延期交房协议书范本
更新时间:2023-10-16 14:49:01 阅读量: 综合文库 文档下载
延期交房协议书范本
【篇一:延期交房赔偿要求书】
延期交房赔偿要求书
恒大地产集团重庆有限公司:
贵公司与本人于2010年xx月xx日签订购房合同(合同号:xxx,备案号:合同登记备案105字第2010xxxxxx号),约定本人向贵公司购买重庆市九龙坡区杨家坪西郊支路12号xx栋xx-x号房,交房日期最晚为2011年6月30日,并且贵公司需提前7日通知本人。 由于贵公司 迟至2011年x月xx日才通知本人接房 房屋质量未达到交房标准,需要整改 的原因,造
特此通知贵公司,请尽快就此赔偿要求与本人或代理人进行协商。 本人保留就延期交房造成的损失提出其它赔偿要求的权利。 赔偿要求人(xx栋xx-x号): 联系方式:
2011年x月xx日
【篇二:关于开发商逾期交房协商及文件申请】
关于开发商逾期交房协商及文件申请 我是座 的业主,购房合同号为:
开发商必须依照《广东省商品房买卖合同》规定,应负下列其中之一的逾期交房责任。
一、逾期不超过60日,自本合同规定的最后交付期限的,第二天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之五的违约金,合同继续履行;
二、逾期超过60日后,买受人有权解除合同。买受人解除合同的,出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款,并按买受人累计已付款的5%向买受人支付违约金,买受人要求继续履行合同的,合同继续履行,自本合同规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之七的违约金。
现在已逾期超过90日,贵司仍未能交房,再次逾期。本人购房首期款与银行贷款合计
交房日期 元已达贵司账户,因此,贵司应以购房合同约定 年 月日开始计算违约金,年 月日的第二天
开发商需于 年月日前向业主出具以下具备法律效力的书面说明: 1.2014年6月30日的逾期解释; 2.2014年6月30日的交房通知; 3.2014年9月30日的逾期解释; 4.2014年9月30日的交房通知; 5.以购房合同赔付违约金的声明;
否则视贵司为未愿将逾期交房,赔付违约金一事与业主协商! 开发商:房地产开发有限公司 业主签名: 开发商签名: 电话:
日期: 日期:
【篇三:逾期交房违约补充协议房屋合同附件】
永宁县“蓝山帝景.花间墅”商品房买卖合同违约处理协议 甲方:宁夏金色阳光房地产开发有限公司 地址:
法定代表人:祁立峰(性别、职务、身份证号码、联系电话) 乙方:购房者代表(姓名、性别、身份证号码、联系电话)
丙方:政府有关部门(负责人员姓名、性别、职务、身份证号码、联
系电话)
鉴于买、卖双方已签订了《商品房买卖合同》(以下简称“购房 合同”),合同编号为。为进一步明确双方的权利义
务,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产
管理法》及其他有关法律、法规,甲、乙双方在平等、自愿、协商一
致的基础上,经售房者、购房者及政府监督者三方协商一致,特签订
如下补充协议(以下简称“本协议”),共同信守执行。本补充协议与 购房合同具有同等法律效力。
甲乙双方在履行位于宁夏永宁县望远工业园区“蓝山帝景.花间墅” 商品房买卖合同过程中因甲方违反合同,未能按约定的房屋交付时间
乙方主动寻找甲方询问相关事宜时,甲方也未能给出能够令乙方信服
和满意的答复,引起乙方的严重不满而产生纠纷。为了有效解决纠纷,
维护甲、乙双方的合法权益,维护社会稳定,明确甲方、乙方、丙方
的责任,经甲乙丙三方平等协商,达成以下协议:
一、甲方应继续严格履行与甲方签订的商品房买卖合同约定的各项义 务。
二、甲方最迟应于2016年3月10日前开工,延迟交付商品房最长期
限为2016年11月30日。交付的房屋必须取得永宁县或银川市工程
质量监督单位的竣工验收备案证明文件,并同时提供《住宅质量保证
书》,《住宅使用说明书》方可正式向买受人办理交房手续。买受人
有权查阅房屋的建筑材料、设备、购配件的质量合格证件资料和试验
检验报告。买受人对房屋工程验收记录、房屋地基基础和主体结构检
测报告,安全监督资料有知情权,出卖人必须配合。交付时绿化、车
位、道路、水、电、暖、通讯、网络、电梯等所有配套设施,必须达
到使用条件。甲方无条件在交房之日1-3月内(既2017年2月28 日前),办理完毕并交付《房屋产权证》,乙方全力配合并承担乙方
应承担的各项费用。
三、甲方给乙方提供2016年“花间墅”续建工程进度表,乙方业主 将成立“花间墅”续建工程监督小组,监督甲方施工进度,监测工程 质量,发现问题,及时通报永宁县政府相关监察部门及工程监理,并
要求执行相关程序;
四、如果乙方要求继续履行合同,甲方应向乙方支付合同约定交房日
至实际交房之日(2016年11月30日)总房款20%的违约金。违约金
分期支付,从2016年2月1日起按月支付,每月3日之前按比例支
付,最后一个月(2016年11月)全部支付完毕。如果迟延3日支付,
甲方按日承担总房款5%的罚金,如果迟延支付超过7天,乙方有权
解除合同,甲方应于合同解除之日起2日以内,退还乙方全部房款及
乙方交付房款之日至合同解除之日的银行同期同种类贷款利息及因 此给乙方造成的其它损失。
五、如果乙方要求解除合同,合同应当解除,甲方应于提出合同解除
之日起2日之内,退还乙方全部房款及乙方交付房款之日至合同解除
之日银行同期同种类的利息,并赔偿乙方因此所造成的其它损失。 六、如果乙方于提出合同解除后2日之内,甲方不退还乙方全部房款
及利息和其它损失,购房合同依然有效,甲方应按日承担总房款0.5% 的罚金,如果超过7日不支付,乙方有权向有管辖权的人民法院提起
诉讼,甲方承担乙方交付房款之日至法院执行完毕之日银行同期同种
类贷款利息及诉讼费和其它损失。待法院执行完成偿还乙方购房款及
其它各项赔偿款之日,合同终止。
七、丙方作为政府监管部门,应认真履行监管职责,严格监管甲方在
该项目上的资金使用,严格监督项目进度及质量,督促并监督甲方严
格履行合同义务,承担法律责任,维护乙方的合法权益,维护公平正
义,维护社会的稳定和秩序。
八、因丙方不履行监管责任,甲方仍然不履行合同义务和不承担法律
责任,致使乙方的合法权益依然处在被侵害的风险之中,乙方有权提
出控告和检举,并要求丙方承担连带法律责任。
九、本协议经甲乙丙三方签字生效,对三方具有法律约束力,甲乙丙
三方必须全面履行,任何一方不得随意解除本协议。在签订本协议的
同时,甲方向乙方提供甲方的工商营业执照、组织机构代码证、税务
登记证等房产经营经营资质证明文件;一并还须提供房产五证:《国 有土地使用证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、
《建设工程施工许可证》、《商品房销售(预售)许可证》。以上各类 证件,在提供复印件的同时,还须出示原件,并允许乙方拍照。 十、若甲方再次违约,未能在补充协议中明确的2016年11月30日
前,按照协议中第二条的条件及合同规定的条件交房。甲方必须无条
件退房,并承担乙方因购房产生的一切费用(乙方提供收据即可), 包括各类的银行贷款利息。无论乙方是否退房,甲方必须承担因甲方
违约期间,给乙方造成的损失,包括住房补贴,按照购房实际面积(合
赔偿款于交房之日或退房协议达成之日起,15个工作日内一次性付 清。
十一、因为甲方违约造成乙方实际产权拥有时间的损失,按照损失比
退房协议达成之日(实际违约时间)。赔偿款于交房之日或退房协议
达成之日起,15个工作日内一次性付清。
十二、未尽事宜可以补充协议,补充协议具有同本协议同等法律效力。
十三、本协议履行过程中如产生争议,三方协商解决,协商不成或者
不愿意协商,任何一方有权向有管辖权的人民法院起诉。 十四、本协议一式三份,甲乙丙各持一份。 甲 方:(签字盖章) 年 月 日 乙 方:(签字盖章) 年 月 日 丙 方:(签字盖章) 年 月 日
正在阅读:
延期交房协议书范本10-16
圣诞和新年贺词12-13
高级java实验指导书(1)12-30
2009年中级会计职称《财务管理》考前密押题(2)10-24
公路工程路基路面试题及答案11-02
电子商务网站基本资质05-06
V带传动VB程序说明书01-23
2016公共关系学网上作业查询参考答案03-09
城管执法拆除违章建筑案例文书05-29
- 2009中西部家居博览会总体策划
- 2009 Revit 1级工程师学生用
- 天津地铁建设工程试验检测机构管理办法(TJDT-ZY-AQ-29)
- 新四年级数学暑期班第七次教案
- 机械制造企业隐患排查治理检查表 - 图文
- 2008届全国百套高考数学模拟试题分类汇编-103概率与统计解答题 -
- 职场健身防病试题及答案
- Excel操作技巧大全II - --数据输入和编辑技巧
- 南开大学2018春季《行政管理学》离线作业考核答案
- 2015年医师定考简易程序试卷及答案
- 新《预算法》对行政事业单位预算管理的挑战解读
- 轴的课件
- 电动汽车充电桩设计 毕业论文
- 必修2、选修2-1、1-1期末模拟试题2
- 桌面远程运维管理系统实施-可行性研究报告120306
- 西气东输水土保持工程工作总结 - 图文
- 正宁县基本县情及经济社会发展情况简介
- SATWE参数设置(巨详细)
- 儒家法思想研究综述
- 生活家政服务电子商务平台建设运营整合方案书【审报完稿】
- 协议书
- 延期
- 范本
- S11-2500KVA 35KV变压器 16
- 会议运营
- 2018苏教版五年级下册语文集体备课 - 图文
- 环境保护和水土保持实施方案 - 图文
- 郑州大学远程教育《税收筹划》作业
- 2012年11月助理人力资源管理师(三级)考试题及答案
- 2018年高校教师资格证高等教育政策及法规整理
- 省委书记在五四青年节座谈会讲话稿
- 音乐的定义
- 基于核心素养的思想政治课教学探析
- 操作系统原理复习题给学生
- 安全管理人员试题库(电力)
- 通关一体化业务流程说明
- 四季春煤矿1164切眼(炮掘)作业规程
- 二十四脉波整流资料
- 作诠释的句子大全(共5篇)
- 尿素实验室
- 2019学院迎新晚会活动总结
- 18秋学期(1709、1803、1809)《管理经济学》在线作业1
- (二)作业 - 图文