100分建设工程合同管理-4次作业

更新时间:2023-10-30 12:55:01 阅读量: 综合文库 文档下载

说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。

一、单项选择题(只有一个选项正确,共20道小题)

1. 要约人要撤销要约,撤销要约通知应在( )到达对方。 (A) 要约人到达对方之前 (B) 对方发出承诺之前

(C) 对方承诺到达要约人之前 (D) 对方承诺生效之后 正确答案:B 解答参考:

2. 某上级公司由于工作失误,将应交下级工厂甲的任务误发至下级乙工厂,乙据

此与某建筑公司丙签订合同。该合同在执行过程中,上级公司发现有误,决定纠正错误,遂通知乙停止执行合同,乙与丙遭受损失,则( )。 (A) 原合同无效,乙与丙各自承担损失

(B) 上级公司直接赔偿丙的损失

(C) 甲应赔偿丙的损失,乙的损失自己负责 (D) 乙应赔偿丙的损失,再请求上级公司负责处理 正确答案:D 解答参考:

3. 依据《合同法》规定,当事人在合同中既约定定金,又约定违约金时,若一方

违约,对方( )追究违约放的赔偿责任。 (A) 可选择违约金条款或定金条款

(B) 可以同时采用违约金和定金条款 (C) 应该采用违约金条款 (D) 必须采用定金条款 正确答案:A 解答参考:

4. 合同一方当事人的法人合并后,原法定代表人签订的合同( )。 (A) 无效 (B) 变更 (C) 有效 (D) 终止 正确答案:C 解答参考:

5. 下列行为属转包行为的是( )

(A) 承包单位承包建设工程后,将其承包的少部分建设工程转给让人 (B) 承包单位承包建设工程后,将其承包的部分建设工程转给他人

(C) 承包单位承包建设工程后,不履行合同约定的责任和义务,将其承包的全部

建设工程转给他人的

(D) 承包单位承包建设工程后,将其承包的劳务工程转给他人承包

正确答案:C 解答参考:

6. 下列( )行为已挂靠行为论处。

(A) 合同约定的施工单位与现场实际施工方之间有产权关系 (B) 合同约定的施工单位与现场施工方之间有统一的财务管理

(C) 合同约定的施工单位与施工现场的项目经理及主要工程管理人员之间有合

法的人事调动、任免、聘用及社会保险关系

(D) 合同约定的施工单位与施工现场的工人之间无合法的建筑劳动用工和社会保险关系

正确答案:D 解答参考:

7. 现行的《工程项目建设项目施工招标投标办法》是在( )颁布的。 (A) 2003年 (B) 2009年 (C) 2001 (D) 2007

5月1号 10月1号

年1月1号 年5月1号

正确答案:A 解答参考:

8. 招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金。投标保证金的数额一般

为投标总额的百分之二,一般不超过( )。 (A) 120万元

(B) 100万元 (C) 80万元 (D) 70万元 正确答案:C 解答参考:

9. 一般情况下,建设工程监理招标过程中,投标单位少于( )时招标单位应当

重新招标。 (A) 2家

(B) 3家 (C) 4家 (D) 5

正确答案:B 解答参考:

10. 下列选项中,投标人与招标人之间属于串通投标行为的是( )。 (A) 甲乙丙丁四家单位产加竞标,在竞标过程中均高价投标

(B) 甲乙丙丁四家单位产加竞标,在竞标前四家单位先进行内部竞价,选定丙为

中标人后,再参加投标

(C) 甲乙丙丁四家单位产加竞标,招标人向甲单位泄露标底

(D) 甲乙丙丁四家单位产加竞标,乙单位为中标向招标人某国税局的局党委书记行贿

正确答案:C 解答参考:

11. 在招标人的下列违法行为中,根据《工程建设项目招标投标办法》的规定,

可导致招标无效,应当重新招标的是( )

(A) 招标人强制要求中标人垫付中标项目建设资金的

(B) 招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人 (C) 招标人不按项目审批部门核准内容进行招标的 (D) 招标人擅自提高履约保证金 正确答案:C 解答参考:

12. 根据《中华人民共和国招标投标法》,招标投标活动应当履行的原则( )

(A) 公平 (B) 公平 (C) 公平 (D) 公平 正确答案:B 解答参考:

公正 公开 实事求是 公正 公开 诚实信用 公正 科学 择优

公正 公开 科学 择优

13. 一般工程建设项目的招标工作由( )负责,任何单位和个人不得以任何

方式非法干涉招标投标活动。 (A) 招标人

(B) 行政监督人 (C) 监察人 (D) 评标专家 正确答案:A 解答参考:

14. 某艺术中心土建工程招标文件载明,提交投标文件的截止时间为2009年

1月15日上午9:00,则根据有关规定,本次土建工程的开标时间应为( )

(A) 2009年1月15日上午9:30

(B) 2009年1月16日上午9:30 (C) 2009年1月15日上午9:00 (D) 2009年1月16日上午9:00 正确答案:C 解答参考:

15. 依法必须进行勘察设计招标的工程项目,自招标文件开始发出之日起至投标

人提交投标文件截止之日止,最短不得少于( )日。 (A) 10

(B) 30 (C) 15 (D) 20 正确答案:D 解答参考:

16. 根据《评标委员会和评标方法暂行规定》,评标委员会由( )负责组建。 (A) 招标人

(B) 上级主管部门 (C) 行政监督部门 (D) 监察部门 正确答案:A 解答参考:

17. 在《建设工程委托监理合同(示范文本)》中,纲领性的法律文件是( ) (A) 建设工程委托监理合同

(B) 建设工程委托监理合同标准文件 (C) 建设工程委托监理合同专用条件 (D) 双方共同签署的修正文件 正确答案:A 解答参考:

18. 某监理合同中,出现了“须遵守XX示地方性标准《建设工程监理规程》”的

约定,该约定应写在( )中。 (A) 建设工程委托监理合同

(B) 中标函

(C) 建设工程委托监理合同标准条件 (D) 双方共同签署的修正文件 正确答案:D 解答参考:

19. 在监理合同履行过程中,发生不可抗力导致施工被迫中断,不可抗力影响消

失后恢复施工前必要的监理准备工作属于( )

(A) 附加工作 (B) 额外工作 (C) 正常工作 (D) 委托人工作 正确答案:B 解答参考:

20. 监理合同的有效期是指( ) (A) 合同约定的开始日至完成

(B) 合同签订日至合同约定日的完成日

(C) 合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日 (D) 合同约定的开始日至工程验收合格日 正确答案:C 解答参考:

二、不定项选择题(有不定个选项正确,共20道小题)

21. 根据《合同法》的规定,可以解除合同的条件有( )。

[不选全或者选错,不算完成] (A) 不可抗力发生

(B) 当事人迟延履行债务

(C) 在履行期限届满之前,当事人明确表示不履行主要债务 (D) 当事人违约使合同目的无法实现

(E) 在履行期限届满之前,当事人以自己的行为表明不履行主要债务 正确答案:C D E 解答参考:

22. 依据《合同法》的规定,无效合同的条件包括( )

[不选全或者选错,不算完成]

(A) 一方以胁迫的手段订立合同,但不违法也不损害第三方利益

(B) 损害社会公共利益 (C) 在订立合同时显失公平 (D) 恶意串通损害第三方利益 (E) 违反行政法规的强制性规定 正确答案:B D E 解答参考:

23. 甲、乙签订一份水泥买卖合同,甲为出卖人,乙为买受人。合同中约定乙将

货款20万元支付甲后5天内,甲将水泥运至乙的工地。当乙准备按合同约定支

付货款时,突然得到消息,并有确切证据证明甲存在( )情形之一的,乙即可终止履行合同。

[不选全或者选错,不算完成] (A) 经营状况严重恶化

(B) 领导班子发生重大变化 (C) 丧失商业信誉 (D) 转移财产以逃避债务 (E) 抽逃资金以逃避债务 正确答案:A C D E 解答参考:

24. 依据《合同法》的规定,合同的权利义务终止,不影响合同中( )的效力。

[不选全或者选错,不算完成] (A) 清理条款

(B) 结算条款 (C) 质量条款 (D) 违约责任条款 (E) 风险条款 正确答案:A B 解答参考:

25. 某建筑材料采购合同被法院认定为可撤销合同,起法律后果有( )。

[不选全或者选错,不算完成] (A) 返还财产

(B) 赔偿损失 (C) 支付违约金 (D) 双倍返还定金 (E) 没收财产 正确答案:A B 解答参考:

26. 具备下列( )情形的,以挂靠行为论处。

[不选全或者选错,不算完成]

(A) 合同约定的施工单位与施工现场的工人之间无合法的建筑劳动用工和社会保险关系

(B) 合同约定的施工单位与现场实际施工方之间无产权关系

(C) 合同约定的施工单位与现场实际施工方之间有统一的财务管理

(D) 合同约定的施工单位与施工现场的项目经理及主要工程管理人员之间无合

法的人事调动、任免、聘用及社会保险关系

(E) 合同约定的施工单位与现场实际施工方之间有产权关系

正确答案:A B D 解答参考:

27. 依据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》,关系式会公共利益,公众

安全的公用事业项目包括:( )等。 [不选全或者选错,不算完成] (A) 生态环境保护项目

(B) 供水 供电 供气 供热等市政工程项目 (C) 商品住宅,包括经济适用住房 (D) 科技 教育 文化等项目

(E) 铁路 公路 管道 水运 航空等交通运输项目 正确答案:B C D 解答参考:

28. 依据《招标投标法》的有关规定,下列哪些特殊情况,不适宜进行招标的项

目,按国家规定可以不进行招标。( ) [不选全或者选错,不算完成] (A) 涉及国家安全、国家秘密

(B) 使用国际组织或者外国政府资金的项目 (C) 抢险救灾

(D) 利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工 (E) 生态环境保护项目 正确答案:A C D 解答参考:

29. 国家发展和改革委员会等7部委联合发布的《工程建设项目施工招标投标办

法》规定,下列哪些项目可以不进行招标。( ) [不选全或者选错,不算完成]

(A) 施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的

(B) 施工企业自建自用的工程,该施工企业资质等级符合工程要求的 (C) 在建工程追加的附属小型工程或者主体附加工程,原中标人任具备承包能力

(D) 使用国际组织或者外国政府资金的项目

(E) 涉及国家安全、国家机密或者抢险救灾而适宜招标的 正确答案:A B C E 解答参考:

30. 计划招标的项目在招标之前需向政府主管机构提交招标申请书。招标申请书

的主要内容包括( )等。 [不选全或者选错,不算完成] (A) 招标单位的资质

(B) 招标工程具备的条件 (C) 招标工程设计文件 (D) 拟采用的招标方式 (E) 对投标人的要求 正确答案:A B D E 解答参考:

31. 投标邀请书的内容应载明( )等事项。

[不选全或者选错,不算完成] (A) 标项目的性质、数量

(B) 招标人的名称和地址 (C) 招标项目的实施地点和时间 (D) 取招标文件的办法 (E) 招标人的资质证明 正确答案:A B C D 解答参考:

32. 工程项目施工投标人在现场探勘之前,应先仔细研究招标文件有关概念的含

义和各项要求,特别是招标文件中的( )。 [不选全或者选错,不算完成] (A) 工作范围

(B) 专用条款 (C) 工程地质报告 (D) 设计图纸 (E) 实际说明 正确答案:A B D E 解答参考:

33. 依法必须招标的工程建设项目,应当具备下列条件才能进行施工招标( )。

[不选全或者选错,不算完成] (A) 招标人已经依法成立

(B) 初步设计及概算应当履行审批手续的,已经批准

(C) 招标范围、招标方式和招标组织形式等履行审批核准手续的,已经批准 (D) 有相应资金或资金来源已经落实 (E) 有招所需的设计图纸及技术资料 正确答案:A B C D E 解答参考:

34. 根据《中华人民共和国招标头标法》,在中华人民共和国境内,进行下列哪

些工程建设项目,其监理工作必须进行招标( )。 [不选全或者选错,不算完成]

(A) 大型基础设施、公共事业等关系社会公共利益、公众安全的项目

(B) 涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾工程 (C) 使用国际组织或者国外政府贷款、援助资金的项目 (D) 已建成的项目需要改、扩建或者技术改造

(E) 全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目 正确答案:A C E 解答参考:

35. 一般情况下,建设工程监理招标,评标过程中可采用以下哪些方法?( )

[不选全或者选错,不算完成] (A) 方案优先法

(B) 最低价法 (C) 业绩优先法 (D) 抽签法 (E) 综合评估法 正确答案:A D E 解答参考:

36. 下列有关招标投标中签订合同环节的说明,正确的是( )。

[不选全或者选错,不算完成]

(A) 应当在中标通知书发出之日起30天内签订合同

(B) 招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其它协议

(C) 招标人和中标人可以通过合同谈判对原招标文件、投标文件的实质性内容作

出修改

(D) 如果招标文件要求中标人提交履约担保,招标人应向中标人提供同等数额的工程款支付担保

(E) 中标人不与招标人订立合同的,应取消其中标资格,但保证金应予以退还

正确答案:A B D 解答参考:

37. 建设工程监理招标的特点包括( )。

[不选全或者选错,不算完成]

(A) 招标文件强调对人员数量的要求

(B) 招标宗旨是对监理单位能力的选择 (C) 报价在选择中居于次要地位 (D) 邀请招标人较多 正确答案:B C 解答参考:

38. 依照《建设工程委托管理合同标准条件》的规定,监理人执行监理业务过程

中可以行使的权力包括( )。 [不选全或者选错,不算完成] (A) 工程设计的建议权

(B) 工程规模的认定权 (C) 工程设计变更的决定权 (D) 承包人索赔要求的审核权 (E) 施工协调的主持权 正确答案:A D E 解答参考:

39. 监理合同履行过程中,合同当事人承担违约责任的原则包括( )。

[不选全或者选错,不算完成]

(A) 委托人违约,赔偿监理人经济损失

(B) 因监理人的过失造成工作损失时,应赔偿委托人的全部损失

(C) 因监理人的过失造成的损失赔偿额,累计不超过扣除税金后的监理酬金总额

(D) 因监理人的工作失误,不赔偿委托人损失

(E) 任何一方索赔要求不成立时,应当补偿对方的各种费用支出 正确答案:A C 解答参考:

40. 设备性能验收过程中,监理工程师应当签发“设备初步验收证书”的情况包

括( )。

[不选全或者选错,不算完成]

(A) 一次检验即达到性能保证值指标

(B) 一次检验虽有个别微小缺陷,但不影响设备安全可靠运行 (C) 二次验收不合格,缺陷属于采购方实用原因 (D) 二次验收不合格。缺陷属于设备制造原因

(E) 采购方生产原因在合同约定期限内不能进行性能试验 正确答案:A B 解答参考:

(注意:若有主观题目,请按照题目,离线完成,完成后纸质上交学习中心,记录成绩。在线只需提交客

观题答案。)

四、主观题(共15道小题)

41. 什么是合同?合同具有哪些特征? 参考答案:

答案:合同又称契约,是平等的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民

事权利义务关系的协议。 合同具有以下特征:

1、合同是平等主体的自然人、法人和其他组织所实施的一种民事法律行为。 2、合同以设立、变更或终止民事权利关系为目的。 3、合同是当事人协商一致的产物

42. 简述建设工程中的主要合同关系。 参考答案:

答案:1、业主的主要合同关系。业主是建筑工程的买方通要要将工程的勘察设计、工程施工以及设备和材料的供应等工作委托出去与有关单位签订各种合同。

2、承包商的主要合同关系。承包商是工程施工的具体实施者通过投标接受业主的委托签订承包合同。

43. 简述禁止带资承包的规定 参考答案:

答案:1996年原建设部、国家计委、财政部联合发布的《关于严格禁止在工程建设中带资承包的通知》规定:任何建设单位不得以要求施工单位带资承包作为招标投标条件,更不得强行要求施工单位将此类内容写入工程承包合同。违者取消其招标资格,并给予经济处罚。简述转包和挂靠的法律责任。

44. 简述转包和挂靠的法律责任 参考答案:

答案:转包的法律责任:承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质 的实际施工人借用有资质的建筑施工公司名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。收缴当事人已经取得的非法所得。承包单位将承包的工程转包或者违反本规定进行分包的责令改正,没收违法所得并处罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级。情节严重的吊销资质证书。承包单位有前款规定的违法行为的对因转包工程或者违法分包不符合规定的质量标准造成的损失,与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。 挂靠的法律责任:

1、挂靠经营关系的建筑企业以自己的名义或以被挂靠单位的名义签订的承包合同。一般应以挂靠经营者和被挂靠单位为共同诉讼人起诉或应诉。 2、挂靠当事人之间所订立的挂靠协议无效,双方应分别承担过错责任。 3、根据《建筑法》有关司法解释的规定被挂靠的施工企业与建设单位所订立的建筑安装工程承包合同无效。

4、施工企业具备相应的资质是承揽工程和签订承包合同的法定条件。

5、以被挂靠单位与建设单位签订的建设工程施工合同无效后,工程款如何结算取决于工程是否竣工验收合格。

45. 试简述我国现阶段有关建设工程招投标管理的法律法规。 参考答案:

答案:《中华人民共和国注册建筑师条例》、《民用建筑节能条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程质量管理条例》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目职业病危害分类管理办法》《、劳动部关

于印发矿山建设工程安全监督实施办法的通知》、《地质勘查资质管理条例》、《建设工程勘察设计资质管理规定》、《建设工程勘察设计企业资质管理规定》、《建筑业企业资质管理规定》。

46. 建设工程施工招标资格审查的内容是什么? 参考答案:

答案:1、具有独立订立合同的权利。 2、具有履行合同能力:包括专业、技术资格和能力、资金、设备和其他物质设施状况,管理能力、经验、信誉和相应的从业人员。 3、没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态。 4、在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题。 5、法律、行政法规规定的其他资格条件。

47. 试简述建设工程监理招标的程序? 参考答案:

答案:1、到建设行政主管部门办理登记手续、核准招标方式。2、编制招标文件。3、发布招标公告或发出邀标通知书。4、向投标单位发出投标资格预审通

5、向投标单位提供招标文件。6、组织必要的

答疑、现场勘察、解答投标单位提出的问题,编写答疑文件或补充文件等。7、

接受投标书。8、组成评标委员会。9、在政府招标投标管理机构监督下进行开标、评标、决标。10、向投标单位发出中标或未中标通知书。11、与中标单位订立书面委托监理合同。

48. 建设工程监理招标文件的主要内容是什么 参考答案:

答案:1、工程概况:包括项目主要建设内容、规模、工程等级、地点、总投资、现场条件、开竣工日期及工程的质量要求。2、招标方式。3、委托监理的范围和内容。4、合同主要条款:包括监理酬金报价、投标单位责任、对投标单位

的资质和现场监理人员的要求以及招标单位提供的交通、办公和食宿条件等。

49. 可以不进行招标的建设工程勘察审计项目有哪些 参考答案:

答案:1、涉及国家安全、国家秘密的。2、抢险救灾的。3、主要工艺、技术采用特定专利或者专有技术的。4、技术复杂或专业性强能够满足条件的勘察设 计单位少于3家不能形成有效竞争的。5、已建成项目需要改、扩建或者技术改造由其他单位进行设计影响项目功能配套性的

50. 建设工程勘察审计招标文件的内容包括什么 参考答案:

答案:1、工程概况:包括项目主要建设内容、规模、工程等级、地点、总投资、现场条件、开竣工日期及工程的质量要求。2、招标方式。3、委托监理的范 围和内容。4、合同主要条款:包括监理酬金报价、投标单位责任、对投标单位的资质和现场监理人员的要求以及招标单位提供的交通、办公和食宿条件等。

51. 建设工程物资设备采购招标文件的内容包括什么? 参考答案:

答案:1、投标邀请书。2、投标须知。3、投标文件格式。4、技术规格、参 数及其他要求。5、评标标准和方法。6、合同主要条款。

52. 什么是建设工程委托监理合同? 参考答案:

答案:1、建设工程委托监理合同是监理合同的总纲规定了监理合同的一些原则、合同文件的组成,表示业主与监理单位对双方商定的监理业务、监理内容的承认和确认。其中明确了当事人双方确定的委托监理的工程概况,委托人向监理公司支付报酬的期限和方式、合同签订、生效、完成的时间等。建设工程委托监理合同是一份标准格式文件对委托人监理人有约束力的合同。

53. 监理单位的权利、义务和责任是什么? 参考答案:

答案:监理单位的权利: 1、享有的与业主所签订监理合同的权利。2、根据监理合同中规定的由业主授权的其可以在监理工作中行使的权利。 监理单位的义务: 1、遵守国家法律、法规和政策。2、根据合同约定向业 主报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划并以书面形式向业主报告。3

不得转让委托监理合同的权利和义务。4、全面履行监理职责、劳动合理技能、

积极进行协调组织、加强建设目标控制、处理工程管理、工程质量及技术、合同管理以及工程款项等事务,努力实现项目建设意图,公正的维护各方的合法权益。5、独立、公正的开展监理工作,监督建设各方的行为,维护建设各方的合法利益。6、加强安全监督,实现安全生产。7、在合同期内或合同终止后未征得有关方同意不得泄露与本工程、本合同业务活动相关的保密资料。8、建设监理合同中规定的其他义务。

54. 监理合同的主体是什么? 参考答案:

答案:监理合同的主体是组织工程建设的业主和参与工程建设管理的监理单 位。

55. 监理合同的有效期何时终止? 参考答案:

答案:承包商完成并向业主移交了委托监理范围的工程为依据。自合同生效 起至合同全部工作完成之间的时间为合同的有效期。

一、单项选择题(只有一个选项正确,共20道小题)

1. 在监理合同履行过程中,委托人提供一部汽车供监理人使用,监理工作完成后,

该部汽车应( ) (A) 无偿归监理人所有

(B) 按使用前的原值付款后归监理人 (C) 归还委托人,监理人无须支付费用 (D) 归还委托人,监理人支付折旧等费用 正确答案:C 解答参考:

2. 监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时,( ) (A) 通知业主后即可调换 (B) 无需通知业主即可调换

(C) 取得业主书面同意后才能调换 (D) 合同签订后不允许再调换 正确答案:C 解答参考:

3. 监理合同示范文本规定,因( ),属于监理服务的额外工作。

(A) 承包方原因,导致施工进度延误,监理单位需延长监理工作时间 (B) 委托人要求增加的监理工作范围

(C) 委托人原因导致施工合同终止,至使监理业务终止后的善后工作 (D) 承包方原因,使监理工作受到阻碍,而增加的工作内容 正确答案:C 解答参考:

4. 《建设工程委托监理合同》标准条件规定“委托人”是指( ) (A) 监理人派到监理机构全面履行本合同的全权

(B) 承担直接投资责任和委托监理业务的一方及合法继承人 (C) 进行监理招标的一方 (D) 监督监理招标的一方 正确答案:B 解答参考:

5. 委托监理合同履行过程中,监理人可以按合同约定的程序单方面解除合同的情

形是( )。

(A) 委托人增加监理工作内容较多

(B) 执行监理业务时间已到合同约定日期而工程施工还未结束 (C) 委托人订购的大型设备延误到货,工程停工超过半年 (D) 委托人不及时提供与监理业务有关的信息资料 正确答案:D 解答参考:

6. 建设工程委托监理合同的履行中,监理人因过失造成工程重大事故后,向委托

人赔偿的原则是( )。 (A) 按工程实际损失计算赔偿

(B) 扣除合同约定的全部监理酬金

(C) 赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额 (D) 应当双倍返回定金 正确答案:C 解答参考:

7. 下列行为违反了《建设工程勘察设计管理条例》的是( )。 (A) 将建筑艺术造型有特定要求的项目的勘察、设计任务直接发包

(B) 业主将一个工程设计项目的勘察,设计分别发包给几个勘察、设计单位 (C) 勘察、设计单位将所承揽的勘察、设计任务进行转包

(D) 净发包方同意,勘察、色及单位将所承揽的勘察、设计任务的非主体部分进

行分包

正确答案:C

解答参考:

8. 建设工程质量控制、进度控制、投资控制的主要依据是( )。 (A) 咨询监理合同 (B) 勘察、设计合同 (C) 建筑工程施工合同 (D) 建筑工作物资采集合同 正确答案:C 解答参考:

9. 将设工程勘察、设计合同属于下列哪种合同类型?( ) (A) 分包合同 (B) 工程承包合同 (C) 供应合同 (D) 劳务合同 正确答案:B 解答参考:

10. 依法必须进行勘察、设计招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标人

提交投标文件截止之日止,最短不得少于( )日。 (A) 10

(B) 15 (C) 20 (D) 30 正确答案:C 解答参考:

11. 建筑工程勘察、设计投标文件中的勘察、设计收费报价,应当符合( )的

工程勘察设计收费标准。 (A) 国务院价格主管部门制定

(B) 招标单位指定 (C) 投标单位的内部 (D) 本地区平均 正确答案:A 解答参考:

12. 现行的《建筑工程勘察合同(示范文本)》和《建设工程设计合同(示范文

本)》于( )年3月1日修订完成。 (A) 1999

(B) 2000 (C) 2001

(D) 2003 正确答案:B 解答参考:

13. 签订勘察、设计合同。应当采用( )形式。 (A) 书面

(B) 书面和电子 (C) 书面或口头 (D) 标准 正确答案:A 解答参考:

14. 签订勘察、设计合同的双方,应当将合同文本送所在地( )建设行政主管

部门或其授权机构备案。 (A) 市级

(B) 省级 (C) 县级 (D) 乡级 正确答案:B 解答参考:

15. 建设工程勘察、设计单位的图像、图签等( )给其他单位。 (A) 可以转借 (B) 可以出卖 (C) 可以租借 (D) 严禁转借 正确答案:D 解答参考:

16. 根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定,合同生效后,设计人要求

中指或解除合同,设计人应( )倍返还定金。 (A) 1

(B) 3 (C) 1.5 (D) 2 正确答案:D 解答参考:

17. 建设工程招标和投标分别是( )和( )。 ( ) (A) 要约;承诺

(B) 要约邀请;要约 (C) 要约邀请;承诺 (D) 承诺;承诺 正确答案:A 解答参考:

18. BOT工程模式招标投标又称( )模式。 (A) 工程设计—管理模式 (B) 阶段施工法

(C) 建造—运营—移交 (D) 工程设计施工 正确答案:C 解答参考:

19. 建设工程施工招标人与其委托的招标代理人签订的招标代理合同属于( )合同。 (A) 委托 (B) 承包 (C) 转让 (D) 买卖 正确答案:A 解答参考:

20. 建设工程施工招标人自行办理施工招标事宜的,应当在发布招标公告或者发

出投标邀请书得( )日前,向工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。 (A) 20

(B) 15 (C) 10 (D) 5 正确答案:D 解答参考:

二、不定项选择题(有不定个选项正确,共20道小题)

21. 下列情况中,属于额外监理工作的有( )。

[不选全或者选错,不算完成]

(A) 由于变更而需延长的监理工作

(B) 由于承包商延误竣工而延长的监理工作

(C) 业主因承包商严重违约解除合同后,监理人得善后工作 (D) 不可抗力影响消失后,恢复监理业务的工作

(E) 因为监理工作范围变化而导致工作量增加 正确答案:B C D 解答参考:

22. 在建工程委托监理合同的履行中,监理人执行监理业务时可以行使的权利包

括( )。

[不选全或者选错,不算完成] (A) 选定施工合同的承包人

(B) 批准施工合同承包人选定的分包人 (C) 确定工程规模

(D) 主持工程建设有关协作单位的组织协调 (E) 审核承包人的索赔 正确答案:B D E 解答参考:

23. 监理人依据《建设工程委托监理合同(示范文本)》规定,在施工监理过程

中可以行使的权力包括( ) [不选全或者选错,不算完成]

(A) 发布改变承包人施工作业时间和顺序的指令

(B) 对工程的质量.工期.费用实施监督控制 (C) 审查批准工程设计的变更

(D) 在委托监理的范围内有权批准承包人提出的分包要求 (E) 批准承包人的索赔要求 正确答案:B D E 解答参考:

24. 在建设工程委托监理合同履行中,下列关于违约责任的说法中正确的有

( )。

[不选全或者选错,不算完成] (A) 委托人违约应承担违约责任

(B) 监理人因过失承担的赔偿额按实际损失计算

(C) 监理人因过失承担的赔偿额以扣除税金的监理酬金为限 (D) 监理人对责任期以外发生的任何事情引起的损失不负责任 (E) 监理人对第三方违反合同规定的质量要求不承担责任 正确答案:A C D E 解答参考:

25. 下列行为中属于委托代理的法律行为有( )。

[不选全或者选错,不算完成]

(A) 施工企业任命项目经理作为施工项目的负责人

(B) 监理单位指派总监理工程师作为项目监理机构的负责人

(C) 施工企业的法定代表人作为工程项目投标的负责人 (D) 建设单位授权招标代理单位负责工程项目招标事宜

(E) 总监理工程师分配专业建立工程师负责本专业范围内的监理工作 正确答案:A B D 解答参考:

26. 根据《建设工程勘察设计管理条例》,可以直接发包的工程建设勘察、设计

项目有( )。

[不选全或者选错,不算完成] (A) 采用特定专利的项目

(B) 采用特定的专有技术的项目 (C) 小型项目 (D) 私人投资的项目

(E) 建筑艺术造型有特定要求的项目 正确答案:A B E 解答参考:

27. 经批准可以不进行招投标的工程勘察设计项目有( )

[不选全或者选错,不算完成] (A) 涉及国家安全、国家机密的

(B) 抢险救灾的

(C) 主要工艺、技术采用特定专利或者专有技术的 (D) 技术复杂或专业性强,能满足条件的勘察设计单位少于

3家,不能形成有效

竞争的

(E) 已建成项目需要改、扩建或者技术改造,由其他单位惊醒设计影响项目功能配套性的

正确答案:A B C D E 解答参考:

28. 建设工程勘察、设计项目的招标方式有( )。

[不选全或者选错,不算完成] (A) 分向招标

(B) 公开招标 (C) 邀请招标 (D) 一次性招标 (E) 直接发包 正确答案:A C 解答参考:

29. 建设工程勘察、设计招投标过程中,应按废标处理的情形是( )

[不选全或者选错,不算完成]

(C) 业主的合理要求 (D) 承包人的合理建议 正确答案:A 解答参考:

19. 按工程惯例,如果承包商提出的索赔要求违反了规定的索赔程序,则( )

(A) 承包商不可能获得任何补偿 (B) 扣减承包商应得到的补偿 (C) 补偿金额和方式由业主决定

(D) 补偿金额和方式由工程师和仲裁人员决定 正确答案:A 解答参考:

20. 按照施工合同中关于索赔程序的规定,承包方因不属于他应承担责任的事件

而受到损害,应在事件发生后28天内首先向工程师提交( ) (A) 索赔证据

(B) 索赔意向通知 (C) 索赔依据 (D) 索赔报告 正确答案:B 解答参考:

21. 施工中遇到连续

10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度得延

误,承包商为此事件提出的索赔属于应( ) (A) 由承包商承担的风险责任

(B) 给予费用补偿并顺延工期 (C) 给予费用补偿但不顺延工期 (D) 给予工期顺延但不给予费用补偿 正确答案:D 解答参考:

22. 位于关键线路的基础开挖工作,施工中遇到的地质条件比技术规范中给出的

条件差,导致工程量增加较多。承包商的索赔可以合理地要求包括( )方面的补偿要求。 (A) 工期

(B) 工期和费用 (C) 费用和利润 (D) 费用 正确答案:B 解答参考:

23. 由于业主提供的设计图纸错误导致分包商返工,为此分包商向承包商提出索

赔。承包商( )

(A) 因不属于自己的原因拒绝索赔要求

(B) 认为要求合理,先行支付后向业主索赔

(C) 不予支付,以自己的名义向工程师提出索赔报告 (D) 不予支付,以分包商的名义向工程师提出索赔报告 正确答案:B 解答参考:

24. 经工程师批准的承包人索赔款,应( ) (A) 经工程师批准后立即支付 (B) 经发包人同意后立即支付 (C) 计入工程进度款内支付 (D) 竣工结算时一并支付 正确答案:C 解答参考:

25. 业主制定的分包商,在施工中受到非自身原因造成损害时,他应向( )提

交索赔报告。 (A) 业主

(B) 承包商 (C) 工程师

(D) 业主或工程师 正确答案:C 解答参考:

26. 《建设工程施工合同(示范文体)》规定:工程师收到承包人递交的索赔报

告后,如果在( )天内,既未予答复,又未对承包人作进一步要求的话,则视为承包人提出的该项要求已经认可。 (A) 28

(B) 14 (C) 35 (D) 56 正确答案:A 解答参考:

27. 仲裁庭的组成有( )方式。 (A) 1 (B) 2 (C) 3

(D) 4 正确答案:B 解答参考:

28. ( )不是仲裁的原则。 (A) 自愿原则 (B) 公平合理原则

(C) 仲裁依法独立进行原则 (D) 协商原则 正确答案:D 解答参考:

二、不定项选择题(有不定个选项正确,共10道小题) 29. 依据索赔的目的,索赔可分为( )。

[不选全或者选错,不算完成] (A) 合同中明示的索赔

(B) 合同中默示的索赔 (C) 工期索赔

(D) 合同内或合同外索赔 (E) 费用索赔 正确答案:C E 解答参考:

30. 当承包人提出索赔后,工程师要对其提供的证据进行审查。属于有效的证据

包括( )。

[不选全或者选错,不算完成] (A) 工程师书面指令

(B) 施工会议纪要

(C) 招标文件中的投标须知

(D) 招标阶段发包人对承包人质疑的书面解答 (E) 检查和试验记录 正确答案:A B C D E 解答参考:

31. 当承包人提出索赔后,工程师要对其提供的证据进行审查。属于有效的证据

包括( )。

[不选全或者选错,不算完成] (A) 承包人以前已表面放弃索赔

(B) 提交的证据不足以说明索赔部分

(C) 发包人与承包人共同负有责任,责任未划分 (D) 损失计算不足

(E) 承包人没有采取措施避免或减少损失部分 正确答案:A B C E 解答参考:

32. 承包商向工程师提交索赔意向通知后的( )内,还应递交正式的索赔报告。

[不选全或者选错,不算完成] (A) 14日

(B) 28

(C) 工程师同意的其他合理时间 (D) 业主同意的其他合理时间 (E) 56

正确答案:B C 解答参考:

33. 承包商提出索赔要求,可能使索赔成立的条件包括( )。

[不选全或者选错,不算完成]

(A) 已经造成了承包人的实际施工成本加大

(B) 由于现场气候条件的影响 (C) 承包商施工责任导致

(D) 工程师协调管理责任原因引起 (E) 按合同规定的程序提出索赔要求 正确答案:A B D E 解答参考:

34. 当承包人提出索赔后,应相应地提出索赔的以证明索赔成立,这些证据可能

包括( )

[不选全或者选错,不算完成] (A) 招标文件

(B) 施工许可证 (C) 财务凭证 (D) 工程照片 (E) 实际损失分析 正确答案:A C D E 解答参考:

35. 承包人提交的索赔报告的内容包括( )等。

[不选全或者选错,不算完成] (A) 事件发生的原因

(B) 权益影响的证据资料 (C) 事态调查与索赔理由分析 (D) 索赔的依据 (E) 实际损失分析 正确答案:A B C D E 解答参考:

36. 工程师对承包商提交索赔报告的审查,应从( )等方面进行。

[不选全或者选错,不算完成] (A) 事态调查

(B) 分析索赔理由 (C) 索赔的依据

(D) 损害事件原因分析 (E) 预期损失分析 正确答案:A B C D 解答参考:

37. 工程师对承包商提交索赔报告种要求顺延的工期,审查时应注意( )等事

项。

[不选全或者选错,不算完成] (A) 划清施工进度拖延的责任

(B) 无权要求承包人缩短合同工期

(C) 被延误的工作是处于施工进度计划关键线路上 (D) 损害时间原因分析 (E) 预期损失分析 正确答案:A C D 解答参考:

38. 仲裁协议的作用有( )。

[不选全或者选错,不算完成]

(A) 合同当事人均受仲裁协议约束

(B) 是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件

(C) 排除了法院对案件的管辖权

(D) 仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁 (E) 仲裁机构有权不按协议进行仲裁 正确答案:A B D 解答参考:

(注意:若有主观题目,请按照题目,离线完成,完成后纸质上交学习中心,记录成绩。在线只需提交客

(A) 未按要求密封

(B) 未加盖投标人公章,也未经法定代表人或其授权代表签字

(C) 投标报价不符合国家颁布的勘察、设计取费标准,或者低于成本恶性竞争的

(D) 未按招标文件要求提供投标保证金 (E) 与其他投标人联合投标的 正确答案:A B C D 解答参考:

30. 建设工程勘察、设计合同管理必须是( )

[不选全或者选错,不算完成] (A) 全过程的

(B) 系统性的 (C) 动态性的 (D) 多方参与的 (E) 效益最大化的 正确答案:A B C 解答参考:

31. 建设工程招投标的意义在于( )。

[不选全或者选错,不算完成]

(A) 形成了有市场定价的价格机制

(B) 不断降低社会平均劳动消耗水平 (C) 工程价格更加符合价值基础 (D) 保证公开、公正、公平的原则 (E) 能够减少交易费用 正确答案:A B C D E 解答参考:

32. 按照工程建设程序,可以将将设工程招标投标分为( )。

[不选全或者选错,不算完成] (A) 建设项目前期咨询招投标

(B) 工程勘察设计招投标 (C) 材料设备采购招投标 (D) 工程建设咨询招投标 (E) 施工招投标 正确答案:A B C E 解答参考:

33. 公开招标中的资格预审和资格后审的主要内容基本是一样的,主要审查:投

标人近3年来完成的工程情况、目前正在履行的合同情况等,还包括( )等3

项内容。

[不选全或者选错,不算完成]

(A) 投标人组织与机构的资质等级证书,独立订立合同的权利

(B) 履行合同的能力

(C) 资源方面的情况,包括财务、管理、技术、劳力、设备等情况 (D) 受奖罚的情况和其他有关资料 (E) 投标人的投标文件编制情况 正确答案:A B C D 解答参考:

34. 建设工程施工招投标中标文件应符合下述( )条件。

[不选全或者选错,不算完成] (A) 价格最低

(B) 质量最好

(C) 能够最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准 (D) 工程最短

(E) 能够满足招标文件的实质性要求;对于有标底的招标活动,经评审的投标价

格最低,但投标价格低于成本的除外

正确答案:C E 解答参考:

35. 建设工程施工投标文件一般由( )3部分组成。

[不选全或者选错,不算完成] (A) 投标担保书

(B) 投标函

(C) 拟分包的工程和分包商的情况 (D) 商务部分 (E) 技术部分 正确答案:B D E 解答参考:

36. 依据施工合同范文本规定,在合同的履行过程中,发包人应完成的工作内容

包括()

[不选全或者选错,不算完成]

(A) 办理土地征用,拆迁补偿,平整施工厂地

(B) 提供和维护非夜间施工的照明 (C) 开通施工场地与城乡公共道路的通道

(D) 保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定 (E) 确定水标准点与坐标控制点并进行现场交验 正确答案:A C E

解答参考:

37. 依据施工合同范文本规定,发包人提供材料和设备时()

[不选全或者选错,不算完成]

(A) 发包人应在材料到前24 小时书面通知承包人,由双方共同清点。

(B) 清点后承包人负担材料质量和保管责任 (C) 材料保管应由发包人承担

(D) 成了使用前承包人承担检验实验工作及费用

(E) 材料检验通过后不接触发包人提供材料存在的质量缺陷责任 正确答案:A C E 解答参考:

38. 依据施工合同范文本规定,在合同履行过程中,有关隐蔽验收和重新检验的

提法和做法错误的是() [不选全或者选错,不算完成]

(A) 工程师不能按时参加验收,须在开始检验前向承包人提出书面延期要求

(B) 工程师未能按时提出延期要求,不参加验收,承包人可自行组织验收 (C) 工程师未能参加验收应视为该部分工程合格

(D) 发包人可不承认工程师未能按时参加,承包人单独进行的试车记录 (E) 由于工程师没有参加验收,则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求 正确答案:A B 解答参考:

39. 依据施工合同范文本规定,关于设计变更管理的提法正确的有()

[不选全或者选错,不算完成]

(A) 工程师有权就工程施工中的任何内容下达变更指令

(B) 发包人需要对原设计变更,应提前

14天书面通知承包人

(C) 施工中承包人有权从施工方便出发要求对原设计进行变更 (D) 承包人提出的设计变更须工程师同意 (E) 承包人应在工程变更确定后正确答案:B D E 解答参考:

14天内提出追加合同价款要求

40. 依据施工合同范文本规定,()造成工期延误,经工程师确定后工期可以相

应顺延

[不选全或者选错,不算完成] (A) 工程量增加

(B) 设计变更

(C) 合同内约定应由承包人承担的风险

(D) 发包人不能按专用条款约定提供开工条件

(E) 一周内非承包人原因停水,停电,停气造成停工累计超过

8小时

正确答案:A B D E 解答参考:

(注意:若有主观题目,请按照题目,离线完成,完成后纸质上交学习中心,记录成绩。在线只需提交客

观题答案。)

四、主观题(共15道小题)

41. 哪些情况属于监理的附加工作? 参考答案:

答案:是指在完成正常工作之外因工作时间延长或工作范围改变而多完成的 工作。

42. 工程勘察、设计招标文件的主要内容是什么? 参考答案:

答案:1、投标须知。2、投标文件格式及主要合同条款。3、项目说明书:包括资金来源情况。4、勘察、设计范围、对勘察、设计进度、阶段和深度要求。5、勘察、设计基础资料。6、勘察、设计费用支付方式对未中标人是否给予补偿 及补偿标准。7、投标报价要求。8、对投标人资格审查的标准。9、评标标准和方法。10、投标有效期是招标文件中规定的投标文件有效期从提交投标文件截止日起计算。

43. 试述工程勘察、设计招投标关于废标的有关规定。 参考答案:

答案:关于投标文件1、未按要求密封。2、未加盖投标人公章,也未经法定代表人或其授权代表签字。3、投标报价不符合国家颁布的勘察设计取费标准或者低于成本恶性竞争。4、未响应招标文件的实质性要求和条件的。5、以联合

对于投标人1、未按招标文件要求提供投标保证金。2、与其他投标人相互 串通报价或者与招标人串通投标。3、以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假。4、以向招标人或者评委员会成员行贿的手段谋取中标的。5、联合体通过资格预审后在组成上发生变化含有未经过资格预审或者资格预审不合格的法人或者其他组织。6、投标文件中标明的投标人与资格预审的申请人在名称和组织结构上存在实质性差别的。

44. 试述工程勘察、设计合同的主要条款内容。 参考答案:

答案:1、提交有关基础资料和文件,包括概预算的期限。2、勘察或者设计的质量要求。 3、勘察或者设计费用。4、双方相互协作条款。

45. 政府部门对勘察、设计合同监督管理的只能体现在哪些方面? 参考答案:

答案:1、贯彻国家和地方有关法律、法规和规章。2、制定和推荐使用建设工程勘察、设计合同文本。3、审查和签证建设工程勘察、设计合同、监督合同履行,调解合同争议,依法查处违法行为。4、指导勘察、设计单位的合同管

理工作,培训勘察、设计单位的合同管理人员,总结交流经验,表彰先进的合同管理单位。

46. 试述发包人对勘察、设计合同管理 参考答案:

答案:1、建设项目设计阶段监理委托合同。2、批准的可行性研究报告及设计任务书。3、建设工程勘察、设计合同。4、经批准的报告及规划部门批文。5、工程地质、水文地质资料及地形图。6、其他资料等。

47. 承包人对勘察设计合同的管理体现在哪些方面? 参考答案:

答案:1、建立专门的合同管理机构。2、合同订立时管理。3、合同履行时

的管理。4、建立健全合同管理档案。5、做好合同人员素质培训。

48. 建设工程施工招投标的方式有哪些? 参考答案:

答案:1、按照基本工程建设程分:建设项目前期咨询招标,工程勘察设计

2、按工程项目承包的范围分类:项

3、按行业或专

业类别分类:土木工程招标,勘察设计招标,材料设备采购招标,安装工程招标、 建筑装饰装修招标,生产工艺技术转让招标,工程咨询和建设监理招标。4、按工程承包发包模式分类:工程建设咨询招标,交钥匙工程招标,工程设计施工模式招标,工程设计-管理模式招标;BOT工程模式招标,CM模式招标。5、按照工程是否具有涉外因素分类:国内工程招标,国际工程。

49. 试述建设工程施工投标的程序 参考答案:

答案:1、设立招标组织或者委托招标代理人。2、申报招标申请书、招标

文件、评标定标办法和标底、实行资格预审的还要申报资格预审文件。3、发布

招标公告或者发出投标邀请书。4、对投标资格进行审查。5、分发招标文件和有关资料,收取投标保证金。6、组织投标人踏勘现场,对招标文件进行答疑。7、成立评标组织,召开开标会议,实行资格后审的还要进行资格审查。8、审查投标文件,澄清投标文件中不清楚的问题,组织评标。9、择优定标,发出中标通知书。10、将合同草案报送审查,签订合同。

50. 建设工程施工投标的程序是什么 参考答案:

答案:1、向招标人申报资格审查,提供有关文件资料。2、购领招标文件和有关资料,缴纳投标保证金。3、组织投标班子,委托投标代理人。4、参加踏勘现场和投标预备会。5、编制、递送投标书。6、接受评标组织就投标文件中不清楚的问题进行询问,举行澄清会谈。7、接受中标通知书,签订合同,提供履约担保,分送合同副本。

51. 试述建设工程施工招标文件的内容、编制原则及依据。 参考答案:

答案:招标文件内容: 1、投标须知及投标须知前附表,投标须知主要包括总则、招标文件、投标文件的编制、投标文件的提交、开标、评标及合同的授予等。投标须知前附表内容包括工程名称、建设地点、建设规模、承包方式、质量标准、招标范围、工期要求、资金来源、投标人资质等级要求、资格审查方式、工程报价方式、投标有效期、投标担保金额、踏勘现场、投标人的替代方案、投

金额等。2、合同条款。3、合同文件格式。4、工程建设标准。5、图纸。6、工程量清单。7、投标函格式。8、投标文件商务部分格式。9、投标文件技术部分 格式。10、资格审查申请书格式。

招标文件编制原则:1、须遵守国家有关招标投标的法律、法规和部门规章的规定。2、招标文件必须遵守公开、公平、公正的原则,不得以不合理的条件限制或者排斥潜在的投标人,不得对潜在投标人实行歧视待遇。3、招标文件必须遵循诚实信用的原则,招标人向投标人提供的工程情况,特别是工程项目的审批、资金来源和落实等情况,都要确保真实和可靠。4、招标文件介绍的工程情况和提出的要求,必须与资格预审文件的内容相一致。5、招标文件的内容要清楚地反映工程的规模、性质、商务和技术要求等内容,设计图纸应与技术规范或

技术要求相一致,使招标文件系统、完整、准确。6、招标文件不得要求或者标明特定的建筑材料、构配件等生产供应者以及含有倾向或者排斥投标申请人的其他内容。

招标文件编制依据:1、《中华人民共和国招标投标办法》2、《中华人民共和国建筑法》3、《中华人民共和国合同法》4、《工程建设项目施工招标投标办法》5、《评标委员会和评标方法暂行规定》6、《建设工程施工合同》7、《房屋建筑和市政基础设施工程招标文件范本》8、国家、地方的招投标管理部门的规定及招标单位的相关要求。9、工程建设标准、规范及工程实际情况等。

52. 试述建设工程施工投标文件的主要内容 参考答案:

答案:1、投标函部分内容:法定代表人身份证明书,投标文件签署授权委托书、投标函、投标函附录、投标担保书、招标文件要求投标人提交的其他投标资料。

2、商务部分内容:(1)采用综合单价形式的包括投标报价说明、投标报价汇总表、主要材料清单报价表、设备清单报价表、工程清单报价表、措施项目报价表、其他项目报价表、工程量清单项目价格计算表、投标报价价格计算表。(2)采用工料形式的包括投标报价的要求、投标报价汇总表、主要材料清单报价表、设备清单报价表、分部分期工料价格计算表、分部工程费用计算表、投标报价需要的其他资料。

3、技术部分内容:各分部分项工程的主要施工方法、工程投入的施工机械设备情况、主要施工机械进场计划、劳动力安排计划。确保工程质量的技术组织措施。确保安全生产的技术组织措施。确保文明施工的技术组织措施。确保工期的技术组织措施。施工总平面布置设计。有必要说明的其他内容。

53. 简述建设工程施工合同示范文本的组成 参考答案:

答案:由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成。《协议书》是《施工合同文本》的总纲性文件。《通用条款》是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程施工合同管理办法》等法律、法规对承发包双方的权利、义务做出的规定,除双方协商一致对其中的某些条款作了修改、补充或者取消外,双方都必须履行。《专用条款》由当事人根据工程

的具体情况予以明确或者对《通用条款》进行修改。

54. 简述建设工程施工合同文件组成极其解释顺序 参考答案:

答案:包括1、施工合同协议书。2、中标通知书。3、投标书及其附件。4、施工合同专用条款。5、施工合同通用条款。6、标准、规范及有关技术文件。7、图纸。8、工程量清单。9、工程报价单或预算书。双方有关工程的洽商、变更等 书面协议或文件视为施工合同的组成部分。上述合同文件应能够互相解释、互相说明。当合同文件出现不一致时,面的顺序就是合同的优先解释顺序。当合同文件出现含糊不清或者当事人有不同理解时,按照合同争议的解决方式处理。

55. 简述施工合同中承包人发包人主要工作 参考答案:

答案:发包人主要工作1、输土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作使施工场地具备施工条件,并在开工后继续负责解决以上事项的遗留问题。2、将施工所需水、电、电信线路从施工场地外部接至专用条款约定地点,并保证施工期间需要。3、开通施工场地与城乡公用道路的通道以及专用条款约定的施工场地内的主要交通干道,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通。4、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线路资料,对资料的真实准确性负责。5、办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续。6、确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人,并进行现场交验。7、组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底。8、协调处理施工现场周围地下管线和领近建筑物、构筑物,包括文物保护建筑、古树名木的保护工作,并承担有关费用。9

双方在专用条款内约定。 承包人主要工作1、根据发包人的委托,在其设计资

发生的费用由发包人承担。2、向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表。3、根据工程需要提供和维修非夜间施工

并负责安全保卫。4、按专用条款约定的数量和要求,向发包人在施工现场办公和生活的房屋及设施,发生费用由发包人承担。5、遵守有关部门对施工场地交

并以书面形式通知发包人。发包人承担由此发生的费用,因承包人责任造成的罚

款除外。6、已竣工工程未交付发包人之前承包人按专用条款约定负责已完工程的成品保护工作,保护期间发生损坏,承包人自费予以修复。7、按专用条款的约定做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作。8、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,交工前清理现场达到专用条款约定的要求,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。9、承包人应做的其他工作,双方在专用条款内约定。

一、单项选择题(只有一个选项正确,共20道小题)

1. 建设工程施工项目采用邀请招标的,招标人要向( )个以上具备承担工程项

目能力、资信良好的特定的承包商发出投标邀请书,邀请他们参加投标。 (A) 3

(B) 4 (C) 5 (D) 2 正确答案:A 解答参考:

2. 建设工程施工招标文件发出后,招标人不得擅自变更其内容。确需进行必要的

澄清、修改或补充的,应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少( )天前,书面通知所有获得招标文件的投标人。 (A) 10

(B) 20 (C) 25 (D) 15 正确答案:D 解答参考:

3. 建设工程施工招标人在解答投标人的疑问或不清楚的问题,针对提问人、提问

时间等细节问题,应采取的形式为( )。

(A) 一问一答,不得载明上述细节,面对所有投标人

(B) 面对所有投标人,务求详尽 (C) 面对所有投标人,一问一答 (D) 一问一答,针对提问人回答 正确答案:A 解答参考:

4. 建设工程施工招标开标会议一般由( )主持。

(A) 招标办人员 (B) 招标代理机构 (C) 评标委员会 (D) 招标人 正确答案:D 解答参考:

5. 建设工程施工投标保证金的有效期一般为3~6个月,一般应超过投标有效期

( )天为宜。 (A) 28

(B) 30 (C) 45 (D) 60 正确答案:B 解答参考:

6. 建设工程施工招投标,投标截止时间之前,投标人对投标文件进行补充、修改

或撤回,则( )投标文件的组成部分。 (A) 不应作为

(B) 以具体情况决定是否为 (C) 由招标人决定 (D) 应视为 正确答案:D 解答参考:

7. 在施工过程中,工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在施工质量问题,则修

复该部位工程质量缺陷是应由() (A) 发包人承担费用和工期损失

(B) 承包人承担费用和工期损失

(C) 承包人承担费用,工期损失给于顺延 (D) 发包人承担费用,工期损失给予顺延 正确答案:B 解答参考:

8. 施工中承包人要求是用特殊工艺,经工程师确认后实施,应由() (A) 发包人办理申报手续表,发包人承担相关费用 (B) 发包人办理申报手续表,承担人承担相关费用 (C) 承担人办理申报手续表,承担人承担相关费用 (D) 承担人办理申报手续表,发包人承担相关费用 正确答案:D

缺陷,保险支付,主合同的终止,分包商的违约,争端的解决,通知和指示,费用及法规的变更,货币及汇率。2、特殊应用条件:分包工程的类型、环境或所在地区等必须增加的条款则必须如实增加,所在国法律或特殊环境要求第一部分所含条款有所变动的,则必须进行变动说明。

51. FIDIC分包合同的管理关系包括哪几个层次?其内容是什么? 参考答案:

答案:1、业主对分包合同的管理。主要表现为对分包工程的批准。2、工程师对分包合同的管理,对分包工作内容及分包商的资质进行审查,行使确认权或否定权,对分包商使用的材料、施工工艺、工程质量进行监督管理。3、承包商 对分包合同的管理,对分包工程的实施负有全面管理责任,承包商需委派代表对

责。

52. FIDIC电气与机械合同条件与土木工程施工合同条件的区别是什么? 参考答案:

答案:区别主要表现为1、该合同涉及的不确定风险因素较少,但实施阶段管理程度较为复杂,因此条目少、款数多。2、是支付管理程序与责任划分基于总价合同。

53. FIDIC设计-建造与交钥匙工程合同文件由哪几部分组成? 参考答案:

答案:由中标通知书、合同协议书、雇主要求、招投标文件、合同条款、资 料表、施工进度计划、支付计划表和承包商的建议书等文件组成。

54. FIDIC设计-建造与交钥匙工程合同文件的特点是什么? 参考答案:

答案:国际工程承包合同重在平衡,过多偏向于雇主或承包商都会使合同没有生命力,无法成为国际通行的合同模式。设计是承包商的责任,承包商自己设 计自己施工,有了更大的权利和空间,也就承担了更大的责任和风险,碰到问题时,从合同层面向雇主索赔很难。

55. 试述采用FIDIC方法工程建设的基本程序. 参考答案:

答案:1、选择工程师,签订授权委托书。2、通过竞争招标,确定承包商和施工合同文件。3、承包商办理履约担保、预付款保函、保险等事项,并得到业

主的批准。4、业主支付预约款。5、承包商提供工程师所需的组织施工、施工技

术方案、施工进度计划和现金流量估算。6、召开第一次开工会议。7、工程师发布开工通知。8、承包商根据合同要求进行施工或者设计,工程师进行日常管理工作。9、竣工验收。10、承包商申请移交工程。11、工程师签发移交证书,业主归还部分保留金。12、承包商提供竣工报表,工程师签发付款证书。13、缺陷责任期,承包商完成剩余工作并修补缺陷。14、工程师签发缺陷责任期证书,业主归还履约保证金及剩余保留金。15、承包商提出最终报告。16、工程师签发最终支付证书,业主与承包商结清余款。

一、单项选择题(只有一个选项正确,共28道小题)

1. 供货方供应的袋装水泥,采购方与供货方进行现场交货的数量检验时,应采用

( )计算交货数量。 (A) 查点法

(B) 理论换算法 (C) 衡量法 (D) 经验鉴别法 正确答案:A 解答参考:

2. 某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签订了合同,此合同法律关系的客

体是( )。 (A) 物

(B) 行为 (C) 智力成果 (D) 活动 正确答案:C 解答参考:

3. 某供货合同履行时发现部分货物的价款在合同内约定不明确,双方通过协商又

未能达成一致,此时,该部分货物的价款应按( )的市场价履行。 (A) 订立合同时订立地

(B) 订立合同时履行地 (C) 履行合同时订立地 (D) 履行合同时履行地 正确答案:B 解答参考:

4. 下列有关承担违约责任的说法中,错误的是( )。 (A) 赔偿损失是承担违约责任的主要形式 (B) 违约金和定金不能同时选用 (C) 违约金是承担违约责任的必备形式 (D) 违约金和赔偿损失不能同时使用 正确答案:C 解答参考:

5. 依据施工合同示范文本的规定,由发包人采购材料交付承包人保管时,下列表

述中正确的是( )。

(A) 材料运抵施工现场后。工程师与发包人共同清点

(B) 到货材料的种类与合同约定不符,承包人应该代为调剂串换 (C) 供货商延误到货影响施工时,发包人应赔偿承包人的损失 (D) 到货材料数量多于合同的约定时,承包人应将多余部分运出工地 正确答案:C 解答参考:

6. 某施工合同约定由发包人负责采购的水泥,使用前进行约定的性能检验,应由

( )。

(A) 工程师负责检验,发包人承担检验费用

(B) 工程师负责检验,承包人承担检验费用 (C) 承包人负责检验,发包人承担检验费用 (D) 承包人负责检验,承包人承担检验费用 正确答案:C 解答参考:

7. FIDIC是一个( )机构。

(A) 联合国直属 (B) 美国主导的 (C) 非官方的 (D) 欧盟领导的 正确答案:C 解答参考:

8. FIDIC (A) 红 (B) 蓝 (C) 银 (D) 绿

土木工程施工合同条件又称( )皮书。

正确答案:A

解答参考:

9. FIDIC (A) 4 (B) 3 (C) 6 (D) 5

土木工程施工合同条件迄今为止发布了( )版本。

正确答案:A 解答参考:

10. FIDIC (A) 22 (B) 25 (C) 28 (D) 32

土木工程施工合同条件的通用条件包括( )个主题

正确答案:B 解答参考:

11. FIDIC土木工程分包合同条件中分包合同的价格应为( )中指明的价格。

(A) 分包商投标书 (B) 承包商招标书 (C) 总包合同

(D) 承包商发出的“中标通知书” 正确答案:D 解答参考:

12. FIDIC (A) 业主

分包合同条件下,分包合同的当事人是( )与分包商。

(B) 总承包商 (C) 工程师

(D) 政府质监部门 正确答案:B 解答参考:

13. FIDIC《电气与机械工程合同条件》的支付管理程序与责任划分是基于( )

合同。 (A) 总价

(B) 可调单价 (C) 单价 (D) 固定总价

正确答案:A 解答参考:

14. 根据

FIDIC《电气与机械工程合同条件》,如果不是因承包商原因暂停设备

的制造或运送,超过( )天,承包商有权获得未被运至现场设备的应付款。 (A) 20

(B) 24 (C) 28 (D) 32 正确答案:C 解答参考:

15. FIDIC“设计-建造与交钥匙工程合同条件”(橘皮书)的支付类型采用了( )

形式。 (A) 总价

(B) 可调单价 (C) 单价 (D) 固定总价 正确答案:D 解答参考:

16. FIDIC合同条件规定的“制定分包商”是指( )的承包商

(A) 由业主选定,与业主签订合同 (B) 由总承包商选定,与业主签订合同 (C) 由监理工程师选定,与业主签订合同 (D) 由业主选定,与监理工程师签订合同 正确答案:A 解答参考:

17. 属于按索赔的合同依据分类的索赔是( )。 (A) 合同内索赔 (B) 总索赔 (C) 工期索赔

(D) 总承包人与分包人之间的索赔 正确答案:A 解答参考:

18. ( )可作为索赔的有效证据。 (A) 业主和承包商签署的合同变更协议 (B) 业主的口头要求

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/2zi2.html

Top