2010-2009年完整土建造价员实务考试题及答案（含案例）首页空白第二页开始

A

实务一 计算图示工程平整场地工程量（清单规范规则）、各层建筑面积及总建筑面积（99重庆规则，墙厚240）。（20分）

[实务一 评分标准]

解：

平整场地=153.19m2（3分） 一层面积=153.19m2（5分） 二层面积=138.34m2（5分） 三层面积= 95.59m2（5分） 总建筑面积=387.12 m2（2分）

（工程量计算格式不限，小数点位数不限，整数正确即可得分。）

实务二 某工程项目施工合同价为560元，合同工期为6个月，施工合同规定： （1）开工前业主向施工单位支付合同价20%的预付款。

（2）业主自第一个月起，从施工单位的应得工程款中按10%的比例扣留保证金，保留金限额暂定为合同价的5%，保留金到第三个月底全部扣完。 （3）预付款在最后两个月扣除，每月扣50%。 （4）工程进度按月结算，不考虑调价。

（5）业主供料价款在发生当月的工程款中扣回。 （6）若施工单位每月实际完成的产值不足计划产值的90%时，业主可按实际完成产值的8%的比例扣留工程进度款，在工程竣工结算时将扣留的工程进度款退还施工单位。

施工计划和实际完成产值表 单位：万元 时间/月 计划完成产值 实际完成产值 业主供料价款

该工程施工进入第四个月时，由于业主资金出现困难，合同被迫终止。为此，施工单位提出以下费用赔偿要求：

（1）施工现场存有为本工程购买的特殊工程材料，计50万元。 （2）因设备撤回基地发生的费用10万元。 （3）人员遣返费用8万元。 问题：

1、该工程的工程预付款是多少万元？应扣留的保留金为多少万元？

2、第一个月到第三个月造价工程师各月签证的工程款是多少？应签发的付款凭证金额是多少万元？

3、合同终止时业主已支付施工单位各类工程款多少万元？

4、合同终止后施工单位提出的补偿要求是否合理？业主应补偿多少万元？ 5、合同终止后业主共应向施工单位支付累计多少万元的工程款？

1 70 70 8 2 90 80 12 3 110 120 15 4 110 5 100 6 80

[实务二 评分标准]

问题1：工程预付款为：560万元×20%=112万元 (2分) 保留金为：560万元×5%=28万元 (2分) 问题2：第一个月：

签证的工程款为：70×（1－0.1）万元=63万元 (1分) 应签发的付款凭证金额为：(63－8)万元=55万元 (1分) 第二个月：

本月实际完成产值不足计划产值的90%，即

（90－80）/90=11.1% (1分) 签证的工程款为：

（80×（1－0.1）－80×8%）万元=65.60万元 (1分) 应签发的付款凭证金额为：

（65.6－12）万元=53.60万元 (1分) 第三个月： 本月保留金为：

[28－（70＋80）×10%]万元 =13万元 (1分) 签证的工程款为：

（120－13）万元=107万元 (1分) 应签发的付款凭证金额为：

（107－15）万元 =92万元 (1分) 问题3：

（112＋55＋53.6＋92）万元=312.60万元 (2分)

问题4：

（1）已购特殊工程材料价款补偿50万元的要求合理。(1分) （2）施工设备遗反费补偿10万元的要求不合理。 应补偿：

（560－70－80－120）÷560×10万元=5.18万元 (1分) （3）施工人员遗反费补偿8万元的要求不合理 应补偿：

（560－70－80－120）÷560×8万元=4.14万元 (1分) 合计：59.32万元 (1分) 问题5：

（70＋80＋120＋59.32－8－12－15）万元

=294.32万元 (2分)

实务三 某建筑物如下图所示。内、外墙与基础均为MU7.5灰砂标砖砖砌，均用M7.5水泥石灰砂浆砌筑。土壤为三类土，弃土运距5km。是外地坪标高为-0.300，低于室内标高300mm。内、外砖墙厚度均为240mm，外墙为单面清水砖墙，M7.5水泥砂浆勾缝。圈梁断面为240mm×180mm,用Ｃ20混凝土(碎石粒径5-20，特细沙)沿内外墙每层及基础设置，纵向钢筋4?8，箍筋?6@200，135o弯钩。层高均为3000mm，板厚120mm，无女儿墙。内外墙基础均为三级等高大放脚砖基础,断面相同如图所示，砖基础下为C10混凝土垫层(混凝土碎石粒径5-20，特细沙)。门窗洞口尺寸为：M-l尺寸为900mm×2400mm； C-1尺寸为1800mm

×1500mm。试依据所提供资料，编制分部分项工程量清单（钢筋锚固、搭接量按0.0533的系数计算）。（40分）

1360023600354004C-1CBC-1M-1C-1C-13600M-15400AC-1C-1M-1一层平面图1360023600354004C-1CBC-1M-1C-1C-13600M-15400AC-1C-1C-1二、三层平面图

±0.000-0.300--2.000基础断面图

[实务三 评分标准]

[解] （共40分） 1、计算工程量 序号 项目编码 项目名称 计算式 工程量 单位 备注 三层相同 外墙中心线 = (3.6+3.6+5.4+3.6+5.4)*2 43.20 m 内墙净长线 = (5.4-0.24)*2 内墙下基础= (5.4-0.815)*2 垫层净长线 平整场地 (3.6+3.6+5.4+0.24)*(0.2= 4+3.6+5.4)-(3.6+3.6)*3.6 10.32 m 9.17 m 1 010101001001 92.72 m2 2 010101003001 挖基础土方 = 0.815*(43.2+9.17)*1.7 3 010301001001 砖基础 = 0.5073*(43.2+10.32) 1.9*0.24+3*4*0.0625*0.126-0.18*0.24 72.56 m3 27.15 m3 0.51 m2 4.27 m3 72.98 m3 383.62 m2 砖基础断面 = C10垫层 = 0.815*(43.2+9.17)*0.1 4 010302001001 实心砖墙 = 78.59-1.87*3 外墙 外墙毛面积 = 43.2*（9-0.12） 外墙门窗 = 1.8*1.5*20+0.9*2.4*1 56.16 m2 78.59 m3 17.83 m3 92.88 m2 12.96 m2 19.18 m3 9.28 m3 1.87 m3 0.45 m3 外墙毛体积 = （383.62-56.16)*0.24 实心砖墙 = 19.18-0.45*3 内墙 内墙毛面积 = 10.32*9 内墙门窗 = 0.9*2.4*6 5 010302001001 内墙毛体积 = (92.88-12.96)*0.24 圈梁 一层外墙圈梁体积 一层内墙圈梁体积 = (1.87+0.45)*4 = 0.18*0.24*43.2 = 0.18*0.24*10.32 6 010403004001

7 010416001001 现浇构件钢筋 圈梁主筋 圈梁箍筋 圈梁箍筋单长 = （338+173）*（1+0.0533） = (43.2+10.32)*4*4*0.395 = 0.6988*1084*0.222 = (0.18-0.05+0.24-0.05)*2+4.9*0.006*2 524 kg 0.524 t 338 kg 168 kg 0.6988 m 圈梁箍筋支(43.2/0.2+1+(5.16/0.2+1= 1084 只 数 )*2)*4 （工程量计算格式不限，计算正确，并正确填入下表每项2分，计算式正确，答案错可酌情得分。）

2、编制分部分项工程量清单

分部分项工程量清单

工程名称：某三层建筑物 第 页 共 页 序号 项目名称 清单项目 计量单位 工程数量 （除第1、第7项每项1分外，每项2（每项1分） （每项1分） （每项2分） 分） 平整场地 土壤类别：三类 取土运距： 其土运距：5km（1分） 挖基础土方 土壤类别：三类 基础类型：三级等高大放脚条形砖基础 垫层宽：815mm 垫层厚：100mm 垫层面积：0.815x(43.2+9.17)=42.68m2 挖土深度：1.7m 其土运距：5km 砖基础 垫层种类：C10混凝土垫层(5~20碎石，特细砂) 垫层厚：100mm 垫层面积：0.815x(43.2+9.17)=42.68m2 砖品种、规格强度等级：MU7.5灰砂标砖 基础类型：三级等高大放脚条形砖基础 基础深：1.6m 1 01010100l001 m 2 92.72 2 010101003001 m3 72.56 3 01030100l001 m3 27.15

砂浆强度等级：M7.5水泥石灰砂浆 实心砖墙 砖品种、规格强度等级：MU7.5灰砂标砖 墙体类型：单面清水砖外墙 墙体厚度：240mm 墙体高度：3000mm 勾缝要求：单面水泥膏勾缝 砂浆强度等级：M7.5水泥石灰砂浆 实心砖墙 砖品种、规格强度等级：MU7.5灰砂标砖 墙体类型：混水砖内墙 墙体厚度：240mm 墙体高度：3000mm 勾缝要求：无 砂浆强度等级：M7.5水泥石灰砂浆 圈梁 梁底标高：<3000mm 梁截面：180x240mm 混凝土强度等级：C10 混凝土拌合料要求： 5~20碎石、特细砂 现浇混凝土钢筋 7 010416001001 钢筋种类规格：?8~?6 t 0.524 4 01030200100l m3 72.98 5 010302001002 m3 17.83 6 010403004001 m3 9.28

实务B卷：

实务一 某工程项目施工合同价为560元，合同工期为6个月，施工合同规定： （1）开工前业主向施工单位支付合同价20%的预付款。

（2）业主自第一个月起，从施工单位的应得工程款中按10%的比例扣留保证金，保留金限额暂定为合同价的5%，保留金到第三个月底全部扣完。 （3）预付款在最后两个月扣除，每月扣50%。 （4）工程进度按月结算，不考虑调价。

（5）业主供料价款在发生当月的工程款中扣回。 （6）若施工单位每月实际完成的产值不足计划产值的90%时，业主可按实际完成产值的8%的比例扣留工程进度款，在工程竣工结算时将扣留的工程进度款退还施工单位。 施工计划和实际完成产值表 单位：万元 时间/月 计划完成产值 1 70 2 90 3 110 4 110 5 100 6 80

实际完成产值 业主供料价款 70 8 80 12 120 15

该工程施工进入第四个月时，由于业主资金出现困难，合同被迫终止。为此，施工单位提出以下费用赔偿要求：

（1）施工现场存有为本工程购买的特殊工程材料，计50万元。 （2）因设备撤回基地发生的费用10万元。 （3）人员遣返费用8万元。 问题：

1、该工程的工程预付款是多少万元？应扣留的保留金为多少万元？

2、第一个月到第三个月造价工程师各月签证的工程款是多少？应签发的付款凭证金额是多少万元？

3、合同终止时业主已支付施工单位各类工程款多少万元？

4、合同终止后施工单位提出的补偿要求是否合理？业主应补偿多少万元？ 5、合同终止后业主共应向施工单位支付累计多少万元的工程款？

[实务一 评分标准]

问题1：工程预付款为：560万元×20%=112万元 (2分) 保留金为：560万元×5%=28万元 (2分) 问题2：第一个月：

签证的工程款为：70×（1－0.1）万元=63万元 (1分) 应签发的付款凭证金额为：(63－8)万元=55万元 (1分) 第二个月：

本月实际完成产值不足计划产值的90%，即

（90－80）/90=11.1% (1分) 签证的工程款为：

（80×（1－0.1）－80×8%）万元=65.60万元 (1分) 应签发的付款凭证金额为：

（65.6－12）万元=53.60万元 (1分) 第三个月： 本月保留金为：

[28－（70＋80）×10%]万元 =13万元 (1分) 签证的工程款为：

（120－13）万元=107万元 (1分) 应签发的付款凭证金额为：

（107－15）万元 =92万元 (1分) 问题3：

（112＋55＋53.6＋92）万元=312.60万元 (2分)

问题4：

（1）已购特殊工程材料价款补偿50万元的要求合理。(1分)

（2）施工设备遗反费补偿10万元的要求不合理。 应补偿：

（560－70－80－120）÷560×10万元=5.18万元 (1分) （3）施工人员遗反费补偿8万元的要求不合理 应补偿：

（560－70－80－120）÷560×8万元=4.14万元 (1分) 合计：59.32万元 (1分) 问题5：

（70＋80＋120＋59.32－8－12－15）万元

=294.32万元 (2分)

实务二 按要求计算工程量（共3题，20分） 1）、如图所示的两12mm厚钢板各100片，求其钢板工程量。（6分）

[实务二 1 评分标准]

解：

钢板A的面积＝ 0.36×0.28＝0.1008m2

1分 1分

钢板B的面积＝ 0.46×0.33＝0.1518 m2

钢板A工程量＝ 0.1008*0.012*100*7850 = 950 kg 1分 钢板B工程量＝ 0.1518*0.012*100*7850 = 1430 kg 1分 合计工程量 = 2379 kg 1分 即： 2.38t 1分

2）计算现浇钢筋混凝土楼梯清单项目工程量(墙厚均为240mm)。（4分）

[实务

二 2 评分标准]

现浇整体楼梯工程量= （4.4-0.12+0.13）*（2.6-0.24）*2 = 20.82 m2 4分

3）如图某现浇钢筋混凝土单层厂房，屋面板顶面标高5.0m；柱基础顶面标高－0.5m；柱截面尺寸为：Z3＝300×400，Z4＝400×500，Z5＝300×400；(注：柱中心线与轴线重合)，求现浇混凝土工程清单工程量(现浇矩形柱、现浇有梁板、现浇挑檐)。（10分）

[实务二 3 评分标准] 解、清单工程量计算 (1)现浇柱

Z3：0.3×0.4×5.5×4＝2.64(m3) Z4:0.4×0.5×5.5×4＝4.40(m3) Z5:0.3×0.4×5.5×4＝2.64(m3) 小计：9.68(m3) （3分） (2)现浇有梁板

WKLl：(16－0.15×2－0.4×2)×0.2×(0.5－0.1)×2＝2.38(m3) (16－0.15×2－0.3×2)×0.2×(0.4－0.1)×2＝1.82(m3) WIL2：(10－0.2×2－0.4×2)×0.2×(0.5－0.1)×2＝1.4l(m3)

3

WKL3：(10－0.25×2)×0.3×(0.9－0.1)×2＝4.56(m)

板：[(10+0.2×2)×(16+0.15×2)一(0.3×0.4×8+0.4×0.5×4)]×0.1＝16.77(m3) 小计：26.94m3（5分） (3)现浇挑檐：｛[0.3×(16+0.35×2)]+[0.2×(11－0.3×2)]｝×2×0.1＝1.42(m3) （2分）

实务三 某建筑物如下图所示。内、外墙与基础均为MU7.5灰砂标砖砖砌，均用M7.5水

泥石灰砂浆砌筑。土壤为三类土，弃土运距5km。是外地坪标高为-0.300，低于室内标高300mm。内、外砖墙厚度均为240mm，外墙为单面清水砖墙，M7.5水泥砂浆勾缝。圈梁断面为240mm×180mm,用Ｃ20混凝土(碎石粒径5-20，特细沙)沿内外墙每层及基础设置，纵向钢筋4?8，箍筋?6@200，135o弯钩。层高均为3000mm，板厚120mm，无女儿墙。内外墙基础均为三级等高大放脚砖基础,断面相同如图所示，砖基础下为C10混凝土垫层(混凝土碎石粒径5-20，特细沙)。门窗洞口尺寸为：M-l尺寸为900mm×2400mm； C-1尺寸为1800mm×1500mm。试依据所提供资料，编制分部分项工程量清单（钢筋锚固、搭接量按0.0533的系数计算）。（42分）

±0.000-0.300--2.000基础断面图

[实务三 评分标准]

[解] （共40分） 1、计算工程量 序号 项目编码 项目名称 外墙中心线 内墙净长线 内墙下基础垫层净长线 计算式 工程量 33.2 11.12 单备注 位 m m 三层相同 = (3.6+3.6+3.6+5.8)*2 = (5.8-0.24)*2 010101001001 010101003001 010301001001 010302001001 010302001001 010403004001 = (5.8-0.815)*2 (3.6+3.6+3.6+0.24)*(0.24+5.8) 9.97 m 1 2 3 4 5 6

平整场地 = 挖基础土方 砖基础 砖基础断面 66.68 59.81 22.48 0.51 3.52 53.38 m2 m3 m3 m2 m3 m3 = 0.815*(33.2+9.97)*1.7 = 0.5073*(33.2+11.12) = 1.9*0.24+3*4*0.0625*0.126-0.18*0.24 C10垫层 = 0.815*(33.2+9.97)*0.1 实心砖墙 = 57.67-1.43*3 外墙 外墙毛面积 外墙毛体积 = 33.2*（9-0.12） 294.82 m2 54.54 57.67 19.47 100.08 12.96 20.91 7.64 1.43 0.48 m2 m3 m3 m2 m2 m3 m3 m3 m3 外墙门窗 = 1.8*1.5*17+1.2*2.4*3 = （294.82-54.54)*0.24 实心砖墙 = 20.91-0.48*3 内墙 内墙毛面积 内墙毛体积 圈梁 = 11.12*9 内墙门窗 = 0.9*2.4*6 = (100.08-12.96)*0.24 = (1.43+0.48)*4 一层外墙= 0.18*0.24*33.2 圈梁体积 一层内墙= 0.18*0.24*11.12

圈梁体积 7 010416001001 现浇构件钢筋 = （280.10+175.43）*（1+0.0533） 465.679 kg 0.466 t 圈梁主筋 = (33.2+11.12)*4*4*0.395 圈梁箍筋 = 0.7184*1100*0.222 圈梁箍筋单长 = (0.18-0.05+0.24-0.05)*2+4.9*0.006*2 280.10 kg 170.65 kg 0.6988 m 圈梁箍筋(33.2/0.2+1+(5.56/0.2+1)*= 1100 只 支数 2)*4 （工程量计算格式不限，计算正确，并正确填入下表每项2分，计算式正确，答案错可酌情得分。）

2、编制分部分项工程量清单

分部分项工程量清单

工程名称：某三层建筑物 第 页 共 页 序号 项目名称 清单项目 计量单位 工程数量 （除第1、第7项每项1分外，每项2（每项1分） （每项1分） （每项2分） 分） 平整场地 土壤类别：三类 取土运距： 其土运距：5km 挖基础土方 土壤类别：三类 基础类型：三级等高大放脚条形砖基础 垫层宽：815mm 垫层厚：100mm 垫层面积：0.815x(43.2+9.17)=42.68m2 挖土深度：1.7m 其土运距：5km 砖基础 垫层种类：C10混凝土垫层(5~20碎石，特细砂) 垫层厚：100mm 垫层面积：0.815x(43.2+9.17)=42.68m2 砖品种、规格强度等级：MU7.5灰砂标砖 基础类型：三级等高大放脚条形砖基础 基础深：1.6m 1 01010100l001 m 2 66.68 2 010101003001 m3 59.81 3 01030100l001 m3 22.48

砂浆强度等级：M7.5水泥石灰砂浆 实心砖墙 砖品种、规格强度等级：MU7.5灰砂标砖 墙体类型：单面清水砖外墙 墙体厚度：240mm 墙体高度：3000mm 勾缝要求：单面水泥膏勾缝 砂浆强度等级：M7.5水泥石灰砂浆 实心砖墙 砖品种、规格强度等级：MU7.5灰砂标砖 墙体类型：混水砖内墙 墙体厚度：240mm 墙体高度：3000mm 勾缝要求：无 砂浆强度等级：M7.5水泥石灰砂浆 圈梁 梁底标高：<3000mm 梁截面：180x240mm 混凝土强度等级：C10 混凝土拌合料要求： 5~20碎石、特细砂 现浇混凝土钢筋 7

造价员考试土建工程实务模拟试题1

一、单选题（）

1、 平行投射线由上向下垂直H面，在H面上产生的投影叫做(B)。 A.正投影图 B.水平投影图 C.侧投影图 D.背投影图

2、 两个或两个以上的点(或线、面)的投影，叠合在同一投影上叫做(A )。 A.重合 B.集合 C.积聚 D.合并

3、 下列有关半剖面图的表述，说法错误的是( D)。 A.一般以对称中心线为界线，进行半剖切;

B.在半剖面图中，除为标注尺寸和表达构造必须外，一般均不画虚线; C.当图形左右对称时，剖面图画在对称中心线的右边;

4 01030200100l m3 53.38 5 010302001002 m3 19.47 6 010403004001 m3 7.64 010416001001 钢筋种类规格：?8~?6 t 0.466

D 施工定额

14、以下直接工程费的各项费用中计算公式不正确的是( )。 A 人工费 = Σ(工日消耗量×日工资单价) B 材料费 = Σ(材料消耗量×材料基价)

C 施工机械使用费 = Σ(施工机械台班消耗量×机械台班单价) D 日基本工资 = 生产工人平均年工资/年平均法定工作日

知识点：直接费单价(预算定额中的基价)只包括人工费和材料费和机械台班费 全费用单价==直接费单价+措施费+规费+企业管理费 等等全部成本费用 完全单价===全部成本费用+利润+税金

工程单价的编制方法： 人工费 = Σ(工日消耗量×日工资单价) 材料费 = Σ(材料消耗量×材料预算价格)

施工机械使用费 = Σ(施工机械台班消耗量×机械台班单价) 15、?建设工程施工合同(示范文本)?有三个附件，下列( )不是附件的组成部分。 A 承包人承揽工程项目一览表 B 发包人供应材料设备一览表 C 工程量清单 D 工程质量保修书 知识点：《建设工程施工合同文本》有《协议书》《通用条款》《专用条款》三部分组成，有三个附件组成：承包人承揽工程项目一览表 、发包人供应材料设备一览表、工程质量保修书

16、联合共同承包的各方对承包合同的履行承担( )责任。----P283 A 各自 B 独自 C 共同 D 连带

17、投资决策各阶段投资估算误差要求最小的是( ) A 初步可行性研究阶段 B 详细可行性研究 C 项目规划阶段 D 项目建议阶段

19、将承包工程内容分解成不同的控制界面，以业主验收控制界面作为支付工程价款的前提条件。此结算方法是( ) A 分段结算

B 竣工后一次结算 C 目标结算方式 D 其按月结算

理解工程结算的几种方式--- P165

20、建设工程保修范围和正常使用条件下的最低保修期限，下面所列正确的是(A)。-- P184

A 基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限

B 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为3年---5年 C 供热与供冷系统，为1个采暖期、供冷期-----2个 D 电气管线、给排水管道工程，为1年-----2年

21、在下列投资项目评价指标中，属于静态评价指标的有 ( )。 A 净年值

B 借款偿还期 C 投资收益率 D 内部收益率 E 偿债负债率

风险管理的程序==风险识别、风险分析、风险评估、风险控制、风险监控 22、采用软件计价时，下列( )不是工料单价计价的主要步骤之一。 A 按分部输入定额及工程量

B 设置管理费率、利润率及风险费率 C 进行定额换算

D 设定费用表，计算工程造价

23、开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行 开标由招标人主持，邀请所有投标人参加，开标地点不应当为招标人与投标人商定的地点，应该在招标文件中明确。

24、在合同解释中优先于其他文件的是( )。 A 双方往来函件

B 中标人投标时递交的主要技术和商务文件 C 合同价格条款

D 合同补遗或合同谈判纪要

知识点：施工合同的文件组成及解释顺序：

施工合同协议书/中标通知书/投标书及附件/合同专用条款/合同通用条款/标准规范技术文件/图纸/工程量清单/工程报价单或预算书。教材的最后一句话是：双方有关工程的洽商、变更等书面协议或者文件视为协议书组成部分，而在265页中提到施工合同协议书具有最高的法律效力。

25、代理有委托代理、法定代理和指定代理三种形式

26、关于施工合同纠纷处理的方式，下列说法错误的是( )。 A 当事人首先必须选择通过和解或者调解解决合同争议

B 当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁

C 当事人没有订立仲裁协议，可以向人民法院起诉 D 当事人订立的仲裁协议无效的，可以向人民法院起诉 27、下列属于投资方案动态评价指标的是( )。 A 投资收益率

B 财务内部收益率 C 财务净现值率 D 净年值 E 财务净现值

28 、根据我国现行税法的规定，可以计入建筑安装工程税费有( )。 A 房产税

B 车船使用税 C 教育费附加 D 营业税

E 固定资产投资方向调节税

分析：其中AB属于企业管理费中的税金。

29、项目建议书阶段的投资估算的作用主要有( )。 A 是项目主管部门审批项目建议依据之一 B 是项目投资决策的重要依据

C 是研究分析项目投资经济效果的重要条件 D 其投资估算是建设项目投资的最高限额 E 对项目的规划、规模起参考作用 分析：项目的投资估算的作用

(1)项目建议书阶段的投资估算，是项目主管部门审批项目建议书的依据之一，并对项目的规划、规模起参考作用。

(2)项目可行性研究阶段的投资估算，是项目投资决策的重要依据，也是研究、分析、计算项目投资经济效果的重要条件。

(3)项目投资估算对工程设计概算起控制作用，设计概算不得突破批准的投资估算额，并应控制在投资估算额以内。

(4)项目投资估算可作为项目资金筹措及制订建设贷款计划的依据，建设单位可根据批准的项目投资估算额，进行资金筹措和向银行申请贷款。

(5)项目投资估算是核算建设项目固定资产投资需要额和编制固定资产投资计划的重要依据。 30、?建设工程施工合同(示范文本)?规定了工程变更的程序和变更后合同价款的确定，下列表述正确的是( )。

A 设计变更超过原设计标准的，应报发包人批准

B 承包人在施工过程中更改施工组织设计的，应经工程师同意 C 改变有关工程的施工时间和顺序属于设计变更 D 变更有关工程质量标准和工期属于设计变更 E 变更工程价款的报告应由承包人提出

分析：能构成设计变更的是：1、更改有关部分的标高、基线、位置、尺寸。2、增减合同中的约定工程量3、改变有关工程的施工条件和顺序。4、其他有关工程变更需要的附加工作。---合同法查知：变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明

实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限，书面通知被监理的建筑施工企业。

31、某工程有两个设计方案,甲方案功能评价系数为0.85,成本系数为0.92,乙方案功能评价系数为0.6,成本系数为0.7,不易采用的方案价值系数为( ) A 0.857 B 0.977 C 0.924 D 0.950 解 ：价值系数=功能系数/成本系数 甲方案价值系数=0.85÷0.92=0.924 乙方案价值系数=0.6÷0.7=0.857 所以不宜用的为 B、D

32、例题:某项目建设期为2年,建设期内每年年初分别贷款600万和900万元,年利率为10%.若在运营期前5年内于每年年末等额偿还贷款本利,则每年应偿还多少( )万元 A 343.20 B 395.7 C 411.52

D 452.68

分析：即计算两次偿清基金公式就可以理解：A=F*I/((1+I)n-1),其中F=P(1+I)m用，则A=P(1+I)m*I/((1+I)n-1),也可以理解为：资金回收公式，只是要注意年份的不同。600×10%×(1+10%)7/[(1+10%)5-1]=191.547

900×10%×(1+10%)6/[(1+10%)5-1]=261.1595 合计=191.547+261.1595=452.6765=452.68 33、浙江省2003版计价依据包括( ) 。 A、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》 B、《浙江省建筑工程计价规则(2003版)》 C、《浙江省建设工程施工取费定额(2003版)》

D、本省造价管理机构发布的人工、材料、施工机械台班市场价格信息等 E、《建设工程工程量清单计价规范》

34、在施工过程中，发包人供应材料设备进入施工现场后重新检验的，( )。 A、检验由发包人负责，费用由承包人负责 B、检验由发包人负责，费用由发包人负责 C、检验由承包人负责，费用由承包人负责 D、检验由承包人负责，费用由发包人负责 分析：发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的，由承包人负责检查试验，费用由发包人负责。按照合同对质量责任的约定，此次检查试验通过后，仍不能解除发包人供应材料设备存在的质量缺陷责任。即承包人检验通过之后，如果又发现材料设备有质量问题时，发包人仍应承担重新采购及拆除重建的追加合同价款，并相应顺延由此延误的工期。 35、某工程实际施工生产产值完成情况上半年各月完成产值均为60万,第三季度各月完成产值均为90万,10,11月各完成产值120万,12月完成产值130万. 该工程全部建设投资中,主要材料及结构构件费用占施工总产值的60%,材料储备天数为150天(不计维修金)则预付款为多少()万 A 250 B 520 C 583 D 620

解：全年完成产值=60×6+90×3+120×2+130=1000万

备料款=年度产值×主材比重×材料储备天数/年度施工日历天数=1000×60%×150/360=250万 如按365天计算则=246.6万，也应选250万

36、某工程合同价为2800万元，预付工程备料款378万元，主要材料及构件比重为65%，材料储备天数115天，该工程备料款起扣点为_______万元。( B ) A 1820.00 B 2218.50 C 1574.30 D 1442.00

分析：T=P-M/N

37、预算定额的人工消耗量应包括( )。---理论教材的126页 A、基本用工和其他用工 B、基本用工和辅助用工 C、基本用工和人工幅度差

D、基本用工、其他工和人工幅度差

分析：人工消耗量分为：基本用工和其他用工

其他用工又包括人工幅度差 、辅助用工、超运距用工(与定额总说明矛盾) 38、已知某项目的计算周期为月，利率为8‰，则项目的名义年利率为( )。 A 8‰ B 8% C 9.6% D 9.6‰

分析:月的利率为8‰,因为其实计算周期为月,所以月的有效利率和名义利率都是8‰，不同时间段的利率换算只有通过名义利率换算。所以名义年利率=月利率×12 39、下列不属于清偿能力指标的是( )。 A 借款偿还期 B 流动比率 C 速动比率 D 投资回收期

记住清偿能力指标有借款偿还期和财务比率，财务比率又分为：流动比率、速动比率资产负债率 40、《全国统一施工机械台班费用定额》中的耐用总台班是以(B)为基础，并依据国家固定资产折旧年限规定，结合施工机械工作对象和环境以及年能达到的工作台班确定。 A、机械技术使用寿命 B、机械经济使用寿命 C、机械一般使用寿命 D、机械正常使用寿命

耐用总台班即机械使用寿命。一般可分为：机械技术使用寿命、经济使用寿命。《全国统一施工机械台班费用定额》中的耐用总台班是以经济使用寿命为基础 41、若某投资项目可行，则( )。 A NPV大于等于国家颁布值 B NPV大于等于0

C NPV小于企业可以接受水平 D NPV大于初始投资

NPV即净现值。=0可以考虑接受，>0可行<0不可行 42、价值工程侧重在( )阶段开展工作。 A 招投标 B 施工 C 设计 D 竣工验收

43、财务内部收益率一般采用线性插值法求得近似解，近似解与精确解在数值上存在下列关系( )。

A 近似解大于精确解 B 近似解=精确解 C 近似解小于精确解

D 不能判别近似解与精确解的大小

线性插值法是把下凸的函数曲线近似直线,有函数可见近似解大于精确解 44、建安工程造价中的税金中教育费附加的计算基数是( )。

一般会采用(C )。 A.降低单价 B.降低总价 C. 提高单价 D.提高总价

5、如果项目的复杂程度较高，承发包双方选用合同可能性较小的是(A )。 A.总价合同 B.单价合同

C.成本加酬金合同 D.以上都不是

6、按工程单价的综合程度可划分为三种，其中全费用单价是指( B)。 A.人材机费用

B.人材机费和间接费等 C.人材机费和管理费

D.人材机费和管理费、利润、税金

7、编制地区单价时，在一个地区范围内影响工程单价不统一、不稳定的因素主要是( C)。 A.预算定额 B.工资单价 C.材料预算价格 D.机械台班单价

8、下列( D)可作为一个工程量清单项目单列。 A.模板及支架 B.管道探伤检查 C.施工排水、降水 D.通风工程的系统调试

9、材料运杂费通常按(D )两段计算。 A.运费和装卸损耗费 B.运费和装卸费 C.运费和保管费

D.外埠运费和市内运费

10、采用工程量清单计价符合工程量计算方法标准化、工程量计算规则统一化、工程造价确定市场化的要求，此表现了《计价规范》的( A)。 A.通用性 B.规范性 C.实用性 D.统一性

11、工程量清单计价的造价组成包括( A)。

A.分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金 B.分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和管理费、利润 C.人工费、材料费、机械使用费和管理费、利润 D.人工费、材料费、机械使用费和规费、税金

12、关于现行《湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表》，说法正确的是( D)。 A.是实行工程量清单计价办法和定额计价办法时的湖北省统一基价表 B.是实行工程量清单计价办法和定额计价办法时配套的消耗量定额

C.是实行工程量清单计价办法时的湖北省统一基价表，也是实行定额计价办法时配套的消耗量定额

D.是实行工程量清单计价办法时配套的消耗量定额，也是实行定额计价办法时的湖北省统一基价表

13、在梁平法施工图中，集中标注3 22;2 14表示( A)。 A.梁的上部配置3 22的通长筋，下部配置2 14的通长筋; B.梁的上部配置2 14的通长筋，下部配置3 22的通长筋; C.梁的上部配置两排纵筋，上排3 22，下排2 14; D.梁的上部配置两排纵筋，上排2 14，下排3 22;

14、( A)是钢材的最重要性能，在设计和施工中广泛使用。 A.抗拉性能 B.抗压性能 C.冷弯性能 D.焊接性能

15、主要用于非承重部位的砌体材料是( C)。 A.烧结粉煤灰砖 B.烧结多孔砖 C.烧结空心砖 D.蒸养灰砂砖

16、建筑工程用木材，通常不以(B )材型供货。 A.原木 B.圆木 C.板材 D.枋材

17、适用于高温车间和有耐热、耐火要求的混凝土结构的水泥为(C )。 A.硅酸盐水泥 B.普通硅酸盐水泥 C.矿渣硅酸盐水泥 D.火山灰质硅酸盐水泥

18、采用定额计价办法编制施工图预算，(B )能较好地反映实际价格水平，工程造价的准确性高。 A.单价法 B.实物法 C.综合单价法 D.工料单价法 A B C D

19、在建筑面积计算规范术语中，挑出建筑物外墙的水平交通空间是指( B)。 A.走廊 B.挑廊 C.檐廊 D.回廊

20、以下应计算建筑面积的有(A )。 A.建筑物内的管道井 B.操作平台

C.外挑宽度在2.1m的雨蓬 D.地下人防通道 A B C D

造价员考试土建工程实务模拟试题4

一、多选题（）

1、 关于断面图与剖面图的区别，说法正确的是(AD )。 A.断面图是面的投影，而剖面图是体的投影;

B.两者都是假设形体被切断后，只画出保留部分形体的投影图; C.两者的剖切符号都需画剖切位置和投影方向线; D.剖面图中剖视方向线指向投影方向;

E.断面图中剖视方向线指向剖面编号的方向。

2、 下列有关工程造价含义的理解，正确的是( ABD)。

A.工程造价是指建设项目从筹建、设计、施工到竣工交付使用所需费用的总和; B.工程造价实质上是指建设项目的建设成本; C.建设成本是对应于承发包双方而言的; D.工程造价也可理解为发包工程的承包价格; E.承包价格是对应于投资主体和项目法人而言的;

3、建设工程造价可划分静态费用和动态费用两部分，下列为静态费用的是(AE )。 A.基本预备费 B.价差预备费

C.国家和省批准的各项税费 D.固定资产投资方面调节税 E.联合试运转费

4、根据工人工作时间的分类，下列( CD)为损失时间。 A.准备与结束时间 B.休息时间

C.施工本身造成的停工时间 D.非施工本身造成的停工时间 E.不可避免的中断时间转自

5、 计时观察法是研究工作时间消耗的一种测定方法，包括( ACD)。 A.测时法 B.技术测定法 C.写实记录法 D.工作日写实法 E.分析统计法

6、编制预算定额的工程基本构造要素是指( AC)。 A.分项工程 B.分部工程 C.结构构件 D.建筑构件 E.单位产品

7、 预算定额编制的原则有( ABC)。 A.集中领导、分级管理的原则 B.简明适用、严谨准备的原则

C.按社会平均必要劳动量确定定额水平的原则 D.由特殊到一般、由细到粗逐步扩大的原则 E.统一化、系列化、通用化、简明化的原则 8、 投资估算指标的编制基础是( BC)。 A.施工定额 B.预算定额 C.概算定额 D.概算指标 E.费用定额

9、下列( ADE)承包商既可要求费用索赔，也可要求工期索赔。 A.因罢工造成的工期拖延 B.设计文件的缺陷

C.原材料价格大幅度上涨

D.由业主供应的设备和材料推迟到货 E.和业主代表取得一致意见的工作变更

10、在国际惯例中，对工程项目已完工程费用的结算，一般采用调价公式法。建筑安装工程费用调价公式一般包括( ACD)。 A.固定部分 B.直接费部分 C.人工部分 D.材料部分 E.机械部分

11、建设项目竣工决算包括( ABDE)。 A.竣工决算报告说明书 B.竣工决算报表 C.工程预算报表 D.竣工图

E.工程造价比较分析

12、下列属于新增固定资产价值范围的是( ADE)。 A.正在施工的建筑工程 B.建设单位管理费 C.土地使用权出让金 D.土地征用及迁移补偿费 E.联合试运转费

13、以下( ACD)属于建筑工程费用内容。

A.列入建筑工程预算的各种管道、电力和电缆导线敷设工程的费用 B.附属于被安装设备的管线敷设工程费用 C.各种炉窑的砌筑工程的费用

D.修建水库、堤坝、灌渠及防洪等工程的费用

E.为测定安装工程质量，对单台设备进行单机试运转工作的调试费

14、建筑安装工程税金是指国家税法规定的应计入建安工程造价内的( ADE)。 A.所得税 B.营业税 C.增值税

D.城市维护建设税 E.教育费附加

15、按照现行规定，下列(ABE )属于人工单价确定的依据。 A.基本工资 B.辅助工资

C.工资性补贴和劳动保险 D.职工福利和工具用具补贴 E.劳动保护费

16、材料预算价格是指材料从其来源地到达施工工地仓库后出库的综合平均价格，包括(ABCE )。 A.材料原价

B.运杂费及运输损耗费 C.采购及保管费 D.仓储费 E.检验试验费

17、下列有关综合单价的叙述，说法正确的是( BD)。

A.工程量清单计价既可采用综合单价计价，也可采用定额工料单价计价; B.综合单价应按设计文件或参照《计价规范》附录中的“工程内容”确定; C.分部分项工程量清单的综合单价，包括招标人自行采购材料的价款; D.同一个清单项目，如采用的计量单位不同，综合单价一定不同; E.由于设计变更引起的工程量增减，均应重新确定新的综合单价; A B C D E

18、现行《湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表》的主要作用 ( BCE)。 A.是编制工程量清单的依据

B.是定额计价和工程量清单计价招投标工程编制标底的依据 C.是合理计算和有效控制工程造价的基础 D.是编制设计概算及投资估算的依据 E.是企业投标报价的依据

19、以下属于梁平法施工图中集中标注的内容是(ABE )。 A.梁箍筋

B.梁侧面纵向构造钢筋 C.梁支座上部纵筋 D.梁下部纵筋 E.梁顶面标高高差

20、影响混凝土强度的主要因素有(BCE )。 A.骨料强度

B.水灰比和水泥强度等级 C.养护的温度和湿度 D.外加剂 E.龄期

造价员考试基础知识习题一

单选题:

1、［２００６年真题］下列关于工程索赔的说法中，正确的是（ ）。 A．按索赔事件的性质分类，工程索赔分为工期索赔和费用索赔 B．处理索赔必须坚持合理性原则，兼顾承、发包人双方的利益

C．工作内容增加引起的设备费索赔标准，不分自有设备或租赁设备，均按机械台班费计算 D．工程会议纪要即使未经各方签署，也可以作为索赔的依据 答案：C

解 析：按索赔事件的性质分类，工程索赔分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见索赔和其他索赔。处理索赔必须坚持合理性原则，既考虑到国家的有关规定，也应当考虑工程的实际情况。当工作内容增加引起的设备费索赔时，设备费的标准按照机械台班费计算。会谈纪要只有经过各方签署后才可作为索赔的依据。因此答案为Ｃ。 2、［２００６年真题］按照ＦＩＤＩＣ合同条件有关规定，下列事件中承包商可以同时得到工期、费用和利润补偿的是（ ）。

A．承包商依据工程师提供的错误数据导致放线错误 B．由于传染病导致工期延误 C．业主提前占用工程

D．业主办理的保险而未能从保险公司获得补偿的部分 答案：A

解 析：由于传染病或其他政府行为导致工期的延误，可以得到工期的补偿。业主提前占用工程，可以得到费用和利润的补偿。业主办理的保险而未能从保险公司获得补偿的部分，可以得到费用的补偿。因此答案为Ａ。

3、[2005年真题]某承包商在基础施工时由于实际地质情况与原招标时地勘资料不符，遇到了流砂，致使工期拖延了一个月，后又因合同中的疏漏，按工程师的解释导致成本增加1万元，则对该分项工程正确的处理是（ ） A.发包人不予补偿

B.发包人只给予工期延长但不给予费用补偿 C.发包人不给予工期延长但给予费用补偿 D.发包人应当给予工期延长及相应费用补偿 答案：D

解 析：由于非承包人的原因导致施工进程延误，发包人应该给与工期顺延。合同中的遗漏属于合同缺陷，在这种情况下，工程师应当给与解释，如果这种解释将导致成本增加或工期延长，发包人应当给与补偿。因此选项D正确。

4、[2005年真题]建设工程施工合同条件下，发包人如果需要对原工程设计进行较小变更，且该变更只涉及增减合同中约定的工程量时，应该（ ） A.通知监理工程师，工程师在确认需要时发布变更指示 B.报请原规划部门和其他有关部门审查批准后实施变更

C.由原设计单位提供变更的相应图纸和说明后工程师发出变更指令 D.在变更前14天以前以书面形式向承包人发出变更通知 答案：D

解 析：施工中发包人如果需要对设计进行变更，应不迟于变更前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或者批准的建设规模时，才需要经原规划管理部门和其他有关部门审查批准，所以B错误。

5、[2005年真题]某工程施工中由于工程师指令错误，使承包商的工人窝工50工日，增加配合用工10工日，机械一个台班，合同约定人工单价为30元/工日，机械台班为360元/

台班，人员窝工补贴费12元/工日，含税的综合费率为17%。承包商可得该项索赔为（ ）。 A．1260元 B．1263.6元 C．1372.2元 D．1474.2元 答案：C

解 析：此题为2005年考题，在解该题是应注意的问题包括： （1）窝工和增加配合用工使用不同的单价标准；

（2）窝工时只考虑窝工费，而增加配合用工和机械时还应考虑管理费、利润和税金等。 因此索赔额=50×12+（10×30+360）×（1+17%）=1372.2元

6、在FIDIC合同条件下，工程师无权发布变更指令的情况包括( )。 A.对合同中任何工作工程量的改变

B.在强制性标准外提高或降低质量标准 C.改变原定的施工顺序或时间安排 D.增加或缩短合同约定的工期 答案：D

解 析：在FIDIC合同条件下，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时就以下几个方面发布变更指令:(1)对合同中任何工作工程量的改变；(2)任何工作质量或其他特性的变更，如在强制性标准外提高或降低质量标准；(3)工程任何部分标高、位置和尺寸的改变；(4)删减任何合同约定的工作内容；(5)新增工程按单独合同对待；(6)改变原定的施工顺序或时间安排。所以正确答案应该是D。

7、某土方工程业主与施工单位签订了土方施工合同，合同约定的土方工程量为 8 000 m3，合同工期为16天。合同约定:工程量增加20%以内为施工方应承当的工期风险。挖运工程中，因出现了较深的软弱下卧层，致使土方量增加了 10 200 m3，则施工方可提出的工期索赔为( )天。(结果四舍五入取整) A.1 B.4 C.17 D.14 答案：C 解 析：工期索赔的计算方法主要有网络图分析和比例计算法。本题用比例计算法进行工期索赔的计算。公式为:工期索赔值=额外增加的工程量的价格/原合同总价×原合同总工期 设土方工程单价为P，合同中约定工程量增加20%以内为施工方应承担的工期风险，即 8 000×20%=1 600 m3为施工方承担的工期风险，额外增加的土方量=10 200+1 600=8 600 m3，则工期索赔值=8 600×P/8 000×P=17.2天，四舍五入取整得17天

8、某建设项目业主与甲施工单位签订了施工总包合同，合同中保函手续费为20万元，合同工期为200天。合同履行过程中，因不可抗力事件发生导致开工日期推迟30天，因异常恶劣气候停工10天，因季节性大雨停工5天，因设计分包单位延期交图停工7天，上述事件均未发生在同一时间，则甲施工总包单位可索赔的保函手续费为( )万元。 A.0.7 B.3.7 C.4.7 D.5.2

答案：B

解 析：首先应该判断哪些事件引起的工程延误是可以索赔的，因不可抗力事件、延误发放图纸等事件造成的损失可以索赔费用和工期，因异常不利的气候条件所导致的损失可以索赔工期，季节性大雨应该是承包人所能预见到的，由此带来的停工不能要求索赔。所以该施工总包单位可索赔的费用=(30+10+7)×20/200=4.7(万元)。所以正确答案应该是C。

9、某建设项目业主与施工单位签订了可调价合同。合同中约定:主导施工机械一台为施工单位自有设备，台班单价800元/台班，折旧费为100元/台班，人工日工资单价为40元/工日，窝工工费10元/工日。合同履行中，因场外停电全场停工2天，造成人员窝工20个工日；因业主指令增加一项新工作，完成该工作需要5天时间，机械5台班，人工20个工日，材料费5 000元，则施工单位可以向业主提出直接费补偿额为( )元。 A.10 600 B.10 200 C.11 600 D.12 200 答案：B

解 析：直接费由直接工程费和措施费组成，直接工程费包括人工费、材料费和施工机械使用费，本题中不考虑措施费。因此，直接费=人工费+材料费+施工机械使用费。因停电造成停工是非承包人的原因造成的，应予工期补偿；因业主指令增加一项新工作所需的5天时间，也应予工期补偿。

因停电造成的窝工人工费=10×20=200元；窝工机械费=100×2=200元(按惯例闲置机械只应计取折旧费)；新增作业费用=5 000+800×5+40×20=9 800 元，共计200+200+9 800=10 200 元。

10、某工程网络计划有三条独立的路线A-D、B-E、C-F，其中B-E为关键线路，TFA=TFD=2 天，TFC=TFF=4天，承发包双方已签订施工合同，合同履行过程中，因业主原因使B工作延误4天，因施工方案原因使D工作延误8天，因不可抗力使D、E、F工作延误10天，则施工方就上述事件可向业主提出的工期索赔的总天数为（ ）。 A. 42 B. 24 C. 14 D. 4 答案：C

解 析：此题为2004年度全国造价工程师执业资格考试试题。首先应做出判断：只有业主原因和不可抗力引起的延误才可以提出工期索赔。经过各个工序的延误后可以发现，关键路线依然是B-E，一共延误了14天，所以工期索赔总天数为14天

11、某工程项目总价值1000万元，合同工期为18个月，现承包人因建设条件发生变化需增加额外工程费用50万元，则承包方提出工期索赔为（ ）个月。 A、1.5 B、0.9 C、1.2 D、3.6 答案：B

解 析：在工期索赔的计算中，运用对比分析法计算时的公式如下： 总工期索赔=额外增加的工程量价格÷原合同总价×原合同总工期 12、发生人工费索赔时能按计日工费计算的是( )。

A.增加工作内容的人工费 B.停工损失费

C.工作效率降低所引起的损失费 D.机上工作人员的工资 答案：D 解 析：可索赔的人工费包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等，这三者都不能简单地用计日工费计算。而机上工作人员的工资能按计日工费计算。 13、下列事项中，承包方要求的费用索赔不成立的是( )。 A.建设单位未及时供应施工图纸 B.施工单位施工机械损坏

C.业主原因要求暂停全部项目施工 D.因设计变更而导致工程内容增加 答案：B 解 析：费用索赔指的是当施工的客观条件改变导致承包人增加开支，要求对超出计划成本的附加开支给予补偿，以挽回不应由他承担的经济损失。而施工单位施工机械损坏造成的损失，是由承包人承担的，不能向发包人索赔。 14、下列对《建设工程施工合同（示范文本）》条件下的工程变更的论述正确的是（ ）。 A. 设计变更超过原设计标准时，应报发包人批准 B. 增建合同中约定的工作量不属于设计变更

C. 改变有关工程的施工时间和顺序属于设计变更 D. 发包方要求更高的质量标准属于设计变更 答案：C

解 析：设计变更超过原设计标准的，须经原规划管理部门和其他有关部门审查批准，并由原设计单位提供变更的相应的图纸和说明，A错误。另外，对质量标准的改变不属于设计变更，D错误。 二、多选题: 15、［２００６年真题］工程索赔的处理原则有（ ）。 A．必须以合同为依据

B．必须及时合理地处理索赔 C．必须按国际惯例处理

D．必须加强预测，杜绝索赔事件发生 Ｅ．必须坚持统一性和差别性相结合 答案：A, B

解 析：工程索赔的处理原则有：①必须以合同为依据；②及时合理地处理索赔；③加强主动控制，减少工程索赔。答案D不准确，索赔事件是不可能杜绝的，只可能减少。因此答案为AB。 请记住:造价100分网站

16、[2005年真题] 下列各项中可以构成设计变更的有（ ）。 A.双方对工期要求的变化

B.施工条件和环境变化导致施工机械和材料的变化 C.更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸 D.增减合同约定的工程量

E.更改有关工程的施工时间和顺序 答案：C, D, E

解 析：我国《施工合同文本》规定设计变更不包括双方对工期要求的变化，施工条件和

环境变化导致施工机械和材料的变化，选项A、B错误。

17、建设工程施工合同(示范文本)》规定了工程变更的程序和变更后合同价款的确定，下列表述正确的是( )。

A.设计变更超过原设计标准时，应报发包人批准

B.承包人在施工过程中更改施工组织设计，应经工程师同意 C.改变有关工程的施工时间和顺序属于设计变更 D.变更有关工程的质量标准和工期属于设计变更 E.变更工程价款的报告应由承包人提出 答案：B, C, E 解 析：《建设工程施工合同(示范文本)》规定，在发包人对原设计进行变更的情况下，当变更超过原设计标准或者批准的建设规模时，须经原规划管理部门和其他有关部门审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。对于承包人，《建设工程施工合同(示范文本)》规定，其提出的合理化建议如果涉及对设计图纸或者施工组织设计的更改及对原材料、设备的更换，须经工程师同意。设计变更事项包括:①更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸；②增减合同中约定的工程量；③改变有关工程的施工时间和顺序；④其他有关工程变更需要的附加工作。

18、依据不同的标准，工程索赔可按( )进行分类。 A.合同依据 B.索赔目的

C.索赔事件的性质 D.索赔的当事人 E.索赔处理的方法 答案：A, B, C

解 析：工程索赔依据不同的标准可以进行不同的分类:按索赔的合同依据分类；按索赔目的分类；按索赔事件的性质分类。因此，答案为ABC。

19、 FIDIC合同条件中只补偿承包商工期，无费用和利润补偿的是（ ）。 A.变更导致竣工时间的延长 B.异常不利的气候条件

C.由于传染病或其他政府行为导致工期的延误 D.业主提前占用工程

E.业主办理的保险未能从保险公司获得补偿部分 答案：A, B, C

一、单选题:

1、作为工程预付款的折扣方式之一，业主可以从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值（ ）工程预付款数额时开始起扣。 A．大于 B．小于 C．等于 D．为10% 答案：C 解 析：作为工程预付款的折扣方式之一，业主可以从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时开始起扣。因此答案为C。

2、根据我国《建设工程质量保证金管理暂行办法》有关规定，下列表述错误的是( ) 。

A．缺陷责任期从工程通过竣（交）工验收之日起计算。

B．由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣（交）工验收的，在承包人提交竣（交）工验收报告90天后工程自动进入缺陷责任期

C．全部或部分使用政府投资的建设项目，保证金按工程价款结算总额的3%预留

D．缺陷责任期内，承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损失赔偿责任 答案：C

解 析：全部或部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额5%左右的比例预留保证金。因此答案为C。 3、［２００６年真题］相对于总项目的投资而言，在实施过程中的各单项工程投资偏差属于（ ）

A．绝对偏差 B．相对偏差 C．累计偏差 D．局部偏差 答案：D

解 析：局部偏差是指：相对于总项目的投资而言，指各单项工程、单位工程和分部分项工程的偏差。因此答案为D。

4、[2005年真题] 某独立土方工程，招标文件中估计工程量为100万m3，合同约定：工程款按月支付并同时在该款项中扣留5%的工程预付款；土方工程为全费用单价，每立方米10元，当实际工程量超过估计工程量10%时，超过部分调整单价，每立方米为9元。当某月施工单位完成土方工程量25万m3，截止该月累计完成的工程量为120万m3，该月应结工程款为（ ）万元。 A. 240 B. 237.5 C. 228 D. 213 答案：C

解 析：工程量超过100×（1+10%）=110的部分就应该进行调价，因而本月完成的工程量其中10单位应该进行调价。因而本月应结工程款为（15×10+10×9）×（1-95%）=228 5、[2005年真题]已知某分项工程有关数据如下，则该分项工程投资局部偏差为（ ）万元。 A．110 B.－100 C．110 D.－110 答案：D

解 析：投资偏差=已完工程实际投资—已完工程计划投资=（18—20）×55万元= —110万元

6、[2005年真题] 国内设备、工器具价款结算的原则是恪守信用，（ ）。 A．及时付款、谁的钱进谁的账，由银行支配，银行先垫款 B．分期付款，谁的钱进谁的账，由谁支配，银行不垫款 C．一次付款，谁的钱进谁的账，由银行控制，银行先垫款 D．及时付款，谁的钱进谁的账，由谁支配，银行不垫款 答案：D

7、[2005年真题] 检查投资目标分解的合理性，资金使用计划的保障性，施工进度计划的

协调性，这是投资偏差分析纠偏方法中的（ ）。 A．组织措施 B．技术措施 C．管理措施 D．经济措施 答案：D

8、[2005年真题] 以下关于拟完工程计划投资的计算正确的是（ ）。 A．拟完工程量×计划单价 B．拟完工程量×实际单价 C．已完工程量×计划单价 D．已完工程量×实际单价 答案：A

9、[2005年真题] 下面关于绝对偏差说法正确的是（ ）。 A．绝对偏差=（投资实际值-投资计划值）/投资计划值 B．绝对偏差可指导调整资金支出计划和资金筹措计划 C．从对投资控制角度看，绝对偏差比相对偏差更有意义 D．绝对偏差反映了投资偏差的严重程度 答案：B

10、某工程公司工期为3个月，2002年5月1日开工，5～7月份计划完成工程量分别为500吨、2 000吨、1 500吨，计划单价为5 000元/吨；实际完成工程量分别为400吨、1 600 吨、2 000 吨，5～7月份实际价格均为 4 000 元/吨。则6月末的投资偏差为( )万元 。 A.450 B.-450 C.-200 D.200 答案：C

解 析：投资偏差是指投资计划值与实际值之间存在的差异，

即投资偏差=已完工程实际投资-已完工程计划投资=实际工程量×（实际单价-计划单价） 所以投资偏差=(400+1600)×（5 000-4000）=-200(万元) 所以正确答案应该是C。

造价员考试复习试题一

第1题(2分)单选题

合同无效、被撤消或者终止的，（）的效力。 A.不影响索赔条款

B.不影响合同中独立存在的有关解决争议的的条款 C.不影响违约条款

D.不影响双方权利和义务条款 第2题(2分)单选题

根据合同约定提出任何费用或损失的索赔时，应在该索赔事件首次发生的（）天内向造价工程师（或造价员）发出索赔意向书，并抄报分包人。 A.7

B.14 C.21 D.28

第3题(2分)单选题

《招标投标法》规定，评标委员会成员名单在（）前应当保密。 A.开标 B.评标

C.提交评标报告 D.中标结果确定 第4题(2分)单选题

我国《仲裁法》规定，当事人发生纠纷时，应请求（C）仲裁。 A.被申请人所在地仲裁机构 B.申请人所在地仲裁机构

C.当事人双方协商议定的仲裁机构 D.法定仲裁机构 第5题(2分)单选题

竣工验收由（）单位负责，必须按程序进行。 A.监理 B.施工 C.质检 D.建设

第6题(2分)单选题

承包人应按照（）约定的开工日期开工。 A.通用条款 B.协议书 C.专用条款

第7题(2分)单选题

造价工程师在收到承包人提供的索赔报告和有关资料后的（）天内未予答复也未对承包人作出进一步要求，视为该项索赔已经认可。 A.21 B.35 C.42 D.28

第8题(2分)单选题

（）成立的合同，受法律保护。 A.自愿 B.依法

C.遵循诚实信用原则 D.遵循公平原则 第9题(2分)单选题

无梁板的砼柱，柱的高度计算特点（） A.高度连续计算 B.高度分段计算

第10题(2分)单选题

在同一工程中同时使用塔式起重机和卷扬机时（）垂直运输费。 A.按塔式起重机计算 第11题(2分)单选题

建筑物施工高度时按（）考虑的，超过时可计算建筑物超高的费用。 A.3.6m B.20m

第12题(2分)单选题

材料预算价格中包括了（）。 A.材料原价 B.施工损耗

第13题(2分)单选题

我省预算定额砂浆中使用的砂是（）。 A.自然砂 B.净中砂

第14题(2分)单选题

烟囱圆弧形混凝土基础，计价可按（）。 A.相应定额项目模板乘1.15系数 B.相应定额项目乘1.15系数 第15题(2分)单选题

建设单位支付施工单位的实际工程价款应以（）为准。 A.月份以完工程形象 B.工程结算

第16题(2分)单选题

砼垫层用于基础垫层时，按相应定额项目人工乘以（）。 A.1.5系数 B.1.2系数

第17题(2分)单选题 可竞争费包括的内容

A.规费、企业管理费、税金

B.一般措施费、企业管理费、利润 C.安全生产措施费、直接费、措施费 第18题(2分)单选题 各类工程税金的计算基础 A.含税工程费用 B.不含税工程费用 C.分部分项工程费 第19题(2分)单选题 措施费由（）组成

A.定额措施费、一般措施费、安全生产措施费 B.临时设施费、管理费、垂直运输费

C.直接工程费、冬季施工费、环境保护费 第20题(2分)单选题 现行的人工单价标准（） A.35.05元/工日

B.22.88元/工日 C.26.57元/工日 第21题(2分)多选题

工程质量保修书的主要内容包括（）。 A.质量保修期 B.质量保证金

C.工程质量保修范围和内容 D.质量保修责任

第22题(2分)多选题

建设工程施工合同系列文本包括（）。 A.建设工程施工合同文本

B.建设工程施工专业分包合同文本 C.建设工程施工劳务分包合同文本 D.建设工程监理合同文本 第23题(2分)多选题

《合同法》规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符 合约定的，应当承担（）等违约责任。 A.继续履行 B.采取补救措施 C.无偿履行 D.赔偿损失

第24题(2分)多选题

施工合同的书面形式指（）等可以有形地表现所载内容的形式。 A.合同书 B.通用条款 C.信件 D.专用条款 E.数据电文转贴

第25题(2分)多选题

建设工程施工合同订立的原则（）。 A.守法原则 B.自愿原则

C.诚实信用原则 D.等价有偿原则 E.平等原则

F.不得损害社会公共利益和扰乱社会经济秩序原则 第26题(2分)多选题

对有下列行为的任何分包人雇员，承包人、监理工程师、发包人可要求分包人撤换（）。 A.经常行为不当，或工作漫不经心 B.不遵守合同的约定

C.无能力履行义务或玩忽职守

D.有损安全、健康和环境保护的行为 第27题(2分)多选题

按照计价方式不同，施工合同可以分为（）。

A.预算合同 B.总价合同 C.单价合同

D.成本加酬金合同 第28题(2分)多选题

开标前，下列哪些内容招标人不得对外公布（） A.获取招标文件的投标人名称 B.获取招标文件的投标人数量 C.标底

D.评标委员会成员名单 E.可能影响公平竞争的情况 第29题(2分)多选题 规费由（ ）组成 A.工程排污费 B.住房公积金 C.社会保险费 D.失业保险费 E.工伤保险费 F.劳动保险费

G.工程定额测定费

H.危险作业意外伤害保险费 第30题(2分)多选题

工程量计算过程中，经常提到的主墙一般是指（）。 A.墙体厚度≥240mm B.墙体厚度≤240mm C.砼墙≥100mm D.砼墙≥100mm 第31题(2分)多选题

建筑安装工程费用由（）组成 A.间接费 B.一般措施费 C.折旧费 D.规费 E.其他 F.人工费 G.税金 H.利润

第32题(2分)多选题

工程造价资料积累的用途主要有（）。 A.签订合同的主要依据 B.确定投标报价的主要依据 C.审查施工图预算的主要依据 D.工程结算的重要依据 第33题(2分)多选题

按定额反映的物质消耗内容，可以把工程建设定额分为（）类。 A.劳动消耗定额 B.机械消耗定额 C.理论计算法 D.实验室实验法

第34题(2分)多选题

混凝土工程支模高度按6米支模高度考虑的项目有（）。 A.圆形柱

B.异型混凝土板 C.混凝土墙 D.异型混凝土柱

第35题(2分)多选题

以下可以计算建筑物超高费用的是（）。 A.檐高24m、8层的工程 B.檐高20m、6层的工程 C.檐高22m、5层的工程 D.檐高19.8m7层的工程 第36题(2分)多选题

我省定额规定可计算凿截桩头是指（）。 A.预制桩 B.桩基础 C.桩承台 D.桩承台梁

第37题(2分)多选题

建筑物砖墙砌体内墙的高度（）。 A.有框架梁时{至梁低面 B.按层高计算

C.有楼隔层{至板底 D.按平均高度计算 第38题(2分)多选题

桩基础需要调整充盈系数时，以下错误的说法是（）。 A.调整定额直接费

B.调整定额中混凝土配合比 C.调整定额中材料用量 D.调整定额中混凝土用量 第39题(2分)多选题 材料费由（ ）组成 A.检验试验费 B.安拆费 C.材料原价 D.材料运杂费 E.脚手架费 F.运输损耗费 G.采购及保管费

H.场外运费

第40题(2分)多选题 一般措施费包括的内容 A.冬季施工费

B.已完工程及设备保护费 C.总承包服务费

D.室内空气污染测试费

E.工程定位、复测、点交清理费 F.工程定额测定费 G.工程排污费

第41题(2分)判断题

机械挖土时，冻土层厚度大于30cm视为冻土开挖，可增加机械台班。 T.true F.false

第42题(2分)判断题

安全生产措施费专款专用，设立专项资金帐户，承包人应在财务帐目中单独列项备查，不得挪作他用。 T.true F.false

第43题(2分)判断题

承包人应在工程竣工验收之后，与发包人签定质量保修书。 T.true F.false

第44题(2分)判断题

建筑物垂直运输檐高是指室外设计地坪至檐口的高度。 T.true F.false

第45题(2分)判断题

规费，招投标工程投标报价时应按《费用定额》规定的标准计取。工程结算时发包人应根据承包人提供的实际交纳票据，按照定额规定的标准计取计入工程造价。 T.true F.false

第46题(2分)判断题

泵送剂、早强剂、防冻剂等其他外加剂，根据设计或规范要求按实际发生计算，并计取安全生产措施费、规费和税金。 T.true F.false

第47题(2分)判断题

我省定额有柱有梁的雨蓬混凝土，按挑出墙外的水平投影面积计算工程量。 T.true F.false

第48题(2分)判断题

各类工程个别项目套用其他专业定额项目其费用的计取按主体工程的费用标准计算。 T.true

F.false

第49题(2分)判断题

分部分项工程量清单的实际工程量发生变化后，工程结算时措施费不调整（合同无约定） T.true F.false

第50题(2分)判断题

监理工程师提供的指令、批准和通知等，均应采用书面形式。 T.true F.false

造价员基础理论考试经典试题汇编

1、不确定性分析方法的应用范围是( )。

A 盈亏平衡分析既可用于财务评价，又可用于国民经济评价 B 敏感性分析可用于国民经济评价 C 盈亏平衡分析用于国民经济评价 D 敏感性分析不能用于国民经济评价

提示：敏感性分析可用于国民经济评价和财务评价，盈亏平衡分析只可用于财务评价 2、在投资估算指标中,单位工程指标按规定应列入( ). A、建筑安装工程费用

B、从立项筹建到竣工交付使用的全部投资额 C、建筑安装工程费,设备厂工器具费用,其他费用 D、建筑安装工程费用和其他费用

3、某建设项目的风险水平越高，基准折现率的取值( )。 A 越低 B 越高

C 应该考虑筹资成本

D 基准折现率与风险无关

4、 建设单位应当自领取施工许可证之日起( )内开工。 A 一个月 B 二个月 C 三个月 D 四个月

5、 某人存款1万，若干年后可取现金2万元，银行存款利率10%，则该笔存款的期限( )。

A 10年 B 小于8年 C 8~10年之间 D 大于10年

提示：居民存款按单利计算

6、 已知名义利率为12%，一年计息12次，则半年的实际利率和名义利率分别为( )。 A 6.2% ，6% B 12.7% ，12% C 5.83% ，6.2%

D 6.35% ，6%

提示：名义年利率为12%那么半年名义利率6%。则可以通过公式计算半年的有效年利率

7、 价值工程的核心是( )。 A 功能分析 B 成本分析 C 费用分析 D 价格分析

即价值系数==功能/成本

8、 根据?建筑安装工程费用项目组成?(建标[2003]206号)文件的规定，下列属于直接工程费中人工费的是( )。

A 六个月以上的病假人员工资 B 装卸司机工资

C 公司质量监督人员工资 D 电焊工产、婚假期的工资

提示：六个月以内的病假人员工资才算得

9、 费用计算程序和施工取费计算规则是指令性的，而施工取费费率是指导性的 10、下面各项中,可以反映企业偿债能力的指标是( )。 A、投资利润率 B、速动比率 C、净现值率

D、财务内部收益率

分析：见教材48页动态评价指标包括净年值、财务净现值、财务内部收益率、财务净现值率、动态投资回收期。只要记住这七个简单的动态评价指标，其余都是静态了。

项目编码的设置：分类码/章顺序码/节顺序码/清单项目码/具体清单项目码==总12位。 11、下列不属于施工定额特征的是( )。 A 编制概算指标的基础 B 企业定额

C 分项最细、定额子目最多 D 基础性定额

需要知道施工定额是基础性定额，有劳动定额、机械定额、材料定额三个相对独立的部分组成。预算定额才是编制概算指标的基础

12、劳动定额的主要表现形式上时间定额，但同时也表现为产量定额，时间定额与产量定额的关系是( )。 A 独立关系 B 正比关系

C 互为相反关系 D 互为倒数 见教材112页

13、既是设计单位编制设计概算或建设单位编制年度投资计划的依据，也可作为编制估算指标的基础是( )。 A 概算指标 B 概算定额 C 预算定额

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/8wbd.html