二级建造师选修课后与考试答案

更新时间:2024-05-09 19:03:01 阅读量: 综合文库 文档下载

说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。

1.原建设部于( )年8月颁发了《关于建筑业1994、1995年和“九五”期间推广应用10项新技术的通知》是我国政府要求建筑行业推广应用新技术的第一个正式文件。 正确答案:A

A.1994B.1995C.1996D.1997

2.工法的时效是由工法关键技术的先进性所决定的。( ) 正确答案:正确 正确 错误

3.国家级工法之所以分级,主要是为了进一步凸显国家级工法的技术、效能和影响,好中选优、优中选精、精中选特。( ) 正确答案:正确 正确 错误

4.在工法应用中注重对工法适时跟踪、及时改进、努力创新,以保持工法的( )。 正确答案:A、C、D

A.先进性B.实用性C.适用性D.有效性E.合理性 5.下列属于工法开发过程的实施阶段的有( )。 正确答案:A、B、C、D

A.围绕关键技术的工艺流程和操作要点,紧扣安全、质量、经济、环保等关键指标B.注重检查操作的严密性和管理的科学性C.收集、分析、整理和应用各类信息、数据、及时调控和改进D.保证工程资料的准确、齐全、及时、有效E.颁布文件,纳入企业施工管理的规程、标准

6.国家一级工法和二级工法的主要区别在于( )。 正确答案:A、B、C、D

A.关键技术水平在国内领先的程度B.是成套还是单项工法C.工法的效能大小D.工法的效能大小E.关键技术水平在国际领先的程度 7.在工法的每一个类别中,按国内建筑业的施工技术和施工管理的综合水平,可分为( )三级。 正确答案:A、B、C

A.国家级工法B.省、部级工法C.企业级工法D.市级工法E.区域级工法 8.工法按专业范畴可分为( )三个类别。 正确答案:C、D、E

A.水利工程B.市政工程C.房屋建筑工程D.土木工程E.工业安装工程 9.工法的特点有( )。 正确答案:A、B、C、D

A.先进性B.科学性C.效能性D.可操作性E.经济合理性

10.根据当前建筑业技术发展的情况,规定国家级工法有效期( )年。 正确答案:D A.3B.4C.5D.6 1.先进适用、效能显著的工法未经有关部门审批仍可成为国家、行业或地区的施工规范、施工标准或操作规程。( ) 正确答案:错误 正确 错误

2.未经工程实践检验的科研成果,不属于工法范畴。( ) 正确答案:正确

正确 错误

3.评价工艺的先进性,就是结合技术与经济对工艺做的全面、综合的评价。( ) 正确答案:正确 正确 错误

4.施工过程水的回收利用包含整个工程施工期间除饮用水外的( )等所有用水 正确答案:A、C、D、E

A.消防B.防尘C.降尘D.厕所冲洗E.基坑支护用水 5.基坑施工封闭降水技术的特点有( )。 正确答案:B、C、D、E

A.抽水量多B.抽水量多C.对周边环境不影响D.不污染周边水源E.止水系统配合支护体系一起设计降低造价

6.工法把先进技术和科学管理结合起来,科学管理主要体现在( )等方面。 正确答案:A、B、C、D

A.劳动组织B.资源配置C.现场制度D.规范规程E.施工图设计 7.工法以工艺为核心有以下三个方面的内容:( )。 正确答案:A、B、D

A.施工中所采用的关键技术的工艺原理B.施工工艺流程C.施工图设计D.施工操作要点E.施工技术

8.热源和热力站热计量应采用热量计量装置进行计量。( ) 正确答案:正确 正确 错误

9.防水技术主要包括( )等 正确答案:A、B、C、D

A.防水卷材机械固定施工技术B.地下工程预铺反粘防水技术C.遇水膨胀止水胶施工技术D.预备注浆系统施工技术E.硬泡聚氨酯技术

10.基坑施工封闭降水技术同时采用降水措施或引渗基坑开挖范围内的现存地下水的降水方法;帷幕不常采用( )。 正确答案:D

A.地下连续墙B.深层搅拌桩防水帷幕C.高压摆喷墙D.降水帷幕 1.太阳能与建筑一体化应用技术在施工过程中应注意( )。 正确答案:A、B、D、E

A.保护屋面防水层B.防止屋面渗透C.上下水管保温,最好放置室外减少热损D.防雷、防风措施,消除安全隐患E.高寒地区应有防止结冰炸管的措施 2.结构安全监测过程一般分为施工期间监测与试用期间监测。( ) 正确答案:正确 正确 错误

3.硬泡聚氨酯的技术特点有( )。 正确答案:A、B、D、E

A.聚氨酯具有很高的自黏结强度B.聚氨酯对混对混凝土、木材、金属、玻璃都具有很好的黏结性C.需要机械锚固件辅助连接D.施工具有连续性E.整个保温层无接缝

4.聚乙烯丙纶防水卷材与非固化型防水黏结料复合防水层的特点是冷施工、环保,并可在低温及潮湿基面上施工。( ) 正确答案:正确

正确 错误

5.聚乙烯丙纶是由上下两层长丝丙纶无纺布和中间芯层线性低密度聚乙烯一次加工复合而成的防水卷材。( ) 正确答案:正确 正确 错误

6.深基坑施工监测方法可分为( )。 正确答案:A、B

A.基准线法B.坐标法C.指标法D.分析法E.因素法

7.建议在群体建筑上造太阳能光伏发电厂,太阳能屋顶示范项目必须大于50KW,即需要至少( )平方米的面积。 正确答案:C

A.200B.300C.400D.500 8.信息化应用技术包括( )。 正确答案:A、B、D、E

A.虚拟仿真施工技术B.高精度自动测量控制技术C.混凝土结构粘贴碳纤维、粘钢和外包钢加固技术D.工程量自动计算技术E.施工现场远程监控管理及工程远程验收技术

9.聚氨酯硬泡体在低温下不脆裂,高温下不流淌、不粘连、能耐温( )摄氏度。 正确答案:B

A.100B.120C.150D.180

10.现浇混凝土外墙外保温如果涉及为两侧保温,则墙体两侧均采用保温模板,适宜在严寒、寒冷地区和夏热冬冷地区使用。( ) 正确答案:正确

正确 错误1.基坑封闭降水是指在基坑周边降低渗透系数较小的封闭结构,从而有效阻止地下水向基坑内部渗流,在抽取开挖范围内的少量地下水,从而减少地下水的浪费。( ) 正确答案:错误 正确 错误

2.工业废渣及(空心)砌块应用技术主要强调各种砌块的构成和产品性能,外墙自保温体系施工技术强调施工的整体性,施工时注意节点构造的处理和砌筑砂浆的选择。( ) 正确答案:正确 正确 错误

3.施工过程水的回收利用技术包括雨水回收利用技术与基坑施工降水回收利用技术。( ) 正确答案:正确 正确 错误

4.粘贴式外墙外保温隔热系统施工时应注意岩棉(矿棉)板的( )等项目的检验结果。

正确答案:B、C、D、E

A.亲水率B.压缩强度C.憎水率D.酸度系数E.质量吸湿率

5.施工过程水的回收利用包含整个工程施工期间除饮用水外的( )等所有用水。 正确答案:A、C、D、E

A.消防B.防尘C.降尘D.厕所冲洗E.基坑支护用水

6.聚氨酯防水材料是通过化学反应而固化成膜,分为( )两种类型。 正确答案:A、B、C

A.甲组分B.乙组分C.丙组分D.单组分E.双组分 7.基坑施工封闭降水技术的特点有( )。 正确答案:B、C、D、E

A.抽水量多B.抽水量少C.对周边环境不影响D.不污染周边水源E.止水系统配合支护体系一起设计降低造价

8.下列属于绿色施工技术的有( )。 正确答案:A、B、C

A.基坑施工封闭降水技术B.施工过程水回收利用技术C.预拌砂浆技术D.非金属复合板风管施工技术E.大型复杂膜结构施工技术 9.处理不好外墙自保温体系可能会出现( )。 正确答案:B

A.泛碱B.冷桥C.破裂D.生锈

10.基坑施工封闭降水技术同时采用降水措施或引渗基坑开挖范围内的现存地下水的降水方法;帷幕不常采用( )。 正确答案:D

A.地下连续墙B.深层搅拌桩防水帷幕C.高压摆喷墙D.降水帷幕1.聚氨酯防水涂料可采用喷涂、刮涂、刷涂等工艺施工。施工时需分多层进行涂覆,每层厚度不应大于( )mm。 正确答案:A

A.0.5B.1C.1.5D.2

2.薄钢板法兰风管的制作,可采用单机设备分工序完成风管制作;也可采用在计算机控制下,通过自动生产线将材料类型选择、剪切下料、风管板面连接形式及法兰成形、拆方等工序顺序自动完成。( ) 正确答案:正确 正确 错误

3.“管线综合布置技术”各专业的施工单位和人员要提前熟悉图纸。( ) 正确答案:正确 正确 错误

4.预分支电缆由( )三部分组成。 正确答案:A、B、C

A.主干电缆B.分支线C.起吊装置D.普通分支线E.耐火型分之电缆 5.民用建筑管道工厂化预制的内容主要有( )。 正确答案:A、B、C、D

A.图纸深化B.现场测量C.绘制单线图D.绘制加工图E.运输配送 6.目前国内应用较多的是以液压油缸为动力的爬模。( ) 正确答案:正确 正确 错误

7.组装式大模板技术的适应性强,除搭设一些常规脚手架外,还可搭设悬挑结构、悬跨结构、整体移动、整体吊装架体等。( ) 正确答案:错误 正确 错误

8.机械密封式连接的种类主要有( )。

正确答案:A、B

A.钢管机械密封式连接B.薄壁不锈钢管机械密封式连接C.焊接D.粘结E.铆接 9.盘销式钢管脚手架目前尚无相应的安全技术规程,以容许荷载法设计架体。( ) 正确答案:正确 正确 错误

10.电动桥式脚手架技术可替代脚手架及电动吊篮,用于建筑工程施工。( ) 正确答案:正确

正确 错误1.变风量空调系统运行成功与否,取决于( )。 正确答案:A、B、C

A.空调系统设计是否合理B.变风量末端装置的性能优劣C.控制系统调试D.电量的大小E.空调系统的完备情况 2.钢结构技术具体包括( )。 正确答案:B、C、D、E

A.钢结构安装工程施工B.深化设计技术C.厚钢板焊接技术D.大型钢结构滑移安装施工技术E.钢与混凝土组合结构技术

3.在管线综合布置设计时,要遵循六大原则包括( )。 正确答案:A、B、C、D

A.小管让大管,越大越优先B.有压管道让无压管道C.一般性管道让动力性管道D.强电、弱点分开设置E.同等情况下造价高的让造价低的 4.插接式钢管脚手架及支撑架技术科广泛应用于( ) 正确答案:A、B、C、D

A.建筑结构B.市政桥梁工程的脚手架及模块支撑系统C.装修工程D.钢结构安装工程施工E.

5.机电安装工程技术包括( )。 正确答案:A、B、C、D

A.管线综合布置技术B.金属矩形风管薄钢板法兰连接技术C.变风量空调技术D.非金属复合板风管施工技术E.大型复杂膜结构施工技术 6.组装式大模板技术具有( )等特点。 正确答案:A、B、C、D

A.单块面积较大B.完整的使用功能C.工业化程度高D.机械化程度高E.造价高 7.在超高层供电系统中,电缆在垂直敷设时,采用带有( )根钢丝绳、并配吊装圆盘的电缆。 正确答案:C A.1B.2C.3D.4

8.变风量空调系统运行成功与否的关键是( )。 正确答案:B

A.空调系统设计是否合理B.变风量末端装置的性能优劣C.控制系统调试D.电量的大小

9.整体钢平台采用大吨位长行程油缸的顶升模板装置能适应复杂多变的核心筒结构施工,满足平均( )d一层的工期要求,保证全过程施工安全和施工质量。 正确答案:B A.2B.3C.4D.5

10.( )技术既节省了大直径贮仓滑模装置的平台结构材料,也解决了仓顶空间钢结构安装难题。

过错方,应承担80%的过错责任,则损失承担为( )。 正确答案:C

A.甲方赔偿乙方1万元损失B.甲方赔偿乙方4.2万元损失C.甲方赔偿乙方3万元损失D.甲方赔偿乙方4万元损失

6.保证,是指保证人和债权人约定,当债务人按期不履行债务时,保证人按照约定履行债务或承担责任的法律行为。 正确答案:正确 正确 错误 7.下列事项中,( )属于邀约邀请的范畴。 正确答案:A、B、C、D

A.招标公告B.拍卖公告C.招股说明书D.寄送价目表E.其它

8.施工合同履行过程中,发生( )等情况,应给承包人顺延合同工期。 正确答案:A、C、D

A.设计变更B.承包人采购的材料供货商未能按时交货C.发包人延误移交施工现场D.开挖时遇到图纸未标明的地下通讯管线E.其它 9.下列情况下,承包人有权延长工期的有( )。 正确答案:A、B、C、D

A.由于雇主责任造成的干**B.非承包人责任的其他特殊情况C.恶劣的气候条件D.额外或附加工程E.其它

10.仲裁和诉讼都是解决纠纷的方式,与诉讼相比,仲裁具有( )的特点。 正确答案:A、C、D

A.仲裁必须有合同纠纷当事人的仲裁协议;而诉讼则没有关于诉讼的协议B.在仲裁协议中,当事人可不选择仲裁委员会;在合同中,关于解决争议方式中可以选择诉讼方式及诉讼管辖法院C.对于仲裁,当事人必须选择仲裁委员会;而诉讼则实行法定管辖,当事人不能随意选择管辖法院D.当事人对仲裁庭的组成有权选定;诉讼中审判庭人员是由法院指定的E.当事人对仲裁庭的组成有权选定1.FIDIC合同条件内规定, 承包商自有的施工机具运入工地后,若其他承包工程项目施工需要用时,( )。 正确答案:B

A.应经业主批准后才能运出工地B.经监理工程师批准后才能运出工地C.可自行运出工地D.不能运出工地

2.某承包商甲与某建材供应商**订了水泥购销合同,约定建材供应商向承包商乙、丙某承包商甲与某建材供应商**订了水泥购销合同,约定建材供应商向承包商乙、丙承包商丙因为短缺水泥而影响施工造成经济损失。请问,建材供应商应当向( )承担违约责任。 正确答案:C

A.承包商乙、丙B.承包商乙、丙C.承包商甲D.承包商丙

3.根据FIDIC条件对索赔程序的规定,如果在整个工程全部竣工时,承包人仍有尚未提出的或尚未付款的索赔,则应在( )中列明。 正确答案:B

A.最终详细索赔报告B.竣工报表C.最终报表D.详细索赔报告

4.债务链中,某乙是某甲的债务人,某甲是某丙的债务人。由于某甲怠于行使自己到期的债权导致无法偿还对某丙的债务,则( )。 正确答案:C

A.某乙可以行使代位权,直接向某丙偿还债务B.某丙必须以某甲名义行使某甲的债权C.某丙可以行使代位权,代**某甲向某乙主张债权D.某丙可以行使不安抗辩权

5.定金是当事人双方为了保证债务的履行,按照合同规定向对方预先给付一定数额的货币,定金的数额由当事人约定,但是不得超过主合同标的额的( )。 正确答案:C

A.30%B.25%C.20%D.10%

6.反索赔的工作内容包括两个方面:一是防止对方提出索赔,二是反击或反驳对方的索赔要求。( ) 正确答案:正确 正确 错误

7.索赔意向通知应该包括的内容有( )。 正确答案:A、C、D

A.索赔事件发生的时间、地点和简单事实情况的描述B.索赔的依据和理由C.索赔事件的发展动态D.索赔工期的网络分析E.索赔费用的计算 8.下列各项资料,可作为索赔依据的有( )。 正确答案:A、B、C

A.工程各项会议纪要B.中标通知书C.工程建设惯例D.监理工程师的意见E.法律法规

9.将产品赊销给买方,规定买方在一定时期内延期或分期付款,卖方通过向本国银行申请出口信贷,来填补占用的资金。这种支付进口设备、工器具和材料价款的结算方式是( )。 正确答案:A

A.卖方信贷B.买方信贷C.商业发票D.商业汇票

10.标准机械设备的结算,大都使用国际贸易广泛使用的( )。 正确答案:A

A.不可撤销的信用证B.可撤销的信用证C.不可撤销的商业保函D.可撤销的商业保函1.如甲方不按合同约定支付工程进度款,双方又未达成延期付款协议,致使施工无法进行,则( )。 正确答案:C

A.乙方仍应设法继续施工B.乙方如停止施工则应承担违约责任C.乙方可停止施工,甲方承担违约责任D.乙方可停止施工,由双方共同承担责任

2.当某单项工程竣工结算报告金额为1500 万元时,审查时限应从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起( )天。 正确答案:B

A.20B.30C.45D.60

3.建设项目竣工总结算在最后一个单项工程竣工结算确认后15 天内汇总,送业主后( )天内审查完成。 正确答案:D

A.20B.45C.60D.30

4.若从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起审查时限为45 天,则单项工程竣工结算报告的金额应该为( )。 正确答案:C

A.500 万元以下B.500 万~2000 万元C.2000 万~5000 万元D.5000 万以上

5.单项工程竣工后,承包商应在提交竣工验收报告的同时,向业主递交完整的结算资料和( )。 正确答案:D

A.竣工验收资料B.造价对比资料C.工程竣工图D.竣工结算报告 6.发包人违反合同给承包人造成事件、费用损失不是构成施工项目索赔条件的事件。( )

正确答案:错误 正确 错误

7.反索赔就是反驳、反击或者防止对方提出的索赔,不让对方索赔成功或者全部成功。( ) 正确答案:正确 正确 错误

8.下列各索赔事件,业主向承包商提出费用索赔合理的有( )。 正确答案:A、B、D、E

A.工程进度太慢,要求承包商赶工时,向承包商索赔工程师的加班费B.质量不符合合同要求,工程被拒绝接受,在承包商自费修复后,业主索赔重新检验费C.由于承包商的原因工程进度落后,工程师警告没有改进,业主没收履约保函D.承包商未按合同要求及时办理保险造成损失和损害,向承包商提出索赔E.合同工期已到而工程未完工,向承包商索赔烟雾期损害赔偿费 9.某工程实行施工总承包模式,承包人将基础工程中的打桩工程分包给某专业分包单位施工,施工过程中发现地质情况与勘察报告不符而导致打桩施工工期拖延。在此情况下,( )可以提出索赔。 正确答案:A、D

A.承包人向发包人B.承包人向勘察单位C.分包人向发包人D.分包人向承包人E.发包人向监理

10.常见的建设工程施工索赔有( )。 正确答案:A、C、D、E

A.因合同文件引起的索赔B.有关工程设计方案的索赔C.关于价款、工期和财务费用补偿方面的索赔D.关于工程暂停、终止合同的索赔E.特殊风险和人力不可抗拒灾害的索赔1.单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由( )编制。 正确答案:C

A.业主B.承包商C.总承包商D.监理咨询机构 2.竣工结算的方式不包括( )。 正确答案:D

A.单位工程竣工结算B.单项工程竣工结算C.建设项目竣工总结算D.分部分项工程竣工结束

3.根据《建设工程价款结算暂行办法》的规定,在竣工结算编审过程中,单位工程竣工结算的编制人是( )。 正确答案:B

A.业主B.承包商C.总承包商D.监理咨询机构

4.监理(业主)超过约定的支付时间不知福工程进度款,承包商应及时向业主发出要求付款的通知,监理(业主)收到承包商通知后仍不能按要求付款,可与承包商协商签订延期付款协议,经承包商同意后可延期支付,协议应明确延期支付的时间和从工程量计量结果确认后第( )天起计算应付款的利息。

正确答案:C

A.14B.28C.15D.30

5.根据监理(业主)确认的工程量计量结果,承包商向监理(业主)踢出支付工程进度款申请,监理(业主)应在规定时间内按工程价款的( )向承包商支付工程进度款。 正确答案:B

A.30%~60%B.60%~90%C.10%~90%D.30%~90%

6.根据工程管理,承包人应该无条件地执行工程变更的指示。( ) 正确答案:正确 正确 错误

7.建设工程施工分包包括专业工程分包和劳务作业分包两种。( ) 正确答案:正确 正确 错误

8.对进口设备、工器具和材料价款的支付,我国还经常利用出口信贷的形式。出口信贷根据借款的对象分为( )。 正确答案:A、B

A.卖方信贷B.买方信贷C.商业发票D.商业信用E.商业汇票 9.专制机械设备的结算一般分为( )阶段。 正确答案:A、B、C

A.预付款B.阶段付款C.最终付款D.进度付款E.竣工付款

10.对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量,发包人( )。 正确答案:C

A.按实际计量B.按图纸计量C.不予计量D.双方协商计量1.根据监理(业主)确认的工程量计量结果,承包商向监理(业主)提出支付工程进度款申请,监理(业主)应在( )天内向承包商支付工程进度款。 正确答案:C A.7B.10C.14D.28

2.在工程进度款结算过程中,除了对承包商超出设计图纸范围而增加的工程量,监理不予计量之外,还包括( )。 正确答案:B

A.因发包人原因造成返工的工程量B.因承包商原因造成返工的工程量C.因不可抗力造成返工的工程量D.因不利施工条件造成返工的工程量

3.承包商应当按照合同约定的方法和时间,向监理(业主)提交已完工程量的报告。监理(业主)接到报告后( )天内核实已完工程量,如未及时核实完,则承包商报告中的工程量即视为被确认,作为工程价款支付的依据。双方合同另有约定的,按合同执行。 正确答案:C A.7B.10C.14D.28

4.合同双方应该在合同专用条款第26 条中选定两种结算方式中的一种,作为进度款的结算方式。两种结算方式是按月结算于支付和( )。 正确答案:C

A.按季结算与支付B.按年结算与支付C.分段结算与支付D.目标结算与支付 5.在工程进度款结算于支付中,承包商提交的已完工程量而监理不予计量的是( )。

正确答案:B

A.因业主提出的设计变更而增加的工程量B.因业主提出的设计变更而增加的工程量C.因延期开工造成施工机械台班数量增加D.因地质原因需要加固处理增加的工程量

6.由于承包人的施工过程、施工方案出现错误、疏忽而导致设计的修改,应该由承包人承担责任。( ) 正确答案:正确 正确 错误

7.承包商提出的工程变更,应该交由发包商审查并批准。( ) 正确答案:错误 正确 错误

8.工程竣工结算的审核一般从以下( )入手。 正确答案:A、B、C、E

A.核对合同条款B.落实设计变更签证C.按图核实工程数量D.严格按决算约定计价E.注意各项费用计取

9.竣工结算编制的依据包括( )。 正确答案:A、B、C、D

A.全套竣工图纸B.材料价格或材料、设备购物凭证C.双方共同签署的工程合同有关条款D.业主提出的设计变更通知单E.承包商单方面提出的索赔报告

10.工程价款结算对于建筑施工单位和建设单位均具有重要的意义,其主要作用有( )。

正确答案:B、E

A.是建设单位组织竣工验收的先决条件B.是加速资金周转的重要环节C.是施工单位确定工程实际建设投资数额,编制竣工决算的主要依据D.是施工单位内部进行成本核算,确定工程实际成本的重要依据E.是反应工程进度的主要指标1.某分项工程发包方提供的估计工程量1500m³,合同中规定单价16 元/m³,实际工程量超过估计工程量10%时,调整单价,单价调为15 元/ m³,实际经过业主计量确认的工程量为1800 m³,则该分项工程结算款为( )元。 正确答案:A

A.28650B.27000C.28800D.28500

2.某独立土方工程,招标文件估计工程量为100 万m³,合同约定:工程款按月支付并同时在该款项中扣留5%的工程预付款;土方工程为全费用单位,每立方米10 元,当实际工程量超过估计工程量10%时,超过部分调整单价,每立方米为9 元。某月施工单位完成土方工程量25 万m³,截至该月累计完成的工程量120 万m³,则该月应结工程款为( )万元。 正确答案:C

A.240B.237.5C.228D.236.6

3.工程竣工结算的审核,除了核对合同条款、严格按合同约定计价、注意各项费用计取、防止各种计算误差之外,还包括( )。 正确答案:C

A.落实合同价款调整数额和按图计算工程造价B.落实工程索赔价款和按图核实工程造价C.落实设计变更签证和按图核实工程数量D.落实工程价款签证和按图计算工程数量

4.根据确认的竣工结算报告,承包商向业主申请支付工程竣工结算款。业主应在收到申请后( )天内支付结算款,到期没有支付的应承担违约责任。 正确答案:C

A.14B.28C.15D.30

5.编制竣工结算除应具备全套竣工图纸、材料价格或材料、设备购物凭证、取费标准以及有关计价规定外,还应具备的资料有( )。 正确答案:A

A.工程量清单报价书和设计变更通知单等B.施工预算书和材料价格变更文件等C.材料限额领料单D.工程现场会议纪要 6.招标是要约,投标是承诺。( ) 正确答案:错误 正确 错误

7.有关变更的说法,正确的是( )。 正确答案:A、B

A.工程变更分为设计变更和其他变更两类B.工程中常发生的变更是设计变更C.其他变更仅指工程质量标准变更D.承包人不可要求设计变更E.只有发包人才能提出设计变更

8.《施工合同(示范文本)》规定,( )属于发包人的工作。 正确答案:A、B、E

A.使施工现场具备施工条件B.提供施工现场的工程地质资料C.提供施工进度计划D.提供工程师办公用房E.开通施工现场与城乡公共道路的通道 9.要约邀请的主要形式有( )。 正确答案:A、B、D

A.商品价目表B.招标公告C.投标书D.广告E.

10.勘察合同示范文本(一)适用于为设计提供勘察工作的委托任务,包括( )。 正确答案:A、B、E

A.岩土工程勘察B.水文地质勘察C.变更及工程费的调整D.材料设备的供应E.工程测量1.投标人串通投标、抬高标价或者压低标价的行为是( )。 正确答案:D

A.市场行为B.企业行为C.正当竞争行为D.不正当竞争行为

2.由于承包人的施工过程、施工方案出现错误、疏忽而导致设计的修改,仍应由设计方承担责任。( ) 正确答案:错误 正确 错误

3.法律措施不属于合同控制措施。( ) 正确答案:正确 正确 错误

4.竣工结算的方式有( )。 正确答案:A、B、C

A.单位工程竣工结算B.单项工程竣工结算C.建设项目竣工总结算D.建设项目竣工总结算E.分部工程竣工结算

5.合同示范文本专用条款中供选择的进度款的结算方式有( )。 正确答案:A、B

A.按月结算与支付B.分段结算与支付C.按季结算与支付D.按形象进度结算与支

付E.按实际进度结算与支付

6.定标签订合同时,应对( )作为中标的合同价。 正确答案:D

A.评标价B.标底价C.修正后的标底价D.投标价 7.施工合同的总纲性文件是( )。 正确答案:A

A.协议书B.通用条款C.专用条款D.附加条款 8.关于工程预付款结算,下例说法正确的是( )。 正确答案:B、C、D、E

A.工程预付款原则上预付比例不低于合同金额的30%,不高于合同金额的60%B.对重大工程项目,按年度工程计划逐年预付C.实行工程量清单计价的,实体性消耗和非实体性消耗部分应在合同中分别约定预付款比例D.预付的工程款必须在合同中约定抵扣方式,并在工程进度款中进行抵扣E.凡是没有签订合同或不具备施工条件的工程,业主不得预付工程款

9.当承包商部分的施工质量未达到合同规定的要求时,监理工程师( )。 正确答案:A

A.不承担责任B.承担连带责任C.承担全部责任D.同意扣除一定数量的酬金 10.业主不按约定预付,承包商应在预付时间到期后按时向业主发出要求预付的通知,业主收到通知后仍不按要求预付,承包商可在发出通知( )天后停止施工,业主承担违约责任。 正确答案:C

A.7B.10C.14D.281.工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任,义务和一般风险。( ) 正确答案:正确 正确 错误

2.属于招标文件主要内容的是( ) 。 正确答案:A、B、D

A.设计文件B.工程量清单C.施工方案D.投标书的编制要求E.选用的主要施工机械

3.根据《建设工程价款结算暂行办法》规定,在具备施工条件的前提下,业主给承包商预付工程款应在双方签订合同后的( )。 正确答案:B

A.半个月内B.1 个月内C.1 个半月内D.2 个月内

4.业主应该在合同约定的时间拨付约定金额的预付款。如果业主不安约定预付,承包商向业主发出要求预付的同志应在预付时间到期后的( )天内发出。 正确答案:B A.7B.10C.14D.28

5.根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定,包工包料工程的预付款按合同约定拨付,原则按合同金额的( )比例区间预付。 正确答案:D

A.5%~25%B.10%~25%C.5%~30%D.10%~30%

6.《建设工程工程量清单计价规范》的规定,在具备施工条件的前提下,业主应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的( )天内预付工程款。

正确答案:C A.10B.15C.7D.14

7.投标保证金一般不得超过投标总价的2%。( ) 正确答案:正确 正确 错误

8.在招投标过程中,在发出中标通知书前的责任均应属于违约责任。( ) 正确答案:错误 正确 错误

9.关于招标信息修正的说法,下列描述正确的有( )。 正确答案:A、B、C

A.招标人在招标文件发布后,发现有问题可以按有关原则进行进一步的澄清和修改B.招标人对已发出的招标文件进行澄清和修改,应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前发出C.所有澄清文件必须以书面形式进行D.澄清和修改的内容与招标文件没有关系E.所有澄清文件没有必要通知所有招标文件的收受人

10.关于招标信息发布于修正的说法,正确的有( )。 正确答案:D、E

A.招标人或其委托代理机构至少应该在三家指定的媒介发布招标公告B.招标人对资格预审文件的收费应该合理,应该以微利为原则C.招标文件售出后,在扣除一定的费用后可以退还D.招标人售出招标文件后不得擅自终止招标E.招标人对于招标文件所附的涉及文件可以收取押金1.根据我国有关法规规定,建设工程施工招标应该具备的条件有( )。 正确答案:A、B、C

A.招标人已经依法成立B.初步涉及应当履行审批手续的,已经批准C.招标方式应当履行核准手续的,已经核准D.招标人已经委托了招标代理单位E.相应的资金必须全部到位

2.合同无效的法律后果有( )。 正确答案:A、B、C

A.返还财产B.赔偿损失C.追缴财产收归国有D.折价处理E.追究刑事责任 3.监理单位的义务包括( )。 正确答案:C、D、E

A.选择承担工程项目建设的实施单位B.与承包商签订施工合同C.公正地维护有关各方的合法权益D.不得泄露与本工程有关的保密资料E.不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动 4.评标的条件是( )。 正确答案:B、C、D、E

A.投标单位技术力量强B.标价合理、工期适当C.有较好的信誉D.有保证质量和安全措施、有保修期内进行保修的措施E.主要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计,且先进合理、切实可行 5.合同生效后,当事人发现合同对交付不动产的履行地点的约定是不明确的,最后应当采用( )确定。 正确答案:D

A.补充协议B.合同有关条款C.交易习惯D.在不动产所在地履行 6.承包人因自身原因实际施工落后于进度计划,若此时工程的某部位施工与其他

承包人发生干扰,工程师发布指示改变了他的施工时间和顺序导致施工成本的增加和效率降低,此时,承包人( )。 正确答案:D

A.有权要求赔偿B.只能获得增加成本的一定比例的赔偿C.由发包人协调不同承包人间的赔偿问题D.无权要求赔偿

7.FIDIC土木工程施工合同条件规定,工程师( )之后,退还承包商合同约定的全部保留金。 正确答案:B

A.签发工程移交证书B.签发解除缺陷责任证书C.签发分部工程移交证书D.退还履约保函

8.FIDIC施工合同条件规定,指定分包商行为给业主造成损失,对此事件( )。 正确答案:C

A.承包商承担部分责任B.业主可要求承包商承担全部责任C.如果承包商没有向指定分包商发布错误指示,承包商不承担责任D.应由指定分包商承担全部责任 9.当合同履行过程中发现,对给付货币地点,合同中没有明确约定,事后双方又未能达成补充协议,依据《合同法》,应在( )履行。 正确答案:B

A.支付货币一方所在地B.接受货币一方所在地C.货币存放地D.货币使用地 10.根据FIDIC施工合同条件规定,应由工程师签发( )。 正确答案:A、C、E

A.期中付款证书B.最终报表C.竣工结算证书D.结清单E.最终支付证书1.属于以下情况之一者,资格预审申请文件无效( )。 正确答案:A、B、C、D

A.未按期送达的资格预审申请文件B.未经法定代表人或其授权的代理人签字C.未加盖投标人印章的资格预审申请文件D.内容虚假的资格预审申请文件E. 2.下列属于采购方违约责任的情况有( )。 正确答案:B、C、E

A.拒绝提前提货B.中途退货C.不按期自提产品D.拒绝接收有质量问题的材料E.逾期付款

3.索赔按目的划分包括( )。 正确答案:C、E

A.综合索赔B.单项索赔C.工期索赔D.合同内索赔E.费用索赔 4.当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑,而招标人书面回答的问题与招标文件中规定的不一致时,应以( )为准。 正确答案:C

A.现场考察时招标人口头解释B.招标文件规定C.书面回函解答D.仲裁机构裁定 5.材料采购合同在履行过程中,供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站,且交付数量多于合同约定的尾差,( )。 正确答案:D

A.采购方不能拒绝提货,多交货的保管费用应由采购方承担B.采购方不能拒绝提货,多交货的保管费用应由采购方承担C.采购方可以拒绝提货,多交货的保管费用应由采购方承担D.采购方可以拒绝提货,多交货的保管费用应由供货方承担

6.设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时,发包人由于项目建设资金

的筹措发生问题而决定停建该项目,单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定,设计人应( )。 正确答案:D

A.没收全部定金补偿损失B.要求发包人支付双倍的定金C.要求发包人补偿实际发生的损失D.要求发包人付给合同约定设计费用的50%

7.发包人经原设计人书面同意后,可委托其他设计单位修改,( )对修改后的设计文件负责。 正确答案:C

A.发包人B.原设计人C.修改单位D.承包人

8.建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格。( ) 正确答案:错误 正确 错误

9.应当先履行债务的当事人,只要发现对方经营状况严重恶化,就可以行使不安抗辩权。( ) 正确答案:错误 正确 错误

10.若工程师进行合同规定之外的检查工作,致使工程暂停,承包商均有权索赔。( )

正确答案:错误

正确 错误1.依照《担保法》,( )不能作为施工合同的保证人。 正确答案:A、C

A.建筑协会B.担保公司C.建筑大学D.施工企业E.建设银行 2.正常监理工作的酬金,由( )构成。 正确答案:A、B、C

A.直接成本B.间接成本C.利润和税金D.监理人员工资E.业务培训费 3.FIDIC条件中的“费用”,包括( )。 正确答案:A、D

A.管理费B.利润C.利息D.合理分摊的其他费用E. 4.有资格代理招标的机构应满足的条件包括( )。 正确答案:B、C、D、E

A.必须是法人组织B.不得与行政机关有隶属关系C.有从事招标代理义务的场所D.有编制招标文件的能力E.有自己的评标专家库 5.当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑,而招标人书面回答的问题与招标文件中规定的不一致时,应以( )为准。 正确答案:C

A.现场考察时招标人口头解释B.招标文件规定C.书面回函解答D.仲裁机构裁定 6.材料采购合同在履行过程中,供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站,且交付数量多于合同约定的尾差,( )。 正确答案:D

A.采购方不能拒绝提货,多交货的保管费用应由采购方承担B.采购方不能拒绝提货,多交货的保管费用应由供货方承担C.采购方可以拒绝提货,多交货的保管费用应由采购方承担D.采购方可以拒绝提货,多交货的保管费用应由供货方承担

7.设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时,发包人由于项目建设资金

的筹措发生问题而决定停建该项目,单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定,设计人应( )。 正确答案:D

A.没收全部定金补偿损失B.要求发包人支付双倍的定金C.要求发包人补偿实际发生的损失D.要求发包人付给合同约定设计费用的50%

8.发包人经原设计人书面同意后,可委托其他设计单位修改,()对修改后的设计文件负责。 正确答案:C

A.发包人B.原设计人C.修改单位D.承包人

9.合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事流转过程中形成的( )关系。 正确答案:D

A.债权与债务B.代理与被代理C.法人与自然人D.权利与义务 10.下列情形中,经批准可以采用邀请招标的是( )。 正确答案:B

A.项目技术复杂的B.公开招标的费用与项目价值相比不值得的C.虽然涉及国家安全,但适宜招标的D.投资额特别大的1.投标人根据招标文件内容在约定的期限内向招标人提交投标文件,此为( )。 正确答案:D

A.要约B.要约邀请C.承诺D.承诺生效 2.根据《中华人民共和国招投标法》,建设工程招标的方式不包括( )。 正确答案:D

A.公开招标B.无限竞争性招标C.邀请招标D.议标 3.根据《招标投标法实施条例》,对某3000万元投资概算的工程项目进行招标时,施工投标保证金额度符合规定的是( )万元人民币。 正确答案:B

A.70B.50C.100D.120

4.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的,应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少()日前,以书面形式通知所有招标文件收受人。 正确答案:B

A.10B.15C.20D.30

5.无效的合同或者被撤销的合同自始至终没有法律约束力。合同部分无效,不影响其他部分效力的,其他部分仍然有效。 ( ) 正确答案:正确 正确 错误

6.甲公司欠银行的贷款,由于业务发展的原因,现将该公司分成了乙公司和丙公司,则甲公司所欠银行债务应该由乙公司和丙公司承担连带的清偿责任。 ( ) 正确答案:正确 正确 错误

7.行为人在代理权终止后仍以被代理人的名义订立的合同,属于无效合同。( ) 正确答案:错误 正确 错误

8.采用评标价法评标时,应当遵循的原则包括( )。 正确答案:A、D

A.以评标价最低的标书为最优B.以投标报价最低的标书为最优C.技术建议带来

的实际经济效益,按预定的方法折算后,增加投标价D.中标后按投标价格签订合同价E.中标后按评标价格签订合同价

9.在停工损失中的审核索赔的说法正确的是( )。 正确答案:C、D

A.以计日工费计算B.以机械台班费计算C.按设备折旧费计算D.按设备租赁费计算E.以人工单价为准

10.工程师有权处理的索赔是承包商( )。 正确答案:A

A.依据合同条款提出的索赔B.依据法律法规提出的索赔C.提出的道义索赔D.提出的缺少证据索赔1.不属于委托监理合同监理人义务的是( )。 正确答案:A

A.工程建设外部协调工作B.按合同约定派驻监理人员C.不泄露委托人申明的秘密D.运用合理技能认真勤奋地工作

2.施工过程中,如果承包人提出要求使用专利技术经工程师批准后,应由( )。 正确答案:B

A.承包人办理申报手续,发包人承担费用B.承包人办理申报手续,承包人承担费用C.发包人办理申报手续,承包人承担费用D.发包人办理申报手续,发包人承担费用

3.FIDIC合同条件规定,工程师视工程进展情况,有权发布暂停施工指令。属于( )的暂停施工,承包商可能得到补偿。 正确答案:D

A.合同中有规定B.由于不利的现场气候条件影响C.为工程施工安全来源:学易网D.现场气候条件以外的外界条件或者障碍导致

4.施工合同发包人投保建设工程一切险的目的是为了( )。 正确答案:C

A.避免风险B.克服风险C.转移风险D.控制风险 5.法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同,当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务,对方接受的,该合同成立。 ( ) 正确答案:正确 正确 错误

6.招标是要约,而发出中标通知书则是承诺。( ) 正确答案:错误 正确 错误

7.发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的,由( )。 正确答案:A、C、D A.检验通过之后,如果又发现材料设备有质量问题时,发包人仍应承担重新采购及拆除重建的追加合同价款,并相应顺延工期B.发包人负责检查试验C.费用由发包人负责D.承包人负责检查试验E. 8.综合索赔的主要做法有( )。 正确答案:A、B、C、D

A.带有综合性质的索赔可以单独列出条目B.索赔报告应编号C.每一项索赔应附单独的说明资料D.应有一份给现场工程师的致函E.

9.张三欠李四人民币1000元,双方约定张三在一个月后将欠款交给王五。若到期后,张三未能履约,关于相应的债权债务关系,下列说法错误的是( )。

正确答案:B、C、D

A.张三向李四承担违约责任B.张三向王五承担违约责任C.张三和李四共同向王五承担违约责任D.李四向王五承担违约责任E. 10.下列选项中,( )不属于不可抗力的范畴。 正确答案:D

A.政府法律修改B.火山爆发C.罢工D.盗窃1.某集团公司的总公司由于工作失误,将应由甲子公司完成的任务误发给乙子公司,乙公司据此与施工单位丙签订了合同。该合同在执行过程中,总公司发现有错误,决定纠正错误,命令乙子公司停止执行合同,乙与丙因此遭受了损失。关于此例,下列表述中正确的是( )。 正确答案:B

A.原合同无效,乙与丙应各自承担损失B.乙应赔偿丙的损失,再请求总公司负责处理C.甲应赔偿丙的损失,乙的损失自己负责D.总公司应直接赔偿丙的损失 2.甲公司欠银行的贷款。由于业务发展的原因,现该公司分成了乙公司和丙公司,对于公司分立后这笔银行债务的清偿责任问题出现了以下责任,其中正确的是( )。

正确答案:D

A.应当由甲公司承担清偿责任B.应当由乙公司承担清偿责任C.应当由丙公司承担清偿责任D.应当由乙公司和丙公司承担连带的清偿责任 3.承包商某甲向材料供应商某乙表示预购买钢材一批,要求某乙在一周内予以答复。乙在半个月后,向某甲表示愿意接受交易。对于乙的该意思表示( )。 正确答案:B

A.某甲不得接受B.某甲可以承认其效力,但必须及时通知某乙C.某甲必须接受D.如果某甲未对此作出回应,则表示某甲接受交易 4.下列选项中构成承诺的是( )。 正确答案:C

A.甲向乙发出要约,要求10天内给予答复,过期则视为承诺,但是乙却没有如期作出答复B.甲向乙发出要约,丙得知后向甲表示完全同意要约的内容C.甲按照某公司的广告致电该公司要求购买其产品,该公司将甲指定的产品送货馒头,同时收取货款D.甲向乙发出要约,乙向丁表示完全同意要约的内容 5.打桩机严禁夜间施工作业。( ) 正确答案:正确 正确 错误

6.若遇紧急情况,可在施工现场搅拌混泥土、砂浆。( ) 正确答案:错误 正确 错误

7.易燃易爆物品应分类定点妥善存放。( ) 正确答案:正确 正确 错误

8.施工现场应设置专门吸烟处或吸烟室、茶水供应点。严禁在施工区域内吸烟。( )

正确答案:正确 正确 错误

9.在正常使用条件下最低保修期限为5年的有( )。 正确答案:A、B、C

A.有防水要求的卫生间B.外墙面的防渗漏C.屋面防水工程D.供热与供冷系统E. 10.下列属于工程竣工验收技术资料的有( )。 正确答案:A、B、C、D

A.工程项目准备阶段资料B.施工阶段技术准备资料C.施工记录D.竣工验收文件E. 1.下列做法符合规定的有( )。 正确答案:A、B、C、D

A.施工现场应根据相关规定安装视频监控系统B.严禁抛扔或随意倾倒,保证运输途中不污染城市道路和环境C.施工现场应有健全的治安保卫制度,责任分解到人D.施工现场禁止现场搅拌混泥土、砂浆E. 2.( )时段内,禁止从事产生噪声的施工作业。 正确答案:D

A.夜间20时至8时B.夜间20时至6时C.夜间22时至8时D.夜间22时至6时 3.施工单位应根据工程规模,设置相应人数的专职保洁人员,负责工地内及工地围墙外周边( )米范围内的环境卫生。 正确答案:C A.8B.9C.10D.11

4.( ;)级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时,严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工,同时覆网防尘。 正确答案:B

A.三B.四C.五D.六

5.现场管理人员和工人应分色佩戴安全帽,管理人员佩戴( )色安全帽。 正确答案:A

A.红B.黄C.蓝D.绿

6.临时消防通道宽度不得小于3米,并保证畅通。( ) 正确答案:错误 正确 错误

7.对在施工现场产生的固体废弃物应进行分类。( ) 正确答案:正确 正确 错误

8.工地上使用的各类柴油、汽油机械执行相关污染物排放标准,不使用气体排放超标的机械。( ) 正确答案:正确 正确 错误

9.文明施工专项方案应当包括( )等内容。 正确答案:A、B、C、D

A.围墙B.场容场貌C.临时设施D.环境保护E.

10.关于施工现场水污染防治措施下列说法正确的有( )。 正确答案:A、B、C、D

A.办公区、施工区、生活区应合理设置排水明沟、排水管B.在搅拌机前台及运输车清洗处设置沉淀池C.排放的废水先排入沉淀池,经二次沉淀后,方可排入城市排水管网或回收用于洒水降尘D.未经处理的泥浆水,严禁直接排入城市排水设施和河流E. 1.成本控制的依据包括( )。 正确答案:A、B、C、D

A.工程承包合同B.成本计划C.进度报告D.工程变更E.

2.可按( )编制成本计划。 正确答案:A、B、C

A.成本组成B.项目组成C.工程进度D.施工内容E. 3.施工成本管理任务包括( )。 正确答案:A、B、C、D

A.成本预测B.成本计划C.成本控制D.成本核算E. 4.主干道围墙(挡)高度不得低于( )米。 正确答案:D

A.1B.1.5C.2D.2.5

5.施工前应由施工单位工程技术人员、安全管理人员编制( )。 正确答案:C

A.施工方案B.施工计划C.文明施工专项方案D.成本计划 6.成本控制的核心是( )。 正确答案:B

A.比较B.分析C.预测D.纠偏

7.成本控制步骤中实质性的一步是( )。 正确答案:D

A.比较B.分析C.预测D.纠偏

8.工程量清单计价模式是由企业自主报价。( ) 正确答案:正确 正确 错误

9.在工程招标中采用定额计价是国际上较为通行的做法。( ) 正确答案:错误 正确 错误

10.定额计价模式和清单计价模式中,定额计价模式是基础和根本。( ) 正确答案:正确

正确 错误1.下列有关计价模式的表述正确的有( )。 正确答案:A、B、C、D

A.清单计价规范的编制以定额为基础B.定额计价可作为清单计价的组价方式C.定额消耗量是社会平均消耗量D.清单计价规范是由企业自主报价E. 2.组织措施费包括( )。 正确答案:A、B、C、D

A.环境保护费B.安全施工费C.临时设施费D.夜间施工增加费E. 3.企业管理费包括( )。 正确答案:A、B、C

A.管理人员工资B.劳动保护费C.职工教育经费D.住房公积金E. 4.实行工程量清单计价的工程,应采用( )合同。 正确答案:B

A.总价B.单价C.成本加酬金D.可调价 5.工程量清单应采用( )计价。 正确答案:C

A.定额工料机单价B.固定单价C.综合单价D.总价

6.招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分,其准确性和完整性应由( )负责。

正确答案:A

A.招标人B.投标人C.招标代理机构D.招标监督机构 7.下列不属于规费的是( )。 正确答案:D

A.定额测定费B.工程排污费C.社会保障费D.企业管理费 8.酒水、电焊、打磨交叉作业,无需有效隔离开。( ) 正确答案:错误 正确 错误

9.动火作业需配备灭火器。( ) 正确答案:正确 正确 错误

10.施工单位在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前,应当组织有关单位进行验收,也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。( )

正确答案:正确

正确 错误1.在吊装作业中,下列做法符合规定的有( )。 正确答案:A、C、D

A.下有人工作、通过或者站立B.吊钩没有安全插销和舌片C.货物本体固定绑牢D.按货物长短进行分批吊装E.

2.使用承租的机械设备和施工机具及配件的,由( )单位共同进行验收,验收合格后方可使用。

正确答案:A、B、C、D

A.施工总承包B.分包C.出租D.安装E.

3.施工单位应当在施工现场( )等危险部位,设置明显的安全警示标志。 正确答案:A、B、C、D

A.楼梯口B.电梯井口C.孔洞口D.临时用电设施E. 4.下列做法符合安全生产规定的有( )。 正确答案:A、B、C、D

A.劳动防护用品购买回来后,生产经营单位组织验收B.生产经营单位维护、保养、检测安全生产设备必须有记录,并由有关人员签字C.施工单位须在施工现场人口处设置明显的安全警示标志D.设置的安全警示标志必须符合国家标准E. 5.高处作业是在坠落高度基准面( )米(含)以上位置进行的作业。 正确答案:B A.1B.2C.3D.4

6.箱式消防栓不能落地,应距离地面( )米,便于操作。 正确答案:B

A.1B.1.1C.1.2D.1.3

7.施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起( )日内,向建设行政主管部门或其他有关部门登记。 正确答案:B

A.20B.30C.40D.60

8.生产经营单位可为从业人员有偿提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品。( )

正确答案:错误

正确 错误

9.生产经营单位主要负责人应当及时、如实报告安全生产事故。( ) 正确答案:正确 正确 错误

10.施工单位的项目负责人应由取得相应执业资格的人员担任,对建设工程项目的安全施工负责。( ) 正确答案:正确

正确 错误1.安全评估的方法有( )。 正确答案:A、B、C、D

A.SCA法B.专家评议法C.故障分析法D.PHA法E.

2.施工单位应当建立健全( )等制度,指定安全生产规章制度和操作规程,保证本单位安全生产条件所需资金的投入,对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查,并做好安全检查记录。 正确答案:A、B

A.安全生产责任制度B.安全生产教育培训制度C.安全事故责任制度D.安全事故调查制度E.

3.下列需参加专家论证会的人员有( )。 正确答案:A、B、C、D

A.专家组成员B.建设单位项目负责人或技术负责人C.施工单位分管安全的负责人或技术负责人D.勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员E. 4.专项施工方案的内容包括( )。 正确答案:A、B、C、D

A.工程概况B.编制依据C.施工安全保证措施D.施工计划E. 5.( )主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。 正确答案:A

A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.设计单位

6.( )应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料,气象和水文观测资料,相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料,并保证资料的真实、准确、完整。 正确答案:B

A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.设计单位

7.危险源是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品,且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元(包括场所和设施)。( ) 正确答案:错误 正确 错误

8.特种作业人员需持证上岗。( ) 正确答案:正确 正确 错误

9.开挖深度超过2米含(2米)的基坑(槽)的土方开挖工程属于危险性较大的分部分项工程。( ) 正确答案:错误 正确 错误

10.危险性较大的分部分项工程是指建筑工程在施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或造成重大不良社会影响的分部分项工程。( )

正确答案:正确

正确 错误1.下列符合我国当前危险性较大的分部分项工程安全管理现状及特点的有( )。

正确答案:A、B、C、D

A.数量多B.分布广C.掌控难D.危害大E.

2.下列属于危险性较大的分部分项工程的有( )。 正确答案:A、D

A.基坑支护与降水工程B.楼地面工程C.屋面防水工程D.土方开挖工程E. 3.下列属于《建设工程安全生产管理条例》基本制度和措施的有( )。 正确答案:A、B、C、D

A.安全生产的市场准入制度B.生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作全面负责的制度C.企业必须依法设置安全生产管理机构D.企业必须依法设置安全生产管理人员的制度E.

4.下列可以适用《安全生产法》的有( )。 正确答案:A、B、C、D

A.国有企事业单位B.股份制企业C.中外合作经营企业D.外资企业E. 5.下列分部分项工程中,不属于危险性较大的分部分项工程的是()。 正确答案:A

A.桥台大体积混泥土浇筑B.开挖深度4米的基坑C.高度6米的承重模板支架D.T梁预应力筋张拉

6.对于一定规模的危险性较大的分部分项工程要编制专项施工方案,并附安全验算结果,经( )签字后方可实施。 正确答案:D

A.施工单位的项目负责人B.施工单位的项目负责人和技术负责人C.施工单位的项目负责人和总监理工程师D.施工单位的技术负责人和总监理工程师 7.钢筋代换属于设计变更,需征得业主同意。( ) 正确答案:错误 正确 错误

8.强制式搅拌机适合搅拌的是( )。 正确答案:B、C

A.水泥砂浆B.干硬性混凝土C.轻质混凝土D.混合砂浆E. 9.混凝土运输一般可以分为( )。 正确答案:B、C、D

A.索道运输B.地面运输C.垂直运输D.楼面运输E. 10.大体积钢筋砼结构浇筑方案,一般分为( )。 正确答案:A、C、D

A.全面分层B.局部分层C.分段分层D.斜面分层E. 1.混凝土浇捣后之所以能逐渐凝结硬化,主要是因为水泥水化作用的结果,而水化作用需要适当的( )。 正确答案:A、B、C、D

A.环境B.湿度C.养护D.温度E.

2.制备混凝土中二次投料法与一次投料法相比其优点是( )。 正确答案:B、C

A.操作简便B.节约水泥C.混凝土强度高D.混凝土和易性好E. 3.防水砼凝结后,应立即进行养护,其养护时间不得少于( )。

正确答案:C

A.3dB.7dC.14dD.21d

4.模板及支架应按一定的安全等级的结构构件来考虑,此安全等级应为第( )。 正确答案:C

A.一级B.二级C.三级D.四级

5.根据《混凝土工程施工及验收规范》规定,采取冬期施工措施时,其室外昼夜平均气温稳定低于+50C,且连续时间应为( )。 正确答案:C

A.3天B.4天C.5天D.7天

6.混凝土浇筑时,最大自由下落高度为( )。 正确答案:D

A.5mB.4mC.3mD.2m

7.对于悬臂构件模板拆除时,其混凝土强度应达到设计混凝土强度标准值的( )。 正确答案:D

A.55%B.75%C.85%D.100%

8.焊接钢筋网应采用的焊接方法是( )。 正确答案:B

A.电渣压力焊B.电阻点焊C.闪光对焊D.电弧焊 9.在我国,孔心砖的孔洞率应大于( )。 正确答案:D

A.10%B.15%C.20%D.25%

10.砂浆中所用石灰砂浆一般应在化灰池内保持的时间为( )。 正确答案:D

A.3dB.4dC.5dD.7d1.业主在确定误期损害赔偿费的费率时,一般要考虑( )因素。

正确答案:A、B、C、D

A.业主盈利损失B.由于工程拖期而引起的贷款利息增加C.工程拖期带来的附加监理费D.由于工程拖期不能使用,继续租用原建筑物或租用其他建筑物的租赁费E.工程看护费

2.当采用可调工料单价法计算工程进度款时于在确定已完工程量后,可按( )步骤计算工程进度款。 正确答案:A、B、C、E

A.根据已完工程量的项目名称、分项编号、单价得出合价B.将本月所完全部项目合价相加,得出直接费小计C.按规定计算间接费、利润D.按规定计算辅材差价或差价系数E.按规定计算税金

3.工程竣工验收报告经发包人认可后( )天内,承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料,双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容,进行工程竣工结算。 正确答案:C

A.14B.21C.28D.30

4.某工程合同总额500万元,工程预付款为42万,主要材料、构件所占比重为65%,则起扣点为( )万元 正确答案:C

A.325B.470C.435.48D.430

5.发包人支付给承包人的工程预付款其性质是( )。 正确答案:C

A.工程款B.借款C.预支D.定金

6.进度款通常按月结算,根据工程进度支付工程款。( ) 正确答案:正确 正确 错误

7.保修款是在承包人竣工后,完成竣工结算后支付尾款。( ) 正确答案:错误 正确 错误

8.结算款是在承包人竣工后,完成竣工结算后支付尾款。( ) 正确答案:正确 正确 错误

9.预付款扣回的基本原则是从开工后一定期限之后开始到工程竣工期前的一定期限,从承包商每月的进度款中扣回。( ) 正确答案:正确 正确 错误

10.可采用的预付款额度的计算方法有()。 正确答案:A、B、C

A.按合同中约定的数额B.影响因素法C.额度系数法D.合同金额的20%E.合同金额的50%1.( )担任施工项目负责人是以管理者而非技术者身份出现的。 正确答案:B

A.注册造价工程师B.注册建造师C.注册咨询管理工程师D.注册监理工程师 2.预付款可采用的扣回方式有( )。 正确答案:A、B

A.开工后某个月份到竣工前的某个月份平均扣还B.由开工到累计支付额达到合同总价的某一百分数的下一个月开始扣还,到竣工前的某个月平均扣还C.整个合同工期内平均扣还D.分两期平均扣还E.分三期平均扣还 3.影响预付款额度的因素有( )。 正确答案:A、B、C、D

A.施工工期B.建安工程量C.主要材料和构件费用占建安工程量的比例D.材料储备周期E.其他费用

4.对设计结构安全和使用功能的重要分布工程、专业工程应进行功能性抽样检测。( )

正确答案:正确 正确 错误

5.隐蔽工程在隐蔽前应通知设计单位进行验收,并形成验收文件。( ) 正确答案:错误 正确 错误

6.在施工阶段依据法律和合同对自控主体的质量行为和效果实施监督控制的主体为( )。

正确答案:B、C、D

A.供应方B.业主C.监理单位D.设计单位E. 7.施工阶段质量的自控主体是( )。 正确答案:A、B

A.施工承包方B.供应方C.设计单位D.业主E. 8.施工准备质量控制指的是( )。 正确答案:A、B、C

A.全面施工准备B.施工过程中各分部分项工程施工作业前的施工准备C.季节性的特殊施工准备D.工程产品的质量控制E.

9.施工质量的基础及施工顺利进行的关键指的是( )。 正确答案:D

A.单位工程质量B.分部工程质量C.分项工程质量D.工序质量

10.()是指合同订立后根据合同约定,发包人在正式开工前预先支付给承包人的工程款。 正确答案:A

A.预付款B.进度款C.结算款D.保修款1.控制工程项目施工过程的质量,必须从最基本的( )控制入手。 正确答案:A

A.各道工序施工质量B.分项工程质量C.分部工程质量D.单位工程质量

2.制定和采用先进合理的( )是工程质量控制的重要环节,它是直接影响工程质量、工程进度及工程造价的关键因素。 正确答案:C

A.材料设备B.组织方案C.施工工艺D.施工机械

3.通过对施工质量的验收签证、设计变更控制及纠正施工中所发现的设计问题,采纳合理化的变更设计,以保证竣工项目的施工结果与设计文件所规定的标准相一致,属于( )的质量控制目标。 正确答案:B

A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.监理单位 4.可索赔的利息仅包括错误扣款利息。( ) 正确答案:错误 正确 错误

5.通过施工全过程的全面质量监督管理、协调和决策,保证竣工项目达到投资决策所确定的质量标准,是( )的质量控制目标。 正确答案:A

A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.监理单位 6.在工程索赔中,可索赔费用的组成为( )。 正确答案:A、B、C、E

A.人工费B.材料费C.施工机械使用费D.工期索赔E.利息 7.施工机械使用费的索赔包括完成额外工程的机械使用费。( ) 正确答案:正确 正确 错误

8.对于利润损失的索赔,一般只有承包商作了额外的与工程相关的工作才能得到如( )。

正确答案:A、B、C

A.因设计变更等变更引起的工程量增加B.施工条件变化导致的索赔C.施工范围变更导致的索赔D.合同终止带来预期利润损失E.质量不符合合同要求而造成的返工

9.索赔费用的计算方法有( )。

正确答案:A、B、C

A.实际费用法B.总费用法C.修正的总费用法D.预算费用法E.修正的预算费用法 10.索赔成立的条件包括( )。 正确答案:A、B、C、E

A.与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出B.与合同对照,事件已造成了承包人的直接工期损失C.造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任D.造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定属于承包人的行为责任或风险责任E.承包人按合同规定的程序提交索赔意向通知和索赔报告1.总部管理费可以按照投标书中总部管理费的比例来计算。( ) 正确答案:正确 正确 错误

2.非承包人责任导致的机械窝工费,若属于只有机械,可按( )来计算索赔额。 正确答案:B

A.折旧额B.台班折旧费C.实际租金D.进退场分摊费

3.人力不可抗拒的自然灾害导致的延误属于承包商原因引起的延期。( ) 正确答案:错误 正确 错误

4.单项索赔是指针对某一干扰事件提出的索赔。( ) 正确答案:正确 正确 错误

5.共同延误是指两个或两个以上的延误事件从发生到终止的时间完全重合。( ) 正确答案:正确 正确 错误

6.按工程延误原因分类,属于双方不可控因素引起的延误有( )。 正确答案:A、B、C

A.人力不可抗拒的自然灾害导致的延误B.特殊风险,如战争、叛乱、革命、 污染等造成的延误C.不利的施工条件或外界障碍引起的延误D.施工组织不当引起的延误E.质量不符合合同要求而造成的返工 7.索赔成立的条件包括( )。 正确答案:A、B、C、E

A.与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出B.与合同对照,事件已造成了承包人的直接工期损失C.造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任D.造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定属于承包人的行为责任或风险责任E.承包人按合同规定的程序提交索赔意向通知和索赔报告

8.在资格预审的评审方法中,世界银行项目采用强制性标准法。( ) 正确答案:正确 正确 错误

9.采用银行的有条件保函,在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时,由承包人对执行合同部分和未执行合同部分加以鉴定。() 正确答案:错误 正确 错误

10.《建设工程施工合同(示范文本)》主要适用于施工总承包合同,是由( )

三部分组成。

正确答案:B、C、D

A.通用条款B.通用合同C.专用合同D.协议书E. 1.招标文件在形式上的构成,主要包括( )三个部分。 正确答案:A、C、D

A.正式文本B.合同范本C.对正式文本的澄清D.对正式文本的修改E. 2.勘察设计招标发包的最小分标单位为( ),施工招标发包的最小分标单位为( )。

正确答案:A、B

A.单项工程B.单位工程C.分部工程D.分项工程E. 3.在我国,工程建设项目一般被划分为建设项目、( )五个层次。 正确答案:A、B、C、D

A.单项工程B.单位工程C.分部工程D.分项工程E.

4.投标保证金的数额一般为投标价的( )左右,但最高不得超过( )万人民币,投标保证金有效期应当超出投标有效期的( )。 正确答案:A

A.2%、80、30B.3%、80、30C.2%、90、30D.2%、90、30

5.工程项目施工合同以付款方式划分可分为:①总价合同;②单价合同;③成本加酬金合同三种。以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列,应该是( )。 正确答案:A

A.①-③-②B.①-②-③C.③-②-①D.③-①-②

6.( )适用范围比较宽,其风险可以得到合理的分摊,能鼓励承包商提高工效,节约成本。 正确答案:B

A.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.计量估计合同 7.按照我国相关法律规定,招标文件未对汇率标准和汇率风险作出规定的,汇率风险由( )承担。 正确答案:B

A.招标人B.投标人C.建设单位D.施工单位

8.开标应当晚于招标文件确定的提交投标文件截止日期公开进行。( ) 正确答案:错误 正确 错误

9.连带责任是指同一债权关系中的两个以上的债务人中,任何一个债务人都负有向债权人履行债务的义务。( ) 正确答案:正确 正确 错误

10.两个以上法人或其他组织可以组成一个联合体,以一个投标人的身份共同投标。( )

正确答案:正确

正确 错误1.投标人在投标截止日期后修改或撤回投标文件的,招标人不予返还其投标保证金。( ) 正确答案:正确 正确 错误

2.拟发布的招标公告文本应当由招标人或其委托的招标代理机构的主要负责人

签名并加盖公章。( ) 正确答案:正确 正确 错误

3.招标人无权自行选择招标代理机构,委托其办理招标事宜。( ) 正确答案:错误 正确 错误

4.任何单位和个人不得将依法必须进行招标的项目化整为零或以其他任何方式规避招标。( ) 正确答案:正确 正确 错误

5.法定废标条款可分为( )。 正确答案:C、D

A.内容性废标条款B.原则性废标条款C.实质性废标条款D.形式性废标条款E. 6.下列应认定为废标的情形有( )。 正确答案:A、B、C、D

A.逾期送达B.资格不合格C.没有密封D.无签字或签章E.

7.招标项目属于建设施工的,投标文件的内容应当包括拟派出( )等。 正确答案:A、B、C、D

A.项目负责人的简历B.主要技术负责人的简历C.主要技术负责人的业绩D.拟用于完成招标项目的机械设备E.

8.投标文件应当对招标文件提出的实质性( )作出响应。 正确答案:A、B

A.要求B.条件C.内容D.规定E.

9.招标人组织勘探现场时介绍的主要内容包括( )。 正确答案:A、B、C、D

A.现场是否达到招标文件规定的条件B.现场的地质、土质、地下水位、水文情况C.现场的地理位置和地形、地貌D.工程在现场中的位置与布置E. 10.公开招标的特点有( )。 正确答案:A、B、C、D

A.平等竞争B.提高工程质量C.降低造价D.缩短工期E. 1.据有关规定,下列不适应公开招标可适用邀请招标的情形有( )。 正确答案:A、B

A.国家重点项目B.地方重点项目C.国家一般项目D.地方一般项目E. 2.联合体中标的,联合体各方应当共同与招标人签订合同,就中标项目向招标人承担( )责任。 正确答案:D

A.全部B.部分C.违约D.连带

3.狭义的工程索赔仅指业主向承包商的索赔。( ) 正确答案:错误 正确 错误

4.在施工过程中,根据合同的约定和对施工的程序、工程的数量、质量要求及标准等作出的变更叫工程变更。( ) 正确答案:正确 正确 错误

5.广义的工程索赔包括业主向承包商的索赔和承包商向业主的索赔。( ) 正确答案:正确 正确 错误

6.联合体各方应当签订( ),明确约定各方拟承担的工作和责任。 正确答案:C

A.共同招标协议B.招标协议C.共同投标协议D.投标协议 7.按索赔要求可将索赔分为( )。 正确答案:A、B

A.费用索赔B.工期索赔C.工期延长索赔D.工期加速索赔E.工期中断索赔 8.下列关于工程索赔特点描述正确的有( )。 正确答案:A、B、C、D A.索赔的依据是法律法规、合同文件及工程惯例B.索赔是双向的C.与合同对比,索赔一方必须有损失D.索赔是一种未经对方确认的单方行为E.索赔是一种经对方确认的双方行为

9.提交投标文件的投标人少于( )个的,招标人应当依法重新招标。 正确答案:B A.1B.3C.5D.7

10.注册建造师应当在开工前、竣工验收、工程款结算后( )日内按照《注册建造师信用档案管理办法》要求,通过中国建造师网向注册机关提供真实、准确、完整的注册建造师信用档案信息。 正确答案:A

A.3B.5C.7D.101.下列符合基于《清单计价规范》确定变更基本原则的有( )。 正确答案:A、C、E

A.漏项或新增清单项目,综合单价由承包人提出,发包人确认B.漏项或新增清单项目,综合单价由发包人提出,承包人确认C.对于工程量增减的项目,属于合同约定的幅度范围以内,执行原单价D.对于工程量增减的项目,属于合同约定幅度范围以外的,执行原单价E.对于工程量增减的项目,属于合同约定幅度范围以外的,其增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价由承包人提出,经发包人确认

2.下列符合《示范文本》变更确定基本原则的有( )。 正确答案:A、B、C

A.对于合同中已有适用于变更工程的价格,按已有价格执行B.对于合同中有类似于变更工程的价格,可参照类似价格执行C.合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人或发包人提出,经对方确认D.合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人提出,经发包人确认E.合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由发包人提出,经承包人确认

3.注册建造师本人不能对工程施工管理文件进行修改时,应当由企业指定同等资格条件的注册建造师修改,并由其签字。( ) 正确答案:错误 正确 错误

4.工程变更的类型有( )。 正确答案:A、B、D、E

A.设计变更B.施工条件变更C.主体变更D.进度计划变更E.增(减)工程项目的内容

5.注册建造师在执业中,应自行保管注册证书和执业印章,为便于确认建造师是否在依法执业,有必要要求被检查人员出示注册证书和执业印章。( ) 正确答案:正确 正确 错误

6.注册建造师不得同时在两个及两个以上的建设工程项目上担任施工单位项目负责。( ) 正确答案:正确 正确 错误

7.一级注册建造师可在全国范围内以一级建造师名义执业。( ) 正确答案:正确 正确 错误

8.二级注册建造师可以承担大、中、小型工程施工项目负责人。( ) 正确答案:错误 正确 错误

9.下列不属于按索赔事件性质分类的是( )。 正确答案:B

A.工程加速索赔B.费用索赔C.工程变更索赔D.工程终止索赔 10.注册建造师是指通过考核认定或考试合格,取得建造师资格证书的专业人士。( )

正确答案:错误

正确 错误1.( )又称一揽子索赔,一般在工程竣工前和工程移交前,承包商将工程实施过程中因各种原因未能及时解决的单项索赔集中起来进行综合考虑,提出一份综合索赔报告。 正确答案:D

A.单项索赔B.单一索赔C.多项索赔D.综合索赔

2.任何单位和个人可以向注册建造师( )或( )县级以上地方人民政府建设主管部门投诉、举报注册建造师的违法、违规行为。 正确答案:A、B

A.注册所在地B.项目所在地C.行为发生地D.事故所在地E. 3.注册建造师执业状态信息包括( )。 正确答案:A、B、C

A.工程基本情况B.良好行为C.不良行为D.职称情况E.

4.执业资格制度与专业人员技术职称的区别体现在( )几个方面。 正确答案:A、B、C、D

A.评价体系B.设置范围C.管理办法D.法律责任E. 5.注册建造师在执业过程中的义务包括( )。 正确答案:A、B、C、D

A.遵守法律、法规和有关管理规定,恪守执业道德B.执行技术标准、规范和规程C.接受继续教育,努力提高执业水平D.与当事人有利害关系的,应当主动回避E.

6.一级注册建造师可以担任( )型工程施工项目负责人。 正确答案:B、C、D

A.特大B.大型C.中型D.小型E.

7.曲线法是处理工程造价和功能矛盾的一种现代化方法。( )

正确答案:错误 正确 错误

8.横道图法具有形象、直观的特点。( ) 正确答案:正确 正确 错误

9.施工成本管理的主要任务包括()。 正确答案:A、B、C、E

A.成本预测B.成本分析C.成本计划D.成本控制E.成本核算

10.注册建造师是综合管理者,代表企业负责工程建设的( )管理,在整个工程建设管理过程中发挥着虚拟法人的计划、组织、协调和指挥功能。 正确答案:A、B、C

A.全面B.全员C.全过程D.全方位E. 1.赢得值法包括( )四个指标。 正确答案:A、B、D、E

A.费用偏差B.进度偏差C.工期偏差D.费用绩效指标E.进度绩效指标 2.我国建造师执业管理制度体系包括( )。 正确答案:A、B、C、D

A.《注册建造师管理规定》B.《注册建造师执业工程规模标准》(试行)C.《注册建造师施工管理签章文件目录》(试行)D.《注册建造师执业管理办法》(试行)E.

3.施工成本控制的基本方法包括( )。 正确答案:A、B、C

A.价值工程法B.曲线法C.横道图法D.因素分析法E.净现值法 4.目前我国的建造师执业资格制度主要有( )。 正确答案:A、B、C、D

A.考试制度B.注册制度C.继续教育制度D.信用档案制度E.

5.某施工企业进行土方开挖工程,按合同约定3月份的计划工作量为2400m3,计划单价是12元/立方米;到月底检查时,确认承包商完成的工程量为2000m3,实际单价为15元/立方米。则该工程的进度偏差(SV)和进度绩效指数(SPI)分别为( )。

正确答案:C

A.0.6万元;0.80B.-0.6万元;0.83C.-0.48万元;0.83D.0.48万元;0.80

6.某工程主体结构混凝土工程量为3200m3 ,预算单价为550元/m3 ,计划4个月内均衡完成。开工后,混凝土实际采购价格为560元/m3 。施工至第二个月月底,实际累计完成混凝土工程量为1800m3 ,则此时的进度偏差为( )万元。 正确答案:C

A.11.8B.11.2C.11.0D.-1.8

7.( )负责建立并完善注册建造师全国网络信息平台。 正确答案:C

A.建设厅B.人事厅C.国务院建设主管部门D.人事部

8.某分部工程计划工程量5000立方米,计划成本380元/立方米;实际完成工程量4500立方米,实际成本400元/立方米。用赢得值法分析该分部工程的施工成本偏差为( )元。 正确答案:A

A.90000B.-100000C.-190000D.-200000

9.注册建造师在执业过程中禁止出现( )行为。 正确答案:B

A.执行技术标准、规范和规程B.签署有虚假记载等不合格的文件C.接受继续教育,努力提高执业水平D.与当事人有利害关系的,应当主动回避

10.某工程10月份拟完工程计划施工成本50万元,已完工程计划施工成本45万元,已完工程实际施工成本48万元,该工程10月底施工成本偏差和进度偏差分别是( )。 正确答案:A

A.成本超支3万元,进度拖延5万元B.成本超支3万元,进度拖延3万元C.成本节约2万元,进度提前5万元D.成本节约2万元,进度提前3万元1.注册建造师的注册、执业统一监管主体是( )。 正确答案:A

A.国务院建设主管部门B.人事厅C.建设厅D.人事部 2.在招投标阶段主要是以施工图预算控制成本支出。( ) 正确答案:正确 正确 错误

3.注册建造师(建筑工程)的执业范围不包括( )。 正确答案:B

A.房屋建筑B.道路工程C.地基与基础D.特种专业 4.下列属于施工成本控制原则的有( )。 正确答案:A、B、C、D

A.成本最低化原则B.效益最大化原则C.全面成本控制原则D.动态控制原则E.责权利相组合原则

5.施工成本控制的依据有( )。 正确答案:A、B、D、E

A.施工合同B.成本计划C.承发包合同D.进度报告E.工程变更 6.( )担任施工项目负责人是以管理者而非技术者身份出现的。 正确答案:B

A.注册造价工程师B.注册建造师C.注册咨询管理工程师D.注册监理工程师 7.以施工图预算控制成本支出的基本思路是( )。 正确答案:A、B、C

A.以收定支B.量入为出C.量价分离D.收支一条线E.量价合并 8.赢得值法的三个参数是( )。 正确答案:A、B、C

A.已完工作预算费用B.已完工作实际费用C.计划工作预算费用D.计划工作实际费用E.实际工作实际费用

9.为施工准备、组织和管理施工生产的全部费用支出,称为( )。 正确答案:B

A.直接成本B.间接成本C.施工成本D.计划成本

10.施工过程中耗费的构成工程实体或有助于工程实体形成的各项费用支出,称为( )。 正确答案:A

A.直接成本B.间接成本C.施工成本D.经营成本1.下列建筑安装工程的费用中,属于可以直接计人工程对象是( )。

正确答案:A

A.支付给生产工人的工资B.差旅交通费C.支付给管理人员的工资D.办公费 2.项目施工准备阶段的施工预算成本计划是指( )。 正确答案:C

A.竞争性成本计划B.指导性成本计划C.实施性成本计划D.战略性成本计划 3.施工项目成本控制是企业全面成本管理的重要环节,应贯穿于施工项目( )。 正确答案:C

A.从筹建到竣工的全过程B.从招标到竣工的全过程C.从投标到竣工的全过程D.从开工到竣工的全过程

4.《合同法》规定:承揽合同中没有规定的,适用于建设工程合同的有关规定。( )

正确答案:正确 正确 错误

5.转让是属于合同主体的变更。( ) 正确答案:正确 正确 错误

6.保留金待竣工验收合格后一次发还。( ) 正确答案:错误 正确 错误

7.建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格。( ) 正确答案:错误 正确 错误

8.若工程师进行合同规定之外的检查工作,致使工程暂停,承包商均有权索赔。 ( )

正确答案:错误 正确 错误

9.合同无效的法律后果有( )。 正确答案:A、B、C

A.返还财产B.赔偿损失C.追缴财产收归国有D.折价处理E.追究刑事责任 10.依照《担保法》,( )不能作为施工合同的保证人。 正确答案:A、C

A.建筑协会B.担保公司C.建筑大学D.施工企业E.建设银行1.工程建设监理合同示范文本规定,建设监理单位服务的内容包括( )。 正确答案:A、C、D

A.正常的监理工作B.附属工作C.附加工作D.额外工作E.业主要求的工作 2.根据FIDIC条件对索赔程序的规定,如果在整个工程全部竣工时,承包人仍有尚未提出的或尚未付款的索赔,则应在( )中列明。 正确答案:B

A.最终详细索赔报告B.竣工报表C.最终报表D.详细索赔报告 3.定金是当事人双方为了保证债务的履行,按照合同规定向对方预先给付一定数额的货币,定金的数额由当事人约定,但是不得超过主合同标的额的( )。 正确答案:C

A.30%B.25%C.20%D.10%

4.狭义的工程合同仅指施工合同。( )

正确答案:正确 正确 错误

5.总价合同的计价只需要确定合同总价。( ) 正确答案:错误 正确 错误

6.分包必须经过发包人同意。( ) 正确答案:正确 正确 错误

7.当采用总价合同计价的招标文件有工程量表时,承包人需复核分部分项工程量并报价。( ) 正确答案:正确 正确 错误

8.广义的工程合同指一项工程项目实施过程中所有与建筑活动有关的合同的总和,包括( )等合同。 正确答案:A、B、C、D

A.勘察设计合同B.施工合同C.监理合同D.咨询合同E.施工方案 9.下列关于分包合同的说法正确的有( )。 正确答案:A、B、D

A.分包人必须具备相应的资质条件B.分包只能发生一次C.分包可以发生多次D.分包不同于转包E.分包等同于转包 10.下列可采用固定总价合同的有( )。 正确答案:A、B、C、D

A.工程量小、工期短、工程条件比较稳定B.工程设计详细,图纸完整、清楚,工程任务和范围明确C.工程结构和技术简单,风险小D.投标期相对宽裕E.工程量大、工期长1.不属于施工投标文件的内容有( )。 正确答案:C

A.投标函B.投标报价C.拟签订合同的主要条款D.施工方案

2.招标投标法规定,中标通知书发出( )内,中标单位应与建设单位签订施工合同。

正确答案:D

A.10天B.15天C.20天D.30天

3.某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准,该厂用其他厂家生产的水泥换上自己包装后,作为样品与采购方签订水泥供应合同,则该合同属于( )签订的合同。 正确答案:A

A.采取欺诈手段B.采取胁迫手段C.超越经营范围D.无效代理 4.下列关于增加建议方案法说法正确的有( )。 正确答案:A、B、C、D

A.只有在招标文件中规定可以提建议方案时才适用B.必须对原招标方案首先报价C.建议方案应当在工期、费用等方面有较大优势,以吸引招标人采纳D.建议方案一定要比较成熟,有很好的可操作性E.无须对原招标方案首先报价 5.下列关于评标的规定,符合《招标投标法》有关规定的有( )。 正确答案:A、C、D、E

A.招标人应当采取必要的措施,保证评标在严格保密的情况下进行B.评标委员

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/218g.html

Top