wp2013年二建施管试题

2011年二级建造师《施工管理》试卷及答案

2011-06-27 13:44 【大 中 小】【打印】【我要纠错】

一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1、甲单位拟新建一电教中心，经设计招标，由乙设计院承担该项目设计任务。下列目标中，不属于乙设计院项目管理目标的是（ ）。 A．项目投资目标 B．设计进度目标 C．施工质量目标 D．设计成本目标

2、某建设工程项目施工总承包管理模式，其中的二次装饰装修工程由建设单位发包给乙单位。在施工中，乙单位应该直接接受（ ）的工作指令。 A．建设单位 B．设计单位

C．施工总承包管理企业 D．施工承包企业

3、采用项目结构图对建设工程项目进行分解时，项目结构的分解应与整个建设工程实施的部署相结合，并与将采用的（ ）结合。 A．组织结构 B．工程流程 C．职能结构 D．合同结构

4、建设工程施工管理中的组织结构图反映的是（ ）。 A．一个项目管理班子中各组成部门之间的逻辑关系 B．一个项目中各组成部分之间的组织关系

C．一个项目管理班子中各组成部门之间的组织关系 D．一个项目中各组成部分之间的逻辑关系

5、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008），投标人所填报的分部分项工程的综合单价中不包括（ ）。 A．规费 B．利润 C．管理费 D．直接工程费

6、编制施工管理任务分工表，涉及到的事项有：①确定工作部门或个人的工作任务；②项目管理任务分解；③编制任务分工表。正确的编制程序是（ ）。 A．①②③ B．②①③ C．③②① D．②③①

7、关于工作流程与工作流程图的说法，正确的是（ ） A．业主方与项目各参与广播工作流程任务是一致的。 B．工作流程组织的任务就是编制组织结构图 C．工作流程图可以用来描述工作流程组织 D．工作流程图中用双向箭线表示工作间的逻辑关系

8、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标【2003】206号），下列建筑安装工程费用项目中，不属于直接工程是（ ） A．人工费 B．材料费 C．临时设施费 D．施工机械使用费

9、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标【2003】206号），施工现场垂直运输机械操作司机的工资属于建筑安装工程费用的（ ）。 A．人工费

B．施工机械使用费 C．现场管理费 D．企业管理费

10、某工程直接费为315万元，其中措施费为15万元，间接费率为8%，则间接费为（ ）万元。 A．1.2 B．24 C．25.2 D．26.4

11、关于施工定额的说法，正确的是（ ）。 A．施工定额是以分项工程为对象编制的定额

B．施工定额由劳动定额、材料消耗定额、施工机械台班消耗定额组成 C．施工定额广泛适用于施工企业项目管理，具有一定的社会性 D．施工定额由行业建设行政主管部门组成有一定水平的专家编制 12、关于周转性材料消耗量的说法，正确的是（ ） A．周转性材料的消耗量是指材料使用量

B．周转性材料的消耗量应当用材料的一次使用量和摊销量两个指标表示 C．周转性材料的摊销量供施工企业组织使用 D．周转性材料的消耗与周转使用次数无关

13、已知某斗容量1m3正铲挖土机，机械台班产量为476m3，机械利用系数0.85，则它在正常工作条件下，1h纯工作时间内可以挖土约（ ）m3。 A．47 B．51 C．56 D．70

14、施工企业组织生产、编制施工计划。签发任务书的依据是（ ）。 A．施工预算

B．施工图预算 C．投标报价

D．项目经理的责任成本

15、编制施工组织总设计时，资源需求量计划应在完成（ ）后确定。 A．施工准备工作计划 B．施工总平面图 C．施工总进度计划 D．主要技术经济指标

16、某建设工程项目经理部根据目标动态控制原理，将项目目标进行了分解，那么在项目目标实施过程中，首先应进行的工作是（ ）。 A．确定目标控制的计划值 B．定期比较目标计划值与实际值 C．分析比较结果，采取纠偏措施 D．收集目标的实际完成值

17、运用动态控制原理控制施工质量时，质量目标不仅包括各分部分项工程的施工质量，还包括（ ）。 A．设计图纸的质量 B．采购的建筑材料的质量 C．签订施工合同时决策质量 D．编制监理规划的质量

18、下列各项管理权力中，属于施工项目经理管理权力的是（ ）。 A．自行决定是否分包及选择分包企业

B．编制和确定需政府监管的招标方案，评选和确定投标、中标单位

C．指挥建设工程项目建设的生产经营活动，调配并管理进入工程项目的生产要素 D．代表企业法人参加民事活动，行使企业法人的一切权力

19、项目管理目标责任书应在项目实施之前，由（ ）或其授权人与项目经理协商制定。 A．企业董事长 B．企业法定代表人 C．企业总经理

D．方管生产经营的副部经理

20、下列施工风险管理工作中，属于风险识别工作的是（ ）。 A．确定风险因素 B．分析风险发生的概率 C．分析风险损失量 D．提出风险预警

21、根据《建设工程质量管理条例》，未经（ ）签字的建筑材料不得在工程上使用。 A．监理员

B．专业监理工程师 C．总监理工程师代表 D．总监理工程师

22、监理人员实施旁站监理时，发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为时，应当（ ）。 A．责令施工企业整改 B．向施工企业项目经理报告 C．向建设单位驻工地代表报告 D．向建设行政主管部门报告

23、某建设工程施工合同约定：\工程预付款从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时扣起……\。已知合同总价200万元，工程预付款24万元，主材费的比重为60%，则该工程预付款起扣点为（ ）万元。 A．24 B．120 C．160 D．176

24、某市拟新建一大型会展中心，项目建设单位组织有关专家对该项目的总进度目标进行论证，在调查研究和收集整理后，紧接着应进行的工作是（ ）。 A．进行进度计划系统结构分析 B．进行项目结构分析 C．编制各级进度计划 D．确定工作编码

25、施工企业进度控制的任务是依据（ ）对施工进度的要求控制施工进度。 A．建设项目总进度目标 B．施工总进度计划 C．建安工程工期定额 D．施工承包合同

26、在安排一个小型项目施工的进度时，只需编制（ ）。 A．施工总进度方案 B．施工总进度规划 C．施工总进度计划 D．施工总进度目标

27、根据《标准施工招标文件》，承包人按照合同规定将隐蔽工程覆盖后，监理人又要求承包人对已覆盖部位揭开重新检验，经检验证明工程质量符合要求，由此增加的费用和延误的工期应由（ ）承担。 A．发包人 B．承包人 C．监理人 D．设计单位

28、下列进度计划中，可直接用于组织施工作业的计划是（ ）。 A．施工企业的旬生产计划

B．建设工程项目施工的月度施工计划 C．施工企业的月度生产计划

D．建设工程项目施工的季度施工计划

29、关于横道图特点的说法，正确的是（ ）。 A．横道图无法表达工作间的逻辑关系 B．可以确定横道图计划的关键工作和关键路线 C．只能用手工方式对横道图计划进行调整 D．横道图计划适用于大的进度计划系统

30、建设工程项目施工准备阶段的施工预算成本计划以项目实施方案为依据，采用（ ）编制形式。 A．人工定额 B．概算定额 C．预算定额 D．施工定额

31、施工成本计划的编制基础是（ ）。 A．施工成本考核 B．施工成本预测 C．施工成本核算 D．目标成本确定

32、施工成本计划作为施工成本控制的指导文件，其内容包括（ ）。 A．预定的具体成本目标和实现控制目标的措施 B．预定的具体成本目标和有可能出现的成本偏差 C．预定的经济效益目标和实现经济效益目标的手段 D．可能的工程变更和对变更的控制措施

33.施工成本控制过程中，为了及时发现施工成本是否超支，应该定期进行（ ）的比较。 A．施工成本计划值与实际值 B．施工成本计划值与投标报价 C．成本实际值与投票报价 D．实际工程款支付与合同价

34、某施工项目经理对商品混凝土的施工成本进行分析，发现其目标成本是44万元，实际成本是48万元，因此要分析产量、单价、损耗率等因素对混凝土成本的影响程度，最适宜采用的分析方法是（ ）。 A．比较法 B．构成比率法 C．因素分析法 D．动态比率法

35、某建设工程施工合同约定：工程无预付款，进度款按月结算，保留金按进度款的3%逐月扣留，监理工程师每月签发付款凭证的最低限额为25万元。经计量确认，施工单位第一个月完成工程款25万元，第二个月完成工程款30万元，则第二个月监理工程师应签发的付款金额为（ ）万元。 A．24.25 B．29.1 C．53.25 D．55

36、根据国际惯例，承包商自有设备的窝工费一般按（ ）计算。 A．台班折旧费

B．台班折旧费+设备进出现场的分摊费 C．台班使用费 D．同类型设备的租金

37、根据《质量管理体系》（GB/T19000-2000），施工企业开展质量管理和质量保证的基础是（ ）。 A．质量体系文件 B．质量手册 C．程序文件 D．质量计划

38、建设工程施工项目开工前编制的工程测量控制方案应由（ ）批准后实施。 A．项目经理 B．公司技术负责人 C．公司总工程师 D．项目技术负责人

39、建设工程施工项目竣工验收应由（ ）组织。 A．监理单位 B．施工企业 C．建设单位 D．质量监督机构

40、某建设工程项目施工过程中，由于质量事故导致工程结构受到破坏，造成6000万元的直接经济损失，这一事故属于（ ）。 A．一般事故 B．较大事故 C．重大事故 D．特别重大事故

41、某批混凝土试块经检测发现其强度值低于规范要求，后经法定检测单位对混凝土实体强度进行检测后，其实际强度达到规范允许和设计要求。这一质量事故宜采取的处理方法是（ ）。 A．加固处理 B．修补处理 C．不作处理 D．返工处理

42、建设工程项目开工前，工程质量监督的申报手续应由项目（ ）负责。 A．建设单位 B．施工企业 C．监理单位 D．设计单位

43、建设工程质量监督机构进行第一资历施工现场监督检查的重点是（ ）。 A．施工现场准备情况 B．检查施工现场计量器具 C．参加建设的各单位的质量行为 D．复核项目测量控制定位点

44、建设工程项目施工安全管理工作目标能否达到的关键是（ ）。 A．建设单位安全管理的投入是否到位 B．施工企业安全管理和安全技术是否到位 C．监理单位对安全管理的重视程度 D．政府部门对项目施工安全监管是否到位

45、某建设工程施工进度计划如下图所示（时间单位：天），则该计划的计算工期是（ ）天。

A．20 B．21 C．23 D．25

46、在计算双代号网络计划的时间参数时，工作的最早开始时间应为其所有紧前工作（ ）。 A．最早完成时间的最小值 B．最早完成时间的最大值 C．最迟完成时间的最小值 D．最迟完成时间的最大值

47、已知某建设工程网络计划中A工作的自由时差为5天，总时差为7天。监理工程师在检查施工进度时发现只有该工作实际进度拖延，且影响总工期3天，则该工作实际进度比计划进度拖延（ ）天。 A．3 B．5 C．8 D．10

48、相对于建设工程固定性的特点，施工生产则表现出（ ）的特点。 A．一次性 B．流动性 C．单件性 D．预约性

49、下列影响工程施工质量的因素中，属于施工质量管理环境因素的是（ ）。 A．施工企业的质量管理制度 B．施工现场的安全防护设施 C．施工现场的交通运输和道路条件 D．不可抗力对施工质量的影响

50、建设工程项目质量管理的PDCA循环工作原理中，\是指（ ）。 A．计划 B．实施 C．检查 D．处理

51、下列合同结构图表示的是（ ）模式。

A．施工平行发包 B．施工总承包 C．设计－建造－管理 D．联合体承包

52、关于施工总承包管理模式的说法，错误的是（ ）。 A．建设单位可与多个单位组成的联合体签订施工总承包管理协议 B．施工总承包管理企业负责整个项目的施工组织与管理 C．施工总承包管理模式的招标可在设计阶段进行

D．施工总承包管理企业可不经过投标，直接承担部分工程的施工

53、根据《标准施工招标文件》，现场地质勘探资料、水文气象资料的准确性应由（ ）负责。 A．地质勘察单位 B．发包人 C．承包人 D．监理人

54、根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214），某工程承包人租赁一台起重机提供给劳务分包人使用，则该起重机的保险应由（ ）。 A．工程承包人办理并支付保险费用 B．劳务分包人办理并支付保险费用

C．工程承包人办理，但由劳务分包人支付保险费用 D．劳务分包人办理，但由承包人支付保险费用

55、建筑材料采购合同中约定供货方负责送货的，交货日期应以（ ）为准。 A．供货方发货截记的日期 B．采购方收货截记的日期 C．合同约定的提货日期 D．承运单位签发的日期

56、下列施工安全的制度保证体系中，属于日常管理制度的是（ ）。 A．安全生产责任制度 B．安全生产奖惩制度 C．安全生产值班制度 D．安全生产检查制度

57、对全国建设工程安全生产实施统一监督管理的部门是（ ）。 A．国务院技术监督管理部门 B．国务院建设行征主管部门 C．国务院劳动和社会保障部门 D．国务院安全生产监督管理部门

58、施工企业在确定建设工程职业健康安全与环境管理目标时，一般事项频率控制目标通常在（ ）以内。 A．6‰ B．8‰ C．10‰ D．12‰

59、根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》，造成2人死亡的生产安全事故属于（ ）。 A．特别重大事故 B．重大事故 C．较大事故 D．一般事故

60、某施工企业瞒报生产安全事故，建设行政主管部门应依法对其处以（ ）万元的罚款。 A．10～30 B．30～50 C．50～100 D．100～500

61、关于建设工程施工现场环境管理的说法，正确的是（ ）。 A．施工现场用餐人数在50人以上的临时食堂，应设置简易有效的隔油池 B．施工现场外围设置的围挡不得低于1.5m C．一般情况下禁止各种打桩机械在夜间施工

D．在城区、郊区城镇和居住稠密区，只能在夜间使用敞口锅熬制沥青 62、施工现场混凝土搅拌车清洗产生的污水，应（ ）。 A．有组织地直接排入市政污水管网 B．经一次沉淀后排入市政排水管网 C．分散直接排入市政污水管网 D．经二次沉淀后排入市政排水管网

63、某建设工程的单价合同中，双方根据估算的工程量约定了一个合同总价，而在实际结算时原合同总价与合同各项单价乘以实际完工程量之和不一致，则该工程价款结算以（ ）为准。 A．签订的合同总价

B．合同中各项单价乘以实际完成的工程量之和

C．实际完成的工程量乘以重新协商的各项单价之和 D．双方重新协商确定的单价和工程量

64、关于成本加固定费用合同的说法，正确的是（ ）。

A．在工程总成本一开始估计不准，可能变化不大的情况下宜采用成本加固定费用合同 B．报酬总额随工程成本的加大而增加

C．由于酬金金额固定，承包商在缩短工期方面没有积极性 D．通常在非代理型CM模式的合同中采用

65、对专业分包企业的工作和负责的工程负有协调和管理责任并承担由此造成损失的单位是（ ）。 A．设计单位 B．建设单位 C．施工总承包企业 D．监理单位

66、根据《标准施工招标文件》，以计日工方式实施变更的零星工作，其价款按（ ）进行计算。 A．目前市场上同工种人工的日工资单价 B．承包商提出的计日工单价

C．列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价 D．列入已标价工程量清单中分部分项工程的人工费单价

67、根据《建设工程施工合同（示范成本）》（GF-99-0201），承包人未在索赔事件发生后28天内发生索赔意向通知，将失去请求补偿的索赔权利，说明施工索赔具有（ ）。 A．真实性 B．时效性 C．关联性 D．有效性

68、根据《建设工程施工合同（示汇文本）》（GF-99-0201），如果干扰事件对建设工程的影响持续时间长，承包人应按监理工程师要求的合理间隔提交（ ）。 A．索赔意向通知 B．中间索赔依据 C．中间索赔报告 D．索赔声明

69、项目专业技术负责人组织相关人员对桩基础工程进行验收后，应由（ ）签署验收意见及验收结论，并签字盖章。

A．施工企业施工员 B．专业监理工程师 C．项目专业技术负责人 D．建设单位参加验收的人员

70、关于施工文件档案管理的说法，正确的是（ ）。

A．工程分包企业应将本单位形成的工程文件整理、立卷后及时移交建设单位 B．由多个单位工程组成的建设项目，工程文件按一个建设工程立卷

C．施工企业应当在工程竣工验收前，将形成的有关工程档案向建设单位移交 D．工程文件可采用纯蓝墨水书写

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项，错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

71、下列项目管理工作中，属于施工方项目管理任务的有（ ）。 A．施工质量控制 B．施工成本控制 C．施工进度控制 D．分包单位人员管理 E．施工安全管理

72、关于施工管理职能分工的说法，正确的有（ ）。 A．管理职能的分工表和岗位责任描述的作用是完全相同的 B．不同的管理职能可由不同的职能部门承担 C．项目各参与方都应编制各自的管理职能分工表

D．管理职能分工表既可用于企业管理，也可用于项目管理 E．管理职能分工表只反应项目经理和项目技术负责人的工作任务 73、分部（分项）工程施工组织设计的主要内容有（ ）。 A．建设项目的工程概况 B．施工方法的选择 C．施工机械的选择 D．劳动力需求量计划 E．安全施工措施

74、根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006），施工企业项目经理在承担项目施工管理过程中，应具有的权限有（ ）。

A．参与项目招标、投标和合同签订 B．制定内部计酬办法

C．参与组建项目经理部 D．选择建立单位 E．选择分包人 75、下列施工企业对施工机械使用费的控制措施中，正确的有（ ）。

A．尽量减少因安排不当引起的机械闲置 B．加强机械的现场调度，避免窝工 C．尽量选择新开发的新型机械设备

D．加强机械的维修保养 E．做好机上人员与辅助生产人员的协调和配合 76、建设工程施工质量不符合要求时，正确的处理方法有（ ）。 A．经返工重做或更换器具、设备的检验批，应重新进行验收 B．经有资质的检测单位检测鉴定达到设计要求的检验批，应予以验收

C．经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收

D．经返修或加固的分项、分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收

E．经返修或加固处理仍不鞥满足安全使用要求的分部工程，经鉴定后降低安全等级使用 77、某建设工程的施工网络计划如图所示（时间单位：天），则该计划的关键线路有（ ）。

A．①-②-③-⑤-⑥-⑦-⑨-⑩ B．①-②-③-⑦-⑨-⑩ C．①-②-④-⑤-⑥-⑦-⑨-⑩ D．①-②-④-⑤-⑥-⑧-⑨-⑩ E．①-②-⑤-⑥-⑦-⑨-⑩

78、下列建设工程施工风险的因素中，属于技术风险因素的有（ ）。

A．承包商管理人员的能力 B．工程设计文件 C．工程施工方案 D．合同风险 E．工程机械

79、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号），下列应计入建筑安装工程材料费的有（ ）。 A．材料原价 B．材料的运输损耗费 C．库存材料盘亏 D．材料运杂费 E．新型材料试验费

80、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号），下列应计入建筑安装工程间接费的有（ ）。 A．工程排污费 B．危险作业意外伤害保险 C．社会保险费 D．环境保护费 E．材料二次搬运费

81、采用,《建设工程工程量清算单计价规范》（GB50500-2008）进行招标的工程，企业在投标报价时，不得作为竞争性费用的有（ ）。 A．垂直运输费

B．安全文明施工费 C．分部分项工程费 D．规费 E．税金 82、编制人工定额时，应计入工人定额时间的有（ ）。

A．材料供应不及时造成的停工时间 B．施工组织混乱造成的停工时间 C．由于施工工艺特点引起的工作中断所必须的时间 D．工人在工作过程中为恢复体力所必须的短暂休息时间 E．工人违背劳动纪律损失的时间

83、下列某大跨度体育场项目钢结构施工的成本管理措施中，属于技术措施的有（ ）。 A．确定项目管理班子的任务和职能分工 B．分析钢结构吊装作业的成本目标 C．修订钢结构吊装施工合同条款

D．提出多个钢结构吊装方案 E．改变吊装用的施工机械

84、施工安全技术交底要求做好\四口\、\五临边\的防护措施，其中\四口\指（ ） A．通道口 B．工地出入口 C．楼梯口 D．电梯井口 E．预留洞口 85、《职业健康安全管理体系-规范》(GB/T28001-2001)的构成要素有（ ） A．策划 B．持续改进

C．实施与运行 D．检查纠正措施 E．管理评审 86、与平行承发包模式相经，施工总承包模式的特点有（ ）

A．业主的合同管理工作量大大减小 B．业主的组织和协调工作量大大减小 C．业主的投资控制难度大 D．建设周期可能比较长，不利于进度控制 E．合同交互界面比较多，应非常重视各合同之间界面的定义。 87、承包人提交竣工验收中请报告的条件包括（ ） A．合同范围内的单位工程和工作已完成并符合合同要求 B．发包人已支付竣工结算价款

C．已按合同要求备齐了符合要求的竣工资料 D．竣工验收资料已经档案管理部门验收合格 E．监理人已经出具质量评估报告

88、根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-0213），关于分包人责任和义务的说法，正确的有（ ）

A．分包人应履行并承担总包合同中与分包工程有关的承包人所有义务与责任 B．未经承包人许可，分包人与发包人直接发生工作联系，须承担违约责任 C．分包人可拒绝承包人根据分包合同发生的指令

D．完成合同约定的设计任务，承包人承担由此发生的费用 E．工程未交付承包人前，负责已完成分包工程的成品保护工作 89、关于总价合同的说法，正确的有（ ）

A．采用固定总价合同，双方结算比较简单，但承包商承担了较大的风险

B．发包人能更容易，更有把握地对项目进行控制 C．固定造价合同适用于工程结构和技术复杂的工程 D．在固定总价合同中，承包人承担工程量风险主要是人工费上涨 E．由于承包人的失误导致投标报价计算错误，合同总价不予调整 90、施工企业在施工进度计划检查后编制的进度报告，其内容包括（ ） A．进度计划的编制说明

B．实际工程进度与计划进度的比较 C．进度计划在实施过程中存在的问题及其原因分析 D．进度执行情况对工程质量、安全和施工成本的影响情况 E．进度的预测 91、施工进度控制的技术措施涉及对实现进度目标有利的技术，包括（ ） A．施工人员

B．施工技术 C．施工方法 D．施工机械 E．信息处理技术

92、施工质量影响因素主要有\，其中，\是指（ ）

A．人 B．机械 C．方法 D．环境 E．材料

93、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单位（子单位）工程质量验收合格的规定有（ ） A．单位（子单位）工程所含分部（子分部）工程的质量均应验收合格

B．质量控制资料应完整

C．单位（子单位）工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整 D．主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定 E．单位工程的工程监理质量评估记录应符合各项要求

94、建设工程施工质量事故调查报告的主要内容应当包括（ ） A．工程概况、事故概况 B．质量事故的处理依据 C．事故调查中的有关数据、资料 D．事故处理的建议方案 E．事故处理的初步结论

95、关于施工安全管理任务的说法，正确的有（ ）

A．施工平面图设计是施工安全管理计划的主要内容 B．施工班组应设置兼职的安全员 C．施工安全管理控制主要以施工活动中的人力、物力和环境为对象 D．创造安全文明示范工地是施工安全管理目标实施的主要内容之一 E．所有施工项目均应制定单项安全技术方案和措施

2010年二级建造师考试《建筑工程》真题及答案解析

2010-11-03 16:12 【大 中 小】【打印】【我要纠错】

一、单项选择题（共20分题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.普通钢筋混凝土结构用钢的主要品种是（ ）。 A．热轧钢筋 B．热处理钢筋 C．钢丝 D．钢绞线 【答案】A

【解析】钢筋混凝土结构用钢主要品种有热轧钢筋、预应力混凝土用热处理钢筋、预应力混凝土用钢丝和钢绞线等热轧钢筋是建筑工程中用量最大的钢材品种之一，主要用于钢筋混凝土结构和预应力钢筋混凝土结构的配筋。

2.在钢筋混凝土梁中，箍筋的主要作用是（ ）。 A．承受由于弯矩作用而产生的拉力 B．承受由于弯矩作用而产生的压力 C．承受剪力

D．承受因混凝土收缩和温度变化产生的压力 【答案】C

【解析】箍筋主要是承担剪力的，在结构还能固定受力钢筋的位置，以便绑扎成钢筋骨架。 3.某住宅建筑，地上层数为八层，建筑高度为24.300m,该住宅属（ ）。 A．低层住宅 B．多层住宅 C．中高层住宅 D．高层住宅 【答案】C

【解析】住宅建筑按层数分类：一层至三层为低层住宅，四层至六层为多层住宅，七层至九层为中高层住宅，十层及十层以上为高层住宅，除住宅建筑之外的民用建筑高度不大于24m者为单层和多层建筑。大于24m者为高层建筑（不包括高度大于24m的单层公共建筑）。

4.某实行建筑高度控制区内房层，室外地面标高为-0.300m，屋面面层标高为18.00m，女儿墙顶点标高为19.100m，突出屋面的水箱间顶面为该建筑的最高点，其标高为21.300m，该房屋的建筑高度是（ ）m。 A．18.300 B．19.100 C．19.400 D．21.600 【答案】D

【解析】实行建筑高度控制区内建筑高度，应按建筑物室外地面至建筑物和构筑物最高点的高度计算。则该房屋的建筑高度为＝21.30-(-0.300)＝21.600m

5.建筑钢材拉伸试验测的各项指标中，不包括（ ）。 A．屈服强度 B．疲劳强度 C．抗拉强度 D．伸长率 【答案】B

【解析】反映建筑钢材拉伸性能的指标包括屈服强度，抗拉强度和伸长率。屈服强度是结构设计中钢材强度的取值依据。伸长率是钢材发生断裂时所能承受永久变形的能力。伸长率越大，说明钢材的塑性越大。 6.砌体结构墙、柱高厚比验算，是为了保证墙，柱满足（ ）要求。 A．受压承载力 B．受剪承载力 C．局部受压承载力 D．稳定性 【答案】D

【解析】砌体结构房屋中的墙、柱是受压构件。除了要满足承载力要求外，还必须保证其稳定性，以防止在施工和使用过程中发生倾斜、鼓出等现象（砌体结构设计规范）规定，用验算墙、柱高厚比的方法来进行墙、柱稳定性的验算。

7.测定混凝土立方体抗压强度采用的标准度件，其养护龄期是（ ）。 A．7天 B．14天 C．21天 D．28天 【答案】D

【解析】混凝土立方体抗压标准强度（又称立方体抗压强度标准值）是指按标准方法制作和养护的边长为150mm的立方体度件，在28龄期，用标准度验方法测得的抗压强度总体分布中具有不低于95%保证率的抗压强度值，以（ ）表示。

8.工程测量用水准仪的主要功能是（ ）。 A．直接测量待定点的高程 B．测量两个方向之间的水夹角 C．测量两点间的高差 D．直接测量竖直角 【答案】C

【解析】水准仪的主要功能是测量两点间的高差，它不能直接测量待定点的高程，但可由控制点的已知高程来推算测点的高程。利用视距测量原理，它还可以测量两点间的水平距离。

9.对某一施工现场进行高程测设，M点为水准点，已知高程为12.00m；N点为待测点，安置水准仪于M,N之间，先在M点立尺，读得后视读数为4.500m，然后在N点立尺，读得前视读数为3.500m,N点高程为（ ）m。

A．11.000 B．12.000

C．12.500 D．13.000 【答案】D

【解析】设B为待测点，其设计高程为HB，A为水准点，已知其高程为HA。为了将设计高程HB测定于B，安置水准仪于A、B之间，先在A点立尺,读得后视读数为m;然后在B点立尺。为了使B点的标高等于设计高程HB，升高或降低B点上所立之尺，使前视尺之读数等于b，B点高程可按下式计算：HB－HA＋m－b则N点高程式＝12.000＋4.500-3.500＝13.00m

10.当地质条件和场地条件许可时，开挖深度不大的基坑最可取的开挖方案是（ ）。 A．放坡挖土

B．中心岛式（墩工）挖土 C．盘式挖土 D．逆作法挖土 【答案】A

【解析】放坡开挖是最经济的挖土方案。当基坑开挖深度不大、周围环境允许，经验算能确保土坡的稳定性时，可采用放坡开挖。

11.基坑土方填筑应（ ）进行回填和夯实。 A．从一侧向另一侧平推 B．在相对两侧或周围同时 C．由近到远

D．在基抗卸土方便处 【答案】B

【解析】土方填筑与压实的要求是:①填方的边坡坡度应根据填方高度，土的种类和其重要性确定。对使用时间较长的临时性填方边坡坡度，当填方高度小于10m时，可采用1:1.5；超过10m，可作成折线形，上部采用1:1.5。下部采用1:1.75。②填土应从场地最低处开始，由下而上整个宽度分层铺填。③填方应在相对两侧或周围同时进行回填和夯实。④填土应尽量采用同类土填筑，填方的密实度要求和质量指标通常以压实系数人。表示，填土应控制土的压实系数人。满足设计要求。

12.100m高钢筋混凝土烟囱筒身混凝土施工最适宜的模板选择为（ ）。 A．木模板 B．组合钢模板 C．滑长模板 D．散支散拆胶合板模板 【答案】C

【解析】木模板的优点是制作、拼装灵活，较适用于外形复杂或异形混凝土构件及冬期施工的混凝土工程；缺点是制作量大，木材资源浪费大等。组合钢模板的优点是轻便灵活、拆装方便、通用性强、周转率高等；缺点是接缝多且严密性差，导致混凝土成型后外观质量差。没升模板宜用于浇筑剪力墙体系或简体体系的高层建筑，高耸的向仓、水塔、竖井、电视塔、烟囱、框架等构筑物。散支散拆胶合板模板的优点是自重轻、板幅大、板面平整、施工安装方便简单等。

13.室内防水工程施工环境温度应符合防水材料的技术要求，并宜在（ ）以上。 A．-5℃

B．5℃ C．10℃ D．15℃ 【答案】B

【解析】室内防水施工环境温度应符合防水材料的技术要求，并宜在5℃以上。 14.花岗石幕墙饰面板性能应进行复验的指标是（ ）。 A．防滑性 B．反光性 C．弯曲性能 D．放射性 【答案】D

【解析】饰面板（砖）工程应对下列材料及其性能指标进行复验：①室内用花岗石的放射性；②粘贴用水泥的凝结时间、安定性和抗压强度；③外墙陶瓷面砖的吸水率；④寒冷地区外墙陶瓷的抗冻性。 15.下列关于幕墙节能工程的说法，正确的是（ ）。 A．采用了一种节能材料或节能设施，可称为节能幕墙 B．幕墙节能工程验收可在单位工程竣工验收后进行 C．幕墙节能工程是建筑节能工程的一个分项工程 D．传热系数是衡量各种建筑材料的主要热工指标 【答案】C

【解析】A项，节能幕墙一般采用隔热型材、中空玻璃（中空低辐射镀膜玻璃等）、高性能密封材料、优质五金件（多点锁等）以及采取相应的保温或遮阳设施，但不是采用了其中一种或多种材料或设施。就可称为节能幕墙。幕墙的各项热式工指标标满足节能规范对该建筑物要求。才可称为节能幕墙；B项，幕墙节能工程应纳入建筑节能分部工程进行验收；单位工程竣工验收应在建筑节能分部工程验收合格后进行；D项，传热系数是衡量围护结构的热工指标，导热系数是衡量各种建筑材料的热工指标。

16.凡是担任建筑工程项目的施工负责人，根据工程类别必须在房屋建筑，装饰装修工程施工管理签章文件上签字加盖（ ）专用章。 A．项目资料员 B．项目监理工程师 C．项目经理 D．注册建造师 【答案】D

【解析】凡是担任建筑工程项目的施工负责人，根据工程类别必须在房屋建筑,装饰装修工程施工管理签章文件上签字并加盖本人注册建造师专用章。

17.建筑装饰装修工程施工管理过程中，注册建筑师签章文件代码为CN,下列说法正确的是（ ）。 A．工程延期申请表是施工进度管理文件 B．工程分包合同是施工组织管理文件 C．隐藏工程验收记录是质量管理文件 D．施工现场文明施工措施是安全管理文件

【答案】C

【解析】A项，工程延期申请表是施工组织管理文件;B项,工程分包合同管理文件;D项，施工现场文明施工措施是施工环保文明施工管理文件。

18.当建筑工程质量不符合要求时正确的处理方法是（ ）。 A．经返工重做或更换器具，设备的检验批，不需要重新进行验收

B．经有资质的检测单位检测鉴定能达到设计要求的检验批，应以予以验收

C．经有资质的检测单位检测鉴定能达到设计要求，虽经原设计单位核算能满足结构安全和使用功能的检验批，但仍不可予以验收

D．经返修或加固处理的分项，分部工程，一律不予验收 【答案】B

【解析】A项，经返工重做或更换器具，设备的检验批，应重新进行验收;C项，经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求。但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批。可予以验收；D项，经返修或加固处理的分项、分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收。

19.民用建筑工程根据控制室内环境污染的不同要求分为Ⅰ类和Ⅱ类，属于Ⅰ类民用建筑工程的是（ ）。 A．办公楼 B．旅馆 C．餐厅 D．住宅 【答案】D

【解析】民用建筑根据控制室内环境污染的不同要求分为两类。Ⅰ类民用建筑工程包括：住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等；Ⅱ类民用建筑工程：办公楼、商店、旅馆、文件娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公共交通等候室、餐厅、理发店等。

20.根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204）规定。检验批中的一般项目，其质量经抽样检验应合格；当采用计数检验时，除有专门要求外，合格点率应达到（ ）以及上，且不得有严重缺陷。 A．50% B．70% C．80% D．90% 【答案】C

【解析】检验批合格质量符合下列规定：①主控项目的质量经抽样检验合;②一般项目的质量经抽样检验合格；当采用计数检验时，除有专门要求外，一般项目的合格点率达到80％及以上，且不得有严重缺陷;③具有完全的施工操作依据和质量验收记录。

二、多项选择题（共10题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上的符合题意的。至少1个错项，错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

21.装饰装修细部工程中的护栏和扶手制作和安装中，护栏高度，栏杆间距，安装位置必须符合规范要求，下列表述正确的有（ ）。

A．幼儿园楼梯栏杆垂直杆件间的净距不应大于0.11m

B．中小学室外楼梯及水平栏杆（或栏板）的高度不应小于1.10m

C．多层住宅室内楼梯扶手高度不应小于0.80m

D．当护栏一侧距楼地面高度为10m及上时，护栏玻璃应使用钢化玻璃 E．幼儿园阳台的护栏净高不应小于1.20m 【答案】ABE

【解析】C项，居住 建筑扶手高度不应小于0.90m，楼梯水平段栏杆长度大于0.50m时，其扶手高度不应小于1.05m；D项，护栏玻璃应使用公称厚度不小于12mm的钢化玻璃或钢化夹层玻璃；当护栏一侧距楼地面高度为5m及以上时，应使用钢化夹层玻璃。 22.加气混凝土砌块的特性有（ ）。 A．保温隔热性能好 B．自重轻 C．强度高

D．表面平整，尺寸精确 E．干缩小，不易开裂 【答案】ABD

【解析】加气混凝土砌块的优点是：①保温隔热性能好，用作墙体可降低建筑物采暖、制冷等使用能耗；②其表现密度小，可减轻结构自重，有等于提高建筑物抗震能力；③表面平整、尺寸精确，容易提高墙面平整度；④可锯、刨、钻、钉，施工方便快捷；缺点是：由于其吸水导温缓慢，导致干缩大、易开裂，且强度不高，表面易粉化，故需要采取专门措施。 23.钢化玻璃的特性包括（ ）。 A．机械强度高 B．抗冲击性好 C．弹性比普通玻璃大 D．热稳定性好 E．易切割，磨削 【答案】ABCD

【解析】钢化玻璃机械强度高，抗冲击性也很高，弹性比普通玻璃大得多，热稳定性好。在受急冷急热作用时，不易发生炸裂，碎后不易伤人，但钢化玻璃使用时不能切割、磨削，边角亦不能碰击挤压，需按设计尺寸、规格进行加工定制。

24.混凝土的自然养护方法有（ ）。 A．覆盖浇水养护 B．塑料布覆盖包裹养护 C．养生液养护 D．蒸汽养护 E．升温养护 【答案】AC

【解析】混凝土的养护方法有自然养护和加热养护两大类。现场施工一般自然养护。自然养护可分覆盖浇水养护。薄膜布覆盖包裹养护和养生液养护等。

25.建筑装饰装修吊顶工程，下列施工方法正确的有 A．主龙骨应平行房间短向布置

B．吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm

C．纸面石膏板应在自由状态下进行固定，固定时应从板的四周向中间固定 D．纸面石膏板的长边应平行于主龙骨安装，短边平行搭接在次龙骨上 E．吊杆长度大于1500mm时，应设置反向支撑 【答案】BE

【解析】A项，主龙骨宜平行房间长向布置；C项，板材应在自由状态下进行固定，固定时应从板的中间向板的四周固定；D项，纸面石膏板的长边（即纸包边）应垂直于次龙骨安装，短边平行拱接在次龙骨上，搭接宽度宜为次龙骨宽度为1/2。

26.烧结普通压和毛石砌筑而成的基础特点有（ ）。 A．抗压性能好 B．整体性较好

C．抗拉、抗弯、抗剪性能较好 D．施工操作简单

E．适用于地基坚实，均匀，上部荷载较小的基础工程 【答案】ADE

【解析】砖、石基础主要指由烧结普通劳动者砖和毛石砌筑而成的基础，均发球则性基础范畴。砖、石基础的特点是抗压性能好，整体性、抗拉、抗弯、抗剪性能较差，材料易得，施工操作简便，造价较低。适用于地基坚实、均匀、上部荷载较小，7层和7层以上的一般民用建筑和墙承重的轻型厂房基础工程。

27.按《建筑内部装修防火施工及验收规范》（GB50354）中的防火施工和验收的规定，下列说法正确的有（ ）。

A．装修施工前，应对各部位装修材料的燃烧性有进行技术交底 B．装修施工前，不需按设计要求编写防火施工方案 C．建筑工程内部装修不得影响消防设施的使用功能

D．装修材料进场后，在项目经理监理下，由施工单位材料员进行现场见证取样 E．装修材料现场进行阻燃处理，应在相应的施工作业完成后进行抽样检验 【答案】ACE

【解析】B项，装修施工应按设计要求编写施工方案；D项，装修材料进入施工现场后，应《建筑内部装修防火施工及验收规范》（GB50354）中的有关规定，在监理单位或建设单位监督下，由施工单位有关人员现场取样，并应由具备相应资质的检验单位进行见证取样检验。

28.民用建筑工程验收时室内环境污染浓度监测涉及的污染物有（ ）。 A．甲醛

B．挥发性有机化合物 C．苯 D．二氧化硫 E．氨 【答案】ACE

【解析】民用建筑工程验收时室内环境污染浓度监测涉及的污染物有氨、甲醛、苯和总挥发性有机化合物（TVOC）等。

29.下列常用建筑内部装修材料的燃烧性能为B级的有（ ） A．甲醛

B．挥发性有机化合物 C．苯 D．二氧化硫 E．氨 【答案】BC

【解析】ADE三项燃烧性能均属于A级。

30.混凝土应按国家现场标准《普通混凝土配合比设计规程》（JGJ55）的有关规定，根据混凝土（ ）等要求进行配合比设计。 A．吸水率 B．强度等级 C．耐久性 D．工作性 E．分层度 【答案】BCD

【解析】混凝土应按国家现行校准《普通混凝土配合比设计规程》（JGJ55）的有关规定，根据混凝土强度等级，耐久性和工作性等要求进行配合比设计。 三、案例分析题（共4题，每题20分） （一） 背景资料

某写字楼工程，地下1层，地上10层，当主体结构已基本完成时，施工企业根据工程实际情况，调整了装修施工组织设计文件，编制了装饰工程施工进度网络计划，经总监理工程师审核批准后组织实施。 如下图：

在施工过程中发生了以一事件：

事件一：工作E原计划6天，由于设计变更改变了主要材料规格与材质，经总监理工程师批准，E工作计划改为9天完成，其他工作与时间执行网络计划。

事件二：一层大厅轻钢龙骨石膏板吊顶，一盏大型水晶灯（垂100kg）安装在吊顶工程的主龙骨上。 事件三：由于建设单位急于搬进写字楼办公室，要求提前竣工验收，总监理工程师组织建设单位技术人员，施工单位项目经理及设计单位负责人进行了竣工验收。 问题：

1.指出本装饰工程网络计划的关键线路（工作），计算计划工期。 2.指出本装饰工程实际关键线路（工作），计算实际工期。

3.灯安装是否正确？说明理由 4.竣工验收是不明妥当？说明理由

答：1.用标号法找关键线路，计算工期。如下图所示。则计划关键线路为：B－C―F－G;计划工期为17天。

2.用标号法找关键线路，计算工期，如下图所示。则实际关键线路为：B－E―H;实际工期为19天。

3.不正确。因为安装在吊顶工程主龙骨上的大型水晶灯属重型灯具，根据装饰装修工程施工技术更档，重型灯具。电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上，必须增高附加吊杆。 4.不妥当。因为竣工验收应分为三个阶段：

（1）竣工验收的准备参与工程建设的各方应做好竣工验收的准备；

（2）初步验收：施工单位在自检合格基础上，填写竣工工程报验单，由总监理工程师组织专业监理工程理财，对工程质量进行全面检查，经检查验收合格后，由总监签署工程竣工报验单，向建设单位提出质量评估报告； （3）正式验收：由建设单位接到监理单位的质量评估和竣工报验单后，审查符合要求即组织正式验收 （二） 背景资料

某办公楼工程，建筑面积23723㎡，框架剪力墙结构，地下1层，地上12层，首层高4.8m，标准层高3.6m,顶层房间为有保温层的轻钢龙骨纸面石膏板吊顶。工程结构施工采用外双排落地脚手架，工程于2007年6月15日开工，计划竣工日期为2009年5月1日。

事件一：2008年5月20日7时30分左右，因通道和楼层自然采光不足，瓦工陈某不慎从9层未设门槛的管道井竖向洞口处坠落地下一层混凝土底板上，当场死亡。

事件二：顶层吊顶安装石膏板前，施工单位仅对吊顶内管道设备安装申报了隐蔽工程验收，监理工程师提出申报验收有漏项，应补充验收申报项目： 问题：

1.程结构施工脚手架是否需要编制专项施工方案？说明理由。 2.一中，从安全管理方面分析，导致这起事故发生的主要原因是什么？ 3.地的竖向洞口应采用哪些方式加以防护？ 4.吊顶隐蔽工程验收还应补充申报哪些验收项目？

答：1.本工程结构施工脚手架需要编制专项施工方案：理由：根据《危险性较大的分部分分项工程安全整理

办法》规定：脚手架高度超过24m的落地式钢管脚手架。各类工具式脚手架和卸料平台等工程需要单独编制专项施工方案。本工程中，脚手架高度3.6m×11m＋4.8m＝44.4m>24m,因此必须编制专项施工方案。 2.导致这起事故发生的主要原因包括：①烂醉如泥层管道井竖向洞口无防护;②楼层内在自然采光不足的情况下没有设置照明灯具；③现场安全检查不到位，对事故隐患未能及时发现并整改；④工人的安全教育不到位，安全意识淡薄。

3.采取的防护措施有：墙面等处的竖向洞口，凡落地的洞口应加装开关式、固定式或工具式防护门，门栅网格的间距大于15cm，也可采用防护栏杆，下设挡脚板。

4.吊顶隐蔽工程验收应补充验收申请的项目有：①设备安装及水管试压；②木龙骨防火、防腐处理;③预埋件或拉结筋；④吊杆安装；⑤龙骨安装；⑥填充材料的设置等。 （三） 背景资料

某小区内拟建一座6层普通砖泥结构住宅楼，外墙厚370mm，内墙厚240mm,抗震设防烈度7度,某施工单位于2009年5月与建设单位签订了该项工程总承包全同。合同工程量清单报价中写明:瓷砖墙面积为100㎡，综合单位为110元/㎡。

事件一：现场需要安装一台物料提升机解决垂直运输问题，物料提升机运到现场后，项目经理部按照技术人员提供的装配图集组织人员进行安装，安装结束后，现场机务员报请项目经理批准，物料提升机正式投入使用。 事件二：现场施工工程中为了材料运输方便，在内墙处留置临时施工洞口，内墙上留直搓。并沿墙高每八皮砖（490mm）设置了2￠6钢筋，钢筋外露长度为500mm。

事件三：由于工期紧，装修从顶层向下施工，给排水明装主管（无套管）从首层向上安装，五层卫生间防水施工结束后进行排水主管安装。

事件四：施工过程中，建设单位调换了瓷砖的规格型号，经和平单位核算综合单位为150元/㎡,该分项工程施工完成后，经监理工程师实测确认瓷砖粘贴面积为1200㎡,但建设单位尚未确认该变更单位，施工单位用净值法进行了成本分析。

备注：BCWS－计划完成工作预算费用 BCWP－已完工作预算费用 ACWP－已完工作实际费用 CV－费用偏差 问题：

1.事件一中，物料提升机使用是否符合要求？说明理由。 2.事件二中，砖墙留搓的质量控制是否正确？说明理由。 3.事件三中，五层卫生间防水存在什么隐急？说明理由。

4.计算墙面瓷砖粘贴分项工程的BCWC,BCWP,ACWP,CV,并分析成本状况。

答：1.不符合要求。因为针对提升工艺和施工现场作业条件，编制专项作业施工方案，安装搭设必须按照设计要求和规定程序进行，验收应由项目经理组织，项目施工。技术、安全、作业班级负责人等有关人员参加，经验收并进行核载试验，确认符合要求后力一可正式投入使用。

2.不正确。理由：现场留搓处，拉接钢筋的进入长度不符合现行规范规定\埋入长度从留搓处算起每边均不应小于500mm，对于抗震设防烈度6度、7度的地区，不应小于1000mm的要求。

3.存在漏水隐患。理由：因为后进行排水主管道安装会在已经施工完成的防水层上开洞穿管，两修补防水层，不能保证防水层的整体性，如果管道根部与防水交接处处理不好，将会留下质量隐患，而发生渗出漏现象。 4.计划瓷砖粘贴面积1000㎡，预算价格110元/㎡，实际价格150元/㎡，实际瓷砖粘贴面积1200㎡;则BCWS＝计划工作量×预算单价＝1000㎡×110元/㎡＝11万元； BCWP＝已完工作量×预算单价＝1200㎡×110元/㎡＝13.2万元；

ACWP＝已完工作量×实际单价＝1200㎡×150元/㎡＝18万元； CV＝BCWP-ACWP＝13.2-18＝-4.8万元 费用偏差为负值，表示实际费用超预算费用。 （四） 背景资料

甲公司投资建设一幢地下一层，地上五层的框架结构商场工程，乙方施工企业中标后，双方采用《建设工程施工合同》（示范文本）GF－1999－0201）签订了合同。合同采用固定总价承包方式。合同工期为405天，并约定提前或逾期竣工的奖罚标准为每天5万元。 合同履行中出现了以下事件：

事件一：乙方施工至首层框架柱钢筋绑扎时，甲方书面通知将首层及以上各层由原设计层高4.30米变更为4.80米，当日乙方停工，25天后甲方才提供正式变更图纸，工程恢复施工，复工当日乙方立即提出停工损失150万元和顺延工期25天的书面报告及相关索赔资料，但甲方收到后始终未予答复。

事件二：在工程装修阶段，乙方收到了经甲方确认的设计变更文件，调整了部分装修材料的品种和档次。乙方在施工完毕三个月后的结算中申请了该项设计变更增加费80万元。但遭到甲方的拒绝。

事件三：从甲方下达开工令起至竣工验收合格止，本工程历时425天。甲方以乙方逾期竣工为由从应付款中扣减了违约金100万元，乙方认为逾期竣工的责任在于甲方。 问题：

1.事件一中，乙方的索赔是否生效？结合合同索赔条款说明理由。

2.事件二中，乙方申报设计变更增加费是否符合约定？结合合同变更条款说明理由 3.事件三中,乙方是否逾期竣工？说明理由并计算奖罚金额。

答：1.事件一中，乙方的索赔生效。该事件是由非承包单位所引起，承包人按照通用合同条款的约定，在索赔事件发生后28天内提交了索赔意向通知及相关索取资料，提出费用和工期索赔要求，并说明了索赔事件的理由。

2.乙方申报设计变更增加费不符合约定。理由：乙方已过索赔权利的时效，根据有关规定，乙方必须在发生索赔事项28天内经过工程师同意，提交索赔报告，但本案例三个月后才提，超出索赔时效，丧失要求索赔的权利，所以甲方可不赔偿。

3.乙方不是逾期竣工，理由：因为造成工程延期是由建设单位提出变更引起，非施工单位责任，乙方已有效提出索赔要求，所以甲方应给予工期补偿，甲方给乙方的费用索赔为20×5＝100万元，延长工期20天

2010年二级建造师考试《法规及相关知识》真题及答案解析

2010-11-03 15:56 【大 中 小】【打印】【我要纠错】

一、单项选择题（共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1.根据施工合同，甲建设单位应于2009年9月30日支付乙建筑公司工程款。2010年6月1日，乙单位向甲单位提出支付请求，则就该项款额的诉讼时效（ ） A．中断 B．中止 C．终止 D．届满 【答案】A

【解析】《民法通则》第一百四十条规定，诉讼时效因提起诉讼。当事人一方提了要求或者同意履行义务而中断，从中断时起，诉讼时效时间重新计算。本题属于因乙单位向甲单位提出支付请求而中断的情形。 2.二级注册建造师注册证书有效期为（ ）年。 A．1 B．2 C．3 D．4 【答案】C

【解析】建造师的注册分为初始注册、延续注册、变更注册和增项注册四类。初始注册证书与执业印章有效期为3年，延续注册的。注册证书与执业印章有效期也为3年，变更注册的、变更注册后的注册证书与执业印章仍延续原注册有效期。

3.下列规范性文件中，效力最高的是（ ）。 A．行政法规 B．司法解释 C．地方性法规 D．行政规章 【答案】A

【解析】行政法规的效力低于宪法和法律，地方性法规具有地方性，只在本辖区内有效，其效力低于法律和行政法规；行政规章是由国家行政机关制定的法律规范性文件，包括部门规章和地方政府规章，效力低于法律，行政法规，最高人民法院对于法律的系统性解释文件和对法律适用的说明，对法院审判有约束力。具有法律规范的性质。在司法实践中具有重要的地位和作用。

4.没有法定或者约定义务，为避免他人利益受损失进行管理或者服务而发生的债称为( )之债。 A．合同 B．侵权 C．不当得利 D．无因管理 【答案】D

【解析】无因管理是指既未受人之托，也不负有法律规定的义务，而是自觉为他人管理事务的行为。

5.根据《物权法》的相关规定，以建筑物抵押的。抵押权自（ ）时设立。 A．合同签订 B．备案 C．交付 D．登记 【答案】D

【解析】《物权法》规定了可以在建工程作为抵押物，同时规定，以正在建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记，抵押权自登记时设立。

6.下列选项中，不属于我国建造师注册类型的是（ ）。 A．初始注册 B．年检注册 C．变更注册 D．增项注册 【答案】B

【解析】建造师的注册分为初始注册、延续注册、变更注册和增项注册四类。

7.某建设工程预计建设工期13个月，按照法律规定，建设单位的到位资金原则上不少于工程合同价的（ ）%。 A．20 B．30 C．40 D．50 【答案】B

【解析】《建筑工程施工许可管理办法》第4条规定，建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%，建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。 8.根据《物权法》的相关规定，不得抵押的财产是（ ）。 A．正在建造的航空器 B．土地所有权 C．生产原材料 D．荒地承包经营权 【答案】B

【解析】我国土地所有权属于国家，不得抵押，但土地使用权可以抵押。 9.我国建筑业企业资质分为（ ）三个序列。 A．工程总承包，施工总承包和专业承包 B．工程总承包，专业分包和劳务分包 C．施工总承包，专业分包和劳务分包 D．施工总承包，专业承包和劳务分包 【答案】D

【解析】建筑业企业资质分为施工总承包，专业承包和劳务分包三个序列。施工总承包资质、专业承包资质、劳务分包资质序列按照工程性质和技术特点分别划分为若干资质类别。

10.根据工程承包相关法律规定，建筑业企业（ ）承揽工程。 A．可以超越本企业资质等级许可的业务范围 B．可以另一个建筑施工企业的名义 C．只能在本企业资质等级许可的业务范围内 D．可允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书 【答案】C

【解析】承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承担工程，禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承担工程，禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书，营业执照，以本企业的名义承担工程。 11.根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投标人（ ）。 A．可以补充修改或者撤回已经提交的投标的文件，并书面通知招标人 B．不得补充、修改、替代或者撤回已经提交的投标文件

C．须经过招标人的同意才可以补充、修改、替代已经提交的投标文件 D．撤回已经提交的投标文件的，其投标保证金将被没收 【答案】A

【解析】投标人在招标文件要求投标文件的截止时间前，可以补充，修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

12.根据《招标投标法》规定，在工程建设招标投标过程中，开标的时间应在招标文件规定的（ ）公开进行。

A．任意时间 B．投标有效期内

C．提交投标文件截止时间的同一时间 D．提交投标文件截止时间之后三日内 【答案】C

【解析】开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预告确定的地点。

13.下列选项中不属于招标代理机构的工作事项是（ ）。 A．审查投标人资格 B．编制标底 C．组织开标 D．进行评标 【答案】D

【解析】D项，评标应由招标代理机构组织评标委员会进行

14.根据《安全生产法》规定，生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，这一规定属于安全生产保障措施中的（ ）。 A．组织保障措施 B．管理保障措施 C．经济保障措施 D．技术保障措施

【答案】B

【解析】生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，这是设备的日常管理工作，属于管理保障措施中的物力资源管理范围。

15.书面评标报告作出后，中标人应由（ ）确定。 A．评标委员会 B．招标人 C．招标代理机构 D．招标投标管理机构 【答案】B

【解析】评标委员会提出书面评标报告后，招标人应根据提供的书面评标报告确定中标人

16.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准和（ ）标准。 A．建设单位要求适用的 B．监理单位制定的 C．工程建设推荐的 D．工程建设行业 【答案】A

【解析】《建设工程安全生产管理条例》第14条规定：\工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准\在实践中可能会存在合同中约定的标准高于强制性标准的情况，那时监理单位就不仅要审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否违法了，还要看一看是否违约，若违约也不能批准施工单位的施工组织设计。

17.工程实行总承包的，分包单位作业人员的意外伤害保险费由（ ）支付。 A．建设单位 B．总承包单位 C．分包单位

D．总承包和分包单位共同 【答案】B

【解析】意外伤害保险费由施工单位支付，实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费，分包单位的从事危险作业人员的意外伤害保险的保险费是由总承包单位支付的。

18.在施工现场安装、拆卸施工起重机械，整体提升脚手架，模板等自升式架设设施，必须由（ ）承担。 A．总承包单位 B．使用设备的分包单位 C．具有相应资质的单位 D．设备出租单位 【答案】C

【解析】根据施工起重机械和自升式架设设施的安全管理，在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架，模板等自升式架设设施，必须由具有相应资质的单位承担。

19.下列选项中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件是（ ）。 A．在城市规划区的建筑工程已经取得建设工程规划许可证

B．依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费 C．施工场地已基本具备施工条件，需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求 D．有保证工程质量和安全的具体措施 【答案】B

【解析】根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第4条，将建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件具体规定为：1.建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；2.保证本单位安全生产条件所需资金的投入；3.设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员；4.主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格；5.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；6.管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训并考核合格；7.依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费；8.施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求；9.有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装；10.有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位，环节的预防，监控措施和应急预案；9.有生产安全事故应急救援预案，应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备；10.法律、法规规定的其他条件。

20.根据《安全生产许可证条例》规定，安全生产许可证的有效期为（ ）年。 A．1 B．2 C．3 D．4 【答案】C

【解析】《安全生产许可证条例》第9条规定，\安全生产许可证的有效期为3年，安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年\

21.某工地发生了安全事故，造成3人死亡，按照生产安全事故报告和调查处理条例的规定，该事故属于（ ）。 A．特别重大 B．重大 C．较大 D．一些 【答案】C

【解析】根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：1.特别重大故事。是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；2.重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；3.较大事故。是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；4.一般事故。是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故，这里所称的\以上\包括本数，所称\以下\不包括本数。 22.依据《建设工程质量管理条例》，工程承包单位在（ ）时，应当向建设单位出具质量保修书。 A．工程价款结算完毕 B．施工完毕

C．提交工程竣工验收报告 D．竣工验收合格 【答案】C

【解析】《建设工程质量管理条例》第39和第2款规定，\建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书，质量保修书中应当明确建设工程的保修范围，保修期限和保修责任\

23.某工程设计文件需要作重大修改，则（ ）。 A．设计单位应和建设单位协商一致修改后即可使用 B．设计单位可直接进行修改 C．应由建设单位报原审批机关批准 D．须开专家论证会后，设计单位方可修改 【答案】C

【解析】建设工程勘察，设计文件内容需要作重大修改的，建设单位应当报原审批机关批准后，方可修改 24.某建设项目施工单位拟采用的新技术与现行强制性标准规定不符，应由（ ）组织专题技术论证，并报批准该项标准的建设行政主管部门或国务院有关主管部门审定。 A．建设单位 B．施工单位 C．监理单位 D．设计单位 【答案】A

【解析】工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料，不符合现行强制性标准规定的，应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定 25.由国务院建设、铁路、交通、水利等行政主管部门各自审批，编号和发布的标准，属于（ ）。 A．国家标准 B．行业标准 C．地方标准 D．企业标准 【答案】B

【解析】《标准化法》按照标准的级别不同，把标准分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准，《标准化法》第6条规定，对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求，可以制定行业标准。 26.在城市市区范围内，施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工（ ）日前向工程所在地县及以上人员政府环境保护行政主管部门申报。 A．10 B．15 C．20 D．30 【答案】B

【解析】在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声的污染的，施工单位必须在

工程开工15日以前向工程所在地县及以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称，施工场所和期限，可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。 27.以下关于建筑节能的说法，错误的是（ ）。 A．企业可以制定严于国家标准的企业节能标准 B．国家实行固定资产项目节能评估和审查制度 C．不符合强制性节能标准的项目不得开工建设

D．省级人民政府建设主管部门可以制定低于行业标准的地方建筑节能标准 【答案】D

【解析】建筑节能的国家标准，行业标准由国务院建设主管部门组织制定，并依照法定程序发布，省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门可以根据本地实际情况，制定严于国家标准或者行业标准的地方建筑节能标准，并报国务院标准化主管部门和国务院建设主管部门备案，国家鼓励企业制定严于国家标准、行业标准的企业节能标准。

28.建设单位应将建设工程项目的消防设计图纸和有关资料报送（ ）审核，未经审核或经审核不合格的，不得发放施工许可证，建设单位不得开工。 A．建设行政主管部门 B．公安消防机构 C．安全生产监管部门 D．规划行政主管部门 【答案】B

【解析】按照国家工程建筑消防技术标准需要进行消防设计的建筑工程，设计单位应当按照国家工程建筑消防技术标准进行设计，建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送公安消防机构审核；未经审核或者经审核不合格的，建设行政主管部门不得发给施工许可证，建设单位不得施工。 29.某建筑企业的劳动争议调解委员会应由（ ）组成。 A．企业的法定代表人与劳动行政部门的代表 B．企业的工会代表与劳动行政部门的代表 C．企业的职工代表和企业代表

D．企业的职工代表，企业代表和劳动行政部门的代表 【答案】C

【解析】企业劳动争议调解委员会由职工代表和企业代表组成，职工代表由工会成员担任或者由全体职工推举产生，企业代表由企业负责人指定，企业劳动争议调解委员会主任由工会成员或者双方推举的人员担任。 30.甲某与某建筑施工企业签订了劳动合同，其劳动合同期限为6个月，则甲的试用期应在（ ）的期间范围内确定。 A．15日 B．1个月 C．2个月 D．3个月 【答案】B

【解析】劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月；劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。

31.非全日制用工报酬结算支付周期最长为（ ） A．7天 B．15天 C．20天 D．30天 【答案】B

【解析】非全日制用工是指以小时计酬为主，劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时，每周工作时间累计不超过24小时的用工形式，非全日制用工劳动报酬结算支付周期最长不得超过15日。 32.工程建设强制性标准由（ ）负责解释。 A．国家质量监督检验检疫总局 B．国务院建设行政主管部门 C．省级人民政府建设行政主管部门 D．工程建设标准批准部门 【答案】D

【解析】工程建设强制性标准的解释由工程建设标准批准部门负责，有关标准具体技术内容的解释，工程建设标准批准部门可以委托该标准的编制管理单位负责。

33.根据《税收征收管理法》规定，对不按时缴纳税款的，税务机关可从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款（ ）的滞纳金。 A．万分之五 B．千分之五 C．万分之三 D．千分之三 【答案】A

【解析】根据《税收征收管理法》的有关规定，纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经批准可以延期缴纳税款，但是最长不得超过三个月，纳税人未按照规定期限缴纳税款的，扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。 34.下列选项中，当事人应承担侵权责任的是（ ） A．工地的塔吊倒塌造成临近的民房被砸塌 B．某施工单位未按照合同约定工期竣工 C．因台风导致工程损害 D．某工程存在质量问题 【答案】A

【解析】建筑物或者其他设施以及建筑物上的搁置物，悬挂物发生倒塌、脱落、坠落造成他人的损害的，属于特殊侵权行为，它的所有人或者管理人应当承担民事责任，但能够证明自己没有过错的除外。 35.按照行政处罚法的规定，（ ）可以设定除限制人身自由以外的行政处罚。 A．法律 B．行政法规 C．部门规章 D．地方性法规

【答案】B

【解析】根据行政处罚法的规定，法律可以设定各种行政处罚，限制人身自由的行政处罚，只能由法律设定；行政法规可以设定除了限制人身自由以外的行政处罚；地方性法规可以设定除限制人身自由，吊销企业营业执照以外的行政处罚；国务院部、委员会制定的规章，省、自治区、直辖市人民政府和省、自治区人民政府所在地的市人民政府以及经国务院批准的较大的市人民政府制定的规章可以设定警告或者一定数量罚款的行政处罚，罚款的数额分别由国务院和省级人大及其常委会加以规定；除此之外，其他规范性文件均不得设定行政处罚。 36.根据《合同法》规定，建设工程施工合同不属于（ ）。 A．双务合同 B．有偿合同 C．实践合同 D．要式合同 【答案】C

【解析】诺成合同是指当事人各方的意思表示一致即告成立的合同，如委托合同、勘察、设计合同等，实践合同，又称要物合同是指除双方当事人的意思表示一致以后，尚须交付标的物才能成立的合同，如保管合同，定金合同等。

37.从性质上讲，施工企业的投标行为属于（ ）。 A．要约 B．要约邀请 C．承诺 D．询价 【答案】A

【解析】要约的概念，要约是希望和他人订立合同的意思表示。可见，要约是一方当事人以缔结合同为目的，向对方当事人所作的意思表示。

38.下列选项中，没有发生承诺撤回效力的情形是（ ）。 A．撤回承诺的通知在承诺通知到达要约人之前到达要约人 B．撤回承诺的通知与承诺通知同时到达要约人

C．撤回承诺的通知在承诺通知到达要约人之后到达要约人 D．撤回承诺的通知于合同成立之前到达要约人 【答案】C

【解析】承诺到达要约人时生效，承诺生效时合同成立，撤回承诺的通知于合同成立之前到达要约人，即在承诺通知到达要约人之前到达要约人，所以此时承诺可以撤回。 39.缔约过失责任与违约责任的区别主要表现为（ ） A．前者产生于订立合同阶段，后者产生于履行合同阶段 B．前者须主观故意，后者须主观过失 C．前者是侵权责任，后者是合同责任 D．前者无须约定，后者须有约定 【答案】

【解析】缔约过失责任是指一方因违背诚实信用原则所要求的义务而致使合同不成立，或者虽已成立但被确

认无效或被撤销时，造成确信该合同有效成立的当事人信赖利益损失，而依法应承担的民事责任，这种责任主要表现为赔偿责任，其一般发生在订立合同阶段，这是违约责任与缔约过失责任的显著区别。

40.甲施工单位由于施工需要大量钢材，逐向乙供应商发出要约，要求其在一个月内供货，但数量待定，乙回函表示一个月内可供货2000吨，甲未作表示，下列表述正确的是（ ）。 A．该供货合同成立 B．该供货合同已生效 C．该供货合同效力特定 D．该供货合同未成立 【答案】D

【解析】乙的回函对标的数量做出了实质性变更，应视为新要约，甲未作表示，即没有发出承诺，故合同不成立。

41.某建筑公司从本市租赁若干工程模板到外地施工，施工完毕后，因觉得模板运回来费用很高，建筑公司就擅自将该批模板处理了，后租赁公司同意将该批模板卖给该建筑公司，则建筑公司处理该批模板的行为（ ） A．无效 B．有效 C．效力特定 D．失效 【答案】B

【解析】无处分权人只能对财产享有占有、使用权，无处分权人处分他人财产与相对人订立的合同，经权利人追认或者无权处分权人订立合同后取得处分权的，该合同有效。

42.甲乙采购合同约定，甲方交付20%定金时，采购合同生效，该合同是（ ） A．附生效时间的合同 B．附生效条件的合同 C．附解除条件的合同 D．附终止时间的合同 【答案】B

【解析】附条件合同是指在合同中约定了一定的条件，并且把该条件的成就或者不成就作为合同效力发生或者消灭的根据的合同，根据条件对合同效力的影响，可将所附条件分为生效条件和解除条件。

43.在某建设单位与供应商之间的建筑材料采购合同中约定，工程竣工验收后1个月内支付材料款，期间，建设单位经营状况严重恶化，供应商逐暂停供应建筑材料，要求先付款，否则终止供货，则供应商的行为属于行使（ ）

A．同时履行抗辩权 B．先履行抗辩权 C．不安抗辩权 D．先诉抗辩权 【答案】C

【解析】不安抗辩权是指先履行合同的当事人一方因后履行合同一方当事人欠缺履行或信用，而拒绝履行合同的权利。

44.根据《合同法》规定，债权人应自知道或者应当知道撤销事由之日起（ ）年内行使撤销权。 A．1 B．2 C．5 D．20 【答案】A

【解析】《合同法》第75条规定：\撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使，自债务人的行为发生之日起五年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭\

45.根据《合同法》规定，当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为 A．变更 B．重新协定 C．原则上变更 D．未变更 【答案】B

46.合同的权利义务终止，不影响合同中（ ）条款的效力。 A．履行时间 B．履行地点 C．争议解决 D．质量检验 【答案】C

【解析】合同权利义务的终止，不影响合同中结算、清理条款和独立存在的解决争议方法的条款（如仲裁条款）的效力。

47.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方（ ）条款。 A．应当适用违约金 B．应当适用定金

C．可以选择适用违约金或者定金 D．可以同时适用违约金和定金 【答案】C

【解析】违约金存在于主合同之中，定金存在于从合同之中，它们可能单独存在，也可能同时存在，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。 48.主债权债务合同无效，担保合同（ ），但法律另有规定的除外。 A．仍然有效 B．无效

C．在担保期间内有效 D．效力待定 【答案】B

【解析】担保是伴随着主债务的产生而产生的，因此，我们将担保合同称为从合同，而与之相对应的约定主债务的合同则称为主合同，主合同中的债务人如果履行了主债务，则主合同消失，相应的从合同也就自然消失了。

49.以下不属于民事纠纷处理方式的是 A．当事人自行和解 B．行政复议 C．行政机关调解 D．商事仲裁 【答案】B

【解析】建设工程民事纠纷的处理方式主要有四种，分别是和解、调解、仲裁、诉讼。 50.下列纠纷、争议中，适用于《仲裁法》调整的是（ ） A．财产继承纠纷 B．劳动争议 C．婚姻纠纷 D．工程款纠纷 【答案】D

【解析】在我国，《中华人民共和国仲裁法》是调整和规范仲裁制度的基本法律，但《仲裁法》的调整范围仅限于民商事仲裁，即\平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权纠纷、仲裁、劳动争议仲裁和农业承包合同纠纷仲裁不受《仲裁法》的调整\此外，根据《仲裁法》第3条的规定，下列纠纷不能仲裁： 1.婚姻、收养、监护、抚养、继承纠纷；2.依法应当由行政机关处理的行政争议。 51.下列选项中，对调解的理解错误的是（ ） A．当事人庭外和解的，可以请求法院制作调解书 B．仲裁调解生效后产生执行效力 C．仲裁裁决生效后可以进行仲裁调解 D．法院在强制执行时不能制作调解书 【答案】C

【解析】仲裁调解是指仲裁庭在作出裁决前进行调解的解决纠纷的方式，仲裁调解书与裁决书具有同等法律效力，调解书经当事人签收后即发生法律效力。

52.在民事诉讼中，当事人不需要运用证据加以证明的是（ ）的事实。 A．请求实体权益 B．免除自己法律责任 C．主张程序违法 D．对方承认 【答案】D

【解析】诉讼过程中，一方当事人对另一方当事人陈述的案件事实明确表示承认的，另一方当事人无需举证。根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》，对下列事实当事人无需举证证明：1.众所周知的事实；2.自然规律及定理；3.根据法律规定或者已知事实和日常生活经验法则能推定出的另一事实；4.已为有效公正文书所证明的事实。

53.根据《担保法》规定，必须由第三人为当事人提供担保的方式是（ ） A．保证 B．抵押

C．留置 D．定金 【答案】A

【解析】保证是以保证人的保证承诺作为担保的，签订保证合同时并不涉及具体的财物，当债务人不能依主合同的约定清偿债务时，保证人负有代为清偿债务责任。

54.民事诉讼是解决建设工程合同纠纷的重要方式，其中不属于民事诉讼参加人的有（ ） A．当事人代表 B．第三人 C．鉴定人 D．代理律师 【答案】A

【解析】民事诉讼是指人民法院在当事人和其他诉讼参与人的参加下，以审理、裁判、执行等方式解决民事纠纷的活动，诉讼参与人包括原告、被告、第三人、证人、鉴定人、勘验人等。

55.当事人、利害关系人认为人民法院的执行程序违反法律规定的，可以向（ ）人民法院提出书面异议 A．原审 B．负责执行的 C．原告所在地 D．被告所在地 【答案】B

【解析】当事人、利害关系人认为执行和为违反法律规定的，可以向负责执行的人民法院提出书面异议，当事人、利害关系人提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起15日内审查，理由成立的，裁定撤销或者改正；理由不成立的，裁定驳回，当事人、利害关系人对规定不服的，可以自裁定送达之日起10日内向上一级人民法院申请复议。

56.当事人对仲裁协议的效力有异议，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由（ ）

A．仲裁委员会决定

B．合同履行地中级人民法院裁定 C．被告所在地中级人民法院裁定 D．仲裁委员会所在地中级人民法院裁定 【答案】D

【解析】当事人协议选择国内的仲裁机构仲裁后，一方以仲裁协议的效力有异议请求人民法院裁定的，由该仲裁委员会所在地的中级人民法院管辖，当事人对仲裁委员会没有约定或者约定不明的，由被告所在地的中级人民法院管辖。

57.在下列选项中，不属于要式合同的是（ ） A．建设工程设计合同 B．企业与银行之间的借款合同 C．法人之间签订的保证合同 D．自然人之间签订的借款合同

【答案】D

【解析】要式合同是法律或当事人必须具备特定形式的合同，例如，建设工程合同应当采用书面形式，就是要式合同，不要式合同是指法律或当事人不要求必须具备一定形式的合同，实践中，以不要式合同居多。 58.当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起（ ）内提出 A．三个月 B．六个月 C．一年 D．二年 【答案】B

【解析】仲裁裁决作出后，撤销仲裁裁决必须在法定的期限内提出撤销申请，我国仲裁法规定，当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起6个月内提出。

59.在依法必须进行招标的工程范围内，对于委托监理合同，其单项合同估算价最低金额在（ ）万元人民币以上的，必须进行招标。 A．50 B．100 C．150 D．200 【答案】A

【解析】《工程建设项目招标范围和规模标准规定》规定的必须招标的各类工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，达到下列标准之一的，必须进行招标：1.施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；2.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的；3.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；4.单项合同估算价低于第1、2、3项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的。 60.在施工过程中，必须经总监理工程师签字的事项是（ ） A．建筑材料进场 B．建筑设备安装 C．隐蔽工程验收 D．工程竣工验收 【答案】D

【解析】工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场，未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或安装，施工单位不得进行下一道工序的施工，未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。

二、多项选择题（共20题 ，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意。至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

61.根据合同中的规定，建筑施工合同中约定出现因（ ）时免除自己责任的条款，该免责条款无效 A．合同履行结果只有对方受益 B．不可抗力造成对方财产损失 C．履行合同造成对方人身伤害

D． 对方不履行合同义务造成损失 E． 故意或重大过失造成对方财产损失 【答案】CE

【解析】合同中可以约定在一方违约的情况下免除其责任的条件，这个条款称为免责条款，免责条款并非全部有效。《合同法》第53条规定，合同中的下列免责条款无效：1.造成对方人身伤害的；2.因故意或者重人过失造成对方财产损失的

62.建设工程竣工验收应当具备（ ）等条件 A．完整的技术档案资料和施工管理资料

B．工程所用的主要建筑材料，建筑构配件和设备等进场试验报告 C．勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件 D．已付清所有款项

E．有施工单位签署的工程保修书 【答案】ABCE

【解析】建设工程竣工验收是施工全过程的最后一道程序，是建设投资成果转入生产或使用的标志，也是全面考核投资效益，检验设计和施工质量的重要环节，建设工程竣工验收应当具备的条件有：1.完成建设工程设计和合同约定的各项内容；2.有完整的技术档案和施工管理资料；3.有工程使用的主要建筑材料，建筑构配件和设备的进场试验报告；4.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；5.有施工单位签署的工程保修书

63.建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时（ ） A．立项 B．审批 C．设计 D．施工 E．投产使用 【答案】CDE

【解析】所谓环境保护\三同时\制度是指建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用

64.根据《劳动合同法》规定，下列属于用人单位不得解除劳动合同的情形是 A． 在本单位患职业病被确认部分丧失劳动能力的 B．在本单位连续工作15年，且距法定退休年龄不足5年的 C．劳动者家庭无其他就业人员，有需要抚养的家属的 D．女职工在产期的

E．因工负伤被确认丧失劳动能力的 【答案】ABDE

【解析】用人单位不得解除劳动合同的情形有：1.从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的；2.在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的；3.患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内；4.女职工在孕期、产期、哺乳期的；5.在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的；6.法律、行政法规规定的其他情形

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/b687.html