土石方工程合同

.

“英伦国际”项目土石方工程施工

精选word编辑文档发包人：遵义恒志房地产开发有限责任公司承包人：四川长和建筑工程有限公司

合 同 书

签订日期： 二〇一四年五月

.

“英伦国际”项目土石方工程施工合同

发包人（全称） 遵义恒志房地产开发有限责任公司 （以下简称甲方） 承包人（全称） 四川长和建筑工程有限公司 （以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就 “英伦国际”土石方工程施工 事宜经协商一致，订立本合同。 一、工程概况

工程名称： “英伦国际”土石方工程 工程地点： 南关镇后溪河 工程规模: 土石方约60万m3 二、合同工期

2.1、工期：一阶段（即6、7、8、9#楼区域）工期为30个日历天；二阶段（即1、2、3、4、5、10#楼区域）工期为50个日历天，工期自甲方通知的开工之日起算。【包括：全部节假日，星期六、星期天，暴风雪、严寒、高温等恶劣天气影响（不可抗力除外），一切因停水、停电导致的误工时间，机械进退场时间，向政府有关部门申请、审批、验收及整改的时间,协调场地内外相关单位及个人关系的时间。】

2.2、因乙方原因在施工关键线路（按乙方提交，并经甲方确认的工程总进度计划及分项工程进度计划中关键线路）造成工期延误，须由乙方向甲方提出书面申请，甲方以书面形式批复工期是否顺延及顺延天数。 因政府行为（非乙方原因）引起工期延误的，则工期相应顺延，但由此所产生的一切费用及损失均由乙方承担。

2.3、乙方自开工之日起未经甲方书面同意不得无故停工，若未经甲方同意停工的，则乙方向甲方交纳罚款2000元/天（不足一天的按一天计）；若乙方连续无故停工超过3天的，则甲方有权要终止合同，乙方须在甲方规定时间内退场，履约保证金不予退还，且乙方须承担因此给甲方造成的直接和间接损失。 三、承包范围及方式

3.1承包范围：“英伦国际”项目土石方开挖、人工捡底、运输、场地回填、基坑回填、场地内地下构筑物拆除、场地平整、植被清理等施工。 3.2承包方式：单价包干。

精选word编辑文档

.

四、合同金额及计价原则

4.1、本工程采用固定包干单价的方式确定合同价，暂定合同总价为人民币： 4407.45万元（大写：人民币肆仟肆佰零柒万肆仟伍佰元整）；固定包干单价在合同执行过程中及办理结算时不得调整（合同约定可调整因素除外），包括但不限于完成相应项目清单全部工作内容的以下费用：人工费、材料费、机械费、安全文明施工费、各项技术措施费（包括但不限于深基坑施工方案设计费、专家论证费、深基坑施工技术措施费、机械设备进出场费及安拆费、临时用水用电费用、施工降排水费用、二次搬运费、夜间施工费、赶工措施费、高压电线隔离与防护等）、临时进出场道路、马道、与爆破及深基坑施工相关的报建报批及其他相关手续与费用、建渣清理及外运相关费用、维护现场施工秩序所产生的费用、为保证该合同内容正常实施应向相关部门交纳的费用、合理利润、管理费、规费、税费、保险、材料及人工的涨价风险与政策性调整、因协调场地内外相关单位（城管、市政、公安、环保、交管、质监、安监等）和住户及个人所发生的相关费用等其它不可预见费用；

4.2、变更与签证的计价原则：

4.2.1、投标文件中已有适用于变更工程价格的，按已有的价格确定。 4.2.2、投标文件有类似于变更工程价格的，可参照类似价格确定。

4.2.3、投标文件没有适用或类似于变更工程价格的，在按《贵州省建筑工程计价定额》（2004版）及其配套文件计算的基础上下浮8%作为最终结算价（其中甲方认质认价材料费不再下浮），其中：

（1）人工费按黔建建通【2011】564号文调整；

（2）安全文明施工费按黔建施通[2007]285号文计取，不得再计取其他任何措施费（模板安拆除外）；

（3）材料价格执行施工当期《贵州省建设工程造价信息》中遵义市区主要建筑安装材料市场综合参考价；

（4）规费按乙方经相关部门核定的取费证计取； （5）税金按3.48%计算； 五、质量标准

5.1、质量标准： 达到现行有关国家、行业设计及施工标准、规范及合同条款约定的工程质量合格标准并满足甲方及边坡支护设计要求；乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工，确保工程质量，工程验收时，应按图纸、合同和验收标准执行。

精选word编辑文档

.

5.2、乙方须有完善的交接检验制度且签认手续齐全，每个分部分项工程施工前应有明确的技术质量交底且签认手续齐全，否则，每次甲方有权要求乙方支付人民币伍仟元的违约金。

5.3、在合同执行过程中，乙方不得因国家、行业、地方有关工程施工、工程管理、质量标准、施工规范、检验验收等方面的调整，以任何形式或任何理由向甲方提出任何费用的补偿。 六、进度款支付

6.1、本工程无预付款。

6.2、自工程开工满60天且现场土石方挖运量累计不低于30万m3，并经甲方、监理单位验收确认后自第61天起15个工作日内，甲方按当期已完工程量的60%向乙方支付进度款；

6.3、完成全部土石方挖、运、场地回填、平整、捡底、边坡修整，并经甲方、监理单位验收确认后15个工作日内，甲方向乙方支付至已完工程量价格的70%；

6.4、基坑回填完毕并经甲方确认后20个工作日内，甲方按基坑实际回填量的70%向乙方支付进度款；

6.5、竣工结算经甲方聘请的咨询单位审核完毕并经甲方确认且乙方向甲方提供100%结算金额的工程所在地税务机关出具的相应金额的有效建安工程税务发票后，甲方支付至审定竣工结算金额的97%；

6.6、剩余结算总价的3%作为质保金，质保期一年（自该工程合同内容全部完成并经甲方及其他相关部门验收合格之日起算）。

6.7、甲方按第6.2-6.4条向乙方支付工程款项前，乙方均须向甲方提交工程所在地税务机关出具的相应金额的有效建安税务发票。 七、甲方责任

7.1、甲方委派 高长富 为驻工地现场总代表，在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等，解决应由甲方解决的问题；

7.2、向乙方提供施工总平面图及测量控制点；

7.3、协调施工场地内各交叉作业施工单位之间的关系，使乙方能顺利组织施工； 7.4、甲方负责图纸及方案的认定、设计图纸问题的处理、发出工程变更指令、设计变更的签证、工程进度款的支付、办理竣工结算等；

7.5、如乙方不按图纸、甲方及监理单位书面指令施工，甲方有权下达整改通知

精选word编辑文档

.

和对乙方进行处罚，由此造成的损失及工期延误由乙方全权承担；

7.6、为乙方办理相关审批、验收等手续提供配合、协助，但其费用由乙方自行承担。 八、乙方责任

8.1本工程乙方驻工地管理人员：

项目经理： 熊 刚 ；技术负责人： 王 海 ；安全工程师： 田 翔 ；测量工程师： 王 东 ；其他人员乙方在开工前报送；

8.2、乙方应严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定等，否则造成的一切损失及工期延误由乙方全权承担；

8.3、乙方必须自行办理自身施工所需相关证件并承担相关费用，在施工中如相关部门检查验收不达标或不合格造成的停工、罚款、吊销资质等，由乙方自行负责，并承担由此给甲方造成的损失；

8.4、乙方必须按消防要求配备合格消防器材，并经甲方及相关部门验收合格； 8.5、乙方必须按图施工或按甲方及监理单位书面指令施工，按要求编制施工方案和进度计划并交由甲方及监理单位审批后照此实施，其中施工方案和进度中的所有技术及经济措施只是作为乙方组织施工的依据，不作为固定包干单价及总价计算或调整的依据，并不能办理经济签证；

8.6、乙方严格遵循相关施工交通及噪声的管理规定，乙方承担因自身原因违反规定造成的损失和罚款；

8.7、乙方必须维护好施工现场的清洁卫生及现场管理，如乙方随地乱堆码材料或设备甲方将视情节对乙方进行处罚；

8.8、乙方须按遵义市有关施工现场文明施工规定进行施工，乙方必须加强现场管理、安全管理、质量管理、坚持持证上岗，乙方发生的一切质量及安全事故概由乙方负责，甲方不承担任何责任或连带责任；

8.9、现场办公室及工人临时住宿、办公、材料堆放等均由乙方自行解决； 8.10、如施工图细部构造不明确，乙方应严格按相关工艺要求及规范要求施工，产生的费用视为已包含在相应项目的固定包干单价中；

8.11、乙方应按时足额支付农民工的工资以及乙供材料供应商的材料款，若乙方发生因拖欠款情况，导致民工、供应商上访或诉讼及其它恶性事件，甲方有权根据法院送达的《协助执行通知书》或政府主管部门的指令性通知，对乙方的违约行为可同

精选word编辑文档

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/8m6h.html