上海市建设工程建筑渣土承运合同

合同编号：

上海市建设工程建筑渣土承运合同

建设单位（甲方）： 运输企业（乙方）：

根据国家法律、法规和本市有关规定，为明确甲乙双方权利义务关系，经甲乙双方协商一致，签订本合同。

第一条承运概况

工程名称： 工程地点：

渣土处置核准文书证号：/ 核准部门：/ 建筑渣土总量暂定：吨，其中：外运吨，回运吨。 渣土处置终点：外运，回运 /。

承运车辆：部，具体车牌号、型号及载重量见合同附件。 车辆运输路线：至：处置；车辆运输路线：至：处置。 合同工期：自年月日至年月日止，总承运天数天。

承运里程：本工程建筑渣土运输处置，经工程所在区（县）的市容环卫管理部门核定，运往区（县）市容环卫管理部门指定的渣土消纳场所处置，其运输单程为公里。

第二条合同价款

1、运输单价为￥元/吨；短驳单价为￥/ 元/吨；船运单价为￥ / 元/吨。运输费总价￥元/吨。

2、消纳处置费单价为￥元/吨。消纳处置费总价为￥元。 3、合同总价为￥元。 （人民币（大写）元）

第三条付款方式

甲方将建筑渣土承运处置总款按 %、 %、%、 %付款比例，实行分期足额支付：

1、在本合同签订之日起三个工作日内，将合同总价的%，计￥元，支付给乙方。

2、乙方完成本合同约定的建筑渣土承运处置总量的%时，甲方在五个工作日内，将建筑渣土运输和消纳处置费用共计￥元（占合同总价的%），支付给乙方。

3、乙方完成本合同约定的建筑渣土承运处置总量的 %时，甲方在五个工作日，将建筑渣土运输和消纳处置费用共计￥元（占合同总价的%），支付给乙方。

4、乙方全部完成本合同约定的建筑渣土承运处置工作量时，甲方在十个工作日，将合同总价的%余款，合计￥元，全额支付给乙方。

5、其他约定： / / /

第四条各方责任 （一）甲方责任

1、甲方按照上海市工程渣土处置管理规定，负责在银行设立建筑渣

土运输处置费专用帐户，向建设工程所在地的区（县）市容环卫管理部门申请建筑渣土处置行政许可，申报建筑渣土排放计划，并经批准取得处置证。

2、甲方应按本合同约定的建筑渣土运输和消纳处置费价格、付款方式，根据承运、处置的进度以及区（县）市容环卫管理部门的核定文件，按合同约定及时将建筑渣土承运、处置款项及时支付给乙方。

3、甲方应当主动制止乙方使用密闭盖缺损的建筑渣土运输车辆（以下简称“运输车辆”）；主动制止建筑渣土装载超过运输车辆箱体上沿口的超载行为。

4、甲方根据施工承发包合同的相关约定，可将涉及施工现场建筑渣土配合承运和管理工作委托丙方代理履行，代理履行过程中引发的行政、民事责任由甲方承担。

5、其它： / / /

（二）乙方责任

1、乙方应当遵守国家和本市政府部门发布的关于建筑渣土装载、运输、处置的各项规定，并按照本市的行业标准向甲方提供规范的服

务。

2、乙方必须使用经本市相关行政管理部门核准的、符合密闭化性能要求的、安装符合规定要求的监控装置的车辆运输建筑渣土。

3、乙方装载建筑渣土应当以不超过运输车辆箱体上沿口为限，确保密闭装置正常闭合，杜绝运输过程中建筑渣土（垃圾）飞扬、撒落或滴漏。认真遵守市容环卫管理部门核准的时间、路线和将建筑渣土运至指定的地点消纳处置等规定。

4、乙方应当认真执行甲方提供的建筑渣土排放计划，并保质、保量地按期完成建筑渣土承运任务。

5、乙方所属运输车辆驶入工地前，应当做好车辆的日常保洁工作；驶出工地时，应当主动配合现场施工人员对车辆进行冲洗；做到进出工地的运输车辆车身、轮胎不粘泥。

6、乙方应当及时做好建筑渣土承运、消纳处置量的统计工作，如实填写相关记录、统计报表（单据）。

7、乙方对甲方提供的作业条件不能满足其规范作业的要求的，或对运输车辆驶出工地时不实施清洗的，应及时向甲方提出，并可向相关政府部门反映。

8、其它： / / /

第五条违约责任

1、甲方违反本合同付款约定，无正当理由延期付款，造成乙方

工期延误的，甲方应当向乙方赔付1000元/天违约金。

2、甲方或丙方违反本合同责任约定，未提供硬质场地、道路，或者未予以车辆冲洗，或者渣土装载超过运输车辆箱体上沿口，因此造成承运工期延误的，甲方应当向乙方赔付1000元/天违约金。

3、乙方无正当理由不执行甲方提供的建筑渣土排放计划，造成施工工期延误的，乙方应当向甲方赔付5000元/天违约金。

4、乙方未将建筑渣土运往本合同约定的处置场所，或未密闭运输，或运输途中建筑渣土飞扬、撒落、滴漏污染道路和市容环境的，其责任由乙方承担。

5、乙方应当在收到甲方支付的承运、消纳处置款后的五个工作日内，及时将处置费支付给处置单位。因付款不及时，造成处置单位拒绝消纳建筑渣土的，其责任由乙方承担。

6、 7、

第六条合同争议解决途径

在履行合同的过程中如发生争议，应协商解决，协商不成的，可选择下列方式解决。

1、向仲裁委员会申请仲裁。 2、依法向人民法院起诉。

第七条附则

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/9zf2.html