主体劳务分包合同样本

合同样本（一） 施工协议书

（主体工程劳务分包合同）

施工协议书

甲方：***项目经理部（以下简称甲方） 乙方：***劳务有限公司（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规和招标文件之要求，并结合《建设工程施工合同》和本工程的具体情况，甲乙双方在遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则的基础上，就 “***房建工程一标段**#~**#楼地上高层、**#~**#楼地上多层、地下室的土建劳务”工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1.1项目名称：***工程一标段 1.2项目地址：

1.3项目规模：一标段乙方承建部分总建筑面积[ ]m2，其中地下室面积[ ]m2,地上建筑面积[ ]m2。

1.4现场施工条件：三通一平

1.5资金来源：建设单位拨付的工程进度款 1.6建设单位： 1.7监理单位： 1.8总包单位： 1.9分包形式：劳务分包

1.10施工用电由甲方提供至主二级配电箱处，重复二级配电箱和三级配电箱由乙方按照《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005》组织实施。

二、承包范围及施工内容

2.1承包范围：***工程一标段**#~**#楼高层、**#~**#楼多层以上各楼地上部分、地下室的施工图纸所涵盖的总承包范围(详见附件1)中除防水、腻子、乳胶漆、外墙面砖、外墙保温、地砖以外的所有土建劳务施工。

2.2施工内容包括但不限于：[本条内容国际项目实际可调整]

2.2.1人工回填土方：包括室内外土方拌制、摊铺、平土、洒水、回填、夯实及场内土方的人工取土、运输等全部工作内容（地下室、化粪池基础部分）。

2.2.2主体结构：包括钢筋除锈、调直、焊接、钢筋的现场制作、绑扎等（含钢筋机械连接构件的制作安装、箍筋及构造钢筋的加工等，但连接套筒材料由甲方提供）、与结构相连接的预埋件、模板及支架搭拆（包括构造柱、圈过梁及小型构件、地下室后浇带的二次模型安拆等、设计施工图中的所有砼浇注（含输送泵的配管、布管等）、后浇带（本工程项目内与其他劳务公司相邻的后浇带施工按长度计算，由两家劳务公司各施工一半）、内外墙脚手架的搭拆（含脚手架板、安全网铺设及根据施工组织要求的高层建筑二次内外架搭拆）等为完成主体结构的全部工作内容。

2.2.3二次结构：包括各种砌体的砌筑、墙面不同材料连接处挂钢板网（或钢丝网）、内外墙抹灰（不包括乳胶漆、腻子）、屋面及楼地面抹灰（除面层地砖铺贴以外所有找平、找坡、保护层、刚性屋面细石砼及现浇钢筋网制安、保温屋面的保温层等）、结构和非结构植筋（钢筋由甲方提供）、地下室外墙防水保护层、室内外脚手架搭拆（包括高层二次脚手架的搭拆）等为完成二次结构的全部工作内容。

2.2.4其它项目：包括现场安全防护设施的搭拆、垃圾清运到指定地点、各种洞口的噻缝、线槽抹灰，现场配合用工以及国家规范和行业标准所明示或暗示之工作等全部工作内容。

2.2.5现场内材料的转运，成品、半成品的转运及装卸（含必要时的人工装卸）、场内水平及垂直运输，材料进、退场装卸车。

2.2.6成品及半成品保护、现场卫生清理、便道和马路清扫、运输车辆出门清洗、垃圾清理装卸及外运等，做到工完料清，包括历次检查、考察及施工现场及四周的各种安全防护等全部工作内容

2.2.7大型机械（含垂直运输所需的塔吊、施工电梯、龙门架等）基础的施工、拆除等费用。

2.2.8与给排水及强电工程，弱电工程、通风空调、电梯、消防、等安装工程、专业分包工程（包括门窗、除商业网点以外的外墙保温、乳胶漆、涂料、防水等）、装饰装修工程的预留预埋、洞口缝隙等填充密封、配合收尾收口工作等全部工作内容。

三、合同工期

3.1开工日期：[ 2011 ] 年[ ]月[ ] 日 3.2竣工日期：[ 2011 ] 年[ ]月[ ] 日

3.3合同工期总日历天数：[ ] 天（按甲方与建设单位总包合同约定的工期计算）

3.4除甲方原因或不可抗力引起的工期延误给予顺延外，其余一律不予顺延，否则，甲方将按甲方与建设单位总包合同约定的违约责任及金额对乙方给予处罚。

四、质量标准

4.1质量标准：满足国家验收标准之“[ 合格 ]”要求。 4.2满足设计施工图之规定。

4.3甲乙双方另行签订《分包工程质量管理协议书》作为本合同的附件，供双方遵守执行。

五、合同价款

5.1本合同综合单价【元/m2(建筑面积）)】：地下室部分[ ]元/m2，地上高层部分：**#[ ]元/m2，地上多层部分**#[ ]元/m2。

按中华人民共和国国家标准《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T 50353-2005）计算。

5.2合同外计时工：[50]元/工日，不计取任何管理费及利润等费用（合同内不再计取任何计时工）。

5.3本合同价款包括但不限于

5.3.1人工费：包括工人工资及各种津贴、辅助工资、加班费、奖金等全部费用。

5.3.2材料费：除甲方供应材料以外的其他所有辅助材料费。包括招标文件约定之材料的采购、加工制作、保管、运输等费用。

5.3.3机械费：除甲方提供的设备、机具外的所有设备、小型机具的购臵、租赁、保管、维修、油料使用等费用。

5.3.4其它费用：包括现场经费、企业管理费、利润、冬雨季及夜间施工措施费（含赶工措施费）、现场搬运及二次搬运费、施工配合费、成品及半成品保护费、飞扬细颗粒材料的密闭存放或覆盖、劳动保险及综合保险费、建筑物超高费、风险费等全部费用（含国家及政府之政策性调整费用）。

5.3.5安全文明费：

5.3.5.1施工现场及生活区的垃圾（包括生活垃圾）清扫外运费（包括清扫用具的购臵费用）。

5.3.5.2 “四口” “五临边”、水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护搭拆维护的费用。

5.3.5.3起重机、塔吊等起重设备（含井架、门架）及外用电梯的安全防护措施（含警示标志）费用及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施搭拆费用。

5.3.5.4乙方施工人员的安全防护用品用具（含“三宝”）及配备医疗保健器材、药品费用、工人统一着装等费用。

5.3.5.5工人生活用洁净燃料费用以及民工生活区看守及门卫人员的费用（包含节假日值班加班费）。

5.3.6税金。（其中营业税和附加由甲方按结算总价的3.41%代扣代缴，其他按政府相应规定应由乙方缴纳的其他税费由乙方自行缴纳并承担费用）

5.3.7与给排水、强电工程，弱电工程、通风空调、电梯、消防等安装工程及专业分包工程（包括门窗、外墙保温、乳胶漆、涂料、防水等）、装饰工程（地砖、内外墙面砖）等施工过程中的配合等全部费用。

5.3.8乙方应按施工图、图纸会审、设计变更、有关规范及发包方和监理的要求,及时正确地完成除安装工程的线槽、洞口剔凿以外的所有工作内容，其费用已包括在本次报价中。

5.3.9凡施工图上注明的除安装工程以外的所有预埋预留，须进行二次剔凿洞口、所有的洞口（包括新剔凿的洞口）及线槽的封堵等均由乙方负责；由于其它分包方的施工错误需要重新剔凿洞口、非乙方原因损毁后需重新修补的，乙方应为其进行剔凿，该剔凿、修补所增加的费用从其他相关的责任方扣除后给予乙方（该部分工程量必须得到甲方和该责任方书面认可）。

5.3.10本合同包含乙方完成而未详细列出施工图纸范围内其他子目的所有费用。

5.4本合同单价为固定综合价，所有人工、辅材及机械费单价及管理费、利润等均包括在内，均不以市场价及政策性调整而调整报价。

5.5所有钢筋混凝土梁、板面质量均应达到规范要求的标准。若乙方未达到此标准,所发生的人工、材料费用及由此引发的其它费用全部由乙方承担。

5.6乙方必须全部完成甲方的工作内容，由于乙方原因未完成合同约定的单位工程或分部分项工程的工作内容，甲方将按已完工程量的80%结算，剩余的20%作为支付给甲方的违约金。

5.7甲方为完成本工程所安排的乙方合同范围以外的合理工作，乙方必须无条件的执行，不得以任何理由加以拒绝，该项工作按时保质保量完成后，甲乙双方现场代表、造价人员共同核实后办理签证手续。

5.8变更设计增减部分，原报价清单子目有的项目，按照报价清单子目单价计算详附表2；原报价清单子目没有的项目，按2009《四川省建筑工程工程量清单计价定额》、2009《四川省装饰工程工程量清单计价定额》定额人工费*1.65计算，不再计取其他费用。

5.9除多层建筑以外所有脚手架项目均包括二次搭拆，地下室后浇带已综合考虑了二次关模型的费用，乙方不得以任何理由要求甲方增加此费用。

5.10乙方中标价，不以市场因素变化及政策性调整而调整。

六、材料及设备

6.1材料供应 [本条内容国际项目实际可调整]

6.1.1乙方为本工程所供应的材料为除甲供材料以外的所有材料。 6.1.2乙方所领用甲供材料如超出附表1消耗标准的，超出部分甲方将按采购

价的1.5倍直接从乙方的计量款中扣除。

6.1.3乙方所领用甲方周转材料的损耗率详见附表3，损坏或丢失超过附表3损耗率的，甲方将按实际购买价的1.5倍收取乙方赔偿金，赔偿金将直接从乙方的结算款中扣除。

6.1.4甲方若安排乙方有其它材料供应，乙方必须在施工前按设计要求或建设方及甲方指定品牌提交材料样品，提供生产厂家营业执照(复印件)、资质证书、生产许可证（前述资料为复印件并加盖单位鲜章）以及国家认证实验室的试验检测报告等资料。

6.1.5甲方供应的材料未经监理审批并同意使用的，乙方不得提前擅自进行加工及使用，否则，甲方及监理公司有权不予验收。由于使用材料未经审批所造成的质量问题和损失由乙方承担，延误的工期不顺延。

6.2机械设备 [本条内容根据项目实际可调整]

6.2.1甲方提供的设备及机具：塔吊、施工用电梯或龙门架、混凝土输送泵。 6.2.2除甲方提供的设备和机具外，其余所需设备和机具均由乙方自行提供。乙方使用于本项目之设备或机具应达到使用安全的标准，未经具有国家认证资质单位出具的检测、检验报告的设备或机具，不得使用于本项目。

七、乙方费用及合同价款支付

7.1乙方应缴纳费用 7.1.1履约保证金：乙方签订合同后7天内应向甲方支付合同总价的5%：[ ]万元履约保证金，逾期未支付，甲方有权从乙方当月计量支付款中扣除[ ]万元作为乙方履约保证金。乙方如有异议甲方有权单方解除合同，由此而发生的一切经济损失均由乙方承担。

7.1.2综合保险费：当地政府收取的综合保险费由甲方代扣代缴，其费用暂定为：合同总价×90%×85%÷1700×43.88元；综合保险费由甲方从每月支付乙方的工程款中直接扣除。

7.2工程进度款的计量及支付

7.2.1进度计量的计算：按乙方每一个施工节点完成清单量占该单位工程全部工程量的百分比计算建筑面积。

计算公式：∑[(实际完成清单工程量/单位工程总清单量)*单位工程建

筑面积*综合单价]=已完工程验工计价金额

7.2.2工程进度款的支付比例：按实际完成计量额的80%支付。 7.2.3计量时间：按乙方达到以下施工节点计算其已完工程量。（附：**房建工程一标段施工进度控制计划，详细见附表6）

7.2.4乙方应在签订合同后7天内向甲方财务部提交“外出施工税收证明”材料，否则甲方有权暂停支付计量款。

7.2.5进度计量资料：乙方达到以上施工节点后，按甲方要求编制并提交经

12.2.1.4乙方应配臵满足现场办公的需要的办公设备、器材（打印机、电脑等）。若乙方需要使用甲方的办公设备、器材则甲方有权按照市场价格收取相应费用。

12.2.1.5未经甲方同意乙方指派人员不得随意变动，确需变动时应提前7天以书面形式告知，新指派人员应继续履行合同之义务和责任。若甲方要求更换乙方指派人员，乙方应在接到甲方通知后3天内更换指派人员并履行合同之义务和责任。

12.2.2按甲方要求进场施工，并提前组织好约定材料的采购、运输、保管等工作，满足工期进度要求。

12.2.3按施工安全规范规定，采取施工安全等技术措施，确保现场施工人员及第三者的安全，杜绝安全事故的发生。

12.2.4有责任对现场设施和成品进行保护。 12.2.5接受甲方及监理公司的监督和管理，并服从甲方对工程总进度计划的安排与施工协调。

12.2.6严格按审批后的施工组织设计或方案和国家现行的《施工及技术验收规范》进行施工。尤其是隐蔽工程验收，乙方必须在完成合同约定的工作内容并自检合格后报甲方复查，并在相关部门共同参与下完成了检测，达到了设计和规范要求，办理了隐蔽验收签证后，方可进行下道工序的施工。

12.2.7工程完工后，应按甲方要求及时办理竣工资料的移交（若有规定），编制符合甲方要求的工程结算书。

12.2.8工程完工后及时清运垃圾、剩余材料、设备，做到完工场清。施工及生活垃圾堆放到指定地点。

12.2.9乙方应根据施工要求向甲方提供满足工期目标时所需的作业人员；所有作业人员必须年满十八周岁以上、五十周岁以下、身体健康、无传染病。

12.2.10乙方特种作业人员必须持有国家认可的特种作业证书或岗位资格证书。同时向甲方提供所有务工人员的身份证及特种作业人员的岗位资格证书复印件一份。

12.2.11乙方对参加本项目施工的乙方所有务工人员签订劳动用工合同书，以明确双方的责、权、利，并报甲方备案。

12.2.12施工过程中乙方不得以任何理由组织人员或雇佣人员到甲方滋事，由此给甲方造成的损失由乙方承担，甲方同时保留索赔及解除合同的权力。

12.2.13乙方应严格执行国家及[ ]对计划生育管理的有关规定和办法，对所聘劳务人员负计生管理责任。

12.2.14乙方对其驻地、自身施工场地及住房的卫生及用电安全负责，并按甲方的规定进行管理。

12.2.15如乙方人员发生工地偷盗事件，乙方负责双倍赔偿甲方损失，同时甲方向乙方罚款1万元/次。

12.2.16甲乙双方另行签订《分包工程治安管理协议书》作为本合同的附件，

供双方遵守执行。

十三、工程质量保修

13.1工程质量保修责任

13.1.1为保证本项目合同工程在合理使用期限内的正常使用，乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本合同约定之施工承包范围内的工程质量保修责任。

13.1.2凡属于乙方质量问题或施工缺陷所引发之维修而造成甲方、建设方或业主的全部损失，均由乙方承担责任并负责赔偿。如建设单位或业主另有索赔要求，则乙方授权甲方全权代表乙方与建设单位或业主进行索赔谈判并确定赔偿金额，谈判结果经甲方和建设单位或业主签字后立即生效，并由甲方签发《扣款通知单》，将乙方须承担的费用总额（无需乙方书面确认），甲方有权从支付乙方的工程款中扣除。

13.1.3属于乙方保修范围和内容的项目，乙方应在接到保修通知之日后7小时内派人修理。

13.1.4乙方每次维修完毕，应负责将维修现场清理干净，并在完成后取得甲方、建设方或业主的验收签字方视为有效完成。如乙方在维修过程中给建设单位或业主造成其他损失，则乙方应承担赔偿责任。

13.1.5乙方未能及时进场维修或不能维修或未能在甲方指定的合理期限内完成维修任务或经过两次维修仍出现同样的缺陷，甲方有权自行另请他人代为维修并确定价格，所有修复费用、赔偿费用及甲方收取的管理费(管理费为：修复及赔偿费的15％)均从甲方支付乙方的工程款项中扣除（不需要乙方书面确认），款项扣除后并不免除乙方应负的合同约定之责任。

13.2工程质量保修范围

13.2.1凡属于乙方施工范围内因自身原因所导致的质量问题或其他缺陷，均属于乙方保修责任范围。

13.2.2不属于乙方责任，但经由双方协商由乙方负责组织维修的，乙方应按质量标准和约定时间组织维修，费用由甲乙双方确认的责任方承担。

13.3质量保修期及保修金 13.3.1保修期限：根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期自本项目通过备案之日起计算，保修期限为：[ ]年。

13.3.2保修金及保修保证金：质量保修金双方约定为暂按合同总价的5%计算，工程保修保证金按总价的0.5%的计算，待结算成立后按结算总价的5.5%暂扣。

13.3.3保修金及保修保证金返还：保修期满后14天内一次性无息返还，支付时扣除由甲方垫付应由乙方承担的维修费用（如有）。

十四、保险

14乙方必须依法为参与本合同工程施工的乙方所有管理人员及务工人员缴纳综合保险费，为所有管理人员及务工人员购买意外伤害保险并缴纳国家规定必须投保的其他费用，保单原件报甲方审查，保单复印件提交甲方备案。

十五、违约责任与争议

15.1甲方违约责任：

15.1.1进度计量款审核成立后60天内无故未支付乙方计量款，乙方可书面提请支付，逾期未支付且又未达成延期支付协议，乙方有权从计量款审核成立60天后起，按应付计量款计收资金利息，资金利息按银行同期贷款利率计算；在此期间乙方不得停止施工并保证不得有务工人员围攻、闹事等过激行为的发生。

15.1.2工程结算成立后90天且建设单位支付甲方相应工程款后28天内，无故未支付乙方结算款，乙方有权在约定支付时间内按应付结算款计收资金利息，资金利息按银行同期贷款利率计算。在此期间乙方不得组织人员有围攻、闹事等过激行为的发生。

15.1.3甲方不能在约定的时间内按约定支付乙方履约保证金，乙方有权从约定支付时间起按应付履约保证金计收资金利息，资金利息按银行同期贷款利率计算。

15.1.4甲方不能在约定的时间内按约定支付乙方质量保修金，乙方有权从约定支付时间起按应付质量保修金计收资金利息，资金利息按银行同期贷款利率计算。

15.2乙方违约责任：

15.2.1工期：施工过程中由于乙方原因造成工期延误，每逾期一天须按工程结算价款的[1]%向甲方支付违约金，并承担因此给甲方造成的一切损失；如因甲方原因造成工期延误，经监理公司和甲方确认后，工期相应顺延，但甲方不承担任何费用。

15.2.2工程质量：如因乙方原因引起工程质量不合格（以甲方、设计单位、监理单位及建设单位的书面确认书为准），乙方必须立即整改，直至质量达到合格为止，同时应向甲方支付工程结算价款[10]%的违约金。由此给甲方造成其他损失的，乙方应据实赔偿，工期不予顺延。

15.2.3总包合同中规定的承包方承包范围内由于乙方的原因引起的违约责任由乙方承担（详见附件1）。总包合同中对承包人的违约责任的处理，由于乙方的原因引起的违约责任由乙方承担（详见附件2）。

15.3争议

15.3.1双方约定，在合同履行过程中产生争议时，由双方协商解决，协商不成提交工程所在地人民法院仲裁解决。

15.3.2对于不存在争议的部分，各方在诉讼期间仍应继续履行合同之职责和义务。在人民法院仲裁前乙方不得停工，且不得以此为由拖延工期。

十六、合同份数

16本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

十七、补充条款

17.1乙方必须确保本工程项目由其自行承担施工，不能再次转包，否则乙方应向甲方缴纳[10]万元人民币违约金，同时甲方有权利立即单方解除本合同，由此造成之损失由乙方自行承担。

17.2乙方承诺按照合同约定进行施工组织和管理，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

17.3甲方承诺按照合同约定的施工节点、支付比例和方式，支付乙方合同价款及其他应当支付之款项。

17.4若因非乙方原因乙方中途退场，按合同单价（详附表4）和实际已完工程数量进行结算，不再计算任何其他费用。甲方承建的本合同工程承包范围发生变动，双方应及时变更或签订补充合同；对已完成合同约定所有工作内容的单位工程，严格按合同单价结算；完成部分工作内容的清单项目，按甲方标底合同综合单价组成的分项单价《工程项目劳务费用报价单》中已完分项工程工程量进行结算，甲方不对乙方作任何其他补偿。

计算公式：∑[(实际完成清单工程量/单位工程清单总量)*单位工程面积*综合单价]=已完工程结算价

17.4乙方在签订本合同的同时必须分别签订质量、安全施工、临时用电管理、文明施工、治安管理等补充协议和承诺书。

17.5本合同未约定的违约责任，按甲方与建设单位的签订的相关的违约责任及违约金额执行；

17.6乙方必须完成甲方与建设单位签订的总包合同中约定的为完成主体结构、二次结构、抹灰、及与安装工程配合等所有工作内容；

17.7本合同未尽事宜双方协商后可另签补充协议，补充协议与正文具有同等法律效力。

十八、合同生效

18.1合同订立时间：[ ]年[ ]月[ ]日 18.2合同订立地点：[ ]

18.3本合同自双方签字盖章之日起生效。乙方完成本合同工作内容、本工程验收合格、结算尾款清结后自行终止。保修事宜仍按本合同约定执行。

18.4合同附表1~6及附件1、2、3

18.4.1附表1（甲供材料损耗表)

18.4.2附表2《变更设计增减工程量清单分项单价表》 18.4.3附表3（周转材料使用核定损耗表） 18.4.4附表4（合同综合单价及工程量汇总表） 18.4.5附表5（建筑做法表）

18.4.6附表6（***工程施工进度控制计划表） 18.4.6附件1（总包合同工程承包范围）

18.4.7附件2（总包合同中队承包人违约的处理） 18.4.8附件3（***安全文明施工标准） 18.5***工程一标段分区划分图 （本页以下无正文）

甲方（公章）： 法人代表或 委托代理人： 电话：

开户银行： 账号：

签约日期：

乙方（公章）： 法人代表或 委托代理人： 电话：

开户银行： 账号： 签约日期：

治安管理补充协议

甲方：***项目经理部

乙方：***劳务有限公司 一.甲方责任

1. 甲方应监督乙方对其所有作业人员进行岗前法制教育。 2. 甲方应制定治安管理办法，资料存档备案。 3. 甲方应经常做好法治宣传教育工作。 4. 制定治安管理奖惩制度。

二. 乙方违约责任

1.乙方在组织人员进场时，应对每一个人进行认真审查，不得使用在逃或有前科及有暴力倾向的人员。

2.乙方应制定治安管理实施细则，提交甲方审核并存档备案。

3.乙方应对其所有作业及管理人员进行岗前法制教育，资料存档备案。 4.乙方应定期组织学习治安管理条例，要求所有人员必须自觉遵守治安管理条例。

5.若乙方的施工人员发生偷盗、破坏、纵火等违法事件，应立即与甲方配合将肇事者送交公安机关，造成的损失由乙方加倍赔偿，甲方有权并追究乙方违约责任。

6.若乙方的施工人员有打架斗殴、酗酒闹事件发生时，乙方应首先积极采取措施制止其行为，并对当事人进行严肃处理，情节严重者交送公安部门处理，同时乙方应承担相应的违约责任。

7.甲方与乙方经济往来只针对承包负责人，其他施工、管理人员以及乙方的所有债权人无权找甲方索要任何款项。若发生对甲方纠缠甚至围攻、闹事；对甲方任何形式恐吓、威胁；视为违约，将进行处罚，从治安管理保证金中按规定扣取。

三．本协议未尽事宜双方协商后可另签补充协议，补充协议与正文具有同等法律效力。

四．本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

此页无正文

甲方: 乙方：

单位地址: 单位地址:

法定或委托代理人（签字）: 法定或委托代理人（签字）:

签约日期： 签约日期:

质量管理补充协议

甲方：***项目经理部 乙方：***劳务有限公司 一.甲方责任

1.制定质量管理目标。

2.根据施工规范及杯赛的要求制定各分部分项工程质量标准。 3.制定质量管理制度和定期检查制度。 4.制定质量管理奖惩制度。

5.甲方应监督乙方对其所有作业人员进行岗前质量教育。 二．乙方责任

1.乙方应对其所有作业人员进行岗前质量教育，资料交甲方存档备案。 2.乙方应根据自身班组情况及施工特点制定质量管理实施细则和定期检查制度。

3.把质量管理奖惩制度落实到人头。 4.服从甲方现场管理人员的指挥。

5.因乙方原因未达到约定质量标准时，应根据甲方要求限时整改，所发生的费用一律由乙方承担。

6. 因乙方原因造成工程质量严重不符合要求时，甲方有权终止合同，并要求乙方在5日内退出施工现场，乙方应当无条件的服从甲方的处罚决定。乙方所完成的符合质量要求的工作量经双方确认后，甲方按合同约定计量并支付乙方。 7.因乙方责任造成质量事故和工期延误，其造成的一切损失费均由乙方承担（包括甲方所租赁的周转材料、机械设备停臵台班等发生的费用），并按总包合同约定比例赔偿甲方因工期延误的违约金。

三．本协议未尽事宜双方协商后可另签补充协议，补充协议与正文具有同等法律效力。

四．本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

此页无正文

甲方: 乙方：

单位地址: 单位地址:

法定或委托代理人（签字）: 法定或委托代理人（签字）:

签约日期： 签约日期:

安全施工补充协议

甲方：***项目经理部 乙方：***劳务有限公司 一.甲方责任

1.甲方应监督乙方对其所有作业人员进行岗前安全培训。 2.根据安全生产法制定安全管理制度和定期检查制度。 3.制定安全管理奖惩制度。 二. 乙方责任

1.应对其所有作业人员进行岗前安全教育，资料交甲方存档备案。

2.应根据各分部分项工程的施工特点制定安全施工措施和定期检查制度。 3.制定安全施工管理实施细则和奖惩制度。 4.服从甲方现场管理人员的指挥。

5.当发现安全隐患时,应按甲方要求无条件限时整改，复查合格后方能继续作业。

6.对于有意损坏安全设施的人员，任何人有权制止，甲方将对当事人作出严厉处罚，同时对当事人所在班组进行经济处罚并由当事人承担恢复该设施的所有费用。

7.发生重大安全及其他安全事故，甲乙双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力抢救伤者，保护事故现场。按照有关规定分清双方责任，由事故责任方承担相应责任。对事故责任有争议时，按政府有关部门的认定执行。

8.因乙方责任造成安全事故延误工期，其造成的一切损失费概由乙方承担（包括甲方所租赁的周转材料、机械设备停臵台班等发生的费用），并按总包合同约定比例赔偿甲方因工期延误的违约金。

9.乙方安全管理不能满足建设单位要求,建设单位向甲方发出黄牌警告，警告一次，甲方对乙方收取违约金10000元。乙方应在甲方规定时间内进行整改，如在规定时间内达不到甲方要求，甲方有权终止合同，并视为乙方违约，甲方收取乙方合同总价15%的违约金。终止合同后，乙方应在甲方限定时间内无条件退场。

10.当乙方管理人员不到位、劳务人员不服从甲方管理人员指挥危及安全生产，甲方有权对负责人实施经济处罚，情况严重时可以直接要求乙方更换不称职的人员；对乙方不称职的人员甲方有权直接要求更换。同时乙方需承担因此造成的所有损失。

三．本协议未尽事宜双方协商后可另签补充协议，补充协议与正文具有同等法律效力。

四．本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

此页无正文

甲方: 乙方：

单位地址: 单位地址:

法定或委托代理人（签字）: 法定或委托代理人（签字）:

签约日期： 签约日期:

文明施工补充协议

甲方：***项目经理部 乙方：***劳务有限公司 一.甲方责任

1.根据成都市文明施工样板工地的要求，制定相应的文明施工标准。 2．甲方监督乙方.应对其所有作业人员进行岗前文明施工教育。 3.制定文明施工制度和定期检查制度。 4.制定文明施工奖惩制度。 二．乙方责任

1.应对其所有作业人员进行岗前文明施工教育，资料交甲方存档备案。 2. 应根据现场情况和各分部分项工程的施工特点制定安全文明施工措施和定期检查制度。

3.制定文明施工实施细则和奖惩制度。 4.服从甲方现场管理人员的指挥。

5.当发现违反文明施工规定时,应按甲方要求无条件限时整改，复查合格后方能继续作业。

6.作好防尘、降噪、按要求堆放材料并维护和标识，保持道路通畅。

7.乙方文明施工不能满足建设单位要求,建设单位向甲方发出黄牌警告，警告一次，甲方对乙方收取违约金5000元/次。乙方应在甲方规定时间内进行整改，如在规定时间内达不到甲方要求，甲方有权终止合同，并视为乙方违约，甲方收取乙方合同总价10%的违约金。终止合同后，乙方应在甲方限定时间内无条件退场。

8.当乙方管理人员不到位、劳务人员不服从甲方管理人员指挥违章施工时，甲方有权对负责人实施经济处罚，情况严重时可以要求乙方更换；对乙方不称职的人员甲方有权直接要求更换。同时乙方需承担因此造成的所有损失。

三．本协议未尽事宜双方协商后可另签补充协议，补充协议与正文具有同等法律效力。

四．本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。 此页无正文

甲方: 乙方：

单位地址: 单位地址:

法定或委托代理人（签字）: 法定或委托代理人（签字）: 签约日期： 签约日期:

分包工程临时用电安全管理协议

甲方：***项目经理部 乙方：***劳务有限公司

为了贯彻国家安全生产的法律法规，保障施工现场用电安全，防止触电和电气火灾事故发生，确保进场施工人员在施工生产中的人身安全，明确甲乙双方责任、权利和义务，经双方协商一致，特签订以下协议共同遵守：

一、甲乙双方必须认真贯彻执行建设部《施工现场临时用电安全技术规范》-JGJ 46-2005、地方政府相关规定和甲乙双方上级规定的有关安全生产的规章制度。

二、甲方负责施工现场主电源接至二级配电箱，乙方负责安设合格的三级配电箱、施工机具的开关箱及电源电缆线，施工现场严禁使用地拖插板。 三、严禁未取得电工特种作业上岗证的人员进行电工作业，乙方在二级箱接出电源时需通过甲方项目部派电工配合进行操作。

四、乙方电工及用电人员必须做到以下几点：

1、电工必须经过国家有关部门考核合格后，持证上岗工作；其他用电人员必须通过相关安全教育培训合格和接受安全技术交底后方可上岗工作；

2、安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路，必须由电工完成，并应有人监护。电工技术等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应；

3、各类用电人员应掌握安全用电基本知识和所用设备性能，使用电气设备前必须按规定配备和穿戴好相应的劳动防护用品，并检查电气设备和保护设施，严禁设备带“缺陷”运转；

4、乙方电工负责保管和维护乙方所用电气设备，发现问题及时报告现场管理人员解决；

5、暂时停用电气设备、移动电气设备时，必须经电工切断电源并做妥善处理；

6、乙方现场的电气技术人员应负责建立临时用电安全技术档案。其中“电工安装、巡检、维修、拆除工作记录”可指定电工代管，每周由甲方项目安全员认可，并应在临时用电工程拆除后归档。

7、乙方现场的电气技术管理人员应定期检查临时用电系统安全状况，对安全隐患必须及时处理，并应履行复查验收手续，检查时应复查接地电阻值和绝缘电阻值。

五、甲方也将不定期在施工现场对乙方临时用电情况进行检查，对不符合临电安全管理要求的，乙方应无条件的整改，对临电系统的安全隐患拒绝整改的，甲方有权进行处罚，处罚额度500元-20000元；

六、如有政府部门检查发现三级箱以下的各类隐患进行处罚时，所罚款项由乙方全部承担；

七、若乙方不服从甲方安全管理所造成安全事故，由乙方承担相应的经济责

任和法律责任；

八、本协议从双方签字盖章后生效，至乙方退场终止。本协议一式两份，甲乙双方各持一份，并复印报甲乙双方上级主管部门。

（本页无正文）

甲方: 乙方：

单位地址: 单位地址:

法定或委托代理人（签字）: 法定或委托代理人（签字）: 签约日期： 签约日期:

承 诺 书

***项目经理部：

为了确保合同的正常履行，全面完成合同所约定的各项工作，我公司特向贵项目部做出以下承诺：

1 为了确保合同所约定的各项条款的正常履行，我公司将严格履行合同约定并认真执行合同条款，严格执行贵项目部所制定的各项规章制度，遵纪守法，服从贵项目部的工作安排、听从贵项目部的工作指挥；保证及时足额发放本项目我公司务工人员工资，不得以任何理由拖欠。无论由于何种原因，我公司务工人员现场滋事、阻工、上访等事件，我方将积极予以解决，其一切责任均由我公司全权负责并承担由此给贵项目部造成的各种经济损失及恶劣影响，如果该类事件发生二次，贵项目部有权给予5万元/次的处罚或解除合同，解除合同的一切责任及损失均由我公司承担。施工过程中，贵项目部有权对我公司劳务工资的发放进行过程监控，并把本月劳务工资发放的凭证（如工资支付书）作为贵项目部拨付我公司次月工程款的依据，如我公司不提供本月相应劳务工资发放凭证，贵项目部有权不予支付次月工程款。

2 .我方承诺不再以任何理由要求贵项目部超出合同比例支付工程款 。 3．我公司承诺确保合同工期要求，严格按照贵项目部审批的施工方案组织工程施工，在规定的时间内保证上足按施工计划约定的施工人员和机械设备及机具，施工人员中管理人员达到6%，确保机械设备及机具完好率达到100%；如因我公司人员及机械设备、机具不能满足施工需要，造成工期滞后或不能达到贵项目部之要求，贵项目部有权按合同总额每天0.1%对我公司进行处罚，如工期滞后超出15天，贵项目部有权解除合同我公司愿承担一切责任及经济损失。

4. 我公司承诺确保合同工程质量标准，严格按照国家规范、行业标准及贵项目部所制定的技术措施组织工程施工，加强工序管理及自检、自查工作，如发生质量事故，我公司将按照相关规定及处理方案进行处理，所发生的一切责任及经济损失均由我公司承担，如发生5000元以上的质量事故，贵项目部有权解除合同，我公司愿承担一切责任及经济损失。

5. 我公司将认真阅读招标文件的各项条款及要求，严格按照招标文件的条款执行，不以任何理由予以拒绝。在我公司中标后，当清单子目报价超出子目限价的，我公司承诺严格将清单子目单价调整至限价内，再重新计算平方米单价作为合同单价；如清单子目单价低于限价的项目，我公司承诺子目单价不作调整，按我公司中标的平方米综合单价计算。

6.我公司承诺，无论实际建筑面积、工程量清单含量或清单子目漏项与贵项目部给定的量是否有出入，我方已经充分考虑在报价中，将不以任何理由要求贵项目部调整给定的建筑面积、工程量清单含量或增加清单子目，并按贵项目部给定工程量进行结算。

7.我方承诺，地下室后浇带已经考虑二次模型的安拆，除多层建筑以外的脚

手架已经考虑二次搭拆的费用，不以任何理由要求甲方另行增加费用。 8.无论市场变化或政策性调整，中标价均不作调整。 9.我公司承诺确保安全施工，严格按照国家《安全生产规程》组织工程施工，认真执行双方所签订的《安全生产协议书》的各项约定，严格按照国家及当地政府的有关规定为我公司本工程人员购买各种保险，我公司人员如在本工程发生安全事故，由我公司负责处理并承担一切责任和费用。

10.我公司承诺将按合同约定的时间及金额，向贵项目部足额缴纳履约保证金，如果我公司不能达到合同所约定的质量标准，不能在合同约定的时间内完成合同所约定的工作内容，贵项目部有权不退还履约保证金。

11. 我公司承诺，在总包合同约定的工期内，按时完成合同约定的工作内容，如因我公司的原因造成工期延误，贵项目部有权对我公司按总包合同约定的处罚条例及金额，从工程价款中扣除违约金。

12.我公司所委派的项目经理，如不能胜任本职工作或不听从贵项目部的指挥和工作安排，贵项目部有权提出更换，我公司将在规定的时间内安排新的项目经理就位并继续履行合同责任。

特此承诺！

公司（盖章） 法人代表或委托代理人（签字）：

日期： 附表1

甲供材料损耗表

工程名称：***工程 序材料名称、规格 单单价 编制日期： 定额消耗量 允许消

节（超）金号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 钢材（钢筋、钢板、铁件、型钢） 水泥 标砖 石子 多孔砖 砂 空心砖 商品混凝土 聚苯板 位 T T 耗率 1% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1% 1.05% 1.02% 1.50% 1.05% 1.50% 1.01% 2% 2% 1% 额 千 匹 M3 千 匹 M3 M3 M3 M3 M2 M 10 钢丝网 11 GRC成品变压式烟道 12 炉渣 13 橡胶遇水膨胀止水带 14 堪缝油膏、焦油 15 变压式通风帽 16 水泥基复合膨胀玻化微珠 17 界面砂浆 18 塑料出水口（包含弯管、排水管连接件、塑料水斗） M3 M3 kg 个 M3 kg 个 甲方（盖章）： 甲方委托代理人： 乙方（盖章）： 乙方法定代表人或委托代理人：

附表2

《***工程投标报价单》

工程名称：***工程： 编制日期： 序工程或费用名称 号 1 2 土方开挖 土方回填 单位 M M 33单位分项报综合单价含量 价（元） （元/m2） 备注 土方开挖所有工作内容。含所有辅材及小型机具费。 包括场内土方挖、运、拌制；回填、夯实等。已含所有辅材

及小型机具费。 为完成工程实体所包括的全部工作内容。包括落地灰回收，抹灰材料的拌制、运输等。已含所有辅材及小型机具费。 制作、安装（包括除锈、平直、切断、焊接,箍筋及构造钢筋的加工）,场内材料装卸、运输、看守等。已含所有辅材及小型机具费。 制作、安装、拆除(包括校正、加固、定位钢筋及地下室后浇带二次关模)场内材料装卸、运输、看守等。已含所有辅材及小型机具费。 浇捣、养护、输送泵管道安拆、堵管排除等。已含所有辅材及小型机具费。 屋面找平、找坡、保温、变形缝、出水口等。已含所有辅材及小型机具费。 搭、拆（包括二次搭拆）及维护，挂安全网、密目网、铺脚手架板，架管场内运输等。已含所有辅材及小型机具费。 除地砖粘贴以外的所有工作。已含所有辅材及小型机具费。 包括落地灰回收，抹灰材料的拌制、运输等。已含所有辅材及小型机具费。 包括落地灰回收，抹灰材料的拌制、运输、钢丝网安设等。已含所有辅材及小型机具费。 包括落地灰回收，抹灰材料的拌制、运输、钢丝网安设等。已含所有辅材及小型机具费。 除1-11外所余留的工作内容。（包含安全、文明、协调配合等工作等全部费用） ***% ***% ***% 3 砌筑工程 M 3 4 钢筋制安 t 5 模板及支架安装 M 2 6 混凝土浇注 M 3 7 屋面工程 M 2 8 室内外脚手架 M 2 9 楼地面工程 M 2 10 天棚抹灰 M 2 11 内墙抹灰 M 2 12 外墙抹灰 M 13 14 15 16 其他项目 管理费 利润 税金 M M M M 2222- - - - 17 **#楼（合价） M 2- - 人工费（包括各种津贴、辅助工资、加班费、奖金等）、材料费（除甲供材料以外的所有辅材费）机械费（包括小型机具费，合同12.4.1条之约定的设备及机具）、其他费用（包括现场经费、企业管理费、利润、冬雨季施工措施费、现场二次搬运费、劳动保险费、建筑物超高费、风险费等）、税金等全部费用。 ***面积：[ ] m2 甲方（盖章）： 甲方委托代理人： 乙方（盖章）： 乙方法定代表人或委托代理人：

《变更设计增减工程量清单分项单价表》

工程名称：**工程

序号 工*程或费用名称 单位

清单分项单价（元） 编制日期：

备注 包括场内土方挖、运、摊铺、洒水、拌制、回填、夯实等全部工 作内容。已含所有辅材及小型机具费。 包括场内土方挖、运、摊铺、洒水、拌制、回填、夯实等全部工 作内容。已含所有辅材及小型机具费。 为完成工程实体所包括的全部工作内容。包括落地灰回收，抹灰 材料的拌制、运输等。已含所有辅材及小型机具费。 现场制作、绑扎（包括除锈、平直、切断、焊接,箍筋及构造钢筋 的加工）,场内材料装卸、运输、看守等。已含所有辅材及小型机具费。 制作、安装、拆除(包括校正、加固、定位钢筋及地下室后浇带二 次关模)场内材料装卸、运输、看守等。已含所有辅材及小型机具1 土方回填 m3 2 室内素土回填夯实 m3 3 砌筑工程 m3 4 钢筋制安 t 5 模板及支架安装 M 2费。 6 混凝土浇注 t 浇捣、养护、输送泵管道安拆、 堵管排除等。已含所有辅材及小型机具费。 包含屋面找平、找坡、保温、变 形缝、出水口等。已含所有辅材及小型机具费。 除地砖粘贴以外的所有工作内容。已含所有辅材及小型机具费。 7 屋面工程 M 28 楼地面工程 M 29 内墙抹灰 M 2包括落地灰回收，抹灰材料的拌 制、运输、抹灰等全部工作内容。已含所有辅材及小型机具费。 搭、拆（包括二次搭拆）及维护，挂安全网、密目网、铺脚手架板， 架管场内运输等。已含所有辅材及小型机具费。 包括落地灰回收，抹灰材料的拌制、运输、钢板网（或钢丝网） 安设等。已含所有辅材及小型机具费。 10 室内外脚手架 M 211 天棚抹灰 M 8甲方（盖章）： 甲方委托代理人： 乙方（盖章）： 乙方法定代表人或委托代理人：

附表3

周转材料使用核定损耗表

工程名称：：***工程

序号 1 2 3 4 5 材料名称 架管 扣件 顶托 钢模 钢模板相关配件 单位 m 件 托 m2 个 核定消耗率 1.0% 4.0% 4.0% 1% 4.5% 地下室及高层的标准层：周转次数按5~7次/层 多层坡屋面：周转次数按1~2次/层 地下室及高层的标准层：周转次数按5~7次/层 多层坡屋面：周转次数按1~2次/层 周转次数8~10次 周转次数2~4次 编制日期：

备注 超耗部分按购买价1.5倍赔偿 超耗部分按购买价1.5倍赔偿 超耗部分按购买价1.5倍赔偿 超耗部分按购买价1.5倍赔偿 超耗部分按购买价1.5倍赔偿 6 竹胶板 m2 超耗部分按购买价1.5倍赔偿 7 层板 m2 超耗部分按购买价1.5倍赔偿 8 9 枋木 安全网 m3 m2 超耗部分按购买价1.5倍赔偿 超耗部分按购买价1.5倍赔偿 10 钢脚手板 m2 周转次数40次 超耗部分按购买价1.5倍赔偿 甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

甲方物资管理部： 甲方成本合同部： 项目经理：

乙方法人或委托代理人（签字）：

附表4

《***工程投标报价汇总表》

项目名称： 编制日期： 序号 1 2 楼栋 ***#楼 ***#楼 建筑面积（m2） 综合单价（元/m2） 合价（元） 不论实际建筑面积与甲方给定的建筑面积是否有出入，乙方均 合计 不得以任何理由更改甲方给定的建筑面积的量，并按此给定的建筑面积进行结算。

备注

甲方（盖章）： 甲方委托代理人：

乙方（盖章）： 法定代表人或委托代理人（签字）：

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/22b2.html