脚手架招标文件(2014年10月24日)
更新时间:2024-04-04 21:44:01 阅读量: 综合文库 文档下载
- 脚手架租赁招标文件推荐度:
- 相关推荐
编号:
界首市困难教师公共租赁住房项目脚手架专业分包
招标文件
招标人:中建七局二公司合肥项目管理中心
招标单位地址:合肥市庐阳区电厂砀山5号中建七局华
东公司合肥项目管理中心
日期: 2014年 10月 26日
目 录
1、投标人须知前附表 ................................................ 3 2、投标人须知 ...................................................... 4 3、项目管理班子的配备及现场管理 .................................... 4 4、投标文件的编制 .................................................. 5 5、投标文件构成及装订(必须胶装)顺序 .............................. 5 6、招标工程范围、工作内容、结算方式、工程款支付等详见附件施工合同。7、投标报价 ........................................................ 78、开标及评标要求 .................................................. 89、附件(样表) .................................................... 8
5
1、投标人须知前附表
序号 项目名称 说明与要求 界首市困难教师公共租赁住房项目 界首市困难教师公共租赁住房项目脚手架专业分包工程 界首市界首中学 界首市困难教师公共租赁住房项目位于界首市界首中学,包括1#楼、2#楼,总建筑面积29861.21㎡。 其中:1#楼建筑面积26112.29㎡,4 工程概况 地上17层建筑高度约58.8m,框剪结构;2#楼建筑面积3748.92㎡,地上6层建筑高度约21.7m,框架结构。 5 招标范围 6 招标人 7 招标人地址 8 分包方式 9 招标方式 10 质量标准 11 工期要求 12 踏勘现场 13 质量保修期 14 质量保修费 15 安全文明施工目标 16 投标保证金 阜阳市安全质量标准化示范工地 以上单体工程外架搭设劳务用工、脚手架钢管扣件、槽钢、安全网等材料供应。 合肥市庐阳区电厂砀山5号中建七局华东公司合肥项目管理中心 合肥市庐阳区电厂砀山5号中建七局华东公司合肥项目管理中心 包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工承包方式。 邀请招标(招标人以电话方式通知投标人) 合格。 以招标人的指令工期为准 投标人自行组织安排时间踏勘现场并承担其一切费用 合 格 1 工程名称 2 招标工程名称 3 工程地点 壹万元整(以转账形式交)未中标单位一个月内无息退还 户 名:芜湖市中建物业管理有限责任公司 账 号:551903011110201 17 投标保证金缴纳方式、帐号 开户行:招商银行合肥马鞍山路支行 凭银行开具进账单,转账后联系招标人,核实到账情况。将银行开具进账单放在投标文件中。 财务部联系人:宫贝贝 联系电话:18655102921
金额: 合同暂定价的5% 万元;中标后中标单位投标保证金自动转18 履约保证金 为履约保证金,不足部分在合同签订前补齐,否则将默认投标人无条件放弃中标资格,招标人有权另择其他投标人作为中标单位。 19 招标文件工本费 20 招标文件发放时间 21 投标答疑时间 22 投标文件送达截止时间 23 开标时间 24 投标文件递交地点 无 领取截至时间: 2014 年10月27日 17 时止(暂定) 2014年 10 月28日 项目部:阳松林 13013086090 2014年 10 月 31 日 9 时(暂定) 暂定 2014 年 10 月 31 日 9 时(暂定) 合肥市庐阳区电厂砀山5号中建七局华东公司合肥项目管理中心 合约商务部 合肥市庐阳区电厂砀山5号中建七局华东公司合肥项目管理中心 合约商务部 人民币 公司商务部: 卜华周 15305642500 项目部:阳松林 13013086090 投标文件一正两副 共3份。密封必须用统一专用封条在投标文件袋28 投标文件递交 背面上方开口密封,并填写密封日期。封条上加盖投标单位公章和法定代表人印章。 29 投标费用 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何,其全部费用由投标人承担。 25 开标地点 26 投标币种 27 联系人及联系电话
2、投标人须知
2.1下列情况下,招标人将没收投标保证金。 2.1.1投标人在投标文件有效期内撤回其投标文件。 2.1.2中标人未能在规定期限内签署合同或协议书。 2.1.3投标人未遵守本招标文件的其它有关规定。 2.1.4投标人反悔投标文件内容或承诺。 2.1.5投标人无理取闹影响招标工作进行的。 3、项目管理班子的配备及现场管理
3.1投标人必须配备相应数量的项目经理、技术负责人、工长、架子工作业专业人员、质检员、材料员、安全员等。
3.2所有管理人员均有持证上岗并与投标文件一起上报相关的证件。 4、投标文件的编制 4.1编制要求
4.1.1投标人应认真阅读招标文件的所有内容,按招标文件的要求提供投标文件,并保证提供的全部资料的真实性,以使其投标对招标文件作出实质性响应,否则,其投标文件将被拒绝。 4.1.2投标的语言:投标人与招标人之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均应采用中文语言及文字。
4.1.3除技术规范另有规定外,投标文件使用的计量单位,均采用中华人民共和国法定计量单位。 5、投标文件构成及装订(必须胶装)顺序 5.1封面(格式详见附件1样表) 5.2目录
5.3投标函(格式详见附件2样表) 5.4授权委托书(格式详见附件3样表) 5.5法定代表人证明书(格式详见附件4样表) 5.6投标保证金缴纳收据复印件 5.7投标书及附件 5.8技术文件(如有)
5.9企业营业执照、安全生产许可证、资质证书、企业所在地税务部门签发的税务登记证、企业法人的组织机构代码证书、各种认证证书(以上所有资料要求为复印件,并加盖单位鲜章,若需年检的,必须年检有效)等按本招标文件规定提交的其他资料。
5.10拟派驻本工程的项目管理机构:包括项目经理、技术负责人、安全员、架子工工长及其他管理人员的名单、业绩、简历、资格证书等。
5.11投标人近三年的施工业绩情况,完成本工程要求的工期需要投入的劳动力计划。 5.12已盖章的劳务分包施工合同及附件。
说明:投标文件由招标人留存,投标人无论中标与否,一律不予退还。 6、招标工程范围、工作内容、结算方式、工程款支付等 6.1工程概况
本工程概况描述如下:
界首市困难教师公共租赁住房项目位于界首市界首中学,包括1#楼、2#楼,总建筑面积29861.21㎡。 其中:1#楼建筑面积26112.29㎡,地上17层建筑高度约58.8m,框剪结构;2#楼建筑面积
3748.92㎡,地上6层建筑高度约21.7m,框架结构。 6.2承包范围及工作内容 乙方承包方式及工作内容包括: 6.2.1承包方式:
采用包工包料:乙方在确保质量及安全文明施工的前提下对工程范围实行(含围护内容)包工、包料、包安全和包文明施工的方式进行综合单价承包(钢管、安全网、扣件、竹笆等必须符合国家规范和地方标准规定,由乙方提供)。搭设的所有架体方式(主体外架采用双排落地加悬挑式)、材料和颜色(包括外架立杆间距、高度和防护棚、工料加工棚、安全通道、临边防护等构造)必须符合地方建设行政主管部门要求和甲方公司规定。
工作内容: 6.2.2人工
1)脚手架、外架外侧挑网、防护网挂设及杂物的清理(含立网、水平网)、防护板的搭设、拆除、转运、维护,脚手架按层进行搭设,悬挑架首层完全封闭,竹笆铺设。宣传标语悬挂维护。 2) 落地脚手架二次搭拆。
3) 接料平台搭设以及接料平台开口、维护与封口。(包括钢卸料平台的开口、维护与封口) 4) 钢管刷油漆,必须符合甲方公司、阜阳市安全质量标准化示范以及相关标准规范要求。 5) 临边防护(楼梯、屋面、阳台、基坑等)、安全洞口防护、水平洞口防护、安全通道防护(塔
吊附墙操作平台、楼层与塔吊连接通道、塔吊基础周边防护)、工料加工棚的搭设的搭设、拆除、转运、维护。 6) 卸料平台的按拆。
7) 外悬挑工字钢及钢丝绳、钢筋的加工及安拆。
8) 现场钢管扣件清理,放入招标方指定的地点,按安全文明施工要求堆码整齐。 9) 材料二次搬运及脚手架日常维护工作。
10) 所有钢管调直,扣件、顶丝保养维修等日常维护均由投标方承担。
11)投标方完成但不仅限于以上工作,所有与脚手架工程有关的工作及地方主管部门的要求防护措施工作均由投标方完成。
6.2.3材料
乙方自行租赁或购买脚手架所需的施工材料,包括所有材料的提供、运输装卸、堆码,含钢管(外架钢管须刷成有关文件指定的颜色)、连接件、踢脚板、钢笆片脚手板、水平安全挡板、槽
钢垫板、卸料平台、竹笆、钢丝绳、安全网(必须全新、完全阻燃的,符合阜阳市安全文明示范工地要求)、平网、铁丝、扎丝、专用钢筋吊环、兜网、工字钢(H型)钢、预埋件(钢管)等 。 6.2.4机械
甲方提供塔吊及室外电梯,其他机械分包自行解决。 6.2.5其他:
1)投标方应做到工完、料尽、场清。脚手架搭设用钢管、扣件不得随意丢弃。否则按照项目部安全文明施工要求的奖罚制度进行处罚。
2)投标方产生的垃圾清运至招标方指定的垃圾站。 3)所有材料、料具堆码整齐。
4)现场安全文明施工和环境保护须满足项目部规定。
5)有对主体结构已经其他成品及半成品的保护义务。拆除脚手架时造成对其他成品和半成品的损失,由投标方全面承担。 6) 成品、半成品的倒运。
7)所有进场材料,由乙方领料及派专人看管,材料发生损耗由乙方承担。工程完工,甲方根据乙方领料单进行清点,若有丢失损坏,由乙方负责赔偿。材料退场时,严格执行项目部的相关规定。
6.3合同价款的结算和支付方式
乙方每月20日前向甲方报送已完工程量月报表,甲方审核确认后,按月(度)完成工量的50%支付,整个工程主体结构封顶,支付至合同额70%,脚手架拆除完毕后3个月内分包人报最终结算,工程承包人在3个月(非结算时间)内办理完结算手续后支付至竣工结算总价款的80%,余款在承包人与业主办理完最终审计结算收到工程款后1个月内支付完毕,招标人每月支付工程款时,分包单位须提供同等金额的合格建安发票给我方,当工程款付余款时,分包单位提供的建安发票额度应达到结算金额的100%建安税发票。
7、投标报价
7.1投标人按照附件(5)提供的分部分项工程量清单及工作内容、材料供应的划分,以分项综合单价包干,投标人的综合单价一旦被招标人接受,在合同履约期间不得调整。
7.2综合单价包括(但不限于):投标人充分考虑了为完成招标工程范围内的全部工作及可能发生的一切费用,应该认为投标人已实地考察了施工现场,考虑了施工所需要发生的全部风险,在合同履约期间招标人不接受投标人提出的任何索赔请求。因结构偏差引起的装饰修补含在投标报价
以内,结算时不另计取。
7.3固定综合单价费用构成详见施工合同。
7.4特别提示:招标范围内项目所使用的材料全部由投标人采购供应、保管,其费用包括在综合单价内;
8、开标及评标要求 8.1按招标人相关要求
8.2投标人提供的投标文件及附件未盖投标人公章或法人未签字的视为废标。 9、附件(样表) 9.1封面(附件1样表) 9.2投标函(附件2样表) 9.3授权委托书(附件3样表) 9.4法定代表人证明书(附件4样表) 9.5报价清单及附件(附件5样表) 9.6施工合同
附件1:封 面
界首市困难教师公共租赁住房项目脚手架专业分包
投标人:
投标文件
合肥宏润劳务有限公司
日期:2014年 10 月 31 日
(章)
附件2:
投 标 函
致:中建七局合肥项目管理中心
1、在研究了界首市困难教师公共租赁住房项目脚手架单项工程专业分包招标文件后,我司愿意并按该文件的全部内容与要求参加投标,依据招标人提供的工程量清单,我司报价人民币(暂定总价): 元(明细见附表);在上述价格的约束下,我司保证严格按照招标文件、施工图纸、工程规范和技术文件及合同条件的要求分包上述工程的专业施工并在质量保修期内承担质量保修责任及其费用。
2、工程总工期 按招标文件要求 天;工程质量标准 按招标文件要求 ;安全文明施工目标 保证达到阜阳市安全质量标准化示范工地 。
3、上述包干综合单价除另有约定外,任何情况均不得调整并按招标文件及合同约定确的条件认真履行合同的责任与义务,确保工程工期和质量,按时完成招标范围内的工作。
4、我司完全响应招标文件、合同及附件的全部条件与约定。
5、本招标文件及我司的投标文件均为合同的附件之一,与双方签订分包合同中的附件具有同等效力。
投标人名称(公章):
法定代表人或委托人:
签署日期: 2014 年 10 月 31 日
授 权 委 托 书
马昌平 (姓名)系 合肥宏润劳务有限公司 (投标人公司名称)的法定代表人,现授权委托 李长玉 为我公司的代理人,以我公司的名义参加界首市困难教师公共租赁住房项目脚手架单项工程专业分包的投标及合同签署活动。该委托代理人的评议及在投标及合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,委托人及其法定代表人均予以承认。特此授权委托证明!
委托人(投标人)(盖章): 合肥宏润劳务有限公司
法定代表人(签字/盖章):
签署日期: 2014 年 10 月 31 日
(附法定代表人委托人身份证复印件)
附件4:
法定代表人身份证明书
单位名称: 合肥宏润劳务有限公司 单位性质: 法定地址: 合肥经济技术开发区耕耘路与蓬莱路交叉口 成立时间: 年 月 日 经营期限:
姓名: 高菊英 性别: 女 年龄: 职务: 董事长 系 (投标人单位名称)的法定代表人。
特此证明。
(附法定代表人身份证复印件)
投标人:(公章) 日 期: 年 月 日
附件5
脚 手 架 报 价 表
工程名称:界首市困难教师公共租赁住房项目 投标单位(盖章)
序号 名 称 主体结构(1-2#均为框架剪力墙结构)元/M2 (按实际外脚手架综合单价(含材料运输、及材一 料费、机具、管理费、利润、税金等合面积) 同中约定的应包括的内容) 1.1 1.2 1.3 其中:人工费 材料租赁费、工具使用费、其他相关费 税金 内脚手架租赁(含材料运输、及辅料费、元/M2 (按实际二 机具、管理费、利润、税金等合同中约搭设的建筑面积) 定的应包括的内容 2.1 2.2 三 材料租赁费、工具使用费、其他相关费 税金 特殊情况发生的临时用工 元/M2 元/M2 元/工日 会使用 2.1+2.2;二、可能元/M2 元/M2 元/M2 一、综合单价组成:搭设的垂直投影1.1+1.2+1.3 单位 单价 备注 说明:
1、报价采用人民币为计价单位,按实际搭设的垂直投影面积为计算面积; 2、本单价为含税综合包干价格,包括完成本工程所需的乙方管理费、工人费、材料设备进退场费、劳保、保险及医疗费、材料设备损耗费、折旧费、辅材费、钢管扣件租赁费、机械费、安全文明施工费、赶工费、不可预见费、利润、税金等招标范围规定的一切与本工程有关的工作内容,且本单价不受材料价格及国家政策影响,综合单价不再做任何调整,合同范围内一律不计取计时工。
3、以上综合单价已包含:临边防护(楼梯、屋面、阳台、基坑等)、安全洞口防护、水平洞口防护、安全通道防护(塔吊附墙操作平台、楼层与塔吊连接通道、塔吊基础周边防护)、工料加工棚的搭设、拆除、转运、维护等费用。
4、外架租赁时间为搭设完成后10个月。
单位名称:
联 系 人:
电 话:
附件6 施工合同 合同编号:HDHF-JSKNJS-A004/2014
界首市困难教师公共租赁住房项目脚手架单项
工程施工专业分包合同
工程承包人: 中国建筑第七工程局有限公司 劳务分包人: 签约地点: 签约时间:
第一部分
合同协议书
工程承包人(甲方): 中国建筑第七工程局有限公司 法定代表人: 贺海飞 住 所: 郑州市城东路108号
劳务分包人(乙方): 法定代表人: 住 所: 资质证书号码: 发证机关: 资质专业及等级: 复审时间及有效期: 营业执照号码: 安全生产许可证号码:
鉴于乙方同意按照本合同要求履行其合同责任和义务,并保证以诚信、敬业和积极的态度与甲方及本工程涉及的任何第三方保持充分有效的合作,以确保本工程的圆满竣工;另鉴于乙方已对工程现场环境、地质条件及所有有关资料进行了全面细致勘查和研究,已对工程施工所有相关图纸进行了详细研究和计算,并已对甲方有关项目管理制度规定充分了解。依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。 一、分包工程概况
分包工程名称: 界首市困难教师公共租赁住房项目 分包工程地点: 界首市界首中学 分包工程承包范围: 本工程脚手架单项专业分包工程
二、分包合同价款
□固定单价合同,合同总价暂定金额: ,大写:人民币 元。(各子项单价详见附件清单) 三、工期
计划开工日期:本分包工程暂定于 2014年 11 月 16 日开工;具体开工日期以甲方签署的开工令为准。
计划完工日期:本分包工程暂定于 2015 年 11 月 16 日完工; 合同工期总日历天数为: 365 天。 四、工程质量标准
本分包工程质量标准双方约定为: 合格 ,并必须要求达到阜阳市安全质量标准化
示范工地质量奖项的评定标准。
五、组成本分包合同的文件包括:
除专用条件另有约定外,组成本合同的文件及优先解释顺序如下: 1.本合同协议书 2.招标文件 3.中标通知书
4.投标书及双方明示纳入合同的投标书其他部分 5.本合同专用条件 6.本合同通用条件
7.标准、规范及有关技术文件 8.图纸 9.工程量清单
10.工程报价单或预算书 11.甲方提供的各项管理制度
12.甲方与建设单位(项目业主)总承包合同文件相关内容
除非另有约定,合同履行过程中双方共同签署的补充协议、会议纪要、备忘录及其他文件,以及经确认的双方往来文件也视为本合同组成部分。
六、本合同中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条件》中分别赋予它们的解释相同。
七、乙方向甲方承诺,按照合同约定的工期和质量标准,完成本协议书第一条约定的工程(以下简称为“本分包工程”),并在质量保修期内承担保修责任。
八、乙方向甲方承诺,履行总包合同中与分包工程有关的甲方的所有义务,并与甲方共同向业主承担履行本分包工程合同以及确保本分包工程质量的连带责任。 九、合同的生效
合同订立时间: 年 月 日
合同订立地点:
本合同自经双方加盖公章并经法定代表人或委托代理人签字、乙方向甲方足额交纳履约保证金后生效,合同规定的责任、权利和义务履行完毕且价款结清后终止。 本合同一式 柒 份,甲方执 陆 份,乙方执 壹 份。
甲方:(公章) 乙方:(公章)
住所: 住所: 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 电话: 电话: 传真: 传真: 开户银行: 开户银行: 账号: 账号: 邮政编码: 邮政编码:
第二部分
通用条件
1.词语定义 2.工程概况 3.工作内容 4.合同工期 5.质量标准 6.甲方权利及义务 7.乙方权利及义务 8.技术资料
9.环境保护及安全文明施工 10.材料及设备管理 11.检验、验收及完工 12.工程保修 13.合同价格 14.合同价款的支付 15.变更 16.水、电供应 17.索赔 18.合同价款结算 19.违约 20.合同的解除 21.担保及保险 22.争议 23.不可抗力
24.文物和地下障碍物 25.其他
1. 词语定义
1.1 建设单位:与工程承包人签订总包合同的整体工程开发单位,即项目业主。 1.2 监理:指建设单位聘请的整体工程的监理单位。
1.3.工程承包人(甲方):指在总包合同中约定,被建设单位接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.4.劳务分包人(乙方):指在本合同中约定,被甲方接受的具有工程施工劳务承包主体资格的当事人。
1.5 总包合同:甲方与建设单位签订的建设工程施工合同。 1.6 整体工程:总包合同约定的承包范围内的所有工程。
1.7 整体工程质量奖项:总包合同中约定整体工程需取得的质量奖项。 1.8实际开工日期:甲方发出开工通知中记载的日期。 1.9实际完工日期:完工验收报告中记载的完工日期。
1.10 现场现有的垂直运输设施及脚手架:指甲方为实施其整体工程租赁、搭设的垂直运输设施及脚手架,且搭设时间仅限于甲方为完成主体工程所需时间或总包合同中约定的时间。
1.11 合同价款:指本合同协议书中约定并依本合同约定调整后的价格。 1.12 罚款:本合同中所称“罚款”,性质皆属“违约责任”。 1.13 日、天:本文所述之“日”、“天”均指日历日。
1.14项目经理:指甲方派驻工地负责工程管理和履行合同的代表,并唯一具有现场签认用工、办理洽商变更手续的最终确认权,但任何签认用工、洽商变更均须符合本合同规定,否则甲方仍有权不予认可。
1.15乙方现场代表:指乙方派驻工地负责工程管理和履行合同的代表。 1.16项目部:甲方委派的在授权范围内管理本项目的临时机构。
1.17过程计量:指根据本合同具体规定,由乙方提出并经甲方审核认可的月度或节点已完工程量。过程计量只是过程付款的凭据,不作为双方本合同最终结算的依据。 1.18最终结算:指乙方完成本合同约定的工程内容后,按本合同约定方式确定乙方最终工程价款的书面凭证。 2. 工程概况
具体见合同协议书及专用条件中所述。 3. 工作内容
除非本合同另有约定,乙方应对其作业内容的实施、完工负责,乙方并应履行总包合同及本合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。 具体见合同协议书及专用条件中所述。 4. 合同工期 4.1 开工
4.1.1 本工程计划开工时间由甲乙双方在合同协议书中约定。
4.1.2 工程实际开工日期以甲方现场书面通知进场施工时间为准,无论实际开工日期与本合同约定计划开工时间是否一致,乙方均已在投标中考虑了该项风险,不得再就此向甲方提出任何索赔。 4.2 阶段工期
4.2.1 乙方须在本合同签订后五日内报送本分包工程进度计划,该计划应满足甲方整体工程总体进度计划要求。该计划经甲方审核确认后,作为合同附件,具备合同约束力,乙方必须遵守该计划中关于本分包工程的阶段工期及完工日期的要求。除专用条件另有约定之外,甲方无义务对乙方工期提前的行为予以奖励或支付任何补偿。 4.2.2 乙方应根据甲方要求,每月25日前提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划。乙方应按甲方要求提交阶段、时段施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,经甲方批准后严格实施。但甲方对月及阶段、时段等过程中施工计划的任何批准不视为允许改变总工期,不得作为乙方提出工期延长及追加合同价款的依据。 4.3 工程完工及延期
4.3.1 乙方应在本合同约定完工日期或依合同顺延后的完工日期前完成本工程的施工,并通过验收。
4.3.2 因甲方原因引起的设计变更,导致工程延期开工或造成关键线路工程的工期延误,乙方须在事件发生后7天内以书面形式报告甲方,并附上相应的证据资料。经甲方审核确认后,按甲方批准时间顺延阶段工期或总工期,但乙方无权要求因工期延长引起的合同价款的增加。若本条所述审核需建设单位审批的,则以建设单位审核结果为准。
4.3.3 除本条所述原因外其他情况导致的工期延误,及乙方未在上述规定期限内向甲方提出书面报告的,视为不影响本分包工程工期,也不涉及任何费用及利润的增加。
4.4 违约责任
4.4.1 在施工期间,若甲方认为乙方进度不能满足本合同约定,乙方应按甲方要求安排赶工措施,除专用条件另有约定外,由此发生费用由乙方自行承担。
4.4.2 甲方认为乙方施工能力不能满足甲方工期要求的,甲方可单方面减少乙方施工范围或工作内容,另行雇佣第三方实施,因此发生的费用直接从应付乙方工程款中扣除,无须通知乙方或征得乙方同意,扣除金额为甲方与第三方签订的合同额。 5 质量标准
5.1 质量标准及奖项
乙方应严格执行甲方的质量保证体系及质量管理规定,认真按照施工图、设计变更以及有关标准、规范规程和设计要求组织施工。工程质量确保符合国家或专业的现行质量检验评定标准的规定及合同约定工程质量标准,并达到约定质量奖项的验评标准。
5.2 返工、修理及整改
5.2.1 无论乙方施工工程是否已通过验收,当甲方或监理发现乙方施工质量不符合本合同约定,派驻甲方代表可要求乙方返工,除非乙方举证证明并非乙方原因造成,否则乙方应按甲方代表的要求返工,并承担由此发生的一切费用,工期不予顺延。 5.2.2 若整体工程质量标准及质量奖项未达到总包合同的要求,除非乙方举证证明此类影响并非乙方原因造成,否则乙方应负责其承包工程的返工、修理和整改,并承担因此而发生的费用。 5.3 违约责任
5.3.1 若甲方通知乙方后24小时内,乙方不能对缺陷进行修返工、修理或整改,或乙方返工、修理或整改后仍不能达到相应的质量要求,甲方可在发出通知或专用条件约定期限24小时后雇佣第三方进行修补,并直接从乙方的工程款或保修金中扣除因此发生的费用,扣除金额为甲方与返工、修理或整改的第三方签订的合同金额和甲方由此产生的其他费用,无须通知乙方和征得乙方同意,同时甲方有权要求乙方承担违约责任。
5.3.2 因乙方原因造成在施工中出现影响结构、使用功能等重大质量事故时,乙方必须承担事故处理所发生的所有费用。同时,甲方可无条件终止本合同,并要求乙方按本合同第18条规定承担违约责任。
6 甲方权利及义务 6.1 派驻甲方代表
6.1.1 甲方项目经理代表甲方行使本合同的约定责任,履行本合同条款。其权限在专用条件中约定。
6.1.2 除甲方项目经理及其书面确定具有详细权限的代表人外,任何人的签字及行为均不发生效力,不对甲方产生任何约束力。 6.2 总包管理职责、权限
甲方负责工程施工指导和管理工作,行使总承包管理职责,对乙方施工的进度、质量、安全、文明施工进行监督和管理,协调乙方同其他施工方的配合关系。对乙方不服从现场管理的行为,有追究其违约责任和终止本合同的权利。 6.3 现场施工条件的提供
6.3.1若甲方需提供垂直运输设施及周转架料,则甲方仅负责在其整体工程工期计划注明或专用条件约定时间内提供现场现有的垂直运输设施及周转架料。乙方不得因自身施工便利要求甲方延长垂直运输设施及脚手架的搭设时间。
6.3.2考虑到需配合现场其他分包工程施工,甲方不承诺专为乙方提供任何设备及周转架料,乙方也不得因甲方不能完全满足乙方关于垂直运输设施及周转架料的要求,而提出任何工期及费用赔偿。
6.3.3甲方保证现场道路畅通,场地平整并提供进场材料临时堆放地点。
6.3.4甲方还应负责向乙方提供除本款第1项所述的施工所需工作面。若因甲方提供工作面不及时导致乙方施工进度受到影响,乙方可按本合同第4.3.2条约定办理工期顺延,但不得就此提出任何经济索赔或费用补偿。 6.4 支付工程款
甲方应按本合同约定办理工程结算,向乙方支付工程款。 6.5 其他
6.5.1其他权利义务由双方在专用条件中约定,如: (1)测量定位。 (2)沉降观测。 (3)检查和验收。
(4)提供(非)独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。
6.5.2 第6.5.1条所述其他权利义务由双方在专用条件中选择适用,若未选择则视为甲方无须承担。 7 乙方权利及义务
7.1 派驻乙方代表及管理人员
7.1.1 乙方现场代表全权负责乙方施工现场管理,代表乙方行使与本合同有关的权利和义务,并与甲方保持通畅的通讯联系和现场配合,乙方对该负责人所有基于履行本合同约定的行为承担全部法律责任。
7.1.2 乙方必须按投标文件要求在施工现场派驻管理人员,且不得随意更换。管理人员每周驻现场时间不得少于40个小时。若乙方未经甲方允许更换任何一位管理人员,或管理人员驻现场时间未达到本合同要求,则乙方应按专用条件约定承担违约责任。如因特殊原因需更换上述人员,乙方须事先向甲方提出申请并提交拟任命的管理人员的详细资料,经甲方审查批准后方可更换。
7.1.3 如果在履约过程中,甲方认为乙方的管理人员不能胜任其工作,则有权要求乙方更换,乙方应在5天内提交拟任命的管理人员的详细资料,经甲方批准后更换。如乙方在5天内未提交出新的人选,或两次提出的人选都不能令甲方满意,将被视为乙方违约,甲方有权终止合同,并追究乙方的违约责任。 7.2 工程施工
7.2.1 乙方需服从甲方现场管理,做到安全、文明施工,遵守甲方公司及项目部管理制度,按甲方统一规划堆放材料、机具,按甲方标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作。
7.2.2 乙方应于本合同签订后七天内报送劳动力安排计划,并按本合同约定的阶段工程分别注明各工种最低人员数量。该计划一经甲方审批确认,即成为具备合同效力的文件。若乙方怠于报送该计划,甲方可单方通知或分阶段通知乙方其关于劳动力数量的要求,通知送达后,该要求即对乙方具备约束力。
7.2.3 若乙方人员不足最低数量要求时,甲方可自行安排劳动力工作直至乙方调配足够劳动力之日止,并按本合同约定的零工或工日价格从乙方工程款中扣除相应费用。 7.2.4 乙方连续三十天不能满足上述人员数量要求时,甲方可单方解除本合同,并要求其按合同第19条约定承担违约责任。
7.2.5 乙方须按照批准的施工方案做好冬雨季施工防护措施。
7.2.6 乙方应及时清理现场丢弃的垃圾至甲方指定堆放地点。
7.2.7 乙方应按照甲方协调的工作面按工序进行施工,不得在施工中损坏其他分包人的工作成果,否则需按甲方与其他分包人签订的合同价格予以赔偿,并承担专用条件中约定的违约责任。
7.2.8 乙方工作应满足甲方或施工场地内第三方工作中的相关要求,如与其他分部分项(专业)工程施工相关的留孔、补洞、预埋、修补等以及为其提供便利条件等施工时,乙方应按甲方的指令予以配合。本合同的合同价格的单价或合价中已包括此类的交叉、配合工作内容及其费用,并且因配合工作对施工工期的影响也已包括在本合同约定的分包工作期限内,不因此顺延工期。
7.2.9 乙方应严格依照本合同及甲方指令施工,未经甲方授权或允许,不得擅自与建设单位、监理及有关部门建立工作联系。若建设单位、监理及有关部门直接向乙方发布指令,乙方应立即报告甲方,经甲方审批后方可实施,否则不予调整合同价款,不计任何费用,且不顺延工期。 7.3 成品保护
在本分包工程通过完工验收前,乙方对自己完成的工作有责任做好成品保护工作,如发生成品损坏,其责任和修复费用由乙方承担,工期不予顺延。 7.4 临近建筑物、地下构筑物的保护
乙方须认真做好施工现场责任范围内的地下管线、临近建筑物、设备、构筑物及交通要道、人行道等的保护工作。若此类建筑、设备、管线及道路发生了损坏,除非乙方举证证明其已尽到保护义务,否则因修复损坏及因此发生的赔偿等一切责任均由乙方承担。 7.5 人员
7.5.1 乙方应解决其施工人员的吃、住、行等问题,费用承担由双方在专用条件中约定。
7.5.2 乙方应与其使用的工人签订劳动合同,且保证工人持有上岗证件,不得违反相关法律规定。乙方应当按照法律规定为工人缴纳社会保险,若乙方违反法律规定不予缴纳或不足额缴纳,应自行承担因此导致工人提出的赔偿,及因此导致的法律责任。因此造成甲方损失,甲方可直接从应付工程款中予以扣除,扣除金额为甲方实际支出金额,无须通知乙方或得到乙方同意。
7.5.3 乙方应确保工人工资的按期足额发放,如因拖欠工人工资导致工人讨薪、聚众扰民事件,或乙方的任何人员(包括其雇佣人员)未经甲方的同意,以索要工资、工程价款等名义,擅自进入建设单位、监理、甲方办公区或工程现场妨碍建设单位、监理、甲方工作人员正常办公,或影响正常施工,或做出任何影响甲方和建设单位声誉的行为出现时,甲方无须通知乙方或征得乙方的同意,可按工人提出的拖欠工资额直接向其支付工资,并从乙方工程款中扣除,同时要求乙方按专用条件约定承担违约责任。
7.5.4 乙方所有参与本工程作业的人员包括施工管理人员,在进场前,须向甲方出示并递交进场人员的花名册及其身份证、计划生育证、出省(市)务工许可、特殊岗位操作(合格)证,及按照建设当地有关政府部门的要求须出示的其它相关证件的原件,并向甲方递交相应的复印件。每月3日还须提供上月的乙方盖章确认的花名册、考勤表及工资单。若不按本条约定提供相应花名册、考勤表及工资单,甲方可拒付当期工程款直至乙方补足相应资料。
7.5.5 乙方严禁雇佣未成年人、残疾人及年龄未超过16岁的现场作业人员。每发现一例则按专用条件约定承担罚款。若因乙方雇佣未成年人、残疾人及年龄未超过16岁的现场作业人员,出现安全责任事故,则乙方应承担责任,并赔偿由此给甲方造成的损失。
7.6 免除甲方责任
乙方应在履行本合同项下约定义务时保证,甲方在本合同约定的分包工程的实施、完工以及保修过程中免于承担(由于乙方原因造成的)与下述事项有关的任何责任、费用、索赔和诉讼: (1)任何人员的伤亡。 (2)任何财产的损失或损害。
(3)由于乙方的疏忽、过失导致的连带责任。
如乙方在分包工程中造成以上事项或导致甲方因以上事项承担相关责任,乙方自愿按专用条件约定金额承担违约责任,并赔偿甲方因此所受的一切损失,如赔偿金、诉讼费、差旅费等。 7.7.禁止转包
乙方严禁将工程转包或再分包,否则甲方有权单方终止合同并根据乙方提供的履约担
保索取赔偿,担保金额不足以承担甲方损失时,乙方应向甲方支付不足部分。 7.8 其他 8 技术资料 8.1 图纸
甲方按专用条件约定时间及数量向乙方提供施工图,并组织设计交底和图纸会审,向乙方明确施工技术、质量、安全、工期、文明施工、成品、半成品保护等要求。 8.2 技术交底
施工前,乙方应做好技术交底工作,严格按照甲方要求施工工艺施工。施工过程中,甲方管理人员有权按规定进行检查。 8.3 施工方案
8.3.1 乙方应在本合同签订后三日内,向甲方报送其编制的施工方案,并根据甲方审定的方案进行施工。若乙方未按时报送,则甲方自行编制并通知乙方后产生合同约束力,乙方应遵照执行。
8.3.2 在施工过程中,甲方有权针对施工中出现的问题修改施工方案,乙方应按修改后的施工方案组织施工,并不得以施工方案变更为由提出任何索赔要求。 8.4 完工验收资料
工程完工后,乙方应在验收前十天,向甲方提交完工验收报告和完工资料,包括: (1)隐蔽工程和中间验收记录的原始技术资料。 (2)提供办理工程完工图的数据与资料。
(3)乙方提供资料数据并配合甲方做好完工验收各项资料,资料费用由乙方承担。 (4)其他。 8.5 违约责任
乙方应随施工进度,按甲方要求及时上报有关施工资料至甲方,如有关资料上报不及时或不完整,甲方有权暂停办理工程结算,直至乙方按要求交齐相关资料。 9 环境保护及安全文明施工 9.1 编制安全文明施工方案
乙方应严格遵守甲方安全生产管理体系和本项目各阶段安全生产、文明施工要求方案,编制专项安全施工组织设计并在合同签订后三日内取得甲方审批同意,建立安全生产保证体系,并配备足额、专职的持证安全生产管理人员。
9.2 安全教育及事故处理
乙方应按工程所在地有关规定做好安全教育、安全防护(包括为所属人员配备个人防护用品)等工作,保证施工安全和人身安全。除非乙方举证证明其已尽到安全生产管理的所有义务,否则在本合同期内,乙方应承担本分包工程范围内发生的所有人员伤亡事故的相应责任及费用,并应积极采取有效措施防止损失扩大,同时按规定立即书面报告甲方及有关部门。 9.3 安全生产
9.3.1 乙方应与甲方签订《安全生产协议》(作为本合同附件),并遵守工程建设职业健康、环境保护、安全生产以及文明施工有关管理规定,严格按标准进行施工。除非乙方举证证明其已按规定实施了防(保)护措施,否则所有有关职工健康、污染环境、安全事故的责任和因此而发生的费用,由乙方承担。
9.3.2 乙方在施工过程中必须遵守工程所在地有关消防、安全文明施工、环境管理等规定,办理相关手续,承担由此发生的费用。凡因违反政府有关规定的引起的所有责任,均由乙方承担。
9.3.3 若甲方授权人员要求乙方违反安全管理的规定进行施工时,应予以拒绝,并书面通知甲方。乙方明知或应当知道,甲方授权人员的要求或甲方提供的有关设施不符合安全生产管理规定,却不予拒绝,导致的安全事故的,由乙方承担责任及因此发生的费用。
9.4 安全设备及要求
9.4.1 甲乙双方依专用条件约定为乙方工人配备符合国家规范的安全设备及劳保用品。配备的安全设备及劳保用品应通过安全防护性能测试,符合有关规定,否则不得使用。未按约定配备安全设备及劳保用品的,按专用条件约定承担罚款。
9.4.2 乙方在建筑工程施工全过程应严格按照安全生产操作规程组织施工,进入现场的人员一律佩戴安全帽,如有违反,按照甲方管理制度处理;因施工违章造成的人员伤亡,其责任和由此发生的费用由乙方全部承担。
9.4.3 乙方人员在进行高空施工时应注意做好防护措施及人身保护措施,遇有同一作业面上立体交叉时,作业人员在垂直方向不得交叉作业。如有发生此类安全事故,乙方应承担违约责任,并承担因此发生的所有赔偿责任。
9.4.4 甲方认为乙方工作中安全措施不力或安全设施不足,可要求乙方限期改正,若仍
不能满足安全要求,甲方有权自行安排,所发生的费用由乙方承担。 9.5 噪声及扬尘
9.5.1 工程实施全过程,要节约资源,爱护环境,保护环境,满足社会的环保要求,避免噪声扰民并严格控制粉尘污染,如有社会投诉或因为粉尘污染受到相关部门处罚,乙方应承担相应违约责任。
9.5.2 乙方在施工过程中应最大限度的控制扰民,并负责解决出现的扰民及民扰问题,并承担相应的费用。若乙方不能平息事件,则由甲方解决,由此产生的经济支出由乙方承担(非乙方原因造成的扰民事件除外)。 9.6 排污
乙方因生产、生活造成的废弃物、污水等应按照甲方要求的指定地点堆、排放,如有违反,按甲方现场管理制度执行。 9.7 防火、防电
在施工过程中,乙方人员在施工过程中要注意电源、电线的摆放与连接安全,严防发生火灾、触电事故。施工现场严禁有明火,现场施工人员不准吸烟,避免明火。如需明火施工,需提前到甲方处办理动火证。施工现场要消除一切火灾隐患,并备有灭火工具。若乙方于本分包工程范围内发生一切火灾事故,应赔偿造成的所有损失及政府的处罚,并承担相应违约责任。 9.8 体检
乙方进场施工人员须有一年内的体检记录,确保身体健康,无突发性及传染性病史。否则,因此导致的职工健康、安全或疾病事故等责任均由乙方承担。 9.9 其他
若专用条件或甲方现场管理制度有更为详细的规定,乙方应遵照执行。 10 材料及设备管理 10.1 辅材及中小型机具
10.1.1 材料、设备进场的时间及程序
乙方应及时组织符合本合同约定、施工生产需要及国家相关规范要求工程需要的材料进场,乙方应遵守甲方材料进出场规定和其他材料的相关制度。原材料购买前七天及时向甲方提供样品,并按经甲方确认的样品采购材料。 10.1.2 提供材料的产品资料
乙方应随进场材料向甲方提供产品合格证书、检测报告等资料,否则,甲方将拒绝材料进入现场。 10.1.3 材料的质量与检测
10.1.3.1 乙方采购的材料应按工程所在地的检验试验规定自行对材料进行见证取样,并承担材料检验试验的全部费用。检验试验结果收集整理后随完工资料移交给甲方。 10.1.3.2 由乙方提供的材料必须与整体工程所用材料的材质、颜色、外观、性能配套。 10.1.3.3 不论乙方提供的材料是否经过甲方检验,均不减轻乙方的责任,甲方也不对其检验结果承担任何责任。 10.1.4违约责任
10.1.4.1乙方在施工过程中未经甲方书面许可,不得擅自更换材料用于本分包工程施工。否则,甲方将视为乙方擅自降低材料标准而违约,乙方将为此承担相应的违约责任。甲方要求改正的,应立即改正,并承担因此发生的费用。若因此造成甲方损失,乙方应负责赔偿。
10.1.4.2因材质不配套或材料进场不及时等特殊情况,甲方可自行采购乙方分包工程范围内部分材料用于本分包工程,发生的费用按甲方的采购价(依甲方采购合同确定)从乙方工程当期付款中扣除。 10.2 甲方供应材料 10.2.1 计划
10.2.1.1 乙方若需使用甲方供应材料(具体材料规格及数量见专用条件约定),应在本合同签订后三日内报送需求计划给甲方,该计划应包括材料的需求数量。甲方按专用条件约定审核确认后,该需求计划生效。除设计变更外,甲方仅按该需求计划的材料种类及数量提供,但该计划并不作为乙方完成实物工程数量的依据。设计变更所需甲供材在甲方通知乙方后三日内报送需求计划。
10.2.1.2 乙方在材料使用前十五天报送详细的需求报告,以确保甲方及时供货给乙方使用。因乙方计划或报告提供不及时导致甲供材不及时,由乙方承担相应的工期责任及相关损失。 10.2.2 使用
10.2.2.1 在施工过程中,甲供材料及甲供设备到场后即由乙方专职材料人员负责验收,承担保管、保养、维护等责任。发生的卸车、清点、保管、保养及维护费用均已
包含在本合同价款内。
10.2.2.2 甲方对现场使用的甲供材料及甲供设备有优先的占有控制、管理权,如发现乙方浪费材料、损坏设备,乙方应按照甲方现场管理规定支付违约金。现场剩余的材料及废料由乙方负责及时清理运至指定地点,并及时办理相应手续,不得乱放。 10.2.2.3 施工中如甲方供应的材料有节约,则剩余材料应由甲乙方分享,具体比例由双方在专用条件中确定。若乙方使用甲方供应的材料超过甲方审定的需求计划,其超过部分由乙方自行采购,且采购的品牌、质量、颜色、外观应与甲方供应的材料及设备保持一致,或由甲方供应,按甲方采购价(依甲方采购合同确定)从乙方工程款中扣除。
10.2.2.4 乙方严禁擅自使用甲方物资,同时应严格遵守甲方各项物资管理制度,进出场物资必须先向甲方申报,待甲方书面认可后方可进场或退场。擅自使用的,除返还原值外,还应承担专用条件约定的罚款。
10.2.2.5 所有应由甲方采购供应的材料、半成品,即使由乙方采购供应被用于工程,但若未经甲方项目经理书面批准和认可的,一概不计入乙方的工程价款或其它属甲方向乙方支付的任何款项内。 10.3 甲方供应设备
10.3.1 甲供设备种类、数量及提供时间见专用条件约定。
10.3.2 乙方在使用完毕后,应立即将甲供设备退还给甲方,并办理退还手续。退还时其回收率不得低于专用条件约定的回收率,因乙方保管、使用不善造成的丢失、损坏或低于该回收率的,由乙方负责按此类周转机具/材料的原值赔偿不足部分,或由甲方在应付乙方工程价款中扣除甲方提供的现场照明灯具、灯泡(管)在施工过程中更换时应以旧换新。
10.4 对甲方供应材料的加工、管理
10.4.1 乙方工作内容若包括对甲方供应材料的加工、管理时,乙方应编制材料加工方案,计算材料需求数量及可退还材料数量,在本合同签订后七天内报甲方,甲方应依据专用条件约定的计算规则进行核实。经甲方核实后,该加工方案、需求数量及退还数量成为本合同文件的一部分。乙方未及时报送的,甲方可自行编制方案并通知乙方,通知后即成为具备合同效力的文件。
10.4.2 乙方在退还甲方材料时,应将其返回原状,并在与甲方核对退还数量及质量后,
完成退还工作。若退还材料少于约定退还数量时,由乙方负责按甲方采购价格的原值赔偿,或由甲方在应付工程款中扣除。材料复原及退还材料发生的费用承担等具体在专用条件中约定,无约定时视为由乙方承担。 11 检验、验收及完工 11.1 验收程序
11.1.1 乙方应在每个分项样板工程施工完、每一道工序施工完,每个分项工程施工完后进行自检后,依本合同约定时间以书面形式通知甲方进行验收。
11.1.2 上道工序未自检、甲方和监理未验收或验收不合格,不得进入下道工序施工。施工中乙方应严格执行隐蔽工程和隐蔽验收制度。
11.1.3 如因甲方未按乙方通知时间及时进行验收,造成工期延误,按本合同第4.3条约定处理。
11.2 隐蔽工程检验、阶段检验及完工检验
11.2.1 工程具备覆盖、掩盖条件或达到本合同约定的中间验收部位,乙方自检合格后,在隐蔽和中间验收48小时前通知甲方代表进行验收。通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。验收合格,甲方代表在验收记录上签字后,方可进行隐蔽和继续施工;验收不合格,乙方在限定时间内修改后重新验收。
11.2.2 乙方在工程完工后应通知甲方办理完工验收,并向甲方提交完工验收报告及有关资料施工技术基础资料(包括施工日志),甲方在收到上述资料后的14个工作日内应组织有关部门验收,并在验收后的7个工作日内给予批准或提出修改意见。需要修改的,乙方按甲方要求修改,并承担由自身原因造成的修改费用。在甲方、监理在完工验收单上签字,明确表示本分包工程符合本合同约定的质量标准之日,为工程完工时间。 11.2.3 乙方应协助甲方办理整体工程完工验收,及时完成验收提出的整改内容;并负责向甲方提交产品合格证、完工报告及符合地方标准的资料。如有缺项、漏项或资料不合格等情况,甲方有权不办理工程结算,不支付剩余工程价款及保修金。 11.3 重新检验
11.3.1 检查检验合格后,发现因乙方原因引起的质量问题,仍由乙方承担返修责任及费用,赔偿甲方因此造成的损失。甲方并不为其检查检验的行为承担任何责任。若乙方拒不返修或整改,则由甲方自行聘请第三方返修,并按其与第三方实际发生费用从乙方应付工程款中扣除。
11.3.2 无论是否进行验收,当业主、监理工程师、甲方要求对已经隐蔽的工程重新检验时,乙方应按要求进行剥离和开孔,并在检验后重新覆盖或修复。检验合格后,由发出重新检验指令一方承担由此发生的全部费用,赔偿乙方损失,并相应顺延工期。检验不合格且乙方不能证明非乙方原因造成的,乙方承担检验、返工、修理发生的全部费用,工期不顺延。 12 工程保修 12.1 保修期
保修期及保修金比例由双方在专用条件中约定。 12.2 保修责任
12.2.1 保修期内,乙方在收到甲方保修通知后24小时内派人修理,如乙方不在规定的期限内派人修理,甲方可委托其它单位或人员修理,无论是否为乙方过错,费用均由乙方支付。若乙方按甲方要求进行维修后,认为保修事项非因乙方原因造成,在乙方出示可证明责任人的当地质量检测部门的检测报告后,甲方协助乙方向责任人追偿。 12.2.2 如发生需要乙方紧急抢修的事故,乙方应在接到甲方通知12个小时内到达事故现场抢修。 12.3 保修金的返还
保修金在专用条件约定时间内无息支付给乙方。 13 合同价格 13.1 合同价格模式
下列合同价款的方式,甲、乙双方在本工程分包合同中约定采用其中的一种: (1)固定合同总价。
(2)固定综合单价,结算时综合单价不变,工程量计算和变更价款的调整依据本合同第13.4条及专用条件的约定执行。
(3)固定综合单价+措施费包干,结算时综合单价不变,工程量计算和变更价款的调整依据本合同第13.4条及专用条件的约定执行,措施费总价包干。 (4)约定不同工种劳务的计时单价,按确认的工时计算。 (5)其他方式
13.2 合同价格内包括的风险及费用
13.2.1 本分包工程的第(1)种计价方式的合同总价款和第(2)、(3)种计价方式的
单价,除本合同另有约定外,均为一次性含税包干价,乙方不得以低于成本、出现亏损等任何原因要求调高价款。
13.2.2 除非专用条件另有约定,否则下述风险及费用已含在本合同价款内,不予调整: (1)乙方完成的实际工程量与乙方标价的清单内工程量的差异(仅为固定合同总价包括的风险范围)。
(2)经过乙方标价的工程量清单(或乙方投标报价)各分项工程、各子目中的计算、价格错误及组价的漏项。
(3)乙方为完成本合同所述工作范围内及相关的所有工作内容发生的费用。 (4)乙方施工范围或施工工程量的增加或减少导致价格的变化。 (5)材料价格及人工价格上涨或下落。 (6)税率及费率的变化。
(7)国家法律、法规、政策的变化。
(8)当地工程造价管理部门公布的各种价格调整。 (9)其他。
13.3 工时或工程量的计算
13.3.1 采用固定合同总价方式的,施工过程中不计算工时和工程量。
13.3.2 采用固定综合单价模式的,甲乙双方按专用条件约定的计量规则,按图计算工程量。
13.3.3 采用劳务计时单价模式的,由乙方每日统计其用工数量,报甲方审核确认工时数量。
13.3.4 对乙方自行超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予计量。
13.4 合同价格的调整 13.4.1 价格调整的程序
若发生影响本合同价款的事由,乙方需在七天内向甲方提出调整本合同价款的请求并附所有证明资料。若乙方未按本条所述时限和方式提出合同价款调整的请求,则甲方有权单方面确认调整金额,乙方不得再行提出任何异议。 13.4.2 价格调整的计算方式
因设计变更发生的价格调整,清单中已有相同项目的,按照已有项目填报单价调
整;清单中有类似项目的,参照类似项目填报单价调整;清单中没有相同或类似项目的,由双方协商确定。 14 合同价款的支付 14.1 预付款
本工程无预付款。 14.2 进度款的支付
14.2.1在专用条件约定的时间内,由乙方向甲方报送已完成工程量,该报告应完整、准确的统计当期工作量完成情况,并包括中期结算价及明细表及上期农民工工资已发放的工资单据。
14.2.2甲方在收到乙方报送工程量后,对其进行审核确认,甲方在进行审核前24小时应通知乙方,乙方为计量提供便利条件并派人参加。乙方收到通知后不参加计量,计量结果有效,作为当期工程款支付的依据。
14.2.3 甲方审核确认的工程量,抵扣工程预付款及其他应扣除金额,并在甲方收到建设单位当期付款后,向乙方支付工程进度款,具体支付比例及时间在专用条件中明确。甲方未予审核的,不能视为甲方对其的默认,只有当甲方以书面形式明确认可时,方表示该工程量的计算得到确认。
14.2.4 乙方未按本合同约定的时限和方式向甲方提交已完工程量报告,或其所提交的报告未按甲方要求进行整改的,甲方不予计量,并视为乙方放弃当期支付请求。
14.2.5 甲方依本条约定确认的工程进度款仅为中期付款依据,对双方不产生任何合同价款确认方面的约束力,且并不视为对因变更调整的合同价款、索赔的价款或费用以及其他约定的追加合同价款的确认。
14.2.6 因变更调整的合同价款、索赔价款或费用及其他依本合同约定追加的合同价款由双方确认后在最终结算时一并支付。 14.3 工程尾款的支付
乙方承接本分包工程完工结算完毕后,除保留保修金外,甲方按专用条件约定支付剩余工程尾款。 14.4 代扣款项
依规定应由甲方代扣代缴的已计入合同价格中的各类款项,由甲方在向乙方支付款项时直接扣除(具体代扣代缴款项结合实际情况由合同双方约定)。
14.5 拒绝付款
除本合同其他约定外,甲方有权自在以下情况发生当期起,拒绝支付乙方工程款,直至乙方整改完毕,符合本合同约定后再行支付,延付期间甲方不承担任何利息及违约责任,并且乙方需对其违约行为承担违约责任:
(1)乙方未按本合同约定履行义务或履行义务不完全(包括本合同约定的工期、质量、材料检验、成品保护、资料提交、农民工工资发放等所有本合同约定的乙方义务)的。 (2)乙方未在提出每期付款请求前提供足额税务发票的。 15 变更
15.1 变更的范围和内容
在履行本合同时发生以下情形之一,可按照本条规定进行变更: (1)缩小乙方工作范围或取消合同中的任何一项工作。 (2)改变合同中任何一项工作的质量或特性。 (3)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸。 (4)增减合同约定的工程量。 (5)改变有关的施工时间和顺序。 (6)其他有关工程变更需要的附加工作。 15.2 变更的指令
15.2.1 乙方应根据以下指令,以更改、增补或省略的方式对本分包工程进行变更: (1)建设单位或监理根据总包合同做出的,并经甲方确认通知乙方的变更指令。 (2)除上述(1)项以外的甲方直接做出的变更指令。
15.2.2 乙方不应执行从建设单位或监理处直接收到的未经甲方确认的分包工程变更的指令。如乙方直接收到此类变更指令,应立即通知甲方并向甲方提供一份该直接指令的复印件。由甲方提出关于对该指令的处理意见后,按甲方意见实施。
15.2.3 施工中乙方不得擅自进行任何变更。因乙方擅自变更发生的费用和由此导致甲方的全部损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延。 15.3 变更的计价和对工期的影响
15.3.1 发生工程变更后,按本合同第13.4条及专用条件的约定调整合同价格。 15.3.2 变更工作影响工期的,按本合同第4.3.3条约定办理。
15.3.3 因乙方自身原因导致的工程变更,乙方无权要求追加合同价款及顺延工期。
16 索赔 16.1 协助索赔
在分包工程实施过程中,如果按总包合同可进行索赔时,则乙方应尽其最大可能,以书面形式提供分包工程方面的相关情况或其它资料,出示同期施工记录等有效证据,协助甲方索赔成功。任何此类乙方索赔的款项均应在甲方业已从建设单位取得相关索赔款项的前提下支付,且索赔额度不超过建设单位批准索赔额中劳务费用额度。若因乙方原因导致甲方索赔不成功,甲方有权不批准乙方的该项索赔,且造成甲方的全部损失由乙方承担。 16.2 索赔的程序
乙方应在索赔事件发生7天内,将索赔数额和索赔依据上报甲方。若乙方未按时报送索赔事项,视为乙方放弃其索赔权利,在此时间后提交的任何补充索赔请求均不予批准。
17 合同价款结算 17.1 结算的计价方式
17.1.1 若采用固定合同总价模式,则最终结算价款为本合同中约定的合同总价与合同确定的调整金额之和。
17.1.2 若采用固定综合单价合同、计时单价合同模式,最终结算价款均为其单价与依合同确定的工程量、工日、数量之乘积,加上合同确定的调整金额。 17.2 结算的程序
17. 2.1 乙方应在本分包工程完工,并验收合格之日起28天内向甲方上报其结算资料,结算资料应包括其结算总价及明细表。甲方在收到该结算资料后予以审核,并经甲方代表签字确认后生效。甲方未对该结算资料提出意见不能视为默认,仅在甲方以书面形式明确表示同意后,结算资料方视为认可。
17.2.2 若乙方未在该期限内上报结算资料,或结算资料不符合本条约定,则被视为乙方违反本合同约定,甲方有权根据甲方现有资料,单方面进行计算,并确定结算价格,乙方应无条件接受,且不得提出异议。甲方并有权扣留本合同约定结算完成后应付的任何款项,直至结算最终办理完毕,且乙方无权要求甲方承担任何违约责任及利息。甲方前期依据本合同已支付的款项被视为已满足乙方支付农民工工资的需要,若因此发生乙方拖欠农民工工资、农民工聚众闹事等情况,乙方将承担结算价款的10%/次的
违约责任。
17.3 配合甲方与建设单位的结算
甲方若要求乙方就总包合同工程结算事宜,与工程监理、建设单位或建设单位委托的审查单位共同核实时,不论与乙方的结算价格是否直接相关,乙方均须按甲方的要求予以配合。若乙方未予以配合的,造成甲方与建设单位结算中未能获得相应价款的,乙方在本合同价款的结算中不得计取。 18 违约
18.1 乙方违约责任
18.1.1 乙方未按本合同约定完工时间完工的,除本合同其他条款约定的违约责任外,还应按专用条件中约定的比例承担违约金。
18.1.2 乙方施工质量不符合本合同约定标准的,乙方除按本合同约定进行修复外,还应承担相应的违约金,违约金比例在专用条件中约定。 18.1.3 其他违约责任在其他通用条件及专用条件中约定。 18.2 甲方违约责任
若乙方完全履行了本合同的所约定的责任和义务,而甲方应按本合同未尽支付价款义务时,甲方按合同专用条件约定承担违约责任,乙方对此无权再获得任何其他工期延长或费用、利润的增加。 18.3 违约金的扣除
18.3.1 甲方可直接依据本合同约定扣除违约金,而不需得到乙方的确认。
18.3.2 一方违约后,另一方要求违约方继续履行本合同时,违约方承担违约责任后仍应继续履行本合同。 19 合同的解除
19.1 因乙方违约而解除合同
乙方存在违约行为,或甲方认为乙方没有能力履行本合同时,甲方可向乙方发出解除本合同的通知,通知到达乙方时合同解除,由乙方承担违约责任,赔偿甲方全部损失。甲方也可选择向乙方发出整改通知要求整改,乙方不能按照整改通知进行整改或者整改结果不能满足甲方要求的,甲方可将本合同约定的乙方工作内容的一部分或全部,自行组织实施、整改或委托第三方实施、整改。由甲方自行组织实施、整改或第三方实施、整改的,除相应工程量不进入乙方的合同结算价款外,由此所造成差价
及因此导致的工期延误责任,均应由乙方承担。 19.2 因建设单位原因而解除合同
如因建设单位的原因致使本合同无法履行,或因建设单位原因造成工程停建或缓建达到专用条件约定时限的,甲方和乙方可以解除本合同。 19.3 合同解除后的移交和撤场
本合同解除后48小时内,乙方应将已完工程和剩余材料、设备全部移交甲方,按甲方要求撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件,所产生的费用按专用条件约定承担。若乙方不按规定时间离场,甲方向乙方收取占住费,该笔费用直接从本分包工程结算款中扣除,同时要求乙方承担相应违约责任。占住费及违约责任由双方在专用条件中约定。 20 担保及保险 20.1 履约担保
乙方在本合同签订后七天内,按专用条件约定向甲方提供履约担保,担保有效期至整体工程完工验收之日止。甲方在未收到乙方提供的合格的履约担保前,有权不向乙方支付任何工程款或工程进度款。 20.2 保险
20.2.1甲方已购买工程保险(具体见专用条件所述),乙方应视其需要自行购买保险,保险费用已包含在本合同价款中。若发生甲方购买保险保赔额以外的损失,由乙方承担。
20.2.2若根据本合同约定,应由乙方承担工期延误责任时,因此导致保险期延长的损失,也应由乙方承担。 21争议
如果在承包人和分包人之间产生由于分包工程的施工的任何争议,无论是在分包工程施工期间或竣工之后,也不论是在分包合同有效或终止分包合同之前或之后,承包人或分包人可就此类争议向另一方发出通知。在此情况下,双方应设法通过友好协商解决争议或由第三方进行调解;当协商不成或调解不成时,双方可选择以下一种作为争议的解决方式:
(1)双方达成仲裁协议,向约定的仲裁委员会申请仲裁。仲裁机构应由双方在本合同的专用条件中约定。在分包工程实施过程中,承包人和分包人各自的权利义务不因
正在进行仲裁为由而改变。
(2)向有管辖权的人民法院起诉。双方也可在本合同的专用条件中约定选择。在分包工程实施过程中,承包人和分包人各自的权利义务不因以正在进行诉讼为由而改变。 22 不可抗力
22.1 不可抗力事件定义
本合同中不可抗力的定义与总包合同的定义相同。 22.2 减少不可抗力的损失
22.2.1 不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方项目经理,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施。若因乙方未能尽力挽救,导致损失扩大的,由乙方承担全部责任。
22.2.2 甲方项目经理认为乙方应当暂停工作的,乙方应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方项目经理通报受害情况和损失情况,及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生,乙方应每隔7天向甲方项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内,乙方应向甲方项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。 22.3 不可抗力责任承担
22.3.1 本分包工程本身的损害、因不可抗力导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由甲方承担。 22.3.2 甲乙双方人员伤亡引起的全部责任各自承担。 22.3.3 乙方机械设备损坏及停工损失,由乙方承担。
22.3.4 停工期间,乙方应甲方要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由甲方承担。
22.3.5 工程所需清理、修复费用,由甲方承担。 22.3.6 延误的工期相应顺延。 23 文物和地下障碍物
23.1 在施工过程中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时,乙方应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知甲方,甲方应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门,甲乙双方按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。由此发生的费用和延误的工期,经甲方确认后,按专用条件约定处理。如乙方发现后隐瞒不报或哄抢文物,致使文物遭受破坏,责任者依法承担相应责任。
23.2 施工过程中发现影响工作的地下障碍物时,乙方应于8小时内以书面形式通知甲方,同时提出处置方案,甲方收到处置方案后24小时内予以认可或提出修改方案,由此发生的费用和延误的工期,经甲方确认后,按专用条件约定处理。所发现的地下障碍物有归属单位时,甲方应报请有关部门协同处置。 24 其他
24.1 禁止转让合同权利或义务
本合同任何一方不得单方面转让合同权利或义务,若确需转让合同权利或合同义务,必须满足以下两个条件:
(1)取得合同另一方明确的书面同意意见; (2)签订合同权利、义务转让协议。 24.2 合同备案
本合同签订后15天内,乙方应负责至相关行政管理机关办理分包工程备案手续,甲方给予必要的协助。办理备案手续发生的费用由乙方承担,且未能办理备案前,甲方有权不支付任何合同价款。若本合同发生重大变更的,乙方应当自变更后7个工作日内,将变更协议送原备案机关备案完成后,变更协议生效。 24.3 合同生效与终止
本合同自双方加盖公章并经法定代表人或授权代理人签字之日起生效。在完工结算办理完,乙方将工程交付甲方,甲方支付约定的工程款后,除有关保修条款仍然生效外,其它条款即告终止。保修期满后,有关保修条款自行终止。
第三部分
专用条件
(注:本条件序号与通用条件一一对应)
2 工程概况
本工程概况描述如下:
界首市困难教师公共租赁住房项目位于界首市界首中学,包括1#楼、2#楼,总建筑面积29861.21㎡。 其中:1#楼建筑面积26112.29㎡,地上17层建筑高度约58.8m,框剪结构;2#楼建筑面积3748.92㎡,地上6层建筑高度约21.7m,框架结构。
3承包范围及工作内容
乙方承包方式及工作内容包括: 3.1承包方式:
采用包工包料:乙方在确保质量及安全文明施工的前提下对工程范围实行(含围护内容)包工、包料、包安全和包文明施工的方式进行综合单价承包(钢管、安全网、扣件、竹笆等必须符合国家规范和地方标准规定,由乙方提供)。搭设的所有架体方式(主体外架采用双排落地加悬挑式)、材料和颜色(包括外架立杆间距、高度和防护棚、工料加工棚、安全通道、临边防护等构造)必须符合地方建设行政主管部门要求和甲方公司规定。 工作内容: 3.1.1人工
1)脚手架、外架外侧挑网、防护网挂设及杂物的清理(含立网、水平网)、防护板等的搭设、拆除、转运、维护,脚手架按层进行搭设,悬挑架首层完全封闭,竹笆铺设。宣传标语悬挂维护。 2)落地脚手架二次搭拆。
3) 接料平台搭设以及接料平台开口、维护与封口。(包括钢卸料平台的开口、维护与封口)
4) 钢管刷油漆必须符合甲方公司、阜阳市安全质量标准化示范以及相关标准规范要求。
5)临边防护(楼梯、屋面、阳台、基坑等)、安全洞口防护、水平洞口防护、工料加工棚、安全通道防护(塔吊附墙操作平台、楼层与塔吊连接通道、塔吊基础
42
周边防护)的搭设、拆除、转运、维护。 6)卸料平台的按拆。
7)外悬挑工字钢及钢丝绳、钢筋的加工及安拆。
8)现场钢管扣件清理,放入招标方指定的地点,按安全文明施工要求堆码整齐。 9)材料二次搬运及脚手架日常维护工作。
10)所有钢管调直,扣件、顶丝保养维修等日常维护均由投标方承担。 11)投标方完成但不仅限于以上工作,所有与脚手架工程有关的工作及地方主管部门的要求防护措施工作均由投标方完成。 3.1.2材料
乙方自行租赁或购买脚手架所需的施工材料,包括所有材料的提供、运输装卸、堆码,含钢管(外架钢管须刷成有关文件指定的颜色)、连接件、踢脚板、钢笆片脚手板、卸料平台、竹笆、水平安全挡板、槽钢垫板、钢丝绳、安全网(必须全新、完全阻燃的,符合阜阳市安全文明示范工地要求)、平网、铁丝、扎丝、专用钢筋吊环、兜网、工字钢(H型)钢、预埋件(钢管)等; 3.1.3机械
甲方提供塔吊及室外电梯,其他机械分包自行解决。 3.1.4其他:
1)投标方应做到工完、料尽、场清。脚手架搭设用钢管、扣件不得随意丢弃。否则按照项目部安全文明施工要求的奖罚制度进行处罚。 2)投标方产生的垃圾清运至招标方指定的垃圾站。 3)所有材料、料具堆码整齐。
4)现场安全文明施工和环境保护须满足项目部规定。
5)有对主体结构已经其他成品及半成品的保护义务。拆除脚手架时造成对其他成品和半成品的损失,由投标方全面承担。 6)成品、半成品的倒运。
7)所有进场材料,由乙方领料及派专人看管,材料发生损耗由乙方承担。工程完工,甲方根据乙方领料单进行清点,若有丢失损坏,由乙方负责赔偿。材料退场时,严格执行项目部的相关规定。
43
4 质量标准
4.1本工程要求达到的质量等级为合格,并要求必须获得阜阳市安全质量标准
化示范工地,以及甲方与建设单位签订的总包合同约定的质量奖项及质量评定标
准,若因分包人原因使承包人达不到阜阳市安全质量标准化示范工地质量奖项的评定标准,将扣除工程款(合同总价)的25%视为违约金。
4.2要求:脚手架施工严格按规范、图纸及技术交底的要求进行,所有偏差均必须在规范允许范围内。在施工过程中,各工序未按要求施工的,每发现一次罚款200元。
5 甲方权利及义务
5.1.1 甲方派驻代表为 刘爱龙 ,其权限包括:负责工程施工指导和管理工作,行使总承包管理职责,对乙方施工的进度、质量、安全、文明施工进行监督和管理,协调乙方同其他施工方的配合关系。对乙方不服从现场管理的行为,有追究其违约责任和终止本合同的权利。
5.5甲方其他权利义务包括通用条件中列举的外,还包括: (1)测量定位、沉降观测、检查和验收。
(2)甲方应于施工前向乙方提供施工电子图纸一套并进行安全技术交底,监督乙方按照施工方案或单项作业计划进行施工。
(3)甲方有权根据乙方违约的事实依据对乙方直接下达处罚通知单,不需要乙方签字认可,罚款金额在工程款中扣除。
(4)甲方提供生产、生活用水、用电、和本工程使用的钢管扣件对方场所(如场地允许的情况下)。 6 乙方权利及义务
6.1.2 乙方派驻代表为 。乙方擅自更换派驻代表或派驻代表每周驻场时间少于40个小时应承担的违约责任为5000元/每次。
6.2.7 乙方损坏其他分包人的工作成果的,对损坏部分进行修补和维护,若乙方不能及时进行维修,甲方有权指定专人维修,所发生的一切费用由乙方全部承担。乙方除承担维修费用外,还应承担的违约责任为3000元/次。 6.5.1 乙方人员的生活费用由乙方承担。
44
6.5.3 若乙方违反本条约定,每发现一例,乙方应承担罚款或违约金为每发现一例,按拖欠工资的双倍罚款。
6.5.5乙方严禁雇佣未成年人、残疾人、年龄未超过16岁或超过50岁(女性)以及超过55岁(男性)的现场作业人员。每发现一例,乙方应承担罚款或违约金 元。若因乙方雇佣未成年人、残疾人、年龄未超过16岁或超过50岁(女性)以及超过55岁(男性)的现场作业人员,出现安全责任事故,则乙方应承担责任,并赔偿由此给甲方造成的损失。
6.6 关于免除甲方责任:若发生通用条款约定事项,乙方承担的违约责任为10000元/次。 6.8 其他:
(1)认真阅读施工图纸和工程资料,负责做好外架搭设施工方案,并报请安全站及有关部门审批。严格按照按施工图纸、施工验收规范和施工组织设计及甲方现场要求施工,组织具有上岗证和相应资格证书的技术熟练的工人进行施工作业,做好进场操作工人的安全教育及安全交底,确保工程安全、质量达到约定的标准,确保工期按时实现。
(2)甲方认为有必要暂停施工时,要提前一天通知乙方,乙方应按甲方要求停止施工,并妥善保护已完工程。
(3)乙方若因防护不当、不按甲方相关要求操作或因自身责任发生工伤事故等造成人身伤亡,乙方负责一切经济及法律责任,乙方自行处理并承担所有费用。 (4)乙方负责本施工范围内的洞口、临边防护的巡查工作,如由于洞口、临边防护不当造成安全事故,乙方承担相应责任和全部费用。
(5)乙方必须确保搭设高度超过施工层一步,同时及铺设安全网或跳板、挂设安全密目网。
(6)若出现架体和防护被损坏(如连墙点破坏、安全网拆落等),乙方必须在第一时间内做好修护工作,确保架体及防护安全。 (7)乙方人员一律不准带家属在施工现场住宿。
(8)若在施工过程中或施工后,总包、监理、业主因种种原因未及时验收或者因乙方原因造成的质量不合格、进度不满足要求等,导致业主拖延对甲方付款,则甲方向乙方付款亦相应拖延;乙方不得停工、怠工,甲方视情节轻重,有权扣
45
除相应款项。 7 技术资料
甲方于 乙方进场3天后 (时间)向乙方提供电子图纸 1 套,并于 进场 7天内 (时间)组织图纸会审及设计交底。 8 环境保护及安全文明施工
8.4.1乙方应为工人配备符合国家规范的安全设备及劳保用品,乙方未按本合同约定配备安全设备、安排安全措施的,每发现一例,应承担违约金或罚款1000元。
9 材料及设备管理
9.2.1 甲供材包括: 详见甲供材清单一览表 。 9.2.1.1(1)甲供材规格及数量为 / 。 9.2.2.1 乙方专职材料人员为 张梅桃 。
9.2.2.4 乙方严禁擅自使用甲方物资,进出场物资必须先向甲方申报,待甲方书面认可后方可进场或退场。擅自使用的,除返还原值外,还应承担5000元/次的罚款。
9.3.1 甲供设备数量、种类及提货时间: / 。
9.4.1 需加工的甲方供应材料为: / ,材料数量计算规则为: / 。 9.4.2 材料复原及退还材料的费用承担方式为: 材料复原及退还材料发生的费用承担应由乙方全部承担 10 检验、验收及完工
10.1.1乙方应提前1天向甲方申请报验。 11 合同价格
46
11.1.1手架工程专业分包单价组成明细 序号 名 称 主体结构(1-2#均为框架剪力墙结构)元/M2 (按实际外脚手架综合单价(含材料运输、及材一 料费、机具、管理费、利润、税金等合面积) 同中约定的应包括的内容) 1.1 1.2 1.3 其中:人工费 材料租赁费、工具使用费、其他相关费 税金 元/M2 元/M2 元/M2 一、综合单价组 成:2.1+2.2二、可能会使用 搭设的垂直投影 1.1+1.2+1.3 单位 单价 备注 内脚手架租赁(含材料运输、及辅料费、元/M2 (按实际二 机具、管理费、利润、税金等合同中约定的应包括的内容 2.1 2.2 三 材料租赁费、工具使用费、其他相关费 税金 特殊情况发生的临时用工 搭设的建筑面积) 元/M2 元/M2 元/工日 11.1.2外架租赁时间为搭设完成后10个月。
11.2.2本单价为含税综合包干价格,包括完成本工程所需的乙方管理费、工人进退场费、劳保、保险及医疗费、人工费、钢管扣件租赁费、辅材费、机械费、安全文明施工费、赶工费、材料设备损耗费、折旧费、不可预见费、利润、税金等招标范围规定的一切与本工程有关的工作内容,且本单价不受材料价格及国家政策影响,综合单价不再做任何调整,合同范围内一律不计取计时工。 11.2.3以上综合单价已包含:临边防护(楼梯、屋面、阳台、基坑等)、安全洞口防护、水平洞口防护、安全通道防护(塔吊附墙操作平台、楼层与塔吊连接通道、塔吊基础周边防护)、工料加工棚的搭设、拆除、转运、维护等费用。
11.3.2采用综合固定单价模式,计量规则为:
外脚手架按建筑垂直投影面积计算,如需租赁内架按建筑面积(按05清单
47
建筑面积计算方法)计算。
11.3.3合同约定外的乙方临时用工工日费用:综合人工费 元/工日,需办理现场签证单,经甲方相关人员签字后做为工程款支付凭证。 12 合同价款的结算和支付方式
乙方每月20日前向甲方报送已完工程量月报表,甲方审核确认后,按月(度)完成工量的50%支付,整个工程主体结构封顶,支付至合同额70%,脚手架拆除完毕后3个月内分包人报最终结算,工程承包人在3个月(非结算时间)内办理完结算手续后支付至竣工结算专业分包总价款的80%,余款在承包人与业主办理完最终审计结算收到工程款后1个月内支付完毕,招标人每月支付工程款时,分包单位须提供同等金额的合格建安发票给我方,当工程款付余款时,分包单位提供的建安发票额度应达到结算金额的100%建安税发票。 13 违约
13.1.1乙方未按本合同工期或延长的工期完工的,每延误一天,承担的违约责任为除承担甲方各项损失外,还承担 5000 元/天的违约金。
13.1.2乙方返修后仍不能达到本合同约定要求或不及时进行返修的,其承担的违约责任为除承担返修至合格所产生的全部费用外,还承担 5000 元/天的违约金。
14 合同的解除
14.1 如因建设单位的原因致使本合同无法履行,或因建设单位原因造成工程停建或缓建达到60天,甲方和乙方可以解除本合同。
14.2若乙方于解除合同后不按甲方规定时间撤出施工场地的。违约金为 十万元 。 15 担保及保险
15.1履约担保形式为现金保证金;担保金额为 万元。 16 争议
双方约定,在履行分包合同过程中发生争议,双方协商解决或者调解不成时,可
48
依法向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。
本合同附件:
附件1:业主/承包人提供的设备材料
附件2:分包人提供的现场设备、设施及临时工程 附件3:分包人项目经理任命书 附件4:建筑业企业工资支付承诺附件5:安全文明施工防火协议书附件6:职业健康安全协议书 附件7:甲方管理人员职责明细表附件8:乙方管理人员职责明细表附件9:项目安全生产协议书 附件10:质量管理协议书 附件11:??
49
附件1:
业主/承包人提供的设备材料
序号 材料、设备名称 1 2 3 4 附件2:
分包人提供的现场设备、设施及临时工程
除专用条款中约定的由业主/承包人提供的设备和临时设施以外的所有现场设备、设施及临时工程。 附件3:
项目经理任命书
(法定代表人姓名)系 公司 (公司名称)的法定代表人,兹任命本公司的 (姓名)担任 项目的项目经理,其负责处理本分包工程以及与承包人之间的一切事宜以及签署的所有文件,我均予以承认。
项目经理: 联系电话: 签字:
身份证号码(附身份证复印件)
单位名称(盖章): 法定代表人(签字或盖章): 身份证号码:(附身份证复印件) 联系电话:
/ / / / 规格型号 供应数量上限 损耗率 50
正在阅读:
脚手架招标文件(2014年10月24日)04-04
汽车维修案例01-19
六爻爻预测入门02-20
卫生继续教育临床基本技能答案题库05-12
与死神共舞观后感15篇04-01
最高人民法院民商事司法解释溯及力问题研究解析 - 图文04-03
收费业务知识题库09-24
关于秋天收获的作文02-06
浅议税务行政诉讼风险及其应对10-13
- 多层物业服务方案
- (审判实务)习惯法与少数民族地区民间纠纷解决问题(孙 潋)
- 人教版新课标六年级下册语文全册教案
- 词语打卡
- photoshop实习报告
- 钢结构设计原理综合测试2
- 2014年期末练习题
- 高中数学中的逆向思维解题方法探讨
- 名师原创 全国通用2014-2015学年高二寒假作业 政治(一)Word版
- 北航《建筑结构检测鉴定与加固》在线作业三
- XX县卫生监督所工程建设项目可行性研究报告
- 小学四年级观察作文经典评语
- 浅谈110KV变电站电气一次设计-程泉焱(1)
- 安全员考试题库
- 国家电网公司变电运维管理规定(试行)
- 义务教育课程标准稿征求意见提纲
- 教学秘书面试技巧
- 钢结构工程施工组织设计
- 水利工程概论论文
- 09届九年级数学第四次模拟试卷
- 脚手架
- 招标
- 文件
- 2014
- 嘉定县志
- 长安大学2016宇通客车实习报告 - 李伟
- 第四章 电路探秘分节课时练习(含最新中考试题) - 图文
- 征管评估稽查练习20161006
- 关于成立基层工会小组和选举产生工会小组长的通知
- 2017年继续教育考试题及答案
- 浅谈电气化铁路接触网的维护与检修
- 信号与系统实验答案
- 主题西餐厅设计论文 - 图文
- 三年级上天津与世界教案 - 图文
- 18、《虎口藏宝》教学设计
- 国际货物运输与保险试卷
- 专题07 压强和浮力(第02期)-2016年中考物理试题分项版解析汇编
- 火力发电厂安全考试题库
- catia二次开发程序
- 浙江省永嘉县教师发展中心 - 图文
- 直升机飞行控制 第2章
- 电梯管理人员考试题及答案
- Internet校园网接入论文
- 关于成立科技创新工作领导小组的通知