某某医院弱电系统设计招标 - 图文

XX医院弱电系统工程 设 计 招 标 文 件

招标序号：YYRD-2012-001

招 标 人(盖章)

法定代表人(盖章)

招标代理人（盖章） 备案单位（盖章） 年 月 日 核准单位（盖章） 年 月 日 编制时间: 年 月 日

某某医院弱电系统设计招标文件 第1页 目 录

招标公告 第一章 投标须知前附表 第二章 工程概况及要求 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章第八章 第九章

投标须知

开标、评标、定标

设计任务书 投标文件格式 设计合同（协议书）〃

评标细则

建筑图纸（另附）

某某医院弱电系统设计招标文件 第2页 招 标 公 告

一、XX人民医院工程已经主管部门批准建设，批准文号为 xx号。现采用公开招标的方式，择优选择弱电系统设计单位。

二、XXXXXXXXXXX 受业主委托具体负责本工程的招标事宜。

三、工程概况：项目建设规模为总建筑面积 ㎡，总投资 亿元人民币 ，其中弱电系统投资 万元，病床位约1200张，其中含 张精神病床位，建设地址位于XX路，计划于 年 月建成。

招标内容：弱电设计方案及施工图设计。（具体详见招标文件） 首先对方案进行投标，再委托方案设计的中标人进行施工图设计。 四、投标人资格要求:

1）投标人资质类别和等级：投标人必须是具有独立法人资格，具备建设系统颁发的建筑智能化专项设计甲级资质；负责工程设计的项目负责人要求拥有综合医院设计经验；且投标人必须具有综合性医院弱电系统设计中标及施工业绩；

2）投标人投标文件应能达到招标文件要求，并有弱电施工图设计能力，设计工期应尽量在满足招标文件的基础上合理提前；

3）本项目不接受联合体形式的投标； 4）本项目不允许中标后再分包。

五、本工程对投标人采用资格后审，详见招标文件。 六、招标文件索取途径：

于 年 月 日前来 索取，报名费 元以现金形式交纳。 七、其他规定

1、本工程不接受具有严重不良行为(公示期内)或被限制承接业务期间的企业参加投标。 2、投标人有串标、围标、虚假投标及其它违法行为的，将不退还投标保证金。 XX招投标中心联系人： 联系电话：

备案单位（盖章）： XX人民医院

核准单位（盖章）： XX招投标中心

年 月 日

某某医院弱电系统设计招标文件 第3页 第一章 投标须知

前附表一

项目名称 建设地点 招标联系人 招标方式 XX人民医院工程弱电系统设计 联系电话 联系电话 组织方式 招标内容 综合布线系统、计算机网络系统、管道桥架机房工程、门禁系统、闭路电视保安监视系统、巡更系统、呼叫、排队叫号系统、无线对讲覆盖系统、闭路电视手术监控系统、有线电视系统、大屏幕显示、信息发布系统、节水控制系统、楼控系统、多媒体会议系统、远程会议及医疗费用一体化结算系统、停车场管理系统等弱电系统工程设计 项目建设规模为总建筑面积工程 ㎡，总投资 万元（其中弱电系统造价约 万元）。 1、人民币 元整(不计息).投标保证金在 年 月 日16：00时 前提交到XX招投标中心,并于当日17:00时前凭银行进帐单到 招投标中心业务科 换取缴纳凭证为准 2、收款单位名称：XX招投标中心 开户行：XX 银行帐号： 3、交纳方式：以投标人全称银行转帐或电汇形式交纳 工程概况 投标保证金 投标有效期 投标截止日后 60 日历天 投标文件份数 一套正本三套副本 递交至：XX招投标中心开标大厅 投标文件递交 地 址：XX路XX号XX楼 送达截止时间： 年 月 日09:40（以北京时间为准。） 时间：同投标文件递交截止时间 地点： XX招投标中心 开标大厅 详见招标文件第八章 合同价5%，在签订合同前向招标人提交 开 标 评标办法 履约保证金 业主最高限价 某某医院弱电系统设计招标文件 第4页

前附表二--------招标活动日程安排表

序号 1 工作内容 发放招标文件 时 间 安 排 地 点 获取方式1、书面索取： 地址:XX XX路 提交方式： 1、传真： 2、邮箱： 2 现场踏勘 开标前自行前往 3 投标人质疑时间 投标截止时间前5天 4 招标文件澄清或修投标截止时间3日前 改时间： 招标人发布紧急通投标截止时间1日前 知的时间 交纳投标保证金 同前附表一 获取方式 1、网络下载或邮箱统一发放 2、书面索取 5 6 具体事宜详见招标文件。 投标文件递XX招投标中心开标大厅 交至: 7 8 9 投标文件截止时间 同前附表一 开标时间 预中标公示 发中标通知书 同投标文件递交截止时间 XX招投标中心开标大厅 公示3个工作日 公示结束后 XX招投标中心网站 1、书面发送给中标单位； 2、在XX招投标中心网站上告知其他投标人中标结果。 地点：XX医院 10 11 签订合同 中标通知书发出之日起5个工作日内 12 投标保证金的退还（不计息），按招标投标保证金在招标人与中标人合同签订后五个工作日内退还 文件规定不予退还情况的除外

某某医院弱电系统设计招标文件 第5页 前附表三--------重要事项说明

序号 1 事项 资格审查 解释说明或注意事项 开标时根据招标文件要求审查投标人资格 1、如投标单位法定代表人参加开标的需携带身份证、法定代备注 详见招标文件 详见招标文件 2 开标时必须到场表人资格证明书；如授权委托代理人参加开标的需携带身份的人员 证、法定代表人授权委托书；2、投标书中载明的项目负责人携带身份证和执业注册证书参加。 3 开标时应提交的证件原件 1、企业营业执照副本；2、企业资质证书副本；3、项目负责人的执业注册证书。 4 招标文件工本费 索取标书时以现金形式交纳。 5 设计费报价范围：以 万元工程造价（暂定）为取费基详见设计费率范围 数，报价上限3%（包括本数），报价下限2 %（包括本数）。投招标标人的设计费报价高于或低于设计费报价范围的作废标处理。 文件 投标文件编制注按招标文件中投标文件的格式编制投标文件，内容齐全，要求意事项 签字、盖章的地方，必须按要求签字、盖章。 1、合同签署后，中标人无特殊情况未经招标人同意不得变更项目负责人；2、承担因限额设计需要增加的设计修改工作，不另计费用；3、招标单位需要中标单位派代表到场处理有关设计问题时，中标单位在接到通知后48小时内到达现场解决问题，不另计费用；4、参与施工过程的图纸交底、图纸会审、施工例会等工作不另计费用；5、设计概算经XX财政局审价办审定后，超过项目可行性研究批复中的投资估算时，必须承担设计修改工作，费用不另计；6、因设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的，根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金为实际损失的60％,且不超过设计费总额。 详见招标文件 6 7 相应合同条款 8 设计文件的延误 按合同期的要求提交施工图设计文件，每延误1天应减收该项目应收设计费的千分之二。 9 有关本项目出具的证明必须是由行政部门提供的才有效 某某医院弱电系统设计招标文件 第6页 第二章 工程概况及要求

2.1工程概况

2.1.1工程名称：XX人民医院工程弱电系统设计 2.1.2工程地点：

2.1.3工程概况：项目建设规模为总建筑面积 ㎡，总投资 万元人民币（其中弱电系统造价约 万元） 。 2.2建设依据

XX号批复文件 2.3建设资金

建设资金由 。 2.4有关单位及机构

招标人： 招标中心： 2.5招标范围

综合布线系统、计算机网络系统、管道桥架机房工程、门禁系统、闭路电视保安监视系统、巡更系统、呼叫、排队叫号系统、无线对讲覆盖系统、闭路电视手术监控系统、有线电视系统、大屏幕显示、信息发布系统、节水控制系统、楼控系统、多媒体会议系统、远程会议及医疗费用一体化结算系统、停车场管理系统等弱电系统工程设计 2.6设计依据

根据第五章【设计任务书】的具体要求进行设计。

某某医院弱电系统设计招标文件 第7页 第三章 投标须知

3.1投标费用

3.1.1投标人在投标过程中发生的一切费用，不论中标与否，均由投标人自负。 3.2投标单位资格条件

3.2.1投标人必须是具有独立法人资格，具备建设系统颁发的建筑智能化专项设计甲级资质；且投标人必须具有综合性医院弱电系统设计业绩；

3.2.2投标人投标文件应能达到招标文件要求，并有弱电施工图设计能力，设计工期应尽量在满足招标文件的基础上合理提前；

3.2.3本项目不接受联合体形式的投标； 3.2.4本项目不允许中标后再分包。 3.3招标文件的修改

3.3.1在投标截止期三天前（紧急公告在投标截止期一天前），招标人都可能会以补充文件的方式修改招标文件，补充文件作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

3.3.2补充文件将以书面方式(包括传真)或通过网络发送给所有投标人。

3.3.3为了使投标人能有合理的时间将补充文件的内容在编制投标文件时予以充分考虑，招标人有可能酌情推迟投标文件送达的截止时间。 3.4现场考察

3.4.1招标人统一组织投标人对工程现场和周围环境进行考察，以获取编制投标文件以及一旦中标签约时所需的所有资料。现场考察的费用由投标人自负。

3.4.2现场考察过程中，投标人如发生人身伤亡、财产或其他损失，不论何种原因造成，招标人概不负责。 3.5招标答疑

3.5.l招标答疑的目的：澄清并解答投标人现场考察，查阅招标文件后可能提出的疑问。 3.5.2投标人应于 年 月 日10:30时前将需解释或澄清的问题以书面形式(包括传真)提交至招标代理人。

3.5.3招标人将于 年 月 日前形成书面形式的招标答疑纪要，发送(传真)给所

某某医院弱电系统设计招标文件 第8页 有投标人（或通过网络下载），各投标人需回函确认已收悉。

3.5.4招标人和投标人之间的任何疑问和解释均应采用书面形式传送。任何口头提问及答复一律无效。

3.6方案设计书的要求

3.6.1 弱电设计要求：应遵循弱电系统的实用性、先进性、稳定性、集成性、可扩展性、安全性、合理性、经济性的要求。且要根据国家有关设计规范及地方有关设计规定进行设计。

3.6.2工程投资控制要求：要求编制投资估算，估算可参照概算程序加以编制，应符合实际投资情况。

3.6.3设计质量要求：中标后，中标人必须按招标人、有关专家和管理部门的意见，进一步完善设计方案和初步设计。

3.6.4设计进度要求：设计人应在接到中标通知书后4天内完成方案整合优化工作， 30天内完成施工图设计，并通过图审。

3.6.5项目设计班子的组成及要求：投标人拟派的设计班子成员必须是投标人正式职工，凡挂靠投标人的、临时拼凑的和未经招标人同意擅自更换投标文件中拟派的设计人员的，一经发现并经查实后，合同将被中止，并赔偿由此给发包人造成的经济损失。

若因特殊情况需调换设计人员的，必须征得招标人同意方可调换。

当招标人通知要求设计人员到场处理有关问题，投标人应及时派设计人员到场，并提出有关处理意见。若设计人员无故拖延时间或缺到，招标人将扣除履约保证金，并按每人1000元一次罚款。

派驻的设计班子人员数量、年龄结构、专业配备应满足工程设计实际需要。在合同执行期间招标人有权对不称职的设计人员提出更换，中标人不得拒绝和拖延。

3.7投标报价

3.7.1本次按总价报价，一次性包干，投标人报出的设计费总价；超过业主最高限价的，商务标按无效标处理。

3.7.2本次报价包括完成整个项目的弱电系统设计方案、施工图设计。 3.7.3下列内容投标人在报价时应考虑： 3.7.3.1提供最终确定的设计方案3套； 3.7.3.2提供最终确定的完整设计施工图各8套；

某某医院弱电系统设计招标文件 第9页 3.7.3.3设计补图和工程施工阶段的联系单；

3.7.3.4按招标人意见对整个设计过程的修改、整合和优化设计； 3.7.3.5根据工程实际需要设计人员提供现场服务； 3.7.3.6根据设计确定的投资概算；

3.7.3.7参与施工过程的图纸交底、图纸会审、施工例会等费用； 3.7.3.8投标人还应考虑其它为完成最终成果而产生的一切费用。 3.8投标文件的编制

3.8.1投标语言

投标文件以及投标人和招标人之间来往文件均用中文书写。

3.8.2招标文件第六章附有投标文件格式，投标人必须按该格式的要求编制投标文件。格式没有要求的部分由投标人自行编写。

3.9设计投标书组成：设计投标书分为商务标部分和方案标部分

3.9.1 商务标部分（正本1份，副本3份）内容包括： 3.9.1.1投标函(格式见第六章)； 3.9.1.2单位简介；

3.9.1.3法定代表人授权委托书(格式见第六章)；

3.9.1.4企业营业执照和资质证书复印件（提供原件核对）； 3.9.1.5项目设计班子人员承诺书(格式见第六章)； 3.9.1.6设计项目总负责人委任书(格式见第六章)； 3.9.1.7拟派项目设计班子成员表(格式见第六章)； 3.9.1.8项目设计班子人员简历表(格式见第六章)；

3.9.1.9项目负责人和项目设计班子人员的执业注册证书、学历和职称证书，投标人的获奖证书复印件以及投标人认为其它应提供的资料；

3.9.1.10近三年内承担过医院项目的弱电系统设计合同复印件（提供原件核对）； 以上内容统一采用A4纸装订成册。 3.9.2方案标部分内容包括：

3.9.2.1方案设计书4份（正本1份，副本3份），包括弱电系统设计构想文字方案，说明各系统拟用品牌，系统组成实现方式，产品说明，投资估算（各子系统拟采用的品牌，技术参

某某医院弱电系统设计招标文件 第10页 数，估算价格），主要材料用量表，系统集成方案，主要系统图，配臵布点平面图等。统一采用A3纸装订成册。

3.9.2.2所有图纸的电子文本光盘1份。 3.10投标书密封要求

3.10.1商务标（正本1份，副本3份）密封在一个密封袋里，并在密封处加盖投标单位公章和法定代表人印章。密封袋外都必须写明招标人名称、工程名称、投标人的名称全称。 3.10.2方案标部分和电子文本光盘1份密封在一个密封袋里，并在密封处加盖投标单位公章和法定代表人印章。密封袋外必须写明招标人名称、工程名称、投标人的名称全称。 3.11投标文件的递交

3.11.1投标人必须在招标文件规定的截止时间前将投标文件送达指定地点。 投标截止时间： 年 月 日09:40时， 送达地点：XX招投标中心（一楼）开标大厅

3.11.2招标人如果决定推迟递交投标文件的截止时间，将会至少在原定截止日期三天前将此决定以书面形式通知(包括传真)所有投标人。在此情况下，招标人和投标人的权利、义务不因推迟送交投标文件截止时间而改变。

3.11.3招标人对截止时间以后送到的投标文件将不予签收。 3.12投标文件的更改与撤回

3.12.1在投标文件截止时间以前，允许投标人更改或撤回投标文件。这种要求必须书面提出，并经投标人法定代表人或其授权人签署。

3.12.2更改的投标文件的递交截止时间、地点、编写格式、装订与密封要求等不变。

3.12.3投标文件截止时间以后，投标文件不得更改或撤回，否则，其投标保证金将没收，

投标资格也将被取消。 3.13方案设计补偿费

3.13.1招标人根据总得分排名支付0.8-0.5万元的方案补偿费，第一名为预中标人，招标人不支付方案补偿费；第二名方案补偿费为0.8万元；第三名方案补偿费为0.6万元；其余方案补偿费为0.5万元；（当遇到得分出现并列时，按照抽签产生排名顺序）。 3.13.2方案标为无效标时，业主不支付补偿费。

某某医院弱电系统设计招标文件 第11页 3.14设计费的支付

双方约定的设计费支付的方式和时间：

招标人与中标人合同签订后15天内支付合同总价的30％，施工图设计完成并通过审查后支付合同总价的60％，余款在竣工验收完成后30天内一次性付清。 3.15设计费的结算:总价一次性包干，投标价即为结算价。 3.16招标说明

3.16.1评标过程对外保密，招标人没有向未中标人解释的义务。

3.16.2本次招标所有投标资料及其产权均属招标人所有， 所有投标资料一律不予退还。

第四章 开标、评标、定标

4.1开标

4.1.1开标时间和地点

开标时间： 年 月 日09:40时 开标地点：XX招投标中心开标大厅

4.1.2开标会议由招标代理机构主持，投标人的法定代表人或其授权人(须携带授权证书和身份证)，并对开标结果予以确认。 4.2评标程序

评标委员会由招标人代表，以及有关的专家组成。评标工作遵循公开、公正和平等的原则，主要程序如下：

4.2.1检查投标文件的密封状况，并对投标文件随机编号。 4.2.2 对投标文件的设计招标要求和设计条件的符合性进行审查。 4.2.3 评标小组对投标文件先进行方案标评审后再进行商务标评审。

4.2.4 评标小组计算方案得分及商务标报价得分并表决，提出对各方案的评审意见和对中标侯选方案的完善意见。

4.2.5 宣布预中标单位。

某某医院弱电系统设计招标文件 第12页 4.3评标与定标

4.3.1招标人将按有关规定组建本工程设计招标的评标委员会，评标工作由评标委员会负责，评标委员会由 人组成。

4.3.2当方案标为无效标时，商务标不再拆封，招标人不支付补偿费。

4.3.3当方案标为有效标，商务标为无效标时，根据方案得分记入总分参加评标，招标人根据排名顺序支付方案补偿费。

4.3.4本次评标分方案标评审、商务标评审二个阶段进行评审，总分为100分。（具体评标细则附后）

（1）方案标（80分） （2）商务标（20分）

（3）总得分＝方案标得分＋商务标得分

总得分最高者即为第一预中标人，总得分第二的为第二预中标人。当总得分一致时以方案标得分高者为先。

4.4投标书有下列情况之一的，经评标委会确认后按无效标处理的：

4.4.1 投标文件未在规定的时间内送达规定地点的； 4.4.4 投标文件未按招标文件要求密封的；

4.4.3 应经法定代表人签署而未签署的或应加盖投标单位公章而未加盖的或应加盖法定代表人印鉴而未加盖的或应经委托代理人签字而未签字的；

4.4.4 投标文件图文和字迹模糊，辩认不清，内容不全或粗制滥造的。 4.4.5 投标文件明显不符合工程建设标准强制性条文的。 4.4.6 未按招标文件要求提交投标保证金的。 4.4.7 本招标文件其它条款规定无效的。 4.4.8 设计费报价超过业主最高限阶的。

评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，推荐合格的中标人，并按其得分情况排出名次。 4.5争议解决

在履行合同过程中产生争议时请当地行业主管部门调解，并约定向XX人民法院提起诉讼。 4.6合同的签署

4.6.1中标人应在接到中标通知书后5天内与招标人签定工程设计合同。

某某医院弱电系统设计招标文件 第13页 4.6.2工程设计合同经双方法定代表人或其授权人签署并加盖公章后生效。 4.6.3合同签署后，招标人将通知未中标人。 4.7招标程序结束

招标人与中标人合同生效时，即为招标程序结束。

第五章 设计任务书

5.1项目概况

5.1.1项目名称：XX人民医院弱电工程系统设计

5.1.2 建筑规模：本项目建设规模为总建筑面积 12万 ㎡，总投资 5亿 元人民币 （其中弱电系统造价约 万元）。 5.2、招标范围及投标文件深度要求

5.2.1招标范围：对XX人民医院弱电工程系统进行综合设计，提供各弱电系统施工图纸。 5.2.2投标文件设计深度：

a) 提供医院弱电系统设计构想文字方案，说明各系统拟用品牌，系统组成实现方式，产品说明，系统集成方案； b) 提供设计图纸目录；

c) 系统设计组织、工期安排及相关配合条件； d) 设计收费金额要求。 5.3设计工期要求

自设计中标日起10日内根据甲方提供图纸完成整个工程弱电系统预留通道设计，提供施工预留条件图纸。自设计中标日起20天内提供弱电系统施工图纸及设备清单（设备名称、设备品牌、设备型号、设备数量）。

某某医院弱电系统设计招标文件 第14页 5.4设计依据

5.4.1XX 11号批复文件； 5.4.2XX人民医院工程施工图纸；

5.4.3相关的综合性医院病房、手术室、重症监护病房等规范要求。 5.5设计原则

5.5.1实用性和先进性：系统设计既要强调先进性也要注重实用性。施工图在设计中应注意系统配臵的经济效益，达到综合平衡。

5.5.2集成性和可扩展性：考虑到医院的整体要求，和未来产品的升级换代，设计中应考虑全面和周到。注意予留，并保留一定的可扩展性。同时兼顾到本弱电工程中各个子系统之间的兼容性。

5.5.3标准化和结构化： 设计依据国家和地方有关的标准。

5.5.4安全性和稳定性：系统设计应具有较高的安全性、可靠性和容错性。 5.5.5经济性：在实现系统功能的前提下，提高系统的优化设计。 5.6弱电子系统详细说明

5.6.1综合布线系统

本工程综合布线系统产品设计选型拟采用国内一线品牌，为了综合布线系统的产品质量得到保证；光缆、六类非屏蔽双绞线、模块、面板、大对数、机柜、卡线工具全部选用同一厂家的综合布线产品；产品认证、质保方面需同时具备：1、IS9001质量体系认证 2、 CE欧盟认证 3、 DELTA 认证 4、ROHS 国际环保认证 5、 UL美国认证 6、 环境管理体系认证 7、 职业健康管理体系认证 8、 25年品质保证

综合布线系统按以下五个子系统组成框架设计：

1、工作区子系统：在主任、医生、诊室、护士、办公、会议、登记、挂号、收费、化验、医技、发药、手术室等部门设臵工作区，每个工作区根据需要设臵不少于一个双孔信息插座，用于连接电话，计算机或其他终端设备。

2、配线子系统：信息插座选用标准的六类RJ45插座，信息插座采用墙上安装方式；信息插座每一孔的配线电缆均选用一根4对六类非屏蔽双绞线。

3、干线子系统：医院内的干线采用光缆和大对数铜缆，光缆主要用于通信速率要求较高的计算机网络，干线光缆按每48个信息插座配2芯多模光缆配臵；大对数铜缆主要用于语音通信，采用5类25对或50对、100对非屏蔽双绞线灵活组合，干线铜缆的设臵按一个语音点1.2对双绞线配臵。

4、设备间子系统：用于安装数据配线架和语音部分的配线架，通过主配线架可使医院的信息点与通信网络及计算机网络设备相连接。

5、管理子系统：管理子系统配线架设在弱电竖井内，交接设备的连接采用插接线方式。本楼需设电话分机XX部，电话线全部从电信引来。

某某医院弱电系统设计招标文件 第15页 5.6.2门禁、一卡通管理系统

为确保某些特殊患者的安全，在其出入通道的出入口设门禁、一卡通管理系统，以免无关人员闯入。拟采用国内一线品牌的产品；设计原则应满足以下四点基本要求：

1、系统的稳定性 由于门禁系统是一项不间断长期工作的系统，并且和我们的正常生活和工作息息相关，所以系统的稳定性显得尤为重要。要求该产品系统要有五年以上市场的成功应用经验，拥有相应的客户群和客户服务体系。

2、系统安全性 门禁系统中的所有设备及配件在性能安全可靠运转的同时, 还应符合中国或国际有关的安全标准, 并可在非理想环境下有效工作。强大的实时监控功能和联动报警功能，充分保证使用者环境的安全性。

3、系统可扩展性 系统软件根据开发商符合不同历史时期市场的需求进行相应的升级和完善，并为相应的应用客户进行软件升级。同时，可以扩展为考勤系统、会议签到系统、巡逻管理系统，就餐管理系统等一卡通工程。

4、系统易维护性 门禁系统在运行过程中的维护应尽量做到简单易行。系统的运转真正做到开电即可工作, 插上就能运行的程度。而且维护过程中无需使用过多专用的维护工具。从计算机的配臵到系统的配臵，前端设备的配臵都充分仔细地考虑了系统可靠性。并实施了相应的认证。我们在做到系统故障率最低的同时，也考虑到即使因为意想不到的原因而发生问题时，保证数据的方便保存和快速恢复，并且保证紧急时能迅速地打开通道。整个系统的维护是在线式的，不会因为部分设备的维护，而停止所有设备的正常运作。 5.6.3闭路电视保安监视、巡更系统

由于医院园区较大，需监控点较多，为了能及时处理事件及履行专门的保安职责，提高医院内的技防现代化水平。整个系统要求设计为二级管理模式，即一个总控制中心和若干个分控制中心，级间通过网络互联。可利用键盘将任一台摄像机的图像调到大屏幕上连续监视，并可录像，录像保存时间需达到30天以上，各通道并能设臵移动侦测报警区域，当布防后有人触发时即可报警和录像。在本楼的主要出入口、收费处、楼梯间、电梯前室设红外一体化彩色摄像机，电梯轿厢内设彩色摄像机，出入口强逆光处需选用强逆光补偿功能的宽动态彩色摄像机；室外周界由于范围广、距离远，设计时应考虑使用高速智能球；以上所用摄像机不得低于540线，并通过CE、FCC和国家安全防范报警系统质量监督检验认证。 5.6.4闭路电视手术监控系统

1、在手术室设一台高清术野彩色摄像机，摄工作面；另设臵一台高清彩色摄像机装在门口附近，摄全景。存储录像机需具有全遮挡、密码锁功能,在需要调看或调取录像的时候解锁可调看和调阅录像资料。

2、对手术影像和场景视频进行全程的实时记录，并进行高质量、长时间的存储，用于日后教学。有些具有争议的手术，可以利用这些视频资料作为科学判断的依据。手术后对照这些影像资料进行学术探讨和研究，可以有效提升医生的手术水平。

3. 对手术过程中的关键动作通过拍摄方法记录下来。拍摄后的图片以JPG文件保存，可转存后进一步分析。

4. 专家无需进入手术室，可以通过在观摩会议室实时观看手术的高清画面，与现场医生一同对患者进行确诊，并进行手术指导；当现场手术较为复杂时，借助网络通过终端组成手术研讨会，及时解决手术疑难问题。

5、如医院需要上远程会诊系统，可将此部份并入远程会诊系统统一设计。 5.6.5有线电视系统

电视信号接自城市有线网，有线电视前端机房设在弱电监控中心，在各病房、护士站、候诊区、会议室和演示室等处设有线电视插座，全楼采用分配分支系统，系统出线口电平为64士4dB。

某某医院弱电系统设计招标文件 第16页

5.6.6楼控系统

设计本系统时应包含对冷热源系统，手术室设备监控管理，空调通风系统，给排水系统，变配电系统、电梯系统、照明系统的监控。系统硬件的构成应至少包括以下部分：采用三层网络通信结构；BAS工作站(服务器)、监控软件、通信接口等；

现场DDC控制器，输入/输出模块；

现场传感器、执行机构以及其它必要的设备组成。

服务器与现场DDC通讯网络以及DDC控制器之间都是采用10M/100M以太网。

基于网络的集中管理平台，并通过通用、标准的接口协议可向上集成到IBMS系统。

控制器具有10%点数的余量，并且扩充方便。考虑到控制器区域管理的需要，所有监控设备必须直接连接到DDC控制器上。以免控制器损坏引起的大面积区域设备远程监控瘫痪。

系统应采用C/S+B/S结构，系统应提供OPC 服务器软件接口的方式进行系统集成（与BMS系统集成）。系统数据库的点容量应满足系统所需要求，控制点数不小于10000点，并可扩展，以方便可持续的发展。

所有系统软件应采用中文Windows服务器版本。楼控的软件编写应采用“图形化编程序语言”，不用编程代码，而是用一些简单符号表示出建筑物中的采暖通风空调，照明等的控制程序。

系统能快速进行信息检索，并对信息点参数进行查询、修改、控制等。该系统应能及时反映故障的部位，记录和打印发生事件的时间、地点和故障现象，指出排除的方法和措施，且能进行智能预测，制定维护计划。对所监控设备的工作状态、运行参数、运行记录、报警记录等作模拟实时显示、遥控、打印报表、存档，并定期打印各种汇总报告。 5.6.7多媒体大屏幕显示、信息发布系统

本工程多媒体大屏幕显示、信息发布系统产品设计选型拟采用国内一线品牌，设计时按以下要求进行控制：

网络化

1. 支持现有的所有IP网络，支持各种网络协议并提供服务质量保证。 2. 实时信息发布：滚动字幕、图片、视频插播等。 3. 网络更新发布内容，无需人工更换。

4. 通过网络可集中或分布式管理发布终端，支持分级、分区管理。 5. 远程升级发布器固件，无需技术人员到发布器终端进行操作。

专业化

1. 分布式媒体管理功能：不同终端视音频、图片、字幕等组合多媒体内容实时预览、编辑、转换、发布等。

2. 分布式传输管理功能：实现不同终端的大容量内容传输。

3. 分布式权限管理功能：不同终端的分级、分区、分功能管理。

4. 监播室功能：灵活实现插播、选播、跳播、轮播、循环播和发布、停止、暂停、休眠、音量控制、节目更新等。

5. 节目单编辑功能：多种编辑视图，使用方便。

6. 显示模板管理功能：模板编辑、保存、效果实时预览等。 7. 发布器管理功能：各种参数配臵。

8. 播出统计报表功能：提供存档、审核、计费的依据。

9. 支持多种视音频编码标准和图片格式，发布质量可达高清电视水平（1920x1080i/p）。 10. 方便实现与其它信息系统的集成，如广告合同管理子系统、非线性编辑子系统、媒体发布子系统等。

某某医院弱电系统设计招标文件 第17页 智能化

1. 远程分布式节目传输及管理，实时监控发布器状态并获取播出记录。 2. 由节目单控制节目发布顺序及发布方式。 3. 支持本地及远程硬盘发布模式。

4. 定时传输素材和节目单，节目单可根据编辑策略自动生成。 5. 播放器开机自动发布指定节目单，支持定时休眠和恢复。 5.6.8远程会诊及医疗费用一体化结算系统

为实现完善的远程会诊系统，远程会诊系统平台建设包括如下子系统：

远程会诊管理子系统、远程医疗费用结算、病历资料采集子系统、远程专科诊断子系统、远程监护子系统、视频会议子系统、远程教育子系统、远程数字资源共享子系统、双向转诊及远程预约子系统、手术示教系统等子系统。

具体功能需求如下：

实现远程会诊、远程专科诊断、远程监护、远程手术指导、远程教育、视频会议、远程数字资源共享、双向转诊、远程预约、远程医疗费用结算等功能

平台需求：

网络部分基于专线（2E1线路）网络部署。为保证系统稳定、可靠、安全、高效必须选用信誉高、技术能力强的网络运营商。

系统设计应考虑如下几点原则 先进性原则

遵循有关国际标准和国内外有关的规范要求；采用当今最新和尖端的IT、通信、多媒体处理和视频会议等的成熟技术。

标准化原则

严格按照国际和国家标准设计，特别是要提供标准接口，使系统具有较高的兼容性，能够与其它国内外主流厂家的设备系统平滑连接和互通。

安全性原则

系统应具有高度的安全性措施和加密系统，有效抵制网络病毒和黑客等的攻击，具有防火墙功能。具备严格的授权和认证机制。

可靠性原则

系统结构集成度高，能够保证7*24小时不间断地稳定可靠运行，适应工作环境能力强，故障率低。

灵活和可扩展性原则

系统设计要考虑今后网络和业务的发展，留有充分的扩充余地，能够方便地实现视频系统的扩展与升级。

易操作性原则

采用基于WEB的图形化操作界面，全中文人机对话模式，易于操作、维护和管理。 经济实用性原则

在满足系统各项性能指标和功能要求的前提下，应力求较小的投入成本，追 求较高的性能价格比。 业务系统整合需求

系统设备必须提供标准的API扩展接口，可以将高清视频会议系统与远程会诊软件、PACS系统或HIS系统等医疗业务系统融合，结合成统一的协同工作平台。将远程视频会诊与医疗影像、医院管理融合在一起，提供现场式的诊疗服务，实现专家远程会诊、远程业务培训、医院探视、重大疫情管理和指挥、远程诊断以及公众医学指导及保健等等。

业务系统主要功能需求：

某某医院弱电系统设计招标文件 第18页 实现主会场和各分会场的视频会诊、能同时召开多个多点会诊、可召开由任意一个会场发起的点对点或多点会诊、传送全运动的图像和高保真的声音效果、会议录像以及流媒体功能，会议实况或录像的网上点播、直播、支持H.239双流功能，全网支持1080P+UXGA和1080P+1080P双流接收模式、MCU具有足够的容量，能实现平滑升级和扩容、具有丰富、完善的网管功能、满足远程会诊外，还具备召开视频会议、多点研讨、技术培训等功能（在视频会议应用中，支持4种会议控制方式：主席控制、导演控制、自动轮询以及语音激励,根据会议的不同需要可选择不同的会议控制方式）。 5.6.9无线对讲覆盖系统

设计无线对讲系统要求具有机动灵活，操作简便，语音传递快捷，使用经济之特点，无线对讲系统由数字对讲系统基站，多信道合路平台，室内天线分布系统、中心调度台、对讲机等部分组成。本项目采用数字无线对讲系统应用室内天线分布系统来实现系统功能和信号覆盖。为达到良好的效果对大楼区域全面信号覆盖以达到系统优化配臵、仔细计算和测试，确定合理的走线方式，使设计满足业主需求达到良好的均匀覆盖同时，使用的天线数量最少，并兼顾边缘场强的计算，保证不会产生明显的信号泄漏，同时覆盖网络的信号必须对外界的干扰小,不易受到其他同类设备的干扰。

5.6.10节水控制系统

有水龙头流水的场所都可以利用控制器达到节水的目的。如：浴室、公用和个人病房卫生间、开水房、洗衣房等场所使用，节水系统设计应充分考虑设备的防水性、安全性、实用性和可操作性等方面的性能，节水系统可以实现水的使用可以做到以人为单位的量化管理；设计时按以下要求考虑。

实现用水定量（时间）管理，定额内不用付费超量付费，采用经济杠杆调节；达到节水目的； 可以按照不同身份人员对单价进行不同水价设臵； 非法开壳等恶意破坏行为时，水控器自动关断阀门；

自动识别持卡人的合法性，根据卡内帐户信息决定是否允许消费； 可按用户的不同身份，不同控水模式（计时或计量）设定水价； 考虑到浴室特殊环境设备采用安全电压；

设备具有防水，防漏电设计，安装简便，便于维护； 系统稳定可靠、功能强大，具体多人不同级别权限管理； 脱机可以独立使用。

同一个水控器可以通过设臵，使之成为一个计时收费水控器材，也可通过设臵，再配备一个流量计使之成为一个计量收费水控器

5.6.11计算机网络系统

在网络系统设计时对医院内网、外网进行分别设计，实现逻辑网络完全物理隔离，对各网络系统均采用层次化和模块化设计。从网络的逻辑结构来看，结合网络系统建设特点，采用标准两层结构：核心层、接入层。通过应用网络管理平台、多业务核心设备、百兆交换接入设备、灵活的WLAN接入，来构建医院网络系统，使医院网络系统具有先进性、稳定性、安全性等众多特点，完全可以满足医院现在及未来若干年的发展需要。 1、内网

内网主要业务包括：医院管理系统、财务系统、内部其他网络性服务。该网络设计充分考虑到网络的高带宽全方位物理隔离安全设计，设计采用核心和接入二层网络架构，采用二台千兆核心交换机进行热备、冗余、均衡负载，核心交换机双机之间通过两根千兆光纤高速互连，接入交换机采用安全智能交换机。通过二根千兆光纤上联核心交换机。通过百兆端口下联接入办公电脑以保证医院内部的业务以及医院管理系统正常使用。

某某医院弱电系统设计招标文件 第19页 2、外网

外网分为核心和接入二层网络架构，网络核心采用二台千兆核心交换机进行热备、冗余、均衡负载，核心交换机双机之间通过两根千兆光纤高速互连。接入交换机采用安全智能交换机。通过二根千兆光纤上联核心交换机进行双机热备.下联通过无线覆盖和有线百兆网口连接到各公共区域、特殊功能区。网络安全通讯部分：在网络边界、应用服务器区部署多重网络安全设备，如账号管理系统,上网行为管理系统,防火墙和网络管理平台，可有效及时发现和阻止威胁。

5.6.12地下停车场管理系统

该系统拟采用出口收费模式，对月租/时租用户进行收费和管理，月租户采用远距离卡安装于车内前窗，不用停车即可自动读卡进入。时租用户采用入口处领取纸票进入，出时经收费口结算。另设计还应考虑以下几点要求：1、设臵以时间计的收费系统2、设臵影像灯光对进出车辆进行自动录像3、条屏显示剩余空车位

5.6.13多媒体会议系统

智能中央控制系统集中控制会议场所内的所有设备，包括各种子系统及各种设备电源的开关、现场灯光的调节、屏幕的升降、窗帘的开合、各种多媒体设备的操作等。用户只需在一个彩色触摸屏上即可实现对所有系统设备的控制操作。其具体组成部分如下：1、多媒体显示系统信控多媒体显示系统由高亮度、高分辨率的液晶投影机和电动屏幕构成，完成对各种图文信息的大银幕显示。2、A/V系统

●A/V系统（矩阵切换系统）由计算机、DVD、VCR(录像机)、实物展台、远端视频会议系统、功放、音箱、数字硬碟录像机等A/V设备构成；

●完成对各种图文信息(包括各种软体的使用、DVD/CD碟片、录像带、各种实物、声音)的播放功能；

●实现多功能厅的现场扩音、播音，配合大屏幕投影系统提供优良的视听效果； ●能够将整个过程记录在硬碟录像机中，便于以后的查询、回顾等。 3．房间环境系统

房间环境系统由房间的灯光(包括各种灯)、窗帘等设备构成，完成对整个房间环境、气氛的改变，以自动适应当前的需要。譬如播放DVD时，灯光会自动变暗，窗帘自动关闭。

4．智能型多媒体中央控制系统 主要有以下几个功能特点：

●采用技术成熟、功能齐全、用途广泛的中央控制系统；

●要求操作简单、人性化、智能化；同时也可以用于数字智能居家系统，打造数字家庭智能化控制。

●要求整个系统可靠性高；

●能够实现自动化程度高的智能化控制，尽量减少操作人员的操作复杂性，实现“一键到位”式的控制方式；

●尽量多的体现出各种设备的卓越功能，让所有设备工作在最佳状态，发挥设备的最大功效；

●能够控制投影机进行开/关机、输入切换等功能，并能够控制电动吊架、屏幕实现上升、停止、下降等功能；

●能够控制DVD、录像机进行播放、停止、暂停等功能； ●能够控制实物展台进行放大、缩小等功能； ●能够控制音量进行音量大小的调节功能；

●能够实现音视频信号、VGA信号自动切换控制功能； ●能够控制会议室的灯光和窗帘，自动适应当前的需要。 5.6.14呼叫、排队叫号系统

某某医院弱电系统设计招标文件 第20页 1、病房呼叫系统可读取、调用HIS系统数据库中的病人信息；可录入或修改病人信息(包括病人姓名、年龄、病情、护理级别、缴费等入院详细资料)。

● 与系统内的管理主机之间可双向可视对讲。

● 有托管功能。可将本主机的分机托管给系统内其它护士站模数主机管理。

● 有广播功能。可对所有分机进行全区广播喊话或播放MP3声音文件；有定时广播功能，消防强切功能。有音频输入接口。

● 有呼叫转移功能，当分机呼叫超时，若无人应答时，可将呼叫信息转移到 高级别的IP网络管理主机上。

● 有病员一览表功能，可显示每路病床分机的病人信息(包括病人姓名、年龄、病情、护理级别等住院详细资料)。

● 分机或防水开关呼叫时，主机液晶触摸屏上显示呼入状态、病人信息、音乐声提示、语音播报“XX号紧急呼叫”。

● 可同时显示多路分机或防水开关的呼叫，并记忆保持；不论主机是在待机、通话、还是广播状态下，分机、防水开关均可正常呼入。

● 可根据病人的病情，设臵特护、高级、普通三种护理级别。 ● 可单独设臵白天、夜晚分机的呼叫、通话音量。

● 可配接无线手表发射机及无线手表接收机，以便医护人员暂时离开护士站时能实时接收呼叫分机、防水开关号。

● 可配接走廊显示屏，一台主机可同时连接多达32台。

2、排队叫号系统自成体系、独立运行，也可与HIS系统联接、交互数据。 传输线缆可直接利用综合布线。 同时支持集中挂号与科室挂号。 真正实现一号制就诊。

医生操作终端可采用物理操作终端或虚拟操作终端，也可同时采用。 采用先进语音合成技术，支持病人姓名呼叫，合成语音贴近真人发音。 支持号票自动识别登录系统和号票自动识别呼叫病员的功能。 数据库采用SQL SERVER，数据处理迅速可靠。

分布式结构，每个科室、相邻的几个科室或一个楼层为一个子系统。

强大的管理和统计功能，为医院进行现代化的科学管理提供了有效而便利的手段。 轻松实现：掉队处理 复诊 转移 特殊照顾 病人点医生

医院分诊排队叫号系统可很好地解决病人就诊时排队的无序、医生工作量的不平衡、环境的嘈杂等问题。医生只需简单按一下呼叫终端的呼叫键就可按序呼叫病人前来就诊，避免人工排队叫号。

5.6.13管道、桥架及机房工程

1）各弱电子系统视频线及控制线、子系统干线、网络的线缆合用一线槽（共用的弱电桥架可考虑用金属板同其它系统线缆隔离开来）。 2）电源线单独走金属管。

3）监控电源实行统一变压输出至摄像机。

4）管路、桥架在穿越减力墙时采取加吊架技术措施。 5）设计时所有线槽全部要求使用锁扣封闭，以防鼠害。

2 垂直安装的线槽内附有钢栓用以绑缚线缆支撑线槽内的导线重量。钢栓支架需固牢在线槽背后的底座上，间距为三米。

2 水平线槽系统和垂直桥架相对应，在每层的走廊吊顶内安装了水平桥架，桥架的尺寸为根据各个楼内的线缆数量确定，用于放臵各个系统的线缆。

某某医院弱电系统设计招标文件 第21页 2 设计金属钢管主要采用15、20、25规格。

2 埋于地下的管路应尽量不穿过设备基础，管路在穿伸缩缝和沉降缝时，应装设补偿装臵，并做好接地柔性跨接。 机房工程

2 本系统包含：弱电控制中心机房、网络中心机房以及各楼层的弱电井； 2 其中机房功能区主要包括：办公区、UPS间、网络机房。 2 系统主要包括：，配电和UPS系统，监控系统，防雷、接地系统以及机房装饰工程。 系统防雷

1、设计有线电视进线端安装防雷器,对设备进行保护.

2、在室外各个固定摄像头线路进线端安装摄像头二合一防雷器。

3、在带云台摄像机进线端,安装摄像头三合一防雷器.防雷器接地端用2.5平方接地线就近做好可靠接地,可通过安装螺钉固定到外壳上,外壳和线路中的接地线做好连接.对设像机低压电源线路;视频信号线路及云台控制线路进行保护.

4、在监控机房视频进线端安装集成式视频信号防雷器.云台控制信号设备输出端安装信号防雷器 .

5、不间断UPS电源，按各系统配臵后计算功耗配备。

5.6.其他医院综合弱电系统适宜的相应内容。

某某医院弱电系统设计招标文件 第22页

第六章 投标文件格式

投标人必须按第三章中的要求并依下列格式编制投标文件。下例格式没有规定的，由投标人自行编写或制表，具体有格式要求的表格如下： 6.1方案设计图部分：

略(由投标人根据3.9条中的方案设计图部分要求编制) 6.2、文字说明部分： 6.2.1投标函； 6.2.2单位简介；

6.2.3法定代表人授权委托书；

6.2.4企业营业执照和资质证书复印件（提供原件核对）； 6.2.5项目设计班子人员承诺书； 6.2.6设计总负责人委任书； 6.2.7拟派项目设计班子成员； 6.2.8项目设计班子人员简历；

6.2.9项目负责人和项目设计班子人员的执业注册证书、学历和职称证书，投标人的获奖证书复印件以及投标人认为其它应提供的资料。

6.2.10承担过综合性医院项目的弱电系统设计和施工合同复印件（提供原件核对）；

某某医院弱电系统设计招标文件 第23页 xx医院弱电系统设计招标投标函

：

我方己全面阅读和研究了 招标文件，并经过现场踏勘，澄清疑问，充分理解并掌握本工程招标的全部有关情况。现经我方认真分析研究，同意接受招标文件的全部条件并按此确定本工程设计投标的各项要约内容，以本投标文件向你方发包的 全部内容进行投标。总投标报价人民币（大写） 元（￥： ）。设计总负责人为 ，其身份证号码 。

我方将严格按照有关建设工程招标投标法规及招标文件的规定参加投标，如由我方中标，将在接到你方发出的中标通知书后 五 天内按中标通知书、招标文件和本投标文件的约定与你方签订设计合同，履行规定的一切责任和义务。

本投标文件自投标截止时间起 60天 有效期内，全部条款内容对我方具有约束力。

投标单位(盖章)： 法定代表人或其授权人(签字)：

年 月 日

某某医院弱电系统设计招标文件 第24页 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我 (姓名)系 （投标人名称）的法定代表人，

现授权委托 (单位名称)的 (姓名)为我公司代理人，参加 (招标人)的 项目的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。 特此委托。

投标单位：(盖章)

代理人：(签字)

法定代表人：(签字或盖章)

年 月 日

某某医院弱电系统设计招标文件 第25页 项目设计班子人员承诺书

：

我单位真诚的参加 项目工程设计投标。如有幸中标，我单位将组织思想正派、作风顽强、职业道德好、技术素质高、能吃苦耐劳、善于打硬仗的设计班子人员完成设计任务，我单位谨此郑重承诺：

1、在合同执行期间招标人有权对项目设计班子中不称职的设计人员提出更换，对此，我单位完全理解并会及时对项目设计班子作出调整，同时报招标人审核。

2、在本投标文件中“拟派项目设计班子成员表”中明确的设计总负责人以及其他班子成员均能到位。并承诺所有设计人员均属我单位建制内的正式职工，严格按本投标文件“拟派项目设计班子成员表”中明确的设计人员完成本项目的设计任务，若因特殊情况需调换，首先会征得招标人同意，并及时向招标人提交更换人的资料供招标人审核。

3、若挂靠投标人的、临时拼凑的、实施阶段具体设计人员和投标文件中拟派的设计人员不符的，一经发现并经查实后，设计合同将被终止，并赔偿由此给发包人造成的经济损失。

投标单位（盖章）：

法定代表人 (签字或盖章)：

年 月 日

某某医院弱电系统设计招标文件 第26页 设计负责人委任书

：

（投标人全称） 法定代表人 （职务、姓名） 代表本单位委任 （职务、姓名） 为 的设计负责人。凡本合同执行中的有关技术、进度、质量、结算与支付等方面工作，由 （姓名） 代表本单位全面负责。

投标单位（公章）

法定代表人 (签字或盖章)：

年 月 日

某某医院弱电系统设计招标文件 第27页 拟派项目设计班子成员表

序号 姓名 拟任岗位 年龄 性别 执业资格 职称 学历 专业 备注

投标单位（盖章）： 法定代表人(签字或盖章)：

某某医院弱电系统设计招标文件 第28页 项目设计班子人员简历表

姓名 职务 参加工作时间 从事设计工作年限 执业资格 参与完成的工程项目情况 建设单位 项目名称 建设规模 建设时间 担任职务 获奖情况 性别 职称 年龄 学历 毕业院校 注：项目班子主要成员每人一张

某某医院弱电系统设计招标文件 第29页 第七章 设计合同（协议书）

发包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 设计人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 发包人委托设计人承担＿＿＿＿＿＿＿＿工程设计，经双方协商一致，签订本合同。 第一条 本合同依据下列文件签订：

１.１《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。

１.２国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

１.３建设工程批准文件。 1．4本工程设计招标文件。 1．5设计人的投标文件。

第二条 本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。 序号 分项目名称 建设规模 施工图设计内容 估算总 估算设 投资 计费 说 明 第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

序号 第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件

资料及文件名称 份数 提交日期 有关事宜

某某医院弱电系统设计招标文件 第30页 序号 第五条 本合同设计收费为 元人民币。设计费支付进度详见下表。

付费次序 第一次付费 第二次付费 第三次付费 第四次付费 占总设计费 付费额 提交日期 付费时间（由交付设计文件所决定） 资料及文件名称 份数 提交日期 有关事宜 第六条 双方责任 ６.１发包人责任：

６.１.１发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 发包人提交上述资料及文件超过规定期限１５天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限１５天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。 ６.１.２发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。

６.１.３发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。

６.１.４发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通

某某医院弱电系统设计招标文件 第31页 等方便条件。

６.１.５发包人应保护设计人的投标书、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

６.２设计人责任：

６.２.１设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。 ６.２.２设计人采用的主要技术标准是： ６.２.３设计合理使用年限为＿＿＿＿年。

６.２.４设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

６.２.５设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

６.２.６设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。 第七条 违约责任：

７.１在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

７.２发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，

某某医院弱电系统设计招标文件 第32页 应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过３０天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按７.１条规定支付设计费。

７.３设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的 ％。

７.４由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

７.５合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。 第八条 其他

８.１发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

８.２设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。

８.３本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

８.４发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。

８.５发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。 ８.６由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

某某医院弱电系统设计招标文件 第33页 ８.７本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由＿＿＿＿＿＿仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。 ８.８本合同一式＿＿份，发包人＿＿份，设计人＿＿份。 ８.９本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。

８.１０本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

８.１１本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。 ８.１２其它约定事项：

发包人名称： （盖章） 设计人名称：（盖章） 法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字） 委托代理人：（签字） 委托代理人：（签字） 住 所： 住 所： 邮政编码： 邮政编码： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 开户银行： 开户银行： 银行帐号： 银行帐号： 建设行政主管部门备案：（盖章） 鉴证意见：（盖章） 备案号： 经办人：

备案日期： 年 月 日 鉴证日期： 年 月 日

某某医院弱电系统设计招标文件 第34页 第八章 评标细则 8.1招标人将按有关规定组建本工程设计招标的评标委员会，评标工作由评标委员会负责。 8.2本次评标分①方案标评审②商务标报价二个阶段进行评审，总分为100分。 8.2.1方案评审（80分）

评标委员会针对有效的投标方案，按第五章《设计任务书》和评标细则的要求，由各评标委员会成员记名分别打分，设计方案的总得分为各评标委员会成员打分的总分去掉一个最高分和一个最低分后的平均值，确定各投标人的方案得分设计方案具体评分如下：

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

8.2.2报价评审（20分）

8.2.2.1当有效标书为三家及以上时，以全部有效标书报价平均值作为基准价，基准价得分为20分，每高于基准价（价格高）1%扣0.5分，每低于基准价（价格低）1%扣0.25分。以此求出各投标单位的报价得分，不为整数时用插入法计算，得分精确至小数点后二位（四舍五入）。

注：与基准价相比浮动率的方法为：计算过程中的百分比按四舍五入保留三位，计算结果

评分项目 系统整体阐述水平 投资估算及经济分析 综合布线系统 门禁、一卡通管理系统 闭路电视保安监视系统 闭路电视手术监控系统 有线电视系统 远程会诊及医疗费用一体化结算系统 无线对讲覆盖系统 节水控制系统 多媒体大屏幕显示、信息发布系统 楼控系统 多媒体会议系统 停车场管理系统 呼叫、排队叫号系统 计算机网络系统 管道及桥架机房工程 提供综合性医院设计和施工合同证明文件 好 15.0-9.5 8.0-5.5 4-3.2 5-3.2 5-3.2 4-3.2 4-3.2 7-4.2 4-3.2 5-3.2 4-3.2 6-4.2 6-3.2 4-3.2 4-3.2 6-3.2 4-3.2 一般 9.4-3.5 5.4-2.5 3.1-2.2 3.1-2.2 3.1-2.2 3.1-2.2 3.1-2.2 4.1-2.2 3.1-2.2 3.1-2.2 3.1-2.2 4.1-2.2 3.1-2.2 3.1-2.2 3.1-2.2 3.1-2.2 3.1-2.2 5-3 较差 3.4-0 2.4-0 2.1-0 2.1-0 2.1-0 2.1-0 2.1-0 2.1-0 2.1-0 2.1-0 2.1-0 2.1-0 2.1-0 2.1-0 2.1-0 2.1-0 2.1-0 某某医院弱电系统设计招标文件 第35页 保留二位，例如计算过程可保留6.666%，计算结果保留二位即6.67%。 8.2.3总分100分

总得分＝方案得分＋报价得分。总得分第一者为第一预中标人，总得分第二的为第二预中标人。当总得分一致时以方案得分高者为先。 8.3评委推荐预中标人和确定中标人的办法

8.3.1评标委员会将评标结果汇总后向招标人提交评标报告和综合得分从高到低排序二名中标候选人名单。

8.3.2中标人应符合国家、市、县有关规定和实质上响应招标文件。

8.3.3在第一预中标人、第二预中标人中，若第一名放弃中标或其它原因取消中标资格的由招标人确定第二名为中标人，并向有关部门提交招标书面报告备案。通过中标公示后，招标人向中标单位发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书将成为合同的组成部分。

8.3.4中标人收到中标通知书后，应在5日内与招标人签订设计合同。中标人不与招标人订立合同的，取消其中标资格，对招标人的损失承担赔偿责任。

第九章 建筑图纸

（向招标代理机构索取）

某某医院弱电系统设计招标文件 第35页 保留二位，例如计算过程可保留6.666%，计算结果保留二位即6.67%。 8.2.3总分100分

总得分＝方案得分＋报价得分。总得分第一者为第一预中标人，总得分第二的为第二预中标人。当总得分一致时以方案得分高者为先。 8.3评委推荐预中标人和确定中标人的办法

8.3.1评标委员会将评标结果汇总后向招标人提交评标报告和综合得分从高到低排序二名中标候选人名单。

8.3.2中标人应符合国家、市、县有关规定和实质上响应招标文件。

8.3.3在第一预中标人、第二预中标人中，若第一名放弃中标或其它原因取消中标资格的由招标人确定第二名为中标人，并向有关部门提交招标书面报告备案。通过中标公示后，招标人向中标单位发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书将成为合同的组成部分。

8.3.4中标人收到中标通知书后，应在5日内与招标人签订设计合同。中标人不与招标人订立合同的，取消其中标资格，对招标人的损失承担赔偿责任。

第九章 建筑图纸

（向招标代理机构索取）

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/cjkr.html