建设监理综合练习题

一、单项选择题

1．建设工程监理的（）是指监理人员以自己的工作计划、程序、方法、手段、根据自己的判断独立地开展工作。

A．服务性B．科学性C．独立性D．公正性

2．建设工程监理的（）包括工程项目建设文件，有关工程建设的法律、法规，建设工程委托监理合同及其他建设工程合同。

A．条件B．依据C．约束D．准则 3．监理工程师是指（）。

A．取得《监理工程师注册证书》的工程建设监理人员 B．具有较高学历和多学科专业知识的工程建设监理人员 C．具有丰富工程建设经验的中级职称以上专业技术人员

D．在项目监理组织中处于执行层、协调层位置上的专业技术人员 4．与监理规划相比较，监理实施细则主要是解决监理工作（）的问题。 A．为什么做B．做什么C．谁来做D．如何做 5．矩阵制监理组织形式的主要优点是（）。

A．权力集中，隶属关系明确B．命令统一，决策迅速 C．发挥职能机构专业管理作用D．机动性大，适应性强

6．为了有效地进行目标控制，监理工程师需要采取组织措施。下面各项工作中，（）属于组织措施。A．制定防止索赔措施B．改善目标控制的工作流程

C．对工程变更进行技术可行性分析D．收集已建工程目标数据

7．下列各项工作中，（）应当属于监理工程师所进行的对投入的控制工作。 A．审查施工单位提交的施工方案B．对施工工艺过程进行控制 C．必要时下达停工令D．做好工程预验收工作

8．我国《合同法》规定，当事人订立合同的形式有：（）。 A．书面形式B．口头形式无效C．口头形式和其他形式无效

D．书面形式成立后必须公证

9．我国《合同法》规定，要约是希望和他人订立合同的意思表示，该意思表示应当符合下列要求：（）。 A．内容具体确定

B．表明经受要约人承诺时，受要约人即受该意思约束

C．要约的条款不包括违约责任D．要约内容不含有争议解决方式 10．《合同法》规定，债权人转让权利时（）。

A．应当征得债务人同意B．应当通知债务人C．无须通知债务人 D．未经通知，该转让对债务人不生效

11．在合同权利义务终止的原因中，（）是最主要和最理想的原因。 A．债务清偿B．合同解除C．免除债务D．债务抵销 12．委托监理合同中，“附加工作”是指（）。

A．甲方委托监理合同的“标的”B．甲方委托监理合同范围之内的工作 C．非甲方的原因，以致增加了工作量或持续时间

D．甲方或第三方原因，使监理工作受到阻碍或延误，以致由此增加的工作 13．工程验收的质量标准控制要求（）。

A．工程质量达到协议书约定标准即可，可不按国家标准评定 B．因双方原因达不到约定标准的由发包方承担责任

C．发包人对全部工程质量有特殊要求的，应支付由此增加的追加合同价款 D．发包人对全部工程质量有特殊要求时，影响工期不予顺延 14．工程师对工程索赔的影响有（）。

A．业主授权工程师处理索赔，如果造成损失时，业主应承担合同规定的索 赔责任

B．工程师可以全权处理索赔

C．工程师在处理索赔时，其身份是独立的仲裁人

D．在纠纷进入诉讼时，工程师是业主的代理人 15．法律规定，招标人在评标、定标过程中（）。

A．招标人应根据评标委员会推荐的中标人名单中确定中标人 B．招标人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人 C．招标人不得授权评标委员会直接确定中标人 D．评标委员会有权直接确定中标人 16．监理工程师控制质量的目的是（）。 A．维护业主的建设意图，保证投资的经济效益 B．维护社会公共利益

C．保证技术法规和标准的贯彻执行 D．体现政府对工程项目的管理职能

17．工程项目质量控制中“以人为核心”的原则，这里的人是指（）。 A．现场操作者B．技术人员C．管理人员 D．参与工程建设的所有人员

18．质量体系认证是（）向建设单位证明其具有保证工程质量能力的有力证据。 A．监理工程师B．承包方C．认证机构 19．对水泥的质量控制，就是要检验水泥（）。 A．强度是否符合标号要求B．体积安定性是否良好 C．是否符合质量标准D．凝结时间是否符合要求 20．合理的质量是（）所达到的最佳功能和质量水平。 A．一定投资限额下B．一定技术条件限制下 C．一定进度要求下D．满足业主需求的前提下

21．设计阶段质量控制的任务主要反映在设计（）的质量上。 A．方案B．管理C．标准D．图纸

22．在施工过程的质量控制中，工程质量预控是指（）。

A．在工程施工前，预先检查轴线、标高、预埋件、预留孔的位置以防止出 现偏差

B．在工程施工前，监理工程师制定工序控制流程，以防止工程质量失去控制 C．针对所设置的质量控制点，事先分析在施工中可能发生的隐患，提出相应对策 D．在工程施工前，对影响质量的五大因素的控制

23．为了对工序质量进行控制，要设置必要的工序控制点，对所设置的控制点，事先要分析可能造成的（），并针对它找出对策，采取措施加以预控。 A．质量隐患及原因B．各种可能的质量事故 C．各种可能的安全事故D．B+C 24．事后质量控制是指（）。

A．隐蔽工程验收B．在完成施工过程中形成产品的质量控制 C．单位工程的检查验收D．工程质量评定 25．生产建设项目投资是指（）。

A．建设项目进行固资产再生产的投资B．建筑安装工程投资 C．建设项目的建设投资和铺底流动资金的一次性费用总和 D．建设项目的全寿命费用

26．国产设备购置投资由设备原价与（）构成。 A．采购费B．运输费C．保管费D．设备运杂费

27．在编制建设项目投资估算时，生产能力指数法是根据（）来估算拟建项目投资额。 A．投资估算指标B．设备费用百分比

C．已建类似项目的投资额和生产能力D．资金周转速度

28．某工程合同价款为520万元，合同工期为一年，主要材料和构件费用占65%，预付工程款为25%，预付款的起扣点为（）。

A．320万元B．200万元C．285万元D．235万元

29．编制按（）分解的资金使用计划，通常可利用控制项目进度的网络计划进一步扩充而得。 A．子项目B．时间进度C．投资构成D．形象进度

30．在进行投资偏差分析时，进度偏差中拟完工程计划投资的表达式为（）。 A．计划单价×拟完成工程量B．实际单价×拟完成工程量 C．计划单价×已完成工程量D．实际单价×已完成工程量

31．对影响进度目标实现的干扰和风险因素进行分析是建设工程进度控制的（）。 A．技术措施B．经济措施C．合同措施D．组织措施 32．单代号网络图的起点节点可（）。

A．有1个虚拟B．有2个C．有多个D．编号最大 33．在时标网络计划中“波形线”表示（）。

A．工作持续时间B．虚工作C．前后工作的时间间隔 D．总时差

34．在某工程网络计划中，工作M的最迟完成时间为第30天，其持续时间为7天。工作M有三项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第13天、第15天和第17天，则工作M的总时差为（）天。 A．17B．13C．10D．6

35．网络计划的工期优化是指（）。

A．寻求网络计划的最短工期B．寻求网络计划最短工期的资源均衡 C．当计算工期大于要求工期时，通过压缩关键工作的持续时间，寻求满足 工期要求的网络计划

D．寻求网络计划最短工期下的费用最低

36．当利用S形曲线进行实际进度与计划进度比较时，如果实际进展点落在计划S形曲线的左侧，则通过比较可以获得的信息是（）。 A．工程项目实际进度拖后的时间 B．工程项目中各工作超额完成的任务量

C．工程项目实际进度超前的时间D．工程项目中各工作拖欠的任务量

37．在某工程网络计划中，已知工作M的总时差和自由时差分别为7天和4天，监理工程师检查实际进度时发现该工作的持续时间延长了3天，说明此时工作M的实际进度（）。 A．既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行 B．不影响总工期，但将其后续工作的开始时间推迟3天 C．将使总工期延长3天，但不影响其后续工作的正常进行 D．将其后续工作的开始时间推迟3天，并使总工期延长3天 38．施工进度控制工作细则的主要内容之一是（）。

A．工程进度款支付时间与方式B．工程项目进度控制的方法和措施 C．施工机械的进出场安排D．原材料进场及检验安排

39．监理月报是反映工程项目（）的综合评价报告，同时也是项目监理机构的工作小结和内部管理的纪实文件。

A．施工方法、施工工艺、施工管理

B．施工质量、工程进度、工程计量与工程款支付等方面情况 C．进展情况D．存在问题及解决方式

40．备案制要求建设各方责任主体的质量行为应符合（）。 A．国家有关文件规定B．国家规范C．国家有关法律、法规 D．国家质量标准

二、多项选择题

1．建设工程监理是（）。

A．一种高智能有偿技术服务活动B．采用行政管理的方式方法 C．拥有确认工程质量等级的权力D．系统、连续性的监督管理活动 E．社会化、专业化的监督管理 2．监理单位应当守法经营是指（）。 A．在核定的业务范围内开展经营活动 B．按公正、独立、自主的原则开展监理活动

C．认真履行建设工程监理合同

D．遵守国家有关企业法人的法律、法规的规定 E．不转让监理业务

3．监理规划中的“工程项目概况”包括（）等内容。 A．工程项目名称B．工程项目主管部门C．工程项目地点 D．主要结构类型E．工程项目设计单位及施工单位名称 4．组织构成因素包括（）。

A．合理的组织联系B．合理的管理跨度C．合理的管理层次 D．合理确定职能E．合理划分部门

5．监理工程师应采取综合性控制措施进行目标控制，其中合同措施包括 （）。

A．协助业主确定对目标控制有利的工程发包模式和合同结构 B．通过设计挖潜节约投资C．选派适当人员担当重要监理工作 D．参加合同谈判，处理合同执行过程中的问题 E．制定目标控制工作流程

6．当事人订立合同，采用要约、承诺方式。要约的法定条件是 （）。

A．内容具体确定B．必须有明确的承诺人 C．经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束 D．经非受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束 7．施工合同文件包括（）。

A．施工合同协议书B．中标通知书C．不包括招标书 D．不包括标准、规范

8．《招标投标法》规定，必须进行招标的工程项目有（）。

A．大型基础设施，公用事业等关系社会公共利益、公众安全的工程 B．全部或部分使用国有资金的项目 C．不包括国家融资的项目

D．不包括使用国际组织或者外国政府贷款的项目 9．当事人依法订立合同应遵循下列原则（）。

A．全面、适当履行的原则B．诚实信用原则C．等价有偿原则 D．当事人不得变更的原则

10．要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。例如（）。 A．寄送价目表B．发售招标文件C．招标公告D．发出中标通知书 11．工程师审查索赔成立的条件有（）。

A．与合同对照，事件已造成承包商施工成本额外支出，或直接工期损失 B．造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包商的行为责任 或风险责任

C．承包商可以不提交索赔意向通知 D．承包商可直接提交索赔报告书

12．监理工程师在质量控制中应遵循的原则是（）。

A．以人为核心B．以施工过程控制为重点C．坚持“质量统一” D．预防为主E．科学、公正、守法F．狠抓五大因素控制 G．坚持质量标准、严格检查，用数据说话

13．属于监理工程师在施工阶段的事后质量控制任务的有（）。 A．审核竣工图及其他技术文件资料B．进行质量、技术鉴定 C．组织试车运转D．整理工程技术文件资料并编目建档 E．审核工程项目竣工决算F．组织对工程项目质量评定 G．组织单位、单项工程竣工验收

14．（）是质量管理工作的四大支柱。

A．质量体系B．质量策划C．质量方针D．质量控制 E．质量保证F．质量目标G．质量改进 15．监理工程师对材料质量控制的内容有（）。

A．材料的质量标准B．材料的质量检验C．材料的质量保证资料 D．材料的选择E．材料的使用要求

16．在施工阶段进行工程项目质量控制主要是监督施工单位形成的产品 （）。

A．是否按图施工B．是否达到合同文件规定的质量要求 C．是否达到技术规范的要求D．是否达到质量评定标准的要求 17．施工全过程的质量控制包括（）。

A．对投入的物质资源的质量控制B．对原材料的质量检验 C．工程质量评定及验收D．隐蔽工程验收

E．施工安装工艺过程的质量控制F．对工程产出品的质量控制 18．施工阶段影响工程质量的因素主要有（）。

A．环境B．材料、半成品、构配件等C．决策情况D．施工图纸 E．施工人员F．机构设备G．施工方案、方法和工艺H．气候与气象

19．现新建一所大学楼，下列（）费用包括在该新建大学楼单项工程综合概算中。 A．该楼给排水工程概算B．该大学楼预算费 C．该大学楼征地费用D．该大学楼土建概算 E．该楼电气照明工程概算

20．由于业主设计变更，导致工程暂停1个月，则承包商可索赔的费用有（）。 A．利润B．工人窝工费C．机械设备窝工费

D．增加的现场管理费E．由于工程延误导致材料价格上涨和超期储存费

21．按我国现行规定，合同中没有类似和适用的价格，其工程变更价款的处理原则是（）。 A．由监理工程师提出适当的变更价格，报业主批准执行 B．由承包方提出适当的变更价格，由监理工程师批准执行

C．当监理工程师与承包方对变更价格意见不一致时，由监理工程师单方面确定其认为合适的价格 D．当监理工程师与承包方对变更价格意见不一致时，由造价管理部门裁定。 22．施工阶段监理工程师投资控制的主要工作内容是（）。 A．编制施工组织设计B．审查工程变更的方案

C．执行工程承包合同D．审查工程结算E．进行工程计量

23．监理工程师受业主委托对某工程项目实施全过程监理时，不仅需要编制监理总进度计划，而且还需要将该计划按（）进行分解。

A．年、季、月B．进展阶段C．各子项目D．各专业 E．各参与单位

24．在网络计划中，当计算工期等于计划工期时，关键工作（）。 A．没有机动时间B．自由时差最大C．总时差等于零D．总时差最大 25．在下列所述线路中，（）必为关键线路。 A．双代号网络计划中没有虚箭线的线路 B．时标网络计划中没有波形线的线路

C．单代号网络计划中相邻两项工作之间时间间隔均为零的线路 D．双代号网络计划中由关键节点组成的线路 E．单代号网络计划中由关键工作组成的线路

26．下列的工作进度偏差，对工期产生影响的有（）。 A．关键工作的持续时间拖长

B．非关键工作的开始时间已晚于其最迟开始时间

C．非关键工作的持续时间拖长至其原持续时间加上它的自由时差

D．非关键工作的持续时间拖长至其原持续时间加上它的总时差

27．在建设工程实施过程中，监理工程师应经常、定期地对进度计划的执行情况进行跟踪检查，以便及时发现问题并加以解决。以下属于此监测过程的有（）。 A．进度计划执行中的跟踪检查B．实际进度数据的加工处理 C．后续工作和总工期条件的确定D．定期召开现场协调会 E．系统过程的调整

28．通过实际进度与计划进度的比较，能够分析判断工程总工期是否受影响及影响程度的方法有（）。 A．匀速进展横道图比较法B．S形曲线比较法 C．非匀速进展横道图比较法D．前锋线比较法

29．项目监理机构对监理文件的管理分五卷，其中有（）。 A．合同文件B．技术文件C．监理文件D．施工资料 E．项目实施过程文件

30．建设单位凭有关部门颁发的（）可以开始施工。 A．施工许可证B．营业执照C．房屋销售许可证 D．建设工程质量监督登记通知书

一、单项选择题

1．C2．B3．A4．D5．D6．B7．A8．A9．A

10．B11．A12．D13．C14．A15．B16．A17．D18．B 19．C20．A21．A22．C23．A 24．C25．C26．D27．C 28．A29．B30．A31．C32．A33．C34．D35．C36．C 37．A38．B39．B40．C 二、多项选择题

1．ADE2．ACDE3．ACDE4．BCDE5．AD

6．AC7．AB8．AB9．AB10．AC

11．AB12．ACDEG13．ACDFG14．BDEG15．ABDE 16．AB17．AEF18．ABEFG19．ADE20．BCDE 21．BD22．BDE23．AB24．AC25．BC 26．AB27．ABD28．BD29．ABCE30．AD

一、单项选择题

1．下列各项活动中，（）属于建设工程监理。

A．质量、工期、投资控制B．质量、工期、施工成本控制 C．制定设计文件并对设计目标控制D．确定工程项目总目标 2．（）是由建设工程监理要达到的基本目的决定的。 A．服务性B．科学性C．独立性D．公正性 3．与监理工程师职业道德相悖的是（）。

A．要求业主明确的授权B．要求承包商提供具体的施工技术方案 C．同时参与两个项目的监理D．要求设计单位采用某种构配件 4．监理规划的具体内容应具有（）。 A．独特性B．惟一性C．针对性D．现实性 5．（）是一名上级管理人员所直接管理的下级人数。 A．管理层次B．组织结构C．管理机构D．管理跨度 6．工程项目监理的目标是指（）。

A．投资目标、工期目标、质量目标B．控制投资、控制工期、控制质量 C．控制投资、控制工期、控制质量、合同管理、组织协调 D．依法经营、高标准服务

7．监理工程师在目标控制的每个循环中，都应当做好（）环节工作，它是保证实际产出符合计划要求的第一步关键工作。

A．投入控制B．转换控制C．评价对比D．纠正偏差 8．我国《担保法》规定，禁止抵押的财产有（）。 A．抵押人依法有权处分的国有土地使用权 B．抵押人所有的房屋和其他地上定着物 C．土地所有权D．抵押人所有的机器

9．我国《合同法》规定，承诺人应当以（）作出承诺。

A．应当以通知的方式B．必须以通知的方式C．不得根据交易习惯D．不可以通过行为

10．《合同法》规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，应当承担（）。 A．赔偿损失B．不再继续履行C．不得采取补救措施D．恢复原状

11．《招标投标法》规定，政府行政主管部门对招标投标的监督过程中（）。 A．可派员主持开标会B．成为评标委员会成员C．有权否决评标结果 D．不得以任何形式干涉招标人依法选择中标人的活动 12．委托监理合同中“额外工作”是指（）。 A．委托监理合同中，必然出现的乙方的工作 B．委托监理合同中，正常工作的组成部分 C．由于乙方自己的原因而终止监理业务的工作

D．正常工作和附加工作以外的工作，或非乙方自己的原因而暂停或终止监 理业务其善后工作及恢复监理业务的工作

13．关于施工检验过程中，须重新检验时，工程师不能按时参加验收的（）。 A．工程师未能提出延期检验要求时，承包人不得自行验收 B．承包人自行组织验收的，发包人有权不承认验收记录

C．工程师不能按时参加验收，须在验收前48小时向承包人提出书面延期

要求，延期不能超过4天。

D．工程师未能按时提出延期要求，不参加验收，承包人可自行组织验收， 发包方应承认验收记录

14．工程师处理施工索赔时，承包人应提交下列证明材料（）。 A．合同文件B．不包括合同履行过程中双方往来的信函 C．不包括工程照片D．不包括汇率变化表

15．在合同权利义务终止的原因中，（）是最主要和最理想的原因。 A．债务清偿B．合同解除C．免除债务D．债务抵销

16．工程项目的质量控制，包括业主方面的质量控制、承建商方面的质量控制和（）的质量控制。 A．主管理部门B．建设银行C．政府D．社会监理 17．监理工程师控制质量的目的是（）。 A．维护业主的建设意图，保证投资的经济效益 B．维护社会公共利益

C．保证技术法规和标准的贯彻执行 D．体现政府对工程项目的管理职能 18．工程项目质量控制的基本原则是（） A．精心施工，质量第一B．质量第一，用户至上 C．以预防为主，防患于未然D．坚持质量标准，严格检查

19．质量体系认证是（）向建设单位证明其具有保证工程质量能力的有力证据。 A．监理工程师B．承包方C．认证机构

20．合理的质量是（）所达到的最佳功能和质量水平。 A．一定投资限额下B．一定技术条件限制下 C．一定进度要求下D．满足业主需求的前提下

21．（）是确定工程项目质量目标水平、反映业主建设意图、编制设计文件的主要依据。

A．可行性研究报告B．设计大纲C．设计纲要D．设计招标文件

22．在工程项目建设的施工阶段，每一项工程开始施工前，都必须在施工单位做好施工准备后，提出“开工申请单”，经（）审查，确认其施工准备达到了满意的程度并予以签署同意后，方可开始施工。 A．业主或建设单位B．监理工程师C．质量监督站D．政府主管部门 23．目测检查法的手段可归纳为看、摸、敲、（）四个字。 A．听B．套C．照D．感 24．事后质量控制是指（）。

A．隐蔽工程验收B．在完成施工过程中形成产品的质量控制 C．单位工程的检查验收D．工程质量评定 25．控制项目投资最有效的手段是（）。 A．组织措施B．经济措施C．合同与信息管理 D．技术与经济相结合

26．在建安工程费中规费包括（）。

A．措施费、社会保障费、安全施工费B．措施费、管理费

C．社会保障费、住房公积金、危险作业意外伤害保险、工程定额测定费 及工程排污费

27．采用扩大单价法编制工程概算时，主要的编制依据是（）。 A．单位估价表B．扩大单位估价表C．概算指标D．估算指标 28．工程变更由（）审查批准。

A．业主B．监理工程师C．承包商D．造价工程师

29．某土方工程发包方提出的估计工程量为1500立方米，合同中规定土方工程单价为16元/立方米，实际工程量超过估计工程量10%时，调整单价。单价调为15元/立方米，结束时实际完成土方工程是为1800立方米，则土方工程款为（）元。 A．28650B．27000C．28800D．28500

30．监理工程师进行投资控制，纠偏的主要对象为由于（）引起工程投资的偏差。

A．业主原因和设计原因B．物价上涨原因C．施工原因D．客观原因

31．编制进度控制工作细则，指导监理人员实施进度控制控制建设工程进度的（）。 A．技术措施B．组织措施C．经济措施D．合同措施 32．（）为零的工作肯定在关键线路上。

A．自由时差B．总时差C．持续时间D．以上三者均

33．在工程网络计划执行过程中，当某项工作的总时差刚好被全部利用时，则不会影响（）。 A．其紧后工作的最早开始时间B．其后续工作的最早开始时间 C．其紧后工作的最迟开始时间D．本工作的最早完成时间

34．已知工程网络计划中某工作有4项紧后工作，这些紧后工作的最迟开始时间分别为第18天、第20天、第21天和第23天。如果该工作的持续时间为6天，则其开始节点的最迟时间可能为第（）天。 A．12B．14C．15D．17

35．进度计划工期优化时，当所有关键工作的持续时间都已达到最短持续时间，而计算工期仍不满足要求工期时，应（）或重新审定要求工程。

A．继续工期优化B．对计划的原技术、组织方案进行调整 C．找出新的关键线路并压缩时间D．增加资源投入，使工期缩短

36．当利用S形曲线进行实际进度与计划进度比较时，如果实际进展点落在计划S形曲线的右侧，则通过比较可以获得的信息是（）。

A．工作实际进度超前的时间和超额完成的任务量 B．工程项目实际进度超前的时间和超额完成的任务量 C．工作实际进度拖后的时间和拖欠的任务量 D．工程项目实际进度拖后的时间和拖欠的任务量

37．已知工程网络计划中某工作的自由时差为3天，总时差为6天。监理工程师在检查进度时发现只有该工作实际进度拖延，且影响工期2天，则该工作实际进度比计划进度拖欠（）天。 A．8B．6C．5D．3

38．施工阶段进度控制工作细则是以（）为指导而进一步编制的。 A．监理大纲B．监理规划C．监理方案D．监理报告

39．竣工验收前，监理单位应出据（）提交给建设单位。 A．建设工程质量检查报告B．建设工程竣工验收监理评估报告 C．建设工程质量施工单位竣工验收报告D．工程竣工验收报告 40．依据监理的目标划分，信息的分类应该有（）。 A．项目内部信息和外部信息

B．投资控制、进度控制、质量控制信息及合同管理信息 C．固定信息和流动信息D．生产性、技术性

二、多项选择题

1．建设工程监理的性质包括（）。

A．强制性B．科学性C．独立性D．公正性E．服务性 2．乙级工程监理企业必须满足（）等条件。 A．取得监理工程师注册证书的人员不少于15人 B．高级工程师和高级建筑师不少于10人 C．企业技术负责人应当取得监理工程师注册证书 D．高级经济师不少于2人 E．注册资本不少于50万元人民币 3．（）共同构成监理工作文件。

A．监理规划B．监理业务手册C．监理合同D．监理大纲E．监理实施细则 4．直线制监理组织结构具有（）特点。 A．有利于发挥职能部门的专家作用

B．命令统一，责任分明，便于上级对下级领导 C．宜于快速决策，提高办事效率D．利于减少决策失误

E．为领导者发挥主观能动性、创造性提供条件 5．对建设监理三大目标的控制措施包括（）。

A．组织措施B．合同措施C．经济措施D．技术措施E．质量措施 6．《担保法》规定，可以抵押的财产为（）。

A．抵押人依法有权处分的国有土地使用权B．国有土地所有权 C．抵押人所有房屋D．汇票、债券等所有证券 7．工程师的职责是（）。

A．委派具体管理人员B．发布指令、通知 C．工程师无权处理索赔D．有权裁定

8．工程施工招标项目，在开标会议上发现有下列情况之一的，应宣布投标书为废标（）。 A．投标书未按招标文件中规定封记的

B．投标报价超过合理范围的C．逾期送达的标书 D．施工方案不先进

9．《合同法》规定，当事人就有关合同内容约定不明确的，可以适用下列规定（）。 A．质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行

B．价款或报酬不明确的，按照履行合同时签订地的市场价格履行 C．履行地点不明确，给付货币的，在给付货币的一方所在地履行 D．履行地点不明确，交付不动产的，在不动产所在地履行 10．要约人发出要约后，要约失效的情形有（）。

A．要约人依法撤销要约B．受要约人对要约的内容作出非实质性变更 C．受要约人发出拒绝要约的通知D．承诺期限届满，受约人未作出承诺 11．发包人承担违约责任的方式为（）。 A．支付违约金B．继续履行C．不包括赔偿损失 D．不包括顺延工期

12．（）是质量管理工作的四大支柱。

A．质量体系B．质量策划C．质量方针D．质量控制 E．质量保证F．质量目标G．质量改进 13．监理工程师对材料质量控制的内容有（）。

A．材料的质量标准B．材料的质量检验C．材料的质量保证资料 D．材料的选择E．材料的使用要求

14．材料选择和使用不当均会严重影响工程质量或造成质量事故，为此，必须针对工程特点，根据材料的（）等方面综合考虑、慎重地选择和使用材料。

A．性能B．品种C．质量检验数据D．质量标准E．适用范围 F．对施工要求

15．在施工阶段进行工程项目质量控制主要是监督施工单位形成的产品 （）。

A．是否按图施工B．是否达到合同文件规定的质量要求 C．是否达到技术规范的要求D．是否达到质量评定标准的要求 16．施工阶段影响工程质量的因素主要有（）。

A．环境B．材料、半成品、构配件等C．决策情况D．施工图纸 E．施工人员F．机构设备G．施工方案、方法和工艺H．气候与气象 17．监理工程师对施工过程中的质量检查包括（）。

A．操作质量的巡视检查B．生产班组完成工序的自检与互检的检查 C．工序质量交接检查D．隐蔽验收检查E．工程施工预检 F．成品保护质量检查

18．将质量控制点区分为“见证点”和“停止点”，是由于它们的 （）。

A．重要程度不同B．质量后果影响程度不同C．控制时的运作程序不同

D．监控的措施不同E．监督要求不同

19．建设项目建设投资是由（）预备费及工程建设其他投资构成。 A．建设安装工程投资B．设备工器具购置投资 C．建设工程直接费投资D．固定资产投资方向调节税 E．建设期利息

20．审查施工图预算的步骤是（）。

A．做好审查前的准备工作，熟悉施工程图纸及预算有关资料 B．报请项目法人批准

C．选择合适的审查方式和方法，按相应内容进行审查 D．综合整理审查资料与编制单位交换意见 E．定案后编制调整预算F．送造价管理部门审批

21．遇到（）情况时，承包商可以向业主既要求延长期，又索赔费用。 A．设计文件有缺陷B．由于业主原因造成临时停工 C．业主供应的设备和材料推迟到货

D．当地气候恶劣，造成施工停顿E．工程师对竣工试验干扰 22．建设项目的竣工决算包括（）。

A．资产负债表B．竣工财务决算说明书C．竣工财务决算表 D．工程造价比较分析E．竣工工程平面示意图

23．监理工程师在业主的委托授权下，有可能编制的进度计划是 （）。

A．阶段性设计进度计划B．施工总进度计划 C．单位工程施工进度计划D．工程项目年度计划 E．设计工作分专业进度计划

24．网络计划中工作的总时差等于（）。

A．本工作的最迟开始时间与最早开始时间之差 B．本工作的最迟完成时间与最早完成时间之差 C．紧后工作最早开始时间与本工作最早完成时间之差 D．紧后工作最早开始时间与本工作最迟完成时间之差 E．紧后工作最迟开始时间与本工作最早完成时间之差

25．已知网络计划中工作M有两项紧后工作，这两项紧后工作的最早开始时间分别为第11天和第13天，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第5天和第9天。如果工作M的持续时间为6天，则工作M（）。

A．总时差为4天B．自由时差为零C．总时差为2天

D．自由时差为2天E．与紧后工作时间间隔分别为0天和2天 26．网络图中，允许（）。

A．只有一个起点节点B．只有一个终点节点C．有循环回路 D．箭头节点编号大于箭尾节点编号E．在箭线上引出另一条箭线

27．当某项工作进度出现偏差，为了不使总工期及后续工作受影响，在（）情况下需要调整进度计划。 A．该工作为关键工作

B．该工作为非关键工作，此偏差超过了该工作的总时差

C．该工作为非关键工作，此偏差未超过该工作的总时差，但超过了自由时差 D．该工作为非关键工作，此偏差未超过该工作的总时差，也未超过自由时差

28．当利用S形曲线比较法时，通过比较计划S形曲线和实际S形曲线，可以获得的信息有（）。 A．工程项目实际进度比计划进度超前或拖后的时间 B．工程项目中各项工作实际完成的任务量

C．工程项目实际进度比计划进度超额完成或拖欠的任务量 D．工程项目中各项工作实际进度比计划进度超前或拖后的时间 E．预测后期工程进度

29．监理工作中的信息流程有（）。

A．前后流动信息B．上下流动信息C．横向流动信息 D．内部与外部环境之间的流动信息E．全方位流动信息 30．信息的基本特征有（）。

A．真实性B．系统性C．有效性D．时效性E．不完全性

一、单项选择题

1．A2．B3．D4．C5．D6．A7．A8．C9．A

10．A11．D12．D13．D14．A15．A16．C17．A18．A 19．B20．A21．C22．B23．A 24．C25．D26．D27．B 28．B29．A30．A31．A32．B33．C34．A35．B36．D 37．A38．B39．B40．B 二、多项选择题

1．BCDE2．ACE3．ADE4．BCE5．ABCD 6．AC7．AB8．AC9．AD10．AD

11．AB12．BDEG13．ABDE14．ADEF15．AB

16．ABEFG17．ACDEF18．ABCE19．ABDE20．ACDE 21．ABCE22．BCDE23．BD24．AB25．ABE 26．ABD27．ABC28．ACE29．BCD30．ABDE

一、单项选择题

1．按照建设工程监理（）的要求，工程监理企业在维护业主的合法权益时，不能损害被监理方的合法权益。 A．服务性B．科学性C．公正性D．独立性 2．建设工程监理的（）是监理单位。

A．行为主体B．行为客体C．对象D．责任主体

3．新设立的工程监理企业申请资质，应当（）

A．到工商行政管理部门登记注册并取得企业法人营业执照即可

B．到工商行政管理部门登记注册并取得企业法人营业执照，同时办理资质申请手续

C．先到建设行政主管部门办理资质申请手续，然后到工商行政管理部门登记注册并取得企业法人营业执照

D．先到工商行政管理部门登记注册并取得企业法人营业执照，然后到建设行政主管部门办理资质申请手续

4．（）不是建设工程监理规划的编写依据。

A．监理合同B．监理大纲C．施工招标文件D．建设工程合同

5．“复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证”是（）的基本职责。 A．总监理工程师B．专业监理工程师C．驻地监理工程师 D．监理员

6．（）就是预先分析目标偏离的可能性，并拟定和采取各项预防性措施，以使计划目标得以实现。 A．全面控制B．主动控制C．被动控制D．反馈控制 7．监理工程师所进行的工程质量主动控制活动是（）。 A．审查分包单位资质B．核查工程预检C．分项工程验收 D．隐蔽工程检查

8．我国《担保法》规定，保证担保，是指（）约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或承担责任的法律行为

A．保证人与债务人B．债务人与债权人C．保证人与债权人 D．债务人与国家机关

9．受要约人对要约内容的实质性变更，是指有关合同的（）变更。 A．标的B．不包括数量和质量C．不包括价格或报酬 D．不包括违约责任

10．《合同法》关于违约金及损失赔偿的规定是（）。

A．约定的违约金低于造成损失的，不予增加 B．约定的违约金高于造成损失的，予以减少 C．约定的违约金高于造成损失的，予以适当减少

D．约定的违约金过分高于造成损失的，当事人可以请求人民法院予以适当减少 11．法律规定，招标人在评标、定标过程中（）。

A．招标人应根据评标委员会推荐的中标人名单中确定中标人 B．招标人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人 C．招标人不得授权评标委员会直接确定中标人 D．评标委员会有权直接确定中标人

12．委托监理合同中，乙方享有各种权利中包括（）。 A．获得酬金的权利B．不包括获得奖金的权利 C．不包括终止合同的权利

D．不包括甲方与第三方签订承包合同时可行使的权利 13．施工项目竣工验收时，承发包双方的责任是（）。 A．工程项目未经验收或验收不合格，不得交付费用 B．工程项目未经验收时，双方达成协议的可以交付使用

C．工程项目未经验收时，而发包人自动进入使用的，由此发生的质量问题，仍由承包人承担责任 D．工程项目未经验收，发包人自动使用后，发生质量问题，由承发包双方共同承担责任 14．施工索赔事件发生后，承包人应在（）提出索赔报告书。 A．索赔发生后28天内

B．索赔意向书提交后的28天内必须向工程师提交索赔报告书

C．索赔意向书提交后28天内，或者工程师同意的合理时间（一般为28天），提交正式索赔报告 D．索赔意向书提交后的56天必须提交索赔报告

15．《招标投标法》规定，政府行政主管部门对招标投标的监督过程中（）。

A．可派员主持开标会B．成为标委员会成员 C．有权否决评标结果

D．不得以任何形式干涉招标人依法选择中标人的活动 16．（）是进行工程项目质量控制的基础。

A．质量检验评定标准B．合同文件C．设计文件D．质量数据 E．质量评定资料F．工程验收资料 17．工程项目质量控制的基本原则是（）。 A．精心施工，质量第一B．质量第一，用户至上 C．以预防为主，防患于未然D．坚持质量标准，严格检查

18．通过工程建设形成的工程项目的质量，应满足用户从事生产、生活所需要的功能和使用价值，符合设计要求和（）。

A．质量评定标准B．合同规定的质量标准 C．规范规定的标准D．环境协调性要求

19．施工机械设备的（）是选择机械设备的依据之一，要能满足施工要求和保证质量。 A．主要性能参数B．产品生产厂家的资质和信誉 C．产品质量D．产品价格

20．人是影响工程质量的因素之一，对人的控制应从确保质量的目的出发，本着（）原则来控制人的使用。 A．专业对口B．发挥技术专长C．调动积极性 D．量才适用、扬长避短

21．监理单位在（）的基础上，制定监理大纲并确定监理深度。 A．确定施工承包单位B．协助施工承包单位建立质量体系 C．审查施工承包单位的质量控制计划 D．了解施工承包单位的管理水平及控制能力

22．在施工过程的质量控制中，工程施工预检是指（）。

A．工程施工前对于投入品质量预先检验 B．工程施工前对于分包单位资质进行预先检验

C．工程施工前预先检查位置、轴线、标高、预埋件、预留孔洞位置和尺寸等 D．某工序施工前对于前一工序施工质量进行预先检查 23．在施工过程的质量控制中，工程质量预控是指（）。

A．在工程施工前，预先检查轴线、标高、预埋件、预留孔的位置以防止出现偏差 B．在工程施工前，监理工程师制定工序控制流程，以防止工程质量失去控制。 C．针对所设置的质量控制点，事先分析在施工中可能发生的隐患，提出相应对策 D．在工程施工前，对影响质量的五大因素的控制 24．事后质量控制是指（）。

A．隐蔽工程验收B．在完成施工过程中形成产品的质量控制 C．单位工程的检查验收D．工程质量评定

25．某高层建筑采用钢筋混凝土框架结构，施工中规定留置一定数量的试块进行质量检验，混凝土试块的试验费应由（）支付。

A．建设单位管理费B．建设单位的直接工程费 C．施工单位的间接费D．施工单位的其他直接费 26．土地使用权出让金是指（）时，按规定支付的金额。 A．建设项目通过划拨方式取得土地使用权

B．建设项目通过出让土地使用权方式取得无限期土地使用权 C．建设项目通过出让土地使用权方式取得有限期土地使用权 27在设计阶段进行限额设计的最高限额是（）。 A．经批准的投资估算B．设计概算C．施工图预算 D．规划阶段的投资估算

28．采用可调总价合同，发包方承担（C）的风险。

A．工程量因素B．工期因素C．通货膨胀因素D．成本因素

29．如果把进度偏差与投资偏差联系起来，则进度偏差可表示为（）与已完工程计划投资的差异。 A．拟完工程计划投资B．已完工程实际投资 C．未完工程计划投资D．已完工程计划投资

30．某土方工程发包方提出的估计工程量为1500立方米，合同中规定土方工程单价为16元/立方米，实际工程量超过估计工程量10%时，调整单价。单价调为15元/立方米，结束时实际完成土方工程量为1800立方米，则土方工程款为（）元。 A．28650B．27000C．28800D．28500

31．建立控制目标体系、明确现场监理组织机构中进度控制人员及其职责分工是监理工程师控制建设工程进度的（）。

A．组织措施B．技术措施C．经济措施D．合同措施

32．网络图中同时存在n条关键线路，则n条关键线路的持续时间之和（）。 A．相同B．不相同C．有一条最长的D．以上都不对 33．在工程网络计划中，判别关键工作的条件是（）最小。 A．自由时差B．总时差C．持续时间D．时间间隔

34．双代号网络计划中，节点j的最早时间为7，工作i-j的持续时间为2。总时差为5，自由时差为3，则该节点j的最迟时间为（）。 A．9B．10C．11D．12

35．网络计划工期优化一般通过压缩（）来满足工期要求。

A．机动时间B．计划工期C．工作持续时间D．关键工作的持续时间

36．仅适用于工作从开始到结束的整个过程中进展速度均为固定不变的实际进度与计划进度比较的方法是（）。

A．匀速进展横道图比较法B．S形曲线比较法 C．“香蕉”曲线比较法D．前锋线比较法

37．在工程网络计划的执行过程中，监理工程师检查进度时，只发现某工作的实际进度比其计划进度拖后5天，影响工期2天，则该工作的总时差为（）天。

A．2B．3C．7D．5

38．施工进度检查的主要方法是（）。 A．调查法B．询问法C．对比法D．实测法

39．监督工程师对施工现场存在严重问题的，应向（）签发《责令暂停施工通知书》。 A．建设单位及有关责任单位B．施工单位C．监理单位 D．设计单位

40．信息的时效性指的是（）。

A．合同时间内可用的信息B．现场提供的信息 C．预定时间内可用的信息D．在有效时间内可用的信息

二、多项选择题

1．建设工程监理的主要内容是（）。

A．项目可行性研究B．控制建设工程的投资、建设工期和工程质量 C．组织施工招标D．建设工程合同管理E．协调有关单位间的工作关系 2．监理工程师不得在（）兼职。

A．政府机关B．施工单位C．设备制造单位D．材料供应单位 E．设计单位

3．监理大纲、监理规划、监理实施细则的区别是（）。

A．监理实施细则是开展监理工作的依据，而其他则不是开展监理工作的依据 B．编写时间不同C．主持编写人身份不同D．内容范围不同 E．内容粗细程度不同 4．组织设计原则包括（）。

A．权责一致B．专业分工与协作统一C．精简D．才职相称 E．效率与弹性

5．按照纠正措施或控制信息的来源，控制可分为（）。 A．主动控制B．事前控制C．被动控制D．事中控制 E．事后控制

6．保证担保的保证人必须具有代为清偿债务能力的（）。 A．法人B．国家机关C．其他组织D．学校、医院 7．施工合同价款的计价方式通常为（）。

A．固定价格合同B．成本加酬金合同C．不可调整价格合同 D．单价合同

8．监理招标的特点是（）。

A．招标宗旨是对监理单位能力的选择。B．报价在选择中居于重要地位 C．报价在选择中居于次要地位D．招标时，应采用公开招标

9．抗辩权，是指在双务合同中，当事人一方有依法对抗对方要求的权利，不安抗辩权包括（）。 A．经营状况不佳B．转移财产、抽逃资金，以逃避债方

C．商业信誉不佳D．有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形 10．承诺，是指当事人一方对另一方发来的要约（）。 A．受要约人作出同意要约的意思表示 B．承诺的方式可以沉默的方式表示

C．可以根据交易习惯作出表示D．不得通过行为的方式表示 11．可调价格合同中合同价款调整的范围包括（）。 A．国家法律、法规和政策变化影响合同价款 B．工程造价管理部门公布的价格调整

C．非承包人原因停水、停电、停气造成停工超过8小时 D．但不包括双方约定的其他调整

12．监理工程师在质量控制中应遵循的原则是（）。

A．以人为核心B．以施工过程控制为重点 C．坚持“质量第一”D．预防为主

E．科学、公正、守法F．狠抓五大因素控制 G．坚持质量标准、严格检查，用数据说话

13．属于监理工程师在施工阶段的事后质量控制任务的有（）。 A．审核竣工图及其他技术文件资料B．进行质量、技术鉴定 C．组织试车运转D．整理工程技术文件资料并编目建档 E．审核工程项目竣工决算F．组织对工程项目质量评定 G．组织单位、单项工程竣工验收

14．通常所说的技术管理中的几大支柱，即质量管理的主要活动包括（）。 A．质量监督B．质量控制C．质量保证D．质量改进E．质量策划 15．监理工程师对材料质量控制的内容有（）。

A．材料的质量标准B．材料的质量检验C．材料的质量保证资料 D．材料的选择E．材料的使用要求

16．材料选择和使用不当均会严重影响响工程质量或造成质量事故，为此，必须针对工程特点，根据材料的（）等方面综合考虑、慎重地选择和使用材料。

A．性能B．品种C．质量检验数据D．质量标准E．适用范围 F．对施工要求

17．施工全过程的质量控制包括（）。

A．对投入的物质资源的质量控制B．对原材料的质量检验 C．工程质量评定及验收D．隐蔽工程验收

E．施工安装工艺过程的质量控制F．对工程产出品的质量控制 18．施工阶段质量现场监督检查的内容包括（）。 A．施工组织设计检查B．开工前的检查C．工序交接检查

D．自检与复核E．隐蔽工程检查F．停工后复工的检查 G．分项、分部工程完工后检查验证H．旁站监督或跟踪检查 19．工程建设其他投资是由（）构成。

A．土地使用费B．与未来企业生产经营活动有关费用 C．与建设项目有关的其他费用D．铺底流动资金 E．预备费、固定资产投资方向调节税 20．工程索赔费用的计算方法有（）。

A．实际费用法B．总费用法C．修正的总费用法 D．公式法E．经验法

21．施工阶段投资控制的主要措施有（）。

A．组织措施B．经济措施C．技术措施D．合同措施 E．法律措施

22．下列关于我国现行工程变更价款的确定，说法正确的有（）。

A．合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包商提供适当的变更价格，经总监理工程师确认后执行

B．工程变更价款需造价工程师确定后执行

C．合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同的价款 D．合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似变更合同价款

E．业主和承包商未能就工程变更价款等方面达成协议时，项目监理机构应提出一个暂定价格，作为临时支付工程款的依据。

23．建设单位进度控制的计划系统包括（）。

A．工程项目前期工作计划B．工程项目建设总进度计划 C．工程项目设计总进度计划D．工程项目施工总进度计划 E．工程项目年度计划

24．在网络计划中关键线路（）。

A．是工作总持续时间最长的线路B．是总时差最小工作的连线 C．可能有若干条D．只有一条E．是固定不变的一条线路 25．工程网络计划的计划工期确定方法是（）。 A．当已规定要求工期时，计划工期小于要求工期 B．当未规定要求工期时，计划工期等于计算工期 C．当已规定要求工期时，计划工期不超过要求工期 D．当未规定要求工期时，计划工期小于计算工期 E．当已规定要求工期时，计划工期等于要求工期 26．下述有关虚工作的说法正确的是（）。 A．有工作内容B．不消耗资源C．不需要时间

D．在绘制单代号网络图时可能有用E．在绘制双代号网络图时可能有用 27．通过比较实际进度S形曲线和计划S形曲线，可以获得如下信息（）。 A．工程项目实际进展状况B．工程项目实际进度超前或拖后的时间 C．工程项目实际超额或拖后的任务量

D．工程项目实际进度拖后的某项工作是否位于关键线路 E．后期工程进度预测

28．在某工程网络计划中，已知工作M的总时差为4天。如果在该网络计划的执行过程中发现工作M的持续时间延长了2天，而其他工作正常，则此时（）。 A．不会使总工期延长

B．既不影响其紧后工作，也不会影响其他后续工作 C．工作M的总时差不变，自由时差减少2天 D．工作M的总时差和自由时差各减少2天 E．工作M的自由时差不变，总时差减少2天 29．建设监理信息管理的基本任务有（）。

A．及时掌握准确、完整的信息B．做好信息规划C．实施最有效控制 D．进行合理决策E．依靠信息协调各方关系 30．建立信息编码的原则有（）。

A．编码唯一B．应用广泛C．逻辑性强D．具有扩充性 E．标准化

一、单项选择题

1．C2．A3．D4．C5．D6．B7．A8．C9．A

10．D11．B12．A13．A14．C15．D16．D17．A18．B 19．A20．D21．D22．C23．C24．C25．B26．C27．A 28．C29．A30．A31．A32．A33．B34．A35．D36．A 37．B38．C39．A40．D 二、多项选择题

1．BDE2．ABCD3．BCDE4．ABDE5．AC 6．AC7．AB8．AC9．BD10．AD

11．AB12．ACDEG13．ACDFG14．BCDE15．ABDE 16．ADEF17．AEF18．BCEFGH19．ABC20．ABC 21．ABCD22．ACD23．ABE24．ABC25．BC 26．BCDE27．ABCE28．AD29．ACDE30．ACD 一、单项选择题

1．建设工程监理的（）主要表现在监理单位应当有足够数量的、业务素质合格的监理工程师；要有一套完整的科学的管理制度；要配备计算机辅助监理的软件和硬件；要掌握先进的监理理论、方法和现代化手段，积累足够的技术、经济资料和数据。 A．服务性B．科学性C．独立性D．公正性

2．所谓建设工程监理是指具有相应资质的管理单位受工程项目建设单位的委托，对工程建设实施的社会化、专业化（）。

A．工程项目建设B．工程项目中介C．监督管理D．施工 3．从事建设工程监理活动，应当遵守（）的准则。 A．公正、独立、自主、科学B．守法、热情、严格、科学 C．守法、诚信、公平、科学D．守法、诚信、公正、科学

4．（）有以下两个作有作用：一是使业主认可监理大纲中的监理方案，从而承揽到监理业务；二是为项目管理机构今后开展监理工作制定基本的方案。

A．监理大纲B．监理合同C．监理规划D．监理实施细则 5．（）是组织设计的一项原则。

A．总监理工程师负责制B．综合效益C．实事求是D．效率原则 6．目标控制的前提工作，一是目标规划和计划，二是（）。 A．组织B．协调C．领导D．检查

7．项目监理机构目标控制的综合措施所不包括的是（）。 A．行政措施B．经济措施C．合同措施D．技术措施

8．合同法律关系的（），是指合同法律关系享有权利和承担义务的当事人。 A．主体B．客体C．内容D．对象 9．《合同法》关于合同成立地点规定（）。 A．承诺人发出承诺地B．承诺到达要约人时的地点 C．要约到达受要约人地点D．受要约人发出承诺地

10．《合同法》规定，当事人既约定违约金，又约定定金时，应当适用（）。 A．当事人可以同时主张违约金和定金 B．由违约方选择适用违约金或者定金 C．一方违约时，对方只能选择适用违约金

D．一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款

11．邀请招标时，邀请的投标人不应少于（）家。 A．2B．3C．5D．7

12．施工合同文本中所列工程师是指（）。 A．业主委托监理合同中所指的总监理工程师 B．施工企业的项目负责人——总工程师 C．业主派驻工地的负责人，不属于工程师 D．工程师包括总监理工程师指派的工程师代表

13．《建设工程质量管理条例》规定，房屋质量保修期为（）。 A．屋面防水保修期二年B．屋面防水保修期为五年 C．采暖期1年D．制冷期为一年

14．工程师在处理索赔决定时，可以（）。

A．全权处理承包人提出的索赔要求B．必须由发包人处理各种索赔要求 C．在发包人的授权范围内，直接作出决定，并通知承包人

D．在发包人授权范围内，作出的处理决定必须先报告发包人，然后，再正 式通知承包人

15．委托监理合同中，乙方享有的各种权利包括（）。 A．获得酬金的权利B．不包括获得奖金的权利 C．不包括终止合同的权利

D．不包括甲方与第三方签订承包合同时可行使的权利 16．监理工程师控制质量的目的是（）。 A．维护业主的建设意图，保证投资的经济效益

B．维护社会公共利益C．保证技术法规和标准的贯彻执行 D．体现政府对工程项目的管理职能E．质量评定资料 F．工程验收资料

17．通过工程建设形成的工程项目的质量，应满足用户从事生产、生活所需的功能和使用价值，符合设计要求和（）。

A．质量评定标准B．合同规定的质量标准 C．规范规定的标准D．环境协调性要求 18．GB/T19000（）ISO9000系列标准。 A．等同B．相当C．代替

19．为了评定混凝土结构的混凝土强度，需要进行试验室试验，供试验用的混凝土试块应当在（）制作。 A．试验室里按设计要求的级配B．标准养护室 C．浇筑现场取样D．随意地点按要求的级配

20．监理工程师怀疑质量有问题的材料时，应进行（）。 A．全检B．抽检C．退货D．降级使用

21．监理单位在（）的基础上，制定监理大纲并确定监理深度。 A．确定施工承包单位B．协助施工承包单位建立质量体系 C．审查施工承包单位的质量控制计划 D．了解施工承包单位的管理水平及控制能力

22．施工阶段，在规定的关键工序施工前，施工单位应提前通知监理人员在约定的时间内到现场进行见证和对其施工实施监督，若监督人员未如期到达，施工单位不得越过该关键部位进入下一道施工，这种关键部位称（）。

A．见证点B．停止点C．预控点D．截留点

23．在项目施工阶段，监理工程师对生产设备的控制，主要是控制设备的购置、设备的检查验收、设备的安装质量和（）。

A．设备的使用操作要求B．设备的主要性能参数 C．设备的维修保养D．设备的试车运转 24．工程质量事故处理的核心及关键是（）。 A．查明事故发展变化规律B．搞清原因 C．落实措施妥善处理D．提高认识、吸取教训

25．在建筑安装工程费中，含税工程造价应等于不含税工程造价加上（）。 A．营业税、城乡维护建设税及教育费附加 B．增值税、城乡维护建设税及教育费附加 C．增值税及所得税D．营业税及所得税 26．建设项目可行性研究的核心内容是（）。 A．投资估算及资金筹措B．市场分析与销售战略 C．建厂条件与厂址选择D．项目经济评价

27．用实物法和单价法编制施工图预算的主要区别在于（）。 A．计算其他直接费的方法不同B．计算间接费的方法不同 C．计算利润和税金的方法不同

D．计算人工费、材料费和施工机械费三者之和的方法不同

28．根据施工合同示范文本的规定，工程变更价款通常由何人提出，报何人批准（）。 A．监理工程师，业主B．承包商，业主 C．承包商，监理工程师D．业主，承包商

29．监理工程师进行投资控制，纠偏的主要对象是由于（）引起工程投资的偏差。 A．业主原因和设计原因B．物价上涨原因 C．施工原因D．客观原因

30．工程项目竣工决算应包括工程（）全过程的全部实际支出的费用。 A．从开工到竣工B．从破土动工到竣工 C．从筹建到竣工投产D．从开工到投产 31．建设工程进度控制的经济措施是指（）。 A．对工期提前给予奖励B．保证材料供应 C．保证劳动力的供应D．保证机具设备的供应

32．在网络计划中，工作的最迟完成时间应为其所有紧后工作（）。

A．最早开始时间的最大值B．最早开始时间的最小值 C．最迟开始时间的最大值D．最迟开始时间的最小值

33．当工程网络计划的计算工期小于计划工期时，关键线路上（）为零。 A．工作的总时差B．工作的持续时间C．相邻工作之间的时间间隔 D．工作的自由时差

34．在工程网络计划中，工作M的最早开始时间为第28天，其持续时间为9天。该工作有3项紧后工作，它们的最迟开始时间分别为第40天、第43天和第48天，则工作M的总时差为（）天。 A．20B．11C．3D．12

35．在网络计划工期优化过程中，当出现两条独立的关键线路时，应选择的压缩对象分别是这两条关键线路上（）的工作。

A．持续时间最短B．持续时间最长C．优先系数最小 D．优选系数最大

36．在工程网络计划中，如果某项工作拖延的时间超过其自由时差，则（）。 A．必定影响其紧后工作的最早开始时间B．必定影响工程总工期 C．该项工作必定变为关键工作D．对其后续工作及工程总工期无影响

37．为了判定整个工程项目实际进度偏差并能预测后期工程进度，可利用的实际进度与计划进度比较方法是（）。

A．匀速进展横道图比较法B．非匀速进展横道图比较法 C．S形曲线比较法D．前锋线比较法

38．监理工程师审批工程延期应遵循的原则必须符合（）。 A．业主利益B．承包商利益C．合同条件D．申报程序 39．工程项目采购的材料、设备等应符合（）。 A．企业标准B．国家法律、法规C．强制性标准的规定 D．地方政府的规定

40．监理工作的上下信息流程指的是（）。

A．上级主管部门下发政府令B．单位主管部门下发通知 C．基层单位汇报工作D．自上而下和自下而上的信息流通

二、多项选择题

1．建设工程监理是指监理单位受工程项目建设单位的委托，依据（）对工程建设实施的社会化、专业化监督管理。

A．建设工程委托监理合同B．建设工程监理规划C．建设工程合同 D．国家批准的工程项目建设文件E．有关工程建设的法律、法规 2．监理工程师“良好的品德”这一素质的要求包括（）。 A．不损害他人名誉

B．有科学的工作态度，廉洁奉公，为人正直、办事公道 C．不泄露保密的事项D．能够听取不同方面的意见 E．热爱本职工作

3．（）是编制监理规划的依据。

A．施工组织设计文件B．施工分包合同C．监理大纲 D．监理合同E．业主的正当要求 4．（）属于总监理工程师的基本职责。 A．主持编写项目监理规划

B．检查进场的材料、设备、构配件的原始凭证、检验报告等质量证明文件 C．审查分包单位资质，并提出审查意见D．审查和处理工程变更 E．审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划 5．控制的基本环节工作包括（）。

A．规划、计划B．投入、转换C．反馈、对比D．纠正 E．检查、总结

6．合同法律关系的客体包括（）。 A．财B．人的主观意志C．物D．商标

7．可调价格合同中合同价款调整的范围包括（）。 A．国家法律、法规和政策变化影响合同价款 B．工程造价管理部门公布价格调整

C．非承包人原因停水、停电、停气造成停工超过8小时 D．但不包括双方约定的其他调整

8．我国《招标投标法》规定，项目招标的法定方式是（）。 A．公开招标B．议标C．邀请招标D．定向议标 9．《合同法》规定，合同终止的情形有（）。 A．合同解除B．不包括债务已经按照约定履行 C．债务人未依法将标的物提存D．债权债务同归于一人 10．《合同法》规定，承诺生效时合同成立，因此，（）。 A．承诺发出时生效B．承诺通知到达要约人时生效 C．承诺发出后可以撤销D．承诺生效前可以撤回 11．施工合同价款的计价方式通常为（）。

A．固定价格合同B．成本加酬金合同C．不可调整价格合同 D．单价合同

12．监理工程师在质量控制中应遵循的原则是（）。

A．以人为核心B．以施工过程控制为重点C．坚持“质量第一” D．预防为主E．科学、公正、守法F．狠抓五大因素控制 G．坚持质量标准、严格检查，用数据说话 13．一般产品可概括为（）新种类型。

A．建筑材料B．构配件C．硬件D．软件E．流程性材料

F．服务或它们的组合 14．全面质量管理要求（）。

A．全过程管理B．全部质量管理C．全员参加管理

D．综合运用管理、专业技术、数理统计的方法E．领导重视 15．设计纲要是（）的主要依据。

A．确定工程项目的质量目标、水平B．反映业主意图 C．工程竣工验收D．编制设计文件E．工程质量等级评定 16．施工阶段影响工程质量的因素主要有（）。

A．环境B．材料、半成品、构配件等C．决策情况D．施工图纸 E．施工人员F．机构设备G．施工方案、方法和工艺 H．气候与气象

17．下面所列条款中，可作为监理工程师在施工阶段对工程质量控制的手段有（）。 A．现场监督检查B．利用支付手段C．发布监理工程师指令 D．审核承包单位和分包单位的资质 E．审核有关的技术文件、报告和报表 18．施工过程对工序质量控制的内容是（）。 A．确定施工操作方法B．确定工序质量控制流程 C．主动控制工序活动条件D．设置工序质量控制点 E．及时检查上一道工序的质量F．及时检验工序质量 19．设备及安装工程概算的主要编制方法有（）。 A．扩大单价法B．造价指标法C．概算指标法 D．类似工程预算法E．预算单价法 20．审查施工图预算的重点应放在（）。

A．预算单价套用的是否正确B．工程量计量是否准确

C．各项取费标准是否符合现行规定D．概算单价套用是否正确 E．材料预算价格

21．成本加奖罚合同的优点在于可以（）。

A．降低成本B．缩短工期C．业主风险小D．承包商风险小 E．提高工程质量

22．在合同价款复核与支付时，合同价款可进行调整的情况分（）。 A．监理工程师确认的工程量增减B．监理工程师确认的设计变更 C．造价管理部门公布的价格调整D．合同约定的调整 E．超越图纸多做的工程量变化

23．下面（）不属于施工单位的计划系统。 A．施工准备工作计划B．工程项目建设总进度计划 C．施工总进度计划D．分部分项工程进度计划 E．工程项目年度计划

24．在工程网络计划中，关键工作是指（）的工作。

A．时标网络计划中无波形线B．双代号网络计划中两端节点为关键节点 C．最早开始时间与最迟开始时间相差最小 D．最早完成时间与最迟完成时间相差最小 E．与紧后工作之间时间间隔为零的工作 25．在时标网络计划中，波形线表示（）。

A．工作的总时差B．当工作之后紧接有工作时，表示工作的自由时差 C．表示工作的持续时间D．当无紧后工作时，表示工作的总时差 E．当无紧后工作时，表示工作的自由时差 F．表示工作之间的逻辑关系

26．工程网络计划有不同的表达形式，下列提法正确的是（）。

A．时标网络计划中可能存在波形线 B．单代号网络计划中不能存在虚工作 C．单代号网络计划中可能存在虚箭线 D．双代号网络计划中不能存在虚工作 E．双代号网络计划中可能存在虚箭线

27．在工程网络计划执行过程中，当某项工作进度出现偏差后，需要调整原进度计划情况有（）。 A．项目总工期不允许拖延，但工作进度偏差已超过其总时差。 B．项目总工期允许拖延，但工作进度偏差已超过其自由时差 C．项目总工期允许拖延的时间有限，但实际拖延的时间已超过此限制 D．后续工作拖延的时间有限制，但工作进度偏差已超过其总时差 E．后续工作拖延的时间无限制，但工作进度偏差已超过其自由时差

28．在工程网络计划中，工作的M的总a时差为2天，监理工程师在该计划执行的一段时间后检查实际进展情况，发现工作M的总时差为-3天，说明工作M的实际进度（）。 A．拖后3天B．影响工期3天C．拖后5天D．影响工期5天 E．拖后2天

29．竣工验收时，应由建设单位组织（）参加，在监督部门的监督下完成。a A．设计单位B．勘察单位C．施工单位D．监理机构 E．供货单位

30．竣工验收的过程应按（）程序进行。

A．承包单位自评B．勘察单位、设计单位认可C．监理机构核定 D．建设单位组织验收E．监督单位监督验收

一、单项选择题

1．B2．C3．D4．A5．D6．A7．A8．A9．B

10．D11．B12．A13．B14．C15．A16．A17．B18．A 19．C20．B21．D22．B23．D24．B25．A26．D27．D 28．C29．A30．C31．A32．D33．C34．C35．C36．A 37．C38．C39．C40．D 二、多项选择题

1．ACDE2．BDE3．CDE4．ACDE5．BCD 6．AC7．AB8．AC9．AD10．BD

11．AB12．ACDEG13．CDEF14．ABCD15．ABD 16．ABEFG17．ABCE18．BCDF19．ACE20．ABC 21．ABCD22．ABCD23．BE24．CD25．BDE 26．AE27．ACD28．BC29．ABCD30．ABCD 一、单项选择题

1．工程承包单位不能开展监理业务活动的主要原因是它不具有（）。 A．服务性 B．公正性 C．专业化 D．社会化

2．所谓建设工程监理是指具有相应资质的监理单位，接受（）的委托，对工程建设实施的社会化、专业化监督管理。

A．政府部门 B．主管部门 C．建设单位 D．承包单位

3．甲级工程监理企业的资质等级标准要求其企业负责人和技术负责人应当具有（）年以上从事建设工程工作的经历。

A．5 B．8 C．10 D．15 4．监理规划的作用是（）。 A．为监理单位取得监理业务

B．指导项目监理机构如何做和做什么监理工作 C．明确各监理人员的岗位职责具体指导监理实施 D．为拟订和签署《建设工程委托监理合同》作准备

5．命令源唯一的组织结构模式称为（）组织结构。 A．直线制 B．职能制 C．直线职能制 D．矩阵制 6．主动控制与被动控制的不同之处在于（）。

A．控制者不同 B．控制对象不同 C．控制结果不同 D．纠正方式不同 7．监理人员应当采用旁站、巡视和平行检验等方式做好（）控制环节工作。 A．投入 B．转换 C．反馈 D．纠正

8．法人是指具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的（）。 A．法人代表人 B．公民 C．组织 D．董事长 9．《合同法》关于合同生效的规定是（）。

A．承诺人发出承诺时 B．依法成立的合同，自成立时生效 C．法律规定必须批准时生效 D．法律规定当事人签字和盖章时生效 10．《合同法》规定，（）合同属于可变更合同。 A．一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的 B．以合同形式掩盖非法目的的

C．因重大误解而订立的 D．损害社会公共利益的

11．招标人对任何一家投标人在答疑会上提出的问题，应当作如下回答（）。 A．只需以书面形式答复提出问题的单位 B．只需以口头形式答复提出问题的单位

C．必须以书面形式发送给每一家投标人，保证招标的公开、公平，且必须说明问题的来源 D．必须以书面形式发送给每一家投标人，但不必说明问题的来源 12．工程施工合同文本中，所列施工合同工期是指（）。 A．双方签订合同至工程保修期完成的日期 B．工程开工日期至工程保修期截止日期 C．施工合同工期不包括乙方索赔的工期

D．从开工起到完成施工合同专用条款双方约定的全部内容，工程达到竣工验收标准所经历的日期 13．工程承包合同履行中，变更价款的确定方法是（）。

A．合同中已有适用变更工程的价格，按照合同已有的价格计处，变更合同价款 B．合同中已有类似的变更工程的价格，也按照此价格变更价格 C．合同中没有适用或类似的变更工程价格，由发包人提出确定的价格 D．合同中没有适用或类似的变更工程价格，由承包人提出确定的价格 14．工程施工索赔是（）。

A．施工合同发包人与承包人之间的双向索赔权利 B．施工索赔仅指承包人向发包人提出索赔要求

C．一方违约时，虽然未给对方造成损失的，守约方也有权提出索赔 D．施工索赔时，承包人不得提出利润索赔 15．委托监理合同中“额外工作”是指（）。 A．委托监理合同中，必然出现的乙方的工作 B．委托监理合同中，正常工作的组成部分 C．由于乙方自己的原因而终止监理业务的工作

D．正常工作和附加工作以外的工作，或非乙方自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作

16．工程项目的质量控制，包括业主方面的质量控制、承建商方面的质量控制和（）。 A．主管部门 B．建设银行 C．政府 D．社会监理 17．工程项目质量控制的基本原则是（）。 A．精心施工，质量第一 B．质量第一，用户至上 C．以预防为主，防患于未然 D．坚持质量标准，严格检查

18．质量体系认证是（）向建设单位证明其具有保证工程质量能力的有力证据。 A．监理工程师 B．承包方 C．认证机构

19．对水泥的质量控制，就是要检验水泥（）。 A．强度是否符合标号要求 B．体积安定性是否良好 C．是否符合质量标准 D．凝结时间是否符合要求 20．设计阶段，质量控制的目的是处理好（）。 A．投资和进度的关系 B．投资和质量的关系

C．质量和进度的关系 D．各设计单位之间相互协调的关系 21．工程设计中三阶段设计系指（）。 A．总体设计、技术设计、施工图设计 B．初步设计、技术设计、施工图设计 C．总体设计、专业设计、施工图设计 D．方案设计、专业设计、施工图设计

22．监理单位在（）的基础上，制定监理大纲并确定监理深度。 A．确定施工承包单位 B．协助施工承包单位建立质量体系 C．审查施工承包单位的质量控制计划 D．了解施工承包单位的管理水平及控制能力

23．在施工过程的质量控制中，工程质量预控是指（）。

A．在工程施工前，预先检查轴线、标高、预埋件、预留孔的位置以防止出现偏差 B．在工程施工前，监理工程师制定工序控制流程，以防止工程质量失去控制 C．针对所设置的质量控制点，事先分析在施工中可能发生的隐患，提出相应对策 D．在工程施工前，对影响质量的五大因素的控制 24．设置质量控制点是对质量进行（）的有效措施。 A．分析 B．预控 C．评比 D．检验 25．建筑安装工程费的间接费包括（）。 A．直接工程费+措施费 B．企业管理费+规费

C．企业管理费+利润

26．在施工图设计阶段，编制施工图预算时采用的是（）。 A．预算定额 B．概算定额 C．概算指标 D．企业定额

27．某企业拟建一幢宿舍，预计建设工期为半年，在与承包方签订工程承包合同时已具备了施工详图和详细的设备、材料清单，该工程适宜采用（）合同形式。

A．固定总价 B．估算工程量单价 C．可调值总价 D．纯单价 28．在按成本加酬金确定合同价时，最不利于降低成本的是（）。 A．成本加固定百分比酬金 B．成本加固定金额酬金 C．成本加奖罚金 D．成本加固定利润

29．工程项目竣工决算应包括工程（）全过程的全部实际支出的费用。 A．从开工到竣工 B．从破土动工到竣工 C．从筹建到竣工投产 D．从开工到投产

30．如果把进度偏差与投资偏差联系起来，则进度偏差可表示为（）与已完工程计划投资的差异。 A．拟完工程计划投资 B．已完工程实际投资 C．未完工程计划投资 D．已完工程计划投资 31．下面（）不属于施工单位的计划系统。

A．施工准备工作计划 B．工程项目建设总进度计划 C．施工总进度计划 D．分部分项工程进度计划

32．工程网络计划的计算工期应等于其所有结束工作（）。 A．最早完成时间的最小值 B．最早完成时间的最大值 C．最迟完成时间的最小值 D．最迟完成时间的最大值

33．在工程网络计划中，工作的自由时差是指在不影响（）的前提下，该工作可以利用的机动时间。 A．紧后工作最早开始 B．后续工作最迟开始 C．紧后工作最迟开始 D．本工作最早完成

34．在工程网络计划中，工作M的最早开始时间为第17天，其持续时间为5天，该工作有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第25天、第27天和第30天，则工作M的自由时差为（）。 A．13 B．8 C．3 D．12

35．网络计划工期优化的目的是为了缩短（）。

A．计划工期 B．计算工期 C．要求工期 D．合同工期

36．当采用匀速进展横图比较法对计划进度与实际进展进行比较时，如果表示实际进度的横道线右端点在检查日期的左侧，则检查日期与横道线右端点的差距表示（）。 A．超额完成的任务量 B．拖欠的任务量 C．进度超前的时间 D．少投入的时间

37．在下列实际进度与计划进度的比较方法中，（）既可以用来比较进度计划中工作的实际进度与计划进度，也可以根据进度偏差预测其对总工期及后续工作的影响程度。 A．匀速进展横道图比较法 B．非匀速进展横道图比较法 C．S形曲线比较法 D．前锋线比较法

38．在施工进度计划实施过程中，为缩短工程总工期，可以采用的技术措施有（）。 A．采用更先进的施工方法 B．改善外部配合条件 C．改善劳动条件 D．增加每天的施工时间

39．备案制要求建设各方责任主体的质量行为应符合（）。 A．国家有关文件规定 B．国家规范 C．国家有关法律、法规 D．国家质量标准

40．竣工验收应由（）组织。

A．监理单位 B．承包单位 C．监督单位 D．建设单位

二、多项选择题

1．按照建设工程监理独立性要求（）。

A．工程监理企业必须是自主经营自负盈亏的经济实体

B．工程监理企业应当严格按照规定的依据实施监理

C．在委托监理的工程中，工程监理单位与承建单位不得有隶属关系和其他利害关系

D．在开展工程监理的过程中必须建立自己的组织，按照自己的工作计划、程序、方法、手段独立地开展工作

E．在委托监理的工程中，工程监理单位与建设项目主管部门不得有隶属关系和其他利害关系 2．监理工程师职业道德守则中包括（）等内容。

A．可以同时在两个或两个以上监理单位注册和从事监理活动 B．坚持独立自主地开展工作 C．不以个人名义承揽监理业务 D．不收受被监理单位的任何礼金

E．努力学习专业技术和建设监理知识，不断提高业务能力和监理水平 3．监理规划的编写要求（）。

A．监理规划应当把握建设工程领域管理技术和趋势 B．监理规划的基本内容应力求统一 C．监理规划的具体内容应具有针对性 D．总监理工程师是编写的主持人 E．监理规划要连贯地、不间断地编成 4．工程项目实施建设监理的程序是（）。

A．编制建设工程监理规划；按建设工程进度、分专业编制建设监理实施细则 B．进行监理准备工作 C．按照建设监理实施细则进行建设监理 D．参加工程项目备案制竣工验收，签署建设监理意见

E．建设监理业务完成后，向项目法人提交建设工程监理档案资料 5．监理目标控制的前提工作是（）。

A．目标规划和计划 B．落实好控制机构、人员和职能 C．与业主合作监理 D．与被监理单位充分协商

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/81gp.html