制，但按规定提交合格撤回通知的投标文件不予开封。

5.4

投标文件有下列情况之一者将视为无效：

5.4.1 未按规定密封的；

5.4.2 未加盖单位印章及未经法定代表人或其委托的代理人签字的；

5.4.3 未按招标文件规定的格式和要求填写，或者字迹潦草、模糊、辨认不清的； 5.4.4 同一份标书中，对同一个项目有两个或多个报价，或逾期送达的； 5.4.5 投标人未经招标人同意，不参加开标仪式的；

5.4.6 投标者未能按要求提交全额投标保证金的，或不满足工期要求的。

第 14 页 共 83 页

秦山第三核电有限公司电站配套设施管道直饮水系统工程施工招标文件

5.5 首先开启技术标并按技术标评价要素及分值范围进行评分，技术标评标结束且通过评审合格的单位进入商务标开启程序，并按评标办法进行评议。投标文件按照递交先后的逆序开启。

6 6.1

评标

开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评议和比较投标的有关资料，和有授予合同的信息都不应向投标人或该过程无关的其他人泄露。

6.2

投标文件的澄清

6.2.1 为了有助于投标文件的审查、评议与比较,评标委员会可以个别要求投标人澄清

其投标文件。有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行，但不允许更改投标报价和投标的实质性内容。但是按照本章6.4条规定校核时发现的算术错误不在此列。

6.3

投标文件的符合性鉴定

6.3.1 在评标之前，评标委员会将首先审定每份投标文件是否实质上响应了招标文件

的要求。

6.3.2 就本条款而言，实质上响应要求的投标文件，应该与招标文件的所有规定要

求、条件、条款和规范相符，无显著差异或保留。所谓显著差异或保留是指对工程的发包范围、质量标准及运用产生重大影响；或者对合同中规定的招标人的权利及投标人的责任造成重大限制；而且纠正这种差异或保留，将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

6.3.3 如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，招标人将予以拒绝。 6.4

错误的修正

6.4.1 评标委员会对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否

有计算上或累计上的算术错误、修正错误的原则如下：

?

如果用数字表示的数额与用文字表示数额不一致时，以文字数额为准。

第 15 页 共 83 页

秦山第三核电有限公司电站配套设施管道直饮水系统工程施工招标文件

? 当单价与工程量的乘积之和与合价之间不一致时，通常以标出的单价乘工程量之和为准，除非评标机构认为单价有明显的小数点错位，此时应以标出合价为准，并修改单价。

6.4.2 按上述修改错误的方法，调整投标书中的报价，如调整后报价高于原承诺的投

标总价，则以原投标总价为准，如调整后报价低于原承诺的投标总价，则以调整后的报价为准，经投标人确认同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的投标报价则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。

6.5

投标文件的评议和比较

6.5.1 评标委员会仅对按照本章6.3条确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进

行评议和比较。

6.5.2 评标委员会将对投标人的投标报价、工期、质量标准、设备配置设计方案、施

工方案或施工组织设计、社会信誉等进行综合评议。

6.5.3 评标委员会将按第二章：《评标办法》进行综合评议，确定第一推荐中标人后

上报招标人招标领导小组审批。

7 7.1

定标、中标通知和签订合同

经过评标委员会的评议和比较，报招标人招标领导小组批准后，确定中标单位，并向中标单位发出中标通知书，并正式签订合同。中标通知书将成为合同的组成部分。

7.2

8 8.1

履约担保

合同协议书签署的同时，中标人应按本须知前附表第10项规定的金额向招标人提交履约担保。

8.2

若中标人不能按本须知第8.1款的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金。

中标人应在收到中标通知书后的30天内，派代表前来办理签订合同手续。

第 16 页 共 83 页

秦山第三核电有限公司电站配套设施管道直饮水系统工程施工招标文件

第二章 评标办法

根据《中华人民共和国招标投标法》及其它有关法律法规的规定，为了规范本次招标评标工作，按照公平、公正、民主、科学的原则择优选择中标单位，特制定本办法。

一、 评标组织

评标工作由评标委员会负责。评标委员会由招标人在评标专家库中随机抽取经济和技术专家共7名组成。

二、 评标方法

评标采用综合评估法。开标后，评标委员会首先对投标文件进行符合性审核。凡实质性内容不响应招标文件要求的投标文件将不进入评标范围。

对于投标人人为哄抬标价，致使投标价背离市场价格竞争规律的投标，经评标委员会认定，将不予评审；评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标，所有投标都被否决的，招标人将依法重新进行招标。

评标中，发现有二份及以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认，其投标文件按无效标处理，予以废除，不再对其进行评审，也不影响招标工程继续评标。评标结束后，评标专家应将有串通投标嫌疑的投标文件以及相关评标分析材料及时移交招标投标管理机构作进一步的调查处理，即使最终无法认定串通投标行为成立，也不影响对其按无效标处理的结果。

评标委员会以开标、审标情况为基本依据，对有效的投标文件及其投标人技术、商务两个部分进行分析、评议，并采用百分制综合评分。

1. 技术标评分35分。由评标委员会成员充分讨论评议后，按评标细则，采用记名方法自行判定评分，如某个单项评分超过所规定的分值范围，则该张打分表中所有分数均为无效。

技术标的最终评分为全部专家评分中扣除一个最高分和一个最低分后的算术平均值。

2. 商务标评分65分。由经济专家对照评标细则和最终投标报价统一计算评分。 投标人的总得分为技术、商务两部分得分的总计，由指定专人进行计算并复核。 最后按得分最高和次高，共两名（总分相同时，报价低者优先）作为中标候选人向招标人推荐，并提交经评标委员会全体成员签字的评标报告，由招标人在两名候选人中

第 17 页 共 83 页

秦山第三核电有限公司电站配套设施管道直饮水系统工程施工招标文件

按《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家计委等七部委联合令第12号）第四十八条确定中标人。

三、 评标细则

1. 技术标14~35分（请基建处明确） ??

1) 本工程项目经理资质或职称（1-2分）

具有大专（含）以上学历及相关专业（给排水、电气、机械、消防等）工程师 职称者得1分；，具有大专（含）以上学历及相关专业（给排水、电气、机 械、消防等）高级工程职称得2分；

2) 具有饮用水相应许可证书或等同于该许可的相关认证的单位（有效期内） （2 分）

3) 施工部署及现场施工组织管理机构（1-2分） 4) 施工总进度计划及保证措施（1-2分） 5) 劳动力配备计划（1-2分） 6) 施工工艺及技术措施（1-2分） 7) 质量控制手段和措施（1-2）

8) 安全保证体系及安全文明施工措施要点（1-2分） 9) 近5年来承担管道直饮水或纯净水工程业绩（1-3分） 10)取得相关质量保证体系认证（1分）

11)水处理工艺流程设计的响应度及合理性（2-5分） 12)水处理设备选型的响应度（2-5分） 13)水处理设备和管道等布置的合理性（2-5分）

以上各种证书、奖（杯）证书及证明材料开标时均需提供原件，若未能提供原件不得分。

2. 商务标 65分

1) 由投标报价和商务评审分别组成，报价应在报价范围口径一致基础上进行，属招标文件和设计交底不清楚引起的报价内容不一致，则扣除多余的报价调整评标价。

评标基准价的确定：

? 当有效投标人＞6个时，全部有效投标人报价中扣除一个最高价和一个最低价

第 18 页 共 83 页

秦山第三核电有限公司电站配套设施管道直饮水系统工程施工招标文件

后的算术平均值为投标平均价，投标平均价与所有有效投标人报价中次低报价的算术平均值作为评标基准价。

? 当3＜有效投标人≤6个时，全部有效投标人报价中扣除一个最高价后的算术平均值为投标平均价，投标平均价与所有有效投标人报价中次低报价的算术平均值作为评标基准价。

? 当有效投标人≤3个，且评标委员会认为有效投标人的最终报价具有竞争性时，有效投标人报价的算术平均值作为评标基准价。

2) 投标人报价与评标基准价对比，计算出投标报价评分值： ? 等于评标基准价的最终报价得满分65分。

? 评标基准价以下的最终报价，每下降1个百分点扣1分； ? 评标基准价以上的最终报价，每上升1个百分点扣2分。 3. 其它

评标委员会成员可依据上述细则，打分时保留一位小数，计算时保留两位小数，凡遇增减分值不足一个档位时，使用直线插入法计算。

评标过程应严格保密，评标委员会成员及工作人员应严格遵守纪律，不得泄漏任何

评标信息。

本评标办法的解释权属秦山第三核电有限公司。

第 19 页 共 83 页

秦山第三核电有限公司电站配套设施管道直饮水系统工程施工招标文件

第三章 合同主要条款

合同主要条款

第一部分 协议书

发包人（全称）：秦山第三核电有限公司 承包人（全称）：*********************

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。 2. 1.1 1.2 1.3 3. 2.1 2.2 2.3 4. 3.1 5. 4.1

工程概况：

工程名称：秦山第三核电有限公司电站配套设施管道直饮水系统工程施工 工程地点：秦山第三核电有限公司生活区

工程范围及内容：详见本招标文件第一章第1.2.1款。 合同工期

开工日期：（合同生效之日）

竣工日期：（工程完工并通过最终竣工验收之日） 合同总工期为：详见本招标文件第一章第1.2.2款。 质量标准

工程质量标准：按国家现行施工及验收规范执行，工程质量要求达到合格。 合同价款

合同总价：本合同总价为人民币 元整（￥ ），该总价组成详见商务标报价（经双方澄清后作为本合同的附件1）。 6. 5.1

支付

合同签订后10个工作日内，支付第一笔进度款，金额为合同基价（合同基价=管道直饮水系统机房内设备部分价格+管道直饮水系统机房外小区管网部分价格-招标人预留金-暂估价）的10%； 5.2

本工程机房内所有设备材料到货验收合格并经发包人确认后支付合同基价的50％；

第 20 页 共 83 页

秦山第三核电有限公司电站配套设施管道直饮水系统工程施工招标文件

5.3 本工程竣工验收并经相关主管部门审查合格通过，办理结算后支付至工程结算款的95%；余留尾款作为保修金，待本工程竣工经验收通过之日满二年，支付保修金；

5.4 本合同履约保证金额为合同总价的10%，在合同实施期间将按本合同专用条款35.2款规定，若出现承包人违约情形，其相应违约金直接从当期结算款中扣除；若履约保证金中不够扣时，招标人可以在支付给承包人的任何款项中扣罚。

5.5 办理结算时，承包人须按发包人要求提交结算支付申请单（格式详见合同附件2），每次中间结算支付时承包人应提交中间结算相应金额合法发票，最终结算支付时承包人应提交至100％最终结算金额的合法发票。所有发票上应载明开户银行及其帐号。

7. 6.1 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 8.

组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 本合同协议书 中标通知书 投标文件及其附件 本合同专用条款 本合同通用条款

标准、规范及有关技术文件 图纸 报价清单

本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

9. 承包人向发包人承诺按照合同约定进行供货、施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

10. 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

11. 本合同双方约定：双方法人或授权代理人签字盖章，发包人收到合格的履约担保后生效。

第 21 页 共 83 页

秦山第三核电有限公司电站配套设施管道直饮水系统工程施工招标文件

第二部分 通用条款

采用建设部、国家工商总局制定的建设工程施工合同示范文本（GF－1999-0201）通用条款（在此略）

第三部分 专用条款

一、词语定义及合同文件 2. 合同文件及解释顺序 合同文件组成及解释顺序： 1） 本合同协议书 2） 中标通知书 3） 投标文件及其附件 4） 本合同专用条款 5） 本合同通用条款

6） 标准、规范及有关技术文件 7） 图纸 8） 报价清单

双方有关工程的商洽、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 4. 图纸

4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：4套 二、 双方一般权利和义务 5.3 发包人派驻的工程师

姓名： ；电话： 。 7、 项目经理

姓名： ；电话： 。 8. 发包人工作

8.1发包人应完成以下工作： 1) 提供技术规格书及相关资料；

2) 提供现场施工所需的水、电源接头；

第 22 页 共 83 页

秦山第三核电有限公司电站配套设施管道直饮水系统工程施工招标文件

3) 开通施工场地与公共道路的通道； 4) 办理由发包人办理的施工所需证件、批件。 9. 承包人工作

9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

1） 提供计划、报表的名称及完成时间：另包括开工报告，质量保证大纲等，签订合同

后第15个工作日；

2） 遵守有关部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护等管理规定，按规定办理有

关手续。

3） 做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作；

4） 负责施工现场清洁卫生，按批准的施工组织设计布置现场、堆放材料及机械；负责

完工后的及时进行现场清理，在竣工验收前必须按工程师要求拆除临建和清理所有场地内堆放的建材、建筑垃圾。

5） 负责施工期间临时水、电管线敷设、维修、拆除，使之恢复完好。 三、 施工组织设计和工期 10. 进度计划

10.1承包人施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：合同生效后15个工作日内。

10.2工程师确认的时间：承包人提交合格的施工组织设计（施工方案）和进度计划后5个工作日内。 四、 质量与验收 17. 隐蔽工程和中间验收

17.1双方约定中间验收部位：根据国家规定及现场情况确定。 六、合同价款与支付 23. 合同价款及调整

23.2本合同总价款采用合同固定价部分、合同暂估价部分及招标人预留金相结合的方式确定。变更合同价款按下列方法进行：

1) 合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款； 2) 合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

第 23 页 共 83 页

秦山第三核电有限公司电站配套设施管道直饮水系统工程施工招标文件

3) 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出合同组价的原则的变更价格，经监理或发包人委托的机构审核，并经发包人确认后变更合同价款。 26. 工程款（进度款）支付

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：详见协议书。 七、材料设备供应 28. 承包人采购材料设备

28.1承包人采购材料设备的约定：所有材料和设备必须经过验收合格后方可进场。 八、工程变更： 31. 变更价款

31.1合同价款中包括的风险范围：a、投标时漏项、少计的工程内容；b、合同执行期内，国家有关工程建设的政策变化；c、合同执行期内，投标材料价格的市场变化；e、合同执行期内，施工临时停电、停水造成的停工；f、合同执行期内，因客观原因造成承包人停工、窝工；g、合同执行期内可能发生的其他费用，包括市政、市容、环保、治安等。

风险费用的计算方法：风险因素范围内的风险费用不在合同价外另行计列及调整。 风险范围以外合同价款调整：

1) 发包人确认的工程量变更和设计变更； 2) 暂估价部分。 九、竣工验收与结算 32. 竣工验收

32.1承包人提供竣工图的约定：承包人在完工后竣工验收前，提供2份竣工资料，所有竣工资料按照招标人基建项目竣工资料的编制和归档编制格式要求（详见附件5）进行编制并提交秦山第三核电有限公司信息文档处；竣工图作为竣工资料的有效组成部分应分别提交纸制版图纸和电子版图纸并且应一致，纸制版图纸要求使用白图并加盖竣工图章和有效签字。 十、违约、索赔和争议 35、 违约

35.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

第 24 页 共 83 页

秦山第三核电有限公司电站配套设施管道直饮水系统工程施工招标文件

35.2.1 本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：工期未按合同要求如期完成，每延误一天支付3000元。

35.2.2 本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：工程经验收质量标准未达到合同要求，承包人须无偿返工直至验收通过，承包人承担由此造成的工期延误责任。

35.2.3 双方约定的承包人其他违约责任：

1）承包人未能按合同的要求组成项目班子、选定施工机械、提交竣工资料、按时拆除临建等，承包人须向发包人支付违约金，但此违约金总计不超过履约保证金的40%； 2）项目经理的到位率，经考核达不到投标书承诺的要求（80%），则每少到一天扣罚人民币1000元，但此违约金总计不超过履约保证金的20%；

3）主要技术人员的到位率，经考核达不到投标书承诺的要求（85%），则每人每少到位一天扣罚人民币1000元，但此违约金总计不超过履约保证金的20%；

4）本项目合同实施期间，若发生项目经理及技术负责人更换，承包人必须提前二周向发包人提出书面申请，且更换后的项目经理资质不能低于原项目经理资质，得到发包人评审同意后方可更换；并且不论是否经过发包人同意和批准，每发生一次项目经理及技术负责人更换，承包人应向发包人支付20000元/人次的评审费，并在当期结算款直接扣除；本项目合同实施期间，项目经理及技术负责人更换次数累计不得超过1人次。 5）合同实施期间，每发生一起劳资纠纷诉讼事件，扣罚人民币20,000元；

6）合同实施期间，按照秦山三核工程安全考核指标（详见附件3）规定，承包人在施工过程中若发生安全事件/事故，将按照安全考核指标规定的罚款金额扣罚违约金。上述违约金均由工程师确定。

7）以上各项扣款均在当期结算款中扣除，若扣款累计超过履约保证金额，招标人可以在支付给承包人的其它款项中扣罚。 37、争议

37.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

采取第一种方式解决，约定向嘉兴仲裁委员会申请仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均具约束力。 十一、其他

第 25 页 共 83 页

秦山第三核电有限公司电站配套设施管道直饮水系统工程施工招标文件

38、工程分包

承包人不得擅自对工程进行分包，任何分包行为均须得到工程师的认可且批准后方可实施。

39、不可抗力

39.1双方关于不可抗力的约定：因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾；不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括雷暴、风暴、洪水、火灾、核电站事故、战争情况或经双方友好协商达成一致意见认为是不可抗力的其他事件。

39.2如果在合同生效之日之后出现任何不可抗力的情况，从而阻止履行合同的义务，则双方中任何一方均不应被认为未履行或违背该方在合同中的义务。一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除其责任。

39.2如果一方因不可抗力而延误履行其合同下的义务，则履行该项义务的时间必须按此种不可抗力影响的持续时间同等延长，对于合同中未受影响的其他义务，双方必须继续履行。

39.3受不可抗力直接影响的一方无论何时均必须采取一切合理措施以尽量减少不可抗力可能引起的任何延误，并竭尽一切合理努力以减轻不可抗力的影响或潜在影响。 41、担保

41.3 本工程双方约定担保事项如下：

承包人向发包人提供履约保证金额为合同总价的10%，担保方式为：以履约保函或者履约保证金的形式在合同签字时提交，自合同签署时至工程验收完成前一直有效。当承包人违约，发包人有权按本专用条款第35.2款执行，发包人可以直接在支付给承包人的任何款项中进行扣罚。履约保函/履约保证金在合同工作实施完成后自动失效。 47、补充条款

47.1 质量保修工作的实施。承包人应在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修书，作为本合同附件（详见附件8）。

47.2 因承包人施工及保护不当造成的对临近建筑物、构筑物、道路的损坏，由承包人自行修复并承担由此而发生的费用。若承包人在发包人规定的时间内不进行修复工作，发包人可以另行委托其他承包商完成修复工作，由此而发生的费用在结算款中扣除。

第 26 页 共 83 页

秦山第三核电有限公司电站配套设施管道直饮水系统工程施工招标文件

47.3 承包人自行承担施工期间所使用的水、电费用，承包人须在每月25日将水电用量表上报工程师审查，经审查后作为发包人财务决算的依据。 47.4 安全与保卫

1.承包人法定代表人为承包人单位安全工作的第一负责人，对执行合同过程中涉及的安全问题负责。

2.承包人对其派遣的工作人员的安全负责；保证其派遣人员具有完成工作的安全知识和能力。

3.如果承包人在执行合同过程中发生事故，承包人应按国家有关规定向当地劳动部门及发包人报告，并负责事故调查和事故处理工作。

4.发包人保留对承包人在现场提供服务时进行安全监督、检查的权利；发现涉及到发包人设备、材料及人员安全的违章行为和事故苗头时，发包人有权对承包人的人员提出警告与制止，并尽快与承包人现场项目经理联系。

5.承包人派遣人员进入发包人现场，必须先在发包人保卫处办理好相关证件，并严格遵守厂区各种规定。

6.施工期间若发生责任事件或事故，如火灾、水淹、人身伤亡、建筑物/构筑物、设备重大损伤等，承包人必须立即在其能力范围内进行处理，同时在30分钟内向发包人基建处报告，并就其对进度的影响、补救措施和预防措施向发包人提出书面报告。 47.5 保险

承包人应自费负责和安排承包人人员在执行合同过程中的人身意外伤害保险/死亡保险和设备保险；并负责全部善后事项的处理。

47.6 承包人应遵守合同双方签订的《廉政协议书》（见附件6）的规定。

47.7 承包人应严格遵守合同双方签订的《安全生产责任书》（详见附件7）的规定。 47.8 承包人在劳动用工方面必须符合国家及地方有关规定，其中须按海盐县规定，按时缴纳工资支付保障金、实行工人工资卡制度。

承包人雇用的所有员工包括派遣员工和临时招聘的民工，无论是否与承包人签订

劳动合同或劳务合同，均与承包人建立劳动关系或劳务关系，而与发包人没有任何关系。承包人须按国家有关规定及时支付其劳工工资，若承包人无故拖欠劳工工资，由此造成的后果由承包人负责。若因此给发包人造成损失，将由承包人负责对损失全额赔偿。如承包人员工（包括民工）向发包人追索劳动报酬和福利待遇，发包人有权申请由

第 27 页 共 83 页

秦山第三核电有限公司电站配套设施管道直饮水系统工程施工招标文件

承包人作为共同被诉人（或共同被告）或第三人参加到仲裁（或诉讼）中；如生效裁决或判决认定发包人对承包人员工（包括民工）承担任何经济责任，在发包人承担该义务后，承包人应全额偿还发包人。

47.9承包人应严格遵守合同双方签订的《环境保护声明》（见附件9）的规定。 47.10本合同附件： 附件1：《合同价格组成表》 附件2：《结算申请书格式》附件3：《秦山三核工程安全考核指标》附件4：《合同变更申请》附件5：《基建项目竣工资料的编制和归档编制格式要求》附件6：《廉政协议书》附件7：《安全生产责任书》附件8：《质量保修书》附件9：《环境保护声明》

第 28 页 共 83 页

秦山第三核电有限公司电站配套设施管道直饮水系统工程施工招标文件

附件2：《结算申请书格式》

2.1 中间结算申请书

合同名称： 结算单号： （合同号-结算单流水号两位数） 承包单位： 合同金额： 本次申请结算金额： 累计已结算金额（不包括本次结算金额）： 开户银行： 账号： 承包人代表：（签字盖章） 日期： 监理工程师/委托管理单位（若有）： （签字盖章） 日期： 本次审定结算金额： 累计已结算金额： 会签单位 经办人 采购申请处室/管理处室 批准人 会签人 签名 会签意见 数量或形象进度是否属实：是□ 否□ 是否符合质量要求：是□ 否□ 是否符合进度要求：是□ 否□ 其他需说明的事项： 是否同意办理结算：同意□ 不同意□ 注：此表由承包人填写前半部分，报商务合同处安排会签。

第 29 页 共 83 页

秦山第三核电有限公司电站配套设施管道直饮水系统工程施工招标文件

2.2最终结算申请书

合同名称： 合同金额： 最终申报结算金额： 本次申请结算金额： 开户银行： 账号： 相关支持性文件： 承包单位： 累计已支付金额： 应留质保金： 承包人代表：（签字盖章） 日期： 监理工程师/委托管理单位（若有）： 签字：（盖章） 日期： 审定最终结算金额： 大写： 审定本次结算金额： 大写： 部门 采购申请处室/管理处室 已付金额： 大写： 应留质保金： 大写： 财务处 审计处 商务合同处 经办人 负责人 会签意见 备注：若结算价超合同金额，则附“超合同价原因分析报告”，并需总经理部批准。 此表由承包人填写前半部分后，报商务合同处安排会签。

第 30 页 共 83 页

秦山第三核电有限公司电站配套设施管道直饮水系统工程施工招标文件

附件3：《秦山三核工程安全考核指标》

序号 考核项目 停工令、火灾未遂、人身轻伤 5 安全、环保问题 质量整改通知、工业安全未遂事故、环保事件 工业安全整改通知、环保违章整改通知 备注：安全考核保证金为合同总价的10%。

考核要求 扣款数额 安全考核保证金的100%（最高） 安全考核保证金的100%（最高） 安全考核保证金的50%（最 高） 每项扣罚1000～300000元 每一项扣罚5000元 每一次扣罚3000元 1 出现火灾事故 2 人身死亡事故 3 人身重伤事故 4 设备损坏事故 每一次扣罚2000元 第 31 页 共 83 页

秦山第三核电有限公司电站配套设施管道直饮水系统工程施工招标文件

附件4：《合同变更申请》

合同变更申请单

变更提出单位： 编号：（合同号+流水号） 合同名称 申请变更内容 1、 2、 对合同价格的影响及计算： 对进度的影响： 对其他合同条款的影响： 1.0 支持文件清单： 编制： 此单应放入合同的变更条款中。

合同号 合同依据 审核： 批准（盖章）： 第 32 页 共 83 页

秦山第三核电有限公司电站配套设施管道直饮水系统工程施工招标文件

附件5：《基建项目竣工资料的编制和归档编制格式要求》

承包人在工程竣工后，必须按合同规定和TQNPC竣工档案编制程序98-90001-STI-AD06要求，将竣工文件收集齐全、整理归档，达到完整、准确、系统，案卷质量符合国家标准。为便于操作，现简列竣工资料编制要点如下：

? 排列

? 案卷排列：将所收集的竣工资料分为工程管理性文件、工程技术文件、工程质量保

证文件、工程质量评定文件、竣工图五大类依次排列。根据文件多少，组成一卷或几卷，每卷厚度不要超过5CM。一般情况下，不要把同一章节文件组于两卷中。竣工图一般单独组卷，可据图纸多少，按竣工图专业（种类）组成一卷或多卷。若所有资料≤5CM可组为一卷。 ? 卷内文件排列顺序：封面—卷内目录—正文—备考表（正文即指承包人收集的竣工

资料）。 ? 正文的排列：见表6单项工程竣工文件移交清单,把五大类的每一类作为一个章节，

章节中文件按移交清单中的顺序排列。每一章节的首页为本章节封面，用2号黑体字打印标题，如：工程管理文件、工程技术文件等。标题放章节目录,按章节目录排列文件，各章节之间加彩色隔页纸。 ? 卷内同类文件排列应文字在前,图样在后;有译文的外文资料译文在前,原文在后。

2、 编目

? 页号: 用打号机打页号,封面、卷内目录、备考表、隔页纸不打号；每卷从001开

始，凡是有书写内容的页均须打号，单面书写者，打在右下角，双面书写者，正面打在右下角，反面打在左下角。如果有的页面内容与本文无关，必须标注此页无效，并由编制者签字、注日期；各卷之间不连续编号。 ? 案卷封面编制式样见表3; ? 卷内目录编制式样见表4; ? 备考表编制式样见表5;

注:案卷封面、卷内目录、备考表可通过文档处提供软盘程序实现。 3、 装订 a) b) c) d)

所立案卷暂不装订，送文档处预审。

案卷内不同幅面的文件材料折叠为统一A4幅面,图样折叠时标题栏露在右下角,

小于A4应裱糊在A4纸上。

案卷内不允许有金属物。

所有文件材料纸张应选用70克以上的复印纸，页面不得乱画，字迹材料符合标准。 4、 竣工图 1、新建项目的竣工图应在原施工图的电子格式和施工变更文件基础上绘制。

第 33 页 共 83 页

秦山第三核电有限公司电站配套设施管道直饮水系统工程施工招标文件

2、凡按施工图施工没有变动的,由竣工图编制单位在施工图从封面开始逐页加盖并签署

竣工图章(见表1) (可向文档处借用“空白”竣工图章)。 3、凡一般性图纸变更可在原图上修改,修改处以云图（图1）圈出并以1、2、3??标

注在空白处画图纸修改表（见表2）。 4、凡结构形式、工艺、平面布置、项目等重大改变及图面变更面积超过35℅的，应重

新绘制竣工图。重绘图按原图编号，末尾加注“竣”字，或在新图图标内注明“竣工阶段”并签署竣工图章。 5、竣工图章应使用不褪色红印泥,盖在图内标题栏附近空白处。

4 归档

1.1 份数:纸质与电子文件套数以合同规定为准，若合同无特殊规定则至少归档2套纸质

文件。一套正本，正本必须为原件，原件特征一般为：所有记录均为当事人亲笔所写，签字、标注日期清晰准确、字迹材料达标，公、私章都应为红章等。没有原件，则必须注明原件去向或证明其有效性。副本可用复印件。 5.2移交:移交时必须书面形式打印出封面、卷内目录（含章节目录）、备考表、移交清

单(表6)、TQNPC基建项目竣工文件验收单(表7),同时提供这些文件的电子版。

图1：云图

表1：竣工图章样式（80毫米×60毫米） 编制单位 竣 工 图 编制人 技术负责人 编制日期 监理负责人 监 理 单 位 名 称

表2：图纸修改表

图纸修改表 序号 3

第 34 页 共 83 页

变更单编号 版次 秦山第三核电有限公司电站配套设施管道直饮水系统工程施工招标文件

表3：案卷封面式样 档 号 （空缺） 档案馆号 418 光 盘 号 （空缺） 案 卷 题 名 （文件材料题名一般不超过60个汉字） 编制单位 （承包人单位全称） 起止日期 （卷内文件材料形成的起止日期） 保管期限 （空缺） 密 级 （空缺）

第 35 页 共 83 页

秦山第三核电有限公司电站配套设施管道直饮水系统工程施工招标文件

表4：卷内目录式样

卷 内 目 录

序 号 文件 编号 责任者 文 件 材 料 题 名 日 期 页号 备注 ??15行?1.5厘米高度的比例

备注：

2 序号：应用阿拉伯数字从1起依次标注卷内科技文件材料件数的顺序。 3 文件编号：应填写原文编号或图号（无号则空）。 4 责任者：应填写文件形成单位或主要责任者。 5 题名：文件材料标题。 6 日期：为文件形成日期。

7 页号：填写起每件文件首页标注页号，最后一件文件填写首尾页上标注的页号。 8 备注：暂不填写。

4.1.1 卷内目录排在卷内文件首页之前。

第 36 页 共 83 页

秦山第三核电有限公司电站配套设施管道直饮水系统工程施工招标文件

表5：卷内备考表式样

卷 内 备 考 表

互见号： 说明： 1、 该卷共 页。 （注：说明包括本卷共多少页，文字材料、图纸各多少页。互见号空缺。立卷人为整理本卷材料的责任人，立卷日期为完成该卷整理的日期，检查人及日期由TQNPC文档人员填写） 立卷人： 年 月 日 检查人： 年 月 日 第 37 页 共 83 页

秦山第三核电有限公司电站配套设施管道直饮水系统工程施工招标文件

表6：移交清单式样：单项工程竣工文件移交清单 序号 标 题 一 工程管理文件 1 施工承包人营业执照及资质证明 2 开工报告及其审批材料 3 施工方案与施工组织设计 4 施工日记及大事记 5 安全管理记录 6 预制件加工记录 7 单项工程交工报告及验收书 8 竣工报告及竣工验收书 9 其它管理性文件 卷 号 张数 备 注 二 工程技术文件 1 2 3 4 5 6 7 8 三 1 2 技术交底、图纸会审 定位、放线及各种测量记录、配比设计通知单 混凝土施工记录、设备安装试验记录 隐蔽工程验收记录 质量、安全问题处理记录 设计变更单、材料代用审批单、工程联系单 技术复核材料 其它工程技术方面的文件 工程质量保证资料 设备、备件（按水、电、气、汽、空调、通讯、安防、工艺有序排列）出厂质量证明及合格证（原件） 原材料（按钢材、管线材、水泥、混凝土预制件、粗细骨料、砖、防火、防水材料、装饰材料等有序排列）出厂质量证明及合格证（原件） 设备、备件（按水、电、气、汽、空调、通讯、安防、工艺有序排列）及原材料（按钢材、管线材、水泥、混凝土预制件、粗细骨料、砖、防火、防水材料、装饰材料有序等排列）进场试验、检验、化验报告等 其它质量保证资料 工程质量评定资料（此部分若有新标准、则按新标准执行，但必须保证整理有序） 综合评定单位工程质量等级表（统表1） 质量保证资料核查表（统表2） 单位工程观感质量评定表（统表3）（若干张） 单位工程分部分项质量评定表（统表4）（若干张） 工程总结评优材料 其它质量评定材料 竣工图 总平面竣工图 土建竣工图 结构竣工图 给排水竣工图 电气、动力、照明竣工图 暖通、空调竣工图 通讯竣工图 工艺竣工图 其它竣工图 3 4 四 1 2 3 4 5 6 五 1 2 3 4 5 6 7 8 9 移交人： 日 期： 接收人： 日 期：

第 38 页 共 83 页

秦山第三核电有限公司电站配套设施管道直饮水系统工程施工招标文件

表7：TQNPC基建项目竣工文件验收单

TQNPC基建项目竣工文件验收单

项 目 名 称 承包人 工作 描 述 项目代号： 档号： 总卷/件数： 监理单位 合同号 竣工验 收日期 兹证明经过检查，附后文件是完整、准确、系统的，并完全满足TQNPC对项目竣工文件归档的编制要求。 承包人项目负责人姓名： 签字： 日期： 职务： 本项目竣工档案已经过监理代表的审核，认为可以接收。 监理代表姓名： 签字： 日期： 本项目竣工档案已经过TQNPC代表的审核，认为可以接收。 TQNPC代表姓名： 签字： 日期： TQNPC档案员姓名： 签字： 日期： 备 注： 第 39 页 共 83 页

秦山第三核电有限公司电站配套设施管道直饮水系统工程施工招标文件

附件6：《廉政协议书》

为加强公司党风廉政建设，进一步规范商务采购行为，发包人（秦山第三核电有限公司）和承包人（*********）经协商一致达成如下协议：

一、承包人严格遵守党和国家关于廉政建设方面的规定。在采购活动中不得向发包人工作人员赠送财物和采用其它不正当手段谋取采购项目；在合同执行期间也不得以不正当手段谋取其它好处。

二、承包人严格遵守国家质量法规和有关要求。保证在施工或供货中不使用不合格的材料、配件、设备等，不偷工减料，确保施工项目、供货满足规定的技术标准和规范要求。

三、承包人严格遵守国家招投标法的有关规定。在招投标工作中不与其他投标人串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不弄虚作假骗取中标。

四、承包人如违反上述条款，发包人可视情节取消其承接发包人相关采购项目的资格，或是给予两年不准其参与投标，直至永久不准其进入发包人采购项目的处罚。

五、发包人按照党和国家关于廉政建设方面的规定，加强对其员工的廉政教育，同时接受承包人的廉政监督。

六、发包人工作人员有索要财物或其他好处行为的，承包人有义务向发包人纪检监察部门投诉和举报，发包人纪检部门对举报单位和个人负有保密的责任和义务。同时发包人对情况属实者，按有关规定对相关人员予以严肃处理。

七、发包人本着“公开、公平、公正”和“诚实信用”的原则进行采购活动，接受承包人对相关工作的监督。

八、举报地址：浙江海盐秦山第三核电有限公司政治工作办公室（监察室） 举报箱：25A一楼大屏幕左侧

举报电话：0573-86652865、86652851、86654277 公司举报邮箱：tqnpc_jbxx@tqnpc.com、

发包人：秦山第三核电有限公司 承包人： ************

代表 代表

（签名盖章） （签名盖章）

年 月 日 年 月 日

第 40 页 共 83 页

秦山第三核电有限公司电站配套设施管道直饮水系统工程施工招标文件

附件7：《安全生产责任书》

为了贯彻国家“安全第一、 预防为主” 的方针，以及《安全生产法》第四十一条“生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议”，全面落实和实现秦山第三核电有限公司2007年安全生产管理目标，秦山第三核电有限公司（TQNPC）特与**********签订安全生产责任书，由贵方导致的责任事故由贵方负全责，并在TQNPC承包任务期间：

4 加强安全培训、管理和监督，确保贵公司员工严格遵守TQNPC所有安全规章制度，为实现TQNPC安全生产目标和工作目标提供优质服务。 5 不发生二级及以上核事件（事故）。 6 不发生停堆或停机事件。 7 不发生人员重伤及以上事故： 7.1重伤及以上事故：0 7.2轻伤事故：0 7.3未遂事件：≤0 7.4工业安全事故率：0

8 不发生重大及以上质量事故。 9 不发生人员受超剂量照射事故。 9.1工作人员集体剂量（人·mSv）：1.0 9.2工作人员个人最大累积有效剂量（mSv）：10 10 确保特种作业人员持证上岗率达100%。 11 不发生一般责任交通及以上事故。 11.1 重大责任交通事故：0 11.2 一般责任交通事故：0 11.3 轻微责任交通事故：0 12 不发生一般及以上火灾事故。

第 41 页 共 83 页

秦山第三核电有限公司电站配套设施管道直饮水系统工程施工招标文件

12.1 一般及以上火灾事故：0 12.2 火警事件：0

12.3 火险违规事件和消防系统缺陷（影响功能）：0

13 不发生危险化学品、易燃易爆物品丢失、 被盗，以及包括高承压设备的重大爆炸事故。

在TQNPC承接任务期间，如发生由贵方责任引起的以下任一事件或事故，则TQNPC将永久性停止贵公司在TQNPC工作的资格和投标权。

1 二级及以上核事件（事故）； 2 停堆或停机事件； 3 人员重伤及以上伤亡事故； 4 重大及以上质量事故； 5 人员受超剂量限值照射事故；

6 一般责任交通事故（不包括财产损失不足万元且无人身伤亡的一般交通事故）； 7 重大及以上责任交通事故；

8 一般火灾事故（不包括直接财产损失较小且无人员伤亡的一般火灾事故）； 9 重大及以上火灾事故。 附名称解释

秦山第三核电有限公司 **************** （授权代理人） （授权代理人）

本责任书一式二份，分别由TQNPC、********公司保存。

第 42 页 共 83 页

秦山第三核电有限公司电站配套设施管道直饮水系统工程施工招标文件

名称解释

? 二级及以上核事件（事故）

按照国际核事件分级表的分级标准进行定义。2级事件：安全措施明显失效或污染明显扩散/有工作人员受到过量照射的事件。 ? 人员受超剂量限值照射

一次性或全年累计接受非计划照射的个人剂量达到或超过20mSv。 ? 重大及以上质量事故

造成直接损失50万元以上的质量事故。 2 重伤事故

指损失工作日等于和超过105日的失能伤害。 3 死亡事故

死亡事故包括一次事故中死亡1～2人的死亡事故，和一次事故死亡3人及以上的重大死亡事故。

3 一般责任交通事故：

指一次造成重伤1-2人，或者轻伤3人以上，或者财产损失不足万元的事故。 4 重大责任交通事故：

指一次造成死亡1-2人，或者重伤3人以上10人以下，或者财产损失3万元以上不足6万元的事故。 5 一般火灾事故：

指死亡3人以下（不包括3人）；重伤10人以下（不包括10人）；死亡、重伤10人以下（不包括10人），受灾30户以下；直接财产损失30万元以下的火灾事故。 6 重大火灾事故

指死亡3人以上；重伤10人以上；死亡、重伤10人以上；受灾30户以上；直接财产损失30万元以上的火灾事故。

第 43 页 共 83 页

秦山第三核电有限公司电站配套设施管道直饮水系统工程施工招标文件

附件8：《质量保修书》

发包人（全称）：

秦山第三核电有限公司 承包人（全称）：

************

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对*****工程签订工程质量保修书。 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。 二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下： 基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年；其他工程为1年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。 三、质量保修责任

1、 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人未能在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，保修费用从保修金中扣除。

2、 发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢

修。

3、 质量保修完成后，由发包人组织验收。 四、保修费用

第 44 页 共 83 页

秦山第三核电有限公司电站配套设施管道直饮水系统工程施工招标文件

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。 五、保修金的返还

第二区域工程竣工经验收通过之日起满二年，支付保修金； 六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：

____________________________________________________

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：秦山第三核电有限公司 承包人：*******

法定代表人： 法定代表人： （或委托代理人）： （或委托代理人）：

经办人： 经办人：

第 45 页 共 83 页

秦山第三核电有限公司电站配套设施管道直饮水系统工程施工招标文件

附件9：《环境保护声明》

鉴于2008年**月**日*****（以下简称人）与秦山第三核电有限公司签订了**********工程施工合同，本着对环境负责的态度，郑重承诺在合同有效期内：

1. 承包人对其活动、产品、服务实施环境管理，实施环境管理的参照标准为ISO14000

环境管理体系。承包人在与秦山第三核电有限公司商业合作过程中遵循以下原则： 1.1 对环境负责，防止可能给秦山第三核电有限公司环境行为或环境形象造成不良

影响。

1.2 涉及重大环境影响的因素，对重要环境因素施加有效的控制。

2. 承包人承诺遵守环境法律法规以及秦山第三核电有限公司的“环境方针”及其相关

的环境管理要求，如需要承包人提供环境行为有效合法证明（如县级以上环保部门出具的有效证明），将给予提供，尤其是有关环境工程项目及物项采购方面。 3. 如承包人在合同执行过程中，出现违反环保法规的行为，或与秦山第三核电有限公

司环境管理要求不一致，造成损失或潜在风险的，视情节轻重，秦山第三核电有限公司可以采取限期纠正、终止合同、经济赔偿等行动。 4. 承包人现场工程施工环境要求如下：

4.1 开工前，承包人将指定环保负责人，分析施工过程中产生的污染环境的风险，

制定针对性的施工、存放、运输方案。

4.2 对于施工中产生的废物的管理和施工结束后现场的清理，将按照秦山第三核电

有限公司现场施工的相关程序要求处理和处置。

5. 承包人提供物资的生产过程将使用环保的原材料，并减少对环境造成污染。 6. 承包人将向员工宣传秦山第三核电有限公司的“环境方针”或进行环境管理知识培

训。承包人在秦山第三核电有限公司现场提供服务时，将遵守秦山第三核电有限公司的环境管理规定，并在上岗前接受相关培训。

以上承诺具有与合同条款相同的法律效用，若承诺不能兑现，将按违约处理。 声明公司（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

第 46 页 共 83 页

秦山第三核电有限公司电站配套设施管道直饮水系统工程施工招标文件

第四章 投标辅助资料

技术标： 一、目录

二、现场施工组织管理机构 （技表一） 三、派驻现场的主要施工管理人员表 （技表二） 四、施工总进度计划表及劳动力动态表 （技表三） 五、主要劳动力配备计划表 （技表四） 六、主要施工机械设备及检测仪器表 （技表五） 七、主要材料、构配件供应进度计划表 （技表六） 八、投标人概况表 （技表七） 九、项目经理简历表 （技表八） 十、项目技术负责人简历表 （技表九） 商务标：

一、授权委托书 （商务一） 二、投标保证金书 （商务二） 三、投标函 （商务三） 四、投标函附录 （商务四） 五、履约保函格式 （商务五） 六、工程投标总报价格式 （商务六） 七、管道直饮水系统机房内设备部分报价格式 （商务七） 八、管道直饮水系统机房外小区管网部分报价格式-工程量清单报价 （商务八）

格式一、工程量清单报价表； 格式九、措施项目计算表（一）； 格式二、投标报价编制说明； 格式三、投标总价； 格式四、工程项目总价表； 格式五、单项工程费汇总表； 格式六、单位工程费汇总表；

格式七、分部分项工程量清单计价表； 格式八、措施项目清单计价表；

格式十、措施项目计算表（二）； 格式十一、其他项目清单计价表； 格式十二、零星工作项目计价表； 格式十三、分部分项工程量清单综合单价计算表；

格式十四、措施项目费分析表； 格式十五、主要材料价格表。

第 47 页 共 83 页

秦山第三核电有限公司电站配套设施管道直饮水系统工程施工招标文件

现场施工组织管理机构

(技表一)

第 48 页 共 83 页

秦山第三核电有限公司电站配套设施管道直饮水系统工程施工招标文件

派驻现场的主要施工管理人员表

(技表二)

名称 项目经理 项目技术负责人 质量管理员 专职安全员 专职安全员 资料员 统计员 材料员 姓名 职称 主要职责范围

第 49 页 共 83 页

秦山第三核电有限公司电站配套设施管道直饮水系统工程施工招标文件

施工总进度计划表及劳动力动态表

(技表三)

第 50 页 共 83 页

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/d0wx.html