最新2016年监理工程师考试押题及答案解析

（最新版）2016年全国建设工程注册监理工程师押题及答案解析

1-1、押题题目：

关于工程项目的进度款的支付正确的说法是（ 正确答案：选项B ）。

选项：选项A-- 监理人应在收到承包人进度付款申请单后12天内完成核查,选项B-- 进度付款申请单中应包括变更金额和索赔金额,选项C-- 发包人应在监理人收到进度付款申请单后的24天内，将进度应付款支付给承包人,选项D-- 监理人出具进度付款证书，应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作,,,,,,,, 请选择： 选项A 选项B 选项C 选项D

2-2、押题题目：

检验报告的内容包括若干项，下面哪一项不包括在内（ 选项D ）。

选项：选项A-- 委托单位,选项B-- 工程名称,选项C-- 试验数据及结论,选项D-- 抽样检验方法,,,,,,,,,, 请选择： 选项A 选项B 选项C 选项D

3、押题题目：

在钢筋复验时，每批钢筋应由同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态组成，并不得大于（ 正确答案：选项C ）。

选项：选项A．30t ,选项B．45t,选项C．60t,选项D．75t,,,,,,,,,,, 请选择： 选项A 选项B 选项C 选项D 4、押题题目：

建设工程归档工程文件应按（ 选项C ）组卷。

选项：选项A．建设工程 ,选项B．单项工程 ,选项C．单位工程,选项D．分部工程,,,,,,,,,,,,,,, 请选择： 选项A 选项B 选项C 选项D

5、押题题目：

以下哪个是项目管理工作分解结构方法的特点（ 正确答案：选项D ）。

选项：选项A．将工作任务分配、落实到项目执行组织的相关职能部门,选项B．有利于充分考虑任务执行人员的工作经验等进行分工,选项C．确保项目因人设岗，机构简练,选项D．处于计划过程的中心，是项目变更控制的重要基础,,,,,,,,,,

请选择： 选项A 选项B 选项C 选项D

6、押题题目：

缺陷责任期延长的时间一般为再次检验合格前已经过的时间，但缺陷责任期的最长时间不超过（ 正确答案：选

项B ）。

选项：选项A．1年 ,选项B．2年 ,选项C．3年,选项D．5年,, 请选择： 选项A 选项B 选项C 选项D 7、押题题目：

普通混凝土进行坍落度试验的适用范围（ 正确答案：选项B ）。

选项：选项A-- 骨料最大粒径不大于50mm，坍落度值不小于20mm,选项B-- 骨料最大粒径不大于40mm，坍落度值不小于10mm,选项C-- 骨料最大粒径不大于50mm，坍落度值不小于10mm,选项D-- 骨料最大粒径不大于40mm，坍落度值不小于20mm,,,,,,,,,,,,,, 请选择： 选项A 选项B 选项C 选项D

8、押题题目：

按照《建设工程监理规范》规定的监理资料有（ 正确答案：选项D ）。

选项：选项A-- 监理大纲、监理规划、实施细则、会议纪要、监理月报等28类监理资料,选项B-- 施工合同文件、监理规划、实施细则、会议纪要、监理月报等28类监理资料,选项C-- 开工/复工令、监理规划、实施细则、会议纪要、监理月报等26类监理资料,选项D-- 监理规划、实施细则、会议纪要、监理月报、监理日记等23类监理资料,,,,,,,,,,,,,,,,

请选择： 选项A 选项B 选项C 选项D

9、押题题目：

当出现招标文件中的某项规定与答疑会后招标单位发给每位投标人的会议记录不一致时，应以（ 正确答案：选项C ）为准。

选项：选项A．招标文件中的规定,选项B．招标单位在会议上的口头解答,选项C．发给投标单位的会议记录,选项D．现场考察时招标单位的口头解释,,,,,,,,,,,, 请选择： 选项A 选项B 选项C 选项D

10、押题题目：

监理单位收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报（ 正确答案：选项D ）。

选项：选项A．总建设工程项目监理工程师,选项B．当地政府相关主管部门 ,选项C．项目经理 ,选项D．建设单位

请选择： 选项A 选项B 选项C 选项D

11-1、押题题目：

关于工程项目策划决策与建设实施全过程集成化管理服务内容的叙述，下列说法错误的是（ 选项C ）。

选项：选项A．协助建设单位进行工程项目策划、投资估算、融资方案设计、可行性研究、专项评估,选项B．协助建设单位办理土地征用、规划许可等有关手续,选项C．替代建设单位组织工程竣工验收，办理工程竣工结算，整理、移交工程竣工档案资料,选项D．协助建设单位编制工程竣工决算报告，参与生产试运行及工程保修期管理，组织工程项目后评估,,,,,,,,,,,,,,, 请选择： 选项A 选项B 选项C 选项D

12、押题题目：

编写监理实施细则的依据之一是（ 正确答案：选项D ）。

选项：选项A．监理合同文件,选项B．监理大纲,选项C．项目审批文件,选项D．施工组织设计,,,,,,,,,,, 请选择： 选项A 选项B 选项C 选项D

13、押题题目：

选项BIM的特点不包括（选项C ）。

选项：选项A．可视化 ,选项B．协调性,选项C．可变性,选项D．优化性,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 请选择： 选项A 选项B 选项C 选项D 14、押题题目：

关于选项BIM在城市建筑群热工分析中的应用，下列说法错误的是（ 正确答案：选项C ）。

选项：选项A．分析规划建筑空间形成后，在自然状态下得到太阳热量的自然分布,选项B．通过这种热量分布计算，可以很清楚地看到建筑群内部热量集中的地方,选项C．在深化规划方案设计过程中，若想减少高温区，必须调整初始模型,选项D．可以对模拟区域建立3选项D模型，然后通过输入模拟区域的气象数据等信息资料，对该模拟区域内建筑的日照进行模拟和分析，从而为规划设计提供参考依据,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 请选择： 选项A 选项B 选项C 选项D

15、押题题目： 以下说法正确的是（ 选项D）。

选项：选项A．质量保证金是发包人在承包人的应得工程款内预先扣留的一笔款项，只约束承包人在施工阶段保证工程质量,选项B．标准施工合同通用条款要求在专用条款内约定每次支付工程项目的进度款时应扣留的保留金比例和保留金总额，其总额可以采用某一金额或合同价格的某一百分比（通常为3%）,选项C．从第二个付款周期开始，在承包人应获得的工程项目的进度款中，按专用合同条款约定的比例扣留上一期的质量保证金,选项D．缺陷责任期满时监理人颁发缺陷责任终止证书后，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金,,,

请选择： 选项A 选项B 选项C 选项D

16、押题题目：

土的含水量试验应以（ 正确答案：选项B ）为室内试验的标准方法。

选项：选项A．直接称量法 ,选项B．烘干法,选项C．酒精燃烧法 ,选项D．微波加热法,, 请选择： 选项A 选项B 选项C 选项D

17、押题题目：

暂停全部或部分监理或相关服务的时间超过（ 正确答案：选项D ）天，监理单位可自主选择继续等待建设单位恢复服务的通知，也可向建设单位发出解除全部或部分义务的通知。 选项：选项A--14,选项B--98,选项C--147 ,选项D--182 请选择： 选项A 选项B 选项C 选项D

18、押题题目：

发包人在收到承包人竣工验收申请报告（ 正确答案：选项C ）后未进行验收的，视为验收合格。 选项：选项A．28天 ,选项B．30天 ,选项C．56天 ,选项D．60天,, 请选择： 选项A 选项B 选项C 选项D

19、押题题目：

根据《标准施工招标文件》（2007年版），合同文件主要包括：①中标通知书②合同协议书③专用合同条款④通用合同条款⑤图纸⑥技术标准和要求，正确的优先解释顺序是（ 正确答案：选项C ）。

选项：选项A-- ①②③④⑤⑥ ,选项B-- ②①③④⑤⑥,选项C-- ②①③④⑥⑤ ,选项D-- ①②④③⑥⑤ 请选择： 选项A 选项B 选项C 选项D

20、押题题目： 以下说法错误的是（选项B ）。

选项：选项A．投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标生效前书面通知招标人,选项B．招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还,选项C．投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金,选项D．逾期送达的投标文件，招标人应当拒收 请选择： 选项A 选项B 选项C 选项D

21-1、押题题目：

以下不属于直接指示的变更的是（ 正确答案：选项B）。

选项：选项A．按照发包人的要求提高质量标准的设计修改,选项B．设计错误需要进行的设计修改,选项C．协调

施工中的交叉干扰等情况而进行的变更,选项D．增加承包范围外的某项新增工作,,,, 请选择： 选项A 选项B 选项C 选项D

22、押题题目：

（ 正确答案：选项B ）是投标人保证中标后与发包人签订合同、按照要求提供履约担保、按期完成施工任务的承诺文件。

选项：选项A-- 投标函 ,选项B-- 投标书,选项C-- 投标合同 ,选项D-- 合同协议书 请选择： 选项A 选项B 选项C 选项D 23、押题题目：

对新建、扩建和改建的住宅建筑或公共建筑的绿色建筑评价，应在其投入使用（选项C ）后进行。 选项：选项A--3个月 ,选项B--6个月,选项C--一年 ,选项D--三年 请选择： 选项A 选项B 选项C 选项D

24、押题题目：

采用有限数量制的资格预审，在满足详细评审要求的申请人中，再通过量化比较，最终确定通过资格预审的短名单，数量以（选项B ）家为宜。

选项：选项A．6～8 ,选项B．7～9,选项C．8～10,选项D．9～11,,,,,,,, 请选择： 选项A 选项B 选项C 选项D

25、押题题目：

当发生较大事故时，事故发生单位对事故发生负有责任的，处以事故发生单位（ 正确答案：选项C ）的罚款。 选项：选项A．10万元以上20万元以下 ,选项B．20万元以上30万元以下,选项C．20万元以上50万元以下,选项D．50万元以上200万元以下, 请选择： 选项A 选项B 选项C 选项D

26、押题题目：

（ 正确答案：选项B ）是指招标投标阶段可以确定或不宜准确确定价格，在合同履行阶段可能发生也可能不发生的相关工作内容的款项。

选项：选项A-- 暂估价,选项B-- 暂列金额,选项C-- 中标价 ,选项D-- 签约合同价 请选择： 选项A 选项B 选项C 选项D

27、押题题目：

关于保证人资格的说法，正确的是（ 正确答案：选项B ）。

选项：选项A．企业法人的职能部门，可以在授权范围内作为保证人,选项B．企业法人的分支机构一律不得作为保证,选项C．医院可以作为保证人,选项D．学校不得作为保证人,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 请选择： 选项A 选项B 选项C 选项D 28、押题题目：

以下哪项属于有效投标（ 选项D ）。

选项：选项A-- 资格预审后，联合体增减人员 ,选项B-- 投标人逾期送达的投标文件 ,选项C-- 投标人未提交投标保证金的投标,选项D-- 投标文件加盖公章并密封严实, 请选择： 选项A 选项B 选项C 选项D

29、押题题目：

土的含水量是在（ 选项D）下烘至恒定质量时所失去的水分质量与达到恒定质量后干土质量的比值。 选项：选项A．95~100℃ ,选项B．100℃ ,选项C．100~105℃,选项D．105~110℃,,,,,,,,,,, 请选择： 选项A 选项B 选项C 选项D

30、押题题目：

工程招标阶段的工程技术文件是（ 正确答案：选项A ）。

选项：选项A．初步设计文件,选项B．施工图设计文件,选项C．招标文件,选项D．工程量清单,,,,,,,,,,, 请选择： 选项A 选项B 选项C 选项D

31-1、押题题目：

工程具备竣工验收条件后，（ 选项A）应及时组织相关单位进行工程验收。

选项：选项A．监理单位 ,选项B．设计单位,选项C．施工单位,选项D．质量监督机构,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 请选择： 选项A 选项B 选项C 选项D

32、押题题目：

当招标人发现招标文件中的错误或有新的想法时，可在投标截止时间（ 正确答案：选项B ）天前书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。

选项：选项A-- 10 ,选项B-- 15 ,选项C-- 20 ,选项D-- 28,,, 请选择： 选项A 选项B 选项C 选项D 33、押题题目：

在工程项目实施阶段，建设工程项目监理工程师应在（选项A ）阶段协助业主确定该项目的工期总目标。 选项：选项A．设计前准备 ,选项B．设计 ,选项C．施工招标,选项D．施工,,,,,,,,,,,

请选择： 选项A 选项B 选项C 选项D

34、押题题目：

监理人应在开工日期（ 选项C）天前，经发包人同意后向承包人发出开工通知。 选项：选项A-- 3,选项B-- 5,选项C-- 7 ,选项D-- 10,, 请选择： 选项A 选项B 选项C 选项D

35、押题题目： 发售招标文件不包括（ 选项C ）。

选项：选项A．投标邀请书,选项B．工程量清单,选项C．勘察报告,选项D．评标办法,,,,,,,, 请选择： 选项A 选项B 选项C 选项D

36、押题题目：

以下关于工程监理说法正确的有（选项C ）。

选项：选项A-- 工程监理的依据是政策法规和勘察设计文件。,选项B-- 监理单位仅对工程的质量、进度、成本、合同、信息档案进行管理。,选项C-- 监理单位对建设工程安全生产负有法定职责,选项D-- 建设单位要求监理单位提供管理服务或技术咨询，也需要签订监理合同,, 请选择： 选项A 选项B 选项C 选项D

37、押题题目：

总建设工程项目监理工程师是工程监理单位在建设工程项目的代表人，全面履行工程监理与项目管理合同、主持工程监理与项目管理机构的责任，下列选项中不属于总建设工程项目监理工程师的职责的是（ 正确答案：选项B ）。

选项：选项A．确定项目监理机构人员及岗位职责,选项B．检查进场的工程材料、设备、构配件的质量,选项C．根据工程进度情况安排、检查、更换监理人员,选项D．组织审查施工组织设计、施工方案、应急救援预案,,,,,,,,,,,,,

请选择： 选项A 选项B 选项C 选项D

38、押题题目：

生产安全事故包括几个等级（ 正确答案：选项C ）。

选项：选项A-- 6个 ,选项B-- 5个 ,选项C-- 4个 ,选项D-- 3个, 请选择： 选项A 选项B 选项C 选项D

39、押题题目：

以下关于解除合同与部分义务的说法正确的是（ 选项B选项C选项D ）。

选项：选项A．由于不可抗力原因导致解除合同，监理单位有权获得因合同解除导致损失的赔偿,选项B．合同有效期内，双方无法预见原因导致合同部分无法继续履行，经双方协商，可以解除合同,选项C．解除合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，监理合同仍然有效,选项D．解除合同前，监理单位应按照诚信原则做出合理安排，将解除合同导致的工程损失减至最小,,,,,, 请选择： 选项A 选项B 选项C 选项D

40、押题题目：

资格审查委员会对申请资格预审的申请人报送资料的审查分为初步审查、详细审查两个阶段进行。以下选项属于详细审查的是（ 正确答案：选项D ）。

选项：选项A．审查申请人的投标资格,选项B．审查资格预审申请函的额有效性,选项C．审查联合体投标的申请人是否提交了联合体协议书,选项D．审查项目经理资格,,,,,,,, 请选择： 选项A 选项B 选项C 选项D

41-1、押题题目：

根据《实施条例》第八条规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标，但具有下列（ 正确答案：选项B ）情形，可以邀请招标。

选项：选项A．需要采用不可替代的专利或者专有技术 ,选项B．采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大,选项C．需要向原中标人采购工程、货物或者服务,选项D．受环境影响不大、技术要求不高, 请选择： 选项A 选项B 选项C 选项D 42、押题题目：

以下哪种解决合同争议的方式成本低，效率高（选项A ）。 选项：选项A． 协商 ,选项B．调解 ,选项C．仲裁 ,选项D．诉讼 请选择： 选项A 选项B 选项C 选项D

43、押题题目：

建设工程监理是指工程监理单位（ 正确答案：选项A ）。

选项：选项A．代表建设单位对施工承包单位进行的监督管理,选项B．代表工程质量监督机构对施工质量进行的监督管理,选项C．代表政府主管部门对施工承包单位进行的监督管理,选项D．代表总承包单位对分包单位进行

的监督管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 请选择： 选项A 选项B 选项C 选项D

44、押题题目：

在工程勘察现场作业的质量控制中，建设工程项目监理工程师应对（ 正确答案：选项C ）进行检查。

选项：选项A．现场质量管理体系,选项B．勘察实施方案,选项C．重要岗位人员的上岗证 ,选项D．勘察成果报告,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 请选择： 选项A 选项B 选项C 选项D

45、押题题目：

施工期间，按合同约定已办理分阶段移交手续的单位工程，应由（ 正确答案：选项A ）承担该部分永久工程的照管责任。

选项：选项A．发包人,选项B．工程师,选项C．承包人 ,选项D．发包人与承包人共同,,,,,,,,,,, 请选择： 选项A 选项B 选项C 选项D

46、押题题目：

施工过程履行过程中，由于不可抗力事件造成了损害，如（ 正确答案：选项A ）费用应由业主负责。 选项：选项A．发包人工作人员的人身伤亡 ,选项B．承包人工作人员的人身伤亡,选项C．承包人的施工机械损坏 ,选项D．事件前已被工程师判定为不合格工程部分的损害修复,,,,,,,,,,, 请选择： 选项A 选项B 选项C 选项D

47、押题题目：

下列选项中，属于工程监理与项目管理机构在施工准备阶段的进行质量控制工作内容的是（ 正确答案：选项B ）。

选项：选项A．编制工程实施总进度计划,选项B．审核施工单位提交的施工组织设计,选项C．分析论证工程投资控制目标并分解目标,选项D．检查工程材料、构配件、设备的质量,,,,,,,,,,,,,,,, 请选择： 选项A 选项B 选项C 选项D

48、押题题目：

主控项目是建筑工程中对安全、卫生、环境保护和公共利益起（ 正确答案：选项B ）作用的检验项目。 选项：选项A．关键性,选项B．决定性,选项C．重要性 ,选项D．基本型,,,,,,,,,,, 请选择： 选项A 选项B 选项C 选项D

49、押题题目：

施工合同当事人双方约定的工程质量保修期，可（选项C ）。

选项：选项A．低于法定保修期 ,选项B．高于法定保修期,选项C．低于合理使用年限,选项D．高于合理使用年限,,,,,,,,,,,

请选择： 选项A 选项B 选项C 选项D

50、押题题目：

2010年3月，（选项A ）国土交通省的官厅营缮部门宣布，在其管辖的工程项目中推进选项BIM技术。 选项：选项A．日本 ,选项B．韩国,选项C．美国 ,选项D．中国,, 请选择： 选项A 选项B 选项C 选项D

51-1、押题题目：

依据《招标投标法》，项目公开招标的资格预审阶段，在“资格预审须知”文件中，可以（ 正确答案：选项B ）。

选项：选项A．要求投标人必须组成联合体投标,选项B．要求严格的专业资质等级,选项C．要求必须使用某种品牌的建筑材料 ,选项D．对本行业外的投标人提出特别要求 请选择： 选项A 选项B 选项C 选项D

52、押题题目：

建设工程项目管理是以（ 正确答案：选项C ）为核心的管理活动。

选项：选项A-- 合同管理,选项B-- 安全管理,选项C-- 目标管理,选项D-- 组织协调,,,,,,,, 请选择： 选项A 选项B 选项C 选项D

53、押题题目：

监理单位的违约责任，其赔偿金额确定的方法是（ 选项C ）。

选项：选项A-- 固定比率法 ,选项B-- 固定金额法 ,选项C-- 百分比方法 ,选项D-- 合同约定,, 请选择： 选项A 选项B 选项C 选项D

54、押题题目：

监理规划的内容中，监理工作（选项A ）应最先制定。

选项：选项A．目标 ,选项B．程序 ,选项C．制度,选项D．方法,,,,,,,,,,, 请选择： 选项A 选项B 选项C 选项D

55、押题题目： 我国建设工程法律法规体系中，《建设工程质量管理条例》属于（ 选项B）。 选项：选项A--法律 ,选项B--行政法规,选项C--部门规章 ,选项D--规范性文件 请选择： 选项A 选项B 选项C 选项D

56、押题题目：

下列关于土的密度和相应含水量的关系，正确的是（ 正确答案：选项C ）。

选项：选项A-- 含水量越大，土的密度越大,选项B-- 含水量越小，土的密度越小,选项C-- 土的密度随含水量的增大是先增后减,选项D-- 土的密度随含水量的增大是先减后增,,,,,,,,,,,, 请选择： 选项A 选项B 选项C 选项D

57、押题题目：

二次抽样的操作程序：在检验批量为N的一批产品中，随即抽取n1件产品进行检验。发现n1中的不合格数为选项D1，则以下说法错误的是（ 正确答案：选项C ）。

选项：选项A．若选项D1≤选项C1,判定该批产品合格,选项B．若选项D1＞选项C2,判定该批产品不合格,选项C．若选项C1＜选项D1＜选项C2,判定该批产品不合格,选项D．若选项C1＜选项D1＜选项C2,不能判定该批产品是否合格,,,,,,,,,,,,,,,,,

请选择： 选项A 选项B 选项C 选项D

58、押题题目：

建设单位要求有相应检测资质的监理单位进行材料、设备检测的，所发生的费用应当由（ 正确答案：选项B ）支付。

选项：选项A．设计单位,选项B．建设单位,选项C．监理单位,选项D．施工单位,,, 请选择： 选项A 选项B 选项C 选项D

59、押题题目：

如果某批产品的批量为30000，则用简单随机抽样的方法确定骰子的个数为（选项D ）。 选项：选项A．2 ,选项B．3,选项C．4 ,选项D．5,, 请选择： 选项A 选项B 选项C 选项D

60、押题题目：

流动性大小用“坍落度”表示，关于坍落度的叙述，错误的是（ 选项B ）。

选项：选项A．坍落度值小，说明混凝土拌合物的流动性小,选项B．坍落度过小，易使混凝土拌合物分层，造成上下不均,选项C．流动性小，会给施工带来不便，影响工程质量，甚至造成工程事故,选项D．骨料粒径过大，不适宜使用坍落度来评定拌合物流动性,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 请选择： 选项A 选项B 选项C 选项D 多选题

1 、押题题目：

建设单位与监理单位发生合同争议时，可采用下列（ 选项A选项B选项C选项D ）方式解决。 选项：选项A--协商,选项B--调解,选项C--仲裁,选项D--诉讼,E--索赔,,,,, 请选择：选项A 选项B 选项C 选项D E

2 、押题题目：

下列选项中，属于必须采取抽样检验的原因的有（ 选项A选项B选项C选项D ）。

选项：选项A．破坏性检验，不能采取全数检验方式,选项B．全数检验有时需要花很大成本，在经济上不一定合算,选项C．检验需要时间，采取全数检验方式有时在时间上不允许,选项D．即使进行全数检验，也不一定能绝对保证100%的合格品,E．工程款中包含此项费用，不得不进行抽样检验,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 请选择：选项A 选项B 选项C 选项D E

3 、押题题目：

水泥进场复验通常只做下列哪些检验（ 正确答案：选项A选项B选项D ）。

选项：选项A-- 安定性,选项B-- 凝结时间,选项C-- 标准稠度,选项D-- 胶砂强度,E-- 贯入度,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 请选择：选项A 选项B 选项C 选项D E

4 、押题题目：

下列水泥为废品或者不合格品的是（ 选项A选项B选项C选项D ）。

选项：选项A．氧化镁、三氧化硫含量过高的水泥,选项B．初凝时间、安定性不达标的水泥,选项C．混合材料掺加量超过最高限量的水泥,选项D．包装标志缺少出厂编号的水泥,E．强度高于商品强度等级的水泥,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 请选择：选项A 选项B 选项C 选项D E

5 、押题题目：

下列属于施工过程中管理工作内容中质量控制内容是有（ 正确答案：选项B选项C ）。

选项：选项A．控制变更工程价款,选项B．审查分包单位的资格,选项C．处理工程质量事故,选项D．填写项目管理/监理工作日志,E．协调工程参建单位之间的关系,,,,,,,, 请选择：选项A 选项B 选项C 选项D E

6 、押题题目：

施工准备阶段安全生产管理的监理工作包括（ 选项A选项CE ）。

选项：选项A．审查施工单位安全生产管理体系 ,选项B．审查施工单位安全生产管理制度,选项C．审查施工设计图的设计方案,选项D．审查与安全生产有关的开工条件,E．审查危险性较大的分部分项工程清单,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 请选择：选项A 选项B 选项C 选项D E

7 、押题题目：

下列工作中，（ 选项C选项D ）属于监理单位需要完成的基本工作。

选项：选项A．调整施工单位的施工计划,选项B．有权不经建设单位同意签发工程暂停令和复工令,选项C．熟悉施工设计文件，并参加由设计单位主持的图纸会审和设计交底会议,选项D．检查施工单位的试验室,E．审查施工单位报送的工程材料，但不需对材料采取抽查,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 请选择：选项A 选项B 选项C 选项D E

8 、押题题目：

工程监理的主要依据包括（ 选项A选项BE ）。

选项：选项A．法律法规 ,选项B．工程建设标准及勘察设计文件,选项C．初步设计方案,选项D．施工企业管理模式,E．合同文件,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 请选择：选项A 选项B 选项C 选项D E

9 、押题题目：

下列哪几项是钢结构工程主要检测项目（ 选项B选项C选项DE ）。

选项：选项A-- 抗拉强度检测,选项B-- 高强螺栓检测,选项C-- 焊缝检测,选项D-- 安装工程部位检测,E-- 栓钉焊接检测,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 请选择：选项A 选项B 选项C 选项D E

10 、押题题目：

关于工作分解结构的说法，正确的有（ 选项A选项B选项C ）。

选项：选项A．工作分解结构的模板可重复使用,选项B．工作分解结构应包括项目的全部工作,选项C．工作分解结构是逐级分解细化的,选项D．工作分解结构的层次由业主规定,E．工作分解结构中的项目各单元相互关联,,,,,,,

请选择：选项A 选项B 选项C 选项D E

11 、押题题目：

混凝土有下列情况时，不得出厂（ 正确答案：选项A选项C选项D ）。

选项：选项A．技术文件不全 ,选项B．质量偏大 ,选项C．包装不符 ,选项D．产品受潮 ,E．超过有效期限,,,,,,,,,,,

请选择：选项A 选项B 选项C 选项D E

12 、押题题目：

衡量一批产品质量的方法主要有（ 选项A选项C ）。

选项：选项A-- 计数方法,选项B-- 抽样方法,选项C-- 计量方法,选项D-- 随机数表法,E-- 计件方法,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 请选择：选项A 选项B 选项C 选项D E

13 、押题题目：

《建设工程监理合同》修改后的合同文件包括下列（ 选项A选项B选项D ）部分。

选项：选项A-- 协议书 ,选项B-- 通用条件,选项C-- 标准条件,选项D-- 专用条件,E-- 附录选项A,,,, 请选择：选项A 选项B 选项C 选项D E

14 、押题题目：

一体化管理者在设计阶段需要做的工作有（ ）。 选项D

选项：选项A．组织招标工作，调整合同价款,选项B．组织做好工程量清单及标底的编制,选项C．组织编写设计任务书,选项D．审核设计单位合同的责任和义务,E．分析投标单价和费用与标底的价

差,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 请选择：选项A 选项B 选项C 选项D E

15 、押题题目：

项目管理团队在工程项目施工阶段的服务内容包括（ 正确答案：选项DE ）

选项：选项A．优化设计 ,选项B．性能分析 ,选项C．模型建立,选项D．设计协调 ,E．成本控制,,,,,,,,,, 请选择：选项A 选项B 选项C 选项D E

16 、押题题目：

关于签约合同价和合同价格，以下说法中正确的是（选项B选项DE ）。

选项：选项A．合同价格包括了暂列金额、暂估价的合同总金额,选项B．签约合同价指签订合同时合同协议书中写明的,选项C．即中标价合同价格指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额,选项D．签约合同价是写在协议书和中标通知书内的固定数额，是结算价款的基数,E．合同价格是承包人最终完成全部施工和保修义务后应得的全部合同价款,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 请选择：选项A 选项B 选项C 选项D E

17 、押题题目：

钢材主要检验项目为（ 选项A选项B选项C ）。

选项：选项A．拉力试验 ,选项B．冷弯试验 ,选项C．反复弯曲试验 ,选项D．可焊性试验 ,E．可塑性试验,,,,,,,,,,

请选择：选项A 选项B 选项C 选项D E

18 、押题题目：

凡水泥中（ 选项A选项B选项C ）中的任一项不符合相应产品标准规定时，均为废品。

选项：选项A．氧化镁,选项B．三氧化硫 ,选项D．终凝时间,选项C．安定性 ,E．不溶物,,,,,,,,,,, 请选择：选项A 选项B 选项C 选项D E

19 、押题题目：

关于招标工作具体时限的说法，正确的有（ 选项A选项B选项C ）。

选项：选项A．自招标文件发出至投标人提交投标文件截止时间，最短不少于20天,选项B．自招标文件出售至停止出售的时间，最短不少于5个工作日,选项C．自资格预审文件出售至停止出售的时间，最短不少于5天,选项D．招标人自行招标应在发出招标公告的10个工作日前向有关行政监督部门备案,E．投标保证金有效期应超出投标有效期20天,,,,,,

请选择：选项A 选项B 选项C 选项D E

20 、押题题目：

以下关于履约担保说法正确的是（ 选项A选项B选项CE ）。

选项：选项A．工程实践中履约担保可以采用银行担保的保函形式 ,选项B．担保期限自发包人和承包人签订合同之日起生效,选项C．担保期限至签发工程移交证书之日止 ,选项D．持有履约保函的发包人认为承包人有严重违约情况时，经承包人确认后，即可凭保函或保证书向担保人要求予以赔偿,E．通常保证书的担保金额为保函金额的一倍以上,,,,,,,,,,,,

请选择：选项A 选项B 选项C 选项D E

2014年建设工程项目监理工程师《合同管理》考试模拟试题及答案

一、单项选择题

第 1 题 某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这种行为属于 ( )。 选项A--法定代理 选项B--表见代理 选项C--指定代理 选项D--委托代理 正确答案：选项D,

第 2 题 当事人以土地使用权、城市房地产等财产抵押的，应办理抵押登记，抵押合同自( )起生效。 选项A--签订之日 选项B--登记之日 选项C--担保之日 选项D--清偿之日 正确答案：选项B,

第 3 题 质权是一种约定的担保物权，以( )为特征。 选项A--转移占有 选项B--约定保证期间 选项C--债权人优先受偿 选项D--转让办理登记 正确答案：选项A,

第 4 题 中标的投标人在签订合同时，招标人对施工投标保函应在( )后退还。 选项A--业主提交履约担保

选项B--投标有效期 选项C--撤销投标书 选项D--保证书退还 正确答案：选项B,

第 5 题 下列代理种类中，( )主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理 方式。 选项A--法定代理 选项B--表见代理 选项C--委托代理 选项D--指定代理 正确答案：选项A,

第 6 题 合同的成立要经过要约和承诺两个阶段。其中，关于承诺期限的表述有误的是( )。 选项A--信件未载明日期的，自接收到该信件的日期开始计算 选项B--要约以非对话方式作出的，承诺应当在合理期限内到达

选项C--要约以信件或者电报作出的，承诺期限自信件载明的日期或者电报交发之日开始计算 选项D--要约以对话方式作出的，应当即时作出承诺，但当事人另有约定的除外 正确答案：选项A,

第 7 题 甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中，双方于5月1日发生争议，甲于5 月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼，法院于6月30日判定该合同无效。则 此合同自( )无效。 选项A-- 4月1日 选项B-- 5月1日 选项C-- 5月20日 选项D-- 6月30日 正确答案：选项A,

第 8 题 某采购员受选项A企业授权去选项B公司采购设备，在采购过程中，该采购员用盖有选项A企业公章的 空白合同文本，与选项B公司签订了购买包装材料的合同，则( )。 选项A--合同无效，由采购员向选项B公司进行赔偿

选项B--合同有效，但货款应由采购员承担 选项C--合同无效，选项A企业可能退货 选项D--合同有效，货款应由选项A企业支付 正确答案：选项D,

第 9 题 下列合同内容中，( )是合同当事人双方权利和义务共同指向的对象。 选项A--质量 选项B--数量 选项C--标的 选项D--价款或者报酬

正确答案：选项C,

第 10 题 材料供应合同按照约定应由供货方先行交付订购的材料后，采购方再付款结算，若合同履行过程中供货方交付的材料质量不符合约定的标准，采购方有权拒付货款，这是采购方行 使的( )。

选项A--不安抗辩权 选项B--同时履行抗辩权 选项C--后履行抗辩权 选项D--合同中止履行的抗辩权 正确答案：选项C,

第 11 题 建设工程招标管理中，关于定标程序的表述，不正确的是( )。 选项A--招标人可以授权评标委员会直接确定中标人

选项B--招标人确定中标人后30天内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告 选项C--确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判

选项D--中标通知书发出后的30天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得作 实质性修改 正确答案：选项B,

第 12 题 设计招标文件中，关于编制设计要求文件应兼顾的方面，下列说法中错误的是( )。 选项A--严格性 选项B--完整性 选项C--灵活性 选项D--系统性 正确答案：选项D,

第 13 题 执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价下降时，交付标的物 后的结算应按照( )执行。 选项A--新价格 选项B--市场价 选项C--原价格 选项D--双方协商的价格 正确答案：选项A,

第 14 题 某建设工程物资采购合同，供货方收取采购方定金为8万元，由于供货方违约，按合同约定 的违约金为20万元，则供货方应支付( )万元的违约金。 选项A--8 选项B-- 16 选项C--20 选项D-- 28

正确答案：选项C,

第 15 题 依据监理合同示范文本规定，关于委托人义务，下列说法中正确的是( )。 选项A--在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密 选项B--对建设工程有关事项和工程设计提出建议 选项C--负责合同的协调管理工作

选项D--在双方议定的时间内，免费向监理人提供与工程有关的监理服务所需要的工程资料 正确答案：选项D,

第 16 题 招标人在投标须知规定的时间组织投标进行现场考察，其费用( )。 选项A--由招标人承担 选项B--由投标人承担 选项C--由双方平均分配 选项D--由双方协商解决 正确答案：选项B,

第 17 题 公开招标和邀请招标均应举行开标会议，应由( )主持。 选项A--招标人 选项B--投标人 选项C--招标监督机构

选项D--建设工程项目监理工程师 正确答案：选项A,

第 18 题 在开标时，如果发现投标文件未按照招标文件的要求予以密封，则应( )。 选项A--将其退还投标人进行密封

选项B--进入初评阶段后确定为无效投标文件 选项C--作为无效投标文件，不再进入评标 选项D--在详评阶段将其确定为无效投标文件 正确答案：选项C,

第 19 题 对招标文件的响应存在的细微偏差的投标文件( )。 选项A--归入无效投标书 选项B--不再进入详评 选项C--仍属于有效投标书 选项D--予以淘汰 正确答案：选项C,

第 20 题 全部施工内容只发一个合同包招标，招标人仅与一个中标人签订合同，则在施工过程 中( )。 选项A--管理工作比较简单，但有能力参与竞争的投标人较少 选项B--管理工作比较复杂，但有能力参与竞争的投标人较少

选项C--管理工作比较复杂，但有能力参与竞争的投标人较多 选项D--管理工作比较简单，但有能力参与竞争的投标人较多 正确答案：选项A,

第 21 题 某招标项目的评标采用评标价法，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠18万元。某投 标人报价800万元，工期提前1个月，若只考虑工期因素，则其评标价应为( )万元。 选项A-- 818 选项B-- 800 选项C-- 782 选项D-- 700 正确答案：选项C,

第 22 题 依据施工合同示范文本的规定，有关发包人供应材料设备的现场接收的表述有误的 是( )。 选项A--大宗建筑材料应进行必要的抽样检验

选项B--发包人在其所供应的材料设备到货前48小时，应以书面形式通知承包人 选项C--清点的工作主要包括外观质量检查

选项D--发包人应当向承包人提供其供应材料设备的产品合格证明，并对这些材料设备的质量 负责 正确答案：选项B,

第 23 题 根据《建设工程勘察合同(示范文本)》规定，由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交 勘察成果资料，每超过1日，应减收勘察费的( )。 选项A-- 1‰ 选项B-- 5‰ 选项C-- 8‰ 选项D-- 10‰ 正确答案：选项A,

第 24 题 某建设工程委托监理合同履行中，委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。监理 工作完成后，该汽车( )。 选项A--不用归还委托人

选项B--归还委托人，并应支付折旧费 选项C--归还委托人即可

选项D--归还委托人，并应支付租赁 正确答案：选项C,

第 25 题 根据《建设工程勘察合同(示范文本)》规定，关于设计费的支付管理原则的表述，错误的 是( )。 选项A--设计人按合同约定提交相应报告、成果或阶段的设计文件后，发包人应及时支付约定的 各阶段设计费

选项B--设计人提交最后一部分施工图的同时，发包人应结清全部设计费，应留20%尾款 选项C--实际设计费按初步设计概算核定，多退少补

选项D--发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用 正确答案：选项B,

第 26 题 按照材料采购合同的约定，不能作为供货方交付产品时双方验收依据的资料是( )。 选项A--双方签订的采购合同 选项B--施工合同对材料的要求 选项C--产品合格证、检验单

选项D--供货方提供的发货单、计量单、装箱单 正确答案：选项B,

第 27 题 建设工程设计合同的履行中，设计的( )是工程发挥预期效益的基本保障，发包人不应 严重背离合理设计周期的规律，强迫设计人不合理地缩短设计周期的时间。 选项A--进度 选项B--依据 选项C--质量 选项D--计划 正确答案：选项C,

第 28 题 依据《建设工程设计合同(示范文本)》，设计合同经( )生效。 选项A--双方当事人抵押物登记后 选项B--双方当事人签字盖章后

选项C--双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后

选项D--双方当事人签字后 正确答案：选项C,

第 29 题 某工程设计合同，双方约定设计费为10万元，定金为2万元。当设计人完成设计工作 20%时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支付设计人( )万元。 选项A-- 3 选项B-- 5 选项C-- 7 选项D-- 10 正确答案：选项A,

第 30 题 施工合同示范文本规定，承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前 ( )天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。 选项A-- 7 选项B--14

选项C-- 24 选项D-- 48 正确答案：选项A,

第 31 题 某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准 手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断 续施工，则由此造成的承包人损失应由( )。

选项A--发包人赔偿，延误的工期顺延 选项B--发包人赔偿，延误的工期不予顺延 选项C--自己承担，延误的工期顺延 选项D--自己承担，延误的工斯不予顺延 正确答案：选项A,

第 32 题 按照施工合同范本通用条款的规定，( )原因造成的工期延误，经工程师确认后工期不 予顺延。 选项A--不可抗力

选项B--设计变更和工程量增加

选项C--发包人不能按专用条款的约定提供开工条件

选项D-- —周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过6小时 正确答案：选项D,

第 33 题 施工合同示范文本规定，投料试车工作为工程竣工验收后的带负荷试车，试车组织和试车 工作由( )负责。 选项A--监理人 选项B--发包人 选项C--承包人 选项D--设计人 正确答案：选项B,

第 34 题 《建设工程施工合同(示范文本)》规定，承包人采购的材料设备与约定不符时，承包人应在 工程师要求的时间内运出施工现场，重新采购符合要求的产品，由此发生的费用应( )。 选项A--由承包人承担，并顺延工期 选项B--由承包人承担，工期不予顺延 选项C--由发包人承担，工期不予顺延 选项D--由发包人承担，并顺延工期 正确答案：选项B,

第 35 题 依据《建设工程施工合同(示范文本)》，下列选项中 属于承包人义务的是( )。

选项A--组织图纸会审和设计交底

选项B--开通施工场地与城乡公共道路的通道

选项C--提供工程进度计划及相应进度统计报表选项D--办理施工许可证 正确答案：选项C,

第 36 题 设计合同履行过程中，为了保证建设工程的质量，( )应按合同约定参加工程验收工作。 选项A--设计人 选项B--监理人 选项C--发包人 选项D--承包人 正确答案：选项A,

第 37 题 建设工程设计合同应当采用( )担保。 选项A--抵押 选项B--预付款 选项C--定金 选项D--保证 正确答案：选项C,

第 38 题 按照施工合同示范文本的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见， 则视为( )。 选项A--工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任 选项B--工程师巳经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任 选项C--工程师未确认，承包人应修改进度计划

选项D--工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示 正确答案：选项B,

第 39 题 依据《建设工程施工合同(示范文本)》，因不可抗力事件导致的工程本身的损害以及运至施 工场地用于施工的材料和待安装设备的损失，由( )承担。 选项A--承包人 选项B--发包人

选项C--承包人和发包人共同 选项D--施工场地保管员 正确答案：选项B,

第 40 题 建设工程材料采购合同的履行中，采购方在站场提货地点应与运输部门共同验货，采购方 接收后发现数量有误，若属于交运前出现的问题，应由( )负责。 选项A--采购方 选项B--供货方 选项C--运输部门

选项D--保管部门 正确答案：选项B,

第 41 题 在材料采购合同的交货检验中，现场交货的到货检验的方法不包括( )。 选项A--理论换算法 选项B--查点法 选项C--抽査法 选项D--衡量法 正确答案：选项C,

第 42 题 在材料采购合同的履行中，采购方逾期付款，应按照合同内约定的计算办法，支付逾期付款 利息，按照中国人民银行有关延期付款的规定，延期付款利率一般按每天( )计算。 选项A--万分之一 选项B--万分之五 选项C--万分之八 选项D--万分之十 正确答案：选项B,

第 43 题 FI选项DI选项C《施工合同条件》中，对有经验的承包商在( )前不能合理预见到的风险，归业主 承担。

选项A--合同签字日 选项B--下达开工令 选项C--基准日 选项D--风险事件发生日 正确答案：选项C,

第 44 题 依据FI选项DI选项C《施工合同条件》，( )应担保承包商圆满完成施工和保修的义务。 选项A--工程接收证书 选项B--结清单 选项C--履约保函 选项D--合同协议书 正确答案：选项C,

第 45 题 Fl选项DI选项C《施工合同条件》规定，预付款的数额由承包商在( )内确认。 选项A--投标书 选项B--招标文件

选项C--工程量清单 选项D--中标通知书 正确答案：选项A,

第 46 题 关于FI选项DI选项C《施工合同条件》中规定的“暂列金额”的表述，不正确的是( )。 选项A--暂列金额实际上是一笔业主方的备用金 选项B--暂列金额包含在合同价格之内

选项C--暂列金额用于招标时对尚未确定或不可预见项目的储备金额 选项D--施工过程中工程师无权将暂列金额用于意外用途的开支 正确答案：选项D,

第 47 题 依据H选项DI选项C《施工合同条件》的规定，因工程师的原因导致实际进度与计划进度不符，则承 包人( )。

选项A--有权对修改进度计划的工作要求额外支付

选项B--可以要求工期顺延 选项C--可以要求补偿费用

选项D--无权对修改进度计划的工作要求额外支付 正确答案：选项D,

第 48 题 《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后， 如果在28天内既未予答复，也未对承包人作进一步要求，则视为工程师( )。 选项A--认可该项索赔要求 选项B--否定该项索赔要求 选项C--无权处理该项索赔要求 选项D--对该项索赔要求有不同意见 正确答案：选项A,

第 49 题 《建设工程施工合同(示范文本)》规定，承包人的( )要求，虽然在工程项目的合同条款 中没有专门的文字叙述，但可以根据合同的某些条款的含义，推论出承包人有索赔权。 选项A--明示索赔 选项B--工程变更索赔 选项C--工程延误索赔 选项D--默示索赔 正确答案：选项D,

第 50 题 根据《建设工程施工合同(示范文本)》，索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的 ( )天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。 选项A-- 7 选项B--14 选项C--21

选项D-- 28 正确答案：选项D,

二、多项选择题

第 51 题 法人应当具备的条件包括( )。 选项A--能够独立承担民事责任 选项B--依法成立

选项C--有3名以上高级管理人员 选项D--有必要的财产或经费 E--有自己的名称

正确答案：选项A,选项B,选项D,E,

第 52 题 根据规定，当事人以( )等财产抵押的，应当办理抵押物登记。 选项A--航空器 选项B--车辆 选项C-- 土地使用权 选项D-- 土地所有权 E--城市房地产

正确答案：选项A,选项B,选项C,E,

第 53 题 《担保法》规定，保证担保的范围包括( )。 选项A--定金

选项B--实现债权的费用 选项C--违约金 选项D--损害赔偿金 E--利息

正确答案：选项B,选项C,选项D,E,

第 54 题 下列选项中属于要约邀请的是( )。 选项A--中标通知书 选项B--商业广告 选项C--招标公告 选项D--招股说明书 E--价目表的寄送

正确答案：选项B,选项C,选项D,E,

第 55 题 有关要约和承诺生效的表述中，正确的是( )。 选项A--承诺的通知送达给要约人时生效 选项B--世界上大部分国家采用了投邮主义

选项C--对于要约和承诺的生效，世界各国有不同的规定，但主要有投邮主义、到达主义和了解 主义 选项D--只有投邮主义可以允许承诺撤回，而到达主义则不可能撤回

E--我国采用了到达主义 正确答案：选项A,选项C,E,

第 56 题 《合同法》规定，( )的合同均属无效合同。 选项A--因重大误解而订立 选项B--订立合同时显失公平 选项C--以合法形式掩盖非法目的 选项D--损害社会公共利益 E--恶意串通，损害集体利益 正确答案：选项C,选项D,E,

第 57 题 《招标投标法》规定，关于必须采用招标方式选择承包单位的建设项目，下列说法中正确的 是( )。 选项A--涉及国家安全、国家秘密的工程项目 选项B--国家投资、融资的项目

选项C--大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目 选项D--使用外国政府贷款、援助资金的项目 E--使用国际组织的项目

正确答案：选项B,选项C,选项D,E,

第 58 题 《合同法》规定的承担违约责任的方式有( )。 选项A--采取补救措施 选项B--继续履行 选项C--支付违约金 选项D--终止履行 E--赔偿损失

正确答案：选项A,选项B,选项C,E,

第 59 题 合同发生纠纷时，当事人应首先考虑通过和解解决纠纷，因为和解解决的优点是( )。 选项A--有利于和解协议的执行 选项B--双方当事人均受和解协议的约束 选项C--简便易行，能经济、及时地解决纠纷 选项D--是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件

E--有利于维护合同双方的友好合作关系，使合同能更好地得到履行 正确答案：选项A,选项C,E,

第 60 题 《招标投标法》规定，对招标人的招标能力要求，下列说法中正确的是( )。 选项A--有编制招标文件的能力 选项B--具有自己的场所

选项C--有组织开标、评标、定标的能力

选项D--有审查投标单位资质的能力

E--有与招标工作相适应的经济、法律咨询和技术管理人员 正确答案：选项A,选项C,选项D,E,

第 61 题 建设工程招标管理中，建设行政主管部门对投标人资格审查文件核查的主要内容包 括( )。 选项A--不得强制投标人组成联合体投标 选项B--不得对潜在投标人实行歧视待遇 选项C--不得以不合理条件限制或排斥潜在投标人 选项D--不得使招标时间过长 E--不得使招标费用过高

正确答案：选项A,选项B,选项C,

第 62 题 根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，委托人对监理人履行合同的监督权利体现在 ( )等方面。

选项A--对合同质量的监督权 选项B--对监理合同转让和分包的监督 选项C--对监理人员的控制监督 选项D--对监理合同进度的监督权 E--对合同履行的监督权 正确答案：选项B,选项C,E,

第 63 题 鉴于建设工程监理招标标的的特殊性，其特点主要有( )。 选项A--邀请投标人较多 选项B--—般采用邀请招标

选项C--招标的宗旨是对监理单位能力的选择 选项D--报价在选择中居主要地位 E--邀请数量以3?5家为宜 正确答案：选项B,选项C,E,

第 64 题 依据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，下列属于正常监理酬金中间接成本的 是( )。 选项A--经营业务费

选项B--业务培训费、图书资料购置费 选项C--固定资产及常用工器具、设备的使用费 选项D--文具、纸张、账表、报刊、文印费用

E--监理期间使用与监理工作相关的计算机和设备的摊销费用 正确答案：选项A,选项B,选项C,选项D,

第 65 题 委托监理合同履行过程中，监理人协助委托人选择承包人的工作包括( )。

选项A--邀请招标时提供有资格和能力的承包人名录 选项B--帮助起草招标文件 选项C--组织现场考察

选项D--参与评标，以及接受委托代理招标 E--对工程规模的认定

正确答案：选项A,选项B,选项C,选项D,

第 66 题 设计合同履行过程中，关于设计人的责任，下列说法中正确的是( )。 选项A--外部协调工作 选项B--提供设计依据资料 选项C--保护发包人的知识产权 选项D--解决施工中出现的设计问题 E--保证设计质量

正确答案：选项C,选项D,E,

第 67 题 设计合同示范文本规定，关于发包人的违约责任描述正确的是( )。

选项A--发包人要求终止或解除合同，当设计工作巳经超过一半时应按该阶段设计费的全部支付

选项B--已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段 设计费的全部支付

选项C--设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金 选项D--发包人逾期支付设计费1天，应承担应支付金额的逾期违约金

E--发包人逾期30天未支付设计费，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人 正确答案：选项A,选项C,选项D,E,

第 68 题 依据《建设工程工合同(示范文本)》，有关不可抗力发生后合同管理的表述，正确的 是( )。 选项A--不可抗力事件继续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况 选项B--承包人在不可抗力事件结束后24小时内向工程师通报受灾情况和损失情况 选项C--承包人在不可抗力事件结束后48小时内向工程师通报预计清理和修复的费用

选项D--不可抗力事件继续发生，承包人应于不可抗力事件结束后14天内，向工程师提交清理 和修复费用的正式报告及有关资料

E--不可抗力事件发生后，承包人应在力所能及的条件下迅速采取措施，尽量减少损失 正确答案：选项A,选项C,选项D,E,

第 69 题 对于施工中发生的不可抗力，施工合同示范文本规定发包人应承担的损失包括( )。 选项A--工程所需清理费

选项B--由承包人负责采购，运至施工场地用于施工材料的损失 选项C--工程本身的损害

选项D--工程损害导致第三方人员伤亡

E--承包人施工机械的停工损失

正确答案：选项A,选项B,选项C,选项D,

第 70 题 施工合同示范文本规定，关于工期顺延的确认程序，下列说法中正确的是( )。 选项A--承包人在工期可以顺延的情况发生后28天内，应将延误的工期向工程师提出书面报告 选项B--工程师在收到报告后14天内予以确认答复，逾期不予答复，视为报告要求已经被确认

选项C--工程师确认工期是否应予顺延，应当首先考察事件实际造成的延误时间，然后依据合 同、施工进度计划、工期定额等进行判定

选项D--经工程师确认顺延的工期应纳人合同工期，作为合同工期的一部分 E--如果承包人不同意工程师的确认结果，则按合同规定的争议解决方式处理 正确答案：选项B,选项C,选项D,E,

第 71 题 在材料采购合同的交货检验中，属于经验鉴别法的有( )。 选项A--手触 选项B--目测

选项C--常用的检测工具量测 选项D--拉伸试验 E--压缩试验

正确答案：选项A,选项B,选项C,

第 72 题 《建设工程质量管理条例》规定，( )的最低保修期限为设计文件规定的该工程的合理使 用年限。

选项A--屋面防水工程 选项B--基础设施工程

选项C--房屋建筑的地基基础工程 选项D--房屋建筑的主体工程 E--设备安装和装修工程

正确答案：选项B,选项C,选项D,

第 73 题 在项目施工中，若承包人提出的合理化建议涉及对设计图纸的变更，此变更( )。 选项A--须经工程师同意 选项B--不须经工程师同意 选项C--发生的费用由发包人承担 选项D--发生的费用由承包人承担 E--发生的费用由双方约定承担 正确答案：选项A,E,

第 74 题 材料采购合同的履行中，下列关于供货方不能按期交货的说法中，正确的是( )。 选项A--采购方逾期不予答复视为同意，供货方继续发货

选项B--发生逾期交货事件后，供货方应在发货前与采购方就发货事宜进行协商 选项C--供货方提前交货，采购方可以拒绝提前提货 选项D--采购方因供货方提前交货应提前付款

E--供货方逾期交货，应按合同约定依据逾期交货部分货款总价计算违约金 正确答案：选项A,选项B,选项C,E,

第 75 题 根据FI选项DI选项C《施工合同条件》的规定，下列有关争端裁决委员会的说法中，正确的是( )。

选项A--付给委员的酬金分为月聘请费和日酬金两部分 选项B--签订合同时，业主与承包商通过协商组成裁决委员会 选项C--争端裁决委员会成员的报酬由业主和承包商平均负担 选项D--裁决委员会可选定为3名或5名成员，一般由3名成员组成 E--业主与承包商各提名1位专家作为争端裁决委员会的成员 正确答案：选项A,选项B,选项C,E,

第 76 题 根据Fl选项DI选项C《施工合同条件》，指定分包商与一般分包商的差异主要体现在( )。 选项A--分包合同的工作内容不同 选项B--选择分包单位的权利不同 选项C--职责权限范围不同

选项D--业主对分包商利益的保护不同 E--工程款的支付开支项目不同 正确答案：选项A,选项B,选项D,E,

第 77 题 FI选项DI选项C《施工合同条件》规定，承包商根据工程

施工的具体情况，可以随时向工程师提交一份书面建议。承包商认为如果采纳其建议将可能( )。 选项A--加速完工

选项B--降低业主实施或维护工程的费用 选项C--对业主而言能提高竣工工程的效率或价值 选项D--为业主带来其他利益 E--增加运行工程的费用

正确答案：选项A,选项B,选项C,选项D,

第 78 题 FI选项DI选项C《施工合同条件》规定，关于分包合同管理关系的表述，正确的是( )。 选项A--业主是分包合同的当事人 选项B--业主与分包商没有任何合同关系

选项C--承包商对分包工程的实施负有全面管理责任 选项D--工程师对分包商在现场的施工承担协调管理义务

E--分包商接到工程师的指示后不能立即执行，需得到承包商同意才可实施

正确答案：选项B,选项C,E,

第 79 题 工程师对承包人提出的索赔进行审查时，承包人可以提供的索赔证据不包括( )。 选项A--施工会议记录 选项B--汇率变化表 选项C--招标文件

选项D--合同文件中的条款约定 E--投标保函 正确答案：选项C,E,

第 80 题 FI选项DI选项C《施工合同条件》中，承包人可以索赔工期补偿、费用和利润的有( )。 选项A--后续法规的调整 选项B--异常不利的气候条件 选项C--延误发放图纸 选项D--对竣工检验的干扰 E--延误移交施工现场 正确答案：选项C,选项D,E,

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/ckx5.html