标准施工合同

更新时间:2024-05-25 03:16:01 阅读量: 综合文库 文档下载

说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。

GF—1999—0201

建设工程施工合同

合同范本

工 程 名 称:

工 程 地 点:

中 华 人 民 共 和 国 建 设 部 家 工 商 行 政 管 理 局

制定

第一部分 协 议 书

发包人(全称):

承 包(全称):

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有

关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本

建设工程施工项协商一致,订立本合同。

一、 工程概况

工程名称:

工程地点:

工程内容 :

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)

工程立项批准文号:

合同范本

资金来源:_ 自筹

二、 工程承包范围

承包范围:

三、 合同工期

开工日期: (以开工报告为准)

竣工日期: (开工后 天)

合同工期总日历天数 日历天

四 、 质量标准

工程质量标准: 合 格

五、 合同价款

金额(大写): (人民币)

¥: 元。

六、 组成合同的文件

合同范本

组成本合同的文件包括:

1、本合同协议书 2、中标通知书

3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件 7、图纸 8、工程量清单

9、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、 本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

合同范本

八、 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、 合同生效

合同订立时间: 年 月 日 合同订立地点:

本合同双方约定 签字、盖章 后生效。

发 包 人:(公章): 承包人:(公章)

合同范本

住 所: 住 所:

法定代表人: 法定代表人: 委托代表人: 委托代表人: 电 话: 电 话: 传 真: 传 真: 开 户 银 行: 开 户 银 行: 账 号: 账 号:

邮 政 编 码: 邮 政 编 码:

工商行政管理部门鉴证: (鉴 证 章) 经办人: 年 月 日

第二部分 通用条款

此部分采用《建设工程施工合同》范本(GF-1999-0201)中《第二部分

合同范本

建设行政主管部门登记备案: (印 章) 经办人: 年 月 日 通用条款》

第三部分 专用条款

一、 词语定义及合同文件

2. 合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序: 执行《通用条款》。 3.语言文字和适用法律、标准及规范

3.1 本合同除使用汉语外,还使用 / 语言文字。 3.2 适用法律和法规需要明示的法律、行政法规:执行《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》。

3.3 适用标准、规范

适用标准、规范的名称:与本工程相关的国家、行业、省、地方现行发包人提供标准、规范的时间: 执行通用条款。

国内没有相应标准、规范时的约定: 无 _ 4.图纸

发包人对图纸的保密要求:未经发包人许可不得将图纸泄露给第三方。 使用国外图纸的要求及费用承担: 无 二、双方一般权利和义务 5.工程师

5.2 监理单位委派的工程师

姓名: _ 职务: 发包人委托的职权: _执行监理合同_

需取得发包人批准才能行使的职权:执行监理合同。 5.3 发包人派驻的工程师

姓名: 职务: 甲方代表 职权: 执行通用条款 5.6 不实行监理的,工程师的职权: 不采用。

合同范本

的《建筑安装工程施工验收规范及质量评定标准》。

4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数:执行通用条款。

7.项目经理

姓名: 职务: 项目经理 磁卡号 8.发包人工作

8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作: (1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:

执行通用条款。

(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:

执行通用条款 。

(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:

已开通。

(4)工程地质和地下管线资料的提供时间:

开工前七日内完成。

(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间: 开工前提供所需的证件、批件复印。

(6)水准点与座标控制点交验要求: 开工前3日内进行书面移交并现场交验。

(7)图纸会审和设计交底时间:工程开工前7日内组织图纸会审_,设计交底 。

(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物(9)双方约定发包人应做的其他工作: 8.2 发包人委托承包人办理的工作:

_______________双方另行协商。_

9.承包人工作

9.1 承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:

(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:

_______ 双方另行协商。__

合同范本

保护建筑)、古树名木的保护工作: 执行通用条款。

双方另行协商 。

(2)应提供计划、报表的名称及完成时间:

每月25日提交本月工程报表和下月工程计划表。

(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求: 承包人负责,其费用由承包人在措施费中考虑。

(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:

执行通用条款。

(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续: 执行通用条款。

(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:

执行通用条款。

(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、(8)施工场清洁卫生的要求:

符合合肥市对施工场地文明施工和清洁卫生有关要求。

(9)双方约定承包人应做的其他工作:

古树名木的保护要求及费用承担: 执行通用条款。

双方另行协商。 三、施工组织设计和工期 10.进度计划

10.1 承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间: 工程师确认的时间:

收到报告后7日内进行确认和提出修改意见。

10.2 群体工程中有关进度计划的要求: 不采用 13.工期延误

13.1 双方约定工期顺延的其他情况:

执行通用条款。 四、质量与验收

17.隐蔽工程和中间验收

17.1 双方约定中间验收部位:

按国家现行的《建筑工程质量检验评定标准》、国家现行的各专业《施工及

合同范本

开工前7日提供施工组织设计和总进度计划(含进度计划网络图、横道图)。

验收规范》的规定执行。 19.工程试车

19.5 试车费用的承担: 不采用 五、安全施工

按合肥市安全生产有关规定执行。

六、合同价款与支付 23.合同价款及调整

23.2 本合同价款采用 (2) 方式确定。

(1)采用固定价格合同,合同价款中包括的风险范围: 风险费用的计算方法:

不采用。

风险范围以外合同价款调整方法:

(2)采用可调价格合同,合同价款调整方法: (3)采用成本加酬金合同,有关成本和酬金的约定: 23.3 双方约定合同价款的其他调整因素:

不采用。

不采用。

合同价款+设计变更+经济签证+政策性调整。

不采用。

如发生双方另行协商。 24.工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例: /

扣回工程款的时间、比例:

/

25.工程量确认

25.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间:

每月25日后提交当月已完工程量报告;工程师在7日内审核完毕。 26.工程款(进度款)支付

双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:

合同范本

按月进度支付工程款,每月支付已完成工程量80%的进度款,工程竣工付至合同总价款的85%,工程竣工三个月内完成决算审核,工程款付至决算审定额的

95%,余款一年后一次性付清。

七、材料设备供应 27.发包人供应材料设备

27.4 发包人供应的材料设备与一览表不符时,双方约定发包人承担责任如下:

(1)材料设备单价与一览表不符:

不采用。

(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符: 不采用。

(3)承包人可代为调剂串换的材料: (4)到货地点与一览表不符:

不采用。

(5)供应数量与一览表不符:

不采用。

(6)到货时间与一览表不符:

不采用。

27.6 发包人供应材料设备的结算方法:

不采用。

2 8 .承包人采购材料设备 28.1 承包人采购材料设备的约定:

执行通用条款

八、工程变更

执行《通用条款》

九、竣工验收与结算

执行通用条款 。

32.竣工验收

32.1 承包人提供竣工图的约定:

合同范本

不采用。

执行通用条款。

32.6 中间交工工程的范围和竣工时间:

不采用。 十、违约、索赔和争议 35.违约

35.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下:

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任: 本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任: 执行通用条款。

本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任: 执行通用条款。

双方约定的发包人其他违约责任:

35.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下: 本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任: 本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任: 执行通用条款。 双方约定的承包人其他违约责任:

双方另行协商。

37.争议

37.1 本合同在履行过程中发生的争议时,请 有关部门 协调,协调不成的,按照以下第 (1) 种方式解决:

(1)向 市 仲裁委员会仲裁; (2)向 人民法院提起诉讼。 十一、其他 38.工程分包

38.1 本工程发包人同意承包人分包的工程:

另行协商。

合同范本

执行通用条款。

双方另行协商。

执行通用条款。

分包施工单位为:

另行协商。 39.不可抗力

39.1 双方关于不可抗力的约定:

执行通用条款。

40.保险

40.6 本工程双方约定投保内容如下: (1)发包人投保内容:

发包人委托承包人办理的保险事项:

不采用 。

(2)承包人投保内容:

法律法规规定的保险 。

法律法规规定的保险。 41.担保

41.3 本工程双方约定担保事项如下: 不采用 (1)发包人向承包人提供履约担保,担保方式为:

不采用 担保合同作为本合同附件。

(2)承包人向发包人提供履约担保,担保方式为:

合同价10%的银行履约保函 担保合同作为本合同附件。

(3)双方约定的其他担保事项:不采用 46.合同份数

46.1 双方约定合同副本份数: 正本贰份,双方各执壹份,副本陆份,双方各执三份。

47.补充条款

另行协商

承包人承揽工程项目一览表

单位工程 名 称 合同范本

建 设 建筑面积 规 模 (平方米) 结 构 层 数 跨 设备安装 工程 开工 竣工 度 造价 (米) 内 容 (元) 日期 日期 合同范本

附件2:

发包人供应材料设备一览表

序 号 材料设备 品 种 规 格 型 号 单 数 单 质量 供 应 送 达 备注 位 量 价 等级 时 间 地 点

合同范本

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/3ib7.html

Top