2017年全国一级建造师《建设工程法规及相关知识》模考题（一）

2017年全国一级建造师

《建设工程法规及相关知识》模考题(一)

一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)。

1.下列已经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法部门法范畴的是() A.《中华人民共和国立法法》 B.《中华人民共和国国籍法》 C.《中华人民共和国国务院组织法》

D.《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》 2.关于法规和规章备案的说法，正确的是()。 A.设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案 B.部门规章报送国务院和全国人大常委会备案 C.省级地方政府规章报送国务院和全国人大常委会备案 D.设区的市级地方政府规章报送省政府和省人大常委会备案 3.关于法人的说法，正确的是()。 A.法人以注册地为住所

B.企业法人自营业执照签发日取得法人资格 C.非企业法人是指行政法人和事业法人

D.法人在建设工程中的地位，表现在其具有民事权利能力或民事行为能力 4.关于项目经理和项目经理部的说法，正确的是()。

A.项目经理签字的材料合同没有付款的，材料商应该以项目经理部为被告提起诉讼

B.施工项目可以设有项目经理

C.项目经理部是常设的具有弹性的现场生产组织机构 D.大中型的项目，施工企业应该在现场设立项目经理部 5.关于建设工程代理行为的说法，正确的是()。 A.建设单位和监理单位的关系属于法定代理

B.建设工程的代理活动中，委托人知道代理人的行为不做否认表示的，视

为同意

C.建设工程的代理活动必须由取得相应资格的主体承担 D.建设工程招标活动应当委托代理

6.张某从自己承包的土地上出入不便，遂与李某书面约定在乙承包的土地上开辟一条道路供甲通行，但没有进行登记。

关于该约定性质和效力的说法，错误的是()。 A.通过该合同，张某获得了用益物权

B.如果李某将其承包的土地转移给他人，受让人可以不让张某在自己的土地上通行

C.该合同已经生效

D.如果张某将其承包的土地转移给他人，受让人有权在李某承包的土地上通行

7.关于建筑活动中发生的债的说法，正确的是()。 A.对于工程款，建设单位是债权人，施工企业是债务人

B.对于建筑采购买卖合同中建筑材料的交付，材料供应商是债务人 C.在施工中产生噪音，扰乱居民，一定会有债的发生 D.材料供应商在施工场所救助了中暑的员工不会产生债

8.某施工项目在施工过程中，材料供应商与甲施工企业签订了建材买卖合同，但误将建筑材料发货给了乙施工企业。针对该笔款项说法正确的是()。

A.材料供应商和施工企业乙之间形成了合同债 B.材料供应商和施工企业甲之间形成了侵权债

C.如果乙在材料供应商取回货物之前代为保管了货物，材料供应商和施工企业乙之间还形成了无因管理债

D.甲有权直接要求乙移交该建筑材料 9.关于商标专用权的说法，正确的是()。 A.企业设计的商标均为商标专用权的保护对象

B.商标专用权的内容只包括财产权，商标设计者对商标拥有的人身权受著作权法的保护

C.商标专用权就是商标的使用权

D.商标专用权的期限为10年，自申请日计算 10.根据《物权法》，不能设定权利质权的是()。 A.可转让专利权中的财产权 B.应收账款债权 C.可以转让的股权 D.房屋所有权证书

11.某施工企业在施工期间，施工现场的专职安全管理人员发现脚手架的防护栏松动，多次向项目负责人汇报，项目负责人却视若罔闻。最终导致3名员工死亡，2名重伤。该事故的项目经理应当承担的刑事责任是()。

A.重大责任事故罪 B.重大劳动安全事故罪 C.危害公共安全罪 D.工程重大安全事故罪

12.某工程项目投保了建筑工程一切险，下列说法中，正确的是()。 A.发包人不能委托承包人投保 B.承包商属于被保险人，分包商则不是

C.在任何情况下，保险人的赔偿金额不得超过保险单明细表中对应列明的每次事故赔偿限额

D.保险期限从动工开始，到竣工验收合格终止

13.某建设项目领取施工许可证后，于2015年1月1号开工，2月1号停工，2016年3月1号决定恢复施工，则()。

A.施工单位应该在2015年3月1号之前向施工许可证颁发机关报告 B.在恢复施工前，建设单位应该重新申请施工许可证 C.在恢复施工前，建设单位应该报发证机关核验施工许可证

D.经核验不符合条件的，暂扣施工许可证;待条件具备后，发证机关返还其施工许可证

14.关于施工许可制度的和开工报告制度的说法，正确的是()。 A.开工报告审查的内容不包括投资项目的市场预测

B.建设单位领取施工许可证后因故不能按期开工的，最多可延期6个月

C.实行开工报告批准制度的工程，因故不能按期开工超过6个月的的工程，应当重新办理开工报告审批手续

D.实行开工报告批准制度的工程，其开工报告主要反映的是施工企业应具备的开工条件

15.企业不再具备资质标准要求的条件的，下列说法错误的是()。 A.资质管理部门应该责令该企业限期整改，整改期限最长不超过3个月 B.逾期仍未达到资质要求的，撤回资质证书

C.资质证书被撤回后，可以再资质被撤回的3个月内，向资质许可机关提出核定低于原等级同类别资质的申请

D.整改企业间，不能申请资质升级和增项，但是可以承揽新工程 16.关于无资质的‘‘实际施工人”利益受到侵害时处理的说法，正确的是()。

A.无资质承包主体签订的劳务分包合同无效，其合同权益不受法律保护 B.实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权利 C.实际施工人以发包人为被告主张权利时，人民法院可以追加转包人、违法分包人为本案当事人

D.建设工程项目发包人和转包人、违法分包人就工程款向实际施工人承担连带责任

17.关于一级建造师注册的说法，正确的是()。

A.取得资格证书的人员，应该经过注册才能以建造师名义执业 B.取得一级建造师执业资格证书后即可申请注册

C.初始注册者，可自资格证书签发之日起三年内提出申请;未按期申请的，不予注册

D.注册申请应当向项目所在地的省、自治区、直辖市人民政府的建设行政主管部门提出

18.在我国招投标实践中，关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目的范围不包括()。

A.高速公路项目 B.电信枢纽项目

C.城市体育场馆的建设项目 D.生态环保项目

19.根据《招标投标法实施条例》’不属于招标人以不合理条件限制、排斥投标人行为的是()。

A.就不同招标项目向投标人提供有差别的项目信息 B.设定的资格条件与招标项目的实际需要不相适应 C.要求投标人必须以联合体方式进行工程项目投标 D.对不同的投标人分别采取不同的评标标准进行评标 20.关于评标的说法，正确的是()。

A.根据投标文件的情况，评标委员可以拟定评标标准，经招标人批准后施行

B.招标项目设有标底的，应当以投标报价是否接近标底作为中标条件 C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果 D.投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误的，评标委员会可以要求投标人做出必要澄清、说明

21.关于投标联合体投标的说法，正确的是()。

A.联合体中标的，联合体各方分别与招标人签订合同，并对该项目承担连带责任

B.资格预审后更换联合体成员的，除非得到招标人的同意，否则投标无效 C.联合体各方均当具备招标文件规定的相应资格条件

D.由不同专业的单位组成联合体，按照资质等级较低的单位确定其资质等级

22.关于建设工程分包的说法，正确的有()。

A.总承包单位可以按照合同约定将建设工程部分非主体、非关键性工作分包给其他企业

B.总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分后全部分包给其他施工企业

C.总承包单位可以将建设工程主体结构中劳务作业分包给劳务资质的企业，但是需要经过建设单位同意

D.总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分包给其他企业

23.根据《建设工程质量管理条例》，下列分包的情形中，不属于违法分包的是()。

A.总承包单位将部分工程分包给不具有相应资质的单位 B.未经建设单位认可，承包单位将部分工程交由他人完成

C.施工总承包单位将承包工程的钢结构主体工程分包给了具有相应资质的单位

D.分包单位将其承包的工程再分包 24.下列行为中，不属于转包的是()。

A.施工总承包单位或专业承包单位未在施工现场设立项目管理机构或未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员，不履行管理义务，未对该工程的施工活动进行组织管理的

B.施工总承包单位或专业承包单位不履行管理义务，只向实际施工单位收取费用，主要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位或个人实施的

C.施工总成本单位将除主体工程以外的所有专业工程，如设备安装和装修，均分包出去的

D.劳务分包单位承包的范围是施工总承包单位或专业承包单位承包的全部工程，劳务分包单位计取的是除上缴给施工总承包单位或专业承包单位“管理费”之外的全部工程价款的

25.施工单位的下列行为不属于工程安全不良行为认定标准的有()。 A.在施工起重机械和整体提升脚手架，模板等自升式架设设施验收合格后未按照规定登记的

B.未对涉及到结构安全的试件、试块和材料进行检验的

C.未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项预防措施

D.使用未经验收或验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的

26.关于建筑市场诚信行为信息公告变更的说法，正确的是()。

A.涉及到国家秘密、商业秘密和个人隐私的记录，一律不公开

B.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，无需在公告平台上予以声明

C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可向公告部门提出书面复核申请

D.行政处理决定在被行政复议或者行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为的记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外

27.下列关于合同分类的说法，正确的是()。

A.根据合同当事人之间的权利义务是否存在对价关系，可以将合同分为单务合同和双务合同

B.有名合同和无名合同的区分意义，在于其效力等级的不同 C.主合同无效，不影响从合同的效力

D.要式合同和不要式合同的区别，实际上是一个关于合同成立与生效的条件问题

28.某饮料厂一期厂房建设工程完工后，因饮料厂欲赶在夏季到来之前投产，工程未经检验便于4月15日提前投入使用。

5月20日，承包人向饮料厂提交了竣工验收报告。5月30日，饮料厂组织相关单位进行了工程竣工验收，6月3日工程竣工验收合格。后双方因工程款结算发生纠纷，承包人诉至人民法院。人民法院在审理此案时，该工程的竣工日期应当认定为()

A.4月15日 B.5月20日 C.5月30日 D.6月3日

29.某建设工程于2012年11月1日通过竣工验收，承包人于11月10日提交了工程竣工结算文件。11月20日，承包人将已完工程移交给发包人。由于施工合同中未约定明确的工程款支付期限，发包人一直以各种理由拖延支付工程欠款。2013年4月15日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求支付工程欠款及利息。人民法院认定该工程欠款利息的起算日应为()。

A.2012年11月1日 B.2012年11月10日 C.2012年11月20日 D.2013年4月15日

30.在房地产纠纷案件的审理中，关于承包人的建设工程价款优先受偿权，下列说法中错误的是()。

A.承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权

B.承包人的优先受偿权不得对抗已经交付全部房款的商品房买受人 C.承包人因发包人违约所造成的损失，不能在工程拍卖款中优先受偿 D.承包人行使优先受偿权的期限为自发包人接收建设工程之日6个月内 31.2015年9月15日，甲公司与丙公司订立书面协议转让其对乙公司的30万元债权，同年9月25日甲公司将该债权转让通知了乙公司。关于该案的说法，正确的是()。

A.甲和乙就30万债务的清偿对丙公司承担连带责任 B.甲和丙间的债权转让行为于9月25日对乙发生效力 C.甲与丙之间的债权转让协议于9月25日生效

D.丙公司自9月15日起可以向乙公司主张30万元的债权

32.甲与乙订立了一份施工项目的材料采购合同，货款为40万元，乙向甲支付定金6万元，如任何一方不履行合同应支付违约金4万元。甲因将施工材料另卖他人而无法向乙完成交付，在乙提出的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得法院支持的诉讼请求是()。

A.请求甲支付违约金4万元 B.请求甲双倍返还定金12万元

C.请求甲支付违约金4万元，同时请求返还支付的定金6万元 D.请求甲双倍返还定金12万元，同时请求甲支付违约金4万元

33.《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)主要由()三部分组成。 A.总则、分则、附则 B.总则、使用条件、专用条件 C.总则、正文、附件

D.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款

34.下列某建筑公司的工作人员中，有权要求公司签订无固定期限劳动合同的是()。

A.在公司连续工作满8年的张某

B.到公司工作9年，并被董事会任命为总经理的王某 C.在公司累计工作了13年，但期间曾离开过公司的赵某

D.与公司已经连续订立两次固定期限劳动合同的李某(第一次为半年，第二次为一年)

35.王某与某施工企业签订了书面的劳动合同，该劳动合同期限为两年。根据《劳动合同法》的规定，王某的试用期最长不得超过()个月。

A.1 B.2 C.3 D.6

36.下列情形中，用人单位应当提前30日书面通知劳动者本人后方可解除劳动合同的是()。

A.劳动者严重违反用人单位的规章制度 B.劳动者在试用期间被证明不符合录用条件 C.劳动者经过调整工作岗位后仍不能胜任工作 D.非因公负伤的劳动者在治疗期间不能胜任原工作

37.关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正确的是()。 A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，可以在劳动关系终止后的1年内提起劳动仲裁

B.双方必须先达成仲裁协议，才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁 C.劳动争议申请仲裁的时效期间为1年，从权利被侵害之日起计算 D.劳动者向有关部门请求权利救济，劳动仲裁时效中止

38.根据《合同法》关于定做人权利和义务的说法，正确的是()。 A.承揽人有权随时解除承揽合同，造成损失的应当赔偿

B.没有约定报酬支付期限的，且无法达成协议，也没有交易习惯和有关条

款的，定做人应当在承揽人交付工作成果时支付

C.报酬约定不清的，定做人有权拒付或者低价支付

D.因定做人提供的图纸不符合导致损失的，定作人与承揽人承担连带责任 39.关于借款合同权利和义务的说法错误的是()。 A.贷款人不得预先在本金中扣除利息 B.借款人应当按照约定的用途使用借款 C.订立借款合同贷款人可以要求借款人提供担保 D.贷款人有权处置拒不还款的借款人的其他财产 40.关于租赁合同的说法，正确的是()。 A.租赁期限超过20年的，超过部分无效 B.租赁期限超过6个月的，可以采用书面形式

C.租赁合同应当采用书面形式，当事人未采用的，视为租赁合同未生效 D.租赁物在租赁期间发生所有权变动的，租赁合同解除 41.关于施工现场环境噪声污染的防治，说法正确的是()。 A.在城市市区范围内，禁止夜间进行建筑施工作业

B.因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上地方人民政府建设行政主管部门或环保部门的证明

C.因特殊需要必须连续作业的，必须事先告知附近居民并获得其同意 D.禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修抢险必须连续作业的除外

42.根据《节约能源法》，设计单位、施工单位、监理单位违反建筑节能标准的，由建设主管部门责令改正，处()的罚款。

A.1万元以上5万元以下 B.5万元以上20万元以下 C.10万元以上50万元以下 D.项目合同额2%-4%

43.关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的说法，正确的是()。

A.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，应经核

66.按照合同的约定，2007年1月1日发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付。2007年7月1日至8月1日之间，当地发生了特大洪水，导致承包方不能行使请求权。2007年12月3日，承包方向法院提起诉讼，请求发包方支付拖欠的工程款，2007年12月31日法院做出判决。则下面的说法正确的是()。

A.2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止 B.2007年12月31日起诉讼时效中止 C.2007年12月3日诉讼时效中断

D.2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断

67.关于人民法院对民事上诉案件的二审裁判的说法，错误是()。 A.原判决认定事实清楚，适用法律正确的，裁定驳回上诉，维持原判决 B.二审判决一般不做全面的审查

C.原判决认定事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判

D.二审判决可以不开庭审理

68.关于仲裁协议效力的说法，正确的是()。 A.合同无效，仲裁协议亦无效

B.仲裁协议有效，当事人也可以向法院提出诉讼 C.仲裁委员会有权裁决超出仲裁协议约定范围的争议 D.有效仲裁协议排除法院的司法管辖权

69.根据《仲裁法》，关于仲裁庭组成的说法，正确的是()。 A.首席仲裁员由仲裁委员会任命产生 B.首席仲裁员可以由当事人双方共同选定 C.仲裁庭必须由3名及3名以上的单数仲裁员组成 D.仲裁庭可由当事人双方各选定两名仲裁员组成

70.下列情形中，属于我国法律规定的行政诉讼受案范围的是()。 A.对拘役不服的

B.认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的 C.行政机关工作人员对奖惩决定不服的

D.认为行政机关制定发布的具有普遍约束力的决定违法的

二、多项选择题(共30题，每题2分。多选、错选不得分，少选且选对的，每个选项得0.5分)

1.在下列情形中，代理人应当向被代理人承担民事责任的有()。 A.第三人知道行为人没有代理权、超越代理权或代理权已经终止仍与其实施民事行为给被代理人造成损害的

B.委托书授权不明的

C.紧急情况下，代理人为了被代理人利益，未经其同意将代理事务转托他人办理的

D.被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的 E.代理人和第三人串通损害被代理人利益的

2.关于建设用地使用权流转、续期和消灭的说法正确的是()。

A.建设用地使用权流转时附着于该土地上的建筑物，构筑物及附属设施应一并处分

B.建设用地使用权流转时使用期限的约定不超过土地出让合同约定的期限即可

C.建设用地使用权期间届满的，自动续期 D.建设用地使用权只能在国有土地上设立

E.建设用地使用权消灭的，建设用地使用权人应当及时办理注销登记 3.关于计算机软件著作权的说法，正确的有()。

A.法人开发的软件著作权保护期为法人存续期间以及法人终止后的50年 B.软件著作权属于软件开发者

C.受委托开发的软件，没有约定著作权归属的，著作权属于受托人 D.开发的软件是从事本职工作的自然结果的，单位必须对开发软件的自然人进行奖励

E.软件著作权也有合理使用的规定

4根据我国担保法律制度，关于抵押权的说法，错误的有()。 A.抵押物在解除抵押之前，不能转让

B.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，按抵押登记的先后顺序清偿

C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的，若抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿;已经登记的先于未登记的受偿

D.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿

E.抵押担保的范围包括主债权和利息，不包括损害赔偿金和实现抵押权的费用

5.下列责任种类中，属于行政处罚的有()。 A.警告 B.没有违法所得 C.罚金 D.排除妨碍 E.拘役

6.关于施工许可证的法定批准条件说法，正确的有()。 A.已经通过了消防设计审核

B.有满足施工条件需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定审查合格

C.已经办理了工程质量监督手续

D.按照规定需要委托监理的工程已经委托监理 E.需要征收房屋的，征收工作已经完成

7.关于承包单位将承包的工程转包或违法分包的，一定会受到的处罚有()。 A.责令改正，没收违法所得

B.对施工企业处工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款 C.追究刑事责任

D.责令停业整顿，降低资质等级 E.吊销资质证书

8.注册建造师担任施工项目负责人期间，办理书面交接手续后可以更换施工项目负责人的情形包括()。

A.发包人同意更换项目负责人 B.承包商同意更换项目负责人

C.因发包人原因致使工程项目停工超过120天 D.因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人 E.发包人与注册建造师所在企业解除承包合同

9.根据《工程建设项目施工招标标办法》，下列情形应按废标处理的有()。 A.投标人未按照招标文件要求提交投标保证金 B.投标文件逾期送达

C.投标文件未按招标文件要求密封

D.投标文件有单位负责人签字，但是没有单位盖章 E.联合体投标未附联合体各方共同投标协议

10.根据《招标投标实施条例》，国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，关于确定中标人的说法，正确的是()。

A.评标委员会最多只能推荐3名中标候选人 B.投标报价超出标底上下浮动范围的应当否决 C.招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人 D.招标人应当确定投标价格最低的投标人为中标人 E.排名第一的中标候选人放弃中标时，招标人可以重新招标 11.关于招标投标的异议与投诉，下列说法正确的有()。

A.投标人对开标有异议的，应当在开标后3日内提出，招标人3日内答复 B.对招标文件的投诉，投标人应当提交投标文件截止时间10日前提出，招标人3日答复

C.对资格预审文件、招标文件、开标和评标结果的投诉，投标人可以直接向有关行政监督部门投诉

D.对资格预审文件的投诉，投标人应当提交资格预审申请文件截止时间2日前提出，招标人3日答复

E.对评标结果的投诉，投标人应当在中标候选人公示期间提出，招标人3日答复

12.下列建设工程合同中，属于无效合同的有()。 A.施工企业超越资质等级订立的合同 B.发包人胁迫施工企业订立的合同

C.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同 D.供应商欺诈施工单位订立的采购合同 E.施工企业与发包人订立的重大误解合同

13.建设工程施工合同履行过程中，发包人可以解除施工合同的情形有()。 A.工程所在地发生泥石流造成承包人停工一个月 B.工程竣工验收不合格，经催告后承包人拒绝进行返修 C.承包人未经发包人同意擅自更换了施工现场技术负责人 D.承包人发现投标报价存在重大漏项后明确表示无力履行合同 E.承包人未能按期完工且在发包人催告的合理期限内仍未及时交工 14.以下属于无效劳动合同的有()。 A.因重大误解订立的合同 B.违反法律法规的合同

C.采用欺诈、威胁等手段订立的违背对方真实意思签订的合同 D.显示公平的合同

E.用人单位免除自己法定责任、排除劳动者权利的合同 15.根据民用建筑节能管理规定，下列说法正确的有()。

A.经审查不符合民用建筑节能强制性或推荐性标准的，不得颁发施工许可证

B.国家应当强制施工项目采用节能材料和节能工艺 C.施工单位可以对进入施工现场的节能材料进行检测

D.施工单位进行施工时，不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准

E.屋面保温工程施工时，监理工程师应当采取旁站、巡视和平行检验等形式实施监理

16.关于安全生产许可证有效期、变更和丢失的说法，正确的有()。 A.安全生产许可证的有效期为3年

B.安全生产许可证有效期满需要延期的，施工企业应当于期满前30天办理延期手续

C.施工企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法

规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，自动延期

D.企业的主要负责人发生变更的，需要在企业营业执照变更后的10天内办理资质变更手续

E.施工许可证遗失的，需要在媒体上刊登遗失声明后补办 17.总承包单位的安全责任包括()。

A.统一编制安全生产应急预案，并统一组织演练 B.负责上报施工安全生产事故

C.与分包单位就全部的工程承担连带责任 D.自行完成工程主体结构的施工

E.在分包合同中明确总分包单位的安全生产责任 18.施工作业人员享有的安全权利有() A.纠正和处理违章作业 B.及时报告安全隐患 C.拒绝冒险作业 D.紧急避险

E.对施工安全生产提出建议

19.根据《工伤保险条例》，可以认定为工伤的有()。 A.李某取得革命伤残军人证后到企业工作，旧伤复发 B.张某患病后，精神抑郁，酿酒过度需要进行治疗

C.杨某在开车下班途中，发生交通事故受伤，该事故责任认定书中认定杨某对此负次要责任

D.陈某长期从事噪声作业患了噪声聋 E.刘某在抢险救灾中遭受了伤害

20.停止享受工伤保险待遇的情形包括()。 A.丧失享受待遇条件的 B.劳动能力有一定程度恢复的 C.拒不接受劳动能力鉴定的 D.用工单位对工伤认定提出异议的 E.拒绝治疗的

21.下列工程建设国家标准中，属于强制性标准的有()。 A.勘察、规划、设计等通用的综合标准 B.施工、验收等通用的质量标准

C.重要的行业专用的实验和评定方法等标准 D.通用的有关安全、卫生和环境保护的标准 E.重要的通用的信息管理标准

22.根据《建设工程质量管理条例》，关于勘察、设计单位质量责任和义务的说法，正确的有()。

A.勘察、设计不能转包，也不能分包所承揽的业务 B.勘察文件应注明工程使用年限

C.设计文件应该达到国家规定的设计深度，并注明所选用材料的规格、型号

D.设计单位应就审查合格的施工图设计文件向建设单位进行交底 E.有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等可由设计单位指定 23.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件包括()。

A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容 B.已签署的工程结算文件 C.完整的技术档案和施工管理资料

D.勘察、设计、施工、工程监理等单位共同签署质量合格文件 E.施工单位出具的工程保修书

24.关于建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是()

A.发包人以装饰质量不符约定主张索赔的，应予支持 B.不符合合同约定的质量问题，承包人应当承担责任

C.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任

D.承包人的保修责任可以免除

E.发包人以外立面的质量不符合约定主张索赔的，不予支持

25.节能分项工程验收应由监理工程师主持，参加的人员不包括()。 A.项目的技术负责人 B.节能设计人员 C.质量检查员 D.项目负责人

E.施工单位的质量或技术负责人

26.关于工程建设缺陷责任期确定的说法，正确的有()。

A.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期 B.缺陷责任期一般为6个月，18个月或24个月

C.所谓缺陷，是指建设工程的质量不符合国家标准、设计文件和合同约定 D.缺陷责任期一般从工程通过竣(交)工验收之日起计

E.承包人导致竣工迟延的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计 27.关于判决的执行，下列说法正确的有()。 A.仲裁调解书和司法调解书都可以作为执行的根据

B.民事判决中的财产部分，由基层人民法院或者与基层人民法院同级的被执行的财产所在地人民法院执行

C.申请执行的期间为2年，从法律文书规定履行期间的最后1日起计算 D.法律文书未规定履行期间的，申请执行的期间从法律文书做出之日起计算

E.人民法院自收到申请执行书之日起超过6个月未执行的，申请执行人可以向上一级人民法院申请执行

28.根据《仲裁法》，当事人有证据证明仲裁裁决存在()情形的，可以向人民法院申请撤销该仲裁裁决。

A.双方当事人均不满意仲裁结果 B.对仲裁协议的效力有异议 C.仲裁员隐瞒了应该回避的事由 D.没有对另一方当事人形成强制作用 E.裁决事项超出仲裁委员会权限

29.关于调解法律效力的说法，正确的有()。

A.法院调解书经双方当事人签收，具有强制执行效力 B.仲裁调解书经人民法院确认，具有强制执行效力 C.经人民调解委员后调解达成的调解协议具有法律约束力 D.经调解组织调解达成的调解协议，具有强制执行效力

E.专业机构调解达成的调解协议经过司法确认，具有强制执行效力 30.申请人对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，可以申请行政复议，关于该行政复议的说法，正确的有()。

A.申请人可以向该部门的本级人民政府申请行政复议 B.申请人可以向上一级主管部门申请行政复议 C.申请人申请行政复议不可以口头申请 D.申请人应当自知道该具体行政行为之日起

E.行政复议机关应当在收到行政复议申请后6个月内提出行政复议申请7日内进行审查，决定是否受理.

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/13nr.html