浙江省住房和城乡建设领域专业人员岗位材料员考试试题

浙江省住房和城乡建设领域专业人员岗位材料员考试试题

2014年浙江省住房和城乡建设领域专业人员岗位—材料员

《材料员专业管理实务》模拟试卷（A）

座号：______________ 姓名：____________

一、单项选择题(每题0.5分，共80题，40分，请将正确结果填至括号内)

1、中国标准分为( )、行业标准、地方标准、企业标准四级。 A.国家标准 B.农业标准 C.工业标准 D.科技标准

2、企业以赊销方式卖给客户甲产品100万元，为了使客户能够尽快付款，企业给予客户的信用条件为(5/30、 n/60 )，则下面描述正确的是( )。

A.信用条件中、30、60是信用期限 B. n表示折扣率，由买卖双方协商确定

C.客户只要在60天以内付款就能享受现金折扣优惠 D.在发票开出后30日内，可享受5%的折扣

3、观察法在选择观察对象时，要考虑与之配合的调查方式，所以( )必须选择对总体具有代表性的单位。

A.抽样调查 B.全面调查 C.典型调查 D.重点调查 4、市场调查程序是( )。

A.明确目的、收集资料、分析、提出报告 C.分析、明确目的、收集资料、提出报告 B.收集资料、明确目的、分析、提出报告 D.明确目的、收集资料、提出报告、分析

5、邀请招标的邀请对象的数目不应少于( )家。 A.2 B.3 C.5 D.7

6、确定中标人后( )内，招标人应当向有关行政监督部门提交招标情况的书面报告。 A.15 B.21 C.30 D.35 7、中标的承包商将由( )决定。

A.评标委员会 B.业主 C.上级行政主管部门 D.监理工程师 8、下列关于施工公开招标的程序排列正确的是( )。

(1)编制招标文件(2)建设项目报建(3)投标人资格预审(4)发放招标文件(5)开标、评标和定标(6)签订合同。

A.(1)(2) (3)(4) (5) (6) B. (2)(1)(4) (3) (5) (6) C. (2)(1)(3) (4) (5) (6) D.(1)(2) (4)(3) (5) (6)

9、关于联合体各方在中标后承担的连带责任，下列说法错误的是( )。

A.联合体在接到中标通知书未与招标人签订合同前放弃中标项目的，其己提交的投标保证金应予以退还

B.联合体在接到中标通知书未与招标人签订合同前，除不可抗力外，联合体放弃中标项目的，其己提交的投标保证金不予退还

C.联合体在接到中标通知书未与招标人签订合同前，除不可抗力外，联合体放弃中标项目的，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分承担连带赔偿责任

D.中标的联合体除不可抗力外，不履行与招标人签订的合同时，履约保证金不予退还

10、评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家，成员人数为5人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于总成员的( )。

A.1/3 B.l/2 C.2/3 D.l/4

11、下列选项中，( )不是关于投标的禁止性规定。

A.投标人以低于成本的报价竞标

B.招标者预先内定中标者，在确定中标者时以此决定取舍 C.投标人以高于成本的报价竞标

D.投标者之间进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标

12、招标程序有①成立招标组织;②发布招标公告或发出招标邀请书;③编制招标文件和标底;④组织投标单位踏勘现场，并对招标文件答疑;⑤对投标单位进行资质审查，并将审查结果通知各申请投标者;⑥发售投标文件。则下列招标程序排序正确的是( )。

A.①②③⑤④⑥ B.①③②⑥⑤④ C.①③②⑤⑥④ D.①⑤⑥②③④ 13、根据合同当事人之间是否互负义务，可以将合同划分为( )。

A.要式合同与不要式合同 B.双务合同与单务合同 C.有偿合同与无偿合同 D.有名合同与无名合同 14、下列不具有法人资格的是( )。

A.上海铁路局B.北京市邮政局C.工商银行湖南省分行D.广州白云机场 15、关于合同的形式说法有误的一项是。

A.当事人订立合同有书面形式、口同形式和其他形式

B.法律、行政法规规定采用书面形式的，应当采用书面形式 C.当事人约定采用书面形式的应当采用书面形式 D.书面形式合同专指纸质合同

16、某承包商于2014年3月4日向某建筑设备租赁公司发出租赁要约，该租赁公司于3月8日发出承诺，承包商于3月10日收到承诺， 3月12日双方签订合同。则承诺的生效时间是( )。

A. 3月12日B. 3月10日C. 3月8日D. 3月4日 17、下列关于要约与承诺说法正确的是( )。

A.撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人 B.要约是不可以撤销的

C.承诺的内容可以与要约的内容不一致

D.承诺延误，即承诺迟到，是指受要约人超过承诺期限而发出的承诺

18、合同订立过程中，受要约人对有关合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更，是对( )。

A.承诺内容的实质性变更 B.要约内容的实质性变更 C.要约邀请内容的实质性变更 D.契约内容的变更

19、法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式但一方己

浙江省住房和城乡建设领域专业人员岗位材料员考试试题

经履行主要义务，( )。

A.对方不接受的，该合同成立 B.对方拒绝的，该合同成立 C.对方接受的，该合同不成立 D.对方接受的，该合同成立

20、在某建材购销的承诺中，对于要约中的下列事项作了变更，属于非实质性变更的是( )。

A.建材的规格型号 B.建材的质检标准 C.建材包装的装演 D.交货方式

21、张某13岁，被称之为天才小画家，并在美术馆举办个人画展，美术馆与其达成协议有偿展出该画，该协议( )。

A.有效 B.无效 C.可变更 D.效力待定 22、下列合同中，( )的行为具有法律效力。

A.张三受公司委托去签订一份购买50台计算机的合同，但却采购了100台 B.张三在没有公司委托的情况下，擅自以公司名义签订一份50台计算机的合同

C.张三在没有公司委托的情况下，拿着公司盖好章的空白合同同老客户签订一份50台计算机的合同

D.张三原为公司的设备采购员，可以采购10万元以下的设备，但在5月5日前公司将其辞退，在10月15日，张三却以公司名义与原来有合作关系的计算机公司签订一份购买50台计算机的合同，价值3万元

23、下列合同中，不属于无效合同的是( )。

A.甲公司以欺诈的手段与乙公司签订的合同

B.甲公司以欺诈的手段与丙公司签订的合同，并且损害国家利益 C.甲公司与丁公司恶意串通共同订立损害第三人利益的合同 D.甲公司与戊公司并无恶意，但其订立的合同损害社会公共利益

24、无效的合同( )法律约束力。合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。 A.自始没有B.自发现时没有 C.自人民法院确认无效时没有D.自仲裁机构确认无效时 25、当事人恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的，因此取得的财产( )。

A.收归国家所有或者返还集体 B.收归国家所有或者返还集体、第三人 C.收归国家所有或者返还第三人 D.返还集体、第三人 26、下列有关价格的说法错误的是( )。

A.在执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期内按交付时价格计算 B.逾期交付物的按交付时价格计算

C.逾期交付物的价格上涨时，按原价格执行 D.逾期交付物的价格下跌时，按新价格执行 27、代位权行使的费用由( )。

A.债务人承担 B.代位权人承担 C.全体债权人承担 D.债务人和债权人共同承担 28、某甲是某乙的债务人。某甲于5月1日将自己的房产无偿转让给了某丙，则( )。

A.某乙可以对之行使撤销权

B.如果某甲行为对某乙的债权产生了损害，则在某乙知道该事件发生之日起2年内可以行使撤销权

C.如果该行为对某乙产生的债权产生了损害，则在某乙知道该行为发生之日起1年内可以行使撤销权

D.如果该行为对某乙产生的债权产生了损害，则在某乙知道该行为发生之甲起5年内可以行使撤销权

29、撤销权自债务人的行为发生之日起( )没有行使撤销权的，该撤销权消灭。 A.二年内 B.五年内 C.一年内 D.三年内

30、当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方( )履行要求。

A.有权拒绝其相应的 B.有权拒绝其全部的 C.有权拒绝其部分的 D.无权拒绝其相应的

31、一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人( )拒绝承担保证责任。 A.可以 B.不能 C.应当 D.必然

32、出质人和质权人应当以书面形式订立质押合同。质押合同自( )占有时生效。 A.留置物移交于质权人 B.质物移交于质押人 C.质物移交于债务人 D.质物移交于质权人

33、根据《担保法》的规定，下列关于抵押担保和质押担保主要区别的说法中，正确的是( )。 A.抵押物必须是债务人的财产，质押物可以是第三人的财产 B.抵押物必须是第三人的财产，质押物可以是债务人的财产

C.担保期间，抵押物必须转移给债权人，质押物不需转移给债权人 D.担保期间，抵押物不需转移给债权人，质押物必须转移给债权人

34、( )是指合同当事人一方依法将合同权利、义务全部或者部分转让给他人。 A.合同转移B.合同变更C.合同终止D.合同转让 35、关于合同转让的特征，下列表述正确的是( )。

A.合同的转让只是合同主体发生变化，不涉及权利义务内容变化 B.合同的转让只是权利义务内容变化，不涉及合同主体发生变化 C.合同的转让只是合同标的发生变化，不涉及合同主体的变化 D.合同的转让只是合同客体发生变化，不涉及权利义务内容变化

36、工程建设纠纷中，因施工单位脱离设计图纸、违反技术标准与规程而导致的纠纷属于( )。 A.施工质量纠纷B.主体纠纷C.工程款纠纷D.合同变更纠纷

37、根据《中华人民共和国合同法》有关合同转让的规定，下列关于债权转让的说法中，正确的是( )。

A.债权人应当通知债务人 B.债权人应当经债务人同意才可转让 C.主权利转让后从权利并不随之转让 D.无论何种情形合同债权都可以转让

38、某房地产开发商经营状况不良，欠某建筑公司30万元工程款久拖不还，却在近日将本公司的一辆价值30多万元的汽车无偿转让给某高校，致使其近期内不再有偿还债务的适当财产，因此，建筑公司便向法院起诉主张其债权。下列选项中正确的是( )。 A.该转让行为合法有效 B.该转让行为效力不能确定 C.该转让行为应当变更 D.该转让行为应当撤销 39、关于当事人解除合同说法有误的一项是( )。

A.不能实现合同的当事人可以解除合同

B.当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行，另一方可以解除合同 C.当事人一方延迟履行债务，另一方可以解除合同

D.当事人一方有违约行为致使不能实现合同，另一方可以解除合同

40、某工程项目建设单位与供货商签订工程物资采购合同，并按合同约定支付了10万元定金。此后供货商违约，按合同约定的违约条款计算的违约金为25万元。对此违约事件，建设单位最多要求供货商支付( )万元。

浙江省住房和城乡建设领域专业人员岗位材料员考试试题

A.10 B.25 C.30 D.35

41、下列解决建设工程合同争议方式，具有强制执行法律效力的是( )。

A.和解 B.调解 C.行政复议 D.仲裁

42、下列不属于《建设工程施工合同示范文本》中的3个附件是( )。

A.承包人承揽工程项目一览表 B.发包人供应材料设备一览表 C.工程质量保修书 D.工程量清单 43、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，当组成合同的文件出现矛盾时，应按合同约定的优先顺序进行解释，合同中没有约定的，优先顺序正确的是( )。

A.合同协议书、通用条款、专用条款 B.中标通知书、专用条款、协议书

C.中标通知书、专用条款、投标书 D.中标通知书、专用条款、工程量清单 44、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是( )。

A.办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题

B.向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确 C.提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表

D.确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验 45、按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括( )。

A.协调处理施工现场周围地下管线保护工作 B.按工程需要提供非夜间施工使用的照明 C.办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续 D.组织设计交底

46、某施工合同协议书内注明的开工日期为2009年2月1旧。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在2009年2月5日开始动工。2009年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2009年12月20日通过了竣工验收。按照建设工程施工合同示范文本的规定，承包人的施工期应为( )。

A.自2月1日始，至12月5日止 B.自2月1日始，至12月20日止 C.自2月5日始，至12月5日止 D.自2月5日始，至12月20日止

47、在工程施工中，由于发包人的原因不能按照约定的开工日期开工，工程师应当( )。

A.通知承包人，并承担承包人的损失 B.通知承包人，但不承担承包人损失 C.与承包人协商，并承担承包人的损失 D.与承包人协商，但不承担承包人的损失

48、某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是( )。

A.追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额 B.工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金 C.按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工 D.承包人按合同约定的拖期违约金的计算办法承担违约责任

49、根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列施工合同履行中发生的事件，既可作为顺延合同工期的理由，又可作为调整合同价款理由的是( )。

A.地方税费发生变化 B.工程造价管理部门公布的价格调整

C.施工作业导致停水2天 D.一周内限电导致累计停工时间超过8小时

50、某体育馆工程二层楼板钢筋安装绑扎完毕，施工单位自检合格欲浇筑混凝土。按《建设工程质量管理条例》规定，该隐蔽工程隐蔽前施工单位应当通知( )。

A.建设单位和建设工程质量监督机构 B.建设单位和设计单位 C.建设单位和监理单位 D.设计单位和建设工程质量监督机构

51、某项目分项工程的施工具备隐蔽条件，经工程师检查认可后承包人继续施工，后工程师又发出重新剥露检查的指示，承包人执行了该指示。重新检查表明该分项工程存在质量缺陷，承包人修复后再次隐蔽，下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中，正确的是( )。

A.工期和经济损失由承包人承担 B.给予经济损失补偿，不顺延合同工期 C.顺延合同工期，不补偿经济损失 D.补偿经济损失并顺延合同工期

52、根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列关于试车组织责任的说法中，正确的是( )。

A.发包人采购的设备，试车前的准备工作由发包人负责组织 B.承包人采购的设备，联运无负荷试车由承包人负责组织 C.承包人采购的设备，投料试车由发包人负责组织

D.发包人采购的设备，单机无负荷试车由发包人负责组织 53、根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列关于设备试车达不到要求时确定责任方的说法中，正确的是( )。

A.由于设计原因试车达不到要求，由工程师指示设计单位修改设计，承包人负责重新安装，发包人承担相应费用

B.发包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由承包人负责拆除并重新采购，发包人承担相应的费用

C.承包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由发包人负责重新采购，承包人负责安装并承担相应的费用

D.由于施工安装原因试车达不到要求，承包人承担返工的费用

54、某工程材料供应合同被确认无效，双方具有同等过错，购买方有4万元损失，供应方有2万元损失，下列关于双方损失责任承担的说法中，正确的是( )。

A.各自承担自己的损失 B.分别承担对方的损失

C.供应方承担购买方1万元损失 D.供应方承担购买方2万元损失

55、质量保修期从竣工验收之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。其中，装修工程的最低质量保修期是( )。

A. 5年 B. 2年 C. 3年 D. 1年

56、建设单位应当自工程竣工验收合格之日起( )日内，依照规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。

A.5 B.10 C.15 D.20

57、依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由( )承担。

A.发包人 B.承包人 C.设备供应人 D.发包人和承包人分别 58、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人采购的建筑材料，在使用前需要进行试验时，责任的分担为( )。

A.发包人负责试验，费用由发包人承担 B.发包人负责试验，费用由承包人承担 C.承包人负责试验，费用由发包人承担 D.承包人负责试验，费用由承包人承担

59、材料计划工作以( )为基础，材料管理的首要任务是满足施工生产的需要，必须提高计划管理的质量。

A.材料需用计划 B.材料申请计划 C.材料供应计划 D.材料采购计划 60、材料计划工作以( )为基础，( )是企业材料供应与管理的主导计划。

A.材料需用量材料供应计划 B.材料供应计划材料需用计划

浙江省住房和城乡建设领域专业人员岗位材料员考试试题

C.材料申请计划材料需用计划 D.材料需用计划材料申请计划 61、建筑企业材料管理四大业务环节是( )。

A.计划、组织、指挥和调节 B.计划、组织、指挥和监督 C.计划、供应、管理、耗用 D.采购、运输、储备、供应 62、影响材料采购的企业外部因素有( )。

A.资源渠道、材料供方及市场供求因素 B.施工生产需求和储备能力等 C.需用特点、运输能力和资金限制 D.资源供求关系及市场供求规律 63、材料采购中的“三比一算”，具体指的是( )。

A.比质量、比价格、比及时交货、算运费 B.比质量、比单价、比运距、算采购成本 C.比质量、比单价、比运费、算总价 D.比质量、比品种规格、比运距、算采购成本 64、建筑企业采购和加工业务，是有计划、有组织地进行的，其内容有( )。

A.设计、计划、洽谈、签订合同、验收、调运和付款 B.决策、计划、洽谈、签订合同、验收和付款 C.计划、洽谈、签订合同、验收、调运和付款 D.洽谈、签订合同、验收和付款

65、建筑企业材料供应与管理的特点主要表现在建筑材料的( )等方面。

A.品种规格多，用量大，来源及运输方式不固定，供应工作涉及面广，质量要求高 B.品种规格多，占用时间长，供应不均衡，来源不固定，质量要求高

C.品种规格多，用量大，占用资金多，供应不均衡，涉及面广，无来源，质量要求高 D.品种规格多，用量大，占用时间长，不均衡，流动性大，质量要求高 66、下列选项中，关于材料供应管理应遵循的原则，说法不正确的是( )。

A.必须从“有利于生产，方便施工”的原则出发，建立健全材料供应制度和方法 B.必须遵循“统筹兼顾，综合平衡，课证重点，兼顾一般”的原则 C.加强纵向经济联合，提高物资配套供应能力

D.坚持勤俭节约，充分发挥材料效用，创造最大的经济效益

67、材料供应管理应完成八项任务，材料供应工作的首要环节是( )。

A.编制材料供应计划 B.组织资源和材料运输 C.材料储备和供应 D.平衡调度 68、下列关于施工合同计价方式的说法中，正确的是( )。

A.工期在18个月以上的合同，因市场价格不易准确预期，宜采用可调价格合同 B.业主在初步设计完成后即招标的，因工程量估算不够准确，宜采用固定总价合同 C.采用新技术的施工项目，因合同双方对施工成本不易准确确定，宜采用固定单价合同 D.设备安装工程因无法估算工程量，宜采用成本加酬金合同

69、业主不按约定预付，承包商应在预付时间到期后按时向业主发出要求预付的通知，业主收到通知后 仍不按要求预付，承包商可在发出通知( )天后停止施工，业主承担违约责任。

A.7 B.10 C.14 D.28

70、根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列关于工程量计量的说法中，正确的是( )。

A.按照承包人完成的实际工程进行计量 B.只对承包人完成的合格工程进行计量

C.对超挖的工程量不予计量，但对超挖部分的回填工程量予以计量 D.承包人施工原因造成返工的工程量也应予以计量

71、合同双方应该在合同专用条款第26条中选定两种结算方式中的一种，作为进度款的结算方式。两种结算方式是按月结算于支付和( )。

A.按季结算与支付 B.按年结算与支付 C.分段结算与支付 D.目标结算与支付

72.《建设工程价款结算暂行办法》规定，合同中只有类似于变更工程的价格，计算变更合同价款按( )。

A.合同中类似的价格执行 B.合同中已有的价格执行

C.工程师指定的价格执行 D.当地权威部门发布的指导价执行 73、监理(业主)超过约定的支付时间支付不工程进度款，承包商应及时向业主发出要求付款的通知，监理(业主)收到承包商通知后仍不能按要求付款，可与承包商协商签订延期付款协议，经承包商同意后可延期支付，协议应明确延期支付的时间和从工程量计量结果确认后第( )天起计算应付款的利息。

A.15 B.14 C.28 D.30

74、在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，发包人承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。( )承担由此发生的费用，延误的工期( )。

A.发包人不予顺延 B.承包人不予顺延 C.发包人相应顺延 D.双方共同相应顺延75、根据《建筑法》，下列关于建设工程监理的说法正确的是( )。

A.建设工程监理代表建设行政主管部门对承包单位进行监督 B.工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准时，都应该以书面形式通知承包商予以改正

C.尽管建筑承包合同当事人没有监理企业，但也是监理人员实施监理的一个主要依据 D.任何工程的监理工作范围和监理权限只由法律法规所决定的 76、材料供应管理的工作内容包括( )。

A.材料供应计划的编制、实施和分析考核，以及材料运输工作 B.材料申请、采购、运输，以及材料储存 C.材料采购、运输、储存和供应 D.材料计划管理，配套供应和运输

77、材料出库的程序有以下几步，正确的顺序为( )①发放准备;②核对凭证;③备料;④复查;⑤点交;⑥清理。

A.①②③④⑤⑥B.①③②④⑥⑤C.②①③⑤⑥④D.③②①⑤⑥④

78、施工企业用料单位应根据施工图计算分部分项实物工程量，结合施工方案与措施，套用相应的材料消耗定额，编制材料分析表。然后按( )汇总，编制( )材料需用计划。

A.分部工程分部工程 B.单位工程单位工程 C.分部工程单位工程 D.单位工程分部工程 79、材料计划按用途分类有( )。

A.生产材料计划和基建材料计划 B.用料计划、供应计划和采购加工计划 C.年度计划、季度计划和月度计划 D.一次性用料计划和临时追加材料计划 80、下列不属于工程材料质量监督管理的规定的有( )。

A.监督材料在使用中是否按照材料的使用说明和材料做法的规定操作 B.监督材料在使用中是否按照技术部门制定的施工方案和工艺性能进行 C.监督材料在使用中操作人员有无浪费现象 D.监督材料在使用中有无偷工减料现象

浙江省住房和城乡建设领域专业人员岗位材料员考试试题

二、多项选择题(每题1分，多选、错选、少选均不得分，共50题，50分，请将正确结果填至

括号内)

81、建设单位的招标应当具备的条件是( )。

A.招标单位可以是任何单位

B.有与招标工程相适应的经济、技术、管理人员 C.有组织编制招标文件的能力 D.有审查投标单位资质的能力 E.有组织开标、评标、定标的能力

82、周转材料的期限摊销法计算方法是( )。

A.投入使用时先将周转材料价值的一半摊入工程成本 B.分别计取各种周转材料的月摊销额 C.计算各种周转材料的月摊销率 D.计算月度总摊销额

E.周转材料报废时进行结算

83、为建立和加强有形建筑市场管理，需要从( )方面着手。

A.加强法制建设，不断完善监督约束机制

B.明确有形建筑市场的功能，充分发挥有形建筑市场的作用 C.建立和健全有形建筑市场的管理制度

D.加快有形建筑市场计算机管理系统和建设工程信息网络的建设步伐 E.建立评标专家库，完善和健全评标方法 84、材料限额供应的作用有( )。

A.有利于促进材料合理使用，降低材料消耗和工程成本 B.这种方式灵活方便，有利于减少现场材料管理的工作量

C.限额量是检查材料消耗是节约或超耗的标准，有利于发现浪费现象 D.有利于施工部门集中精力搞生产，提高材料采购工作效率 E.有利于改进材料供应工作，提高材料供应管理水平 85、工具管理的主要任务是( )。

A.及时、齐备地向施工班组提供优良、适用的工具，积极推广和采用先进工具，保证施工生产，提高劳动效率。

B.开展文明施工，做到施工操作落手清。

C.采取有效的管理办法，加速工具的周转，延长使用寿命，最大限度地发挥工具效能。 D.加强工具的收、发、保管和维护、维修。 E.回收利用、修旧利废。

86、5C评估法是指重点分析影响客户信用的五大因素的一种方法，属于五大因素的有( )。

A.品质 B.能力 C.资本 D.抵押 E.信用 87、市场调查的作用有( )。

A.发现顾客和竞争者的动向 B.对市场战略进行参谋

C.发掘新产品和现有产品的新用途 D.管理决策和提高经济效益的必要条件 E.促进和满足消费需求

88、符合下列( )情形之一的，经批准可以进行邀请招标。

A.国际金融组织提供贷款的 B.受自然地域环境限制的

C.涉及国家安全、国家秘密，适宜招标但不适宜公开招标的 D.项目技术复杂或有特殊要求只有几家潜在投标人可供选择的 E.紧急抢险救灾项目，适宜招标但不适宜公开招标的

89、( )情况下对施工单位处工程合同价款2%以上4%以下的罚款并责令改正。

A.施工单位在施工中偷工减料的

B.使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的

C.有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的 D.施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的 E.转包工程的

90、建设工程监理的作用( )。

A.有利于提高承建单位工作效率

B.有利于提高建设工程投资决策科学化水平 C.有利于规范工程建设参与各方的建设行为

D.有利于促使承建单位保证建设工程质量和使用安全 E.有利于实现建设工程投资效益最大化建设 91、必须进行招标的项目包括( )。

A.私人投资的高级别墅

B.外国老板投资的基础设施的项目

C.大型基础设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众安全的项目 D.全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目 E.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目 92、建设项目工程总承包主要的方式有( )。

A.施工总承包 B.设计一施工总承包 C.设计采购总承包 D.设计采购施工总承包 E.采购施工总承包

93、开标会议上应宣布投标书为废标的情况有( )。

A.投标书未按招标未见中规定封记 B.逾期送达的标书

C.未加盖法人或委托授权人印鉴的标书 D.未按招标文件内容编写的标书 E.字迹不清楚，但可以辨认的标书。 94、招标前期准备应满足的要求有( )。

A.建设工程己批准立项，且向建设行政主管部门履行了报建手续，取得批准 B.建设资金能满足建设工程的要求，符合规定的资金到位率 C.建设用地已依法取得，但未领取建设工程规划许可证 D.技术资料能满足招投标的要求 E.法律、法规规定的其他条件

95、( )等有关身份关系的协议，不适用《合同法》的规定。

A.买卖 B.婚姻 C.租赁 D.收养 E.监护 96、合同法律关系的构成要素是( )。

浙江省住房和城乡建设领域专业人员岗位材料员考试试题

A.主体 B.客体 C.法律责任 D.法律效力 E.内容 97、法人应当具备的条件是( )。

A.依法成立 B.有必要的财产或者经费 C.有自己的名称、组织机构和场所 D.有严格的管理制度和章程 E.能够独立承担民事责任 98、书面形式是指( )等可以有形地表现所载内容的形式。

A.合同书 B.批准 C.信件 D.登记 E.数据电文 99、要约人发出要约后，要约失效的情形有( )。

A.要约人依法撤销要约

B.受要约人对要约的内容作出非实质性变更 C.受要约人发出拒绝要约的通知 D.承诺期限届满，受约人未作出承诺 E.拒绝要约的通知到达要约人

100、下列关于合同订立过程的说法中，正确的有( )。

A.发布招标公告是要约邀请 B.发布招标公告是要约 C.投标是要约 D.发出中标通知书是承诺 E.发出中标通知书是新要约 101、要约可以撤回，撤回要约的通知应当( )。

A.在要约到达受要约人之前 B.在要约到达受要约人之后 C.与要约同时到达受要约人 D.在承诺发出之前 E.在承诺发出之时

102、下列哪种说法符合《合同法》的规定( )。

A.对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释 B.格式条款和非格式条款不一致的，应当采用格式条款

C.对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释 D.对格式条款有两种以上解释的，应当作出有利于提供格式条款一方的解释 E.格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款

103、当事人在订立合同过程中有( )情形之一，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任。A.假借订立合同，恶意进行磋商

B.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实 C.有违背全面履行的原则 D.提供虚假情况

E.有其他违背诚实信用原则的行为

104、当事人对合同的效力可以约定附条件，可以附生效条件;也可以附解除条件( )。

A.可以附终止期限，也可以附生效期限 B.附生效条件的合同，自条件成就时生效 C.附生效条件的合同，自条件成就时失效 D.附解除条件的合同，自条件成就时失效 E.附解除条件的合同，自条件成就时生效 105、下列情况，属无效合同的有( )。

A.因欺诈而订立的合同 B.因胁迫而订立的合同 C.损害国家利益的合同 D.无行为能力人订立的合同E.当事人以合法形式掩盖非法目的合同 106、有下列( )情形之一的，撤销权消灭。

A.具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权 B.具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起二年内没有行使撤销权 C.具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示放弃撤销权 D.具有撤销权的当事人知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权 E.具有撤销权的当事人自知道撤销事由之日起数年内没有行使撤销权 107、下列那些情形可中止履行( )。

A.经营状况严重恶化 B.转移财产 C.丧失商业信誉 D.有丧失履行债务能力的情形 E. 抽逃资金逃避债务

108、建设单位以无资金为由拖欠施工单位工程款，而建设单位在其他单位有已到期的债权却不积极行使，施工单位( )。

A.可以行使代位权 B.可以行使撤销权 C.可以建设单位名义行使权利 D.可以自己的名义行使权利 E.只能对建设单位行使权利

109、应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有( )的，可以中止履行。

A.经营状况严重恶化 B.转移财产、抽逃资金，以逃避债务 C.提出变更 D.丧失商业信誉 E.有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形

110、担保合同被确认无效后，( )有过错的，应当根据其过错各自承担相应的民事责任。

A.债务人 B.担保人 C.第三人 D.当事人 E.债权人 111、( )等以公益为目的的事业单位、社会团体不得为保证人。

A.学校 B.企业法人 C.幼儿园 D.保险公司 E.医院 112、依据《担保法》规定，下列那些财产可以抵押?( )。

A.抵押人所有的房屋和其他地上定着物

B.抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产 C.抵押人依法有权处分的国有的土地使用权

D.抵押人无权处分的国有的机器、交通运输工具和其他财产 E.依法可以抵押的其他财产

113、下列哪些说法是正确的( )。

A.当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限，定金合同从实际交付定金之日起生效 B.当事人以车辆抵押的，抵押合同自签订之日起生效

C.以依法可以转让的商标专用权，专利权、著作权中的财产权出质的，质押合同自登记之日起生效

D.动产质押合同自质物移交于质权人占有时生效

E.以汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单出质的权利质押合同自权利凭证交付之日起生效 114、《合同法》规定的合同变更条件包括( )。

A.合同当事人一方确有变更理由和依据 B.协商一致 C.有效的合同 D.须经合同管理机关批准 E.变更内容明确

115、我国合同法律制度规定当事人承担的违约责任主要有( )。

A.支付定金 B.赔偿损失 C.中止履行合同 D.继续履行合同 E.采取补救措施

116、有下列( )情形之一，难以履行债务的，债务人可以将标的物提存。

A.债权人无正当理由拒绝受领

浙江省住房和城乡建设领域专业人员岗位材料员考试试题

B.债权人下落不明

C.债权人死亡未确定继承人或者丧失民事行为能力未确定监护人 D.法律规定的可以提存标的物其他情形 E.债务人变更住所的

117、下列解决合同争议的文件中，具有法律强制力的有( )。

A.监理工程师主持下发包人和承包人达成的和解协议

B.建设行政管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议 C.仲裁机构主持下发包人和承包人达成的仲裁调解书 D.法院主持下发包人和承包人达成的民事调解书

E.合同管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议

118、根据建设工程施工合同示范文本通用条款的规定，当合同的组成文件之间出现矛盾或歧义时，下列有关文件优先解释顺序中，正确的有( )。

A.中标通知书一合同协议书一合同专用条款 B.中标通知书一投标书一合同通用条款

C.履行过程中的书面洽商一合同专用条款一工程量清单 D.投标书一合同专用条款一标准规范 E.图纸一合同专用条款一工程量清单

119、在建设工程设计合同的履行中，属于发包人责任的有( )。

A.对勘察资料的正确性负责 B.提供设计人在现场的工作条件

C.设计成果完成后向设计审批部门办理报批手续 D.完成施工中出现的设计变更 E.负责设计人与承包人的工作协调 120、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，下列工作中，应由发包人完成的工作有( )。

A.从施工现场外部接通施工用电线路 B.施工现场的安全保卫 C.已完工程的保护 D.办理爆破作业行政许可手续 E.施工现场邻近建筑物的保护 121、《建设工程施工合同(示范文本)》中，能够构成设计变更的事项包括( )。

A.法院要求停止施工 B.增减合同中约定的工程量

C.改变有关工程施工时间和顺序D.更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸 E.仲裁机关要求停止施工 122、《建设工程施工合同(示范文本)》中，因( )原因造成的工期延误，经工程师确认，工期相应顺延。

A.承包人未能按合同约定质量标准施工

B.发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行 C.工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行 D.设计变更和工程量增加

E一周内非因承包人的原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时 123、根据《建设工程质量管理条例》，工程在正常使用条件下，承包人对工程质量保修期限最低为2年的工程有( )。

A.基础设施工程 B.防水工程 C.设备安装工程 D.电气管线工程 E.给水管道工程 124、竣工结算的方式有( )。

A.单位工程竣工结算 B.单项工程竣工结算 C.建设项目竣工总结算

D.分项工程竣工结算 E.分部工程竣工结算

125、搞好材料计划管理，必须确立下列观念:( )。

A.一切以保证施工生产用料为第一的观念 B.材料供求平衡的观念

C.材料指令性计划、指导性计划与市场调节相结合 D.多渠道、多层次筹措与开发资源 E.计划必须调整的观念

126、影响材料计划管理的因素主要来自企业外部和企业内部两个方面，以下属于企业外部影响因素有( )。

A.材料政策因素B.生产部门提供的生产计划

C.技术部门提出的技术措施和工艺手段D.劳资部门下达的乎作量指标 E.自然气候因素

127、编制材料需用计划时，核算和调整实际需用量的依据有( )。

A.当任务己经落实，但设计尚未出施工图的情况下，按直接计算法计算材料需用量 B.对于一些通用材料，在工程进行初期阶段，适当加大储备 C.工程竣工阶段，实际需用量将略小于计划常用量 D.对于一些特殊材料，要求一批进料

E.辅助材料及生产维修用料应按直接计算法计算

128、材料采购，应根据施工生产的需要和市场反馈的信息，对下列事项作出决策( )。

A.采购材料的品种、规格、质量和计划期的采购总量 B.选择供应渠道和供应单位，确定采购的形式和方法 C.决定采购批量

D.确定采购时间和进货时间 E.确定材料采购管理的因素

129、为工程项目采购材料、设备而选择供货商并与其签订物资购销合同或加工订购合同，多采用如下( )方式之一。

A.招标方式 B.补偿贸易 C.询价方式 D.调剂与协作组织资源E.直接订购 130、材料采购信息整理常用的方法有( )。

A.随时进行检索、查询和定量分析 B.运用统计报表的形式进行整理 C.建立重要信息台帐、做好动态记录 D.以调查报告的形式进行整理 E.迅速反馈，制定合理的采购策略和方案

三、案例题(每题1分，共10分，请将正确结果填至括号内)

(一)某市政工程在施工中由于业主改变部分设计，加上材料价格上涨，承包人不能按合同工期完成施工任务。作为施工总承包单位，对此应做以下工作:。 131、工程承包方应该( )。

A.向发包人提出索赔要求 B.同发包人商量适当延迟工期 C.为了以后的工程只好自认了 D.同发包人商量适当补贴经费 132、这个案例的主要责任方是( )。

A.发包方和承包方 B.发包方和社会 C.发包方 D.承包方

浙江省住房和城乡建设领域专业人员岗位材料员考试试题

133、如提出索赔要求，通常可采取( )。

A.合同工期延长 B.费用补偿

C.发包人口头答应给其他工程 D.既延长工期又补偿费用 134、如发包人不承担责任，承包人可以采取( )手段。

A.向法院起诉B.向检察院起诉C.向仲裁机构申诉D.向发包人上级单位申诉

(二)某工程实行限额领料。开工初期下达的测算限额指标不够准确，可能有部分材料存在浪费空间，因此随着工程施工的不断深入，对项目实施跟踪测定总结经验数据，随时调整限额指标。 135、选用正确的( )是计算材料限额的标准。

A.概算定额 B.施工定额 C.估算定额 D.预算定额

136、不属于工程施工现场材料管理实行限额领料的分类的是( )。

A.按分项工程实行限额领料 B.按工程部位实行限额领料 C.按单位工程实行限额领料 D.按工程进度实行限额领料

137、根据分项、分层、分段工程量及施工定额的材料消耗量，计算出分项、分层、分段的材料需用量，然后按照( )汇总材料用量。

A.分部工程 B.分项工程 C.单位工程 D.单项工程

138、按( )实行限额领料，以施工队为对象增强了整体观念，有利于工种的配合和工序衔接，有利于调动各方面积极性。

A.单位工程 B.分项工程 C.班组 D.工程部位

(三)某市政工程已竣工验收，在工程验收前及验收中，需要做哪些工作? 139、验收前检查应具备的条件( )。

A.完成工程设计和合同约定的各项内容

B.有完整的技术档案和施工管理资料及各种试验报告

C.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件 D.有施工单位签署的工程质量保修书 E.工程图纸

140、验收中需要哪些人员参加( )。

A.主持竣工验收的甲方负责人和现场总代表 B.勘察、设计、监理单位的负责人

C.施工单位负责人、项目经理、技术负责人 D.建设主管部门和备案部门代表 E.所在社区代表

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/677i.html