土木工程合同管理_试题汇编

土木工程合同管理04

试题结构；

一、单项选择题 (本大题共20小题。每小题1分，共20分) 二、多项选择题 (本大题共5小题。每小题2分，共10分) 三、名词解释题 （本大题共5小题。每小题3分，共15分) 四、简答题（本大题共5小题。每小题5分，共25分）

五、案例分析题 (本大题共2小题。每小题15分，共30分)

样卷

一、单项选择题 (本大题共20小题。每小题1分，共20分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的。请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．合同担保方式中，既可以用当事人自已的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是（ ）

A．保证 B．定金 C．留置 D．抵押

2．当事人负债务，有先后履行顺序的，先履行的一方未履行的，后履行的一方有权拒绝其履行要求，这种情况为（ ）

A．同时履行抗辩权 B．不安抗辩权 C．先履行抗辩权 D．后履行抗辩权

3．对于可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求下列哪一部门撤销该合同? （ ） A．建设行政主管部门 B．工商行政管理部门 C．合同管理部门 D．人民法院

4．依据《合同法》的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接受货物时，遇价格上涨，应（ ） A．按原价格执行 B．按新价格执行

C．按原价和新价的平均价执行 D．按市场价执行 5．《合同法》中规定的“缔约过失责任”是指（ ）

A．因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任 B．委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担 C．由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任 D．订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自已负责 6．投标人在投标过程中出现下列情况时，招标人可以没收投标保证金的是（ ） A．投标文件的密封不符合招标文件的要求 B．投标文件中附有招标人不能接受的条件 C。购买招标文件后不递交投标文件

D．拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正

7．评标委员会成员人数应为!人眇上的单数，其中技术、经济方面的专家不得少于成员总数 的（ ）

A．1／4 B．1／3 C．1／2 D．2／3

8．如果下列合同文件出现不一致，具有最高解释效力的是（ ）

A．图纸 B．工程量清单 C．中标通知书 D．施工合同专用条款

1

9．承包人在协议条款约定的日期内编制、敝施工组织设计和进度计划，应（ ） A．由建设单位主管部门确认和提出修改意见 B．由业主确认和提出修改意见 C．由工程师确认和提出修改意见 D．由项目经理确认和提出修改意见

10．在建设工程施工合同履行中，工程师接到承包人延期开工申请后，以书面形式答复承包

人的时限为（ ）

A．24小时 B．48小时 C．3天 D．7天

11．工程项目施工合同以付款方式划分可分为：①总价合同；②单价合同：③成本加酬金合

同三种。以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是（ ） A．③一②一① B．①一②一③ C．③一①一② D．①一③一② 12．当仲裁庭由3名仲裁员组成时，其中首席仲裁员应由（ ） A．仲裁委员会主任指定 B．仲裁庭指定 C．当事人共同选择 D．仲裁委员会指定

13．投标保函的金额一般为投标报价总金额的（ ）

A．0.1％～0.55％ B．0.5％～3％ C．3％～5％ D．5％～10％ 14．在FIDIC土木工程施工合同条件中，有权将工程的部分项目的事实发包给指定分包商的 是（ ）

A．业主 B．承包商 C．分包商 D．设计单位 15．按照惯例，下列风险中应由业主承担的是（ ） A．一个有经验的承包者不能预测的情况的风险 B．进度和质量风险 C．材料和设备采购风险

D．报价的完备性和正确性风险

16．建设工程合同可以从不同角度进行分类，从完成承包的内容分，可分为（ ） A．建设工程总承包合同、建设工程承包合同、分包合同

B．建设工程勘察合同、建设工程设计合同、建设工程施工合同 c．施工合同文本、FIDIC土木工程施工合同条件 D．计划合同与非计划合同、诺成合同与实践合同

17．投标保证金的有效期一般应超过投标有效期（ ） A．7天 B．14天 C．28天 D．30天

18．按索赔事件的性质，索赔可分为工程变更索赔、工程终止索赔、不可预见的外部障碍或

条件索赔和（ ）

A．工期拖延索赔 B．综合索赔 C．承包商与业主问的索赔 D．单项索赔

19．FIDIC合同条件规定，保留金全部退还给承包商是在（ ） A．施工全部完毕之后 B．工程移交之后

C．保修期满之后 D．竣工验收报告批准之后

20．如果合同中约定了仲裁条款，则在合同履行过程中一旦发生争议，不能选用的解决方式

是（ ）

A．和解 B．调解 C．仲裁 D．诉讼

二、多项选择题 (本大题共5小题。每小题2分，共10分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的。请将其代码填写在题后的

括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

2

21．当事人在合同的订立过程中有过错，给对方造成损失，应当承担订约过错责任的情形包

括（ ）

A。假借订立合同，恶意进行磋商的 B．泄露对方商业秘密的 C．提供虚假情况的

D．故意隐瞒与订立合同有关重要事实的 E．经过艰苦的谈判但最终未签订合同的

22．我国《招标投标法》规定，建设工程招标方式包括（ ） A．公开招标 B．邀请招标 C．议标 D．地区内招标 E．行业内招标

23．按我国《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，应由发包人完成的工作包括（ ） A．土地征用和拆迁 B．临时用地申报批准手续 C．提供工程地质报告 D．做好现场安全保卫工作 E．提供工程进度计划表

24．在建设工程设计合同履行中，因故发生变更或违约时，关于设计费的正确处理方法有

（ ）

A．委托人因故要求修改设计的，需增付相应设计费

B．委托人因故要求中途停止设计时，承包人不退还已多付的设计费 C．委托人因故要求中途停止设计的，承包人需要退还已多付的设计费 D．因委托人未按期提供设计所必须的资料而造成窝工的，应增付设计费 E．委托人超过合同规定的日期支付设计费时，应偿付逾期违约金 25．FIDIC合同条件规定，承包商的义务包括（ ） A．对工程质量负责

B．在缺陷责任期内负责照管工程现场

C．执行工程师发布的各项指令 D．拒绝接受指定的分包商 E．对施工现场的安全负责

三、名词解释题 （本大题共5小题。每小题3分，共15分) 26．合同法律关系 27．指定分包商 28．工程索赔 29．不平衡报价法 30．缺陷责任期，

四、简答题（本大题共5小题。每小题5分，共25分） 31．简述违约责任与缔约过失责任的区别。 32．简述工程项目施工招标应具备的条件。

33．在施工合同的履行过程中，应不可抗力导致的费用应如何分担？ 34．新版示范本中规定的工程变更包括哪些范围？ 35．简述引起工程费用索赔的主要原因。

五、案例分析题 (本大题共2小题。每小题15分，共30分)

36．某项工程建设项目，发包人与承包人按《建设施工合同文本》签订了工程施工合同，工程未进行投保。在工程施工个过程中，遭受暴风雨不可抗力的袭击，造成相应的损失，承

3

包人及时向监理工程师提出了索赔要求，并附索赔有关资料和证据。索赔报告的基本要求如下：

（1）遭暴风雨袭击是因非承包人原因造成的损失，故应由发包人承担赔偿责任。

（2）给已建部分工程造成损失，损失计18万元，应由发包人承担修复的经济责任，承包人不承担修复的经济责任。承包单位人员因此灾害数人受伤，处理伤员医疗费用和补偿金总计3万元，发包人应予以赔偿。

（3）承包人进入现场的施工机械、设备受到损坏，造成损失8万元，由于现场停工造成台班费损失4.2万元，发包人应负赔偿和修复的经济责任。工人窝工费3.8万元，发包人应予支付。

（4）因暴风雨造成现场停工8天，要求合同工期顺延8天。

(5)由于工程破坏，清理现场需费用2．4万元。发包人应予以支付。 问题：对承包人提出的要求如何处理?(请逐条回答) 37．

某房产司开发一框架结构高层写字楼工程项目，在委托设计单位完成施工图设计 后，通过招标方式选择监理单位和施工单位。

中标的施工单位在投标书中提出了桩基础工程、防水工程等的分包计划。在签订施工 合同时，业主虑到过多分包可能会影响工期．只同意桩基础工程的分包，而施工单位坚持 部应进行分包。在施工过程中，房产公司根据预售客户的要求。对某楼层的使用功能进行 调整（工程变更）。

在主体结构施工完成时，由于房产公司资金周转出现了问题，无法按施工合同及时支 付施工单位的工程款。施工单位由于未得到房产公司的付款．从而也没有按分包合同规定 的时闾向分包单位付款。 问题：

(1)房产公司不同意桩基础工程以外其他分包的做法有理吗?为什么?

(2)施工单位由于未得到房产公司的付款，从而也没有按分包合同规定的时问向分包 单位付款。妥当吗?为什么?

模拟试题及答案

一.单选

○初步设计经审查后,发现需要在原定委托设计范围内进行必要的修改,如果不是属于依据 资料错误原因,则修改资料责任应由( B )来承担.

A.委托方 B.设计单位 C.监理工程师 D.主管部门

○监理工程师超过授权范围发布指令，承包商执行后导致成本增加，这项额外费用应由（ A）。

A.业主承担

B.业主从监理费中扣除，转付给承包方 C.承包方承担，因他执行的是无效指令

D.监理单位给予支付

○采用FIDIC合同条件的施工合同，计入合同总价内的暂定金额使用权由（ B）控制。 A.业主 B.监理工程师 C.总包商 D.分包商 ○监理合同内约定，业主免费提供给监理机构的测量设备，监理工作完成后，监理单位（ D）。 A.向业主支付使用费并归还业主 B.将设备免费带走

4

C.向业主支付折旧费后带走 D.不须向业主支付费用将设备归还业主 ○合同履行过程中，因一方当事人的违约导致对方受到1万元损失。按合同内约定方法计算的违约金为4万元，则违约方应支付对方的金额为（ D ）。 A.1万元 B.2万元 C.3万元 D.4万元

○经济合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时,( A )。 A.另一方可请求法院强制执行 B.仲裁机构可强制执行

C.另一方可以请求公安机关强制执行

D.另一方可要求对方开户银行从其帐户内强行拨款 ○设计工作正式开始前，委托方预先支付给设计承包商的一笔拨款在合同规定为定金，合同履行过程中进行阶段支付时，（ C）。

A.按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回 B.按订金总额以合同约定的阶段支付次数的平均数扣回 C.每次阶段支付时均不许扣减定金

D.每次阶段支付时可将一定比例定金充抵部分设计费

○初步设计完成后即开始进行土建施工招标的大型工程，采用的合同类型应为（ B ）。 A.总价合同 B.单价合同

C.成本加酬金合同 D.成本加奖惩合同

○进行施工中间验收后，在合同约定的时间内，监理工程师即未在验收记录上签字，也未提出任何不合格的意见，则承包商（ A ）。

A.可继续施工 B.应等待监理工程师进一步指示后在施工 C.要求监理工程师再次检验 D.可报请业主作出决定 ○一方当事人要求变更经济合同，经双方协商达成一致。但由于合同变更导致对方的经济损失应由（ A）。

A.提出变更方承担 B.对方承担

C.平均分担 D.提出变更方按较大的比例承担

○承包商的施工期应从协议条款约定的工程开工日开始计算，至（ B ）止所经过的日 历天数。

A.合同约定的竣工日 B.竣工验收合格的提交竣工验收报告之日 C.办理竣工结算之日 D.工程保修期满之日

○监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时,( C ) A.同质业主后即可调换 B.无需通知业主即可调换 C.取得业主书面同意后才能调换 D.合同签订后不允许再调换 ○分包商在施工现场的协调管理工作，应由（ C）负责。

A.业主 B.监理工程师 C.总包商 D.分包商自己 ○招标准备阶段编制的标底，应是反映招标工程项目的（ B ）。 A.施工图预算价格 B.当前建筑市场价格

C.初步概算价格 D.预计的可能最第投标价格

○监理工程师通知承包商进行工程计量后，承包商在约定时间未派人参加计量，则（ C ）。 A.监理工程师应推迟计量时间 B.监理工程师单独计量无效 C.监理工程师单独计量有效 D.监理工程师可不必在计量

○施工合同文本中，属于不可抗力被迫终止合同的事件不包括（ A ）。 A.建设项目依据国家计划被取消 B.战争 C.协议条款内约定等级以上的地震 D.动乱

5

竣工协议，其内容包括（ ACD ）。

A.提前竣工的时间 B.为提前竣工而调整的施工进度计划 C.乙方采取的赶工措施 D.赶工措施的经济支出和承担 E.违约责任

○施工合同示范文本规定，在施工中由于（ ABCD）原因，造成工期延误，经甲方代表确认，竣工日期可以顺延。 A.不可抗力事件的发生 B.工程量的变化

C.一周内，非乙方原因造成停工累计超过8小时 D.工程设计变更

E.施工机械出现故障

○监理工程师监督大型设备采购合同履行时，有权根据合同对设备的（ ABE ）进行检查。 A.制造材料 B.制造进度 C.生产计划 D.制造成本 E.制造工艺

○下列选项中，属于经济合同的主要条款是（ ABCD ）。 A.合同标的条款 B.合同的违约金条款

C.标的数量和质量条款 D.当事人双方要求写明的条款 E.合同的担保条款

○经济合同变更或解除后，当事人的责任为（DE ）。

A.由提出变更或解除合同的请求方承担违约责任

B.因一方违约，使合同履行成为不必要时，债权人请求解除合同的，免除对方的责任 C.双方达成变更或解除合同的协议，即当事人双方互不承担责任 D.双方达成变更或解除合同的协议，若给对方造成损失，还须由请求方向对方承担赔偿责任 E.不可抗力的原因造成合同的变更或解除，双方当事人不承担责任

○FIDIC土木工程施工合同条件规定，监理工程师可以行使下列权力（ ABDE ）。

A.发布工程变更指令

B.审查批准承包商的施工进度计划 C.删减部分工作内容，另行委托完成 D.批准使用暂定金额

E.实施竣工所必需的任何种类的附加工作

○FIDIC规定，（ AC ）的关系不是合同法律关系。

A.业主和指定分包商 B.业主和工程师

C.业主和分包商 D.承包商和指定分包商 E.业主和承包商

○属于要约邀请的有（ ACE ）。 A.招标公告 B.中标通知书 C.拍卖公告 D.投标报价 E.商业广告

○同时履行抗辩权的适用条件有（ ACDE ）。 A.由同一双务合同产生互负的债务 B.在两个不同合同中产生的互负的债务 C.合同中未约定履行顺序

11

D.当事人另一方未履行债务

E.对方的对待给付是可能履行的义务

○监理合同标准条件规定：监理单位有建议权的情况有（ ACD ）。 A.选择工程总设计单位 B.选择施工分包单位 C.选择施工总承包单位

D.可能会影响工程规模和使用功能的设计变更

E.不会提高工程造价和延长工期条件下，对任何第三方合同规定义务提出变更 ○在我国下列（ BDE ）属于工程转包行为。

A总包单位将单项工程中技术复杂的单位工程分包 B总包单位将单位工程的主体包出

C总包单位将占群体工程比例五分之二的单位工程包出 D分包单位将项目的一般装修部分包出 E总包单位将整个工程包出，收取管理费

○投标单位有以下（ BDE ）行为时，招标单位可视其为严重违约行为而没收投标保证金。

A通过资格预审后不参加投标 B中标后拒绝签订施工合同 C不参加开标会议或不参加现场考察 D开标后要求撤回投标书 E 投标截止后要求撤回投标书 三.简答题

1. 在FIDIC土木工程合同条件下，监理工程师颁发的“工程移交证书”有何作用？

答：（1）证书中指明的竣工日期，可用于判断承包商提前竣工还是延误竣工，从而判断按合同规定是奖励还是处罚；

（2）颁发证书日，即为对已竣工工程照管责任的转移日期； （3）可按合同规定进行竣工结算；

（4）业主应释放保留金的50%给承包商。 2. 试述合同成立与合同生效之区别和联系？ 答：（1）两者性质不同；

（2）两者的评判标准与构成要件不同； （3）两者的时间起点不尽相同； （4）两者的后果不同。

3. 竣工结算后如果发包人未按约定支付价款的，根据我国《合同法》规定，承包商优先受偿的程序是什么？ 答：发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款，发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内不支付的，承包人可以与发包人协议将工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

四、名词解释题 五、案例分析题

某钢筋混凝土结构住宅，业主与施工单位，监理单位分别签订了施工合同，监理合同。施工单位将土方开挖，外墙涂料与防水工程分别分包给专业性公司，并分别签订了分包合同。

合同规定2003年3月1号开工，2004年4月1号竣工，工程造价3000万元。 问题 ：

12

（1）总包单位于2月25号进场，进行开工前准备工作，电力部门通知施工用变压器要到3月8号才能安装完毕，施工单位因此要求工期顺延七天。此项要求是否成立？根据是什么？

（2）土方公司在基础开挖中遇到地下文物，采取了必要的保护措施。为此总包单位请他们向业主索赔，是否恰当？为什么？

（3）在结构施工过程中，总包单位按监理工程师批准的施工组织设计进行施工，由于施工组织设计本身的缺陷导致现场一度失控，导致封顶时间延误了七天。总包单位以工程师的同意为由，要求给予七天的工期补偿。是否恰当？为什么？ 参考答案：

（1）成立，因为此责任属于业主责任，将施工所需的电接至专用条款约定地点是业主应该做的工作，并非承包商的责任。

（2）不恰当，因为土方公司是分包单位，与业主没有合同关系，只能向总包商索赔。 （3）不恰当，因为工程师对施工组织设计的确认或提出修改意见，并不能免除承包商对施工组织设计本身的缺陷所应承担的责任。

某工程下部为钢筋混凝土基础，上面安装设备。业主分别与土建、安装单位签订了基础和设备安装工程施工合同。两个承包商都编制了相互协调的进度计划，进度计划已得到监理工程师的批准。基础施工完毕，设备安装单位按计划将材料及设备运进现场进行准备施工。经监测发现有近1/6的设备预埋螺栓位臵偏移过大，无法安装设备，须返工处理。安装工作因基础返工而受到影响，安装单位提出索赔要求。

问题：

（1）安装单位的损失应由谁负责？为什么？

（2）安装单位提出索赔要求，监理工程师应如何处理？ （3）判断承包商索赔成立的条件是什么？ 参考答案：

（1）应由业主赔偿，因为安装单位与业主签订了合同，业主未按合同规定，提供合格的施工现场给安装单位；

（2）指令土建单位按图纸要求返工；审核安装单位的索赔要求，包括索赔依 据和证据；审核安装单位的索赔值（包括工期和费用），在自己授权范围内与安装单位进行索赔谈判；确认和证明索赔值；向土建单位进行索赔。

（3）与合同相比较，承包商是否发生了实际损失或损害；是否是承包商自己原因或应承担的风险造成的损失或损害；是否按规定程序提出索赔要求和报告。

试题分类

一、单项选择题

1.债务人或第三人将动产或财产权利移交债权人占有，将该动产或财产权利作为债权的担保；债务人不履行债务时，债权人有权依法以该财产折价或者拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。这种担保形式属于（ ） A.保证 B.抵押 C.质押 D.留置 2.在工程建设中，工程招标属于（ ） A.要约邀请 B.要约 C.承诺 D.合同成立

13

3.下列情况属于表见代理的是（ ） A.无合法授权的代理行为

B.代理人超越代理权限而为的代理行为 C.代理权终止后的代理行为

D.被代理人知道他人以自己的名义订立合同而不作否认表示

4.递交有效投标文件的投标人_________的，招标人必须重新组织招标。（ ） A.少于5个 B.多于5个 C.少于3个 D.多于3个

5.如果是2个或2个以上的法人或其他组织组成的施工联合体，以一个投标人的身份共同投标，必须有_________协议，且以_________的一个资质作为联合体的资质参加投标。（ ） A.合作 较低 B.合作 较高 C.联合 较低 D.联合 较高

6.征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在_________小时内向委托人作出书面报告。（ ） A.24 B.48 C.60 D.72

7.承包人应当按照合同工期完成工程施工。如果由于_________造成工期延误，承包人应承担违约责任。（ ）

A.工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行 B.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时 C.承包人擅自变更设计

D.发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件

8.采购标的数额较大、市场竞争比较激烈的建筑材料或设备供应，并易于使采购方获得较为有利的合同价格，这种选择供货商的方式是（ ） A.招标选择供货商 B.询价—报价—签订合同 C.直接订购 D.中介代理 9.中期贷款是指贷款期限在_________的贷款。（ ） A.1年以上3年以下（含3年） B.1年以上5年以下（含5年） C.3年以上5年以下（含5年） D.5年以上10年以下（含10年） 10.下列可以作为抵押物的财产是（ ） A.土地所有权

B.抵押人所有的房屋和其他地上定着物 C.所有权、使用权不明确或有争议的财产 D.依法被查封、扣押、监管的财产

11.《土木工程施工合同条件》是FIDIC最早编制的合同文本。文本中，自工程移交证书中写明的竣工日开始，至工程师颁发解除缺陷责任证书为止的日历天数（即国内施工合同文本所指的工程保修期），被称作（ ） A.合同工期 B.施工期 C.缺陷责任期 D.合同有效期

12.指定分包商，是由_________指定、选定，完成某项特定工作内容并与承包商签订分包合同的特殊分包商。（ ） A.业主（工程师） B.承包商

14

C.监理方 D.设计方

13.于1968年由CharlesB.Thomsen等人在美国纽约州立大学研究后提出，也称为Fast-Track Construction Management快速施工法的建设模式是（ ） A.传统模式 B.EPC模式 C.CM模式 D.BOT模式

14.发包单位只向投标人给出发包工程的分部分项工程以及工程范围，而不对工程量做任何规定，承包商在投标时只需要对这种给定范围的分部分项工程提出报价即可，这种形式的合同是（ ） A.总价合同 B.估计工程量单价合同 C.纯单价合同 D.成本补偿合同

15.对损失小、概率大的风险，为了最大限度地降低风险事故发生的概率和减少损失幅度而采取风险处置技术，这种常用的风险处置措施被称为（ ） A.风险回避 B.风险控制 C.风险转移 D.风险保留

16.增加人员投入，重新进行计划或调整计划，派遣得力的管理人员，这种合同实施调整措施是（ ） A.组织措施 B.技术措施 C.经济措施 D.合同措施

17.由于环境变化、不可抗力等导致设计的修改，必须由_________承担责任。（ ） A.业主 B.承包商 C.监理方 D.分包方

18.FIDIC合同条件及我国建设工程施工合同条件都规定：承包人应在索赔事件发生后的_________天内，将其索赔意向以正式函件通知工程师。（ ） A.7 B.14 C.28 D.56

19.由于业主或工程师的原因而直接造成工期延误并导致经济损失，是_________的延误。（ ） A.只可索赔工期 B.只可索赔费用 C.可索赔工期和费用 D.既不能索赔工期也不能索赔费用

20.法院对已经发生法律效力的判决、裁定，发现确有错误需要纠正而进行的再审程序，这个程序就是（ ） A.法院调解程序 B.简易程序 C.第二审程序 D.审判监督程序

一、单项选择题

1.债务人将其权利移交给债权人占有，用以担保债务履行的方式是（ ） A.保证 B.抵押 C.质押 D.留置

2.《合同法》的规定，出现___________订立的合同时，当事人可以向仲裁机构请求撤销合同。（ ） A.违反法律法规规定 B.当事人恶意串通损害第三人利益 C.以合法形式掩盖非法目的 D.对方当事人采用欺诈手段

3.合同约定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于___________状态。（ ）

15

A.现场地质条件与文件资料说明不一致 B.不利于施工的外界非自然条件 C.不利于施工的气候条件 D.其他承包商对施工的干扰

19.《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交( )

A．索赔事件发生的原因和证据资料 B.索赔的依据 C.索赔报告 D.索赔意向通知

20.施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥标号不清楚而将425号的水泥当作525号水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应( ) A．向人民法院起诉，要求确认该合同无效 B.向人民法院起诉，要求撤销该合同

C.向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效 D.向仲裁机构申请仲裁，要求撤销该合同 二、多项选择题

1.按照《合同法》规定，以下几种情况，合同无效（ ） A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益 B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益 C.以合法的形式掩盖非法的目的 D.损害社会公共利益

E.违反法律、行政法规的强制性规定 2.建设工程施工合同的特点包括（ ） A.合同标的物的特殊性 B.合同内容的多样性 C.合同内容的复杂性 D.合同履行期限的长期性 E.合同监督的严格性 3.下列贷款方式属于担保贷款是（ ） A.信用贷款 B.保证贷款 C.抵押贷款 D.质押贷款 E.票据贴现 4.按风险产生的后果分类，可分为（ ） A.费用风险 B.质量风险 C.工期风险 D.信誉风险 E.市场风险

5.要防止工程延期的发生，必须做到以下几点（ ） A.不管是工程师还是业主和承包人，都必须熟悉和掌握有关合同条件和技术规范，严格遵守和执行合同

B.作为业主应多协调、少干预，必须尽量避免由于行政命令的干扰引起的工程延误

C.应尽量避免由于图纸延迟发出、征地拆迁延误、工程暂停和不按程序办理工程变更等引起 的延期

D.工程师必须掌握第一手资料，认真做好监理日志等原始记录，以了解工地现场的实际情况 E.工程师必须对承包人的进度计划安排给予充分重视

二、多项选择题

1.下列选项中，属于要约邀请的包括（ ）

26

A.价目表的寄送 B.招标公告 C.递送投标书 D.无价格的商业广告 E.发出中标通知书

2.下列选项中，___________的合同属于效力待定合同。（ ） A.无处分权人处分他人财产 B.以胁迫手段订立 C.因重大误解订立 D.限制民事行为能力人订立 E.表见代理人订立

3.合同争执的解决，司法途径可分为___________方式。（ ） A.调解 B.协商解决 C.仲裁 D.诉讼 E.工程师调解

4.委托监理合同示范文本中，监理人的权利包括（ ） A.设计标准认定权 B.工程款支付的签认权 C.工程设计变更的审批权 D.施工技术方案的审核权 E.工程建设有关协作单位组织协调主持权

5.设计合同规定，发包人应向设计人提供的设计依据文件和资料包括（ ） A.经批准的可行性研究报告 B.设计依据的标准 C.城市规划许可文件 D.限额设计要求 E.工程勘察资料 二、多项选择题

1.项目采购模式的演变主要基于以下方面的原因：（ ） A.业主观念变化 B.设计与施工一体化趋势 C.承包商利润的追求 D.承包商处于主动地位 E.传统DBB模式的局限性

2.构成要约必须具备以下条件：（ ） A.要约必须是特定人所为的意思表示 B.要约必须具有缔约目的

C.要约是当事人希望对方向自己提出订立合同的意思表示 D.要约的内容应当具体确定 E.要约必须向相对人发出

3.投标策略作为投标取胜的方式、手段和艺术，贯穿于投标竞争的始终，内容十分丰富。在投标与否、投标项目的选择、投标报价等方面，无不包含投标策略。常见的投标策略有（ ） A.增加建议方案 B.平衡报价法 C.突然袭击法 D.无利润算标 E.低价夺标法

4.下列属于设计发包人责任的是：（ ）

A.按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责 B.不得要求设计人违反国家有关标准进行设计

C.在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，支付相应的设计费

D.发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，发包人应向设计人支付赶工费

E.未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人

27

转让或用于本合同外的项目

5.中标后，发包人和承包人还必须通过合同谈判，最终订立一份对双方均有法律约束力的合同文件。发包人愿意进一步通过合同谈判签订合同的原因是：（ ） A.完善合同条款 B.降低合同价格

C.评标时发现其他投标人的投标文件中某些建议非常可行，而中标人并未提出，发包人非常希望中标人能够采纳这些建议

D.讨论某些局部变更，包括设计变更、技术条件或合同条件变更对合同价格的影响 E.争取改善合同条件，谋求公正和合理的权益，使承包人的权利与义务达到平衡 二、多项选择题

1.作为法人，应具备以下4个法定条件：（ ） A.依法成立

B.有必要的财产和经费

C.有自己的名称、组织机构和场所 D.有符合法定条件的法定代表人 E.能独立承担民事责任

2.如果招标人有足够的管理能力，也可以将全部施工内容分解成若干个单位工程和特殊专业工程分别发包，分标段时要考虑的主要因素有（ ） A.工程特点

B.对工程造价的影响

C.有利于发挥承包商的特长，增加对承包商的吸引力，使更多的承包商来投标 D.工地的施工管理问题 E.其他因素

3.在工程监理合同中，下列属于委托人的权利的是（ ） A.选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利

B.对工程规划、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求认定权，以及对设计变更的审批权

C.监理人调换普通监理人员须事先经委托人同意

D.有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告

E.当发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任

4.可调价格合同中合同价款的调整因素包括（ ） A.法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款

B.工程造价管理部门（指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构）公布的价格调整

C.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时 D.承包人原因导致的工程量增加 E.双方约定的其它因素

5.索赔具有如下一些本质特征（ ）

A.索赔的依据是法律法规、合同文件及工程建设惯例，但主要是合同文件 B.索赔是因非自身原因导致的，要求索赔一方没有过错 C.与原合同相比较，已经发生了额外的经济损失或工期损害 D.索赔必须有切实有效的证据

28

E.索赔是单方行为，双方还没有达成协议 二、多项选择题

1.合同不当履行的处理包括( ) A.因债权人致使债务履行困难的处理 B.提前或部分履行的处理 C.合同不当履行中的保全措施 D.部分合同失效的处理 E.合同部分撤销的处理

2.对索赔报告的审查包括( ) A．事态分析 B.证据资料调查 C.分析索赔理由 D.实际损失分析 E．损害事件原因分析

3.在工程监理合同中，下列属于委托人的权利的是( ) A.选定工程总承包人以及与其订立合同的权利

B.对工程规划、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求认定权，以及对设计变更的审批权

C.监理人调换普通监理人员须事先经委托人同意

D.有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告

E.当发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任 4.按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，下列在合同履行过程中发生的款项，属于“费用”的包括( )

A．设计变更给承包人增加的款额 B.工程师批准承包商索赔的款项

C.承包人聘请专家解决施工中技术问题的顾问费

D.承包商对不合格工程拆除后重新施工发生的经济支出 E．承包商收取的分包管理费

5.依据FIDIC《施工合同条件》的规定，工程师处理索赔时，应给予承包商利润补偿的情况包括( )

A．业主延误移交施工现场 B.不可抗力造成的损失

C.业主提前占用部分工程对承包商后续施工干扰的损失

D.施工中遇到图纸未标明需保护的地下文物导致施工成本增加的补偿 E．施工中遇到异常恶劣气候条件的影响 二、多项选择题

1.《合同法》规定的合同有效条件包括( ) A．合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力 B.当事人意思表示真实 C.合同当事人签字或盖章 D.合同应当采用书面形式

E．不违反法律或社会公共利益

2.按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，属于发包人应完成的工作有( ) A．办理土地征用

B.向工程师提供工程进度计划

C.提供保证施工安全需要的围栏设施

29

D.协调处理施工现场周围地下管线的保护工作 E．提供施工现场的地下管线资料

3.依据委托监理合同示范文本规定，委托人的义务包括( ) A．负责合同的协调管理工作 B.外部关系协调

C.免费提供监理工作需要的资料 D.更换委托人代表需要经监理人同意

E．将监理人、监理机构主要成员分工、权限及时书面通知被监理人 4.在FIDIC《施工合同条件》中，业主应承担的风险包括( ) A．业主提供的设计不当造成的损失 B.承包商提供的设计不当造成的损失 C.不属于承包商原因造成的放射性污染 D.属于承包商原因造成的放射性污染 E．政策法规的变化对工程成本的影响

5.某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷，当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是( )

A.施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构 B.通过有关调解仍未解决合同纠纷

C.施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议 D.和解无效

E.人民法院没有管辖权

三、名词解释题

P36合同法的基本原则 P37法人 P42要约邀请 P43要约 P43承诺生效 P52表见代理

P59同时履行抗辩权的构成条件 P75违约责任 P82违约金

P101招投标基本程序 P249合同有效期

四、简答题

1.说明定金的概念及法律特征。

2.工程款（进度款）的结算方式有哪几种？ 3.费用索赔的产生主要有哪几种原因？ 四、简答题

1.写出仲裁的特点。

2.合同担保的方式有哪些？

3.土木工程合同履行的基本原则。 四、简答题

30

（3）发出投标邀请书。

（4）对报名参加投标者进行资格预审，并将结果通知合格的申请投标人。 （5）向所有获得投标资格的投标人发售招标文件。 （6）召开投标预备会。

（7）招标文件的澄清与修改。

（8）建立评标组织，制定标底和评标、定标办法。 （9）召开开标会议，审查投标书。 （10）组织评标。

（11）与合格的投标者进行质疑澄清。 （12）决定中标单位。 （13）发出招标通知书。

（14）建设单位与中标单位签订承发包合同。 问题:

(1)指出上述招投标程序中的不妥和不完善之处。

(2)该工程共有七家投标人投标，在开标过程中，出现如下情况：

①其中1家投标人的投标文件没有按照招标文件的要求进行密封和加盖企业法人印章，经招标监督机构认定，该标作无效投标处理；

②其中1家投标人提供的企业法定代表人委托书是复印件，经招标监督机构认定，该标作无效投标处理；

③开标人发现剩余的5家投标人中，有1家的投标报价与标底价格相差较大，经招标监督机构认定，该标作无效投标处理。

指出以上处理是否正确，并说明原因。 (3)施工招标标底有什么作用？

(4)在我国，解决合同争议方式有哪些？

2.某工程项目通过公开招标的方式确定了三个不同性质的施工单位承担该项工程的全部施工任务，建设单位分别与A公司签订了土建施工合同；与B公司签订了设备安装合同；与C公司签订了电梯安装合同。三个合同协议中都对甲方提出了一个相同的条款，即“建设单位应协调现场其他施工单位，为三家公司创造可利用条件”。合同执行过程中，发生如下事件：

事件1：A公司在签订合同后因自身资金周转困难，随后和承包商D公司签定了分包合同，在分包合同中约定承包商D按照建设单位（业主）与承包商A约定的合同金额的10%向承包商A支付管理费，一切责任由承包商D承担。

事件2：由于A公司在现场施工时间拖延5天，造成B公司的开工时间相应推迟了5天，B公司向A公司提出了索赔。

事件3：顶层结构完成，A公司拆除塔吊，改用井架运输材料，C公司原计划由甲方协调使用塔吊将电梯设备吊上9层楼顶的设想落空后，提出用A公司的卷扬机运送，A公司提出井架吨位不足，不能运送。最后，C公司只好为机房设备的吊装重新设计方案。C公司就新方案的实施引起的费用增加和工期延误向建设单位提出索赔。 问题：

(1)事件1中A公司的做法是否符合国家有关法律规定?其行为属于什么行为? (2)事件2中B公司向A公司提出索赔是否正确?如不正确，说明正确的做法。 (3)事件3中C公司向建设单位提出的索赔是否合理?理由是什么? (4)引起施工合同主体纠纷的成因有哪些。 (5)承包人索赔成立的条件。

36

37

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/3epg.html