建筑工程施工分包安全生产协议书
更新时间:2023-04-18 03:07:01 阅读量: 实用文档 文档下载
编号:
建设工程施工分包安全生产协议书
工程名称
总包方(甲方)
分包方(乙方)
建设工程施工分包安全生产协议书
总包方(甲方)
分包方(乙方)
为加强施工现场安全管理,保护职工的人身安全、健康和国家财产安全,保障施工生产的顺利进行,依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全法》、《建筑安装工程承包合同条例》和北京市政府和相关部门关于建筑工程分包的有关规定,双方就本工程施工安全生产达成如下协议:
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
分包方式:
二、工期
开工日期:
竣工日期:
三、安全生产
1、分包方必须是具有独立承担民事责任的法人或其他出具其上经主管单位(法人单位)的委托书,分包与其资质相符在授权委托书范围内工程的经济组织;
2、分包方必须熟悉并能严格执行《建设工程现场管理规定》、《北京市〈建设工程施工现场管理规定〉实施细则》、《北京市建设工程施工现场管理问
题性质的认定及处罚规定》、《北京市建筑施工现场安全防护基本标准》、《施工现场临时用电安全技术规范》及其它有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定。能够积极参加有关促进安全生产的各项活动;
3、分包方必须学习、掌握并执行总包方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式;
4、分包方必须执行总包方与分包工程有关的总体工程施工组织设计和安全技术方案;
5、分包方必须执行三级安全教育制度,项目经理、分包工程的负责人及特种作业人员必须执行持证上岗制度;
6、分包方必须执行安全生产检查整改制度;
7、分包方必须接受总包方上级主管部、政府有关部门的安全生产检查;
8、分包方必须执行安全防护设施、设备验收制度;
9、分包方自带的施工机械设备必须符合国家标准规定,且机械性能良好、安全防护装置齐全、灵敏有效;
10、分包方必须按规定为作业人员配发合格的劳动防护用品并正确使用和佩戴;
11、分包方必须并执行“因工伤亡事故报告制度”如分包方施工现场发生因工伤亡事故,必须立即向总包方及有关部门报告,不准隐瞒不报,并全力抢救伤员,保护事故现场。如因抢救伤员必须移动现场设备、设施时,要做好记录或拍照,不准破坏事故现场。分包方须积极配合总包方及总包方上级部门、当地政府部门对事故的调查和现场勘查,不得提供伪证。12、分包方必须承担因为分包方的原因造成事故善后处理的经济责任。
13、分包方有权拒绝总包方的违章指挥。
14、分包方发生人员伤亡时,不管事故的责任在何方,分包方必须做好事故的善后处理工作。
15、总包方应为分包方单位创造良好的作业环境,完全因总包方的设施、设备不良造成的事故,因由总包方负经济责任;
16、总包方有权监督、纠正分包方人员的违章、违规、违纪行为,对不服管理的有权令其停止作业;
17、总包方有权审查分包的安全资质和进场人员的安全教育情况;
18、分包方不得私自拆除任何安全防护设备;
19、分包方负责对本单位施工人员做好安全交底;
20、补充条款:
(1)分包方必须建立健全安全管理机构及安全检查制度,按规定设置安全管理人员,重点施工部位、危险部位、特种作业必须设旁站监护人员,旁站监护人员必须对其作业过程、作业环境进行全天候、全过程安全监护,并履行安全责任。分包方安全管理人员必须每天坚持对施工现场防护设施、施工人员的不安全行为和物料的不安全状态进行不间断的巡视检查,严格执行城建集团《安全生产管理强制性规定》。
(2)总包、分包双方安全、旁站监护人员必须有明显标志。
(3)建设单位(业主)、监理、总包单位对在定期联合安全检查中发现的各类隐患,有权发出隐患通知书,分包方应在限期内进行整改,否则总包单位对其进行经济处罚。
(4)分包方在进场时必须向总包方交纳5000元的安全押金。
(5)分包方施工人员禁止窜岗到其它单位施工区域,否则后果自负。
(6)分包方必须保证对所有进场人员进行安全教育,教育率必须达到100%,(分包方自行对施工人员进行安全教育,包括入场、每周、班前教育),经考核合格后方可上岗,并将考核结果报总包方安全部门,分包方必须对其真实性负责。
(7)、分包方施工人员严禁擅自拆除、改动安全防护设施,否则发生事故后果自负。
(8)分包方针对所承担的施工任务自行编制施工方案,并向有关人员进行详细的安全交底,交底工作中采取可靠的安全措施,所有作业人员必须严格执行安全技术交底和安全操作规程。
(9)分包方所有的进场材料和机电设备必须符合安全要求,并对其负安全责任。
(10)分包方对所施工的工程负安全责任。
(11)由于分包方的责任而造成安全事故或上级检查扣分,影响总包方声誉及由此造成后果或损失的,由分包方承担全部责任。
(12)乙方进入施工现场人员必须佩戴有城建标志的安全帽。
(13)严禁乙方非施工人员、小孩过往、居住施工现场,否则产生事故由乙方承担法律责任和全部经济损失。
四、违约
1、达不到约定条件的,总包方一经发现,可要求分包方立即进行整改和补充完善,分包方应按总包方要求进行整改和补充完善,直到符合约定条件;
2、因分包方原因达不到约定条件的,由分包方承担违约责任和经济损失;
3、因总包方原因达不到约定条件的,由总包方承担违约责任和经济损失;
五、争议
当总分包双方发生争议时,可通过总、分包双方上级主管部门协商调解,若达不到一致意见,可向政府有关部门申请仲裁。
六、本协议在双方签字盖章后立即生效。
七、本协议一式两份,双方各执一份,具有同等效力。
总包方(盖章):分包方(盖章):
法人代表(或委托代理人):法人代表(或委托代理人):
年月日年月日
备注:
1、分包内容(项目):
2、分包单位负责人:电话
3、分包单位安全员名:姓名证书号码电话
4、总包单位安全员姓名证书号码电话
正在阅读:
建筑工程施工分包安全生产协议书04-18
201608检验检测机构内审检查表CMA(正式版)03-01
公益广告宣传标语03-15
高考第二轮专题复习-- 空间向量、立体几何复习与检测04-15
湖南税务行政处罚自由裁量权办法11-16
父母的爱作文400字03-31
外出考察学习情况汇报02-12
人教版三年级语文下册生字组词18页+成语拼音及解释26页09-15
小学月考工作实施方案09-20
古代诗歌鉴赏之炼字篇07-20
- 教学能力大赛决赛获奖-教学实施报告-(完整图文版)
- 互联网+数据中心行业分析报告
- 2017上海杨浦区高三一模数学试题及答案
- 招商部差旅接待管理制度(4-25)
- 学生游玩安全注意事项
- 学生信息管理系统(文档模板供参考)
- 叉车门架有限元分析及系统设计
- 2014帮助残疾人志愿者服务情况记录
- 叶绿体中色素的提取和分离实验
- 中国食物成分表2020年最新权威完整改进版
- 推动国土资源领域生态文明建设
- 给水管道冲洗和消毒记录
- 计算机软件专业自我评价
- 高中数学必修1-5知识点归纳
- 2018-2022年中国第五代移动通信技术(5G)产业深度分析及发展前景研究报告发展趋势(目录)
- 生产车间巡查制度
- 2018版中国光热发电行业深度研究报告目录
- (通用)2019年中考数学总复习 第一章 第四节 数的开方与二次根式课件
- 2017_2018学年高中语文第二单元第4课说数课件粤教版
- 上市新药Lumateperone(卢美哌隆)合成检索总结报告
- 分包
- 协议书
- 安全生产
- 建筑工程
- 施工
- 上海市2014年会计从业资格无纸化考试《会计电算化》模拟试卷1
- 初级中学单词phonics归类(全册总表)
- 八年级下册物理实验教学计划
- 宣城市宣州区住建委行政权力运行流程图【模板】
- 《1000以内数的认识》教学设计公开课
- 爱国主义精神调查报告及问卷
- 河北省石家庄市49中2011届高三语文第二次月考【会员独享】
- 2022年西南大学文学院635哲学通论之马克思主义哲学原理考研强化
- 苏教版生物七下《精卵结合孕育新的生命》word同步练习
- 35初中数学-几何证明经典试题(含答案)
- 高中物理《2.4 匀变速直线运动的位移与速度的关系》学案 新人教
- 三类城市语言文字工作评估达标实施方案 2
- 2022新人教版部编本三年级上册语文一块奶酪教学设计与反思
- 幼儿园小班户外体育活动:走平衡木
- 会计新手们记账凭证摘要如何写复习课程
- 伤亡控制、安全达标、文明施工等管理目标
- 原告马全明诉被告上海浦东金属穿孔厂专利侵权纠纷一案
- 北京第二外国语学院《 综合考试(法)》考研真题笔记及参考书
- 基于PageRank的微博排名MapReduce算法研究_舒琰
- 存量房买卖居间服务合同通用版