一级建造师考试建设工程法规与相关知识 2011 年(题库)

更新时间:2024-06-16 10:43:01 阅读量: 综合文库 文档下载

说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。

一级建造师考试建设工程法规与相关知识 2011 年 (题库) 1

1Z301000 建设工程基本法律知识建设工程基本法律知识建设工程基本法律知识建设工程基本法律知识

1Z301010 建设工程法律体系建设工程法律体系建设工程法律体系建设工程法律体系 1Z301011 法律体系的基本框架 1. 以下属于社会法部门的是() A .建筑法 B .招标投标法

C .节约能源法 D .安全生产法 2 .以下不属于民商法部门的是() A .合同法 B .劳动合同法 C .物权法 D .侵权责任法 1Z301012 法的形式和效力层级

3. 有权制定地方性法规的主体是() A. 省人大常委会 B. 省人民政府

C. 省建设行政主管部门 D. 市人民政府

4 .国务院制订的《建设工程质量管理条例》属于() A .法律 B. 行政法规 C. 单行条例 D. 政府规章

5 .下列与工程建设有关的规范性文件中,由国务院制定的是 ( ) 。 A .安全生产法 B .建筑业企业资质管理规定

C .工程建设项目施工招标投标办法 D .安全生产许可证条例 提示:我国规范性文件的后缀一般有以下规律: ** 法—————法律(全国人大及其常委会) 行政法规(国务院) ** 条例————法规 地方法规(省人大)

部委规章(建设部、发改委等) ** 规定 / 办法——规章 地方政府规章(省政府)

6. 以下规范性文件中,法律效力最高的是() A .《建筑法》 B. 《建设工程质量管理条例》

C. 《建筑业企业资质管理规定》 D. 《关于审理施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》 7 .以下关于法的效力层级,说法错误的是() A .宪法至上 B .上位法优于下位法

C .一般法优于特别法 D .新法优于旧法

8. 根据《立法法》的规定,地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致,不能确定 2

如何适用时,应当 ( ) 。 A .由国务院决定

B .由全国人民代表大会常务委员会决定

C .国务院认为应当适用地方性法规的,应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决 D .国务院认为应当适用部门规章的,应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决 9 .根据《立法法》, ( ) 之间对同一事项的规定不一致时,由国务院裁决。 A .地方性法规与地方政府规章 B .部门规章

C .部门规章与地方性法规 D .地方政府规章与部门规章 E .同一机关制定的旧的一般规定与新的特别规定 1Z301013 建设法与相关法律的关系 10 .

1Z301020 建设工程法人制度建设工程法人制度建设工程法人制度建设工程法人制度

11 .某施工合同履行中,发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理,都由发包人的 员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款,但乙并未获得发包人法 定代表人的书面授权。工程竣工结算时,甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时,对 已支付的工程款()。

A .经乙签字的均无效,全部由甲重新确认 B .经甲确认的有效,甲不予确认的无效

C .经乙签字的全部有效 D .需委托造价管理部门确定

1Z301030 建设工程代理制度建设工程代理制度建设工程代理制度建设工程代理制度 1Z301031 代理的法律特征和种类

12 .甲委托乙购买设备,乙以自己的名义与丙签订了设备购买合同。由于甲的原因,乙未 支付设备款,在向丙说明情况后,丙的权利正确的是() A 只能要求甲支付 B 只能要求乙支付

C 可以要求甲或乙支付 D 甲和乙承担连带责任

13 .孙某系一建材生产企业私营业主,经某大型建材供应商负责人李某同意,孙某以该供 应商名义与建设单位签订了建材供应合同。孙某遂将自己生产的建材交付给建设单位。后经 检验证明部分建材不合格,则建设单位应向()提出索赔。 A 、孙某 B 、李某

C 、建材供应商 D 、孙某与李某

14 .由于不具备编写招标文件和组织评标的能力,甲房地产公司依照法律规定,与乙招标 代理公司签订了一份合同,指定由乙公司负责某住宅小区工程的公开招标工作。甲乙之间的 这种法律关系属于()。

A. 法定代理 B. 指定代理 C. 委托代理 D. 表见代理 3

1Z301032 建设工程代理的设立和终止

15 .某律师接受当事人委托参加民事诉讼,以下属于委托代理权消灭的原因有 ( ) A. 诉讼终结 B. 当事人解除委托 C. 代理人辞去委托 D. 委托代理人死亡 E. 委托代理人有过错

1Z301033 代理人和被代理人的权利、义务、责任

16 (授权不明).某单位甲委托某乙代为采购 10 吨 16mm 螺纹钢,但并未限定最高采购

价格。乙持授权委托书向供应商某丙采购,约定采购价格 6000 元 / 吨, 3 日内送货。但丙

将货物发到后,甲单位认为该价格明显过高,拒绝付款。则() A. 丙只能要求甲承担付款责任 B. 丙只能要求乙承担付款责任 C. 丙可以要求甲,也可以要求乙承担付款责任

D. 丙只能要求甲返还货物,不得向甲主张付款责任

17 (无权代理) . 某单位甲委托某乙代为采购 10 吨早强水泥,乙持授权委托书向供应商某

丙采购,但供应商恰好缺货,在向乙说明情况后,乙同意购买普通水泥代替。则本案说法错 误的是()

A. 乙的行为属于表见代理 B. 甲有权拒绝接受这批普通水泥 C. 如甲拒绝,应由乙承担付款义务 D. 如甲同意,应由甲承担付款义务

18 (表见代理) . 张某原是甲建筑公司的采购员,辞职后与王某合办了一家建筑设备租赁公 司。张某现在以甲公司的名义与其长期负责的大客户乙公司签订 3000 吨钢材购销合同,乙 公司对张某辞职并不知情。请问,对该合同承担付款义务的是() A. 甲建筑公司 B. 建筑设备租赁公司

C. 张某 D. 张某、王某与建筑设备租赁公司

19 .某项目施工中,施工单位项目经理受高额回扣的诱惑,从某供应商处购进了一批劣质 钢材。后来被建设单位发现,要求施工单位返工,施工单位因此遭受了巨大损失。施工单位

的损失应由 ( ) 承担。

A .项目经理与建设单位 B .项目经理与施工单位 C .项目经理与供应商 D .施工单位与供应商

1Z301040 建设工程物权制度建设工程物权制度建设工程物权制度建设工程物权制度 1Z301041 物权的法律特征和种类 20 .用益物权不包含()权能。

A .占有 B .使用 C .收益 D .处分

1Z301042 土地所有权、建设用地使用权和地役权

21 .关于国有土地建设用地使用权的说法,错误的是() A. 国有土地建设用地使用权属于用益物权 4

B. 国有土地建设用地使用权可以通过出让或划拨方式设立

C. 国有土地建设用地使用权期间届满前,因公共利益需要可以征收 D. 国有土地建设用地使用权期间届满的,自动续期 22 .以下属于用益物权的是()

A. 地役权 B. 抵押权 C. 质权 D. 留置权

1Z301043 物权的设立、变更、转让、消灭和保护 二、动产物权的设立和转让

23. 根据《物权法》规定,一般情况下动产物权的转让,自()起发生效力。 A. 买卖合同生效 B. 转移登记 C. 交付 D. 买方占有 三、物权的保护

24 .某施工单位在某工程施工过程中,由于所采取的保护措施不当,致使与该工程毗邻的 若干民宅开裂和倾斜,且一民居的围墙倒塌,造成部分居民出行不便。对此,受影响的居民 可向该施工单位请求()

A. 确认物权 B. 排除妨碍 C. 恢复原状 D. 返还原物 E. 赔偿损失

25. 甲公司将在乙公司办公楼附近实施基坑爆破。爆破前乙公司有权采取的物权保护方法是 ()

A. 请求确认权利 B. 请求恢复原状 C. 请求消除危险 D. 请求损害赔偿

1Z301050 建设工程债权制度建设工程债权制度建设工程债权制度建设工程债权制度 1Z301052 建设工程债的发生根据 26 .

1Z301060 建设工程知识产权制度建设工程知识产权制度建设工程知识产权制度建设工程知识产权制度

27 .甲建设单位委托乙设计单位编制工程设计图纸,但未约定该设计著作权归属。乙设计 单位注册建筑师王某被指派负责该工程设计,则该工程设计图纸许可使用权归 ( ) 享有。 A 、甲建设单位 B 、乙设计单位

C 、注册建筑师王某 D 、甲、乙两单位共同 28 .

1Z301070 建设工程担保制度建设工程担保制度建设工程担保制度建设工程担保制度 1Z301071 担保与担保合同的规定 5

29 .某施工单位通过行贿中标某大型项目,并向项目建设单位提交了某银行出具的工程履 约保函。目前工程已经实施过半,经其他投标人投诉,招标主管部门调查认定行贿谋取中标 情节属实。则()

A. 施工合同无效,履约保函有效 B. 施工合同无效,履约保函也无效

C. 施工合同有效,履约保函也有效 D. 施工合同与履约保函效力没有相关性 1Z301072 建设工程保证担保的方式和责任 一、保证的基本法律规定

30 .根据《担保法》规定,必须由第三人为当事人提供的担保方式是() A. 保证 B. 抵押 C. 质押 D. 留置

31 .在《担保法》规定的五种担保方式中,既允许债务人用自己的财产也可以用第三人财 产向债权人提供担保的有()。

A .保证 B .抵押 C .动产质押 D .权利质押 E. 定金

32 .某项目,建设单位甲公司在银行办理了在建工程抵押,银行同时要求建设单位提供保 证人。回答 (1)(2) 题。 (1). ()可以作为保证人。

A .街道办事处 B .建设单位上级公司财务部 C .国有商业银行 D .私立医院 (2). 保证合同应当由()签订。

A .甲建设单位与银行 B .甲建设单位与保证人 C .银行与保证人 D .甲建设单位、银行与保证人

33 .甲发包人与乙承包人订立建设工程合同,并由丙公司为甲出具工程款支付担保,担保 方式为一般保证。现甲到期未能支付工程款,则下列关于该工程款清偿的说法,正确的是 ()

A 、丙公司应代甲清偿 B 、乙可要求甲或丙清偿

C 、只能由甲先行清偿 D 、不可能由甲或丙共同清偿 34 .下列关于保证担保的说法,正确的是()。 A. 保证人须向债权人证明其有代为清偿能力

B. 保证方式没有约定的,保证人承担一般保证责任 C. 保证人可能是主合同的当事人

D. 保证期间债权人转让债权的,须取得保证人书面同意

35 .甲乙双方签订买卖合同,丙为乙的债务提供保证,但保证合同中未约定保证方式及保 证期间,下列说法正确的是()。 A 、丙的保证方式为一般保证

B 、保证期间与买卖合同的诉讼时效相同

C 、如果甲在保证期间内未要求丙承担保证责任,则丙免除保证责任

D 、如果甲在保证期间内未经丙书面同意将主债权转让给丁,则丙不再承担保证责任 6

36 .某银行为建设单位向施工单位提供工程款支付担保,保证合同中没有明确约定保证范 围。工程交工后,建设单位拖欠施工单位工程款 530 万元,迟延履行利息 7 万元,违约金 15 万元。施工单位起诉产生的诉讼费用 40 万元。则施工单位有权向保证人主张() A . 530 万元 B . 537 万元 C . 552 万元 D . 592 万元 二、建设工程常用的保证种类 37 .某项目招标文件规定,“招标人应出具 10 万元的银行保函或等额汇票作为投标担保”, 则该工程采用的担保方式包括()

A、保证B、抵押C、动产质押D、权利质押E、定金 1Z301073 抵押权、质权、留置权和定金 一、抵押权

38 .某项目,建设单位甲公司在银行办理了在建工程抵押,银行同时要求建设单位提供保 证人。保证方式没有约定。工程竣工后,甲建设单位无力偿还贷款 5000 万元,则银行有权 ()

A .直接与甲建设单位协议折价 B .向法院起诉拍卖该工程项目后优先受偿 C .直接变卖该工程项目 D .直接转移占有该工程项目 E. 直接要求保证人代为清偿债务 二、质权

38 .下列关于质押与抵押的表述正确的有 ( ) 。

A .动产既可以抵押,也可以质押 B .不动产既可以抵押,也可以质押 C .动产可以抵押,但不能质押 D .权利可以质押,但不能抵押

E .不动产可以抵押,但不能质押

39 .甲施工企业在银行办理投标保函,银行要求甲提供反担保。则甲提供的以下单证,能 够质押的是()。

A .存款单 B .仓单 C .房屋所有权产证 D .提单 E .汇票 三、留置

40 .因()发生的债务,不适用留置权。 A .保管合同 B .货物运输合同

C .加工承揽合同 D .建设工程施工合同 四、定金 41 . 6 月 1 日,甲乙双方签订建材买卖合同,总价款为 100 万元,约定由买方支付定金 30 万元。由于资金周转困难,买方于 6 月 10 日交付了 25 万元,卖方予以签收。下列说 法正确的是()。

A. 买卖合同是主合同,定金合同是从合同 B. 买卖合同自 6 月 1 日成立 C. 定金合同自 6 月 1 日成立 D. 若卖方不能交付货物,应返还 50 万元 E. 若买方放弃购买,仍可以要求卖方返还 5 万元

1Z301080 建设工程保险制度建设工程保险制度建设工程保险制度建设工程保险制度 7

1Z301082 建设工程保险的主要种类和投保权益 一、建筑工程一切险

(一)投保人与被保险人

42 .《建设工程施工合同(示范文本)》( GF-1999 )规定,工程开工前,()应当 为建设工程办理保险,并支付保费。

A .发包人 B .承包人 C .发包人与承包人 D .工程建设各方 (二)保险责任范围 (三)除外责任

43 .以下因()引起的损失和费用属于建筑工程一切险保险责任范围。 A .自然灾害 B .设计错误 C .自然磨损 D .材料缺陷 (六)保险期限 44 . 2004 年 2 月 1 日某建设单位与某施工单位签订了施工合同,约定开工日期为 200 4 年 5 月 1 日,竣工日期为 2005 年 12 月 31 日。 2004 年 2 月 10 日施工单位与保险公司

签订了建筑工程一切险保险合同。施工单位为保证工期,于 2004 年 4 月 20 日将建筑材料

运至工地。后因设备原因,工程实际开工日为 2004 年 5 月 10 日。该工程保险开始生效 日为()。

A . 2004 年 2 月 10 日 B . 2004 年 4 月 20 日 C . 2004 年 5 月 1 日 D . 2004 年 5 月 10 日 二、安装工程一切险 (二)除外责任

45 .某起重机械设备安装单位投保了安装工程一切险,在机械设备安装过程中基于下列原 因造成损失,其中应由保险公司承担损失的原因是()。

A .短路、过电压 B .材料瑕疵 C .机械结构不合理 D .战争、暴乱 (三)保险期限 46 .某安装工程项目于 2010 年 2 月 15 日开工,合同约定的竣工日期是同年 6 月 30 日。 实际竣工日期为 7 月 1 日,并于 7 月 15 日投入使用。试车考核期从 7 月 15 日开始,其

间在 8 月 20 日至 9 月 20 日因故停止运行, 9 月 21 日恢复。则下列关于该项目投保的安

装工程一切保险期限的说法中,正确的有()。

A .试车考核期的保险责任至 10 月 15 日 B .试车考核期的保险责任至 11 月 15 日 C .维修期应从 6 月 30 日开始算 D .维修期应从 7 月 15 日开始算

E .保险责任可以拖延至 3 年的维修期满日

1Z301090 建设工程法律责任制度建设工程法律责任制度建设工程法律责任制度建设工程法律责任制度

1Z301092~1Z301094

47. 下列属于行政处罚的是()。

A. 没收财产 B. 罚金 C. 撤职 D. 责令停产停业 8

1Z302000 施工许可法律制度施工许可法律制度施工许可法律制度施工许可法律制度

1Z302010 建设工程施工许可制度建设工程施工许可制度建设工程施工许可制度建设工程施工许可制度

1Z302011 施工许可证和开工报告的范围

46 .建筑施工企业确定后,在建筑工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定向工程所 在地县级以上人民政府建设行政主管部门中请领取()。 A. 建设用地规划许可证 B. 建设工程规划许可证 C. 施工许可证 D. 安全生产许可证

47 .根据《建设工程施工许可管理办法》,下列工程项目无需申请施工许可证的是()。 A. 北京故宫修缮工程 B. 长江汛期抢险工程

C. 工地上的工人宿舍 D. 某私人投资工程 E. 部队导弹发射塔 1Z302012 申请主体和法定批准条件

48. 某大型体育馆项目申请领取施工许可证前,建设单位应当事先取得的批准文件不包括 ()。

A .建设用地批准书 B .建设工程规划许可证 C .安全生产许可证 D .消防设计审核批准文件

49 .某施工项目,工程合同价 300 万元,建设工期 6 个月。则开工前,建设单位到位资金

不得少于()万元。 A.90 B.100 C.150 D.300

1Z302013 延期开工、核验和重新办理批准的规定

50. 建设单位最迟应当自领取施工许可证之日起 ( ) 内申请延期。 A.1 个月 B.3 个月 C.6 个月 D. 9 个月

51. 某建设单位于 2011 年 3 月 1 日领取了施工许可证,由于某种原因工程未能按期开工, 该建设单位按照《建筑法》的规定向发证机关多次办理了申请延期手续,该工程最迟应当在 ()开工。

A. 2011 年 5 月 1 日 B. 2011 年 6 月 1 日 C. 2011 年 9 月 1 日 D. 2011 年 12 月 1 日 52 .建设单位于 2008 年 9 月 13 日申请领取了施工许可证,但因为项目所在地发生流感 疫情,工程于 2009 年 10 月 1 日才决定开工。则以下说法正确的是() A. 建设单位向发证机关报告后即可开工

B. 建设单位应向发证机关申请施工许可证延期

C. 建设单位应向发证机关重新申请领取施工许可证 D. 建设单位应当报发证机关重新核验施工许可证 9

1Z302020 施工企业从业资格制度施工企业从业资格制度施工企业从业资格制度施工企业从业资格制度

1Z302021 延期开工、核验和重新办理批准的规定 53 .根据《建筑业企业资质管理规定》,关于我国建筑业企业资质的说法,错误的是 ( ) 。 A .建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列

B .建筑业企业按照各自工程性质的技术特点,分别划分为若干资质类别 C .各资质类别按照各自规定的条件划分为若干等级

D .房屋建筑工程施工总承包企业资质分为特级、一级、二级三个等级 54 .建筑业企业资质证书有效期为()

A. 1 年 B. 3 年 C. 5 年 D. 10 年

1Z302022 禁止无资质或越级承揽工程的规定 55 .甲公司将项目发包给乙公司,乙公司将项目转包给包工头某丙。工程竣工验收合格后, 甲公司拖欠乙公司 500 万元,乙公司拖欠某丙 600 万工程款。现某丙打算直接起诉甲公司, 则以下说法正确的是()。

A 、某丙不得起诉甲公司,法院不宜受理。

B 、法院应当受理,并应当将乙公司追加为本案当事人。 C 、某丙可以向甲公司主张 500 万元 D 、某丙可以向甲公司主张 600 万元

1Z302023 禁止以他企业的名义承揽工程的规定

56 .分包工程发包人没有将其承包的工程进行分包,在施工现场所设项目管理机构的①项 目负责人、②技术负责人、③项目核算负责人、④质量管理人员、⑤安全管理人员不是工程 承包人本单位人员的,视同() A .肢解发包 B .劳务分包

C .再分包 D .允许他人以本企业名义承揽工程

1Z302030 建造师注册执业制度建造师注册执业制度建造师注册执业制度建造师注册执业制度

1Z302033 建造师的受聘单位和执业岗位范围

57. 某大型项目施工期间,项目经理刘某因个人原因辞职去另一家施工企业担任负责人,但 该项目发包人不同意承包人变更项目负责人的请求,则在此情况下,()。 A .注册管理机关应当为刘某办理变更注册 B. 注册管理机关应当为刘某办理增项注册

C. 在项目竣工交接前,刘某必须履行职责,不得办理变更注册 D. 无论发生何种情况,刘某不得到其他项目执业 1Z302034 建造师的基本权利和义务

58. 以下关于注册建造师在其执业活动中形成的施工管理文件上签字盖章的行为,表述正确 的是() 10

A. 注册建造师签章完整的施工管理文件方为有效

B. 注册建造师签章的施工管理文件有错误的,单位可自行修改

C. 注册建造师有权拒绝在含有虚假内容的施工管理文件上签字盖章 D. 分包工程施工管理文件,应当由分包企业注册建造师签章 E. 分包竣工验收合格文件上,必须由分包项目负责人签章

1Z303000 建设工程基本法律知识建设工程基本法律知识建设工程基本法律知识建设工程基本法律知识

1Z303010 建设工程招标投标制度建设工程招标投标制度建设工程招标投标制度建设工程招标投标制度

1Z303011 建设工程必须招标的范围、规模和招标方式

59. 根据《招标投标法》和《工程建设项目招标范围和规模标准规定》,下列说法错误的是 ()。

A .某办公楼投资额 5600 万元,其中 120 万元为财政资金,必须招标 B .某体育场投资额 2800 万元,施工单项合同 1200 万元,必须招标

C .施工单项合同估算为 300 万元人民币的经济适用住房施工项目可以不招标

D .利用扶贫资金实行以工代赈使用农民工的施工项目,由审批部门批准,可以不进行 施工招标

60 .根据《工程建设项目施工招标投标办法》,以下(),即使既属于招标范围也达到 规模标准,依法可以不进行施工招标。 A .灾后重建项目 B. 以工代赈项目 C .技术复杂项目 D. 工期紧张项目

61 .下面关于项目招标的说法错误的是()。

A 、施工单项合同估算价在 200 万元人民币以上的项目必须招标

B 、个人投资的项目不需要招标

C 、施工主要技术采用特定专利的项目可以不招标 D 、涉及到公众安全的项目必须招标

E 、符合工程招标范围,重要材料采购单项合同估算价 100 万元人民币以上项目必须招标 62 .招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者组织来投标,这种招标方式称为()。 A. 公开招标 B. 邀请招标 C. 议标 D. 定向招标 1Z303012 招标基本程序和禁止肢解发包的规定 一、招标基本程序

63 .某企业在一次大型工程项目的招标活动中,根据《招标投标法》的要求安排了以下招 标程序:①成立招标组织;②签收投标文件;③编制招标文件和标底;④发布招标公告。下 列排列顺序正确的是()。

A .①、②、③、④ B .①、②、④、③ C .①、④、③、② D .①、③、④、② 11

(二)委托招标代理机构

64. 下列选项中不属于招标代理机构的工作事项是 ( ) 。 A. 审查投标人资格 B. 编制标底 C. 组织开标 D. 进行评标 (三)编制招标文件

65 .根据《工程建设项目施工招标投标办法》,不属于施工招标文件内容的是()。 A .投标人须知 B .技术条款

C .施工组织设计 D .合同主要条款

66. 招标人采取招标公告的方式对某工程进行施工招标,于 2007 年 3 月 3 日开始发售招 标文件, 3 月 6 日停售;招标文件规定投标保证金为 100 万元; 3 月 22 日招标人对已发

出的招标文件作了必要的澄清和修改,投标截止日期为同年 3 月 25 日。上述事实中错误有

()处。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 (五)资格审查

67 .资格预审文件中,不需要载明资格预审的() A .条件 B. 标准 C .方法 D. 目的

68. 公开招标的建设工程项目在资格审查时,投标人或潜在投标人应符合的条件是()。 A 具有独立订立合同的权利 B. 具有履行合同的能力

C. 具有承担该工程的专业技术力量 D. 在近三年内没有骗取中标和严重违约问题 E. 没有受过责令改正、罚款的行政处罚 (六)开标 69 .某建设项目递交投标文件的截止时间为 2008 年 3 月 1 日上午 9 点,某投标人由于交通拥

堵于 2008 年 3 月 1 日上午 9 点 5 分将投标文件送达,开标当时的正确做法是()。 A 、招标人不予受理,该投标文件作为无效标书处理

B 、经招标办审查批准后,该投标有效,可以进入开标程序 C 、经其他全部投标人过半数同意,该投标可以进入开标程序 D 、由评标委员会按废标处理

70 .开标会议上,无权检查投标文件密封情况的是() A 投标人 B 投标人推选的代表

C 招标人委托的公证机构 D 评标委员会主任 (七)评标

71. 某项目评标委员会由 7 人组成,其中招标人代表的名额最多为() A.1 人 B.2 人 C.3 人 D.5 人 72 .某建设项目招标,评标委员会由二位招标人代表和三名技术,经济等方面的专家组成,

这一组成不符合《招标投标法》的规定,则下列关于评标委员会重新组成的作法中,正确的 有()

A 、减少一名招标人代表,专家不再增加 12

B 、减少一名招标人代表,再从专家库中抽取一名专家 C 、不减少招标人代表,再从专家库中抽取一名专家 D 、不减少招标人代表,再从专家库中抽取二名专家 E 、不减少招标人代表,再从专家库中抽取三名专家 73 ★

. 下列标书不应认定为废标的是()。

A .标书中没有投标人单位盖章 B .技术标存在缺页和漏页

C .标书中附有修改报价的函件 D .投标报价文字的和数字的不一致 E .投标保证金有效期超出投标有效期 30 天 (八)中标

74 .书面评标报告作出后,中标人应由 ( ) 确定。 A. 评标委员会 B. 招标人

C. 招标代理机构 D. 招标投标管理机构 (九)签订合同

75 .某项目 2008 年 3 月 1 日确定了中标人, 2008 年 3 月 8 日发出了中标通知书, 200 8

年 3 月 12 日中标人收到了中标通知书,则签订合同的日期应该不迟于()。 A 、 2008 年 3 月 16 日 B 、 2008 年 3 月 31 日 C 、 2008 年 4 月 7 日 D 、 2008 年 4 月 11 日

76 .在某项目评标中,某施工单位的投标报价为 5000 万元,考虑到其工期提前,评标价 为 4800 万元。该施工单位中标后,招标人要求其压低报价,双方按照 5000 万元的价格 签订了中标合同并办理备案。同时另签订了一份让利 100 万元的补充协议。双方后来因工 程款结算产生纠纷,根据有关司法解释,该工程的竣工结算价格应为 ( ) 万元。 A . 4700 B . 4800 C . 4900 D . 5000 1Z303013 投标文件的法定要求和投标保证金 一、投标文件

(一)投标文件的内容

77 .以下不属于招标文件内容的是()。

A 工程量清单 B. 合同主要条款 C. 评标标准和方法 D. 商务和技术偏差表 E .施工组织设计 (二)投标文件的修改和撤回

78. 根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定,在招标文件要求提交投标文件的截止时 间前,投标人 ( ) 。

A. 可以补充、修改或者撤回已经提交的投标的文件,并书面通知招标人 B. 不得补充、修改、替代或者撤回已经提交的投标文件

C. 须经过招标人的同意才可以补充、修改、替代已经提交的投标文件 D. 撤回已经提交的投标文件的,其投标保证金将被没收 (三)投标文件的送达与签收 13

79 .某公开招标项目,共有三家单位投标,其中一家未按招标文件要求提交投标保证金。 则下列说法中正确的是()

A 、评标委员会可以否决全部投标,招标人应当重新招标 B 、评价委员会可以否决全部投标,招标人可以直接发包 C 、评价委员会必须否决全部投标,招标人应当重新招标 D 、评价委员会必须否决全部投标,招标人可以直接发包 (四)投标有效期

80 .某施工项目招标,招标文件开始出售的时间为 3 月 20 日,停止出售的时间为 3 月 3 0

日,提交招标文件的截止时间为 4 月 25 日,评标结束的时间为 4 月 30 日,则投标有效期

开始的时间为()

A . 3 月 20 日 B.3 月 30 日 C . 4 月 25 日 D.4 月 30 日

81. 某钢结构招标项目在投标有效期即将结束时,发生不可抗力,招标人书面要求所有投 标人延长投标有效期一个月。则以下符合法律规定的是()

A. 甲投标人同意延长,但因为近期钢材价格上涨过快,要求修改报价

B. 乙投标人表示只要能按原招标文件规定时间收回投标保证金,就同意延长 C. 丙投标人拒绝延长,并要求收回投标保证金

D. 丁投标人同意延长,但要求对因延长有效期造成的损失给予适当补偿 82. 下列关于投标有效期,说法正确的是() A 、投标有效期由招标文件预先规定

B 、投标有效期从投标人提交投标文件之日起计算 C 、投标有效期应超出投标保证金有效期 30 天

D 、投标人拒绝延长投标有效期的,其投标保证金将被没收 二、投标保证金

(一)投标保证金的形式与金额 83 ★

. 关于投标保证金,说法错误的是() A .投标保证金由招标文件预先规定

B .投标保证金可以由本人提供,也可以由银行出具 C .投标保证金最高额为 80 万元

D .投标保证金有效期应当与投标有效期一致 (二)投标保证金的退还

84. 某招标人于 2008 年 4 月 1 日(周日)向中标人发出了通知书,双方于 2008 年 4 月 15 日签订了施工合同。根据相关法律规定,招标人应当在 ( ) 前退还其他投标人的投标 保证金。

A . 2008 年 4 月 5 日 B . 2008 年 4 月 20 日 C . 2008 年 4 月 25 日 D . 2008 年 5 月 1 日

85. 某招标文件要求投标人提交投标保证金,招标过程中,招标人有权没收投标保证金的情 形有()

A 、投标人在投标有效期内撤回投标文件 B 、投标人在开标前撤回投标文件 14

C 、中标人拒绝提交履约保证金 D 、投标人拒绝招标人延长投标有效期要求 E 、中标人拒绝签订合同

86. 投标人在投标过程出现()时,招标人可以没收投标保证金。 A. 投标报价低于成本 B. 投标保证金形式不符合招标文件要求 C. 在投标有效期内撤回其投标文件

D. 拒绝签字确认评标委员会对标书中错误的修正 1Z303014 禁止投标人实施不正当竞争行为

87 .根据招标投标相关法律法规,下列招标投标行为中,不构成招标人与投标人串通投标 的是()。

A .招标人在开标前将投标情况告知其他投标人 B .招标人预先内定中标人

C .招标人与投标人事先商定压低标价,中标后再给中标人让利 D .招标人从几名中标候选人中确定中标人

88 .某投标人通过行贿的手段中了标,中标结果公布后,经过其他投标人投诉,有关行政 主管部门着手进行调查。则对这一事件,不一定产生()的法律后果。

A .中标无效 B .责任人承担相应的行政责任或刑事责任 C .重新招标 D .给他人造成损失的,承担民事赔偿责任 1Z303015 联合体投标

89. 某大型建筑工程招标项目,甲、乙、丙公司组成联合体投标,甲为牵头人,则下面说法 正确的是()。

A 、该联合体是以一个投标人的身份投标 B 、该联合体成员资质必须是同一专业 C 、该联合体中标后,应向招标人提交共同投标协议

D 、该联合体中标后,甲对承包合同的履行承担主要责任

90. 甲乙双方订立共同投标协议,共同承包了某大型建筑工程。其中,甲公司为施工总承包 特级资质,乙公司为施工总承包一级,甲是牵头人。下列说法错误的有() A .该行为属于肢解工程发包的违法行为

B .甲公司就工程质量和安全对建设单位承担主要责任 C .乙公司按照共同投标协议的约定对建设单位承担责任 D .建设单位必须与甲乙分别签订承包合同

E .双方应按照施工总承包一级的业务许可范围承揽工程 91 ★

. 甲、乙、丙三家施工单位组成联合体,甲为牵头人,并以牵头人名义提交了投标保证 金。该联合体接到中标通知书后,丙经认真测算发现该项目投标报价过低,遂决定放弃该项 目,导致招标人重新招标,不能按计划开工。关于本案,说法错误的是 ( ) 。 A .联合体应当向招标人承担连带责任

B .以甲本人名义提交的投标保证金,也对乙、丙产生约束力 C .甲、乙经招标人同意,可以继续承揽该工程

D .丙应按照共同投标协议的约定对甲、乙承担违约责任 15

E .丙可以在投标截止前以自己的名义另提交一份投标文件 1Z303016 中标的法定条件 一、确定中标人

92. 第一中标候选人(),招标人可以确定第二中标候选人为中标人。 A .被取消投标资格的 B .放弃中标的

C .以行贿手段谋取中标的 D .因不可抗力提出不能履行合同的 E .未在规定期间提交履约保证金的 二、报告招标投标情况

93 ★.某依法招标的项目, 2010 年 4 月 1 日评标委员会向招标人提交书面评标报告,并推

荐甲为中标候选人。 4 月 3 日招标人确定甲为中标人。 4 月 30 日招标人向甲发出中标通知

书。 5 月 30 日招标人与甲签订书面合同。招标人应当在()前向招标监管部门提交招 标情况书面报告。

A . 2010 年 4 月 16 日 B . 2010 年 4 月 18 日 C . 2010 年 5 月 15 日 D . 2010 年 6 月 15 日

94 .甲房地产开发公司以招标方式将某住宅小区项目发包,乙施工单位中标。甲向有关行 政监督部门提交招标投标情况的书面报告,该书面报告至少应包括()等内容。 A 、招标范围 B 、招标方式和发布招标公告的媒介

C 、招标文件中投标人须知、技术条款、评标标准和方法、合同主要条款等内容 D 、资格预审文件 E 、评标委员会的组成和评标报告

1Z303020 建设工程承包制度建设工程承包制度建设工程承包制度建设工程承包制度 95. 关于建筑工程的发包、承包方式,以下说法正确的是() A. 建筑工程实行直接发包的,应当发包给报价最低的承包单位 B. 建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程

C. 发包单位有权将项目的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个总承包单位

D. 发包单位有权将地基基础、主体结构、屋面工程分别发包给具有相应资质的承包单位

96. 某酒店项目经公开招标,由某施工单位承建,包工包料。施工过程中,建设单位提出为 确保外墙涂层质量,将施工单位已订购的某小厂生产的涂料更换为另一物美价廉的著名进口 涂料。根据《建筑法》及其他有关规定,()

A. 建设单位通知设计单位修改设计文件后,可以更换 B. 建设单位通过监理工程师签字认可后,可以更换 C. 施工单位有权拒绝更换

D. 如施工单位同意更换,更换后的外墙涂料由建设单位负责检验 1Z303021 建设工程总承包 1Z303022 联合共同承包

97. ()建筑工程,可以接受联合体承包。 16

A .大中型 B .结构特别的

C .结构复杂的 D .涉及专利技术的

98. 甲施工单位与乙施工单位联合承包某市政工程,双方约定甲承担基础施工,乙承担路 面施工,并要求各方对自己施工的工程质量承担全部责任。现甲的工作任务已通过验收并已 退场,在后续施工过程中,乙公司发生质量事故给建设单位造成 50 万元损失,建设单位竟 要求甲公司承担全部损失。本案中,正确的表述是()。

A. 由于基础工程已通过验收,甲有权拒绝建设单位的无理要求

B. 建设单位应首先要求乙赔偿,不足部分才可以要求甲承担连带赔偿责任 C. 甲有权申请事故鉴定,然后按责任比例对建设单位承担损失 D. 甲应向建设单位先行赔付全部损失 1Z303023 建设工程分包 四、转包和违法分包

99 .根据《建设工程质量管理条例》的规定,下列行为不属于违法分包的是()。 A 分包商不具备相应资质条件但建设单位认可 B 分包商具备相应资质条件但建设单位不认可

C 经建设单位同意,总承包单位将主体结构中的钢筋绑扎任务分包给某公司 D 经总承包单位同意,分包单位将部分工程再分包给另一公司 五、分包单位的责任

100. 甲施工企业总承包了一个高档酒店工程,经建设单位同意,将其中的大堂装修工程分 包给符合资质条件的乙装饰公司,分包合同写明:“大堂装修工程质量完全由乙方负责”。以

下说法正确的是()

A. 该分包合同约定无效 B. 该分包合同约定有效 C. 该分包合同约定不得对抗建设单位

D. 分包工程出现质量问题,建设单位可以要求总承包单位赔偿全部损失

E. 总承包单位向建设单位赔偿损失后,可以依据分包合同约定向分包单位追偿

1Z303030 建筑市场信用体系建设建筑市场信用体系建设建筑市场信用体系建设建筑市场信用体系建设

101 .某施工单位因借用其他企业的资质证书骗取中标,被有关主管部门取消 1 年投标资格。

则该违法行为记录公告期限应为() A 3 个月 B 6 个月 C 1 年 D2 年

1Z304000 建设工程合同和劳动合同法律制度建设工程合同和劳动合同法律制度建设工程合同和劳动合同法律制度建设工程合同和劳动合同法律制度

1Z304010 建设工程合同制度建设工程合同制度建设工程合同制度建设工程合同制度 1Z304011 合同的法律特征和订立原则 二、合同订立原则 102 .某市中心医院项目进行公开招标,乙建筑公司在当地建设行政主管部门的干预下中标。 经多轮谈判,最终招标人甲与乙签订了将风险不合理转嫁给乙的承包合同。施工过程中,乙 17

公司偷工减料,没有按照施工图纸和规范进行施工。而监理单位丙因甲拖欠监理费,减少了 来现场的次数,未能及时发现和阻止乙的行为。最终导致质量事故的发生。对本案各方行为, 分析错误的是()。

A. 建设行政主管部门的不合理干预违反了合同自愿原则 B. 甲的行为违反了合同公平原则

C. 乙的行为违反了合同履行的诚实信用原则

D. 丙的行为属于先履行抗辩,体现了合同平等原则 三、合同的分类

103 .建设工程合同不属于() A .有名合同 B .双务合同 C .实践合同 D .要式合同 104 .某项目建设单位以施工单位伪造资质文件为由请求认定承包合同无效。如建设单位的 请求获得支持,则相关的()也无效。 A .仲裁协议 B .保证合同 C .分包合同 D .劳动合同 四、建设工程合同

105 .建设工程合同实质上是一种特殊的() A .委托合同 B .买卖合同 C .实践合同 D .承揽合同

106 .()不属于建设工程合同。

A .建设工程施工合同 B .建设工程勘察合同 C .建设工程设计合同 D .建设工程监理合同 1Z304012 要约与承诺

107.2008 年 3 月 12 日,甲建筑工程公司向乙钢铁公司发出一封传真,内容如下:本公司 希望向你公司购买二级螺纹钢 20t ,每吨 4800 元, 2008 年 3 月 20 日之前在甲公司所在

城市的火车站交货,货到付款,请于 3 日内答复。 2008 年 3 月 14 日,乙公司回复:同意

你方要求,但请预付 3 万元定金。对于本案的表述正确的是 ( ) 。 A .甲公司和乙公司通过要约和承诺订立合同,合同已经成立 B .甲公司的传真不构成要约,所以合同并未成立 C .乙公司的回复不构成承诺,所以合同并未成立

D .甲公司的传真不构成要约,乙公司的回复也不构成承诺,所以合同并未成立 108 .下列法律行为中,属于承诺的是() A 发布招标公告 B 递交投标文件 C 发售招标文件 D 发出中标通知书 109 .某建设工程项目采用直接发包方式, 6 月 1 日甲建设单位表示同意接受乙施工单位的

最终报价,交由乙施工单位施工。乙施工单位随即提出双方应签订书面合同,但建设单位对 乙的施工能力并不完全放心,遂借口公章已挂失,等重新刻好章后再签。 6 月 5 日施工单位 18

进场放线并开始搭设脚手架,此后工程进展顺利, 9 月 15 日工程竣工, 9 月 30 日双方补

签了施工合同。则双方的施工合同自()起成立。 A 、 6 月 1 日 B 、 6 月 5 日 C 、 9 月 15 日 D 、 9 月 30 日

110. 建设工程施工合同的订立受《合同法》关于合同订立一般规则的约束,同时又具有其 特殊性。下列表述中错误的是() A .投标邀请书是要约邀请

B .投标文件是要约,但投标文件并非送达招标人时生效而是自投标截止时间起生效

C .中标通知书是承诺,但中标通知书并非到达中标人时生效而是自发出时生效 D .承诺生效时建设工程施工合同成立

1Z304013 建设工程施工合同的法定形式和内容 1Z304014 建设工程工期和价款支付的规定 一、建设工程工期 (四)竣工日期 111 .某扩建工程建设单位因急于参加认证,于 11 月 15 日未经检验而使用该工程, 11 月 20 日承包人提交了竣工验收报告, 11 月 30 日建设单位组织验收, 12 月 3 日工程竣工验

收合格,则该工程竣工日期为()

A 、 11 月 15 日 B 、 11 月 20 日 C 、 11 月 30 日 D 、 12 月 3 日 112 .承包人 3 月 1 日提交竣工验收报告,发包人因自身原因, 8 月 1 日才组织竣工验收,

验收不合格。整改后, 8 月 15 日,第二次验收合格。 8 月 20 日, , 建设单位办理工程竣工 验收备案, 8 月 30 日,工程交付使用。则本案中,竣工日和保修期自应分别自 ( ) 起算。 A 、 3 月 1 日, 8 月 30 日 B 、 8 月 20 日, 8 月 15 日 C 、 3 月 1 日, 8 月 15 日 D 、 8 月 15 日, 5 月 30 日 二、工程价款的支付

(三)解决工程价款结算争议的规定 1. 视为发包人认可承包人的单方结算价

113. 例 10 、某承包合同约定:“发包人收到竣工结算文件后 60 日内应予以答复”。承 包人 6 月 1 日提交竣工结算文件。 8 月 5 日,发包人回复说不予认可。承包人即向法院起

诉,请求按照竣工结算文件结算工程价款。则人民法院对承包人的请求应() A 、予以支持 B 、不予支持

C 、征求发包人意见 D 、要求承包人提供证据 114 .某承包合同约定:“发包人收到竣工结算文件后 60 日内应予以答复,逾期视为认可”。 承包人 6 月 1 日提交竣工结算文件。 8 月 5 日,发包人回复说不予认可。承包人即向法院

起诉,请求按照竣工结算文件结算工程价款。则人民法院对承包人的请求应() A 、予以支持 B 、不予支持

C 、征求发包人意见 D 、要求承包人提供证据 2 .对工程量有争议的工程款结算

115 .某项目施工过程中发生了多次设计变更导致工程量增加。双方办理竣工结算时,建设 单位以部分变更无现场签证为由拒绝支付。则对这部分工程量的处理,人民法院应当() A 、不予认可 B 、委托进行鉴定 19

C 、推定为未变更 D 、要求承包人提供相关证据 3 .欠付工程款的利息支付 116 .某建设工程合同约定,“工程通过竣工验收后 2 个月内,结清全部工程款”。 200 5 年 10 月 1 日工程通过竣工验收, 10 月 10 日承包人提交竣工结算文件, 10 月 20 日承包

人将工程移交发包人,但发包人一直未支付工程余款。 2006 年 5 月 1 日,承包人将发包 人起诉至人民法院,要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为() A 、 2005 年 10 月 10 日 B 、 2005 年 10 月 20 日 C 、 2005 年 12 月 1 日 D 、 2006 年 5 月 1 日 4 .工程垫资的处理

117. 建设单位要求施工单位垫资进行建设,双方在合同中约定了垫资条款,建设单位同意 按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息。工程竣工后,施工单位要求返还 垫资并要求按照合同约定支付垫资利息。根据有关司法解释,下列说法正确的是 ( ) 。

A .法院对垫资应当按照工程欠款处理

B .由于垫资违反法律的强制性规定,该合同无效

C .法院对返还垫资和支付垫资利息的请求均应予以支持

D .法院对返还垫资请求应予支持,但对支付垫资利息的请求不应支持 5 .承包人工程价款的优先受偿权

118 、某工程竣工后,甲建设单位无力偿还开发贷款 5000 万元 , 也无力支付施工单位工程

款 3000 万元(其中含违约造成的损失 500 万元),则() A .施工单位和银行均有权与甲建设单位协议折价

B .施工单位和银行均有权向法院申请拍卖该工程项目后优先受偿

C .竣工之日起 6 个月内,施工单位有权要求其 3000 万元债权优先于银行受偿 D .竣工之日起 6 个月后,银行有权要求其 5000 万元债权优先于施工单位受偿 E. 施工单位无权就其 500 万元因建设单位违约造成的损失主张优先受偿

119 .工程竣工结算造价 5670 万元,其中工程款 5510 万元,利息 70 万元,建设单位违 约金 90 万元。工程竣工 5 个月后,建设单位仍没有按合同约定支付剩余款项,欠款总额为

1670 万元(含上述利息及建设单位违约金),随后施工单位依法行使了工程款优先受偿权。 问:本事件中,施工单位行使工程款优先受偿权可获得多少工程款?行使工程款优先受偿权 的起止时间是如何规定的?

1Z304015 建设工程赔偿损失的规定 五、赔偿损失的限制 (一)可预见原则 (二)减损义务

120 .施工中,由于图纸延误造成施工单位机械闲置损失 800 元 / 天,工人窝工损失 120 0

元 / 天。由于设计单位事先通知将推迟 30 天提供设计图纸,因此,项目经理安排这批工人

到近郊的另一项目上作业,为此,需每天派车接送这批工人上下班,发生交通费用 400 元 / 天。建设单位应当就此事件向施工单位承担()的损失赔偿。 A. 机械闲置、交通费用共 3.6 万元 20

B. 工人窝工、交通费用共 4.8 万元 C. 机械闲置、工人窝工共 6 万元

D. 机械闲置、工人窝工、交通费用共 7.2 万元 1Z304016 无效合同和效力待定合同 一、无效合同

121 .以下()应认定为无效合同。

A. 某一级资质总承包企业超越资质等级承揽了某大型汽配厂项目,但竣工前已晋升为特级 总承包资质

B. 某一级总承包资质企业未经招标,承揽了某大型水利项目

C. 某二级安装资质企业中标承揽了某机电安装项目,随后转包给另一一级总承包资质企业 D. 某二级劳务分包企业超越经营范围,将工地现场的废渣、废料出售给废品收购站 E .某一级装修企业与建设单位约定垫资承包某办公楼外墙装修 122. 甲建筑公司本身不具备所承揽项目的资质,为了中标借用了乙建筑公司的资质。 201 0 年 12 月,所承建的工程竣工验收合格。此后甲因工程款纠纷起诉到法院,建设单位请求认 定合同无效。关于本案,说法正确的是 ( ) 。

A .由于工程竣工验收合格,人民法院应当认定合同有效

B .由于工程竣工验收合格,甲有权请求参照合同约定支付工程款 C .由于合同无效,业主有权拒绝支付全部工程款

D .由于合同无效,人民法院有权收缴甲公司的全部工程款 二、效力待定合同

123 .某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板。施工完毕,施工单位以自己的名义将该 批模板卖给其他公司。后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。此时施工单位出卖模板的 合同为()合同。

A .可变更、可撤销 B .有效 C .无效 D .效力待定 1Z304017 合同的履行、变更、转让、撤消和终止 一、合同的履行

124 .甲为出租车司机,乙为乘客。甲送乙去往机场,结果下车时候二人皆走神,乙将一件 重要的随身行李遗落在出租车的行李箱内。乙发现后即联系出租车公司通知甲将行李送回。 甲要求乙赔偿空车行驶损失,乙却要求甲赔偿误机损失。本案中,应当谁赔偿谁? 二、合同变更(主体不变内容变)

125 . 2007 年 3 月 1 日建设单位甲公司与承包单位乙钢结构公司订立钢结构施工合同。 2007 年 6 月 1 日,因为图纸变更导致用钢量大大增加。 2007 年 10 月 1 日钢结构完工, 双方办理竣工结算。钢结构公司提出,由于 2007 年 6 、 7 月份期间,钢材价格发生大幅上

涨,该阶段实际用钢量远远超出原合同约定,请求建设单位对该部分损失予以合理补偿,对 超出的用钢量单价按 6 月份实际价格调整。双方发生争议。问:本案应如何处理?

126 .某施工合同约定质量标准为合格,监理工程师在巡视时要求承包人“把活儿做得更细 些,到时不会少了你们的”。于是项目经理在施工中提高了质量标准,因此增加了费用,则 该笔费用应由()承担 21

A 、发包人 B 、承包人 C 、监理工程师 D 、承包人和发包人共同 127 .某施工合同约定质量标准为合格,甲方代表在巡视时要求承包人“把活儿做得更细些, 到时不会少了你们的”。于是项目经理在施工中提高了质量标准,因此增加了费用,则该笔 费用应由()承担

A 、发包人 B 、承包人 C 、监理工程师 D 、承包人和发包人共同 三、合同转让(内容不变主体变)

128 .甲向乙借款 5 万元,同时丙又欠甲 5 万元,如果由丙向乙直接偿还,下列作法错误 的是()。

A 、甲、乙协商一致,再通知丙 B 、甲、丙协商一致,再通知乙 C 、甲、丙达成协议并得到乙同意 D 、甲、乙、丙三方达成协议

129 .施工单位甲向水泥厂乙购买水泥,乙因生产能力所限无法按时供货,便将该笔业务 部分转让给另一厂家丙,约定届时一起向甲供货和收款,并将此事通知了甲,但甲未置可否。 最终,因丙提供的水泥质量不符合要求,造成质量事故。则()。 A .甲有权追究乙、丙的连带责任

B .甲有权要求乙继续履行合同,但只能要求丙赔偿损失 C .甲只能要求乙继续履行合同,并赔偿损失 D .甲只能要求丙继续履行合同,并赔偿损失 如甲同意呢?

130 .某借款合同债权人将合同权利转让给第三人。在合同没有特别约定的情况下,随之转 移的其他权利有 ( ) 。

A .人身损害赔偿请求权 B .任意撤销权 C .担保权 D .抗辩权 E .抵消权 四、可撤消合同

131 .因日本核辐射事件引起的中国“谣盐”风波中,武汉市民郭先生花 2.7 万元购入总计

6.5 吨食盐,被称为“抢盐帝”。国家调控后,盐价回落到每袋 0.65 元。关于本案,说法 错误的是()

A 、因重大误解,可以要求变更或撤消合同 B 、因显失公平,可以要求变更或撤消合同 C 、因乘人之危,可以要求变更或撤消合同

D 、因不可抗力不能实现合同目的,可以要求解除合同

E 、没有法律根据,不能要求变更、撤消或解除合同

132 .因欺诈、胁迫而订立的施工合同可能是无效合同,也可能是可撤消合同。认定其为无 效合同的必要条件是()

A 违背当事人的意志 B 乘人之危 C 显示公平 D 损害国家利益

133 .建设单位与施工单位于 2009 年 1 月签订某项目装饰工程施工合同,建设单位由于 对面积计算规则发生重大误解,在 2010 年 3 月竣工结算时,才发现该项目的实际装修面 积是 2500m2 ,而不是 3000m2 。则建设单位() 22

A 、只能按 3000m2 履行合同 B 、应按效力待定处理该合同

C 、可以要求变更为按 2500m2 履行合同 D 、可以要求撤消该合同 E 、可以要求确认该合同无效

134 .甲受到欺诈的情况下与乙订立了合同,后经甲向人民法院申请,撤消了该合同,则 该合同自()起不发生法律效力

A 人民法院决定撤消之日 B 合同订立时

C 人民法院受理请求之日 D 权利人知道可撤消事由之日 五、合同终止

135. 下列施工合同履行过程中发生的情形,当事人催告后方可以单方解除的是() A 、发生泥石流将拟建工厂选址覆盖

B 、由于报价失误,施工单位在订立合同后表示无力履行 C 、建设单位延期支付工程款

D 、施工单位施工组织不力,导致工程工期延误,使该项目已无投产价值

136 . 5 月 12 日,工程所在地发生强烈地震,工程全部被毁。 5 月 15 日,承包人书面通

知发包人解除施工合同, 5 月 25 日,发包人收到该通知, 5 月 26 日,发包人回复同意解

除。则该施工合同解除的时间是 ( ) 。

A.5 月 12 日 B.5 月 15 日 C.5 月 25 日 D.5 月 26 日

137 .承包人具有下列()情形之一,发包人请求解除建设工程施工合同的,人民法院 应予支持。

A. 将机械设备、人员全部撤离现场 B. 拖延工期

C. 已完工程不合格,拒不整改 D. 未经发包人许可将工程分包 E. 存在严重安全事故隐患

1Z304018 违约责任及违约责任的免除 138 .当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,在合同对违约责任没有 具体约定的情况下,违约方应当承担的法定违约责任有 ( )

A. 继续履行 B. 采取补救措施 C. 赔偿损失 D. 支付违约金 E. 定金

139 .工程施工合同履行过程中,建设单位迟延支付工程款,则施工单位要求建设单位承担 违约责任的方式可以是 ( ) 。

A .继续履行合同 B .降低工程质量标准 C .提高合同价款 D .提前支付所有工程款 E .支付逾期利息 140. 下列违约责任承担方式可以同时适用的有 ( )

A. 赔偿损失与继续履行 B. 实际履行与解除合同 C. 定金与支付违约金 D. 赔偿损失与修理、重作、更换 E. 违约金与解除合同 141 .关于违约责任,下列表述正确的有 ( ) 。

A .非违约方如果未尽到减损义务,对扩大的损失不能要求赔偿

B .因第三人的原因造成违约的,应当由第三人向非违约方承担违约责任 23

C .就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当继续履行债务 D .约定的违约金低于造成的损失的,非违约方可以请求人民法院予以增加

E .一方当事人在履行期限届满之前明确表示不履行合同义务的,对方仍然要在履行期 限届满后才能要求其承担违约责任

142 .施工单位因工期延误而承担违约金后,建设单位仍要求其继续赶工,则施工单位应 ()。

A 拒绝履行 B 继续履行

C 暂缓履行 D 要求对方支付一定费用后履行

143 .甲与乙订立了一份水泥购销合同,约定甲向乙交付 200 吨水泥,货款 6 万元,乙向 甲支付定金 1 万元;如任何一方不履行合同应支付违约金 1.5 万元。甲因将水泥卖给丙而 无法向乙交付,给乙造成损失 2 万元。乙提出的如下诉讼请求中,不能获得法院支持的是 ()。

A. 要求甲双倍返还定金 2 万元

B. 要求甲支付违约金 1.5 万元,同时返还定金 1 万 C. 要求甲支付违约金 2 万元

D 要求甲双倍返还定金 2 万元,同时支付违约金 1.5 万元

144 .施工合同约定 2006 年 4 月 30 日竣工,但施工单位因管理原因导致工程延误,最终

于 2006 年 6 月 1 日才竣工,按照合同约定,工期每拖延一天罚款 2 万,但是在 2006 年 5 月 13 日 -18 日该地区下了一场罕见的特大暴雨被认定为属于不可抗力事件,对此,施工

单位应承担()万元的工期罚款。 A. 48 B. 50 C. 52 D. 62 145 .甲施工单位与乙建材公司订立水泥供货合同,乙建材公司委托丙运输公司将水泥发往 甲所在地。由于正值货运旺季,车辆安排不开,丙逾期发货。在运输途中,遇山洪暴发,公 路被洪水淹没,导致水泥运至甲时已经延误了 15 天。对此损失,应由()最终承担。 A .甲 B .乙 C .丙 D .甲丙

11Z304020 劳动合同及劳动关系劳动合同及劳动关系劳动合同及劳动关系劳动合同及劳动关系

1Z304021 劳动合同订立的规定

146 .李某今年 51 岁,自 1995 年起就一直在某国企做临时工,担任厂区门卫。现企业改 制后首次与所有员工签订劳动合同。李某提出自己愿意长久在本单位工作,也应与单位签订 合同,但被拒绝并责令其结算工资走人。根据《劳动合同法》规定,企业()。 A. 应当与其签订固定期限劳动合同 B. 应当与其签订无固定期限的劳动合同

C. 应当与其签订以完成一定工作任务为期限的劳动合同 D. 可以不与之签订劳动合同,因其是临时工

147 .关于劳动关系和劳动合同,理解正确的是() A. 劳动关系自转正之日起建立 24

B. 用人单位至迟应当在试用期满前与劳动者订立书面劳动合同 C. 用人单位不得解除无固定期限劳动合同

D. 用人单位无法定理由不得在试用期内解除劳动合同

148. 某建筑公司签订的以下劳动合同中,试用期约定合法的是()

A. 公司与项目经理甲书面约定,试用期 2 个月,待试用期满,再根据甲的能力和表现 决定是否签订劳动合同

B. 公司与电工乙约定,劳动合同期限为某项目开工日至竣工日,试用期 1 个月 C. 公司与出纳丙续订 2 年劳动合同,调整丙担任会计岗位,约定试用期 1 个月 D. 公司与业务员丁签订 1 年劳动合同,合同期限内包含 2 个月试用期

149 .某施工单位发现其员工王亮在应聘时伪造了学历和工作经历,则其劳动合同() A. 有效 B. 无效 C. 可撤消 D. 效力待定

1Z304022 劳动合同的履行、变更、解除和终止

150 .职工李某因参与打架斗殴被判处有期徒刑一年,缓期二年执行,用人单位决定解除 与李某的劳动合同。考虑到李某在单位工作多年,决定向其多支付一个月的额外工资,随后

书面通知了李某。这种劳动合同解除的方式属于()。 A. 随时解除 B. 预告解除 C. 经济性裁员 D. 违法解除

151 .某施工单位濒临破产进行法定整顿期间,拟实施经济性裁员,则以下可以列入裁员名 单的是 ( ) 。

A .甲木工因工伤被鉴定为七级伤残

B .乙项目经理与单位签订有无固定期限劳动合同 C .丙业务员患肝炎在家病休, 2 个月后医疗期到期 D .丁会计超期休产假一周,仍未上班

152. 某施工单位试验员李某 2009 年 3 月上班, 2010 年 5 月,施工单位以李某怀孕不能

胜任工作为由将其解雇。经劳动争议仲裁,如李某不愿意回单位上班,可主张按()的 工资标准支付赔偿金。

A . 1 个月 B . 1.5 个月 C . 3 个月 D . 4.5 个月 1Z304023 合法用工与违法用工 153 .某甲建筑施工企业出资设立了专门从事建筑业服务的某乙劳务公司,乙公司向某丙电 力公司派遣了 3 名工人。则关于该劳务派遣行为,说法错误的是() A. 乙公司可以向甲公司派遣工人

B*.乙公司应当与该 3 名工人签订 2 年以上固定期限劳动合同

C. 该 3 名工人在丙公司工作期间,有权主张与丙公司工人同工同酬

D. 该 3 名工人在无工作期间,也有权向乙公司主张按月支付最低标准工资 1Z304024 劳动保护 25

一、劳动者

154 .某工程基础施工时出现险情,施工单位安排工人抢险直到深夜。则就加班时间和加班 费用,说法正确的是()

A .加班时间不超过 1 小时的,不需要支付加班费用

B .加班时间不得超过 3 小时,需要支付 150% 的加班费用 C .加班时间不得超过 3 小时,不需要支付加班费用 D .加班时间不受限制,需支付 150% 的加班费用 四、女职工和未成年工的特殊保护

155. 某单位生产过程中,有如下具体安排,其中符合《劳动法》劳动保护规定的有() A 、安排女工赵某在经期从事高温焊接作业 B 、安排怀孕 6 个月的女工钱某从事夜班工作

C 、批准女工孙某只能休产假 120 天 D 、安排 17 岁的李某担任矿井安检员 E 、安排 15 岁的周某担任仓库管理员 156. 施工单位招聘油漆工的要求是()

A 、限男性,年满 18 周岁,必须具有特种作业资格证书 B 、限男性,年满 16 周岁,不需特种作业资格证书 C 、性别不限,年满 16 周岁,不需特种作业资格证书 D 、性别不限,年满 18 周岁,不需特种作业资格证书

157 .女大学生孙某毕业后被企业录用。孙某为了锻炼自己,主动要求到最苦、最累、最脏 的岗位上工作。企业不得安排的工作是() A 高处高温工作 B 低温、冷水作业 C 夜班劳动 D 矿山井下作业 1Z304026 工伤处理 158 .施工单位

1Z304030 相关合同相关合同相关合同相关合同 1Z304031 承揽合同

159. 甲施工单位委托乙安装单位在施工现场安装两台塔吊,约定塔吊验收合格后付款。下

列关于该承揽合同说法错误的是()

A .如塔吊不能通过验收,甲有权拒付任何款项

B .乙以自己的技术、设备独立完成工作,并有权要求甲给予必要协助 C .甲有权监督、检查乙的工作过程 D .甲、乙均有权随时解除安装合同 1Z304034 租赁合同

160. 2008 年 3 月 1 日,甲将塔吊出租给乙,租期 3 年。同年 4 月 1 日,甲又将塔吊抵 押给丙并办理抵押登记, 2010 年 1 月 1 日,丙因债务到期未受清偿而行使抵押权,丁通 过竞拍取得该塔吊所有权。则以下说法错误的是 ( ) 26

A. 甲乙塔吊租赁合同应当以书面形式订立 B. 丙在租赁期限届满前不得行使抵押权

C. 塔吊拍卖后该租赁合同继续有效,丁有权提前解除,乙有权追究甲的违约责任 D. 塔吊拍卖后该租赁合同继续有效,丁无权提前解除 1Z304036 运输合同

161 .运输过程中,因()发生货物毁损、灭失的,承运人应承担赔偿责任。 A 不可抗力 B 货物本身自然属性 C 托运人过错 D 第三人原因

1Z306000 建设工程安全生产法律制度建设工程安全生产法律制度建设工程安全生产法律制度建设工程安全生产法律制度

1Z306010 施工安全生产许可证制度施工安全生产许可证制度施工安全生产许可证制度施工安全生产许可证制度

162 .根据《安全生产许可证条例》,国家对 ( ) 实行安全生产许可制度。 A 、矿山企业 B 、建筑施工企业

C 、危险化学品生产企业 D 、民用爆破器材生产企业 E 、监理企业 1Z306011 领证条件 163 ★

. 某施工单位申领建筑施工企业安全生产许可证时,根据我国《建设施工企业安全生产 许可证管理规定》,应具备经建设行政主管或其他有关部门考核合格的人员包括()。 A 、应急救援人员 B 、单位主要负责人

C 、全部作业人员 D 、安全生产管理人员 E 、特种作业人员

164 .根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》的要求,建筑施工企业取得安全生产 许可证应当具备的条件有()。 A .建立、健全安全生产责任制

B .保证本单位安全生产条件所需资金的有效使用

C .设置安全生产管理机构,按规定配备专职安全生产管理人员 D .建立应急救援组织,配备必要的应急救援器材、设备

E .依法参加工伤保险,并为施工现场所有工人办理意外伤害保险 1Z306012 安全生产许可证的有效期和政府监管

165 ★ . 某施工单位在安全生产许可证有效期内,共发生两起安全事故,重伤 1 人,轻伤 3 人。

根据《条例》,说法错误的是() A 、安全生产许可证有效期 3 年

B 、该施工单位申请办理安全生产许可证延期手续时,发证机关可以不审查其安全生产条件

C 、若施工单位发生死亡事故,发证机关应及时吊销其安全生产许可证 D 、施工单位被吊销安全生产许可证的,不得从事建筑施工活动

1Z306020 施工安全生产责任和安全生产教育培训制度施工安全生产责任和安全生产教育培训制度施工安全生产责任和安全生产教育培训制度施工安全生产责任和安全生产教育培训制度

1Z306021 施工单位的安全生产责任

27

166. 施工单位()依法对本单位的安全生产全面负责。 A .法定代表人 B .主要负责人

C .安全生产管理机构 D .专职安全生产管理人员

167. 某一级施工总承包资质企业,配备专职安全员的法定最低人数为()。 A . 2 人 B . 3 人 C . 4 人 D . 6 人 1Z306022 施工项目负责人的安全生产责任

168. 施工单位的项目负责人的安全生产责任主要包括()

A. 制定安全生产规章制度和操作规程 B. 确保安全生产费用的有效使用 C. 组织制定安全施工措施 D. 消除安全事故隐患 E. 及时、如实报告生产安全事故

169. 某大型工程施工前,施工单位拟安排安全施工技术交底工作。根据《建设工程安全生 产管理条例》规定,下列说法正确的是()。

A. 施工单位负责项目管理的技术人员向施工作业班组交底 B. 专职安全员向施工作业班组交底

C. 施工单位负责项目管理的技术人员向安全员交底 D. 施工作业班组向项目技术负责人交底

1Z306023 施工总承包和分包单位的安全生产责任

170. 总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位。工程主体结构施工过程中发生 了生产安全事故,专业承包单位由此开始质疑总承包单位的管理能力,并一再违反总承包单 位的安全管理指令,导致重大生产安全事故,则关于本工程的安全生产管理,下列说法中, 正确的有()

A 、总承包单位对施工现场的安全生产负总责

B 、专业承包单位应服从总承包单位的安全生产管理

C 、总承包单位与专业承包单位对全部生产安全事故承担连带责任 D 、专业承包单位对该重大生产安全事故承担主要责任 E 、分包合同中应明确双方的安全生产方面的权利与义务

171. 甲公司是某项目的总承包单位,乙公司是该项目的建设单位指定的分包单位。在施工 过程中,乙公司拒不服从甲公司的安全生产管理,最终造成安全生产事故,则()。 A. 甲公司负主要责任 B. 乙公司负主要责任 C. 乙公司负全部责任 D. 监理公司负主要责任 1Z306024 施工作业人员安全生产权利和义务 一、权利

172. 某施工单位项目经理未对施工现场内的安全危险因素进行说明,便要求安装拆卸工甲 进入现场作业,则该项目经理侵犯了甲的()。 A. 劳动权 B. 知情权 C. 紧急避险权 D. 拒绝权

173 .王某发现吊装预制构件欲脱落,拒绝继续作业并迅速躲避。王某的行为是行使法律赋 28

予的()。

A 、正当防卫权 B 、紧急避险权 C 、拒绝权 D 、应急处理权 174 ★

.根据有关安全生产法律规定,对于施工单位和其从业人员,下列说法不正确的是()。 A 、施工单位应与从业人员订立劳动合同 B 、施工单位应为从业人员缴纳工伤保险费用

C 、因工受伤的从业人员只能向保险机构请求索赔

D 、施工单位不得订立免除或减轻自己安全责任的劳动合同 二、义务

175 .根据《安全生产法》规定,从业人员行为正确的是()。

A. 在施工作业中发现安全事故隐患,没有向现场安全生产管理人员报告

B. 在施工作业中发现脚手架有倒塌危险,未采取任何应急措施,迅速逃离现场 C. 在施工作业过程中,没有佩戴安全帽

D. 在没有取得特种作业操作资格证书的情况下从事电焊作业 176 .劳务分包单位作业人员发现本班组作业现场钢管堆放过高且无防护措施时,应立即向 ()报告。

A .兼职安全巡查员 B. 专业监理工程师

C .发包人代表 D. 建设工程安全生产监督站

1Z306025 施工管理人员、作业人员安全生产教育培训 一、管理人员的考核

177. 根据法律、行政法规的规定,不需要经有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考 核合格就可以任职的岗位是()。

A. 施工企业的总经理 B. 施工项目的负责人 C. 施工企业的技术负责人 D. 施工企业的董事 五、特种作业人员

178. 施工单位的 ( ) ,必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训,并取得特种作 业操作资格证书后,方可上岗作业。

A .垂直运输机械作业人员 B .专职安全生产管理人员 C .起重信号工 D .安装拆卸工 E .企业主要负责人

1Z306030 施工现场安全防护制度施工现场安全防护制度施工现场安全防护制度施工现场安全防护制度

1Z306031 编制安全技术措施、专项施工方案和安全技术交底

179. 根据《安全生产管理条例》,施工单位在其施工组织设计中对某项目的脚手架搭建编 制了专项施工方案,在编制和实施该专项施工方案时应当() A 附具安全验算结果 B 经项目技术负责人签字

C 经总监理工程师签字 D 由专职安全员现场监督 E 组织专家论证

180. 根据《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当组织专家论证、审查的专项 29

施工方案是 ( ) 。

A .基坑支护工程 B .土方开挖工程

C .大体积混凝土浇筑工程 D .高大模板工程 1Z306032 施工现场安全防护 一、警示标志

181 .施工现场应当设置显著安全警示标志的部位是() A .现场入口 B .所有仓库入口

C .作业垃圾堆边沿 D .施工电梯、塔吊 E. 基坑底部 二、不同施工阶段采取相应安全施工措施

182. 因监理工程师错误指令导致施工现场暂时停工的,如果合同中没有单独约定,则() ( A )由建设单位做好现场保护,建设单位承担所需费用 ( B )由施工单位做好现场保护,监理单位承担所需费用 ( C )由建设单位做好现场保护,施工单位承担所需费用 ( D )由施工单位做好现场保护,建设单位承担所需费用 三、施工现场临时设施

183. 某市区一高架道路的施工现场总平面图如下: 该施工现场总平面布置存在的问题有()

A 、办公区不符合安全性要求 B 、仓库、料场不能合并设置 C 、作业垃圾堆放位置不当 D 、现场未设置封闭围挡 E 、现场消防通道不符合要求 六、安全防护设备管理

184. 根据《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位做法正确的是()。 A .现场工人的安全帽由工人自行妥善保管

B. 空压机、卷扬机等施工机具必须建立相应的资料档案,配件不需要建立档案 C. 安全网、扣件都应按照国家规定及时报废

D. 租赁的塔吊安装好后经施工单位和出租单位签字验收后投入使用

七、起重机械设备 185.

★某施工分包合同约定,由分包单位租赁某大型施工起重机械用于工程施工,则该施工 机械使用前应由()共同进行验收。

A 总承包单位、出租单位、监理单位和建设单位 B 总承包单位、出租单位、安装单位和监理单位 3.2m

在建生活区办公区 (已投入使用) 仓库、料场 作业一区 作业二区 食堂 进口

作业垃圾

生活水源、河 3.4m 30

C 分包单位、出租单位、安装单位和建设单位 D 总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位 1Z306033 施工现场消防安全职责和消防安全措施 1Z306034 办理意外伤害保险

186 ★ . 施工单位在施工现场员工,情况列表如下:

姓名姓名姓名姓名性别性别性别性别年龄年龄年龄年龄身体状况身体状况身体状况身体状况岗位岗位岗位岗位 赵某女 17 良好档案员

钱某女 27 怀孕 3 个月起重信号工 孙某男 2 9 良好塔吊安装工 李某男 39 伤残未愈架子工 周某女 28 良好油漆工

( 1 )依据《安全生产管理条例》,施工单位应当办理意外伤害险的是() A 赵某 B 钱某 C 孙某 D 李某 E 周某

( 2 )依据《安全生产管理条例》,以上人员中,经过特种作业培训才可上岗的是() A 赵某 B 钱某 C 孙某 D 李某 E 周某

( 3 )依据《劳动法》,施工单位有法定义务为()做定期体检。 A 赵某 B 钱某 C 孙某 D 李某 E 周某

( 4 )该施工单位因破产重整,经向劳动行政部门报告后实施经济性裁员,则依据《劳动合

同法》, ( ) 肯定不能列入裁员名单。 A 赵某 B 钱某 C 孙某 D 李某 E 周某

187. 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,建设工程意外伤害保险的期限()。 A 、自保险合同生效之日起至保险合同解除止 B 、自施工合同订立之日起至施工合同履行完毕止 C 、自实际施工之日起至竣工结算完毕止 D 、自工程开工之日起至竣工验收合格止

1Z306040 施工安全事故的应急救援与调查处理施工安全事故的应急救援与调查处理施工安全事故的应急救援与调查处理施工安全事故的应急救援与调查处理

188 ★ . 施工单位违反施工程序,导致一座 13 层在建楼房倒塌,致使一名工人死亡,七人重

伤,直接经济损失达 7000 余万元人民币。

( 1 )根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,该事件属于()事故。

A. 特别重大 B. 重大 C. 较大 D. 一般

( 2 )根据《建设工程安全生产管理条例》规定,事故发生后,施工单位负责人杨某应承担 31

的义务不包括()。

A. 立即如实上报事故 B. 立即启动事故应急救援预案,组织抢救 C .立即妥善保护事故现场及相关证据 D. 立即组织事故调查 ( 3 )该事故应当由()组织事故调查组。 A. 县级建设行政主管部门 B. 县级人民政府 C .设区的市级人民政府 D. 省级人民政府

( 4 )正常情况下,该事故调查工作应当 ( ) 完成。

A. 自事故发生之日起 30 日内 B. 自调查组成立之日起 60 日内 C .自事故发生之日起 6 0 日内 D. 自事故发生之日起 9 0 日内

1Z306050 建设单位和相关单位的建设工程安全责任制度建设单位和相关单位的建设工程安全责任制度建设单位和相关单位的建设工程安全责任制度建设单位和相关单位的建设工程安全责任制度 1Z306051 建设单位

189. 按照《建设工程安全生产管理条例》的规定,()不属于建设单位安全责任范围。 A 、向建设行政主管部门提供安全施工措施资料 B 、向施工单位提供准确的地下管线资料 C 、对拆除工程进行备案

D 、为施工现场从事特种作业的施工人员提供安全保障

190. 甲建设单位将某工程发包给乙施工单位,甲依法应当向乙提供的资料有 ( ) 。 A. 施工现场毗邻区域内供水、排水、供电、供气等地下管线资料

B. 施工现场地下工程的施工方案资料 C. 施工现场的气象和水文观测资料 D. 相邻建筑物和构筑物的有关资料 E. 地下工程的有关资料 191 .某施工现场开挖时,因地下管线资料不全,施工单位不慎挖断一根军用光缆,依据《建 设工程安全生产管理条例》及有关法律法规,表述错误的是()。 A. 建设单位应保证现场资料的真实、准确、完整 B .建设单位负责向有关部门查询取得资料

C .该事件属于不可抗力,由军方承担全部损失 D .施工单位作出赔偿后,有权向建设单位追偿 1Z306053 监理单位

192 ★ . 某工程的总承包商甲在例行的安全生产检查中,发现某分包工程的施工存在严重的安 全隐患,于是书面要求分包商乙限期整改。同一天,监理单位丙也书面向甲乙发出停工通知。 但乙拒不停工,也未采取有效整改措施,发生重大安全事故。关于各方安全生产责任的划分, 下列说法错误的是 ( ) 。

A .该现场安全生产由甲负总责

B .乙就该安全事故的发生负主要责任

C .即使甲已书面通知乙整改,也不能免除责任 D .由于丙已书面通知停工,可以免除责任 1Z306054 机械设备相关单位 32

193. 某施工单位拟租赁一家设备公司的塔吊,依照《建设工程安全生产管理条例》,设备 公司应当出具塔吊的() A. 中文说明书 B. 原始合同

C. 检测合格证明 D. 生产许可证 E. 产品合格证

194. 施工单位升降机安装后,不属于安装单位义务的是() A. 编制拆、装方案 B. 出具自检合格证明 C. 办理验收手续并签字 D. 定期检测

195 .施工现场塔吊安装后,应当经①检测合格、②有关各方验收、③并在主管部门办理登 记后,方可投入使用,以下属于检测单位义务的是() A. 应当参与编制拆、装方案,制订安全施工措施 B. 检测合格,应当出具安全合格证明文件

C. 检测时发现严重事故隐患,应当及时告知施工单位,并立即向建设单位报告 D. 应当参加塔吊验收

1Z307000 建设工程质量法律制度建设工程质量法律制度建设工程质量法律制度建设工程质量法律制度

1Z307010 工程建设标准工程建设标准工程建设标准工程建设标准

1Z307020 施工单位的质量责任和义务施工单位的质量责任和义务施工单位的质量责任和义务施工单位的质量责任和义务 1Z307021 对施工质量负责

196 .根据《建设工程质量管理条例》,()应当保证钢筋混凝土预制桩符合设计文件 和合同要求。

A .建设单位 B .监理公司 C .施工单位 D .设计单位 1Z307022 按照设计图纸和施工技术标准施工

197 .按照《建设工程质量管理条例》规定,网架施工分包单位必须按照()施工,不得 擅自修改工程设计,不得偷工减料。 A .网架设计图纸和工程施工技术标准

B .网架设计图纸、工程师指令和工程施工技术标准

C .网架设计图纸、现场设计代表要求和工程施工技术标准 D .网架设计图纸、业主要求和工程施工技术标准

198. 在施工过程中,施工人员发现设计图纸不符合技术标准,施工单位的正确做法是()。 A 、继续按照工程设计图纸施工 B 、按照技术标准修改工程设计 C 、及时向设计单位提出索赔 D 、及时提出意见和建议 E 、通过建设单位要求设计单位予以变更 1Z307023 对建筑材料、设备进行检验检测

199. 施工单位试验员张某对用于工程的钢筋、水泥、防水材料等取样检验,根据《建设工 程质量管理条例》,张某对以上材料必须按照()要求进行检验,合格后方可使用。 A. 施工技术标准 B. 总监理工程师 C. 设计图纸 33

D. 施工合同 E. 质量监督机构 200 .某钢筋混凝土工程的施工合同中规定,工程所需用的所有商品混凝土由建设单位负责 供应,其余材料由施工单位负责采购,则()。

A. 商品混凝土由建设单位负责检验,其他材料由施工单位负责检验 B. 商品混凝土由监理单位负责检验,其他材料由施工单位负责检验 C. 商品混凝土和其他材料均由施工单位负责检验 D. 商品混凝土和其他材料均由建设单位负责检验

201. 依据《建设工程质量管理条例》关于见证取样的规定,()无需取样送检,即可 用于工程。

A .水泥 B .焊剂 C .防水卷材 D .钢筋垫块

202 ★ . 以下是施工单位试验员的见证取样行为,不符合《建设工程质量管理条例》的有()。

A. 现浇板混凝土试块在监理工程师监督下,从混凝土搅拌机出料口取样 B. 在监理工程师监督下,从已完成的钢筋骨架上截取钢筋焊接接头试样 C. 试验员和监理工程师去门窗厂抽取窗户样品

D. 在甲方代表监督下,对进场的防水材料随机抽取样品 E. 在甲方代表监督下,到公司仓库抽取钢材试件 203 ★

. 某施工合同约定包工包料,则以下说法正确的是 ( ) A. 建设单位无权指定主材的生产厂家和品牌

B. 未经甲方代表签字,所有建筑材料不得使用于工程 C. 所有建筑材料应由建设单位和施工单位共同负责检验 D. 检验合格的建筑材料,可以不再做见证取样 204 ★

. 施工单位以下做法符合《建设工程质量管理条例》规定的有() A .施工中发现图纸错误,经监理同意后按照强制性标准施工 B .混凝土浇筑施工前,应当通知质量监督站见证取样

C .施工人员与专业监理工程师去钢材加工厂对钢构件进行抽样检测 D .拒绝接收不合格的甲供材料进场 1Z307024 施工质量检验和返修

205 .某工程地下室柱子钢筋绑扎完成,准备浇筑混凝土时,按《建设工程质量管理条例》 要求,施工单位应通知建设单位和()。 A .建设行政主管部门 B .设计单位

C .建设工程质量监督机构 D .勘察单位

206. 某高校将教工宿舍楼工程发包给某施工单位,合同约定由施工单位包工包料。在质量 检查中发现宿舍楼部分非承重墙轻微开裂。则高校()。

A 、可要求解除合同 B 、可要求在合理期限内无偿修理或返工 C 、可以追究设计单位的责任 D 、可以追究材料供应商的责任

1Z307030 建设单位及相关单位的质量责任和义务建设单位及相关单位的质量责任和义务建设单位及相关单位的质量责任和义务建设单位及相关单位的质量责任和义务 34

1Z307031 建设单位

207. 某酒店项目经公开招标,由某施工单位承建,包工包料。施工过程中,建设单位要求 更换外墙保温材料。根据《条例》规定,以下不属于建设单位质量责任的是()。 A .不得迫使承包方以低于成本价格竞标 B .对更换后的外墙保温材料进行检验 C .不得擅自改变主体结构进行装修 D .未取得保修书,不得组织工程竣工验收 208. 下列建设单位向施工单位作出的意思表示中,为法律、行政法规禁止的是() A. 明示报名参加投标的各施工单位以低价竞标 B. 明示施工单位在施工中应优化工期

C. 暗示施工单位不采用《建设工程施工合同(示范文本)》签定合同 D. 暗示施工单位在非承重结构部位使用不合格的水泥

209. ()未经县级以上建设行政主管部门审查批准,不得使用。 A .施工安全技术措施 B .施工组织设计 C .勘察文件 D .施工图设计文件

210 .建设单位拟装修其办公楼,其中涉及承重结构变动,则下列表述正确的有() A 建设单位将装修方案报有关部门批准后,方可施工

B 建设单位在委托原设计单位提出设计方案后,方可施工

C 建设单位在委托相应资质等级设计单位提出设计方案后,方可施工 D 建设单位提出装修方案后,即可要求承包单位施工 E 建设单位可直接将装修任务发包给劳务公司 1Z307032 勘察、设计单位

211. 某设计单位承担了某体育场的设计任务,则其应承担的质量责任,表述错误的是() A 应当根据勘察成果文件进行设计 , 并注明工程合理使用年限 B 对有特殊要求的电视转播设备,可以在设计文件中标明生产厂家 C 正在送审的排水管网图纸不得进行设计交底

D 对跑道地面材料质量导致的质量事故应当出具技术处理方案 212 .下列关于设计单位质量责任和义务的说法,正确的有()

A 为了保证工程质量,设计单位必须在设计文件中指定建筑设备的生产厂家 B 为了保证设计进度,设计单位可以将部分任务转包给其他设计单位

C 设计单位在设计文件中选用的建筑设备,应当注明规格、型号、生产厂家 D 有特殊要求的设备,设计单位可以指定生产厂家

E 设计单位应当就审查合格的施工图向施工单位说明 1Z307033 监理单位

213 .某建设单位拟委托监理,现有甲、乙、丙、丁四家监理公司可供选择。根据《建设工 程质量管理条例》,则建设单位可将监理任务委托给()监理公司。

企业名称企业名称企业名称企业名称企业资质企业资质企业资质企业资质总监理工程师资格总监理工程师资格总监理工程师资格总监理工程师资格备注备注备注备注 甲甲级高工 , 注册监理工程师施工单位子公司

乙甲级工程师 , 注册监理工程师该工程设计单位所属的监理公司 35

丙乙级工程师 , 注册二级结构工程师

丁甲级高工 , 注册监理工程师该工程预制构件供应商的合伙企业 A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 丁

214. 以下不属于工程监理依据的是()

A. 法律法规 B. 承包合同约定的推荐性标准 C. 设计文件 D. 监理合同

215 ★ . 未经总监理工程师签字,()。

A 、建筑材料、构配件和设备不得在工程上使用或安装 B 、施工单位不得进行下一道工序施工

C 、不得进行隐蔽验收 D 、建设单位不拨付进度款

1Z307040 建设工程竣工验收制度建设工程竣工验收制度建设工程竣工验收制度建设工程竣工验收制度

1Z307041 1Z307041 1Z307041 1Z307041 竣工验收的主体和法定条件

216 ★.按照《建设工程质量管理条例》,工程竣工验收应当具备的条件有() A 有完整的技术档案和施工管理资料 B 部分工程的质量必须优良 C 有施工单位签署的工程保修书

D 有勘察、设计、监理单位共同签署的质量合格文件 E 已经办理竣工结算

1Z307044 竣工结算、质量争议 二、竣工工程质量争议的处理

217 某商场项目,建设单位因急于开业,在尚未组织竣工验收的情况下提前将部分楼层交 由商户进行店铺装修。装修过程中,建设单位陆续发现了一些质量缺陷,遂以质量不符合约 定为由将施工单位诉到人民法院,则下列质量问题中,不能够获得人民法院支持的有() A .卫生间瓷砖贴面脱落、水管漏水 B .电梯运行声响过大 C .屋面彩钢板破损 D .地基沉降不均匀 E .部分非承重墙出现裂缝

218 ★.某写字楼工程主楼尚未完工,裙楼商场部分未经验收即投入使用。使用中发现一楼 基础底板断裂。对此,应承担质量责任的是() A 建设单位 B 施工单位

C 使用单位 D 质量监督机构 1Z307045 竣工验收报告备案 219. 某工程 3 月 1 日,施工单位提交竣工报告, 3 月 5 日建设单位组织竣工验收, 3 月 6

日竣工验收合格, 3 月 11 日质量监督站报送质量监督报告。则建设单位至迟应当在() 前将竣工验收报告和消防准用文件上报公安消防机构备案。 A. 3 月 11 日 B. 3 月 16 日 C. 3 月 21 日 D. 4 月 6 日

1Z307050 建设工程质量保修制度建设工程质量保修制度建设工程质量保修制度建设工程质量保修制度

1Z307051 质量保修书和最低保修期限 36

220 ★

. 施工单位应当于()出具工程质量保修书。

A 、竣工验收合格时 B 、竣工验收备案时

C 、提交竣工验收报告时 D 、提交竣工结算文件时

221. 某综合楼工程于 2004 年 7 月 20 日开工建设,设计合理使用年限为 50 年,屋面防水为 E

级,合理使用年限为 15 年。电梯工程于 2005 年 7 月 20 日验收合格,整个项目于 2005 年 7

月 26 日竣工验收合格并交付使用。以下各项符合《建设工程质量管理条例》最低保修期限 的有()。

A. 电梯工程 :自 2005 年 7 月 20 日起 2 年 B. 供热系统 :2 个采暖期

C. 屋面轻钢结构工程 :自 2005 年 7 月 26 日起 35 年 D. 设备安装和装修工程 :2 年 E 地基基础工程和主体结构工程 : 自 2004 年 7 月 20 日起 50 年 222. 某工程项目已超过合理使用年限,欲继续使用。此时应当委托具有相应资质等级的() 鉴定,并根据鉴定结果采取加固、维修等措施,重新界定使用年限。 A .设计单位 B .建设单位

C .施工单位 D .勘察单位 E .监理单位

1Z308000 建设工程纠纷解决法律制度建设工程纠纷解决法律制度建设工程纠纷解决法律制度建设工程纠纷解决法律制度 1Z308012 民事纠纷的法律解决途径

223. 建设工程发生纠纷时,当事人应首先考虑通过 ( ) 解决纠纷。 A .仲裁 B .调解 C .和解 D .诉讼

224. 以下各项纠纷中,属于《仲裁法》调整范围的是()。 A 、某建筑公司与某设备安装公司之间的借款合同纠纷 B 、村民王某与村委会的耕地承包合同纠纷

C 、某施工单位和某商品混凝土厂家的供货合同纠纷 D 、建设单位和施工单位之间的施工合同纠纷 E 、钢筋工赵某和所供职施工单位之间的劳动纠纷 225. 以下不可以进入仲裁庭的是()。 A. 当事人代理律师 B .证人、鉴定人 C .新闻媒体记者 D .仲裁庭咨询专家

226 .下列关于仲裁与诉讼特点的表述正确的有() A 、仲裁的程序相对灵活,诉讼的程序较严格

B 、仲裁以不公开审理为原则,诉讼则以不公开审理为例外 C 、仲裁实行一裁终局制,诉讼实行两审终审制

D 、仲裁机构由双方协商确定,管辖人民法院则不能由双方约定 E 、仲裁和诉讼是两种独立的争议解决方式

227 .下列有关仲裁与民事诉讼的说法正确的有()。

A 所有民事纠纷既可以用仲裁的方式解决,也可以用诉讼的方式解决

B 请求仲裁机构解决纠纷,应以双方当事人之间有仲裁协议为条件,而进行民事诉讼则 37

不要求双方当事人之间有民事诉讼协议

C 仲裁案件通常情况下不公开审理,而法院审理民事案件一般应公开审理 D 仲裁机构属国家事业单位,人民法院属国家司法机关

E 仲裁机构裁决案件实行一裁终局制度,法院审理案件实行两审终审制度 1Z308020 民事诉讼制度民事诉讼制度民事诉讼制度民事诉讼制度 1Z308021 民事诉讼的法院管辖 228 ★

. 下列关于诉讼管辖的表述正确的是()。

A. 所有第一审民事案件均应当由基层人民法院管辖

B. 建设工程施工合同纠纷应当由不动产所在地人民法院管辖

C. 受移送人民法院认为移送的案件不属于本院管辖的,可继续移送有管辖权的人民法院 D. 房屋买卖纠纷不实行“原告就被告”原则

229. 根据《民事诉讼法》关于特殊地域管辖的规定,因合同纠纷提起的诉讼,由被告住所 地或者 ( ) 人民法院管辖。

A .原告住所地 B .合同履行地 C .合同签订地 D .标的物所在地

230. 下列纠纷中,应当由不动产所在地人民法院专属管辖的是 ( ) 。 A .房产买卖纠纷 B .装饰材料买卖纠纷

C .工程监理合同纠纷 D .工程施工合同纠纷 E .土地使用权转让纠纷 231. 两个人民法院之间因管辖权发生争议,正确的处理方法是 ( ) 。 A .由双方协商解决 B .由最先受理的法院管辖

C .由最先收到起诉状的法院管辖 D .报请双方共同的上级法院指定管辖 E .根据当事人的选择确定

1Z308022 民事诉讼当事人和代理人

232. 以下不属于民事诉讼当事人的是 ( ) 。 A .原告、被告 B .共同诉讼人

C .无独立请求权的第三人 D .诉讼代理人

233. 当事人委托某律师事务所的张律师做自己的诉讼代理人,授权委托书中委托权限一栏 仅注明“全权代理”。则张律师有权代为()。

A. 陈述事实、参加辩论 B. 承认、放弃、变更诉讼请求 C. 进行和解 D. 提起反诉或上诉 1Z308023 民事诉讼证据

234. 民事诉讼的证据不包括()

A. 书证 B. 物证 C. 视听资料 D. 科学实验 235 ★

.当事人提交给法院的如下材料中,属于民事证据的是() 38

A. 建筑工程法规 B. 不合格材料样品 C. 工程竣工验收合格报告 D. 双方往来的电子邮件 E. 代理意见 236 .某建设单位和施工单位因某分部工程质量缺陷发生纠纷。施工单位提供了其技术负责 人周某签字的技术核定联系单,证明工程质量合格。正确的说法是()。 A .该技术核定单属于证人证言 B .该技术核定单属于书证 C .该技术核定单属于鉴定结论

D .由于周某是施工单位的员工,其签署的技术核定单不能作为证据使用 237. 关于证据种类,以下说法错误的是() A 工程图纸属于书证 B 工程设备属于物证

C 工程照片属于视听资料 D 地质勘察报告属于勘验笔录 E 质量评估报告属于鉴定结论

238 .建设单位因施工单位在履行施工合同中存在违约行为对其提起诉讼,并准备申请对工 程进行质量鉴定,则鉴定申请应在()提出。

A. 开庭审理前 B. 法庭辩论前 C. 法院判决前 D. 举证期限内

239 .施工单位若对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议,申请重新鉴定。法院 应予准许的情况包括()

A. 鉴定程序严重违法 B. 鉴定人员不具备相关的鉴定资格 C. 鉴定结论明显依据不足 D. 经过质证不能作为证据使用 E .有缺陷的鉴定结论可通过补充鉴定解决 240 ★

.关于证据,下列说法错误的有 ( )

A. 复印件不能作为认定案件事实的依据

B. 未经对方同意录制的视听资料,不能作为认定案件事实的依据 C. 人民法院委托做出的鉴定,当事人不得申请重新鉴定 D. 申请证据保全不得迟于举证期限届满前七日 E. 当事人的陈述不属于证据

241. 仲裁过程中,如果申请人甲申请证据保全,则正确程序是() A .甲向仲裁机构所在地的基层人民法院提出申请

B .仲裁机构将甲的申请提交证据所在地的基层人民法院

C .仲裁机构将甲的申请提交仲裁机构所在地的基层人民法院 D .仲裁机构采取必要的证据保全措施

242. 人民法院可以根据情况对不同的证据采用不同的保全方法,下列行为不是证据保全方 法的是()

A. 没收 B. 扣押 C. 查封 D. 勘验 243 .商品混凝土供应商甲作为证人,欲证明施工单位乙用于承包工程的商品混凝土数量及 价款等事实。以下说法不符合《关于民事诉讼证据的若干规定》的是()。

A 、询问证人甲时,其他证人不得在场 B 、审判人员和当事人可以对甲进行询问 C 、甲应当出庭作证 D 、甲可以旁听法庭审理 39

244. 某建筑工人王某在三楼进行钢结构焊接作业时不慎坠楼,经鉴定腰椎粉碎性骨折造成 残疾。王某起诉施工单位要求赔偿时,双方向法院分别提交了如下证据。其中哪些证据不能 作为认定案件事实的依据?

A. 王某在法院调解中为尽快获得赔偿曾亲口承认管理人员无违章指挥行为,但调解破裂后又

改口否认。

B. 赵某( 11 岁),出庭证明其在街上玩耍时无意中看到了王某坠落前未捆绑安全带

C. 钱某,施工单位项目经理,证明对王某进行过上岗培训,但培训记录的原件已经遗失, 只有复印件

D. 证人孙某向法庭提供了一段手机拍摄的事发经过录像,但关键部分图像模糊不清

E. 李某,施工单位负责人,向法庭陈述王某入职时腰部就有旧伤,不能从事重体力劳动, 但王某坚决否认此事,王某的其他同事也声称不知道此事。 1Z308024 民事诉讼时效 一、概念

245 .路人甲不慎掉入沿街的一个正在施工的井口受伤。一年零五个月后出院到法院起诉, 要求施工单位赔偿其损失。对此案,法院()。 A. 不予受理,因为已过了诉讼时效

B .在甲补充了有关时效中止或中断的证据后才可以受理 C .应当受理 D .不应当受理,因为本案过错难以分清 二、不适用于诉讼时效的情形

246 .以下适用诉讼时效的情形是()

A. 支付存款本息请求权 B .兑付债券本息请求权 C .缴付公司出资请求权 D .返还不当得利请求权 三、时效种类

247 .甲施工单位在担任一项工程的总承包期间,遭遇多起法律纠纷。则以下纠纷中适用 2 年诉讼时效的是()

A 甲向乙租赁的 10 吨钢管租金未付 B 丙分包堆放在甲料场中的材料因失火而毁损 C 甲向丁购买的进口机电设备存在设计缺陷

D 戊在供应钢材给甲时,由于疏忽,多发了 2 吨

248 .甲公司在乙公司办公楼附近实施基坑爆破。爆破后 3 年,乙公司才发现玻璃幕墙的铝

框发生损伤,向法院起诉要求赔偿,则本案()

A .已经超过诉讼时效,法院不予受理 B .已经超过诉讼时效,法院应驳回诉讼请求 C .诉讼时效中止 D .未超过诉讼时效

249.1990 年 6 月 8 日,某建筑工程公司的工人甲在工作期间被高空落下的钢筋砸伤,经 过医治痊愈, 2009 年 8 月 25 日,甲感觉胸部疼痛到医院诊治,经胸部透视发现甲的胸腔

内有异物,通过手术取出断裂钢筋一小块,经确认是 1990 年那次受伤所遗留。甲就二次手

术的赔偿要求应在 ( ) 之前向该建筑工程公司提出。 A . 2010 年 6 月 8 日 B . 2010 年 8 月 25 日 C . 2011 年 8 月 25 日 D . 1991 年 6 月 8 日 40

四、诉讼时效期间的起算 250 ★

. 以下关于诉讼时效期间的起算,说法正确的是() A. 人身伤害赔偿的诉讼时效期间,从受伤害之日起计算

B. 当事人约定同一债务分期履行的,诉讼时效期间从债务人明确表示不履行之日起计算 C. 当事人未约定履行期限的合同,诉讼时效从债权成立之日起计算

D. 合同被撤消,当事人要求返还财产、赔偿损失的,诉讼时效期间从合同被撤消之日起计算

251 .当事人未约定履行期限的合同,诉讼时效期间的起算方式,不包括()。 A. 依照合同法规定可以确定履行期限的,从履行期限届满之日起计算

B. 不能确定履行期限的,从债权人要求债务人履行债务的宽限期届满之日起计算 C. 不能确定履行期限的,从债权人第一次向债务人主张债权时起计算

D. 不能确定履行期限的,从债务人明确向债权人拒绝履行债务之日起计算 五、诉讼时效中止和中断

252 .某建设工程合同约定,建设单位应于工程验收合格交付后两个月内支付工程款。 200 5

年 9 月 1 日,该工程经验收合格交付使用,但建设单位迟迟不予支付工程款。下列情形中, 会导致诉讼时效中止的是()。

A . 2006 年 8 月,施工单位所在地突发洪灾,一个月后恢复生产

B . 2007 年 6 月,施工单位所在地发生强烈的地震,一个月后恢复生产 C . 2007 年 7 月,施工单位法定代表人生病住院,一个月后痊愈出院 D . 2007 年 9 月,施工单位向人民法院提起诉讼,但随后撤诉

253 .按照合同约定, 2007 年 1 月 1 日发包方应该向承包方支付工程款,但没有支付。 2007

年 7 月 1 日至 8 月 1 日之间,当地发生了特大洪水,导致承包方不能行使请求权。 2007 年 12

月 3 日,承包方向法院提起诉讼,请求发包方支付拖欠的工程款, 2007 年 12 月 31 日法院做

出判决。则下面的说法正确的是()。

A 、 2007 年 7 月 1 日至 8 月 1 日之间诉讼时效中止 B 、 2007 年 7 月 1 日至 8 月 1 日之间诉讼时效中断 C 、 2007 年 12 月 3 日诉讼时效中断 D 、 2007 年 12 月 31 日起诉讼时效中止 254 ★

.2007 年 6 月 1 日,分包商乙存放在总包甲料场中的材料,因料场失火而毁损。乙于 2007 年 10 月 15 日曾口头向甲要求赔偿损失,甲未予理睬。此后乙为了顾全合作,再未 提及此事,直到 2009 年 7 月 15 日乙办理竣工结算时再次要求甲赔偿损失,甲辩称已经超

过了诉讼时效,问本案实际诉讼时效期间应当在 ( ) 届满。 A 、 2008 年 10 月 15 日 B 、 2009 年 6 月 1 日 C 、 2009 年 10 月 15 日 D 、 2011 年 7 月 15 日 1Z308025 民事诉讼的审判程序 一、一审程序 (一)起诉

255. 以下起诉不予受理的是()

A. 原告与本案无直接利害关系 B. 无明确的被告 41

C. 无具体的诉讼请求、事实和理由 D. 证据不足 E. 超过诉讼时效

256 .某施工单位诉建设单位施工合同纠纷一案,由某人民法院开庭审理。建设单位经传票 传唤,无正当理由拒不到庭,则人民法院可以()

A .撤消案件 B. 中止审理 C .终结审理 D. 缺席判决

257 .甲诉乙建设工程施工合同纠纷一案,人民法院立案审理。在庭审中,甲方未经法庭许 可中途退庭,则人民法院对该起诉讼案件()。 A 、移送二审法院裁决 B 、按撤诉处理 C 、按缺席判决 D 、进入再审程序 二、二审程序

1 1 1 1 .上诉期间

258 .建设单位不服一审法院作出的财产保全的裁定,则它应当至迟在裁定书送达之日起 ()内向上一级人民法院提起上诉。 A 10 日 B 15 日 C 20 日 D 30 日 3 3 3 3 .二审法院对上诉案件的审理

259 .人民法院对二审案件的审理,在下列表述中,正确的有() A .一审判决认定事实基本清楚,引用法律并无不当,发回重审

B .一审判决认定事实清楚,适用法律正确的,判决驳回上诉,维持原判 C .一审判决认定事实不清,证据不足,发回一审法院重审 D .一审判决适用法律错误的,依法改判 E. 当事人对第二审案件的判决,不可以上诉 三、审判监督程序 260 . 2008 年 3 月施工单位终审败诉, 2011 年 5 月施工单位取得确切证据,足以证明原

终审法官存在贪赃枉法行为,则以下说法错误的是()

A 、由于判决生效超过 2 年,不能申请再审 B 、可以在知道之日起 3 个月内申请再审 C 、可以通过检察院抗诉发动再审 D 、可以向上级法院申诉 1Z308025 民事诉讼的执行程序 二、执行根据

261. (),可以向有关人民法院申请强制执行。

A .双方签收的仲裁调解书 B .双方签收的行政调解书 C .外国法院的生效判决书 D .生效的行政征收决定 E. 双方在仲裁中达成的和解协议 三、执行案件的管辖

262 .甲诉乙施工合同纠纷一案经某市一区法院一审终结,判决乙支付工程款及利息。乙不 服,以一审判决事实不清为由向该市中级法院提出上诉,二审法院查清事实后依法进行了改 判。甲的住所地在该市二区,但在该区没有财产可供执行,而在该市三区存有 20 万元的钢 材。如果甲不执行二审法院的判决,乙应当向该市 ( ) 法院申请强制执行。 A .一区 B .中级 C .二区或三区 D .一区或三区 四、执行程序 42

1 1 1 1 .申请

263. 如果终审判决要求建筑公司向农民工支付工资合计 5 万元。支付日期截止于 2009 年 8 月 5 日。但是,届时建筑公司却没有支付,则农民工至迟应在()前申请强制执行。 A.2010 年 8 月 5 日 B.2010 年 2 月 5 日 C.2011 年 8 月 5 日 D.2009 年 9 月 5 日 3 3 3 3 .再申请 264 ★

.人民法院自收到申请执行书之日起超过()未执行的,申请执行人可以向上一级 法院申请执行。

A . 1 个月 B . 3 个月 C . 6 个月 D . 1 年 五、执行中的其他特殊问题

(三)执行和解

265 .法院终审判决甲公司拖欠其工程款及利息,甲到期没有付款,乙申请法院执行。在执 行过程中,甲、乙双方达成分期付款协议,但甲没有履行该协议。下列关于执行的说法中正 确的是()

A 乙可以向法院另行起诉 B 乙可以申请法院恢复执行 C 该执行已经终结 D 乙可以提起审判监督程序 六、执行措施

266 .某施工单位拒不履行法院生效判决,现查明该单位在银行账户存有一笔款项,则法院 可采取的强制执行措施是()。

A 、提存 B 、提取 C 、拍卖 D 、划拨

1Z308030 仲裁制度仲裁制度仲裁制度仲裁制度 1Z308031 仲裁协议 二、仲裁协议的内容

267 .建设单位与施工单位的合同中约定:“双方在履行过程中发生的争议,由双方当事人 协商解决;协商不成的,可以向有关仲裁委员会申请仲裁”。后双方发生纠纷,建设单位要 求向甲仲裁委员会申请仲裁,施工单位要求向乙仲裁委员会申请仲裁,双方争执不下。关于 纠纷解决方式选择的说法,正确的是()。 A .只能向有管辖权的人民法院起诉

B .只能向不动产所在地的仲裁委员会申请仲裁 C .应由甲仲裁委员会进行仲裁

D .建设单位与施工单位选择的仲裁委员会谁先收到仲裁申请,就由谁进行仲裁 三、仲裁协议的效力 (二)对法院的约束力

268 .甲与乙因施工合同纠纷诉至人民法院。在法庭调查时,乙出示了双方订立的有效仲裁 协议,此时人民法院应当() A .驳回起诉 B. 继续审理

C .终止审理 D. 将案件移交合同约定的仲裁机构 (四)仲裁协议的独立性 269 .甲总承包单位将其承建的工程分包给乙承包单位,双方订立分包合同并约定因本合同 43

发生的一切争议均由某仲裁委员会裁决。后双方因质量问题发生争议,同时发现该分包行为 未经建设单位同意。下列关于本案仲裁协议效力的说法,正确的是() A. 分包合同无效,则仲裁协议无效 B. 分包合同有效,则仲裁协议有效

C. 分包合同效力待定,则仲裁协议效力待定 D. 分包合同效力与仲裁协议效力没有相关性 1Z308032 仲裁开庭和裁决 一、仲裁庭的组成

270 ★.如果甲、乙双方没有在仲裁规则规定的期限内选定仲裁庭的组成形式,则下列做法 正确的是()。

A .仲裁委员会驳回仲裁申请 B .由仲裁委员会主任指定 C .推定选择独任仲裁庭 D .推定选择合议仲裁庭 二、开庭和审理

271 .下列关于仲裁开庭的说法,正确的是() A .仲裁应当开庭进行,当事人也可以协议不开庭 B .仲裁应当不开庭进行,当事人也可以协议开庭 C .仲裁不公开进行,当事人协议公开的必须公开 D .仲裁公开进行,当事人可以协议不公开 三、仲裁中的和解、调解

272 ★.甲公司与乙公司之间的建设工程合同纠纷,双方在仲裁过程中达成和解协议,此种 情况下甲公司不具有下列哪一种权利?

A. 请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书 B. 撤回仲裁申请 C. 对和解协议进行反悔,请求仲裁庭依法作出裁决 D. 请求法院执行仲裁过程中达成的和解协议

273. 仲裁过程中,如当事人双方达成了调解协议,则仲裁庭下述作法正确的有() A. 制作调解书 B. 制作裁决书 C. 驳回申请 D. 撤消案件 E. 要求当事人撤回申请

274 .甲乙双方的合同纠纷于 2006 年 7 月 2 日开庭仲裁, 7 月 4 日,经仲裁庭调解,双方达成 了调解协议, 7 月 5 日仲裁庭根据调解协议制定了调解书, 7 月 6 日调解书交由双方签收。根

据《仲裁法》有关规定,则下列说法正确的是()。 A 、该调解书与仲裁裁决书具有同等法律效力 B 、该调解书自 2006 年 7 月 5 日产生法律效力

C 、若当事人签收调解书后反悔,则仲裁庭重新开庭仲裁 D 、申请人签收调解书后,申请人应撤回仲裁申请 E 、该调解书自 2006 年 7 月 6 日产生法律效力 四、仲裁裁决

275 .某工程质量纠纷由合议仲裁庭审理,在赔偿数额上仲裁员意见不一致,首席仲裁员甲 44

认为施工单位应向建设单位赔偿 20 万元,另两名仲裁员乙、丙都认为应赔偿 30 万元,则 仲裁庭应按()意见作出。

A .甲 B .乙、丙 C .仲裁委员会主任 D .仲裁委员会

276. 某工程质量纠纷经仲裁庭开庭审理后,在赔偿数额上形成三种意见,甲、乙、丙仲裁 员分别认为应赔偿 15 、 16 、 20 万元,其中丙仲裁员是由当事人双方共同选定的。此案中,

应当裁决赔偿()万元。 A . 15 B. 16 C . 17 D. 20 277 ★

. 关于仲裁的特点,说法错误的是()。

A .没有仲裁协议,仲裁机构不得受理仲裁申请

B .因房产继承纠纷产生的争议,当事人约定的仲裁协议无效 C .当事人对仲裁协议效力有异议,应当在仲裁首次开庭时提出

D .合议仲裁庭,由当事人各选定一名仲裁员,首席仲裁员须由仲裁委员会主任指定 E .合议仲裁庭不能形成一致意见时,应按照首席仲裁员的意见作出裁决 278. 仲裁生效后,承包商以仲裁庭组成及仲裁程序违法为由提出异议并申请撤销仲裁裁决, 其中确实存在问题的是()

A. 承包商坚持由独任庭仲裁,建设单位坚持要组建合议庭,仲裁委员会主任指定了合议庭 B. 仲裁员是在仲裁委员会主任的监督下随机抽签产生的 C. 首席仲裁员是仲裁委员会主任指定的

D. 建设单位选定的仲裁员曾长期担任建设单位的法律顾问 E. 承包商选定的仲裁员作出了不利于承包商的裁决 1Z308034 申请撤销裁决 279 ★

.关于仲裁裁决的撤消,以下说法正确的是() A .法院可以主动撤消违法的仲裁裁决

B .当事人可以向上级仲裁委员会申请撤消仲裁裁决 C .当事人应当在仲裁裁决生效后 2 年内提出申请

D .当事人申请撤消仲裁裁决应当有法定理由,并有确切证据 1Z308035 仲裁裁决的执行 一、仲裁裁决的强制执行力

280. 甲、乙双方因施工合同纠纷,经仲裁机构裁决乙方应承担责任,然而乙方拒不履行生

效裁决。根据《仲裁法》规定,甲方可以()。 A 、向法院申请撤销裁决 B 、向人民法院起诉

C 、向上级仲裁机构申诉 D 、向人民法院申请执行 二、仲裁裁决的不予执行

281. 根据《仲裁法》和《民事诉讼法》规定,对国内仲裁而言,人民法院不予执行仲裁裁 决的情形包括()。 45

A. 约定的仲裁协议无效 B. 仲裁事项超越法律规定的仲裁范围 C. 适用法律确有错误 D. 原仲裁机构被撤销 E. 申请人死亡

1Z308040 调解、和解与争议评审调解、和解与争议评审调解、和解与争议评审调解、和解与争议评审

282. 建设工程民事纠纷经不同主体调解成功并制作了调解书,其中可以强制执行的是 ()。

A. 双方签收的由人民调解委员会制作的调解书 B. 双方签收的仲裁调解书

C. 人民法院依法作出但原告方拒绝签收的调解书

D. 双方签收的由人民政府职能部门依法作出的调解书

283. 甲乙双方因工程施工合同发生纠纷,甲公司向法院提起了民事诉讼。审理过程中,在 法院的主持下,双方达成了调解协议,法院制作了调解书并送达了双方当事人。双方签收后 乙公司又反复,则下列说法正确的是()。 A 、甲公司可以向人民法院申请强制执行 B 、人民法院应当根据调解书进行判决

C 、人民法院应当认定调解书无效并及时判决

D 、人民法院应当认定调解书无效并重新进行调解 284 .关于和解的说法,错误的是()。 A .和解协议具有强制执行的效力

B .当事人在申请仲裁或提起民事诉讼后仍然可以和解 C .和解可以发生在民事诉讼的任何阶段

D .当事人和解后可以请求法院调解,制作调解书

1Z308050 行政复议和行政诉讼行政复议和行政诉讼行政复议和行政诉讼行政复议和行政诉讼

1Z308051 行政复议和行政诉讼受案范围

284. 根据《行政复议法》规定,下列选项中不可申请行政复议的有()。 A. 建设行政主管部门吊销建筑公司的资质证书 B. 人民法院对保全财产予以查封

C. 监察机关给予机关工作人员降级处分

D. 建设行政主管部门对建设工程合同争议进行的调解 E. 行政拘留

285. 施工单位对建设行政管理部门下列行为提起行政诉讼,人民法院应当受理的是()。 A 对施工现场侵权赔偿纠纷进行的调解 B 撤销施工单位资质证书的决定

C 因工作人员违法颁发资质证书而给予的行政处分 D 关于资质证书颁发的条件不符合法律规定 286 .人民法院可以受理的行政案件有()。 A .施工单位对行政复议决定不服的 46

B .施工单位对行政调解结果不服的

C .施工单位对某市政府作出对本地施工企业投标加分的决定不服的 D .施工单位对行政机关吊销资质证书的决定不服的

E .施工单位对行政机关不予受理资质升级申请决定不服的 1Z308052 行政复议的申请、受理和决定

287. 某施工单位在参加投标中有违法行为,建设行政主管部门的处罚决定于 5 月 20 日作出,

施工单位 5 月 25 日收到。如果施工单位申请行政复议,申请的最后期限为() A . 6 月 4 日 B. 6 月 9 日 C . 7 月 19 日 D. 7 月 24 日

288. 对某地级市建设行政主管部门作出的具体行政行为,当事人不服,可以向()申 请行政复议。

A 、市建设行政主管部门 B 、市人民政府

C 、省级建设行政主管部门 D 、省级人民政府 E 、国务院建设行政主管部门 二、行政复议受理

289. 行政复议期间,行政行为不停止执行,但有下列例外(): A .申请人认为需要停止执行的 B .被申请人认为需要停止执行的 C .复议机关认为需要停止执行的 D .复议机关同意停止执行的 E .法律规定应停止执行的

1Z308053 行政诉讼的法院管辖、起诉和受理 290. 某施工单位在参加投标中有违法行为,建设行政主管部门的处罚决定于 5 月 20 日作 出,施工单位 5 月 25 日收到。 8 月 1 日施工单位欲通过有关途径申请撤消该处罚决定,则

说法正确的是()

A .施工单位可以申请复议,也可以不经过复议直接起诉 B. 施工单位应先申请复议,不服复议可以向法院起诉 C .施工单位只能向法院起诉

D. 施工单位既不可以申请复议,也不可以向法院起诉 1Z308054 行政诉讼的审理、判决和执行 291. 某施工单位在参加投标中有违法行为,建设行政主管部门的处罚决定于 5 月 20 日作 出,施工单位 5 月 25 日收到。 8 月 1 日施工单位欲通过有关途径申请撤消该处罚决定,则

说法正确的是()

A .施工单位可以申请复议,也可以不经过复议直接起诉 B. 施工单位应先申请复议,不服复议可以向法院起诉 C .施工单位只能向法院起诉

D. 施工单位既不可以申请复议,也不可以向法院起诉

292 .行政诉讼判决生效后,被告行政机关拒绝履行判决的,()

A .应由原告向一审法院申请强制执行 B .由二审法院责令一审法院采取执行措施 C .一审法院主动采取执行措施 D .由被告上级主管部门责令被告履行 47

最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释 无效的施工合同 * * * *

建设工程施工合同具有下列情形之一的,应当根据合同法认定无效: (一)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;

(二)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的; (三)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。

承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工 企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据民法通则规定,收缴 当事人已经取得的非法所得。

施工合同认定无效后工程款的结算 * * * *

建设工程施工合同无效,但建设工程经竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工 程价款的,应予支持。

建设工程施工合同无效,且建设工程经竣工验收不合格的,按照以下情形分别处理:

(一)修复后的建设工程经竣工验收合格,发包人请求承包人承担修复费用的,应予支持; (二)修复后的建设工程经竣工验收不合格,承包人请求支付工程价款的,不予支持。 因建设工程不合格造成的损失,发包人有过错的,也应承担相应的民事责任。

两种例外情况 * * * *

承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同,在建设工程竣工前取得相 应资质等级,当事人请求按照无效合同处理的,不予支持。

具有劳务作业法定资质的承包人与总承包人、分包人签订的劳务分包合同,当事人以转 包建设工程违反法律规定为由请求确认无效的,不予支持。 垫资利息

当事人对垫资和垫资利息有约定,承包人请求按照约定返还垫资及其利息的,应予支持, 但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。 当事人对垫资没有约定的,按照工程欠款处理。

当事人对垫资利息没有约定,承包人请求支付利息的,不予支持。

例 2 、某施工合同约定承包人对基础工程垫资施工,发包人对垫付资金按银行贷款利率 2 倍支付利息,后发包人未按合同约定支付垫资利息,承包人诉至法院,则人民法院对垫资 利息的处理,正确的是( D ) A 、予以追缴 B 、不予支持 C 、支付按合同约定全部支付

D 、只支持按银行同类贷款利息支付

例 1 、建设工程施工合同不能认定无效的是( D )。

A 、承包人超越资质等级承揽工程 B 、借用有资质的建筑施工企业名义承揽工程 C 、建设工程必须进行招标而未招标

D 、资质低的承包人与资质等级高的企业联合承揽工程 48

工程款拖欠责任 * * * *

当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的,按照约定处理;没有约定的,按照中 国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。

利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的,下列时间 视为应付款时间:

(一)建设工程已实际交付的,为交付之日;

(二)建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件之日;

(三)建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日。 施工合同解除及其法律后果

承包人具有下列情形之一,发包人请求解除建设工程施工合同的,应予支持: (一)明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的;

(二)合同约定的期限内没有完工,且在发包人催告的合理期限内仍未完工的; (三)已经完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复的; (四)将承包的建设工程非法转包、违法分包的。

发包人具有下列情形之一,致使承包人无法施工,且在催告的合理期限内仍未履行相应 义务,承包人请求解除建设工程施工合同的,应予支持: (一)未按约定支付工程价款的;

(二)提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的; (三)不履行合同约定的协助义务的。

因一方违约导致合同解除的,违约方应当赔偿因此而给对方造成的损失。 质量不合格的具体处理规定

建设工程施工合同解除后,已经完成的建设工程质量合格的,发包人应当按照约定支付 相应的工程价款;已经完成的建设工程质量不合格的,参照上述第 2 节的方式处理。 因承包人的过错造成建设工程质量不符合约定,承包人拒绝修理、返工或者改建,发包 人请求减少支付工程价款的,应予支持。

例 3 、某建设工程合同约定,“工程通过竣工验收后 2 个月内,结清全部工程款”。 200 5

年 10 月 1 日工程通过竣工验收, 10 月 10 日承包人提交竣工结算文件, 10 月 20 日承包人

将工程移交发包人,但发包人一直未支付工程余款。 2006 年 5 月 1 日,承包人将发包人起

诉至人民法院,要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为( C ) A 、 2005 年 10 月 10 日 B 、 2005 年 10 月 20 日 C 、 2005 年 12 月 1 日 D 、 2006 年 5 月 1 日

例 4 、承包人具有下列( ACD )情形之一,发包人请求解除建设工程施工合同的,人民法院

应予支持。

A. 将机械设备、人员全部撤离现场 B. 拖延工期

C. 已完工程不合格,拒不整改 D. 未经发包人许可将工程分包 E. 存在严重安全事故隐患 49

发包人具有下列情形之一,造成建设工程质量缺陷,应当承担过错责任: (一)提供的设计有缺陷;

(二)提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准; (三)直接指定分包人分包专业工程。

承包人有过错的,也应当承担相应的过错责任。 发包人擅自提前使用工程视同竣工验收合格 * * * *

建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后,又以使用部分质量不符合约定为由主张权 利的,不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构 质量承担民事责任。 竣工日的认定 * * * *

当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理: (一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;

(二)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日 为竣工日期;

(三)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日 期。

例 7 、某扩建工程建设单位因急于参加认证,于 11 月 15 日未经检验而使用该工程, 11 月

20 日承包人提交了竣工验收报告, 11 月 30 日建设单位组织验收, 12 月 3 日工程竣工验收

合格,则该工程竣工日期为( A )

A 、 11 月 15 日 B 、 11 月 20 日 C 、 11 月 30 日 D 、 12 月 3 日

例 8 、承包人 3 月 1 日提交竣工验收报告,发包人因自身原因, 8 月 1 日才组织竣工验收,

验收不合格。整改后, 8 月 15 日,第二次验收合格。 8 月 20 日 , 建设单位办理工程竣工验

收备案 ,8 月 30 日 , 工程交付使用 . 则本案中,竣工日和保修期自应分别自 ( C ) 起算。 A 、 3 月 1 日 ,8 月 30 日 B 、 8 月 20 日 ,8 月 15 日 C 、 3 月 1 日 ,8 月 15 日 D 、 8 月 15 日 ,5 月 30 日

例 6 、某商场项目,建设单位因急于开业,在尚未组织竣工验收的情况下提前将部分楼层 交由商户进行店铺装修。装修过程中,建设单位陆续发现了一些质量缺陷,遂以质量不符 合约定为由将施工单位诉到人民法院,则下列质量问题中,不能够获得人民法院支持的有 ( ABCE )

A .卫生间瓷砖贴面脱落、水管漏水 B .电梯运行声响过大 C .屋面彩钢板破损 D .地基沉降不均匀 E .部分非承重墙出现裂缝

例 5 、根据最高人民法院司法解释,发包人对建设工程质量缺陷,应当承担过错责任的是 ( ABE )。

A 、提供的设计有缺陷 B 、直接指定分包人分包专业工程

C 、提供的场地滞后 D 、建设项目必须进行招标而未招标 E 、指定购买的建筑材料不符合强制性标准 50

工程款结算 * * * *

当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的,按照约定结算工程价款。当事人 约定按照固定价结算工程价款,一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的,不予支持。 因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化,当事人对该部分工程价款不 能协商一致的,可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或 者计价标准结算工程价款。

当事人约定,“发包人收到竣工结算文件后,在约定期限内不予答复,视为认可竣工结 算文件”的,按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的,应予支持 * 。 建设工程施工合同有效,但建设工程经竣工验收不合格的,工程价款结算参照第 2 节规 定处理。

质量鉴定和工程量鉴定 * * * *

建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺 延工期期间。

当事人对工程量有争议的,按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证 明发包人同意其施工,但未能提供签证文件证明工程量发生的,可以按照当事人提供的其他 证据确认实际发生的工程量。

当事人对部分案件事实有争议的,仅对有争议的事实进行鉴定,但争议事实范围不能确 定,或者双方当事人请求对全部事实鉴定的除外。 例 12 、施工企业于 3 月 5 日向发包人提交了竣工验收报告,比合同约定工期提前了一周, 但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商,于 3 月 20 日提请有关部门

进行质量鉴定,鉴定部门于 4 月 10 日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣

工日期应为( A )。

A . 3 月 5 日 B . 3 月 12 日 C . 3 月 20 日 D . 4 月 10 日

例 13 、某项目施工过程中发生了多次设计变更导致工程量增加。双方办理竣工结算时,建 设单位以部分变更无现场签证为由拒绝支付。则对这部分工程量的处理,人民法院应当( D ) A 、不予认可 B 、委托进行鉴定

C 、推定为未变更 D 、要求承包人提供相关证据

例 9 、发包人与承包人约定按照固定价结算工程款,因合同履行过程中材料价格上涨,承 包人请求进行造价鉴定,则人民法院对承包人的请求应( B ) A 、予以支持 B 、不予支持

C 、征求发包人意见 D 、要求承包人提供证据 例 10 、某承包合同约定:“发包人收到竣工结算文件后 60 日内应予以答复”。承包人 6 月 1 日提交竣工结算文件。 8 月 5 日,发包人回复说不予认可。承包人即向法院起诉,请

求按照竣工结算文件结算工程价款。则人民法院对承包人的请求应( B ) A 、予以支持 B 、不予支持

C 、征求发包人意见 D 、要求承包人提供证据 例 11 、某承包合同约定:“发包人收到竣工结算文件后 60 日内应予以答复,逾期视为认 可”。承包人 6 月 1 日提交竣工结算文件。 8 月 5 日,发包人回复说不予认可。承包人即

向法院起诉,请求按照竣工结算文件结算工程价款。则人民法院对承包人的请求应( A ) A 、予以支持 B 、不予支持

C 、征求发包人意见 D 、要求承包人提供证据 51

阴阳合同的处理 ********

当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内

容不一致的,应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。 合同履行地和诉讼当事人

建设工程施工合同纠纷以施工行为地为合同履行地。

因建设工程质量发生争议的,发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被 告提起诉讼。

实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的,人民法院应当依法受理。

实际施工人以发包人为被告主张权利的,人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本 案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。 最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复 **

一、人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中,应当依照《中华人民共和国合 同法》第二百八十六条的规定,认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。 二、消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后,承包人就该商品房享有的工程价 款优先受偿权不得对抗买受人。

例 15 . 建设工程施工合同应以( C )为合同履行地。 A .原告住所地 B .合同签订地 C .施工行为地 D .被告住所地

例 16 .建设单位将其工程发包给甲总承包单位,甲依法将某专业工程分包给乙施工单位, 乙又将该专业工程分包给丙个体承包人,后因该专业工程质量发生争议。下列关于建设单 位起诉对象的说法,正确的有( DE )

A 、仅可起诉甲 B 、不能起诉丙 C 、仅可起诉乙 D 、可单独起诉乙 E 、可起诉甲、乙、丙

例 17 、甲公司将项目发包给乙公司,乙公司将项目转包给丙公司。工程竣工验收合格后, 甲公司拖欠乙公司 500 万元,乙公司拖欠丙公司 600 万工程款。现丙公司打算直接起诉甲 公司,则以下说法正确的是( C )。

A 、丙公司不得起诉甲公司,法院不宜受理。

B 、法院应当受理,并应当将乙公司追加为本案当事人。 C 、丙公司可以向甲公司主张 500 万元 D 、丙公司可以向甲公司主张 600 万元

例 14 、在某项目的评标中,某施工单位的投标报价为 5000 万元,考虑其工期提前,评标 价为 4800 万元。该施工单位中标后,招标人要求其压低报价,施工单位同意了招标人的要 求,双方按照 5000 万元的价格签订了中标合同并办理备案。同时另签订了一份让利 100 万 元的补充协议。双方后来因工程款结算产生纠纷,施工单位将招标人诉至法院,根据有关 司法解释,该工程的竣工结算价格应为 (D) 万元。 A . 4700 B . 4800 C . 4900 D . 5000 52

三、建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出 的费用,不包括承包人因发包人违约所造成的损失。

四、建设工程承包人行使优先权的期限为六个月,自建设工程竣工之日或者建设工程合 同约定的竣工之日起计算。

附录:《合同法》 286 条:“发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合 理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除按照建设工程性质不宜折价、拍卖的以外, 承包人可以①与发包人协议将该工程折价,也可以②申请人民法院将该工程依法拍卖。建 设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿”。

例 18 、某工程竣工后,甲建设单位无力偿还开发贷款 5000 万元 , 也无力支付施工单位工程

款 3000 万元(其中含违约造成的损失 500 万元),则() A .施工单位和银行均有权与甲建设单位协议折价

B .施工单位和银行均有权向法院申请拍卖该工程项目后优先受偿

C .竣工之日起 6 个月内,施工单位有权要求其 3000 万元债权优先于银行受偿 D .竣工之日起 6 个月后,银行有权要求其 5000 万元债权优先于施工单位受偿 E. 施工单位无权就其 500 万元因建设单位违约造成的损失主张优先受偿

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/ay03.html

Top