2012年建设工程项目管理复习题 - 图文

更新时间:2024-06-19 21:36:01 阅读量: 综合文库 文档下载

说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。

建设工程项目管理复习题

一、单项选择题(每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)

1.职业健康安全是指影响( D )内的员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员健康安全的条件和因素。

A.施工现场 B.工作岗位 C.生产过程 D.工作场所

2.建设工程项目职业健康安全管理的目的不包括( C )。

A.防止和减少生产安全事故 B.保护产品生产者的健康与安全

C.促进社会经济的快速发展 D.保障人民群众的生命和财产免受损失 3.下列不属于我国现阶段安全生产管理制度的是( B ). A.安全生产责任制 B.质量责任制 C.特种作业人员持证上岗制度 D.安全检查制度 4.安全检查的主要内容包括( A ).

A.查思想、查制度、查管理、查隐患、查整改、查事故处理 B.查计划、查制度、查监控、查隐患、查整改、查事故处理 C.查思想、查实施、查管理、查隐患、查监控、查事故处理 D.查计划、查制度、查管理、查监控、查整改、查事故处理

5.建设工程项目职业健康安全管理的目的是防止和减少生产安全事故、保护( C )的健康与安全、保障人民群众的生命和财产免受损失。 A.员工 B.访问者 C.产品生产者 D.作业人员

6.建设工程项目在决策阶段,需要依法办理各种有关安全与环境保护方面审批手续的单位是( C )。

A.施工单位 B.监理单位 C.建设单位 D.设计单位

7.在进行工程设计时,设计单位应当考虑( C )和防护需要,对涉及施工安全的重点部分和环节在设计文件中注明,并对防范生产安全事故提出指导意见。 A.施工技术 B.施工工艺 C.施工安全 D.使用功能

8.建设工程实行总承包的,由总承包单位对施工现场的安全生产负总责并自行完成工程( A )的施工。

A.主体结构 B.装修 C.土方 D.临时结构

9.建设工程实行总承包的,由( B )对施工现场的安全生产负总责。 A.建设单位 B.总承包单位

C.项目经理 D.建设行政主管部门 10.建设工程项目的职业健康安全管理的目的是( A )。 A.保护建设工程产品生产者的健康与安全

B.控制工作场所内员工及其他进入现场人员的安全条件和因素 C.避免和因使用不当对使用者造成健康和安全的危害 D.保护建设工程产品生产者和使用者的健康与安全

11.下列不属于建设工程安全事故处理程序的是( D )。

A.保护施工现场 B.开展事故调查 C.分析事故原因 D.风险识别 13.对操作者本人,对他人的安全健康及设备、设施的安全可能造成重大危害的作业,称为( D ). A.技术作业 B.管理工作 C.危险作业 D.特种作业

14.建设工程三级安全教育包括进入企业、进入( C )、进入班组。 A.总包单位 B.分包单位 C.项目 D.建设单位 16.施工安全控制的首要程序是( C )。

A.工作活动分类 B.危险源辨识 C.安全目标的确定 D.风险评价 17.建设工程安全控制的目标是( C )。

A.事故应急处理 B.找出所有危险源

C.减少和消除人的不安全行为的目标 D.评估危险源可能造成的危害

18.生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施,必须与主体工程同时设计、( C )同时投入生产和使用。

A.同时参与 B.同时决策 C.同时施工 D.同时批准 19.施工安全技术措施应包括( A )。

A.应急预案 B.编制人 C.安全目标的确定 D.危险源辨识 21.下列属于第一类危险源的是( C )。

A.吊物下作业、停留 B.个人操作失误 C.锅炉爆炸产生侧压力 D.机械运转时加油

22.油漆作业中,苯中毒是主要的危害,此类危害属于( B )。 A.一般危险源 B.第一类危险源 C.重大危险源 D.第二类危险源 23.下列选项中,属于第一类危险源的是( A )。 A.锅炉爆炸产生的冲击波、温度和压力造成的事故 B.脚手架扣件质量低劣给高处坠落事故提供了条件 C.压力容器破裂会造成有毒气体导致中毒 D.电缆绝缘层破坏会造成人员触电

24.造成约束、限制能量和危险物质措施失控的各种不安全因素称作( D ) A.一般危险源 B.第一类危险源 C.重大危险源 D.第二类危险源

25.由于电缆绝缘层破坏而造成人员触电,此类危害属于( D )。 A.一般危险源 B.第一类危险源 C.重大危险源 D.第二类危险源

26.由于压力容器破坏造成有毒气体泄露导致中毒或爆炸,此类危害属于( B )。 A.一般危险源 B.第一类危险源 C.重大危险源 D.第二类危险源

27.事故的发生是两类危险源共同作用的结果,以下对其表述不正确的是( C )。

A.第一类危险源是事故发生的前提

B.第二类危险源的出现是第一类危险源导致事故的必要条件 C.第一类危险源是事故的必要条件,决定事故的严重程度 D.第二类危险源出现的难易,决定事故发生的可能性大小

28.某工地现场一台起重机在吊运物料时,钢丝绳突然断裂,导致现场1名施工人员被物料砸伤,这起事故属于( C )。

A.第一类危险源作用的结果 B.第二类危险源作用的结果 C.两类危险源共同作用的结果 D.不可抗力作用的结果

29.某工地在当天的混凝土作业完成后,由一名新工人进行清理工作。该工人违反相关规定,在搅拌机未断电的情况下,用水冲洗残料,不小心碰到控制搅拌机起落的开关,导致该工人受伤。上述事故属于( C )作用的结果。

A.第一类危险源 B.第二类危险源 C.两类危险源共同 D.不可抗力 30.上述事故的原因主要是( A )。

A.人的不安全行为 B.设备的不安全状态 C.电气绝缘不好 D.冲洗残料

31.事故的发生是两类危险源共同作用的结果,其中第二类危险源的出现是第一类危险源导致事故的( C )。

A.前提 B.充分条件 C.必要条件 D.必然结果

32.建筑工人进行施工作业时需要戴安全帽,安全帽在安全控制中的作用是( D )。 A.消除不可接受的风险 B.降低风险的措施 C.利用技术进步改善安全措施 D.安全控制的最终手段

34.针对高大模板工程,某施工单位编制了专项的安全施工方案,同时聘请了10位专家开会讨论,从而使存在的危险源辨识更加明确具体,该方法属于( C )。 A.事故树法 B.LEC方法

C.专家调查法 D.安全检查表法

36.危险源辨识的方法很多,其中实施安全检查和诊断项目的明细表方式属于( B )。 A.专家调查法 B.安全检查表法 C.头脑风暴法 D.德尔菲法

37.施工现场经常进行悬空高处作业,为此工人经常采用搭设水平网和系挂安全带的方法进行施工,避免了悬空作业对人员造成的潜在危害,这是从( D )角度进行风险控制策划。 A.安全管理措施的进步 B.降低人员的精神压力 C.技术管理与程序控制相结合 D.使用个人防护用品

41.某大型构件吊装工程,在编制了施工安全技术措施的情况下开始作业,该施工安全技术措施属于( A )。

A.专项施工方案 B.综合安全技术措施 C.季节性安全技术措施 D.应急预案

42.对于爆破、拆除、起重吊装及基坑支护等危险性较大的作业,为了确保其施工安全,必须编制( A )。

A.专项施工方案 B.一般工程安全技术措施 C.季节性安全技术措施 D.应急财务计划

43.预防防冻、防塌方、防雷击、防风等采取的措施属于( C )。 A.特殊工程安全技术措施 B.一般工程安全技术措施 C.季节性安全技术措施 D.应急措施

44.施工人员在进行工作前,必须对所用的机械装置和工具进行仔细的检查,下班前还必须进行班后检查,做好设备的维修保养和清整场地等工作,保证交接安全。此项工作属于( B )。 A.全面安全检查 B.经常性安全检查 C.节假日安全检查 D.专项安全检查

45.东北某房屋施工工地在冬期来临时,采用暖棚法进行混凝土的冬期施工。为此,管理人员应进行( C )。

A.全面安全检查 B.经常性安全检查 C.季节性安全检查 D.专项安全检查

46.由于其重要性和特殊性,一旦发生意外,会造成大的伤害,给企业的经济效益和社会效益带来不良影响。为确保安全,对设备的运转和零件的状况要定时进行检查,发现损伤立刻更换,绝不能带病作业。此项工作属于( C )。

A.全面安全检查 B.经常性安全检查 C.要害部门重点安全检查 D.专项安全检查

47.检查企业领导和员工对安全生产方针的认识程度,建立健全安全生产管理和安全生产规章制度。此项检查属于( B )。

A.查管理 B.查思想 C.查制度 D.查整改

53.下列关于分包工程的安全生产责任的说明正确的是( D )。 A.由分包商负主要责任 B.总包商负主要责任

C.由建设单位负主要责任 D.由总包商和分包商承担连带责任

54.下列危险源辨识方法中,( D )的优点是简单易懂、容易掌握,可以事先组织专家编制检查项目,使安全检查做到系统化、完整化。

A.专家调查法 B.头脑风暴法 C.德尔菲法 D.安全检查表法 56.下列不属于建设工程环境保护措施的是( C )。 A.大气污染防治措施 B.水污染防治措施 C.安全保护措施 D.文明施工措施 57.下列属于第一类危险源的是( C )。

A.氧气瓶、炸药、电线绝缘层 B.炸药、电线绝缘层、管道闸门 C.氧气瓶、炸药、起重物体 D.氧气瓶、电线绝缘层、管道闸门 66.职业健康安全与环境管理体系文件包括( D )三个层次。 A.政策、管理手册、程序文件 B.政策、程序文件、作业文件 C.管理手册、作业文件、政策 D.管理手册、程序文件、作业文件

69.管理评审是由( C )对管理体系所进行的系统评价。 A.管理者代表 B.审核的专家 C.最高管理者 D.总经理 72.( A )是由组织的最高管理者对管理体系的系统评价,判断组织的管理体系面对内部情况的

变化和外部环境是否充分适应有效,由此决定是否对管理体系做出调整。 A.管理评审 B.管理体系内部审核 C.初始状态评审 D.合规性评价

73.建设单位在申请领取施工许可证时,应当提供建设工程有关( B )措施的资料。 A.安全管理 B.安全施工 C.安全技术 D.综合管理

74.建立职业健康安全与环境管理体系的步骤不包括( C )。 A.领导决策 B.成立工作组 C.人员掌握 D.初始状态评审 79.管理体系的( C )是组织对其自身的管理体系进行的审核,是对体系是否正常进行以及是否达到了规定的目标所作的独立的检查和评价,是管理体系自我保证和自我监督的一种机制。 A.文件管理 B.管理评审 C.内部审核 D.信息交流

82.在工程施工中,造成了40人死亡的安全事故,该事故属于( D )。 A.一般事故 B.较大事故 C.重大事故 D.特别重大事故 83.一次事故中死亡人数3人以下的属于( A )。 A.一般事故 B.较大事故 C.重大事故 D.特别重大事故

85.按照质量管理的概念,组织必须通过建立( C )实施质量管理。 A.规章制度 B.技术交底 C.质量管理体系 D.岗位责任制

86.( C )是组织最高管理者的质量宗旨、经营理念和价值观的反映。 A.规章制度 B.技术交底 C.质量方针 D.岗位责任制

87.( A )是质量管理的一部分,致力于满足质量要求的一系列相关活动。 A.质量控制 B.质量计划 C.质量方针 D.岗位责任制

88.质量控制所致力的一系列相关活动,包括( C )和管理活动。 A.施工生产 B.项目策划 C.作业技术活动 D.岗位责任制

89.在长期的生产实践过程和理论研究中形成的PDCA循环,是进行质量管理和建立( A )的基本方法。

A.质量体系 B.质量计划 C.质量方针 D.岗位责任制 90.在PDCA循环中,C表示( C )。

A.计划 B.实施 C.检查 D.处置

91.质量管理的计划职能,包括确定质量目标和( C )两方面。 A.开展质量活动 B.加强过程管理 C.制定实现质量目标的行动方案 D.组织落实 92.施工质量控制应贯彻全面、全过程质量管理的思想,运用动态控制原理,进行质量的事前控制、事中控制和( A )。

A.事后控制 B.竣工验收 C.施工管理 D.试车

93.全面质量管理的基本原理就是强调在企业或组织的最高管理者的( D )指引下,实行全面、全过程和全员参与的质量管理。

A.战略目标 B.发展方向 C.市场份额 D.质量方针

95.建设工程项目质量目标实现的最重要和最关键的过程是在( C )。 A.可行性研究 B.设计阶段 C.施工阶段 D.使用阶段

96.人的因素对建设工程项目质量形成的影响,,其中之一是指直接履行建设工程项目质量职能的( B )、管理者和作业者个人的质量意识及质量活动能力。 A.领导者 B.决策者 C.设计者 D.使用者

98.建设工程项目质量控制体系既不是业主方的质量管理体系或质量保证体系,也不是施工方的质量管理体系或质量保证体系,而是建设工程项目( A )的一个工作系统。 A.目标控制 B.合同管理 C.资金管理 D.工期管理

99.建设工程项目质量控制体系是以( C )为对象,由工程项目实施的总组织者负责建立的面向项目对象开展质量控制的工作体系。

A.工程设计 B.工程施工 C.工程项目 D.工程规划

100.建设工程项目质量控制体系根据工程项目管理的实际需要而建立,随着建设工程项目的完成和项目管理组织的解体而消失,因此,是一个( B )的质量控制工作体系,不同于企业的质量管理体系。

A.持续改进 B.一次性 C.螺旋上升 D.循序渐进

101.建设工程项目质量控制体系只用于特定的建设工程项目质量控制,而不是用于建筑企业或组织的质量管理,即建立的( C )不同。

A.方式 B.架构 C.目的 D.层次

102.建设工程项目质量控制体系与建设工程项目管理组织系统相融合,是一次性的质量工作体系,并非永久性的质量管理体系,即作用的( B )不同。 A.方式 B.时效 C.目的 D.层次

103.建设工程项目质量控制体系的有效性一般由建设工程项目管理的总组织者进行自我评价与诊断,不需进行第三方认证,即评价的( A )不同。 A.方式 B.时效 C.目的 D.层次 105.下列有关质量的叙述,正确的是( B )。 A.质量控制是指一组固有特性满足要求的程度 B.质量控制是质量管理的一部分

C.质量管理包括采取的作业技术和管理活动

D.质量管理是致力于满足质量要求的一系列活动

106.建设工程项目质量控制体系涉及的范围是( C )。

A.建筑企业质量责任主体 B.建设单位质量责任主体 C.所有的质量责任主体 D.监理单位质量责任主体 107.从质量管理和质量控制的意义上讲,下列说法正确的是( B )。 A.质量管理的范畴比质量控制小 B.质量控制是质量管理的一部分

C.质量管理和质量控制是不同的两个组成部分 D.质量管理包括作业技术和质量管理活动

108.建设工程项目质量管理体系和企业质量管理体系在评价方式上不同是指( D )。 A.企业质量管理体系的有效性一般只做自我评价与诊断,不进行第三方认证 B.建设工程项目质量控制体系的有效性一般只做第三方认证

C.建设工程项目质量控制体系既可做自我评价与诊断,也可进行第三方认证

D.建设工程项目质量控制体系的有效性一般只做自我评价与诊断,不进行第三方认证 109.建设工程项目质量控制体系是( D )。 A.业主方的质量管理体系或质量保证体系 B.施工方的质量管理体系或质量保证体系 C.监理机构的质量管理体系或质量保证体系

D.一个一次性的质量控制工作体系,不同于企业的质量管理体系 112.在质量管理的PDCA循环中,C阶段的职能为( C )。 A.确定和论证项目总体的质量目标

B.提出项目质量管理的组织、制度、工作程序、方法和要求 C.检查是否严格执行了计划的行动方案

D.根据质量管理计划进行行动方案的部署和交底

113.在质量管理的PDCA循环中,A阶段的职能为( C )。 A.检查是否严格执行了计划的行动方案 B.检查计划执行的结果 C.纠偏和预防改进

D.根据质量管理计划进行行动方案的部署和交底 116.建设工程项目质量控制是( A )。 A.建设工程项目目标控制的一个工作系统 B.业主方的质量管理体系 C.施工方的质量保证体系

D.业主方和施工方的质量管理体系

117.以下对建设工程项目质量控制体系性质的叙述中,不正确的是( A )。 A.建设工程项目质量控制体系是建设工程项目管理组织的一个质量控制体系 B.建设工程项目质量控制体系是一个一次性的质量控制工作体系 C.建设工程项目质量控制体系根据工程项目管理的实际需要而建立

D.建设工程项目质量控制体系随着建设工程项目的完成和项目管理组织的解体而消失 118.建设工程项目的质量要求是由( B )提出的。 A.监理单位 B.业主 C.设计单位 D.施工单位

120.一般情况下,建设工程项目质量控制体系应由( B )的工程项目管理机构负责建立。 A.施工单位 B.建设单位 C.设计单位 D.监理单位

122.编制施工质量计划是进行施工质量( A )的重要方法。 A.事前控制 B.事中控制 C.事后纠偏 D.事后控制

123.建设工程项目质量目标的具体定义过程,首先是在建设工程( D )阶段。 A.决策 B.策划 C.实施 D.设计

124.建设工程项目质量控制体系建立的原则不包括( D )。 A.分层次规划原则 B.质量责任制原则 C.目标分解的原则 D.系统全面性原则

125.施工单位的项目施工质量计划通常是由( C )主持编制。 A.总工程师 B.项目经理部 C.项目经理 D.项目负责人

126.在施工质量验收过程中,作业组织和作业人员的自我质量检验常称为( A )。 A.自检 B.互检 C.专检 D.交接检验 127.以下关于质量控制的解释正确的是( B )。 A.质量控制就是质量管理

B.质量控制是致力于满足质量要求的一系列相关活动 C.质量管理是质量控制的一部分

D.质量控制与质量管理的概念是等同的

128.总承包单位和分包单位对分包工程的质量承担( C )责任。 A.全部 B.部分 C.连带 D.相关

130.施工质量计划应由自控主体即( C )进行编制。 A.建设单位 B.监理单位 C.施工单位 D.设计单位

131.施工质量控制点的实施主要是通过控制点的( B )和动态跟踪管理来实现。 A.动态运行 B.动态设置 C.动态控制 D.静态控制

132.实施建设工程监理的施工项目,应根据现场工程监理机构的要求,对施工作业质量控制点,按照不同的性质和管理要求,细分为“( B )”和“待检点”进行施工质量的监督和检查。 A.旁站点 B.见证点 C.验收点 D.控制点

133.我国现行的施工质量计划的方式不包括( A )。 A.工程项目目标控制计划 B.工程项目施工组织设计 C.工程项目施工质量计划 D.施工项目管理实施规划 134.对施工生产要素的质量控制,说法不正确的是( C )。 A.施工人员是施工生产要素质量控制之一

B.加强对原材料、半成品及工程设备的质量控制,一个重要方面是控制材料设备性能、标准、技

术参数与设计文件的相符性

C.要消除施工环境因素对施工质量的不利影响,主要是采取事后控制的方法 D.工艺方案的质量控制是施工生产要素质量控制的重要方面

135.通过对施工全过程、全面的质量监督管理,保证整个施工过程及其成果达到项目决策所确定的质量标准,属于( A )的施工阶段质量控制目标。 A.建设单位 B.设计单位 C.施工单位 D.监理单位

137.在工程开工前,总监理工程师应组织专业监理工程师审查承包单位报送的施工组织设计(方案)报审表,提出意见,并经( B )审核、签认后报建设单位。 A.总工程师 B.总监理工程师 C.项目经理 D.施工现场负责人

138.对于业主而言,在合同签订时就可以基本确定项目的总投资额,对投资控制有利的合同计价方式是( A )。

A.固定总价合同 B.变动单价合同 C.固定单价合同 D.变动总价合同

139.施工过程的质量验收是以( A )的施工质量为基本验收单元。 A.检验批 B.分项工程 C.分部工程 D.单位工程

140.检验批是指按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的,由一定数量( B )组成的检验体。

A.层级 B.样本 C.试件 D.试块

141.主控项目的验收必须从严要求,不允许有不符合要求的检验结果,主控项目的检查具有( B )。

A.指标性 B.否决权 C.验证权 D.普遍性 142.除主控项目以外的检验项目称为( A )。 A.一般项目 B.主体项目 C.验证项目 D.免检项目 143.( B )可由一个或若干个检验批组成。 A.单项工程 B.分项工程 C.分部工程 D.单位工程

144.通过返修或加固后处理仍不能满足安全使用要求的分部工程,( C )。 A.可以验收 B.暂缓验收 C.严禁验收 D.严格验收

145.竣工质量验收涉及建设单位、设计单位、监理单位及施工总分包各方的工作,必须按照工程项目质量控制系统的职能分工,以( B )为核心进行竣工验收的组织协调。 A.建筑师 B.监理工程师 C.结构工程师 D.建造师

146.涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应按规定进行( C )检测。 A.见证 B.旁站 C.见证取样 D.检查

147.工程项目质量的政府监督包括监督工程建设参与各方主体的质量行为和监督检查( C )的施工质量。

A.地基基础 B.主体结构 C.工程实体 D.专业设备

149.在建设工程施工期间,质量监督机构按照( D )对工程项目全过程施工情况进行不定期的检查。

A.国际惯例 B.行业标准 C.国家标准 D.监督方案 150.( A )的优点是招标人有较大的选择范围,可在众多的投标人中择优选择。。 A.公开招标 B.邀请招标 C.询价招标 D.非竞争性招标 153.程序文件是( B )支持性文件。 A.质量记录 B.质量手册 C.设计交底 D.技术交底

154.GB/T19000质量管理体系对文件提出了明确要求,企业应具有完整和科学的( C )。 A.质量记录 B.质量手册

C.质量管理体系文件 D.质量检查制度

155.由于工程质量形成的影响因素多,因此,对工程质量状况的调查和质量问题的分析,必须分门别类地进行,以便准确有效地找出问题及其原因,这就是( A )的基本思想。 A.分层法 B.因果分析图法 C.排列图法 D.直方图法 156.( B ),也称为质量特性要因分析法,其基本原理是对每一个质量特性或问题,逐层深入排查可能原因。然后确定其中最主要原因,进行有的放矢的处置和管理。 A.分层法 B.因果分析图法 C.要因分析法 D.直方图法

157.因果分析图法应用时,一个质量特性或一个质量问题使用( A )分析。 A.一张图 B.二张图 C.所有图 D.三张图

158.因果分析图法应用时,通常采用( B )小组活动的方式进行,集思广益,共同分析。 A.领导 B.QC C.专题 D.综合

159.实际应用中,将累计频率0-80%区间的定为A类问题,即主要问题,进行重点管理;将累计频率80-90%区间的定为B类问题,即次要问题,作为次重点管理;将其余累计频率90-100%%区间的定为C类问题,即一般问题,按照常规适当加强管理。以上方法称为( C )分类管理法。 A.分层 B.QC C.ABC D.综合

160.利用直方图整理统计数据,了解统计数据的分布特征,即数据分布的( C )状况,从中掌握质量能力状态。

A.正常 B.异常 C.集中或离散 D.综合

161.在直方图法的观察分析中,形状观察分析是指将绘制好的直方图形状与( B )的形状进行比较分析。

A.正常 B.正态分布图 C.离散图 D.标准

162.直方图的分布形状及分布区间宽窄是由质量特性( C )的平均值和标准偏差所决定的。 A.统计理论 B.统计方式 C.统计数据 D.统计结果

163.所谓位置观察分析是指将直方图的分布位置与质量控制标准的( C )进行比较分析。 A.要素 B.程序 C.上下限范围 D.取值

164.生产过程的质量正常、稳定和受控,还必须在( B )上、下界限范围内达到质量合格的要求。

A.合格标准 B.公差标准 C.质量标准 D.取值标准

165.在因果分析图法应用时,应注意分析时要充分发表意见,层层深入,排出所有( D )。 A.要素 B.程序

C.上下限范围 D.可能的原因

166.在建设工程项目的进度控制任务中,包括控制设计准备阶段的工作进度、设计工作进度、物资采购工作进度、施工工作进度,这是( A )的进度控制。 A.业主方 B.设计方 C.施工方 D.供货方

168.施工承包单位对工程质量问题的责任不能因( C )而减轻责任。 A.设计图纸错误 B.勘察资料失实 C.监理机构验收失误 D.试桩检测有误

169.企业领导应该重视数据信息的收集、汇总和分析,体现了质量管理体系八原则中的( B )原则。

A.领导作用 B.基于事实的决策方法 C.管理的系统方法 D.过程方法

170.某工程为了提高工程施工质量,对模板的施工精度进行了抽样检查,发现了50个不合格点,造成不合格点出现的因素中,表面平整度不合要求的有31个点,截面尺寸不合要求的有6个点,平面水平度不合要求的有3个点,垂直度不合要求的有1个点,标高不合要求的有9个点。则按照排列图的ABC分类法,属于A类问题的是( D )。

A.表面平整度、截面尺寸 B.截面尺寸、平面水平度、垂直度 C.表面平整度、标高 D.表面平整度、截面尺寸、平面水平度

171.对于技术难度大的施工内容以及新材料、新技术、新工艺等可作为施工控制的重点进行质量控制。一般把这些部位称作( C )。

A.质量难度点 B.质量停止点 C.质量控制点 D.质量关键点 173.施工单位的项目施工质量计划或施工组织设计的编制与审批,应根据企业质量管理程序性文件规定的权限和流程进行,通常是由( A )主持编制,报企业组织管理层批准。 A.项目经理部 B.项目监理机构 C.企业职能部门 D.总监理工程师

174.在进行工程质量控制时,直方图可以用来( C )。 A.寻找引起质量问题的主要因素

B.分析产生质量问题的原因 C.判断生产过程的质量状况

D.分析质量特性与影响因素之间的关系

175.对直方图的分部位置与质量控制标准的上、下限范围进行比较时,质量特性数据的分布宽度边界( A ),其质量能力处于临界状态,易出现不合格,必须分析原因,采取措施。 A.达到质量标准的上下界限 B.超出质量标准的上下界限 C.达到质量标准的下界限 D.超出质量标准的上界限

176.下列质量管理体系文件中,( C )作为企业质量管理系统的纲领性文件,应具备指令性、系统性、协调性、先进性、可行性和可检查性的特点。 A.质量方针 B.质量目标 C.质量手册 D.质量记录文件

178.对每一个质量特性或问题,逐层深入排查可能原因的工程量统计方法是( A )。 A.因果分析图法 B.分层法 C.分布图法 D.排列图法

179.质量管量体系八项原则的内容不包括( C )。 A.领导作用 B.持续改进

C.全程管理 D.管理的系统方法 180.在开工前,政府质量监督检查的重点是( C )。 A.审查质量保证措施

B.审查单位工程质量监督报告

C.审查工程建设各方主体的质量保证体系和相关证书、手续等 D.审查施工方案

181.根据我国招标投标法的规定,下列可以不采用招标方式确定承包人的项目有( C )。 A.利用国际组织的资金修建给水厂 B.对于年久失修的桥梁进行加固

C.新建围墙项目的施工合同额为100万元

D.开发商利用自有资金投资开发建设的商品住宅小区 182.关于公开招标,下列说法中不正确的是( D )。 A.公开招标也称无限竞争性招标

B.公开招标时,招标人应在公共媒体中发布招标公告,提出招标项目的要求和条件

C.公开招标时招标人有较大的选择范围,可在众多的投标人中选择报价合理、工期较短、技术可靠、资信良好的中标人 D.为减少资格审查和评标的工作量,招标人可以在招标文件中设定限制本区域外的单位参加投标的条件

183.下列关于招标公告的叙述,正确的是( C )。 A.至少在2家指定的媒介上发布

B.只能在指定的报刊上发布,不能将招标公告在指定的网络上发布 C.由招标人的主要负责人签名并加盖公章

D.针对同一个项目,在指定的不同媒介上发布的招标公告内容可以不同 185.下列( D )不是初步评审阶段的审查内容。 A.投标文件是否完整、投标担保是否有效 B.投标文件中报价计算是否正确

C.投标文件的正本和副本是否一致

D.投标文件所列的税费是否符合法律法规及规章的规定

191.建设工程施工招标的程序中,初步评审主要是进行( B )审查。 A.实质性 B.符合性 C.综合性 D.完整性

192.评标的核心是( C ),其对标书进行实质性审查。 A.初步评审 B.综合评审 C.详细评审 D.响应性评审

196.详细评审是评标的核心,是对标书进行实质性审查,包括( C )。 A.技术评审和经济评审 B.经济评审和结构评审 C.技术评审和商务评审 D.技术评审和结构评审

197.初步评审主要是进行( A ),即重点审查投标书是否实质上响应了招标文件的要求。 A.符合性审查 B.详细性审查 C.实质性审查 D.标志性审查 199.施工分包合同分为( D )。

A.土木施工分包合同、机电设备施工分包合同及装饰装修施工分包合同 B.业主指定分包合同和承包商分包合同

C.业主与承包商联合分包合同和承包商单独分包合同 D.专业工程分包合同和劳务作业分包合同

200.下列不属于承包人应完成的工作有( B )。

A.根据发包人委托,在其设计资质等级和业务允许的范围内,完成施工图设计或与工程配套的设计

B.办理施工许可证

C.根据工程需要,提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施,并负责安全保卫 D.保证施工现场的清洁符合环境卫生管理的有关规定 201.( A )的价格计算是以图纸、规定及规范为基础,工作任务和内容明确,业主的要求和条件清楚,不再因为环境的变化和工程量的增减而变化。。 A.固定总价合同 B.变动总价合同 C.固定单价合同 D.变动单价合同

203.发包人收到承包人的竣工验收报告后应在( C )天内组织验收,并在验收后( C )天内予以认可或者提出修改意见。

A.7,14 B.14,14 C.28,14 D.30,15 204.下列有关专业工程分包的叙述,正确的是( C )。

A.以承包人下达的施工进度计划不符合现场实际为由,直接致函工程师要求更改 B.未经承包人许可,直接与发包人驻工地代表协商相关事宜 C.服从了承包人转发的发包人下达的与该分包工程有关的指令 D.直接接受了工程师下达的与该分包工程有关的指令 205.工程施工中,( D )应该为从事劳务作业施工人员办理保险。 A.承包人 B.专业分包人 C.发包人 D.劳务分包人 206.下列不属于劳务报酬计算方式的是( D )。

A.固定劳务报酬(含管理费)

B.约定不同的工种劳务的计时单价(含管理费),按确认的工时计算 C.约定不同工作成果的计件单价(含管理费),按确认的工程量计算 D.约定不同工作性质的计量单价(含管理费),按确认的工程量计算 207.设备采购合同通常采用( B )。 A.固定单价合同 B.固定总价合同 C.成本加酬金合同 D.可调的固定单价合同

209.对于设备采购合同,合同价款的支付一般分三次,其中第一次支付的是( A )。 A.10%的预付款 B.10%的定金 C.20%的预付款 D.20%的定金 212.对于施工组织设计,监理人有( A )。

A.审批权 B.制订权 C.建议权 D.确定权

213.某监理合同的酬金为60万元,监理人在实施监理过程中,给业主造成了100万元的经济损失,则监理人应当向业主赔偿( C )。 A.60万元 B.100万元

C.60万元扣除已缴纳的税金 D.160万元 215.发包人应在收到竣工验收报告后28天内组织验收,并在验收后14天内提出修改意见要求承包人修改,承包人应( B )。

A.向发包人收取修改费用 B.承担因自身原因造成修改的费用 C.承担因任何原固造成修改的费用 D.向工程师提交索赔报告

216.依据《施工合同示范文本》通用条款,施工合同履行中,隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量不合格,则( C )。

A.发包人承担全部费用,工期相应顺延 B.发包人承担全部费用,工期不予顺延 C.承包人承担全部费用,工期不予顺延 D.承包人承担全部费用,工期相应顺延

218.以下有关分包人与发包人的关系,描述正确的是( A )。

A.分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令 B.在某些情况下,分包人可以与发包人或工程师发生直接工作关系 C.分包人可以就有关工程指令问题,直接致函发包人或工程师 D.当涉及质量问题时,发包人或工程师可以直接向分包人发出指令 221.建设工程施工合同的计价方式主要有( A )。 A.单价合同、总价合同、成本加酬金合同

B.固定单价合同、固定总价合同、固定成本加酬金合同 C.变动单价合同、变动总价合同、变动成本加酬金合同 D.单价合同、总价合同、固定成本加酬金合同

222.下列关于单价合同的说法,正确的是( A )。 A.单价合同的特点是单价优先

B.在招标前,发包单位需对工程范围做出完整的、详尽的规定, C.当投标文件中总价和单价的计算结果不一致时,以总价为准。 D.固定单价合同就是不允许调整单价和总价

223.采用单价合同对业主的不足之处是,施工过程中需要安排专门力量核实( B )。 A.单价是否准确 B.已经完成的工程量 C.工程变更 D.总价是否正确

224.对于承包商来说,下列合同中风险最小的是( D )合同。 A.可调总价 B.可调单价

C.成本加奖罚 D.成本加固定金额酬金 225.关于总价合同,下列说法不正确的是( D )。

A.根据合同规定的施工内容和有关条件,业主应付给承包商的款额是一个规定的金额 B.对业主而言,在合同签订时就可以基本确定项目的总投资额,对投资控制有利 C.对承包商而言,承担了全部工作量和价格风险 D.总价合同在任何情况发生均不允许调整 226.总价合同的适用条件是( D )。

A.工程处于设计阶段,施工任务和范围尚不明确

B.工程处于设计阶段,业主的目标、要求及条件清楚 C.施工图设计完成,业主的目标、要求尚未确定 D.施工图设计完成,施工任务和范围比较明确

227.固定总价合同条件下,承包商的风险主要有( A )。 A.价格风险和工作量风险 B.价格风险和政策风险

C.业主履约风险和工作量风险 D.业主履约风险和价格风险

229.承包商不承担任何价格变化或工程量变化的风险的合同是( D )。 A.固定单价合同 B.固定总价合同 C.变动单价合同 D.成本加酬金合同

231.建设工程施工承包的总价合同一般是在( A )完成,施工任务和范围比较明确,业主的目标、要求和条件都清楚的情况下才采用。 A.施工图设计 B.施工组织设计 C.施工现场规划 D.总图设计

233.下列建设工程项目中,不适合采用成本加酬金合同的是( D )。 A.救灾工程 B.研究开发性质的工程 C.抢险工程 D.改建工程

235.对业主而言,在合同签订时就可以基本确定项目的总投资额,对投资控制有利的合同的计价方式是( A )。

A.固定总价合同 B.可调单价合同 C.固定单价合同 D.可调总价合同

236.下列选项中,( A )的缺点是合同的不确定性,由于设计未完成,无法准确确定合同的工程内容、工程量以及合同的终止时间,有时难以对工程计划进行合理安排。 A.成本补偿合同 B.变动总价合同 C.可调总价合同 D.固定总价合同

240.根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定,施工投标保证金的数额一般不得超过投标总价的( D ),但最高不得超过( D )人民币。 A.0.5%,50万元 B.1%,50万元 C.1.5%,80万元 D.2%,80万元

243.下列有关支付担保含义的叙述,正确的是( A )。

A.中标人要求招标人提供的保证履行合同中约定的工程款支付义务的担保 B.中标人要求招标人提供的保证履行合同中约定的预付款支付义务的担保 C.中标人要求招标人提供的保证履行合同中约定的保证金支付义务的担保。 D.中标人要求招标人提供的保证履行合同中约定的保留金支付义务的担保。 244.支付担保的形式通常有( B )。 A.现金支票、银行保函、担保公司担保 B.银行保函、履约保证金、担保公司担保 C.银行汇票、履约保证金、保险公司担保 D.不可撤销信用证、银行保函、履约保证金 245.根据《工程建设项目勘察设计招标投标办法》规定,招标文件要求投标人提交投标保证金的,保证金数额一般不超过勘察设计费投标报价的( B )。 A 1% B.2% C.5% D.10%

250.以下担保形式中,属于预付款担保的是( B )。 A.履约担保书 B.银行保函 C.保留金 D.履约保证金

251.合同分析是从( B )的角度去分析、补充和解释合同的具体内容和要求。 A.合同签订 B.合同执行 C.合同变更 D.合同管理 252.合同分析往往由施工企业的( D )负责。

A.工程管理部门 B.预决算管理部门

C.财务管理部门 D.合同管理部门或项目中的合同管理人员 253.建设工程索赔是一项正当的权利要求,从本质上讲索赔是( C )。 A.发包人与承包人之间的一种对立

B.发包人与承包人之间虚拟的合同管理业务活动 C.发包人或承包人向对方提出的一种权利要求 D.工程承包的特殊性

255.某施工合同签订后,至合同约定的开工日期,发包人仍未开通施工场地与城乡公共道路的通道,导致承包人无法进场施工。则承包人可提出( D )索赔。 A.工程加速 B.工程变更 C.不可预见条件 D.工程延期

256.某深基坑工程在开挖过程中,地下水位突然上涨,承包人不得不停工进行排水作业。则承包人可提出( C )索赔。

A.工程加速 B.工程变更 C.不可预见的外部障碍或条件 D.工程延期

257.某工程施工过程中,工程师下达指令,要求增加部分附属设施工程。承包人可提出( B )索赔。

A.工程加速 B.工程变更 C.不可预见条件 D.工程延期

258.通常由于发包人或工程师指令承包人加大投入,缩短工期,承包人可提出( A )索赔。 A.工程加速 B.工程变更 C.不可预见条件 D.工程延期 259.某工程施工过程中,为了检查部分隐蔽工程,工程师下发指令要求承包人暂停施工进行检查,可结果证明该隐蔽工程的施工符合约定的质量标准,则承包人( C )。 A.仅可以向发包人提出索赔工期 B.仅可以向发包人提出费用索赔 C.有权向发包人提出费用和工期索赔

D.无权提出索赔,因为执行工程师的指令是其义务

260.某工程分包人由于疏忽,导致发包人供应的设备部分丢失。则发包人应向( A )提出索赔。

A.承包人 B.分包人 C.工程师 D.设备供应商 261.索赔的依据是( D )。 A.合同文件、法律法规及索赔事实 B.合同文件

C.法律法规及索赔事实

D.合同文件、法律法规及工程建设惯例

262.当事人用来证明索赔成立的有关文件和资料称为( B ) A.索赔事实 B.索赔证据 C.索赔报告 D.索赔依据 263.承包人发现索赔机会后,首先应( C )。 A.调查和跟踪干扰事件的原因

B.以口头形式通知发包人将提出索赔

C.以书面形式及时向发包人或工程师提出索赔意向 D.起草索赔文件

266.对于承包人向发包人提出的索赔请求,索赔文件首先应交由( B )审核。 A.项目经理 B.工程师 C.设计人员 D.发包人

267.对于索赔费用中的人工费而言,只能索赔( D )。 A.基本工资 B.加班津贴

C.建设工程安全生产费用

D.完成合同之外的额外工作所花费的人工费

268.下列哪种情况承包人不可以向发包人索赔人工费( B )。 A.发包人采购的材料未进场导致承包人的人员窝工

B.承包人自身的加班

C.发包人要求承包人加速施工 D.工程师的变更

269.下列哪种情况承包人可以向发包人索赔施工机械使用费( C )。 A.施工机械自身故障导致发生的维修费 B.承包人自身原因导致的机械停工 C.工程师增加工作所使用的施工机械 D.处理质量事故所使用的施工机械

270.承包人自有的施工机械,计算非承包人的窝工费用索赔时应按( A )计算。 A.台班折旧费 B.机械的租赁费 C.定额规定的机械台班费 D.机械的调进调出费 274.下列不能作为工期索赔依据的是( A )。 A.一方签字确认的工程图纸交接记录 B.双方认可的施工总进度计划 C.施工日志、监理日志 D.影响工期的干扰事件

275.关于国际工程承包合同争议的仲裁,下列说法不正确的是( D ). A.仲裁地点可以是争议双方工程所在的国家,也可以是第三国 B.仲裁实行一裁终局制,裁决一经做出,即对双方产生法律效力 C.仲裁程序一般是保密的

D.合同双方应该在合同中约定仲裁裁决的效力

276.在DAB方式中,合同双方在收到决定后( D )天内,均未提出异议,则该决定即是最终的,对双方均具有约束力。

A.7 B.14 C.21 D.28

283.工程师对工程质量的检查检验不应影响施工的正常进行,如影响施工正常进行,检查检验不合格时,影响正常施工的费用由( B )承担。 A.发包人 B.承包人

C.工程师 D.工程师和承包人 284.建设工程索赔费用的计算方法不包括( D )。 A.总费用法 B.实际费用法 C.修正的总费用法 D.计划费用法

285.由于非承包商责任造成承包商自有机械设备窝工,其索赔费按( B )计算。 A.台班费 B.台班折旧费

C.折算租金 D.折算租金乘以规定的降效系数

286.由于非分包人的原因导致工期拖延,分包人可以向( B )提出索赔。 A.发包人 B.承包人 C.工程师 D.保险公司

287.世界银行贷款项目中的工程和货物的采购.可以采用国际竞争性招标、有限国际招标、国内竞争性招标、询价采购、直接签订合同和自营工程等采购方式,其中属于邀请招标的是( A )。 A.有限国际招标 B.国内竞争性招标 C.自营工程 D.询价采购

288.某工程合同价为1500万元,总的工期是36个月,在施工过程中业主又额外增加工程100万元,则承包商可以提出的工期索赔值为( C )个月。 A.3 B.2.5 C.2.4 D.2.1

289.合同实施过程中发生罕见的大暴雨,导致施工单位窝工3天,依据《施工合同示范文本》通用条款,该损失补偿方式为( C )。 A.建设单位承担窝工费用损失和顺延工期 B.施工单位承担窝工费用损失和工期不予顺延 C.施工单位承担窝工费用损失和工期予以顺延 D.建设单位承担窝工费用损失和工期不予顺延 290.施工机械使用费的索赔不包括( C )。 A.非承包商责任工效降低增加的机械使用费

B.由于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费 C.由于恶劣天气原因导致机械停工的窝工费 D.由于完成额外工作增加的机械使用费

291.由于工期延误而引起的索赔,其索赔费用一般不包括( A )。 A.利润 B.人工费 C.材料费 D.管理费 293.索赔费用的计算方法不包括( D )。

A.总费用法 B.修正的总费用法 C.实际费用法 D.修正的实际费用法

294.由于业主原因导致承包商自有施工机械停工,承包商应按( B )索赔计算窝工费。 A.设备使用费 B.设备台班折旧费 C.设备台班费 D.设备使用租赁费 296.工期索赔的计算方法不包括( B )。 A.直接法 B.间接法 C.比例分析法 D.网络分析法

297.与诉讼方式相比,采用仲裁方式解决合同争议具有( B )的特点。 A.程序效率低,周期短,费用多 B.保密性 C.程序效率高,周期长,费用多 D.通用性

302.对报价计算的正确性进行审查时,若单价与数量的乘积之和所报总价不一致的,以( A )为准。

A.单价 B.总价 C.实际价格 D.估算价格

305.在国际工程承包市场上,( A )是承包人和发包人保护自身正当权益、弥补工程损失的重要且有效的手段。

A.工程索赔 B.工程分包 C.预付款担保 D.履约金赔偿 306.发生人工费索赔时能按计日工费计算的是( A )。 A.增加工作内容的人工费 B.停工损失费

C.工作效率降低所引起的损失费 D.机上工作人员的工资

307.对于承包人向发包人的索赔请求,索赔文件首先应该交由( D )审核。

A.业主 B.监理人员 C.总承包商 D.工程师

33

308.某工程基础施工中出现了意外情况,导致工程量由原来的2800m增加到3500m,原定工期是40天,采用比例分析法计算,则承包商可以提出的工期索赔值为( C )天。 A.6 B.8 C.10 D.12

309.常见的建设工程施工索赔中不包括( A )。

A.工程中人为障碍引起的索赔 B.由于延误工期产生损失的索赔 C.工程质量要求的变更引起的索赔 D.指定分包商违约或延误造成的索赔

310.由于业主原因导致承包商自有机械停工,则台班窝工费一般按( B )计算。 A.台班单价 B.台班折旧费 C.台班人工费 D.台班维护费

311.某工程合同价为1200万元,总工期为24个月,施工过程中业主增加额外工程200万元,按照造价的比例进行分析,则承包商提出的工期索赔值为( A )。 A.4个月 B.6个月 C.10个月 D.12个月

313.一般来说,由于( C )引起的建设工程索赔,承包商很难列入利润。 A.文件有技术性错误 B.工程范围的变更

C.工程暂停 D.业主未能及时提供施工现场

314.在FIDIC合同中,合同双方采用争端裁决委员会方式解决争议,其优点不包括( A )。 A.实行一裁终局制 B.费用较低

C.裁决委员有较高的业务素质和实践经验 D.周期短,可以及时解决争议

315.承包商向业主提出工期索赔的具体依据不包括( A )。 A.工程量清单 B.影响工期的干扰事件 C.合同双方认可的详细进度计划 D.业主或工程师的变更指令 317.承包商可索赔的施工机械使用费不包括( A )。 A.承包商责任工效降低增加的机械使用费 B.由于完成额外工作增加的机械使用费

C.由于监理工程师原因导致机械停工的窝工费 D.由于业主原因导致机械停工的窝工费

318.建设工程项目施工成本决策的前提是( C )。 A.施工成本控制 B.施工成本计划 C.施工成本预测 D.施工成本分析

320.施工成本计划的编制是施工成本控制的重要手段,编制完成时间应在( C )之后。 A.项目建议书 B.可行性研究 C.工程设计 D.开工 321.施工成本控制的工作内容之一是严格控制施工中实际发生的各种消耗和支出,控制目标应是( B )。

A.施工成本预测 B.施工成本计划 C.施工成本核算 D.施工成本分析

322.施工成本预测后,项目经理部下一步的成本管理任务是( B ) A.施工成本控制 B.施工成本计划 C.施工成本核算 D.施工成本分析

323.施工成本预测是在施工以前,运用一定的方法( D )。 A.对成本的影响因素进行分析 B.分析可能的影响程度

C.估算实际成本与计划成本的差异 D.对成本进行估算

324.编制施工成本计划的主要作用是( C ) A.确定成本定额水平 B.估算实际成本 C.设立目标成本 D.确定资金使用计划

327.施工项目完成以后,考核各责任者的业绩,需要进行评定的是施工项目( B ) A.成本计划的落实情况 B.成本计划的完成情况 C.实际成本的发生情况 D.实际成本的控制情况 329.施工成本决策的前提是( A )

A.施工成本预测 B.施工成本计划 C.施工成本核算 D.施工成本分析

330.某施工项目管理中,采取了项目经理责任制、编制工作流程图等措施属于施工成本管理的( A )。

A.组织措施 B.经济措施 C.技术措施 D.合同措施

331.下列属于施工成本管理中技术措施的是( D )。 A.项目管理班子人员职责分工 B.施工成本目标分析 C.修订施工合同条款 D.制定吊装作业方案 333.建设工程项目施工成本管理的组织措施之一是( A )。 A.编制施工成本控制工作流程图 B.制定施工方案并对其进行分析论证 B.进行工程风险分析并制定防范性对策 D.防止和处理施工索赔

334.施工项目进行成本管理,实行项目经理责任制、编制工作流程图等措施属于施工成本管理的( C )。

A.经济措施 B.合同措施 C.组织措施 D.技术措施 335.通过偏差原因分析和未完工程施工成本预测,可发现一些潜在的问题将引起未完工程施工成本的增加,对这些问题应以主动控制为出发点,及时采取预防措施,其运用的是施工成本管理措施的( B )。

A.合同措施 B.经济措施 C.技术措施 D.组织措施

336.施工企业在工程项目投标及签订合同阶段,需要编制( A )。 A.竞争性成本计划 B.指导性成本计划 C.实施性成本计划 D.考核性成本计划

337.在选派项目经理、组建项目经理部的阶段,需要编制( B )。

A.竞争性成本计划 B.指导性成本计划 C.实施性成本计划 D.考核性成本计划 338.编制施工成本计划的依据之一是( A )。 A.施工预算 B.施工图预算 C.工程结算 D.工程决算

340.按项目组成编制施工成本计划,首先要把项目施工总成本分解到( A )。 A.单项工程 B.单位工程 C.分部工程 D.分项工程

341.按施工成本组成编制施工成本计划,需要将施工成本分解为( D )。 A.直接费、间接费、利润

B.直接费、间接费、利润、税金 B.建筑工程费、安装工程费

D.人工费、材料费、施工机械使用费、措施费、间接费 342.时间成本累积曲线的绘制,需要( D )。 A.计算实际成本额 B.计算实际造价

B.累加求和各单位时间实际已完的成本额 D.累加求和各单位时间计划完成的成本额 343.施工成本计划可以按施工成本组成、项目组成或工程进度等进行编制,三种编制方法( D )。 A.各自独立使用 B.形式相同 B.目的不同

D.可以结合起来使用

344.设计方的项目管理工作主要在( B )阶段进行。 A.设计前的准备 B.设计

C.施工 D.动用前准备

348.建设工程项目施工成本管理的任务和环节包括:①施工成本分析;②施工成本控制;③施工成本考核;④施工成本预测;⑤施工成本核算;⑥施工成本计划。其正确的顺序是( A )。 A.④—⑥—②—⑤—①—③ B.⑥—④一②—①—⑤—③ C.④—①—⑥—②—⑤—③ D.①—④—⑥一②—③—⑤

353.下列施工成本计划的类型中,( A )即选派项目经理阶段的预算成本计划,是项目经理的责任成本目标。

A.指导性成本计划 B.竞争性成本计划 C.组织性成本计划 D.实施性计划成本 354.在施工成本管理的措施中,结合施工方法,进行材料使用的比选,在满足功能要求的前提下,通过代用、改变配合比、使用添加剂等方法降低材料消耗的费用属于( B )。 A.组织措施 B.技术措施 C.经济措施 D.合同措施

355.在施工阶段常用的纠正和控制工程造价偏差的措施不包括( C )。 A.组织措施 B.经济措施 C.制度措施 D.技术措施

391.为找出差别和分析偏差产生的原因,施工成本控制工作是将实际情况与( B )相比较。

A.施工合同 B.施工成本计划 C.进度报告 D.工程变更

392.进行施工成本控制时,施工项目经理部对混凝土、钢筋等用量的控制适宜采用的方法是( A )。

A.限额发料 B.领用指标 C.计划管理 D.作业包干

393.施工成本控制的工作内容包括:①纠偏;②分析;③检查;④比较;⑤预测。正确的顺序为( B )。

A.④③②①⑤ B.④②⑤①③ C.②③④①⑤ D.②④⑤①③ 395.下列不属于材料用量控制方法的是( C )。 A.定额控制 B.包干控制 C.招标控制 D.计量控制

396.赢得值法作为一项先进的项目管理技术,可以用来综合分析和控制工程项目的( D )。 A.质量和费用 B.安全和进度 C.费用和质量 D.进度和费用 397.表格法进行偏差分析的特点是( D )。 A.形象、直观、一目了然

B.反映的信息量少,一般在项目的较高管理层应用 C.能够准确表达出费用的绝对偏差

D.可借助于计算机,节约大量数据处理所需的人力,并大大提高速度

398.在曲线法偏差分析中,已知计划工作预算费用曲线a、已完工作预算费用曲线b和已完工作实际费用曲线c,其中曲线b和曲线c的竖向距离表示( B )。 A.绝对偏差 B.费用偏差 C.相对偏差 D.进度偏差

399.针对各种技术措施、新工艺等项目,既可以核算已经完成的项目是否达到原定的目的,也可以对准备采取措施的项目进行核查和审查,看是否有效果的核算方法是( B )。 A.会计核算 B.业务核算 C.统计核算 D.成本核算

400.由于业主责任导致承包商的自有机械停工,则机械窝工费一般按照( B )计算。 A.台班单价 B.台班折旧费 C.台班大修理费 D.台班人工费

402.施工成本分析的基本方法中,通过技术经济指标的对比,来检查目标的完成情况,分析产生差异的原因,进而挖掘内部潜力的方法是( A ) A.比较法 B.因素分析法 C.差额计算法 D.比率法

404.分部分项工程成本分析中预算成本的资料来源是( A )。 A.投标报价成本 B.施工预算 C.施工任务单 D.限额领料单

405.某工程项目希望可以总结一年来成本管理的不足,为今后的成本管理提供经验教训,可以采用的综合成本的分析方法是( C )。

A.分部分项工程成本分析 B.月(季)度成本分析

C.年度成本分析 D.竣工成本的综合分析

406.以单位工程为成本核算对象的综合成本分析方法是( D )。 A.分部分项工程成本分析 B.月(季)度成本分析 C.年度成本分析 D.竣工成本的综合分析 407.建设工程项目费用偏差是指( D )之差。 A.已完工作实际费用与计划工作预算费用 B.已完工作预算费用与计划工作预算费用 C.已完工作实际费用与已完工作预算费用 D.已完工作预算费用与已完工作实际费用

33

408.某土方工程某月计划工程量为2 600m,计划成本为15元/m,月底检查时承包商实际完成

33

工程量为2 400m,实际成本为20元/m,则该工程的施工成本偏差为( C )元。 A.9 000 B.-9 000 C.-12 000 D.12 000

409.在分部分项工程成本分析中,预算成本来自( B )。 A.概算成本 B.投标报价成本 C.施工预算 D.实际消耗成本

411.施工成本偏差分析可采用不同的表达方式,常用的有( A )。

A.横道图法、表格法和曲线法 B.网络图法、横道图法和表格法 C.比较法、因素分析法和差额计算法 D.网络图法、表格法和曲线法

412.在建设工程项目施工成本分析方法中,可用来分析各种因素对成本的影响程度的方法是( C )。

A.相关比率法 B.比重分析法 C.因素分析法 D.动态比率法 413.施工项目经理部应依据项目施工成本计划,在对施工成本实际值与计划值进行比较的基础上进行( B ),这一步是施工成本控制工作的核心。 A.预测 B.分析 C.检查 D.核算

414.下列选项中,关于进度绩效指数=已完工作预算费用/计划工作预算费用的说法正确的是( A )。

A.当进度绩效指数<1时,表示进度延误 B.当进度绩效指数>1时,表示进度延误 C.当进度绩效指数<1时,表示进度提前 D.当进度绩效指数≥1时,表示进度提前

416.在偏差分析的方法中,具有适用性强、信息量大、可以反映各种偏差变量和指标且有助于用计算机辅助管理的方法是( B )。

A.横道图法 B.表格法

C.曲线法 D.时标网络图法 417.建设工程项目施工成本偏差控制的核心是( A )。 A.分析 B.纠偏 C.控制 D.核算

418.施工成本分析的基本方法中,( C )是将同类指标不同时期的数值进行对比,求出比率,以分析该项指标的发展方向和发展速度。

A.相关比率法 B.差额比率法 C.动态比率法 D.构成比率法 419.某项目拟完工程计划投资为50万元,已完工程实际投资为65万元,已完工程计划投资60万元,则进度偏差为( )万元。

A.15 B.5 C.-5 D.-10

421.下列选项中,关于月(季)度成本分析方法的表述,正确的是( D )。 A.通过实际成本与施工成本的对比,分析当月(季)的成本降低水平 B.通过实际成本与预算成本的对比,分析目标成本的落实情况 C.通过对各成本项目的成本分析,可以了解成本总量的构成比例 D.通过对技术组织措施执行效果的分析,寻求更加有效的节约途径

422.施工成本控制的步骤中,( D )是施工成本控制中最具实质性的一步。 A.比较 B.分析 C.预测 D.纠偏

33

423.某混凝土工程,9月份计划工程量为5000 m,计划单价为400元/m;而9月份实际完成工程

33

量为4000 m,实际单价为410元/m,则该工程9月份的进度偏差为( C )万元。 A.-36 B.36 C.40 D.41

424.某工程合同价为1200万元,总工期为24个月,施工过程中业主增加一项额外工程4000万元,则承包商提出的工期索赔为( C )月。 A.4 B.6 C.8 D.10

425.施工成本控制的步骤中,( B )是施工成本控制工作的核心。 A.比较 B.分析 C.预测 D.纠偏

426.进度绩效指数是指已完工作预算费用/计划工作预算费用,当( B )时,表示进度延误,即实际进度比计划进度拖后。

A.进度绩效指数(SPI)>1 B.进度绩效指数(SPl)<1 C.进度绩效指数(SPI)<0 D.进度绩效指数(SPI)>0

427.某工程施工到2009年8月,经统计分析得知,已完工作实际费用为1 500万元,计划工作预算费用为1 300万元,已完工作预算费用为1 200万元,则该工程此时的进度偏差为( B )万元。 A.100 B.-100 C.-200 D.-300

429.建设工程项目管理的时间范畴是建设工程项目的( C )。 A.全寿命周期 B.决策阶段 C.实施阶段 D.使用阶段 433.业主方的进度目标指的是( A )。

A.项目动用的时间目标 B.项目竣工的时间目标 C.项目立项的时间目标 D.项目开工的时间目标 434.业主方的项目管理工作涉及项目( D )。 A.设计阶段 B.施工阶段

C.保修阶段 D.实施阶段全过程

435.项目管理的核心任务是( C )。

A.环境管理 B.信息管理 C.目标控制 D.组织协调 437.组织结构模式可用( B )来描述。

A.项目结构图 B.组织结构图 C.合同结构图 D.工作流程图

438.组织结构图反映一个组织系统中各组成部分之间的( D )。 A.因果关系 B.层次关系 C.先后关系 D.指令关系

439.业主方和项目各参与方,如设计单位、施工单位、供货单位和工程管理咨询单位等都有各自的项目管理任务,上述各方都应该编制各自的项目管理( D )。 A.项目结构图 B.职能分工表 C.任务分配表 D.工作任务分工表

440.工作流程图反映一个组织系统中各项工作之间的( C )。 A.因果关系 B.层次关系 C.逻辑关系 D.指令关系

441.( C )反映业主方和项目各参与方之间,以及项目各参与方之间的合同关系。 A.项目结构图 B.组织结构图 C.合同结构图 D.工作流程图

442.下列说法,属于施工总承包在质量控制方面的特点是( A )。 A.质量的好坏在很大程度上取决于施工总承包单位的管理水平和技术水平 B.质量的好坏在很大程度上取决于分包单位的管理水平和技术水平 C.质量的好坏在很大程度上取决于业主方的管理水平和技术水平 D.分包工程符合“他人控制”原则,对质量控制有利 443.下列关于施工总承包模式的说法正确的是( B )。 A.即使在施工过程中发生设计变更,也不能引发索赔 B.施工图设计全部完成后开始招标,建设周期可能较长

C.业主方的管理水平和技术水平决定建设工程项目质量的好坏 D.业主方的组织与协调的工作量比平行发包要大 444.施工总承包模式的优点是( A )。

A.在施工招标时就能明确工程造价,有利于总投资控制 B.比施工总承包管理模式更有利于分包商的管理及组织协调

C.不需要在施工图设计完成之前就招标,有利于缩短项目建设周期 D.多数情况下由业主与发包人直接签约,有利于总投资控制 445.施工总承包管理模式的基本出发点是( D )。

A.质量控制不必由监理单位负责,有利于监理单位的项目管理工作

B.可以不必等施工图设计全部完成就可以进行发包,有利于缩短建设周期 C.对发包人的付款必须由业主直接支付,有利于业主控制项目总投资

D.由总承包管理单位负责对所有分包人的管理及组织协调,大大减轻了业主方的工作 446.施工总承包模式下,( C )与分包单位签订分包合同。 A.总承包管理单位 B.业主 C.总承包单位 D.监理单位

449.在控制项目目标中,( A )是最重要的措施。 A.组织措施 B.管理措施 C.经济措施 D.技术措施

452.组织工具是组织论基本理论应用的手段,其具体的组织工具不包括( C )。 A.工作流程图 B.组织结构图 C.风险分析图 D.任务分工表 455.矩阵式项目组织机构的指令来源为( B )个。 A.1 B.2 C.3 D.4 457.“适宜用于大的组织系统,项目中的成员都受项目经理和职能部门领导,指令源头有两个”的组织结构是( C )。

A.职能组织结构 B.线性组织结构 C.矩阵组织结构 D.线性职能组织结构 459.组织结构模式反映了一个组织系统中各子系统之间或各元素(各工作部门或各管理人员)之间的( B )。

A.逻辑关系 B.指令关系 C.动态关系 D.分工关系

462.工作流程组织可反映一个组织系统中各项工作之间的( A ),是一种动态关系。 A.逻辑关系 B.指令关系 C.递进关系 D.指导关系

463.在组织结构图中,图中矩形框所表示的含义是( B )。 A.一个项目的组成部分 B.一个组织系统中的组成部分 C.一个建设单位的各承包单位 D.一个建设项目的参与单位 464.下列选项中,( A )是一种传统的组织结构模式。 A.职能组织结构 B.线性组织结构模式 C.项目结构模式 D.矩阵组织结构模式

465.在项目组织结构模式中,一个工作部门只有唯一指令源的是( C )。 A.管理组织结构 B.矩阵组织结构 C.线性组织结构 D.职能组织结构

466.管理职能分工表是用表的形式反映项目管理班子内部( A )、各工作部门和各工作岗位对各项工作任务的项目管理职能分工。

A.项目经理 B.总经理 C.总工程师 D.业主方代表

467.在合同结构图中,如果两个单位之间有合同关系,用( B )联系。 A.单向箭杆 B.双向箭杆 C.虚线 D.箭线

469.可反映一个组织系统中各项工作之间的逻辑关系,且是动态关系的是( A )。 A.工作流程组织 B.工作任务分工 C.管理职能分工 D.组织结构模式

470.反映一个组织系统中各子系统之间或各元素之间指令关系的是( B )。 A.工作任务分工 B.组织结构模式 C.工作流程组织 D.管理职能分工

471.反映各工作单位、各工作部门和各工作人员之间组织关系的组织工具是( C )。 A.项目结构图 B.合同结构图 C.项目组织结构图 D.工作流程图

472.用图的形式反映一个组织系统中各项工作之间逻辑关系的组织工具是( A )。 A.工作流程图 B.项目结构图 C.合同结构图 D.组织结构图

473.建设工程项目采用施工总承包管理模式的基本出发点是( C )。 A.保证项目的质量 B.降低项目总投资的风险 C.减轻业主方的工作 D.保证承包方的利益 474.建设工程项目施工成本偏差控制的关键是( D )。 A.核算 B.分析 C.控制 D.纠偏

476.反映一个组织系统中各组成部门之间的组织关系的组织工具是( A )。 A.组织结构图 B.项目结构图 C.管理职能分工表 D.工作流程图

477.适宜用于大的组织系统的组织结构模式是( B )。 A.管理组织结构 B.矩阵组织结构 C.线性组织结构 D.职能组织结构

478.在项目管理的组织结构图中,如果两个单位之间有( B )关系,则用单向箭杆联系。 A.合同 B.管理指令 C.组织 D.工作

479.建设工程项目施工总承包管理合同中一般只确定( D )。 A.建筑安装工程造价 B.建设安装工程直接费 C.施工总承包间接费 D.施工总承包管理费

480.建设工程项目管理规划涉及项目整个实施阶段,它属于( A )项目管理的范畴。 A.业主方 B.设计方 C.施工方 D.供应方 483.施工组织总设计的编制对象是( A )。 A.整个建设项目 B.单项工程 C.单位工程 D.分部工程

484.编制施工组织总设计时,在拟订施工方案之后应进行( C )。 A.计算主要工种的工程量 B.计算主要技术经济指标 C.编制施工总进度计划 D.编制资源需求量计划

485.单位工程施工组织设计是在施工组织总设计的指导下,由直接组织施工的单位根据( C )来编制。

A.施工方案图 B.施工计划图 C.施工图设计 D.施工平面图 488.项目目标动态控制的准备工作中,将项目的目标进行分解,以确定用于目标控制的( A )。 A.计划值 B.实际值 C.目标值 D.估算值 489.项目目标动态控制的核心是,在项目实施的过程中定期地进行项目目标的计划值和实际值的比较,当发现项目目标偏离时采取( D )。

A.原因分析 B.改进措施 C.调整措施 D.纠偏措施

491.进度的控制周期应视项目的规模和特点而定,一般的项目控制周期为( A )。 A.一个月 B.二个月 C.三个月 D.六个月

492.投资的计划值和实际值是相对的,相对于工程预算而言,( B )投资的计划值。 A.工程合同价 B.工程概算 C.工程结算 D.工程决算 493.下列选项,不属于投资纠偏措施的是( C )。

A.采取限额设计的方法 B.采取价值工程的方法 C.调整进度管理的方法和手段 D.优化施工方法 495.施工组织设计的类型不包括( B )。

A.单位工程施工组织设计 B.单项工程施工组织设计

C.施工组织总设计 D.分部(分项)工程施工组织设计 496.在项目目标动态控制的工作程序中,第一步的工作内容是( C )。 A.项目决策策划 B.制定纠偏措施 C.项目的目标分解 D.收集实际数据

497.下列选项中,属于设计过程中投资的计划值和实际值的比较的是( A )。 A.工程概算与投资规划的比较 B.工程合同价与工程概算的比较 C.工程款支付与工程预算的比较 D.工程合同价与投资规划的比较

498.建设工程项目管理规划涉及项目整个实施阶段,它属于( A )项目管理的范畴。 A.业主方 B.承包方 C.监理方 D.设计方

499.以下不属于根据施工组织设计编制的广度、深度和作用的不同分类的施工组织设计是( C )。

A.施工组织总设计 B.单位工程施工组织设计

C.分部工程总承包设计 D.分部(分项)工程施工组织设计 500.由于工程项目系统本身的状态和外部环境是不断变化的,相应的就要求控制工作也随之变化,目标控制的能力和水平也要不断提高,这表明目标控制是一种( B )过程。 A.循环控制 B.动态控制 C.主动控制 D.反馈控制

501.进度的控制周期应视项目的( C )而定,一般的项目控制周期为一个月,对于重要的项目,控制周期可定为一句或一周。

A.性质和特点 B.规模和性质 C.规模和特点 D.性质和进度

502.在控制工程项目目标的措施中,审核工程概预算,编制资金使用计划属于( D )。 A.组织措施 B.技术措施 C.合同措施 D.经济措施

503.建设工程项目管理规划是指导项目管理工作的( A )文件。 A.纲领性 B.示范性 C.标准性 D.操作性 504.施工组织设计的基本内容不包括( D )。

A.施工平面图 B.施工部署及施工方案 C.主要技术经济指标 D.施工成本计划

505.对项目施工方法进行改进,是项目目标动态控制的( C )措施。 A.经济 B.管理 C.技术 D.组织

507.对项目的工作流程组织进行调整,是项目目标动态控制的( C )措施。 A.管理 B.经济 C.组织 D.技术

509.建筑施工企业项目经理,是指受( D )委托对工程项目施工过程全面负责的项目管理者。 A.政府主管部门 B.业主

C.施工企业 D.施工企业法定代表人

510.建造师是一种( D )的名称,而项目经理是一个工作岗位的名称。 A.技术职称 B.工作职务 C.技术岗位 D.专业人士 511.项目经理对施工承担( C )的责任。 A.安全和质量 B.进度和成本 C.全面管理 D.协调和组织

512.投料试车应在工程竣工验收后由( A )负责。 A.发包人 B.承包人 C.监理工程师 D.项目负责人

513.我国的建设工程监理属于国际上( A )项目管理的范畴。 A.业主方 B.监理方 C.政府管理部门 D.总承包方 514.( C )反映不确定的损失程度和损失发生的概率。 A.风险等级 B.风险系数 C.风险量 D.损失量

515.设计人员和监理工程师的能力属于( A )风险。 A.组织 B.经济与管理 C.工程环境 D.技术 516.信息安全控制计划属于( B )风险。 A.组织 B.经济与管理 C.工程环境 D.技术 517.工程物资属于( D )风险。

A.组织 B.经济与管理 C.工程环境 D.技术 518.在建设工程项目施工中处于中心地位,对建设工程项目施工负有全面管理责任的是( C )。 A.项目总监理工程师 B.派驻施工现场的业主代表 C.施工企业项目经理 D.施工现场技术负责人

519.我国《建筑法》规定,( A )认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的,有权要求建筑施工企业改正。

A.建设工程监理人员 B.项目经理 C.业主 D.总工程师

520.在本企业法定代表人授权范围内,建设工程施工方项目经理的管理权力包括( D )。 A.调配企业人力及机械没备 B.调整项目投资目标

C.审定危险性较大的工程专项施工方案 D.指挥项目的生产经营活动 521.建设工程项目的工程环境风险不包括( A )。 A.由人为因素引起的工程破坏 B.自然灾害

C.气象条件 D.引起火灾和爆炸的因素 523.建设项目的风险类型包括了( A )。

A.组织风险、经济与管理风险、工程环境风险、技术风险 B.事故责任风险、经济与管理风险、技术风险、组织风险 C.组织风险、经济与管理风险、工程环境风险、人身伤亡风险 D.事故责任风险、工程质量风险、工程环境风险、技术风险 524.下列属于组织风险的是( A )。

A.设计人员的能力 B.合同风险 C.自然灾害 D.工程物资 525.风险管理的工作流程是( A )。

A.风险辨识、风险分析、风险控制、风险转移 B.风险辨识、风险分析、风险转移、风险控制 C.风险辨识、风险转移、风险分析、风险控制 D.风险转移、风险辨识、风险分析、风险控制 526.项目风险管理的首要步骤是项目( D )。 A.风险评估 B.风险响应 C.风险控制 D.风险识别

527.项目经理在企业法定代表人授权范围内,可由其行使的管理权力是( C )。 A.调整项目技术负责人 B.调整项目投资目标 C.选择施工作业队伍 D.进行项目的利益分配 528.建设工程监理是一种高智能( D )。

A.工程监理服务 B.委托代理服务 C.无偿技术服务 D.有偿技术服务 529.实际进度前锋线是用( B )进行进度检查的。 A.横道图 B.双代号时标网络计划 C.双代号网络计划 D.单代号网络计划 531.采用过程网络的方法建立质量管理体系,实施系统管理,属于质量管理体系原则中的( D 原则。

A.过程方法 B.基于事实的决策方法 C.持续改进 D.管理的系统方法

536.下列选项中,属于建设工程项目组织风险的是( B )。 A.合同风险

B.施工机械操作人员的能力和经验 C.信息安全控制计划 D.工程施工方案

537.对项目进度管理的方法和手段进行调整,是项目目标动态控制的( B )措施。 A.经济 B.管理

C.技术 D.组织

539.下列建设工程项目的风险中,属于经济与管理风险的是( A )。 A.人身安全控制计划 B.工作流程组织 C.工程施工方案 D.组织结构模式

540.大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是( C )。 A.运用项目分解结构方法划分结构层和计划层 B.编制项目的工作编码标识不同计划对象

C.通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性 D.协调各层进度计划的关系确定里程碑

541.建设工程项目总进度目标的控制是( B )项目管理的任务。 A.施工总承包单位 B.业主方 C.设计单位 D.监理单位 542.下列关于横道图的表述,正确的是( C )。 A.工序之间的逻辑关系能够清除地表达

B.能够确定计划的关键工作、关键线路与时差 C.计划的调整只能采用手工的方式进行,工作量大 D.可以适应于大型项目的进度计划系统

543.在双代号网络图中,虚箭线表示工作之间的( C )。 A.时间间歇 B.搭接关系 C.逻辑关系 D.自由时差

544.在双代号网络计划中,两项非生产性工作之间的逻辑关系属于工艺关系,则它们之间的先后顺序是由( C )决定的。

A.劳动力调配 B.原材料供应 C.工作程序 D.资金需求

545.双代号时标网络计划中,实箭线末端对应的时间坐标值为( A )。 A.该工作的最早完成时间 B.该工作的最迟完成时间 C.紧后工作的最早开始时间 D.紧后工作的最迟开始时间

546.双代号时标网络计划能够在图上直接显示出各项工作的( A )。 A.开始和结束时间 B.总时差和自由时差 C.进度和成本 D.进度偏差

547.双代号时标网络计划中的波形线表示工作的( B )。 A.开始和结束时间 B.自由时差 C.进度和成本 D.总时差

548.在双代号时标网络计划中,关键线路是指( B )。 A.各项工作持续时间之和最小的线路 B.自始至终不出现波形线的线路 C.自始至终不出现虚工作的线路 D.节点编号连续的线路

549.下列关于单代号网络图的叙述,正确的是( C )。 A.节点表示工作之间的逻辑关系 B.节点表示工作的开始或完成 C.箭线表示工作之间的逻辑关系

D.箭线表示工作的持续时间

550.当单代号网络图中有多项起始节点时,下列做法正确的是( D )。 A.调整多项起始节点的逻辑关系 B.合并多项起始节点为开始节点 C.多项起始节点采用相同的编号 D.设置一项虚工作为起始节点

551.在单代号搭接网络计划中,如果绑扎钢筋7天后,铺设电线管工作才能结束,这种逻辑关系可表示为( D )。

A.FTS B.STS C.FTF D.STF

552.修筑堤坝的护坡时,必须等土壤自然沉降后才能开始修护坡,这种搭接关系是( A )。 A.FTS B.STS C.FTF D.STF 553.施工单位建立控制目标体系、明确进度控制人员及其职责分工是控制建设工程进度的( A )措施。

A.组织 B.管理 C.经济 D.技术

554.为确保建设工程进度控制目标的实现,必须认真制定进度控制措施。进度控制的技术措施主要有( C )。

A.对应急赶工给予优厚的赶工费用

B.建立图纸审查、工程变更和设计变更管理制度

C.审查承包商提交的进度计划,使承包商能在合理的状态下施工 D.推行CM承发包模式,并协调合同工期与进度计划之间的关系

555.就建设工程项目进度控制的主要工作环节而言,其正确的工作程序为( D )。 A.编制计划、目标的分析和论证、调整计划、跟踪计划的执行 B.编制与调整计划、跟踪计划的执行、目标的分析和论证 C.目标的分析和论证、跟踪计划的执行、编制与调整计划 D.目标的分析和论证、编制计划、跟踪计划的执行、调整计划

556.对于采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程,( A )应在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。 A.设计单位 B.施工单位 C.监理单位 D.建设单位

557.如果A、B两项工作的最早开始时间分别为第6天和第7天,它们的持续时间分别为4天和5天,则它们的紧后工作C的最早开始时间为第( C )天。 A.10 B.11 C.12 D.13

558.某工作有三项紧后工作,它们的最迟开始时间分别为第18天、第21天、第22天。如果该工作的持续时间为4天,则其最迟开始时间为第( A )天。 A.14 B.15 C.18 D.20

559.在某双代号网络计划中,A工作的持续时间为5天,总时差为8天,自由时差为4天。如果A工作的实际进度拖延12天,则会影响工程计划工期( B )天。

A.3 B.4 C.5 D.10 560.在某双代号网络计划中,,某工作M的最迟完成时间为第25天,其持续时间为6天。该工作有三项紧前工作,它们的最早完成时间分别为第10天、第12天、第13天,则工作M的总时差为( A )天。

A.6 B.9 C.12 D.15

561.控制性进度规划(计划)是属于( C )构成进度计划系统的内容。 A.不同深度的进度计划 B.不同周期的计划 C.不同功能的计划 D.不同参与方的计划 562.双代号网络图中的虚箭线表示( C )。 A.资源消耗程度 B.工作的持续时间 C.工作之间的逻辑关系 D.非关键工作

565.下列关于关键工作的说法中,正确的是( A )。 A.总时差为零的工作是关键工作 B.关键工作的总时差可以为负值

C.双代号网络图中,两个节点都是关键节点的工作是关键工作 D.双代号时标网络图中,没有波形线的工作是关键工作

566.某工作的实际进度比计划进度拖后5天,结果影响了项目总工期2天,则该工作的总时差为( B )天。

A.2 B.3 C.5 D.7

567.在工程网络计划中,如果某项工作拖延的时间超过其自由时差,则( A )。 A.影响紧后工作的最早开始时间 B.影响总工期

C.该工作变为关键工作 D.对紧后工作和总工期都没有影响 568.在单代号网络计划中,工作之间的时间间隔等于( C )。 A.紧后工作的最早开始时间减去本工作的最迟完成时间 B.紧后工作的最迟开始时间减去本工作的最迟完成时间 C.紧后工作的最早开始时间减去本工作的最早完成时间 D.紧后工作的最迟开始时间减去本工作的最早完成时间

569.在单代号网络计划中,两项工作之间的时间间隔与工作时差的关系是( C )。 A.工作总时差等于该工作与其所有紧后工作时间间隔的最小值 B.工作总时差等于该工作与其所有紧后工作时间间隔的最大值 C.工作自由时差等于该工作与其所有紧后工作时间间隔的最小值 D.工作自由时差等于该工作与其所有紧后工作时间间隔的最大值

570.在单代号网络计划中,A工作有2个紧后工作B和C,它们的总时差分别为3天和5天,A、B之间的时间间隔为8天,A、C之间的时间间隔为7天,则工作A的总时差为( C )天。 A.9 B.10 C.11 D.12 571.在某工程双代号网络计划中,工作N的最早开始时间和最迟开始时间分别为第20天和第25天,其持续时间为9天。该工作有两项紧后工作,它们的最早开始时间分别为第32天和第34天,则工作N的总时差和自由时差分别为( D )天。

A.3和0 B.3和2 C.5和0 D.5和3

572.在工程网络计划的工期优化过程中,在缩短工作持续时间对质量和安全影响不大的情况下,应选择的压缩对象是( A )的关键工作。

A.缩短持续时间所需增加费用最少 B.持续时间最长且有充足备用资源 C.持续时间最长且资源消耗最少 D.资源消耗少从而使直接费用最少 573.在工程网络计划中,关键工作是指( C )的工作。 A.双代号时标网络计划中箭线上无波形成 B.与其紧后工作之间的时间间隔为零 C.最早开始时间与最迟开始时间相差最小 D.双代号网络计划中两端节点均为关键节点

574.非承包商原因造成的非关键线路上的某项工作的延误是否可以索赔,取决于( B )。 A.该项工作的总时差的大小

B.该项工作的总时差的大小与该项工作延误时间的长短 C.该项工作延误时间的长短与关键路线的长短 D.该项工作的总时差的大小与关键路线的长短

575.当某工程网络计划的计算工期等于计划工期时,该网络计划中的关键工作是指( D )的工作。

A.时标网络计划中没有波形线 B.与紧后工作之间时间间隔为零 C.开始节点与完成节点均为关键节点 D.最早完成时间等于最迟完成时间 576.某项工作分别有一项紧前工作和紧后工作,已知紧前工作的最早开始时间为3,持续时间为2,紧后工作的最迟完成时间为10,持续时间为3。若该项工作的持续时间为2时,其总时差应为( A )。

A.0 B.1 C.2 D.3

577.某项工作最迟开始时间为9,最早完成时间为8,持续时间为2,在不影响总工期前提下,该项工作可以利用的机动时间为( C )。

A.1 B.2 C.3 D.0

578.某工作有一个紧前工作和两个紧后工作。紧前工作的最早开始时间为3,持续时间为5,两个紧后工作的最迟完成时间为24,持续时间分别为7和8,该工作的最迟完成时间应为( B )。 A.15 B.16 C.17. D.18

579.当某工程网络计划的计算工期等于计划工期时,该网络计划中的关键工作是指( D )的工作。

A.时标网络计划中没有波形线 B.与紧后工作之间时间间隔为零 C.开始节点与完成节点均为关键节点 D.最早完成时间等于最迟完成时间 580.单代号网络计划中,( B )最小的工作是关键工作。 A.自由时差 B.总时差 C.工作持续时间 D.时间间隔

581.在双代号时标网络计划图中,用波形线将实线部分与其紧后工作的开始节点连接起来,用以表示工作( B )。

A.总时差 B.自由时差 C.虚工作 D.时间间隔

582.在单代号网络计划中,工作A的最迟完成时间为第55天,持续时间为8天,其三项紧前工作的最早完成时间分别为第25、30和32天,则A工作的总时差为( C )天。 A.12 B.14 C.15 D.19

583.建设项目进度控制中,合同管理和风险管理属于( B )。 A.技术措施 B.管理措施 C.合同措施 D.经济措施

584.建设工程项目总进度目标的控制是( A )项目管理的任务。 A.业主方 B.施工方 C.设计方 D.供货方

585.检查投资目标分解的合理性、资金使用计划的保障性和施工进度计划的协调性,这是投资偏差分析纠偏方法中的( D )。

A.组织措施 B.技术措施 C.管理措施 D.经济措施

586.在某工程网络计划中,工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第15天和第18天,其持续时间为7天。工作M有2项紧后工作,它们的最早开始时间分别为第24天和第26天,则工作M的总时差和自由时差( C )。

A.分别为4天和3天 B.均为3天 C.分别为3天和2天 D.均为2天

587.在工程网络计划中,计算工期是根据终点节点的( C )而得出的。 A.最早完成时间的最小值 B.最迟完成时间的最小值 C.最早完成时间的最大值 D.最早完成时间的最大值 588.在工程网络计划中,关键线路是指( A )的线路。 A.双代号网络计划中由关键工作构成 B.单代号网络计划中由关键节点组成 C.单代号搭接网络计划中时距之和最大 D.双代号时标网络计划中由波形线组成

589.为缩短总工期,应该采取措施缩短双代号网络计划中( C )。

A.总时差最大的项目的持续时间 B.自由时差为零的项目的持续时间 C.某关键线路上的关键项目的持续时间 D.所有关键线路的持续时间

590.某工程双代号网络计划如右图所示,图中已标出每项工作的最早开始时间和最迟开始时间,该计划表明( D )。

A.工作1-6的自由时差为2

B.工作2-3的自由时差为1 C.工作2-5的自由时差为0 D.工作4-7的自由时差为1

591.在某工程双代号网络计划中,工作M的最早开始时间为第15天,其持续时间为7天。该工作有两项紧后工作,它们的最早开始时间分别为第27天和第30天,最迟开始时间分别为第28天和第33天,则工作M的总时差和自由时差( B )。 A.均为5天 B.分别为6天和5天 C.均为6天 D.分别为ll天和6天

592.某工程双代号时标网络计划如下图所示,其中工作A的总时差和自由时差( C )周。

A.均为0 B.分别为l和0 C.分别为2和0 D.均为4 593.下列表述中,不正确的是( B )。 A.单代号网络图是以节点及其编号表示工作 B.单代号网络图是以箭线及其编号表示工作

C.单代号网络图中的箭线表示紧邻工作之间的逻辑关系 D.一项工作必须有唯一的一个节点及相应的一个编号

594.双代号时标网络计划中,不能从图上直接识别非关键工作的时间参数是( D )。 A.最早开始时问 B.最早完成时间 C.自由时差 D.总时差

595.当计划工期等于计算工期时,( A )就是关键工作。 A.总时差为零的工作 B.总时差最小的工作 C.总时差最大的工作 D.总时差为负数的工作 596.按不同功能的计划构成进度计划系统不包括( D )。 A.指导性进度计划 B.操作性进度计划 C.控制性进度计划 D.引导性进度计划 597.某建设工程项目关键线路上的A工作由于非承包商的原因推迟了5天,还有一个非关键线路上的B工作也是由于非承包商的原因推迟了2天,B工作的总时差为3天,则承包商可以索赔的工期是( B )天。

A.2 B.5 C.7 D.8

598.某工程双代号网络计划中,工作N的最早开始时间和最迟开始时间分别为第20天和第25天,其持续时间为9天。该工作有两项紧后工作,它们的最早开始时间分别为第32天和第34天,则工作N的总时差和自由时差分别为( D )天。

A.3和0 B.3和2

C.5和0 D.5和3

599.已知E工作的紧后工作为F和G。F工作的最迟完成时间为16天,持续时间3天;G工作的最迟完成时间为20天,持续时间5天。E工作的持续时间4天,则E工作的最迟开始时间为( A )天。 A.9 B.11 C.13 D.15

600.在工程网络计划执行过程中,如果某项工作实际进度拖延的时间超过其自由时差,则该工作( A )。

A.必定影响其紧后工作的最早开始 B.必定变为关键工作 C.不会影响其后续工作的正常进行 D.不会影响工程总工期

601.根据下表给定的逻辑关系绘制某分部工程双代号网络计划如下图所示,图中错误的是( A )。 工作名称 紧前工作 A — B — C A D A E A、B G C H E

A.节点编号不对 B.逻辑关系不对 C.有多个起点节点 D.有多个终点节点

602.某工程时标网络图如下,下列选项正确的是( D )。

A.工作C的TF为2 B.工作I的EF为3 C.工作D的TF为3 D.工作G的FF为1

603.某工程双代号网络计划如下图所示,其关键线路有( B )条。

A.1 B.2 C.3 D.4

604.某工程双代号网络计划如下图所示,其关键线路有( B )条。

A.1 B.2 C.3 D.4

605.某工程双代号时标网络计划如下图所示,其中工作E的总时差为( B )周。

A.0 B.1 C.2 D.3

606.某工程时标网络图如下,说法正确的是( C )。

A.工作A的LF为3 B.工作C的TF为1 C.工作E的TF为2 D.工作G的FF为3

607.下图所示双代号网络计划的关键路线为( D )。

A.①—⑧ B.①—②—⑥—⑧ C.①—③—⑦—⑧ D.①—④—⑤—⑦—⑧

608.在某工程双代号网络计划中,工作Ⅳ的最早开始时间和最迟开始时间分别为第20天和第25天,其持续时间为9天,该工作有两项紧后工作,它们的最早开始时间分别为第32天和第34天,则工作N的总时差和自由时差分别为( D )天。 A.3和0 B.3和2 C.5和0 D.5和3

609.在不影响总工期的前提下,一项工作可以利用的机动时间是指( C )。 A.最迟完成时间 B.最早完成时间 C.总时差 D.自由时差

610.施工项目经理检查施工进度时,发现施工进度滞后是由于其自身材料采购的原因造成的,则为纠正进度偏差可以采取的组织措施是( A )。

A.调整采购部门管理人员 B.调整材料采购价格 C.增加材料采购的资金投入 D.变更材料采购合同

611.在时标网络计划中的关键线路有关说法不正确的是( D )。 A.凡自始至终不出现的波形线的线路为关键线路 B.关键线路上相邻两项工作之间的时间间隔全部为0

C.在计算工期等于计划工期的前提下,自由时差和总时差全部为0 D.在计算工期等于计划工期的前提下,总时差小于自由时差 612.在工程网络计划中,关键线路是指( D )的线路。 A.双代号网络计划中由关键节点组成 B.单代号网络计划中由关键工作组成 C.单代号搭接网络计划中时距之和最大 D.双代号时标网络计划中无波形线

613.单代号网络图中工作的最早完成时间等于( C )。 A.该工作的各个紧前工作的最早完成时间的最大值 B.该工作的各个紧前工作的最早完成时间的最小值 C.该工作的最早开始时间加该工作的持续时间 D.该工作的最迟开始时间减该工作的自由时差

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/9w43.html

Top